建设工程施工合同纠纷答辩状(答辩状范文)

合集下载
  1. 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
  2. 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
  3. 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。

建设工程施工合同纠纷答辩状
背景介绍
根据《建设工程施工合同法》第条的规定,我方作为承包方与原
告签订了建设工程施工合同,约定完成某项目的施工工作。

然而,原
告在项目进行过程中出现了一系列问题,导致了合同履行的困难和延迟。

原告以此为由,提起了本案的诉讼。

我方在此向法庭提交答辩状,敬请法院审慎处理。

第一部分:事实陈述
1.设计变更:原告在工程进行过程中多次提出设计变更的要求,导致项目的进程受到了影响。

虽然我们积极响应并尽快进行了设
计调整,但是这些变更仍然带来了额外的时间和成本压力。

2.供货问题:我方按照合同约定负责采购施工所需的材料和
设备。

然而,由于市场供应不稳定和原告在供货方面的迟延,我们在
工程进行过程中遇到了材料和设备供应的问题,导致工程进度的推迟。

3.人员问题:在工程进行过程中,原告提供的人员配备不足,施工人员的交替和调整也反复出现,这对项目的顺利进行造成了困扰。

我们多次提出解决方案,但始终未得到原告的积极配合。

4.其他不可抗力因素:在工程进行过程中,我们遭遇了多种
不可抗力因素,例如极端天气、自然灾害等,在这些情况下,我们尽
力采取了应对措施,但仍然影响了工程的进度。

综上所述,我方始终以诚实守信的原则履行合同,并未故意违约
或延迟工程进度。

纠纷的产生主要是上述原因所致,而非我方的过错。

第二部分:法律依据
1.《建设工程施工合同法》第条:建设工程施工合同的履行
应当按照合同的约定执行。

在没有约定或者约定不明确的情况下,适
用法律的有关规定。

2.《合同法》第条:当事人享有签订合同的自由,但不得违
反法律的强制性规定。

当事人应当按照约定履行合同义务,维护合同
的有效性。

根据上述法律依据,我方认为我们已经尽力履行了合同的义务,
但是由于上述原因导致了工程的延期,该延期并非我们的过错或故意
违约。

因此,我方请求法庭作出公正的判决,支持我们的答辩意见。

第三部分:答辩请求
1.对原告提出的诉讼请求进行驳回,不予支持。

2.如法庭认定有理由支持原告的部分诉讼请求,我们请求法庭酌情考虑工程延期的原因,减轻或免除我方的赔偿责任,并适用法律和合同的规定来判断相关赔偿额度及责任分担。

3.维护我方在合同中规定的权益,确保合同的有效履行。

如有违约责任,应当依法进行协商解决。

我方对此案的答辩状询问法庭给予审慎考虑,并根据法律和事实作出公正的判决。

感谢法庭给予的审查和支持。

<div style=。

相关文档
最新文档