建设工程委托监理合同(示范文本)8篇
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。
建设工程委托监理合同(示范文本)8篇
篇1
甲方(建设单位):_________________________
乙方(监理单位):_________________________
根据《中华人民共和国合同法》以及其他相关法律法规的规定,甲乙双方本着平等、自愿、公平的原则,就甲方委托乙方对建设工程实施监理达成如下协议:
一、定义和术语
监理合同指在本合同文件中规定的双方对工程建设进行的各种监理活动及相关事宜的约定。
甲方是指委托乙方进行监理的建设单位。
乙方是指接受甲方委托承担监理工作的监理单位。
二、合同目的
乙方应履行监理职责,协助甲方进行建设工程的组织实施工作,
保障工程建设的安全、质量、进度和投资的有效控制。
甲方应支付乙
方相应的监理费用。
三、监理工程概况
工程名称:_________________________
工程地点:_________________________
工程规模:_________________________
工程内容:_________________________(包括建设内容、结构类型等)
监理范围:本工程监理范围包括工程建设的全过程监理服务。
具
体包括但不限于质量控制、进度控制、成本控制、安全监督等。
特殊
需求及双方另行约定的服务内容除外。
四、监理服务期限
监理服务期限自本合同签订之日起至工程竣工验收合格并移交完
毕止。
如因特殊情况需要延长服务期限的,双方应根据实际情况协商
并签订补充协议。
五、监理服务内容和要求
(一)质量控制:协助甲方实施质量管理体系,监督承包商的施工质量。
对工程施工中的质量问题进行分析和纠正,确保工程质量符合要求。
(二)进度控制:协助甲方制定施工进度计划,监督工程进度,确保工程按计划进行。
对工程进度偏差进行分析和调整,确保工程按期完成。
(三)成本控制:协助甲方实施成本控制体系,监督工程造价,控制工程成本。
对工程造价偏差进行分析和调整,确保工程成本控制在合理范围内。
(四)安全监督:负责施工现场的安全监督管理工作,确保工程建设过程中的安全生产。
对施工现场的安全隐患进行排查和整改,确保工程安全顺利进行。
(五)其他服务内容:根据合同约定和实际情况,提供其他监理服务,包括但不限于合同管理、信息管理等。
具体服务内容以双方协商为准。
六、监理费用及支付方式
1. 使用标准的合同格式文档,确保合同的排版整齐、清晰易读;
2. 使用黑体或加粗字体突出标题和重要条款;使用较小字体或括号注明次要信息或备注;合理使用列表和段落以增加可读性;使用清晰的标题和分段来组织不同部分的内容;在合同中合理使用空白行和段落间距以提高整体美观度;注意语言表述清晰简洁避免冗余复杂句式以减少阅读困难同时保持法律严谨性确保所有条款的准确性和法律效力避免因表述不清引起纠纷遵守法律法规是编写合同的关键务必保证合同条款符合法律规定要求以保障各方权益实现和合同的有效执行本工程委托监理合同应在法律顾问的指导下根据具体工程特点完成。
实际签订时应特别注意法律和监管规定的遵守问题避免出现违法行为并确保合同中明确的所有细节均符合相关法律法规的要求。
"
篇2
甲方(建设单位):_________________________
乙方(监理单位):_________________________
根据《中华人民共和国合同法》以及其他相关法律法规的规定,甲乙双方本着平等、自愿、公平的原则,就甲方委托乙方进行建设工程监理事宜达成如下协议:
一、定义和目的
本合同中的监理指的是乙方接受甲方委托,在项目实施过程中对项目质量控制、进度控制、成本控制以及安全管理等方面提供专业服
务的活动。
本合同的目的是明确双方权利和义务,确保工程顺利进行。
二、监理范围和内容
1. 乙方对甲方委托的______工程进行监理工作。
具体范围包括土建工程、机电安装工程等。
2. 乙方负责审查施工单位的施工组织设计、施工方案等,确保符合设计要求和相关规范。
3. 乙方负责监督施工进度,确保工程按计划进行。
同时,对施工质量进行检查和验收,确保工程质量符合规定标准。
4. 乙方负责协调甲方与施工单位之间的技术问题和争议,协助解决施工现场出现的问题。
5. 其他由甲方委托的监理内容。
三、合同期限和进度安排
本合同自双方签署之日起生效,至工程竣工验收合格并移交完毕之日止。
监理进度按照工程进度进行,具体安排如下:______。
四、监理费用及支付方式
1. 监理费用根据工程规模、复杂程度和监理工作量确定,具体金额由双方协商确定。
2. 支付方式:______(如按工程进度支付、按季度支付等)。
3. 甲方应按约定时间支付监理费用,如逾期支付,乙方有权要求甲方支付滞纳金。
五、质量要求和技术标准
1. 乙方应按照国家和地方相关法律法规、技术规范进行监理工作。
2. 工程质量应达到设计要求和相关规范标准,符合合同约定。
如因乙方原因导致工程质量问题,乙方应承担相应责任。
3. 双方应共同确定技术标准和质量要求,并在施工过程中严格执行。
六、保密条款
双方应对涉及本合同的所有商业和技术信息予以保密,未经对方同意,不得泄露给第三方。
七、违约责任和解决方式
如一方违反本合同约定,应承担违约责任,包括支付违约金、赔偿损失等。
如双方发生争议,应首先协商解决;协商无果的,可提交仲裁机构仲裁或向人民法院起诉。
八、其他条款
1. 本合同一式两份,甲乙双方各执一份。
本合同自双方签字盖章之日起生效。
篇3
合同编号:[具体编号]
甲方(建设单位):[甲方公司名称]
地址:[甲方公司地址]
法定代表人:[甲方法人姓名]
乙方(监理单位):[乙方公司名称]
地址:[乙方公司地址]
法定代表人:[乙方法人姓名]
根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律法规,在平等、自愿、诚实守信的原则下,甲乙双方就本
建设工程委托监理事宜,达成如下协议。
第一条工程概况
1. 工程名称:[工程名称]
2. 工程地点:[工程地址]
3. 工程规模:[工程规模描述]
第二条监理范围与工作内容
1. 监理范围:[具体监理范围描述,如房屋建筑的土建、安装、市政等]
2. 监理工作内容包括但不限于:进度控制、质量控制、安全监理、合同管理等。
具体参照附录A《监理服务内容及要求》。
第三条监理期限
1. 本合同监理期限自合同签订之日起至工程竣工验收合格之日止。
2. 若因特殊情况需要延长监理期限,甲乙双方应另行签订补充协议。
第四条监理费用
1. 监理费用计算方式:[费用计算方式描述,如按工程总造价百分比计算或固定金额等]。
2. 支付方式:[支付方式描述,如按阶段支付或竣工验收后一次性支付等]。
3. 乙方完成监理任务后,应提交结算报告和完整结算资料,甲方审核确认后进行支付。
第五条甲方的权利与义务
1. 甲方有权要求乙方按照合同约定履行监理职责。
2. 甲方应提供必要的资料和信息,并为乙方提供工作便利。
3. 甲方应按时支付监理费用。
4. 如甲方发现乙方监理工作存在重大问题,有权要求乙方整改或更换人员。
第六条乙方的权利与义务
1. 乙方应按照合同约定履行监理职责,完成监理任务。
2. 乙方有权获得约定的监理费用。
3. 乙方应对其出具的监理成果负责,确保真实、准确。
4. 乙方应定期向甲方报告工作进展和重大事项。
5. 乙方不得泄露甲方的商业秘密。
第七条违约责任
1. 若甲方未按时支付监理费用,应承担违约责任。
乙方有权要求
甲方支付逾期付款利息或滞纳金。
具体计算方法见附件B《违约责任的承担》。
2. 若乙方未按照合同约定履行监理职责,应承担违约责任。
甲方
有权要求乙方整改或更换人员,并要求乙方承担由此造成的损失。
具
体计算方法见附件C《违约责任的承担》。
3. 若因不可抗力导致合同无法履行,甲乙双方均不承担违约责任。
但应及时通知对方并采取相应措施减少损失。
不可抗力包括但不限于
自然灾害、政府政策调整等无法预见且无法克服的客观情况。
具体见
附件D《不可抗力条款》。
篇4
甲方(建设单位):_________________________
乙方(监理单位):_________________________
根据有关法律法规的规定,甲方委托乙方承担工程建设的监理任务,经双方协商一致,特签订本合同。
本合同旨在明确双方的权利和义务,确保工程建设的顺利进行。
一、工程概况
1. 工程名称:_________________________
2. 工程地点:_________________________
3. 工程规模:_________________________
4. 工程内容:包括土建、安装、装饰等工程内容。
二、监理范围与任务
1. 乙方负责甲方建设工程的全部施工阶段的监理工作。
具体内容包括但不限于施工质量控制、进度控制、造价控制、安全管理、合同管理、信息管理等方面的工作。
2. 乙方应根据国家法律法规、规范标准以及甲方的要求,履行监理职责,确保工程建设符合法律法规要求和甲方利益。
三、监理期限
监理期限自合同签订之日起至工程竣工验收合格并移交完毕止。
若因甲方原因造成工程延期,监理期限相应顺延。
四、监理费用及支付方式
1. 监理费用根据工程规模、复杂程度及双方约定确定。
具体费用明细及计算方式详见附件。
2. 甲方应按约定时间向乙方支付监理费用。
支付方式为每完成一个阶段工作并经甲方确认后支付该阶段监理费用。
五、甲方的权利与义务
1. 甲方有权要求乙方按照合同约定履行监理职责,确保工程建设顺利进行。
2. 甲方应提供工程建设的相关资料,并为乙方履行监理职责提供必要的支持和协助。
3. 甲方应尊重乙方的专业判断,对乙方提出的合理化建议予以考虑和采纳。
六、乙方的权利与义务
1. 乙方有权获得合同约定的监理费用。
2. 乙方应按时向甲方报告工程建设进展情况,并提出合理化建议。
3. 乙方应严格按照国家法律法规、规范标准以及甲方的要求,履行监理职责,确保工程建设质量、安全、进度和造价等方面的控制目标得以实现。
4. 乙方应保守甲方的商业秘密,未经甲方同意,不得泄露与工程有关的信息。
七、违约责任
1. 若甲方未按照合同约定支付监理费用,乙方有权暂停履行监理职责,直至甲方履行支付义务。
2. 若乙方未按照合同约定履行监理职责,造成工程建设损失,乙方应承担相应的赔偿责任。
3. 若因不可抗力因素导致合同无法履行,双方均不承担违约责任。
八、争议解决方式
本合同在履行过程中发生争议,双方应首先协商解决;协商不成的,可向合同签订地人民法院提起诉讼。
九、其他约定事项
1. 本合同未尽事宜,双方可另行签订补充协议,补充协议与本合同具有同等法律效力。
2. 本合同一式两份,甲乙双方各执一份。
本合同自双方签字盖章之日起生效。
篇5
(示范文本)
甲方(业主):_________________________
乙方(监理单位):_________________________
根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律法规的规定,甲乙双方在平等、自愿、公正和诚实信用的原则基础上,就甲方委托乙方进行建设工程监理事宜,达成如下协议:
一、工程概况
工程名称:_________________________
工程地点:_________________________
工程规模:_________________________
监理范围:_________________________
二、监理工作内容
乙方承担甲方委托的监理工作内容包括:进度控制、质量控制、造价控制、安全管理、合同管理、信息管理、协调各方关系等。
具体工作内容根据工程实际情况和甲方要求在监理合同中详细约定。
三、监理期限
监理期限自合同签订之日起至工程竣工验收合格止。
在特殊情况下,经双方协商一致,可以延长或缩短监理期限。
四、监理费用及支付方式
1. 监理费用:根据工程规模、复杂程度、监理工作量等因素,双方商定监理费用总额为人民币大写_________元(¥_________元)。
2. 支付方式:甲方应按合同约定支付监理费用。
具体支付方式如下:_________。
五、甲方的权利和义务
1. 甲方有权要求乙方按照合同约定履行监理职责。
2. 甲方应提供工程相关资料,并为乙方履行监理职责提供必要的支持和协助。
3. 甲方应按时支付监理费用。
4. 甲方应尊重乙方的监理意见,对乙方提出的合理建议和要求应及时回应并予以解决。
六、乙方的权利和义务
1. 乙方有权获得约定的监理费用。
2. 乙方应按时履行监理职责,完成甲方委托的监理工作。
3. 乙方应根据工程进度和实际情况,及时提出合理建议和意见。
4. 乙方应保守甲方的商业秘密和技术秘密。
5. 乙方不得违法违规或违反合同约定进行监理工作,给甲方造成损失应承担相应的赔偿责任。
七、违约责任
1. 甲方未按合同约定支付监理费用的,乙方有权停止监理工作,直至甲方支付应付费用。
甲方逾期支付监理费用,应按照未支付金额的一定比例向乙方支付违约金。
2. 乙方未按照合同约定履行监理职责的,应承担相应的违约责任,并赔偿甲方因此造成的损失。
3. 因不可抗力导致合同无法履行的,双方均不承担违约责任。
但
应及时通知对方,并提供相关证明文件。
八、解决争议的方式
本合同在履行过程中发生争议时,双方应首先通过友好协商解决;协商不成的,可以向合同签订地的人民法院提起诉讼解决争议。
在诉
讼期间,除有争议的部分外,其他条款仍应继续履行。
九、其他约定事项
1. 本合同未尽事宜,双方可另行签订补充协议,补充协议与本合
同具有同等法律效力。
2. 本合同一式两份,甲乙双方各执一份。
本合同自双方签字盖章
之日起生效。
篇6
委托人(甲方):_____________
监理人(乙方):_____________
根据有关法律法规,甲方委托乙方对建设工程项目实施监理,经甲乙双方友好协商,达成如下合同条款:
一、监理工程概况及范围
(此处填写工程项目的名称、规模、投资总额等相关信息。
)乙方受甲方委托对以上项目进行全面的工程监理。
乙方需在规定的工程质量和施工周期要求的范围内对工程质量、进度、安全、造价等进行有效的监督管理。
具体包括工程设计管理、招投标管理、进度管理、质量管理、安全管理、造价管理等。
乙方负责审查施工单位的施工组织设计,监督施工过程中的技术实施情况,并对存在的问题提出整改意见。
同时,乙方负责协调处理涉及工程质量和进度的各种问题。
二、监理合同目的及期限
本合同的目的是确保工程项目的质量与安全达到预定目标,保障建设工程的顺利进行。
监理期限自合同签订之日起至工程竣工验收合格并完成工程结算后终止。
如因特殊原因需要延长监理期限,甲乙双方应协商达成一致并签订补充协议。
三、监理人的权利和义务
乙方在履行合同义务的同时享有以下权利:享受合同约定费用收取的权利;具有工程项目相关事务的独立监理权;拥有参与决策权利
并对决策成果保留署名权等合法权益。
乙方的义务包括但不限于:按
照合同约定履行监理职责;对工程项目的质量、进度和安全负责;严
格执行国家有关规范和技术标准;保守甲方商业秘密等。
四、委托人的权利和义务
甲方有权要求乙方按照合同约定履行监理职责,对工程质量、进
度和安全等提出意见和建议。
甲方有义务及时向乙方提供工程相关的
资料和信息,为乙方履行监理职责提供必要的支持和保障。
同时,甲
方应尊重乙方的独立监理权,对乙方的合理意见和建议予以充分考
虑。
五、监理费用及支付方式
监理费用按照工程投资总额的一定比例计算,具体金额根据工程
项目实际情况和双方协商确定。
支付方式按照工程进度分期支付,具
体支付时间和金额按照附件《监理费用支付计划表》执行。
六、违约责任及赔偿损失
如甲乙双方中任何一方违反本合同约定,应承担违约责任,并赔
偿对方因此造成的损失。
若因乙方过失导致工程项目质量、进度或安
全等方面出现问题,乙方应承担相应的法律责任和经济损失赔偿责任。
若因甲方原因导致乙方无法履行监理职责,甲方应承担相应的违约责
任和损失赔偿责任。
具体违约金额和赔偿方式由双方根据实际情况协商确定。
七、合同的变更和解除
本合同的变更和解除应当经甲乙双方协商一致,并以书面形式进行确认。
在合同履行过程中,如出现下列情形之一者,可以解除本合同:不可抗力致使合同目的无法实现;甲乙双方协商一致解除合同;一方严重违约导致合同无法继续履行等。
合同解除后,双方应按照合同约定进行结算和处理相关事宜。
八、争议解决方式
在合同履行过程中如发生争议,甲乙双方应首先协商解决;协商无果的,可以向合同签订地的人民法院提起诉讼。
九、其他约定事项
(此处可约定其他需要特别说明的事项,例如保密条款、知识产权条款等。
)甲乙双方对本项目所有的文件和信息均应严格保密,未经对方同意不得向第三方透露相关信息。
本合同未尽事宜由甲乙双方另行协商解决。
本合同一式两份,甲乙双方各执一份,自双方签字盖章之日起生效。
本合同附件为本合同不可分割的一部分,与本合同具有
同等法律效力。
本合同自签订之日起生效,至工程竣工验收合格并完成工程结算后终止。
篇7
委托人(甲方):_____________
监理人(乙方):_____________
根据有关法律法规,甲方委托乙方对建设工程项目实施监理,为明确双方职责、权利和义务,签订本合同。
一、工程概况
项目名称:____________________
工程地点:____________________
工程规模:____________________
监理范围:____________________(包括施工阶段的全程监理、质量控制、进度控制等)
二、服务内容
乙方提供的服务内容包括但不限于:项目前期评估、施工阶段的监理工作、质量控制、进度控制、安全管理、合同管理、信息管理、综合协调等。
具体服务内容根据工程实际情况和双方约定确定。
三、监理工作期限
监理工作自合同签订之日起至工程竣工验收合格并移交完毕止。
若因甲方原因导致工期延误,双方可协商延长监理期限。
四、监理报酬及支付方式
1. 监理报酬计算方式:根据工程规模、复杂程度、监理工作量等因素,双方商定监理报酬为人民币______元整(¥______)。
2. 支付方式:甲方应按工程进度分期支付监理报酬,具体支付时间和金额按双方约定执行。
3. 乙方在完成全部监理任务并提交结算报告后,甲方应支付全部监理报酬。
五、双方权利和义务
1. 甲方权利和义务:甲方有权要求乙方按照合同约定履行监理职责;甲方应按时支付监理报酬;甲方应提供必要的资料和信息供乙方
参考。
2. 乙方权利和义务:乙方应按照合同约定履行监理职责;乙方应
及时向甲方报告工程进度和存在的问题;乙方应保守甲方商业秘密。
六、违约责任
如因乙方原因未能按照合同约定履行监理职责,造成工程损失或
工期延误的,乙方应承担违约责任;如因甲方原因未按约定支付监理
报酬,甲方应承担违约责任。
双方应友好协商解决违约责任问题。
七、争议解决方式
合同执行过程中如发生争议,双方应首先协商解决;协商不成的,可提交仲裁机关仲裁或向人民法院起诉。
八、其他事项
本合同未尽事宜,双方可另行签订补充协议,补充协议与本合同
具有同等法律效力。
本合同一式两份,甲、乙双方各执一份。
本合同
自双方签字盖章之日起生效。
篇8
甲方(建设单位):_________________________
乙方(监理单位):_________________________
根据《中华人民共和国合同法》以及其他相关法律法规,经甲、乙双方协商一致,甲方委托乙方承担工程项目的监理工作。
为明确双方
职责、权利和义务,签订本合同,以兹信守。
一、工程项目概况及监理范围
(一)工程名称:_________________________
(二)工程地点:_________________________
(三)工程规模:_________________________
(四)监理范围:包括施工阶段的进度、质量、投资和安全控制及其他相关工作。
具体工作内容包括但不限于下列事项:进度计划审核、质量控制检查、工程造价监控、安全文明施工管理、施工合同管理、
工程变更审查等。
二、监理期限
监理期限自本合同生效之日起至工程竣工验收合格并移交完毕止。
若因甲方原因造成工程延期,则监理服务期限相应顺延。
三、监理服务费用及支付方式
(一)监理服务费用按国家相关标准和合同约定支付。
具体费用标准、计算方法和支付方式如下:
_______________________________________。
(二)支付时间和方式:
_______________________________________。
四、甲方的权利与义务
(一)甲方有权要求乙方按照合同约定履行监理职责。
(二)甲方应按时支付监理服务费用。
(三)甲方应向乙方提供必要的工作条件,包括办公场所、通讯设施等。
(四)甲方应尊重乙方的监理意见,不得擅自更改工程设计方案或施工计划。
(五)甲方应确保施工现场安全,对施工现场的安全管理负责。
五、乙方的权利与义务
(一)乙方有权获得相应的监理服务费用。
(二)乙方应按时派驻具备相应资质的监理人员进驻施工现场,并按照合同约定履行监理职责。
(三)乙方应根据工程进度和甲方要求,提交监理报告和其他相关文件。
(四)乙方应对其出具的监理意见负责,确保工程质量和安全。
(五)乙方应协助甲方处理施工现场的各种问题,提出合理化建议。
六、违约责任及赔偿损失
(一)甲、乙双方如有一方未履行合同约定,应承担违约责任,并赔偿由此给对方造成的损失。
(二)因乙方原因造成工程延期或质量事故的,乙方应承担相应的法律责任和经济损失。
(三)甲方未按时支付监理服务费用的,应按合同约定支付滞纳金。
七、合同的变更、解除和终止
(一)甲、乙双方协商一致,可以变更或解除本合同。
变更或解除本合同应当签订书面协议。
(二)因不可抗力导致本合同无法履行的,甲、乙双方可以终止本合同。
因一方违约导致合同目的无法实现的,另一方有权解除本合同。
合同终止后,不影响合同中有关解决争议条款的效力。
甲方(建设单位):_________________________
乙方(监理单位):_________________________。