2012年公路监理工程师合同管理经典习题
2012 年监理工程师《合同管理》考试真题及解析
![2012 年监理工程师《合同管理》考试真题及解析](https://img.taocdn.com/s3/m/9df964cdbb4cf7ec4afed0d1.png)
2012年监理工程师《合同管理》考试真题及解析一、单项选择题(共50题,每题1分。
每题的备选项中,只有1个最符合题意)1.某施工企业在外地的分公司欲参加某工程的施工投标,其投标书中投标人的名称应为()。
A.该施工企业B.该外地的分公司C.项目经理部D.项目经理参考答案:A 解析:参见教材P4 法人资格应当具备以下条件:1)依法成立。
2)有必要的财产或者经费。
3)有自己的名称、组织机构和场所。
4)能够独立承担民事责任。
2.关于合同鉴定的说法,正确的是()。
A.经过鉴定的合同,在诉讼中不需要进行质证B.法律规定强制实施合同鉴定C.合同鉴定的效力不限于我国国内D.合同鉴定由工商行政管理机关作出参考答案:D 解析:参见教材P19 合同鉴证是工商行政管理机关依据《合同鉴证办法》行使的行政管理行为。
3.某通用设备采购合同中约定,采购方付款后,供货方交货。
合同订立后,采购方以有确切证据证明供货方经营状况严重恶化为由,暂停支付设备货款。
采购方暂停支付设备货款的行为行使的是()。
A.同时履行抗辩权B.后履行抗辩权C.不安抗辩权D.先诉抗辩权参考答案:C 解析:参见教材P39 先履行抗辩权,又称不安抗辩权,是指合同中约定了履行的顺序,合同成立后发生了应当后履行合同一方财务状况恶化的情况,应当先履行合同一方在对方未履行或者提供担保前有权拒绝先为履行。
应当先履行合同的一方有确切证据证明对方有下列情形之一的,可以中止履行:1)经营状况严重恶化;2)转移财产、抽逃资金,以逃避债务的;3)丧失商业信誉;4)有丧失或者可能丧失履行债务能力的其他情形。
4.下列解决建设工程合同纠纷的方式中,具有强制执行法律效力的是()。
A.和解B.民间调解C.行政调解D.诉讼参考答案:D 解析:参见教材P47 诉讼,是指合同当事人依法请求人民法院行使审判权,审理双方之间发生的合同争议,作出有国家强制保证实现其合法权益、从而解决纠纷的审判活动。
合同双方当事人如果未约定仲裁协议,则只能以诉讼作为解决争议的最终方式。
2012年公路监理工程师合同管理答案
![2012年公路监理工程师合同管理答案](https://img.taocdn.com/s3/m/42450bc3bb4cf7ec4afed07b.png)
一、单选题:1~5BAACC;6~10BBACC; 11~15 DCDAA; 16~20 CCCBB。
二、多选题:1、BCE;2、ACDE;3、BE;4、ABDE;5、BD;6、BCDE;7、BDE;8、ABD;9、ABE;10、ABD;11、BE;12、ABC;13、ABE;14、CE;15、ACDE;16、17、ABD;18AC;、19、BD;20、AC三、判断题:1、5、6、8对,其余错。
四、综合分析题第一大题1、承包人缺陷责任期内的责任是:A、承包人应在缺陷责任期内对已交付使用的工程承担缺陷责任;B、在缺陷责任期内,承包人应尽快完成在交工验收证书中写明的未完成工作,并完成对本工程缺陷的修复或监理人指令的补修工作;C、监理人和承包人应共同查清和损坏的原因。
经查明是承包人原因的应由承包人承担修复和查验费用;3、监理工程师在缺陷责任期的工作是:A、在合同工程的缺陷责任期内,监理工程师应检查施工单位剩余工程的实施情况;B、巡视检查已完工程;C、记录发生的工程缺陷,指示施工单位进行修复,并对工程缺陷发生的原因、责任及修复费用进行调查、确认;D、督促施工单位按合同规定完成竣工资料第二大题:1、应由发包人承担。
因为发包人有义务向承包人提供施工图纸,并保证其准备性,实际情况施工图不任的风险应由发包人承担;;2、属于工程变更。
因为该支护方案的更改属于改变,此项工作已批准的施工顺序和施工工艺,属于工程变更的范畴;3、承包人的补偿申请可以接受,监理工程师变更估价原则:A、如取消某工作,则该项工作的总额价不予支付;B、已标价工程量清单中有适用于变更工作的子目的,采用该子目的单价;C、已标价工程量清单中无适用于变更工作子目的,但有类似子目的,可在合理范围内参照类似子目的单价,由监理人按合同条款商定或确定变更工作的单价;D、已标价工程量清单中无适用或类似子目的单价,可在综合考虑承包人在投标时所提供的单价分析表的基础上,由监理人按合同条款商定或确定变更工作的单价;E、如果本工程的变更指示是因承包人过错、承包人违反合同或承包人责任造成的,则这各违约引起的任何额外费用应由承包人承担。
2012年监理工程师考试建设工程合同管理精选练习题及答案
![2012年监理工程师考试建设工程合同管理精选练习题及答案](https://img.taocdn.com/s3/m/564990fcaa00b52acfc7cac4.png)
2012年监理工程师考试《建设工程合同管理》精选练习题及答案1.材料采购合同履行中,双方发现对部分货物的交货地点约定不明确,则可【ACE】确定交货地点。
A.由双方协商B.由采购方自行C.按交易习惯D.由供货方自行E.按供货方所在地2.划分委托监理合同包的工作范围时,通常考虑的因素包括【ADE】。
A.工程规模B.招标方式C.潜在投标人数量D.工程项目的专业特点E.被监理合同的难易程度3.监理工程师对承包人提出的索赔进行审查时,承包人可以提供的证据包括【ABCE】。
A.施工现场记录B.各类财务凭证C.合同履行过程中的往来信函D.招标文件E.汇率变化表4.要使索赔得到公平合理的解决,监理工程师在索赔管理中应遵循的原则是【ACD】。
A.公平合理地处理索赔B.及时提出和处理索赔C.尽可能通过协商达到一致D.诚实信用E.独立自主5.某建设项目施工招标过程中,由于某种原因,在投标有效期内未能结束评标工作,招标人需延长投标有效期,则【BCDE】。
A.投标人可以修改投标文件的实质内容B.投标人不得修改投标文件的实质内容C.招标人可以要求投标人延长投标保函期限D.投标人可以拒绝招标人延长投标保函期限的要求E.投标人可以接受招标人延长投标保函期限的要求6.依施工合同示范文本规定,下列关于竣工前的单机无负荷试车的说法,正确的是【BCD】。
A.由监理工程师组织试车B.承包人应在试车前48小时向监理工程师发出要求试车的书面通知C.发包人为试车提供必要的条件D.试车合格由监理工程师在试车记录上签字E.监理工程师未提出延期试车要求,也不参加试车,不应承认试车记录7.甲公司将与乙公司签订的合同中的义务转让给丙公司。
依据《中华人民共和国合同法》规定,下列关于转让的表述正确的有【BDE】。
A.合同主体不变,仍为甲乙公司B.转让必须征得乙公司同意C.丙公司只能对甲公司行使抗辩权D.甲公司对丙公司不履行合同的行为不承担责任E-丙公司应承担与主债务有关的从债务8.合同履行过程中的同时履行抗辩权的适用条件是【CDE】。
2012年监理工程师考试建设工程合同管理黄金试题(内含有答案)
![2012年监理工程师考试建设工程合同管理黄金试题(内含有答案)](https://img.taocdn.com/s3/m/3f712955804d2b160b4ec061.png)
2012年监理工程师考试建设工程合同管理黄金试题单项选择题(每题1分。
每题的备选项中,只有1个最符合题意)1、合同有效的重要条件是指()。
A.不违反法律或者社会公共利益B.意思表示真实C.当事人具有相应的民事权利能力D.当事人具有相应的民事行为能力参考答案:A2、甲乙订立合同,规定甲应于2008年9月10日交货,乙应于同年9月16日付款。
8月底,甲发现乙财产状况恶化,已没有支付货款的能力,并有确切证据,遂提出终止合同,但乙未允。
基于上述情况,甲于9月10日未按约定交货。
依照《中华人民共和国合同法》的原则,下列关于甲行为的论述中,正确的是()。
A.甲必须按合同约定交货,但可以要求乙提供相应的担保B.甲有权不按合同约定交货,除非乙提供了相应的担保C.甲必须按合同的约定交货,但可以仅先交付部分货物D.甲应按合同的约定交货,如乙不支付货款可追究其违约责任参考答案:B3、在建设工程施工过程中,承包人应对自己采购的材料设备质量进行严格的控制,当承包人采购的材料设备与设计或者标准要求不符时,()是错误的。
A.承包人承担由此发生的费用B.工程师可以拒绝验收C.由此造成工期延误不予顺延D.承包人可以存放这些材料设备于施工现场参考答案:D4、施工合同中的承包人到材料供应商处去购买水泥,由于水泥强度等级不清楚而将32.5级的水泥当作42.5级水泥购入。
该买卖合同没有仲裁条款,发现问题后,承包人应()。
A.向人民法院起诉,要求确认该合同无效B.向人民法院起诉,要求撤销该合同C.向仲裁机构申请仲裁,要求确认该合同无效D.向仲裁机构申请仲裁,要求撤销该合同参考答案:B5、依据《中华人民共和国合同法》的规定,下列文件中,属于要约的是()。
A.招标公告B.投标书C.寄送的价目表D.招标说明书参考答案:B6、供货方的违约责任不包括()。
A.未能按合同约定交付货物B.货物交接地点错误的责任C.提前交付货物D.交货数量与合同不符参考答案:B7、法人或其他组织的法定代表人、负责人超越权限订立的合同,除相对人知道或应当知道其超越权限以外,该代表签订的合同()。
2012年监理工程师《合同管理》试题附答案
![2012年监理工程师《合同管理》试题附答案](https://img.taocdn.com/s3/m/1284c104844769eae009ed65.png)
2012年监理工程师《合同管理》试题附答案2012年监理工程师《合同管理》试题(1)华建网所属华建教育1.施工合同示范文本规定,发包人(),不得以任何形式向分包人支付各种工程款。
A:未经工程师审核确认B:在分包人未提交工程进度表时C:未经承包人同意D:未经工程师对分包工程验收参考答案:C2.承包人需要使用代用材料时,应经工程师认可后才能使用,由此增加的合同价款应()。
A:由承包人承担B:由发包人承担C:由双方以书面形式设定D:由工程师确定参考答案:C3.施工合同示范文本的通用条件规定,(),承包人不得将承包工程的任何部分分包。
A:未提交分包人资质B:未经发包人同意C:分包人与发包人未签订合同D:未经招标参考答案:B4.经过发包人同意的分包工程,承包人选择的分包人需要()。
A:提请工程师同意B:与发包人签订分包合同C:向工程师提交施工组织设计D:向工程师报送施工进度计划参考答案:A5.施工中发生持续不可抗力,2012年注册监理工程师报名时间承包人应每隔7天向工程师报告一次受灾情况,并于不可抗力事件结束后()天内,向工程师提示清理和修复费用的正式报告及有关资料。
A:7B:14C:15D:28参考答案:B6.施工合同文件中出现含糊不清或不一致时,施工合同专用条款的解释顺序应在()。
A:施工合同通用条款之后B:中标通知书之前C:投标书之前D:工程量清单之前参考答案:D7.施工过程中,工程师的检查检验影响了承包人施工的正常进行,如检查检验合格时,应由()。
A:承包人承担影响正常施工的费用B:发包人支付影响正常施工的追加合同价款,相应顺延工期C:承包人只给予发包人顺延相应工期D:发包人和承包人共同承担责任参考答案:B8.为了保证工程质量,对发包人采购的大宗建筑材料用于施工前,需要进行合同约定的物理和化学抽样检验;对于此项检验应由()。
A:承包人负责检验工作,发包人承担检验费用B:承包人负责检验工作,并承担检验费用C:发包人负责检验工作,并承担检验费用D:发包人负责检验工作,承包人承担检验费用参考答案:A9.参与工程竣工验收的各方不能形成一致意见时,应(),待意见统一后,重新组织工程竣工验收。
2012监理工程师考试《合同管理》真题及答案
![2012监理工程师考试《合同管理》真题及答案](https://img.taocdn.com/s3/m/7d7e0879f46527d3240ce09b.png)
2012年监理工程师《合同管理》真题一、单项选择题(共50题,合计50分)第1题. 合同法律关系的产生、变更和消灭的法律事实分为行为和事件两类。
下列在施工合同履行过程中发生的事实,属于行为的是()。
A.地震灾害导致施工暂停B.恶劣气候影响施工安全C.社会动乱影响施工进度D.图纸设计错误导致的工程返工第2题. 监理公司指派总监理工程师负责工程项目监理,这种行为的法律性质属于()。
A.委托代理B.法定代理C.指定代理D.职务代理第3题. 施工项目的工程担保中,保证期限因保证内容和风险不同而各异。
下列保证方式中,保证期限相对较短的是()。
A.施工投标保证B.施工履约保证C.施工预付款保证D.质量保证金保证第4题. 甲向乙采购空调设备,双方因各种原因一直未签订书面合同,乙将空调设备安装调试后,甲、乙出现质量纠纷。
在处理此纠纷时,合同的状态应当认定为()。
A.已经成立B.完备形式后成立C.效力待定D.未成立第5题. 当事人订立合同,要经过要约、承诺。
下列文件中,构成合同要约的是()。
A.招标公告B.投标文件C.宣传广告D.招股说明书第6题. 《合同法》规定的不安抗辩权制度,是指应当先履行债务的当事人有确切证据证明对方发生某些情形时可以中止合同。
下列情形中,当事人可以行使不安抗辩权中止合同的是()。
A.对方当事人降低注册资金B.对方当事人银行贷款数额激增C.对方当事人的法定代表人变更D.对方当事人经营状况严重恶化第7题. 根据《合同法》的规定,下列合同中,属于无效合同的是()。
A.一方因重大误解而订立的合同B.双方协商一致订立的显失公平的合同C.双方协商一致订立的掩盖非法目的的合同D.一方以欺诈手段,使对方在违背真实意思的情况下订立的合同第8题. 施工合同的承包人经发包人同意,将专业工程分包给具有相应资质的分包人。
根据《合同法》的规定,该行为属于()。
A.债务承担B.债权转让C.债务人向第三人履行债务D.由第三人向债权人履行债务第9题. 某工程项目的施工合同,因发包人委托的设计单位提供的设计图纸错误,给承包人造成施工损失。
2012年监理工程师合同管理测试试题及答案
![2012年监理工程师合同管理测试试题及答案](https://img.taocdn.com/s3/m/987326ed551810a6f5248680.png)
2012年监理工程师合同管理测试试题及答案第一题单项选择题第 1 题按照建设工程设计合同示范文本规定,设计人按合同规定时限交付设计资料及文件后,如果在一年内项目未开始施工,则设计人()。
A.不再负责处理有关设计问题B.仍应无偿负责处理有关设计问题C.仍应负责处理有关设计问题,但可适当收取咨询服务费D.仍应负责处理有关设计问题,但可不再负责设计变更正确答案:C第 2 题依据FIDIC《施工合同条件》,工程师颁发的工程接收证书表明()。
A.工程照管责任移交B.承包合同的全部义务已完成C.缺陷通知期开始D.可以办理竣工结算正确答案:A第 3 题某小型施工项目,甲乙双方只订立了口头合同。
工程完工后,因甲方拖欠乙方工程款而发生纠纷,应当认定该合同()。
A.未成立B.补签后成立C.成立D.备案登记后成立正确答案:C第 4 题某施工合同约定,建筑材料由发包人供应。
材料使用前需要进行检验时,检验由()。
A.发包人负责,并承担检验费用B.发包人负责,检验费用由承包人承担C.承包人负责,并承担检验费用D.承包人负责,检验费用由发包人承担正确答案:D第 5 题工程师在处理索赔时应注意自己的职责范围,工程师无权决定的情况是()。
A.当工程师与承包人就补偿达不成一致做出处理决定B.认为必要时,要求承包人提供索赔证据的补充资料C.批准承包人缩短合同工期D.将批准的索赔额纳入月进度款中正确答案:C第 6 题某工程项目招标采用评标价法评标。
中标人的投标报价为5000万元,投标工期比招标文件要求的工期提前获得评标优惠150万元。
若评标时不考虑其他因素,则评标价和合同价应分别为()。
A.4850万元和5000万元B.4850万元和4850万元C.5150万元和5000万元D.5150万元和4850万元正确答案:A第 7 题在项目招标中,中标通知书发出后,中标人拒绝与招标人订立书面合同时,()。
A.中标人不承担合同责任B.招标人应退还其投标保证金C.招标人可没收其投标保证金,如果招标人的损失小于保证金,则小于部分应退还中标人D.招标人可没收其投标保证金,如果招标人的损失大于保证金,则可继续向中标人追索差额正确答案:D第 8 题(2008年)某施工合同履行过程中,承包人发现由于公路管理部门的责任,连接施工场地与国道之间的道路不符合招标文件中说明的条件,则承包人由此增加的费用由()承担。
2012年公路监理师《合同管理》模拟测试题及答案②
![2012年公路监理师《合同管理》模拟测试题及答案②](https://img.taocdn.com/s3/m/9067b741a200a6c30c22590102020740be1ecd3c.png)
2012年公路监理师《合同管理》模拟测试题及答案②上接2012年公路监理师《合同管理》模拟测试题及答案①20、属于下列情况之一,即( )为无效经济合同,是国家法律不承认其效力的合同A.没有经过上级主管部门审批B.主体不合格C.没有经工商局鉴证D.内容不合法E.没有经公证处公证F.无效代理21、免除违约责任的条款有( )A.对方过错B.国家计划调整C.自然灾害D.货物的自然损耗E.合同涉及的第三人违约所造成的债务人违约22、仲裁协议包括如下( )内容A.请求仲裁的意思表示B.不向法院起诉的承诺C.仲裁事项D.双方争议的解决方式E.所选定的仲裁委员会F.争议调解人23、标底价格由( )组成A.成本B.利润C.税金D.直接费E.间接费24、施工招标时,下列情况( )属于废标A.投标书未密封B.投标书逾期到达C.投标单位未参加开标会D.投标书未按规定格式填写E.投标单位提送标书后发觉有误,在截止日期前补充函件的25、建设行政主管部门对招标过程的监督工作包括( )A.批准招标申请B.审核招标文件C.负责编制标底D.参加开标会议E.监督评标过程26、下列哪些属编制标底应遵循的原则( )A.一个工程只能编制一个标底B.标底应考虑价格变动因素C.根据设计文件、招标文件、标准、定额等编制标底D.标底价格应与投标者协商确定27、工程招标时,可能造成招标失败的原因有( )A.投标单位不足法定数B.部分投标者未出席开标会C.各投标者报价均不合理D.决标前发现标底有某些漏误28、施工招标划分合同工作范围时,应考虑的影响因素包括( )A.有利于本地区的承包商B.有利于本系统的承包商C.施工内容的专业要求D.避免施工现场的交叉干扰E.对项目建设总投资的影响29、选择招标方式时主要考虑因素包括( )A.工程项目的特点B.图纸和技术资料的准备情况C.招标单位的管理能力D.业主与某一施工单位的关系E.施工的专业技术特点30、应由监理工程师签发的文件包括( )A.临时支付证书B.竣工结算支付证书C.最终报表D.最终支付证书E.结清单31、分包商应立即执行的变更指令包括( )的书面指令A.业主直接送达B.工程师直接送达C.工程师代表直接送达D.承包商代表直接送达E.经承包商代表确认工程师发布32、调整合同价格时依据的"有效合同价",是扣除了( )后的合同价格A.暂定金额B.记日工费C.因物价因素调整的费用D.预付款E.保留金33、FIDIC通用条件规定,颁发"解除缺陷责任书"后,合同对双方仍能有效,工程师可要求承包人完成( )方面的义务A.财务B.施工C.修补缺陷D.管理34、按照FIDIC条款,下列事件出现后,承包商有权延长工期( )A.监理工程师延发图纸影响了施工进度B.分包商违约C.非承包商责任的暂时停工D.承包商负责的风险发生导致工期延长35、政府行政主管部门对招标投标的管理包括( )等工作A.批准招标B.查处假招标行为C.指定招标代理机构D.核查招标文件并备案E.追查在评标委员会推荐中标人名单外确定中标人行为的责任36、进行施工招标应满足的条件包括( )A.工程已批准立项B.有能满足施工需要的技术资料和图纸C.已选择了监理单位D.建设资金来源已落实E.建设用地的征用工作已完成37、开标时,投标书( ),招标人应在公正员监督下,当场宣布为废标A.未密封B.无单位和法定代表人或其委托的代理人印鉴C.未按规定格式填写D.内容不全、字迹辨认不清E.同标底吻合F.与标底相差甚远38、按照FIDIC合同条件的规定,在( )期限内承包商都有权提出索赔A.合同签字日到发布开工令日B.开工令日到颁发工程移交证书日C.颁发工程移交证书日到颁发解除缺陷责任证书日D.颁发解除缺陷责任证书日到结清单生效日E.结清单生效日之后到提出合同争议日39、承包商的索赔要求成立必须同时具备( )A.与合同相比较已经造成了实际的额外费用增加或工期损失B.造成了费用增加或工期损失的原因不是承包商的过失C.按合同规定不应由承包商承担的风险D.承包商在事件发生后的规定时间提出了书面索赔意向通知E.承包商提供的证据足以支持自己的主张40、索赔证据的基本要求是( )A.索赔证据必须具备真实性B.索赔证据必须具备全面性C.索赔证据必须具备特定条件D.索赔证据必须具备及时性E.索赔证据必须具备直观性F.索赔证据必须具备逻辑性三、判断题(10题/10分)1、保证合同的当事人是权利人和义务人( )2、投保了"建筑工程一切险"的工程建设项目,可获得保险公司赔偿的受损失原因包括地震、盗窃和设计错误等( )3、根据《经济合同法》的规定,经济合同不包括技术合同( )4、对招投标活动的监督管理是建设行政主管部门的职责( )5、编制标底应根据设计文件、投标文件、标准、定额等( )6、建设单位应根据承包单位的投标报价与承包单位协商确定中标价格( )7、在评标过程中,将报价外的其他因素折算为货币价值,并加减到承包商的报价中,这是评标价法评标( )8、《公路工程施工监理合同范本》规定业主经与监理单位协商后方可要求监理单位更换不称职的监理人员( )9、按照FIDIC条款,因特殊风险而终止合同时,承包商有权得到因终止合同后给承包商带来的损失( )10、FIDIC合同条件规定,由于工程变更,该项目实施的实际工程量超过或小于工程量表中所注明工程量的25%以上时,才考虑费率和价格的变动( )四、简答题(5题/20分)1、审查经济合同是否有效,应当注意审查哪些方面?2、简述建设工程公开招标程序?3、监理工程师接到承包人提交的索赔通知后,监理工程师应做哪些工作?4、《招投标法》规定,哪些工程建设项目必须进行招投标?5、根据《合同法》的规定,合同一般应包括那些条款?五、综合分析题(2题/20分)1、某高速公路项目,承包商为了避免今后可能支付延误赔偿金的风险。
2012年公路监理工程师合同管理经典习题
![2012年公路监理工程师合同管理经典习题](https://img.taocdn.com/s3/m/0f309b59ba68a98271fe910ef12d2af90342a871.png)
2012年公路监理工程师合同管理经典习题单项选择题1.监理工程师在颁发缺陷责任终止证书后,承包人应向监理工程师提交(B )。
A、清账书 B.最后结账单 C.竣工报表 D.竣工报表2.某采购300t水泥的合同内列明第一批供货200t,第二批供货lOOt,并约定了逾期交货的违约金。
第一批水泥按时交货,第二批水泥虽迟于合同约定15天交货,但未对工程施工产生不利影响,则采购方(C )。
A、不必追究对方的违约责任B.按300t的数量计算违约金C.按lOOt的贷款计算违约金D.按逾期15天的时间计算违约金3.作为订立合同的代理人(D )。
A、必须是企业或单位内部有关人员B.必须是企业或单位外聘人员C.必须是其他组织或其驻外机构D.以上三者(A,B,C)都可以为代理人4.下列可以构成一个有效的承诺是(B )。
A、承诺是由非受要约人做出B.承诺超过期限,但要约人及时通知该承诺有效C.承诺的内容对要约的数量提出适当变更的D.向不特定的多数人同时做出承诺5.下列情况下标书有效的是(D )。
A.投标书封面无投标单位法人或其代理人签字或盖章B.投标书未密封C.投标书逾期送达D.投标单位未参加开标会议,事先未通知招标方6.监理工程师越权下达了对某项工作的指令后,承包人执行了,可能会出现(D )。
A.承包人无权得到该项工作的付款B.承包人是否能得到该项工作的付款由业主决定C.业主给予承包人一定的补偿D.承包人有权得到该项工作的付款7.承包人对总监理工程师代表发布的指令有异议时,(B )。
A.可以拒绝执行B.请总监理工程师确认C.请业主批准D.请行政主管部门确定8.抢险救灾紧急工程应采用(D )方式选择实施单位。
A.公开招标B.邀请招标C.议标D.直接委托9.承包人应(B )向监理工程师提交用于计日工的费用清单或报表。
A.每月B.每日C.每周D.每旬10.监理合同约定业主免费为监理机构提供测量设备,完成监理工作后,监理单位(D )。
2012年公路监理工程师:(合同管理)经典模拟题(5)
![2012年公路监理工程师:(合同管理)经典模拟题(5)](https://img.taocdn.com/s3/m/b6bdd1baf8c75fbfc77db2f3.png)
2012年公路监理工程师:(合同管理)经典模拟题(5) 65、根据FIDIC合同条款,在施工期间,下列损失应由业主承担的是()。
A.超出合同规定检验所造成的停工窝工损失 B、超出合同规定检验所造成的检验费 C、超出合同规定的检验,且检验结果合格时所发生的费用损失和工期损失 66、自开工之日起到颁发移交证书之日止,承担照管工程、工程所使用的材料、设备及施工图纸文件责任的人是()。
A.承包人 B.业主 C .承包人与业主双方 D.承包人负主要责任,业主负连带责任 67、如果监理工程师对整个合同工程中的任何部分工程签发了部分工程的移交证书,则业主从签发部分工程移交证书之日起承担()。
A.对整个工程的照管 B.在整个工程的移交证书签发前业主不承担对任何工程的照管 C.应当承担起对该部分工程的照管责任 D.承担待完扫尾工程的照管 68、如果是由于业主、监理工程师、业主雇佣的其他承包人的原因,使得已经基本完工的工程无法进行竣工验收的,则认为()。
A.须等到其他承包人的原因消除、且验收合格后,监理工程师才能依照程序签发移交证书 B.该工程已在预定进行检验完成的那一天就被业主接收了 C.无法处理 D.须由监理工程师与承包人协商一个意见、报业主同意后,再按协商结果执行 69、《公路工程国内竞争性招标文件范本》所规定的“开工预付款”的支付办法是,业主在收到工程师签发动员预付款支付证书后14天内核批,并支付开工预付款的(),待承包人按投标文件载明的主要设备进场以后,再支付其余部分。
A.60% B.80% C.50% D.70% E.75% 70、合同条款第54条规定,承包人已经运至现场的施工机械、临时工程和材料,被视为业主的财产,为专供本合同工程施工所用,没有业主的同意、监理工程师的批准,不得将上述任何物品和其任何部分运出现场(但运输车辆除外),这一规定被称之为()。
2012年公路工程监理工程师考试《合同管理》模拟试题及答案4
![2012年公路工程监理工程师考试《合同管理》模拟试题及答案4](https://img.taocdn.com/s3/m/d85d105601f69e3143329487.png)
2012年公路工程监理工程师考试《合同管理》模拟试题及答案4 四、简答题 51、某一级公路工程建设项目,其中包括大桥1座、路基路面工程50公里。
建设单位将桥梁工程和路基路面工程分别发包给了两家施工单位,并签订了施工合同。
某监理单位受建设单位委托承担了该公路工程的施工监理任务,并签订了监理合同。
监理合同中的部分内容如下: ①监理单位为本工程项目的最高管理者; ②监理单位应维护建设单位的权益; ③建设单位参与监理的人员,同时作为业主代表,负责与监理单位联系; ④上述业主代表可以向承包人下达指令; ⑤监理单位仅进行质量控制,而由业主来行使进度与费用控制; ⑥由于监理单位的努力,使合同工程提前完工时,监理单位与业主分享利益。
问题: (1)该监理合同中有何不妥之处,为什么? (2)项目总监理工程师建立何种监理组织形式合适?为什么? 标准答案:1、(1)监理合同的不妥之处: ①监理单位虽然受建设单位委托,就工程项目的施工对施工单位进行全面的监督、管理,但对某些重大决策问题还必须由业主作出决定。
因此,监理单位不是工程项目唯一的最高管理者。
②监理单位应作为公正的第三方,以批准的项目建设文件、有关法律、法规以及监理合同、施工合同为依据进行监理。
因此,监理单位应占在公正立场上进行监理,既要维护业主的合法权益,但也不能损害承包人的合法利益。
③业主方参与监理工作的人员,工作时不能作为业主的代表,只能以监理单位名义和人员与进行活动。
④业主代表不可以直接向承包人下达指令,必须通过监理工程师下达。
(5)工程项目的三大目标是相互联系的,让监理单位只控制一个目标是不切合实际的。
⑥监理单位努力使工程项目提前完工,建设单位应按约定给予奖励,但不是利润分成。
(2)宜采用二级监理机构,采用直线式组织结构形式 按照现行《公路工程施工监理规范»的规定,开工里程在20km 上的高速、一级公路工程宜采用二级监理机构;该项目由两家施工单位分别承包,宜采用直线式的组织形式,直线式的组织形式适用于监理项目划分为若干个相时独立子项的大中型建设项目采集者退散 52、某公路收费站房建工程项目,业主委托某监理单位进行施工监理,并分别与监理单位和施工总承包单位签订了合同。
2012年公路监理师《合同管理》模拟测试题及答案⑥
![2012年公路监理师《合同管理》模拟测试题及答案⑥](https://img.taocdn.com/s3/m/d40be01f5ef7ba0d4b733b8d.png)
2012年公路监理师《合同管理》模拟测试题及答案⑥28、根据FIDIC合同条件的规定,下列表述哪些是错误的。
A、业主可以直接指令承包商进行变更;B、设计单位可以直接指令承包商进行变更;C、承包商可以自行决定对工程的合理变更;D、没有监理工程师的指示,承包商不得作任何变更。
29、根据FIDIC合同条件规定,合同履行过程中发生事件,属于业主应承担的风险。
A、业主提供的参考资料有误B、叛乱、革命、罢工C、任何有危险性质的放射性污染D、战争、敌对行动30、FIDIC合同条件具体规定了构成合同的文件的优先次序为。
A、本合同协议书B、合同的专用条件C、合同的通用条件D、中标通知书E、投标书及其附录F、图纸G、技术规范H、标价的工程量清单N、构成本合同组成部分的其他文件31、根据FIDIC合同条件规定,下列情况应给予承包商延期的有。
A、连续下雨22天;B、地下发现文物致使某关键工程进度受阻;C、工程施工中,监理工程师对施工质量按合同规定进行检查致使工程暂停;D、承包商的工人罢工。
32、根据FIDIC合同条件第53条的规定,承包商若不遵循该条规定的程序,那么,。
A、承包商就丧失了索赔的权利;B、承包商只能得到费用补偿,而不包括利润;C、承包商得到付款的权利可能会受到限制;D、承包商只能得到从同期记录中证实的那部分款额;E、承包商只能通过诉讼获得索赔。
33、根据FIDIC合同条件第69条的规定,如果业主的违约事件发生后,承包商有权采取下列措施进行处理和补救。
A、终止合同B、从现场撤离设备C、暂停工作D、减缓工作速度34、标底编制的基本原则是。
A、应遵循价值规律B、应服从供求规律C、应遵照政策规定D、应反映出一种平均先进的劳动生产力水平35、业主根据监理合同的规定,向监理单位支付的费用包括。
A、正常服务的费用B、附加服务的费用C、对监理单位的赔偿D、加班费用36、下列说法是不正确的。
A、中标通知书发出时,即发生承诺生效、合同成立的法律效力;B、中标通知书收到后,即发生承诺生效,合同成立的法律效力;C、收到中标通知书的回执后,即发生承诺生效,合同成立的法律效力;D、收到中标通知书,签订了施工承包合同后,即发生合同成立的法律效力。
2012年公路监理工程师:(合同管理)经典模拟题(1)
![2012年公路监理工程师:(合同管理)经典模拟题(1)](https://img.taocdn.com/s3/m/343189a29e31433239689390.png)
2012年公路监理工程师:(合同管理)经典模拟题(1) 单项选择题 1.监理工程师在颁发缺陷责任终止证书后,承包人应向监理工程师提交()。
A、清账书 B.最后结账单 C.竣工报表 D.竣工报表 2.某采购300t水泥的合同内列明第一批供货200t,第二批供货lOOt,并约定了逾期交货的违约金。
第一批水泥按时交货,第二批水泥虽迟于合同约定15天交货,但未对工程施工产生不利影响,则采购方()。
A、不必追究对方的违约责任 B.按300t的数量计算违约金 C.按lOOt的贷款计算违约金 D.按逾期15天的时间计算违约金 3.作为订立合同的代理人()。
A、必须是企业或单位内部有关人员 B.必须是企业或单位外聘人员 C.必须是其他组织或其驻外机构 D.以上三者(A,B,C)都可以为代理人 4.下列可以构成一个有效的承诺是()。
A、承诺是由非受要约人做出 B.承诺超过期限,但要约人及时通知该承诺有效 C.承诺的内容对要约的数量提出适当变更的 D.向不特定的多数人同时做出承诺 5.下列情况下标书有效的是()。
A、投标书封面无投标单位法人或其代理人签字或盖章 B.投标书未密封 C.投标书逾期送达 D.投标单位未参加开标会议,事先未通知招标方 6.监理工程师越权下达了对某项工作的指令后,承包人执行了,可能会出现()。
A、承包人无权得到该项工作的付款 B.承包人是否能得到该项工作的付款由业主决定 C.业主给予承包人一定的补偿 D.承包人有权得到该项工作的付款 7.承包人对总监理工程师代表发布的指令有异议时,()。
A.可以拒绝执行 B.请总监理工程师确认 C.请业主批准 D.请行政主管部门确定 8.抢险救灾紧急工程应采用()方式选择实施单位。
A.公开招标 B.邀请招标 C.议标 D.直接委托 9.承包人应()向监理工程师提交用于计日工的费用清单或报表。
A.每月 B.每日 C.每周 D.每旬 10.监理合同约定业主免费为监理机构提供测量设备,完成监理工作后,监理单位()。
2012年公路监理工程师:(合同管理)经典模拟题(3)
![2012年公路监理工程师:(合同管理)经典模拟题(3)](https://img.taocdn.com/s3/m/e74f70935fbfc77da269b1f3.png)
2012年公路监理工程师:(合同管理)经典模拟题(3) 33、根据交通部公路工程国内招标文件范本的规定,保留金的处理方式是()。
A.在签发移交证书后立即全部退还 B.在签发缺陷责任期终止证书后一次性退还 C.随中间交工证书的签发,按比例逐步退还 D.在签发移交证书后退还保留金的一半,签发缺陷责任期终止证书时退还另外的一半 34、根据合同条件的规定,工程变更过程中,当单价按条款允许调整时,单价调整的基本原则是()。
A.工程量减少,则单价提高 B.工程量增加,则单价提高 C.工程量增加,则单价降低 D.单价偏高,则予以降低,反之提高 35、某合同施工中发生洪水灾害造成下列损失,根据FIDIC条款,承包人应承担的损失是()。
A.现场施工用材料遭受的损失 B.承包人的施工机械遭受的损失 C.已完工程遭受的损失 D.在建工程遭受的损失 E.是合同规定应由承包人设防的、可以事先预见的洪水所造成的损失 36、根据FIDIC条款,施工期间出现的下列损失中,由业主承担赔偿的损失是()。
A.工地材料遭受盗窃的损失 B.已完工程受到人为破坏的损失 C.因气候原因造成的停工窝工损失 D.人力不可抗拒的自然灾害造成的工程损失 37、表明承包人合同义务完成的文件是()。
(即对工程的批准证明文件) A.质量验收单 B.中间交工证书 C.移交证书 D.缺陷责任期终止证书 38、()才是证明承包人所施工的工程已被批准的惟一文件。
A.中间支付证书 B.工程移交证书 C.缺陷责任期终止证书 D.各工序、各分部、分项工程的质量检验合格单 39、某合同,甲乙双方议定违约金为1.5万元,在合同履约过程中,由于乙方违约造成甲方损失2.7万元,乙方应支付的赔偿金是()。
A.2.7万元 B.支付违约金1.5万元后,再交1.2万元赔偿金,两项合计2.7万元 C.应支付1.5万元的违约金之后,再交赔偿金2.7万元,共计4.2万元 40、某设计单位已接受委托方支付的定金15万元人民币,无正当理由却拒不履行合同义务,则委托方有权要求该设计单位返回的金额是()。
2012年公路监理工程师:(合同管理)经典模拟题(2)
![2012年公路监理工程师:(合同管理)经典模拟题(2)](https://img.taocdn.com/s3/m/ac8c65370b1c59eef8c7b4f3.png)
2012年公路监理工程师:(合同管理)经典模拟题(2) 19.法人的法定代表人超越权限订立的合同,()。
A、该代表行为一律无效 B.除相对人知道或者应当知道其超越权限以外,该代表行为无效 C.该代表行为一律有效 D.除相对人知道或者应当知道者超越权限以外,该代表行为 20.根据公路工程施工监理合同的规定,监理单位对第三方责任造成的任何经济损失()。
A.承担全部赔偿责任 B.按责任比例进行赔偿 C.不承担责任 D.承担连带责任 21、如果监理单位的行为属于无权代理、无效代理,或者是监理单位对监理的事务“不作为”,给施工承包合同的双方当事人造成了损失的,应当由()负责对该损失进行赔偿的责任。
A.业主 B.承包人 C.监理单位 D.直接处理监理事务的监理从业人员 22、监理工程师处理委托事务取得的财产,应当划归()所有。
A.业主 B.承包人 C.监理单位 D.直接处理监理事务的监理从业人员 23、监理单位违反委托监理服务合同规定,并造成业主经济损失的,应()。
A.按委托监理合同约定其所承担责任的比例向业主赔偿 B.因为是委托的性质,产生的责任不应由受托人赔偿 C.根据业主实际产生的损失,据实赔偿给业主 D.双方事后协商确定E.不承担责任 24、监理单位违反委托监理服务合同规定,并造成承包人经济损失的,应()。
A.按委托监理合同约定其所承担责任的比例向业主赔偿 B.因为是委托的性质,产生的责任不应由受托人赔偿 C.根据业主实际产生的损失,据实赔偿给业主 D.双方事后协商确定E.不承担责任 25、监理单位违反委托监理服务合同规定,并造成承包人经济损失的,不承担责任。
如果监理单位与业主或第三方对有关经济损失共负责任时,应()。
A.按委托监理合同约定其所承担责任的比例向业主赔偿 B.因为是委托的性质,产生的责任不应由受托人赔偿 C.根据业主实际产生的损失,据实赔偿给业主 D.应按责任比例计算赔偿E.不承担责任 26.以双方在合同协议书上署明的日期为委托监理服务合同的()日期。
2012年公路工程监理工程师考试《合同管理》模拟试题及答案6
![2012年公路工程监理工程师考试《合同管理》模拟试题及答案6](https://img.taocdn.com/s3/m/cab5588633d4b14e85246894.png)
2012年公路工程监理工程师考试《合同管理》模拟试题及答案6 二、多项选择题(每题1分,共计40分) 1、fidic条款中,监理工程师有权( )。
A.撤换不称职的监理工程师代表 B.批准承包人转让合同的要求 C.批准承包人的分包要求 D.撤换不称职的承包人职员 E.终止业主与承包人的合同关系 F.解释合同文件 2、fidic条款中,下列施工索赔中有合同依据的有( )。
A.未按规定向承包人付款 B.延误提供图纸 C.未及时合理按合同提供场地 D.负责提供的书面数据不准确 E.提前占用或使用永久性工程区段而造成的损失或损害 F.分包人违约 3、法律关系的三个要素是( )。
A.主体 B.客体 C.目的 D.内容 4、当事人订立合同,有( )和( )。
A.委托代理形式 B.书面形式 C.口头形式 D.其他形式 5、当事人订立合同,采取( )方式。
A.要约邀请 B.要约 C.承诺 D.担保 6、不可抗力是指( )的客观情况。
A.不能预见 B.不能避免 C.不能保险 D.不能克服 7、合同纠纷的处理方法( )。
A.公证 B.鉴证 C.协商 D.调解 E.仲裁 F.诉讼 8、合法代理的条件( )。
A.事先取得委托书 B.在委托范围内 C.以委托人的名义 D.要经过公证 9、无效合同的法律后果( )。
A.返还财产 B.折价补偿 C.赔偿损失 D.追缴财产 10、监理工程师根据合同规定处理费用索赔时,一般分为两个步骤进行,即( )。
A.索赔权的论证 B.索赔额的计算 C.查证索赔原因 D.核实索赔费用。
2012监理工程师《合同管理》考题和答案
![2012监理工程师《合同管理》考题和答案](https://img.taocdn.com/s3/m/29ece1cc910ef12d2af9e7a4.png)
2012监理工程师《合同管理》考题和答案1、必须以第三方财产提供担保的方式是()担保。
A.保证B.抵押C.质押D.定金2、甲、乙双方互负债务,没有先后履行顺序,一方在对方履行之前有权拒绝其履行要求,一方在对方履行债务不符合约定时有权拒绝其相应的履行要求。
这在合同法上是()。
A.先履行抗辩权B.先诉抗辩权C.同时履行抗辩权D.不安抗辩权3、施工合同通用条款规定,当施工合同文件中出现含糊不清或不一致时,下列中解释顺序排列正确的为()。
A.专用条款、通用条款、中标通知书、图纸B.中标通知书、协议书、专用条款、通用条款C.中标通知书、投标书、协议书、图纸D.中标通知书、专用条款、通用条款、图纸4、无标底的综合评分法常采用以()作为标准值。
A.报价B.最低报价C.平均报价D.评标价E.复合标底5、开标时,所列()情况之一视为废标。
A.投标书逾期到达B.投标书未密封C.报价不合理D.无单位和法定代表人或其他代理人印鉴E.招标文件要求保函而无保函6、当事人在保证合同中约定,债务人不能履行债务时,由保证人承担责任的保证是()。
A.一般保证B.连带责任保证C.法定保证D.委托保证7、《建设工程委托监理合同》规定,委托人的责任不包括()。
A.委托人选定的质量检测机构试验数据错误B.因非监理人原因的事由使监理人受到损失C.委托人向监理人提出赔偿要求不能成立D.监理人的过失导致合同终止8、债务人决定将合同中的义务转让给第三人时,()。
A.应当经债权人同意B.无需经债权人同意,但应通知债权人C.无需经债权人同意,但应办理公证手续D.无需经债权人同意,也无需通知债权人9、在合同履行中,应当先履行合同的一方有确切证据证明对方有()情形之一时,可以行使抗辩权。
A.未按合同约定办理保险B.经营状况严重恶化C.为逃避债务转移财产、抽逃资金D.合同履行的准备不充分E.丧失商业信誉10、某上级公司由于工作失误,将应交下级工厂甲的任务误发至下级工厂乙,乙据此与建筑公司丙签订合同。
2012年全国监理工程师《合同管理》测考题(11)
![2012年全国监理工程师《合同管理》测考题(11)](https://img.taocdn.com/s3/m/ed9824c24afe04a1b171de06.png)
2012年全国监理工程师《合同管理》测考题(11)1.监理工程师对承包人自身原因造成工程实际进度滞后于计划进度,而修改后的进度计划的确认是()。
A.要求承包人在合理的状态下施工B.监理工程师对工程延期的批准C.作为承包人进行工期索赔的依据D.对承包人赶工措施的批准2.FIDIC施工合同条件规定,给指定分包商的付款应从()内开支。
A.承包商的工程款B.暂列金额C.预备费D.工程量清单中相应的工作内容项3.下列关于无权代理的表述,正确的是()。
A.无权代理行为不能转化为合法的代理行为B.无权代理是无代理权的行为人以自己名义进行民事、经济活动C.代理权终止后继续行使代理行为D.被代理人不可以对无权代理行使”追认权”4.在建设工程合同中,合同人当事人一般都应当具有法人资格,并且承包人还应当具备相应的资质条件,这是合同生效条件()的具体表现。
A.当事人必须是法人组织B.意思表示真实C.不违反法律或社会公共利益D.当事人具有相应民事权利和民事行为能力5.合同当事人约定了定金3万元,违约金4万元,收受定金的一方违约应返还给付定金一方()。
A.3万元B.6万元C.7万元D.10万元6.如果由于第三方的原因使监理工作受到阻碍或延误,以致增加了工程量或持续时间,增加的工作量应视为()。
A.正常监理工作B.附加监理工作C.额外监理工作D.新的委托监理合同工作7.施工合同文件中出现含糊不清或不一致时,施工合同专用备款的解释顺序应在()。
A.施工合同通用条款之后B.中标通知书之前C.投标书之前D.工程量清单之前8.联动无负荷试车合格后,()在试车记录上签字。
A.监理工程师B.发包人和承包人C.监理工程师和承包人D.监理工程师和发包人9.FIDIC合同条件中约定,承包商提前竣工应给予奖励,在计算奖励时的完工日期应()。
A.考虑非承包人原因应顺延的工期B.考虑承包人原因造成的拖延C.固定不变D.对监理工程师批准顺延的合同工期在竣工时间的计算中予以调整10.合同公证与签证的相同点不包括()。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。
2012年公路监理工程师合同管理经典习题单项选择题1.监理工程师在颁发缺陷责任终止证书后,承包人应向监理工程师提交(B )。
A、清账书 B.最后结账单 C.竣工报表 D.竣工报表2.某采购300t水泥的合同内列明第一批供货200t,第二批供货lOOt,并约定了逾期交货的违约金。
第一批水泥按时交货,第二批水泥虽迟于合同约定15天交货,但未对工程施工产生不利影响,则采购方(C )。
A、不必追究对方的违约责任B.按300t的数量计算违约金C.按lOOt的贷款计算违约金D.按逾期15天的时间计算违约金3.作为订立合同的代理人(D )。
A、必须是企业或单位内部有关人员B.必须是企业或单位外聘人员C.必须是其他组织或其驻外机构D.以上三者(A,B,C)都可以为代理人4.下列可以构成一个有效的承诺是(B )。
A、承诺是由非受要约人做出B.承诺超过期限,但要约人及时通知该承诺有效C.承诺的内容对要约的数量提出适当变更的D.向不特定的多数人同时做出承诺5.下列情况下标书有效的是(D )。
A.投标书封面无投标单位法人或其代理人签字或盖章B.投标书未密封C.投标书逾期送达D.投标单位未参加开标会议,事先未通知招标方6.监理工程师越权下达了对某项工作的指令后,承包人执行了,可能会出现(D )。
A.承包人无权得到该项工作的付款B.承包人是否能得到该项工作的付款由业主决定C.业主给予承包人一定的补偿D.承包人有权得到该项工作的付款7.承包人对总监理工程师代表发布的指令有异议时,(B )。
A.可以拒绝执行B.请总监理工程师确认C.请业主批准D.请行政主管部门确定8.抢险救灾紧急工程应采用(D )方式选择实施单位。
A.公开招标B.邀请招标C.议标D.直接委托9.承包人应(B )向监理工程师提交用于计日工的费用清单或报表。
A.每月B.每日C.每周D.每旬10.监理合同约定业主免费为监理机构提供测量设备,完成监理工作后,监理单位(D )。
A.向业主支付使用费并归还业主B.可将设备免费带走C.可向业主支付使用期间的折旧费后带走D.不需向业主支付任何费用,设备归还业主参考答案:BCDBD DBDBD11.在向承包人发出中标通知书之后(B )天内监理工程师应向承包人免费提供由业主或其委托的设计单位设计的施工图纸、技术规范和其他技术资料2份。
A.7 B.42 C.21 D.2812.(C )才是证明承包人所施工的工程已经完成的批准文件。
A、中间支付证书 B.工程交工证书 C.缺陷责任终止证书D.各工序、各分部、分项工程的质量检验合格单13.当出现招标文件中的某项规定与招标人对投标人质疑问题的书面回答不一致时,应以(D )为准。
A、招标文件中的规定B.现场考察时招标单位的口头解释C.招标单位在会议上的口头解答D.发给每个投标人的书面质疑解答文件14.公开招标与邀请招标在招标程序上的主要差异表现为(A )。
A.是否发布招标公告B,是否组织现场考察 C.是否解答投标单位的质疑D.是否公开开标15.具有合同撤销权的当事人自知道撤销事由之日起(C )内没有行使撤销权,撤销权消失。
A.3个月B。
6个月C。
1年 D.2年16.承包人在隐蔽工程覆盖之前应该(B )。
A.请业主检查B.请监理工程师检查C.自我检查D。
请质监站监督人员检查17.招标文件中投标须知是为了(A )。
A.指导投标人正确报价B。
避免投标人中标后拒签合同 C.避免泄漏标底D。
进行资格预审18.《公路工程国内招标文件范本》中规定缺陷责任期一般应为(B )个月。
A.12B.24C.18D.30参考答案:BCDACBAB19.法人的法定代表人超越权限订立的合同,(D )。
A、该代表行为一律无效 B.除相对人知道或者应当知道其超越权限以外,该代表行为无效C.该代表行为一律有效D.除相对人知道或者应当知道者超越权限以外,该代表行为有效20.根据公路工程施工监理合同的规定,监理单位对第三方责任造成的任何经济损失(C )。
A.承担全部赔偿责任B.按责任比例进行赔偿C.不承担责任D.承担连带责任21、如果监理单位的行为属于无权代理、无效代理,或者是监理单位对监理的事务“不作为”,给施工承包合同的双方当事人造成了损失的,应当由(C )负责对该损失进行赔偿的责任。
A.业主B.承包人C.监理单位D.直接处理监理事务的监理从业人员22、监理工程师处理委托事务取得的财产,应当划归(A )所有。
A.业主B.承包人C.监理单位D.直接处理监理事务的监理从业人员23、监理单位违反委托监理服务合同规定,并造成业主经济损失的,应(A )。
A.按委托监理合同约定其所承担责任的比例向业主赔偿B.因为是委托的性质,产生的责任不应由受托人赔偿C.根据业主实际产生的损失,据实赔偿给业主D.双方事后协商确定E.不承担责任24、监理单位违反委托监理服务合同规定,并造成承包人经济损失的,应(A )。
A.按委托监理合同约定其所承担责任的比例向业主赔偿B.因为是委托的性质,产生的责任不应由受托人赔偿C.根据业主实际产生的损失,据实赔偿给业主D.双方事后协商确定E.不承担责任参考答案:DCCAAA25、监理单位违反委托监理服务合同规定,并造成承包人经济损失的,不承担责任。
如果监理单位与业主或第三方对有关经济损失共负责任时,应(D )。
A.按委托监理合同约定其所承担责任的比例向业主赔偿B.因为是委托的性质,产生的责任不应由受托人赔偿C.根据业主实际产生的损失,据实赔偿给业主D.应按责任比例计算赔偿E.不承担责任26.以双方在合同协议书上署明的日期为委托监理服务合同的(B )日期。
A.成立B.生效C.监理服务开始履行的D.监理进场的日期27、在以下所列的事项中,(B )不属于委托人的义务和责任的。
A.委托人应预付处理委托事务的费用给受委托人B.向受委托人报告工作C.若发生受托人为处理委托事务垫付的必要费用时,委托人应当偿还该费用及其利息D.受托人完成委托事务的,委托人应当向其支付报酬E.因不可归咎于受托人的事由,委托合同解除或者委托事务不能完成的,委托人应当向受托人支付相应报酬28、如果某项施工承包合同中有一项不属于停工后会影响到整个工程的某一部分工程,已经按监理工程师的指令暂停施工,而且自停工之日起算,停工时间已经超过了84天,监理工程师依然没有签发复工许可令,则承包人有权对已经停工的这部分工程采取的措施是(A )。
A.根据合理推知原则,把该暂停的工程视为可删除工程,不予施工B.继续延缓施工进度,等待业主改正C.实为业主严重违约,依照法定解除的规定,依法解除合同29、如果在施工承包合同执行中,发生了合法的工程变更,工程量清单中既没有完全相同的单价或价格,也没有相近似项目的单价及价格,依照合同条件的规定,经过监理工程师出面和承包人共同协商但就是达不成一致的单价或价格,这时监理工程师应当采取的估价方法是(B )。
A.形成了合同争端,按合同纠纷处理办法处理B.监理工程师这时有行使最后确定单价的权力C.承包人可以视该工程为可删除工程,不予施工。
如果删除后后续工程无法进行,可以单方解除合同D.业主可以视承包人严重违约,按严重违约处置30、承包人对于监理工程师下达的口头指令应当(C )。
A.一律看成是无效指令,不予执行B.一律看成是有效指令,必须执行C.如果由于某种原因(如危及到人身、工程或相邻建筑物安全等危急情况),监理工程师认为有必要以口头形式发出指令时,承包人对这种口头指令仍然应当执行。
但事后,监理工程师必须在七天内以书面方式确认上述口头指令D.向业主请示,业主认可的执行,否则不执行31、根据FIDIC合同条款第5.2款的规定:“构成合同的所有文件应互为解释,当这些文件出现多义性或不一致性时,(C )应做出解释和校正,并对此发出指令”。
A.业主B.承包人C.监理工程师D.合同双方的上级主管部门32、根据FIDIC条款,保留金的处理方式是(D )。
A.在签发移交证书后立即全部退还B.在签发缺陷责任期终止证书后一次性退还C.随中间交工证书的签发,按比例逐步退还D.在签发移交证书后退还保留金的一半,签发缺陷责任期终止证书时退还另外的一半参考答案:DBBABCCD33、根据交通部公路工程国内招标文件范本的规定,保留金的处理方式是(D )。
A.在签发移交证书后立即全部退还B.在签发缺陷责任期终止证书后一次性退还C.随中间交工证书的签发,按比例逐步退还D.在签发移交证书后退还保留金的一半,签发缺陷责任期终止证书时退还另外的一半34、根据合同条件的规定,工程变更过程中,当单价按条款允许调整时,单价调整的基本原则是( )。
A.工程量减少,则单价提高B.工程量增加,则单价提高C.工程量增加,则单价降低D.单价偏高,则予以降低,反之提高35、某合同施工中发生洪水灾害造成下列损失,根据FIDIC条款,承包人应承担的损失是(E )。
A.现场施工用材料遭受的损失B.承包人的施工机械遭受的损失C.已完工程遭受的损失D.在建工程遭受的损失E.是合同规定应由承包人设防的、可以事先预见的洪水所造成的损失36、根据FIDIC条款,施工期间出现的下列损失中,由业主承担赔偿的损失是(D )。
A.工地材料遭受盗窃的损失B.已完工程受到人为破坏的损失C.因气候原因造成的停工窝工损失D.人力不可抗拒的自然灾害造成的工程损失37、表明承包人合同义务完成的文件是(D )。
(即对工程的批准证明文件)A.质量验收单B.中间交工证书C.移交证书D.缺陷责任期终止证书38、(C )才是证明承包人所施工的工程已被批准的惟一文件。
A.中间支付证书B.工程移交证书C.缺陷责任期终止证书D.各工序、各分部、分项工程的质量检验合格单39、某合同,甲乙双方议定违约金为1.5万元,在合同履约过程中,由于乙方违约造成甲方损失2.7万元,乙方应支付的赔偿金是(B )。
A.2.7万元B.支付违约金1.5万元后,再交1.2万元赔偿金,两项合计2.7万元C.应支付1.5万元的违约金之后,再交赔偿金2.7万元,共计4.2万元40、某设计单位已接受委托方支付的定金15万元人民币,无正当理由却拒不履行合同义务,则委托方有权要求该设计单位返回的金额是(30万)。
A.15万元B.7.5万元C.30万元D.45万元参考答案:BDEDDCBC41、某项目1995年开工,施工中1996年交通部颁发了新编概预算编制办法,以及机械台班费用定额,承包人据此以“后继法规”为动因,向业主提出了人工费和机械台班费的索赔。
监理工程师审查后,处理结果应是( )。
A.两项索赔均成立B.两项索赔均不成立B.人工费索赔成立,机械费索赔不成立D.人工费索赔不成立,机械费索赔成立42.总价合同与单价合同比较,( )。