建设工程施工合同范本(最新版)(范本文)

建设工程施工合同范本(最新版)
1. 引言
2. 合同信息
合同编号：[合同编号]
合同签署日期：[签署日期]
甲方（施工方）：[甲方名称]
乙方（建设方）：[乙方名称]
3. 工程信息
3.1 工程概况
工程名称：[工程名称]
工程地点：[工程地点]
工程内容：[工程内容]
工程规模：[工程规模]
3.2 工期
工程开始日期：[工程开始日期]
工程完工日期：[工程完工日期]
工期总计：[工期总计]
3.3 造价及付款方式
工程造价：[工程造价]
付款方式：[付款方式]
4. 合同条款
4.1 合同履行
1.双方在签署本合同后，应按照本合同约定的时间和要求，履行各自的责任。

2.甲方应按照合同约定进行施工，确保施工质量和安全，按时完成工程。

3.乙方应按照合同约定向甲方支付工程款项，并提供必要的配合和支持。

4.2 保证和担保
1.甲方在施工过程中应遵守国家相关法规和法律，确保施工质量达标，并承担因施工质量问题而造成的责任和损失。

2.乙方应提供必要的土地、设备和材料，并保证其合法性和质量。

3.双方约定在施工过程中如发生纠纷，应协商解决；如无法协商解决，应通过法律途径解决。

4.3 工期延误和违约责任
1.若甲方未按照合同约定的工期完成施工，甲方应向乙方支付工期延误赔偿金。

具体赔偿金额按照工期延误的天数和合同总价的比例进行计算。

2.若乙方未按照合同约定的付款方式支付工程款项，乙方应向甲方支付违约金。

具体违约金金额按照合同总价的比例进行计算。

4.4 变更和索赔
1.若在施工过程中发生工程变更，双方应协商变更范围和方式，并在变更确认后签订补充合同。

2.如双方因工程变更和索赔未能协商一致，应通过相关法律程序解决。

4.5 合同解除和违约责任
1.若因不可抗力等特殊情况，双方无法履行本合同，应及时通知对方，并经双方协商决定是否解除合同。

2.若一方未履行合同约定的义务，应承担相应的违约责任，包括但不限于赔偿损失和支付违约金。

5. 其他条款
5.1 争议解决
双方在合同履行过程中如发生争议，应首先通过友好协商解决；如无法解决，应提交仲裁委员会进行仲裁，接受仲裁结果并履行。

5.2 合同生效和变更
本合同自双方签字盖章之日起生效。

如需对本合同进行变更，双方应通过书面形式进行，并经双方签字盖章后生效。

5.3 合同解释权
本合同的解释权归双方共同所有。

6. 合同签署
甲方（施工方）：________________________
乙方（建设方）：________________________
日期：________________________。