2015年上半年辽宁省监理工程师考试《合同管理》：违约责任考试试卷
辽宁省监理工程师考试《合同管理》：违约责任模拟试题
辽宁省监理工程师考试《合同管理》：违约责任模拟试题一、单项选择题（共25题，每题2分，每题的备选项中，只有 1 个事最符合题意）1、【例3·单选题】某厂需要修建4台设备的基础工程，施工过程包括基础开挖、基础处理和浇筑混凝土。
因设备型号与基础条件等不同，使得4台设备(施工段)的各施工过程有着不同的流水节拍，见表2-6。
则流水施工工期是。
A：16B：18C：20D：22E：自我评定2、采用《建设工程施工合同(示范文本)》订立合同的工程项目，建筑工程一切险的投保人应为。
A：发包人B：承包人C：监理人D：分包人E：专业监理3、双代号网络计划中，关键工作是指的工作。
A：总时差最小B：自由时差为零C：时间间隔为零D：时距最小E：自我评定4、在工程项目进度控制计划系统中，用以确定项目年度投资额、年末进度和阐明建设条件落实情况的进度计划表是。
A：工程项目进度平衡表B：年度建设资金平衡表C：投资计划年度分配表D：年度计划项目表E：自我评定5、根据《建设工程监理规范》，是项目监理机构在施工单位自检的同时，按照有关规定、建设工程监理合同约定对同一检验项目进行的检测试验活动。
A：工程计量B：巡视C：平行检验D：旁站管理E：工程保险金6、监理工程师在设计准备阶段控制进度的任务是。
A：进行设计进度目标决策B：建立图纸审查、工程变更管理制度C：向建设单位提供有关工期的信息D：编制详细的出图计划E：自我评定7、某项目投资中，建筑安装工程费用为560万元，设备及工、器具购置费为330万元，工程建设其他费用为110万元，基本预备费为100万元，涨价预备费为55万元，建设期贷款利息为59万元，则静态投资为万元。
A：1000B：1100C：1155D：1214E：由于传染病的影响而暂时停止的施工8、施工中如果出现设计变更和工程量增加的情况，按照施工合同示范文本通用条款规定，__。
A．发包人应在14天内直接确认顺延的工期，通知承包人B．工程师应在14天内直接确认顺延的工期，通知承包人C．承包人应在14天内直接确认顺延的工期，通知工程师D．承包人应在14天内将自己认为应顺延的工期报告工程师9、合同约定范围内的工作需国家有关部门审批时，发包人、承包人应按照合同约定的职责分工完成行政审批报送。
辽宁省2015年下半年监理工程师合同管理：违约责任的概念考试题
辽宁省2015年下半年监理工程师合同管理：违约责任的概念考试题一、单项选择题（共25题，每题2分，每题的备选项中，只有 1 个事最符合题意）1、某分部工程有3个施工过程，各分为5个流水节拍相等的施工段组织加快的成倍节拍流水施工。
已知各施工过程的流水节拍分别为8、6、4天，则流水步距和专业工作队数分别为。
A：2天和3个B：4天和9个C：4天和3个D：2天和9个E：自我评定2、工程开工前，项目监理机构监理人员应参加由主持召开的第一次工地会议。
A：施工单位B：建设单位C：监理单位D：总监理工程师E：工程保险金3、某项目建设期为2年，在建设期第一年贷款2000万元，第2年贷款3000万元，贷款年利率为8％，则该项目第二年的建设期贷款利息估算为万元。
A：80B：286．4C：160D：240E：由于传染病的影响而暂时停止的施工4、编制工程质量评估报告的时间是。
A：分部工程验收合格后B：工程竣工验收合格后C：工程竣工预验收合格后D：保修期过后E：工程保险金5、《工程款支付证书》需要由签字，并加盖执业印章。
A：总监理工程师B：法定代表人C：技术负责人D：专业监理工程师E：工程保险金6、建设工程在施工过程中，分项工程交接多，中间产品多、隐蔽工程多，这说明工程质量具有特点。
A：隐蔽性B：波动性C：影响多样性D：影响复杂性E：工程变更单7、施工生产工人因节约材料而获得的奖金属于。
A：人工费B：规费C：企业管理费D：现场管理费E：由于传染病的影响而暂时停止的施工8、发生损失的概率并不大，但当风险事件发生后产生的损失是灾难性的、无法弥补的，此时应采取。
A：风险回避B：损失控制C：风险转移D：风险自留E：工程保险金9、假定某投资项目的现金流量如表(表3—2)，基准收益率为10％，则项目的财务净现值为万元。
A：48．14B：76．24C：83．87D：111．97E：由于传染病的影响而暂时停止的施工10、施工中遇到异常恶劣的气候条件造成的停工属于。
注册监理工程师《合同管理》考试题及答案
注册监理工程师《合同管理》考试题及答案一、单项选择题（每题2分，共20分）1. 监理工程师在合同管理中的主要职责是（）。
A. 制定合同管理制度B. 监督合同的履行C. 协调各方利益关系D. 确定合同价格2. 下列属于合同的三大要素的是（）。
A. 合同的标的、数量和质量B. 合同的价款、履行期限和地点C. 合同的付款方式、检验标准和违约责任D. 合同的签订日期、解除条件和争议解决方式3. 下列关于合同订立的描述，错误的是（）。
A. 合同订立应当遵循自愿、平等、公平、诚实信用的原则B. 合同订立应当符合法律法规的规定C. 合同订立不需要经过要约和承诺两个阶段D. 合同订立应当明确合同的标的、数量、质量、价款等主要条款4. 监理工程师在合同履行过程中，发现合同当事人有违约行为的，应当（）。
A. 立即终止合同B. 要求违约方承担违约责任C. 报告建设单位D. 与违约方协商解决5. 下列关于合同变更的描述，正确的是（）。
A. 合同变更必须经过原合同双方的同意B. 合同变更只需要通知对方即可生效C. 合同变更的内容应当与原合同内容一致D. 合同变更不需要遵循法律法规的规定二、多项选择题（每题3分，共30分）6. 合同管理的任务包括（）。
A. 合同的签订、履行、变更和解除B. 合同的评审、监督和检查C. 合同的风险识别和评估D. 合同的结算和归档7. 下列属于合同履行过程中，监理工程师的职责的是（）。
A. 监督合同的履行情况B. 协调各方利益关系C. 审查合同的变更请求D. 确定合同价格8. 下列属于合同违约责任的种类的是（）。
A. 继续履行B. 采取补救措施C. 赔偿损失D. 支付违约金三、简答题（每题10分，共30分）9. 请简述监理工程师在合同签订过程中的主要工作。
10. 请简述监理工程师在合同履行过程中的主要工作。
11. 请简述监理工程师在合同变更管理中的主要职责。
四、案例分析题（每题25分，共50分）12. 某监理工程师在监理工地上，发现施工单位存在以下问题：（1）施工单位未按照合同约定的质量标准进行施工；（2）施工单位未按照合同约定的进度完成工程；（3）施工单位存在安全事故隐患。
2015年监理工程师《合同管理》真题及答案解析
2014年监理工程师《合同管理》考试真题一、单选题1、工程建设涉及的合同中，采用定金担保的合同是（）。
答案：CA、施工合同B、监理合同C、勘察合同D、仓储合同解析：本题考查的是建设工程勘察合同履行管理。
合同签订3天内，发包人应向勘察人支付预算勘察费用的20%作为定金。
参考教材P67。
2、在借款合同中，货币表现为合同法律关系的（）。
答案：BA、主体B、客体C、权利D、义务解析：本题考查的是合同法律关系的构成。
货币作为一般等价物也是法律意义上的物，可以作为合同法律关系的客体，如借款合同。
参见教材P6。
3、下列合同法律关系的客体中，属于行为的是（）。
答案：CA、建筑材料B、建筑设备C、勘察设计D、知识产权解析：本题考查的是合同法律关系的构成。
法律意义上的行为是指人的有意识的活动。
在合同法律关系中，行为多表现为完成一定的工作，如勘察设计、施工安装等。
参见教材P6。
4、招标代理过程中，由于代理行为过程产生的后果，应由（）承担责任。
答案：DA、招标代理机构B、招标监管部门C、投标人D、招标人解析：本题考查的是代理关系。
被代理人对代理行为承担民事责任。
参见教材P8。
5、根据《担保法》，不能作为质押担保的是（）。
答案：AA、建设用地使用权B、股权C、注册商标专用权D、专利权解析：本题考查的是担保方式。
选项A适用于抵押。
参见教材P12。
6、某工程施工招标，合同估算价为3000万元，招标人要求提交的投标保证金额度应不超过（）万元。
答案：AA、60B、80C、350D、300解析：招标人可以在招标文件中要求投标人提交投标保证金。
投标保证金除现金外，可以是银行出具的银行保函、保兑支票、银行汇票或现金支票。
投标人应提交规定金额的投标保证金，并作为其投标书的一部分，数额不得超过招标项目估算价的2%。
参见教材P13。
7、下列在建设工程中发生的事件中，属于建筑工程一切险除外责任的是（）。
答案：CA、台风导致脚手架坍塌B、雷电引起火灾C、建筑材料运输车在工地被吊袋砸坏D、洪灾引起的沉降解析：本题考查的是工程建设涉及的主要险种。
辽宁省2015年上半年监理工程师考试《合同管理》：合同担保试题
辽宁省2015年上半年监理工程师考试《合同管理》：合同担保试题一、单项选择题（共25题，每题2分，每题的备选项中，只有 1 个事最符合题意）1、某独立土方工程，招标文件中估计工程量1万，合同中约定土石工程单价为20元，当实际工程量超过估计工程量10％时，需调整单价，单价调为18元，该工程结算时完成土方工程量为1．2万，则土方工程款为万元。
A：21．6B：23．6C：23．8D：24．0E：由于传染病的影响而暂时停止的施工2、某项目监理机构的组织结构如下图所示，这种组织结构形式的优点是。
A：目标控制职能分工明确B：权力集中、隶属关系明确C：强化了各职能部门横向联系D：可减轻总监理工程师负担E：工程保险金3、【例1．单选题】《建设工程质量管理条例》规定，有防水要求的卫生间最低保修期限为。
A：1B：2C：3D：5E：工程保险金4、某新建项目，建设期为2年，每年贷款额相等，共从银行贷款960万元。
贷款年利率为6％，则该项目建设期利息为万元。
A：44．O6B：58．46C：88．13D：116．93E：由于传染病的影响而暂时停止的施工5、某施工合同履行过程中，承包人发现由于公路管理部门的责任，连接施工场地与国道之间的道路不符合招标文件中说明的条件，则承包人由此增加的费用应由承担。
A：公路管理部门B：承包人C：发包人D：承包人与发包人共同E：专业监理6、【例2·单选题】由于发包人不及时支付工程进度款，又未达成延期付款协议，导致施工无法进行，承包人可以。
A：折价拍卖工程B：提交裁决C：起诉D：停工E：专业监理7、施工单位质量记录资料包括三方面的内容，下列内容不属于质量记录资料的是。
A：施工现场质量管理检查记录资料B：工程材料质量记录C：工程设备价款记录D：施工过程作业活动质量记录资料E：工程变更单8、建设工程风险的特点之一是__。
A．风险因素的发生概率小，风险事件的发生概率大B．风险因素的发生概率大，风险事件的发生概率小C．风险因素和风险事件的发生概率均较大D．风险因素和风险事件的发生概率均较小9、取得国有土地使用费不包括。
2015年《监理工程师合同管理》考试真题及答案(完整版)
2015年《监理工程师合同管理》考试真题及答案(完整版) 一、单项选择题(共50题，每题1分。
每题的备选项中，只有1个最符合题意) 1．工程建设涉及的合同中，采用定金担保的合同是（）。
A．施工合同B．监理合同C．勘察合同D．仓储合同2.在借款合同中，货币表现为合同法律关系的（）。
A．主体B．客体C．权利D．义务3.下列合同法律关系的客体中，属于行为的是（）。
A．建筑材料B．建筑设备C．勘察设计D．知识产权4.招标代理过程中，由于代理行为过程产生的后果，应由（）承担责任。
A．招标代理机构B．招标监管部门C．投标人D．招标人5.根据《担保法》，不能作为质押担保的是（）。
A．建设用地使用权B．股权C．注册商标专用权D．专利权6.某工程施工招标，合同估算价为3000万元，招标人要求提交的投标保证金额度应不超过（）万元。
A．60B．80C．350D．3007.下列在建设工程中发生的事件中，属于建筑工程一切险除外责任的是（）。
A．台风导致脚手架坍塌B．雷电引起火灾C．建筑材料运输车在工地被吊袋砸坏D．洪灾引起的沉降8.关于标准施工招标文件的说法，错误的是（）。
A．标准施工招标文件能够完整的约束招标投标主体行为B．标准施工招标文件是施工的示范文本，招标人应优先选用C．标准施工招标文件规定了招标投标过程中各阶段参与方的行为D．标准施工招标文件具有强制性9.技术复杂的项目可分两阶段招标，关于两阶段招标的说法，错误的是（）。
A．两阶段招标可采用公开招标，也可采用邀请招标B．第一阶段招标属于工程项目实施方案选择阶段C．第一阶段投标的实施方案允许附带报价D．第一阶段招标开标时，可以请投标人各自讲解递交的投标方案10.关于招标项目标底或投标限价的说法，正确的是（）。
A．若招标项目设有标底，开标时应当公布B．设有最高投标限价地，应规定最低投标限价C．评标时可以投标报价是否接近标底作为中标条件D．可以投标报价超过标底上下15%作为否定投标的条件11.工程投标时，投标保证金对投标人具有约束力的期限是（）。
辽宁省2015年上半年监理工程师考试《合同管理》：合同的终止试题
辽宁省2015年上半年监理工程师考试《合同管理》：合同的终止试题一、单项选择题（共25题，每题2分，每题的备选项中，只有 1 个事最符合题意）1、监理单位对总监理工程师和专业监理工程师的工作进行考核的主要依据就是经监理单位主管负责人审批的__。
A．监理大纲B．委托监理合同C．监理规划D．监理实施细则2、某工程双代号时标网络计划如下图所示，其中工作C的总时差为周。
A：1B：2C：3D：4E：自我评定3、某工程的委托监理合同规定，由监理单位监督、检查建设工程文件的形成、积累和立卷归档工作。
地方城建档案管理部门对报送的工程档案进行备案审查时，发现工程档案中分包单位的施工文件不合格，则应将该工程档案退回。
A：分包单位B：总包单位C：监理单位D：建设单位E：工程保险金4、对承包人超出设计图纸范围的工程量，监理工程师应。
A：经发包人同意后计量B：与承包人协商后计量C：在竣工结算时计量D：不予计量E：由于传染病的影响而暂时停止的施工5、工程监理单位与被监理工程的承建单位以及建筑材料、建筑构配件和设备供应单位不得有隶属关系或者其他利害关系，这是建设工程监理的具体表现。
A：服务性B：科学性C：独立性D：公正性E：工程保险金6、下列关于中标人选定原则的说法中，不正确的是。
A：设计招标应为设计方案最优者B：监理招标应为施工管理和协调能力最优者C：施工招标为投标报价最低者D：永久工程设备招标为所提供设备价格功能比最好者E：专业监理7、已知某工程网络计划的计算工期等于计划工期，且工作N的紧后工作均为关键工作，则工作N。
A：总时差为零B：自由时差等于总时差C：自由时差为零D：自由时差小于总时差E：自我评定8、在搭接网络计划中，终点节点一般都表示。
A：实际工作B：虚拟工作C：计划工期D：实际工期E：自我评定9、在下列工程中，__工程必须实行招标选择承包人。
A．政府投资的大型交通B．抢险救灾C．保密D．限额以下10、某分部工程有两个施工过程，分为4个施工段组织流水施工，流水节拍分别为3、4、4、6天和4、3、4、7天，则流水步距为天。
2015年辽宁省监理工程师《合同管理》：合同生效时间的规定考试试卷
2015年辽宁省监理工程师《合同管理》：合同生效时间的规定考试试卷一、单项选择题（共25题，每题2分，每题的备选项中，只有 1 个事最符合题意）1、《建筑法》规定，建筑工程发包与承包的招标投标活动，应当遵循__的原则，择优选择承包单位。
A．报价最低B．报价合理C．公平、公正、独D．公开、公正、平行竞争2、下列不属于安全文明施工费的是。
A：环境保护费B：文明施工费C：夜间施工费D：临时设施费E：由于传染病的影响而暂时停止的施工3、与施工总承包模式下工程监理委托方式相比，平行承发包模式下工程监理委托方式的优点是。
A：有利于质量控制B：有利于造价控制C：有利于缩短工期D：有利于合同管理E：工程保险金4、按照《建设工程委托监理合同(示范文本)》对合同文件组成的规定，下列文件中，不属于对监理人有约束力的是。
A：监理委托函B：工程变更申请书C：监理合同专用条件D：实施过程中与委托人签署的补充文件E：专业监理5、项目监理机构的设置应合理，要突出监理人员素质，尤其是人选，将是建设单位重点考察的对象。
A：监理员B：技术负责人C：专业监理工程师D：总监理工程师E：工程保险金6、某工程施工合同约定的工期为18个月，专用条款规定承包人提前竣工或延误竣工均按月计算奖金或延误损害赔偿金。
施工至第14个月，因承包人原因导致实际进度滞后于计划进度。
承包人修改后的进度计划的竣工时间为第20个月，工程师认可了该进度计划的修改。
承包人的实际施工期为19个月。
下列关于承包人的工期责任的说法中，正确的是。
A：提前工期1个月给予承包人奖励B：延误工期1个月追究承包人拖期违约责任C：对承包人既不追究拖期违约责任，也不给予奖励D：因工程师对修改进度计划的认可，按延误工期0．5个月追究承包人违约责任E：专业监理7、在工程网络计划中，关键线路是指的线路。
A：单代号搭接网络计划中时距为零B：双代号网络计划中由关键节点组成C：单代号网络计划中由关键工作组成D：双代号时标网络计划中元波形线E：自我评定8、项目施工技术风险应由承包商承担，是建设工程风险对策中__的具体运用。
2015年上半年辽宁省注册监理工程师考试：建设工程施工合同管理考试试卷
2015年上半年辽宁省注册监理工程师考试：建设工程施工合同管理考试试卷一、单项选择题（共25题，每题2分，每题的备选项中，只有 1 个事最符合题意）1、以下情况能体现出CM模式的优点。
A：设计变更可能性较小的建设工程B：质量因素较为重要的工程C：投资控制比较严格的工程D：时间因素最为重要的建设工程E：工程保险金2、根据《建设工程设计合同示范文本》，关于初步设计应满足的深度要求的说法，错误的是。
A：满足主要材料订货的需要B：满足设备材料采购的需要C：满足编制施工招标文件的需要D：满足编制施工图设计文件的需要E：专业监理3、建设工程竣工决算的内容不包括__。
A．竣工财务决算报表B．竣工财务决算说明书C．竣工工程平面示意图D．竣工工程施工图预算4、能将集权与分权实行最优结合且利于解决复杂难题，是监理组织形式的优点。
A：直线制B：职能制C：直线职能制D：矩阵制E：工程保险金5、建安工程费用中的城市维护建设税，其纳税人所在地为县镇的，按营业税的__征收。
A．7%B．5%C．3%D．1%6、下列资源安排的方式中，目的是寻求工程网络计划资源优化的是。
A：资源使用量最小条件下的合理工期安排B：资源均衡使用条件下的最短工期安排C：工程总成本最低条件下的资源均衡安排D：工期固定条件下的资源均衡安排E：自我评定7、建设工程文件档案资料由__组成。
A．建设工程文件B．建设工程监理文件C．建设工程验收文件D．建设工程文件，建设工程档案和建设工程资料8、【例3·单选题】任何建筑产品在适用、耐久、安全、可靠、经济以及与环境协调等方面都必须满足基本要求，但不同专业的工程，其环境条件、技术经济条件的差异使其质量特征有不同的。
A：侧重面B：选择范围C：内含界定D：内在关系E：工程变更单9、【例1·单选题】开展价值工程活动的目的是。
A：提高所研究对象的价值B：实现使用者需要的功能C：降低产品的寿命周期成本D：对产品进行功能分析E：由于传染病的影响而暂时停止的施工10、【例1·单选题】是投标人编制投标文件和报价的依据。
监理工程师《合同管理》真题及答案
C.协调处理施工现场周围地下管线和邻近建筑物的保护工作，并承担有关费用
D.按专用条款约定的数量和要求，向承包人提供在施工现场办公和生活的房屋及设施
36.施工合同范本的`组成中，具体工程项目编制专用条款的原则是，结合项目特点，针对( )的内容进行补充或修正，达到相同序号的通用条款和专用条款共同组成对某一方面问题内容完备的约定。
D.当事人以土地使用权、城市房地产抵押的抵押合同自登记之日起生效
3.下列选项中，属于合同法律关系客体中物的是( )。
A.借款合同
B.勘察设计
C.计算机软件
D.专利权
4，建设工程一切险的除外责任是( )。
A.火灾和爆炸
B.冰雹、地面下陷下沉
C.地震、海啸、雷电、飓风
D.非外力引起的施工用机具、设备、机械装置失灵造成的本身损失
施工合同范本的组成中具体工程项目编制专用条款的原则是结合项目特点针对的内容进行补充或修正达到相同序号的通用条款和专用条款共同组成对某一方面问题内容完备的约定
监理工程师《合同管理》真题及答案
2015年监理工程师《合同管理》真题及答案
一、单项选择题(共50题，每题1分。每题的备选项中，只有1个最符合题意)
A.假借订立合同，恶意进行磋商
B.违反缔约中的保密义务
C.有违背诚实信用原则的行为
D.故意隐瞒与订立合同有关的重要事实或提供虚假情况
11.甲施工企业于2010年承建某单位办公楼，2011年4月竣工验收合格并交付使用。2011年5月，甲致函该单位，说明屋面防水保修期满及以后使用、维护的注意事项。此事体现了合同履行原则中的( )原则。
A.协议书
B.通用条款
2015年上半年辽宁省注册监理工程师《合同管理》教材考试试卷
2015年上半年辽宁省注册监理工程师《合同管理》教材考试试卷一、单项选择题（共25题，每题2分，每题的备选项中，只有 1 个事最符合题意）1、某工程采用的是不足额投保方式投保的工程一切险，工程受到保险事件的损害时，保险金不足以赔偿损失，其中永久工程的损失差额由补偿。
A：保险公司B：发包人C：承包人D：发包人和承包人共同E：专业监理2、在建设工程数据库中，应当按__对建设工程进行分类，这样较为直观，也易于为人接受和记忆。
A．投资额大小B．投资来源C．使用功能D．设计标准3、发包人在收到竣工结算报告及结算资料后d内仍不支付工程竣工结算价款的，承包人可以与发包人协议将该工程折价变卖。
A：56B：28C：14D：35E：由于传染病的影响而暂时停止的施工4、工程招标代理机构在委托人的授权范围内从事的代理行为，其法律责任由__承担。
A．招标代理机构B．发包人C．监理单位D．承包人5、施工合同示范文本通用条款规定，承包人对__的最低保修期限应为5年。
A．地基基础工程B．屋面防水工程C．设备安装工程D．排水管道工程6、编制单位建筑工程概算时，比较准确的方法是。
A：预算单价法B：扩大单价法C：概算指标法D：类似工程预算法E：由于传染病的影响而暂时停止的施工7、某分部工程由三个施工段组成，组织等节奏流水施工，已知施工过程数为4，流水节拍为2天，间歇时间之和为2天，则工期为天。
A：8B：10C：12D：14E：自我评定8、下列费用中，属于生产准备费的是__。
A．试运转所需的原料费B．生产职工培训费C．办公家具购置费D．生产家具购置费9、某项目的直接工程费为98000万元，措施费为2950万元，规费为9600万元，企业管理费为l3750万元。
已知利润率为5．4％，综合税率为3．48％，则该项目应缴纳的税金为万元。
A：4016．45B：4122．48C：4361．49D：4559．22E：由于传染病的影响而暂时停止的施工10、根据《建设工程监理规范》，结合工程项目特点制定的监理工作程序中，应明确。
2015监理工程师真题及答案：《合同管理》完整版
2015监理工程师真题及答案：《合同管理》完整版1.工程建设涉及的合同中，采用定金担保的合同是（）。
A.施工合同B.监理合同C.勘察合同D.仓储合同【答案】C2.在借款合同中，货币表现为合同法律关系的（）。
A.主体B.客体C.权利D.义务【答案】B3.下列合同法律关系的客阼中，尾于行为的是（）。
A.建筑材料B.建筑设备C.勘察设计D.知识产权【答案】C4．招标代理过程中，由于代理行为过程产生的后果，应由（）承担责任。
A．招标代理机构B．招标监管部门C．投标人D．招标人【答案】D5.根据《担保法》，不能作为质押担保的是（）。
A.建设用地使用权B.股权C.注册商标专用权D.专利权【答案】A6.某工程施工招标，合同估筲价为3000万元，招标人要求提交的投标保证金额度应不超过（）万元。
A.60B.80C.350D.3007．下列在建设工程中发生的事件中，属于建筑工程一切险除外责任的是（）。
A．台风导致脚手架坍塌B．雷电引起火灾C．建筑材料运输车在工地被吊袋砸坏D．洪灾引起的沉降【答案】C8．关于标准施工招标文件的说法，错误的是（）。
A．标准施工招标文件能够完整的约束招标投标主体行为B．标准施工招标文件是施工的示范文本，招标人应优先选用C．标准施工招标文件规定了招标投标过程中各阶段参与方的行为D．标准施工招标文件具有强制性【答案】B9.技术复杂的项目可分两阶段招标，关于两阶段招标的说法，错误的是（）。
A.两阶段招标可采用公开招标，也可采用邀请招标B.第一阶段招标属于工程项目实施方案选择阶段C.第一阶段投标的实施方案允许附带报价D.第一阶段招标开标时，可以请投标人各自讲解递交的投标方案10.关于招标项目标底或投标限价的说法，正确的是（）。
A.若招标项目设有标底，开标时应当公布B.设有投标限价时，应规定最低投标限价C.评标时可以投标报价是否接近标底作为中标条件D.可以投标报价超过标底上下15%作为否定投标的条件【答案】A11.工程投标时，投标保证金对投标人具有约束力的期限是()。
2015年辽宁省监理工程师合同管理：承担违约责任的条件和原则模拟试题
2015年辽宁省监理工程师合同管理：承担违约责任的条件和原则模拟试题一、单项选择题（共25题，每题2分，每题的备选项中，只有 1 个事最符合题意）1、根据《建筑法》，中止施工满1年的工程恢复施工时，施工许可证应由。
A：施工单位报发证机关核验B：监理单位向发证机关重新申领C：建设单位报发证机关核验D：建设单位向发证机关重新申领E：工程保险金2、【例2·单选题】以下专项施工方案需要进行5人以上专项论证方案的安全性和可靠性。
A：高大模板工程B：浅基坑工程C：大爆破工程D：脚手架工程E：专业监理3、【例1·单选题】如果招标工程清单项目特征描述与设计图纸不符，投标人应以为准，确定投标报价的综合单价。
A：招标工程清单的项目特征描述B：设计图纸的项目特征描述C：设计变更的项目特征描述D：实际施工的项目特征描述E：由于传染病的影响而暂时停止的施工4、根据FIDIC《施工合同条件》，承包商运抵现场的施工设备，在本工程施工闲置期间其他工程需要使用该设备时，正确的做法为。
A：承包人可自行调运到其他工地B：为了保证后续工程的施工，不得调出工地C：经过工程师书面同意后，可以调运到其他工地D：经过业主书面同意后，可以调运到其他工地E：专业监理5、下列关于分部分项工程量清单编制的说法中。
错误的是。
A：清单应包括项目编码、项目名称B：清单应包括项目特征、计量单位和工程量C：清单为不可调整的闭口清单D：清单项目出现遗漏，投标人可根据工程实际补充E：由于传染病的影响而暂时停止的施工6、【例1·单选题】在项目做出投资决策后，项目投资控制的关键在于。
A：勘查B：监理C：设计D：运营E：由于传染病的影响而暂时停止的施工7、下列关于质量风险导致损失的表述中，正确的是__。
A．质量风险只会增加返工费用，不会造成工期延误损失B．质量风险只会增加返工费用，不会造成第三者责任损失C．质量风险既会造成工期延误损失，也会造成第三者责任损失D．质量风险只会造成工期延误损失，不会造成第三者责任损失8、发包人在收到承包人竣工验收申请报告天后未进行验收，视为验收合格。
辽宁省2015年上半年监理工程师《合同管理》：合同的转让考试试题
辽宁省2015年上半年监理工程师《合同管理》：合同的转让考试试题一、单项选择题（共25题，每题2分，每题的备选项中，只有 1 个事最符合题意）1、某分部工程有3个施工过程，各分为5个流水节拍相等的施工段组织加快的成倍节拍流水施工，已知各施工过程的流水节拍分别为4天、6天、4天，则流水步距和专业工作队数分别为__。
A．6天和3个B．4天和4个C．4天和3个D．2天和7个2、【例1·单选题】当采用匀速进展横道图比较工作实际进度与计划进度时，如果表示实际进度的横道线右端落在检查日期的右侧，则表明。
A：实际进度超前B：实际进度拖后C：实际进度与计划进度一致D：无法说明实际进度与计划进度的关系E：自我评定3、某建筑物基础工程的施工过程、施工段划分和流水节拍(天)见下表。
如果组织非节奏流水施工，则基础二浇筑完工时间为第天。
A：9B：11C：14D：15E：自我评定4、下列费用中，属于建安工程措施费的是。
A：工程排污费B：构成工程实体的材料费C：二次搬运费D：施工现场管理人员的工资E：由于传染病的影响而暂时停止的施工5、关于主动控制与被动控制的说法，正确的是。
A：被动控制的作用之一是可以降低偏差发生的概率及其偏差的严重程度B：对于发生概率小且发生后损失较小的风险因素，采取主动控制措施更经济C：被动控制的效果在很大程度上取决于反馈信息的全面性、及时性和可靠性D：仅仅采取被动控制措施是不现实的，因为很多风险因素是不可预见的E：工程保险金6、监理工程师在设备试运行过程的质量控制主要是__。
A．编制试运行方案B．组织设备试运行C．批准试运行申清D．监督安装单位按规定步骤进行7、我国建设工程各项管理制度形成了相互关联体系，以下表述正确的是__。
A．建立投资约束机制，项目法人负责项目资金筹措、施工组织、生产经营及资产保值增值B．建设工程监理制是实行项目法人责任制的必要条件C．建设工程监理制的主要内容是：控制建设工程投资、工期和质量；进行建设工程合同管理；协调有关单位的工作关系D．合同管理制的基本内容是在合同中要有明确的质量要求、履约担保和违约处罚条款8、根据FIDIC《施工合同条件》的规定，业主选择的指定分包商应当与签订分包合同。
2015年上半年辽宁省监理工程师《合同管理》：合同的解除考试题
2015年上半年辽宁省监理工程师《合同管理》：合同的解除考试题一、单项选择题（共25题，每题2分，每题的备选项中，只有 1 个事最符合题意）1、__不是仲裁协议的内容。
A．请求仲裁的意思表示B．仲裁事项C．选定的仲裁委员会D．选定的仲裁2、对招标文件提供的清单，投标人必须逐一计价且对所列内容不允许有任何更改变动的是。
A：分部分项工程量清单B：措施项目清单C：其他项目清单D：零星工作项目表E：由于传染病的影响而暂时停止的施工3、某建设工程设备购置费为500万元，预备费90万元，建筑安装工程投资1200万元，固定资产投资方向调节税20万元，建设期利息55万元，土地使用费800万元；则上述投资中属于动态投资的为__万元。
A．2665B．2645C．75D．554、某施工合同履行过程中，承包人因自身原因造成实际工程进度滞后于计划进度，按照工程师要求对进度计划进行了修改，并得到工程师的确认。
但执行修改后的进度计划，仍不能按期完工。
下列关于该拖期的处理方法中，正确的是。
A：追究承包人拖期违约责任时，减少合同约定的日拖期赔偿金额B：工程师对确认进度计划负责，承担部分拖期完工违约金C：承包人按合同约定的拖期违约金的计算方法承担违约责任D：按照修改后的进度计划确认新的合同工期，不视为拖期完工E：专业监理5、某世界银行项目各项数据如下：项目管理费600万元，开工试车费400万元，业主的行政性费用200万元，生产前费用700万元，运费和保险费为250万元，地方税200万元，建设成本上升费用220万元，则该项目间接建设成本为万元。
A：1200B：2000C：2350D：2570E：由于传染病的影响而暂时停止的施工6、建筑安装工程费用组成中。
不属于规费的是。
A：养老保险费B：失业保险费C：工伤保险费D：劳动保护费E：由于传染病的影响而暂时停止的施工7、【例3·单选题】非生产性建设工程总投资包括。
A：建设投资和流动资金B：建设投资和铺底流动资金C：建设投资D：固定资产投资和无形资产投资E：由于传染病的影响而暂时停止的施工8、某建设工程施工合同中订有仲裁条款。
辽宁省监理工程师合同管理：承担违约责任的方式考试题
辽宁省监理工程师合同管理：承担违约责任的方式考试题一、单项选择题（共25题，每题2分，每题的备选项中，只有 1 个事最符合题意）1、为建设工程监理的发展提供坚实基础的需求是__。
A．如何去控制目标B．如何才能取得效益C．如何做好决策和承担风险D．如何去实现建设项目2、直线制组织形式具有__的特点。
A．有利于正确决策B．项目监理机构中任何一个下级只接受唯一上级的命令C．纵横两套管理系统D．能够发挥职能部门专家作用3、__负责全国工程监理企业资质的归口管理工作。
A．国务院建设行政主管部门B．国务院C．国家发展与改革委员会D．工商行政管理部门4、建筑施工企业在编制施工组织设计时，应当根据__制定相应的安全技术措施。
A．建设工程的特点B．建设单位的需要C．本单位的特点D．主管部门的要求5、承包单位以欺骗手段获取资质证书的，__；构成犯罪的，依法追究刑事责任。
A．予以取缔，处以罚款B．吊销资质证书C．吊销资质证书，处以罚款D．处以罚款6、第一次工地会议应在__举行。
A．开工时B．开工后C．总监理工程师下达开工令之时D．总监理工程师下达开工令之前7、某建设单位将建设工程发包给不具有相应资质等级的施工单位，则该建设单位将被处__的罚款。
A．50万元以上100万元以下B．30万元以上50万元以下C．30万元以上80万元以下D．40万元以上80万元以下8、项目监理组织在开展活动中离不开协调工作，下面的工作中，__应与项目业主进行协调并由业主作出决定。
A．确认承包商索赔计算正确与否B．认定承包商索赔理由成立C．同意接受承包商索赔要求D．审核承包商提出的索赔报告9、建设工程风险的特点之一是__。
A．风险因素的发生概率小，风险事件的发生概率大B．风险因素的发生概率大，风险事件的发生概率小C．风险因素和风险事件的发生概率均较大D．风险因素和风险事件的发生概率均较小10、按照我国的法律规定，设立有限责任公司乙级资质的注册资本最低限额为__。
2024年上半年辽宁省监理工程师合同管理：承担违约责任的条件和原则考试题
2024年上半年辽宁省监理工程师合同管理：担当违约责任的条件和原则考试题一、单项选择题（共25 题，每题 2 分，每题的备选项中，只有 1 个事最符合题意）1、《建设工程监理规范》中所称的旁站是指在__或关键工序施工过程中，由监理人员在现场进行的监督活动。
A．关键岗位B．关键部位C．重要部位D．重要岗位2、监理单位对总监理工程师和专业监理工程师的工作进行考核的主要依据就是经监理单位主管负责人审批的__。
A．监理大纲B．托付监理合同C．监理规划D．监理实施细则3、在建设工程实施过程中，对于那些发生概率较小且发生后损失较小的风险因素不肯定者实行主动措施，这是因为__。
A．风险可以忽视不计B．主动限制是不行能的C．主动限制是不经济的D．被限制的效果比主动限制好4、依据我国的法律规定，设立有限责任公司乙级资质的注册资本最低限额为__。
A．10万元B．50万元C．100万元D．1000万元5、下列对工程档案移交的描述错误的是__。
A．对改建、扩建和修理工程，建设单位应当组织设计单位、监理单位、施工单位据实修改、补充和完善工程档案B．全部工程文档都要向城建档案馆移交C．移交文档时应办理移交手续，填写移交书目，双方签章D．移交在工程完工后的3个月内6、项目监理组织在开展活动中离不开协调工作，下面的工作中，__应与项目业主进行协调并由业主作出确定。
A．确认承包商索赔计算正确与否B．认定承包商索赔理由成立C．同意接受承包商索赔要求D．审核承包商提出的索赔报告7、对于建设工程风险自留来说，__可用于特大型建设工程或长期有较多建设工程的业主。
A．从现金净收人中支出B．建立非基金储备C．自我保险D．母公司保险8、__负责全国工程监理企业资质的归口管理工作。
A．国务院建设行政主管部门B．国务院C．国家发展与改革委员会D．工商行政管理部门9、工程监理单位受建设单位的托付作为质量限制的监控主体，对工程质量__。
A．与分包单位担当连带责任B．与建设单位担当连带责任C．担当监理责任D．与设计单位担当连带责任10、工程建设活动中，形成工程实体质量的确定性环节是__阶段。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
2015年上半年辽宁省监理工程师考试《合同管理》：违约责任考试试卷一、单项选择题（共25题，每题2分，每题的备选项中，只有 1 个事最符合题意）1、当工程网络计划的计算工期小于计划工期时，关键工作的__。
A．总时差为零B．总时差均大于零C．自由时差为零D．自由时差均大于零2、工程造价动态比较的内容包括。
A：工程造价目标分解值与造价实际值的比较B：工程合同价与工程预算值C：工程造价实际值的预测分析D：工程预算值与概算值E：工程保险金3、我国现行建筑安装工程费用中，按税法规定税金的计税基础为。
A：计划利润B：直接费+间接费C：营业额D：直接费+间接费+利润E：由于传染病的影响而暂时停止的施工4、【例1·单选题】乙未经甲授权，却以甲代理人的名义与丙签订了买卖合同：甲知道乙的该行为，却不予否认。
那么，乙以甲代理人的名义与丙签订的买卖合同。
A：效力待定B：无效C：有效D：经过乙催告甲后生效E：专业监理5、某工程项目施工过程中，承包人按照工程师的暂停施工指示修复工程缺陷，经工程师验收认可后，书面提出复工要求，工程师收到复工要求后超过48小时未予答复。
根据《建设工程施工合同(示范文本)》，此时承包人应。
A：继续等待工程师的进一步指示B：再次书面提出复工申请C：视为工程师已同意复工D：向发包人书面申请复工E：专业监理6、《建设工程施工合同(示范文本)》规定，工程师对承包人索赔的处理决定，在法律上的效力。
A：是终局的，对发包人具有强制约束力B：不是终局的，对发包人具有强制约束力C：是终局的，仅对承包人具有强制约束力D：不是终局的，对发包人和承包人均没有强制约束力E：专业监理7、红细胞破坏后被单核—巨噬细胞系统吞噬不出现__A．Hb分解为血红素和珠蛋白B．血红素降解为胆绿素、铁和一氧化碳C．珠蛋白降解为氨基酸D．血红蛋白与结合珠蛋白结合为复合体E．红细胞被分解成铁、珠蛋白、胆红素8、下列各项活动中，属于监理工程师控制物资供应进度活动的是。
A：审查物资供应情况分析报告B：确定物资供应分包方式C：办理物资运输手续D：确定物资供应分包合同清单E：自我评定9、平行承发包模式条件下，业主委托一家监理单位实施监理时，监理单位的项目监理机构__。
A．可组建多个监理分支机构B．不应组建监理分支机构C．只组建两个监理分支机构D．只组建一个监理分支机构10、按《建筑工程施工质量验收统一标准》的规定，的划分是依专业性质、工程部位来确定的。
A：单位工程B：分部工程C：分项工程D：子分部工程E：工程变更单11、委托人未能按合同约定的时间支付相应酬金超过天，应按专用条件约定支付逾期付款利息。
A：7B：14C：28D：30E：工程保险金12、某工程的招标人具有编制招标文件和组织评标的能力。
下列关于组织该工程招标的说法中，正确的是。
A：招标申请经批准后，招标人可以自行招标B：办理招标备案后，招标人可以自行招标C：无须办理招标备案，招标人可以自行招标D：办理招标备案后，招标人应委托代理机构招标E：专业监理13、【例2·单选题】某工程单代号搭接网络计划如图3-13所示，节点中下方数字为该工作的持续时间，其中的关键工作为。
A：工作A、工作C和工作EB：工作B、工作D和工作FC：工作C、工作E和工作FD：工作B、工作E和工作FE：自我评定14、【例3·单选题】某方案的建设投资为25000万元，流动资金为5000万元，铺底流动资金为1000万元，项目资本金为15000万元。
其试运行阶段的年平均息税前利润和净利润分别为5000万元、3000万元，运营阶段的年平均息税前利润和净利润分别为6000万元、4500万元，则其总投资收益率(ROI)为。
A：13％B：15％C：20％D：30％E：由于传染病的影响而暂时停止的施工15、招标人对施工投标保函的正确处理方式是__。
A．未中标的投标人不退还B．中标的投标人在中标的同时退还C．在中标的投标人向业主提交履约担保后退还D．投标人在投标有效期内撤销投标书后退还16、采购方验收运抵施工现场的钢管时，适宜检验供货数量的方法是。
A：衡量法B：理论换算法C：经验鉴别法D：物理试验E：专业监理17、按照我国的法律规定，设立有限责任公司乙级资质的注册资本最低限额为__。
A．10万元B．50万元C．100万元D．1000万元18、某施工合同对工程拖期竣工的日拖期赔偿额和最高赔偿金额均作出了约定。
合同履行中，发生了承包商分阶段移交工程拖期竣工的情形。
根据FIDIC《施工合同条件》，下列关于计算拖期违约赔偿金额的说法中，正确的是。
A：日拖期赔偿额和最高赔偿金额均应折减B：日拖期赔偿额和最高赔偿金额均不折减C：日拖期赔偿额折减，最高赔偿限额不折减D：最高赔偿限额折减，日拖期赔偿额不折减E：专业监理19、与邀请招标相比，公开招标的特点是。
A：竞争程度低B：评标量小C：招标时间短D：费用高E：专业监理20、【例1·单选题】某专业工种所必须具备的活动空间指的是流水施工空间参数中的。
A：施工过程B：工作面C：施工段D：施工层E：自我评定21、某分部工程有3个施工过程，各分为4个流水节拍相等的施工段，各施工过程的流水节拍分别为6天、4天、8天。
如果组织加快的成倍节拍流水施工，则专业工作队数和流水施工工期分别为。
A：6个和20天B：9个和24天C：8个和24天D：7个和20天E：自我评定22、建设工程合同的承包人必须具备法人资格，并具备相应的承包资质，是由建设工程合同决定的。
A：合同主体的严格性B：合同标的的特殊性C：合同履行期限的长期性D：计划和程序的严格性E：专业监理23、某基础工程施工过程中，承包人未通知工程师检查即自行隐蔽，后又遵照工程师的指示进行剥露检验。
经与工程师共同检验，确认该隐蔽工程的施工质量满足合同要求。
下列关于处理此事件的说法中，正确的是。
A：给承包人顺延工期并追加合同价款B：给承包人顺延工期，但不追加合同价款C：给承包人追加合同价款，但不顺延工期D：工期延误和费用损失均由承包人承担E：专业监理24、承包单位以欺骗手段获取资质证书的，__；构成犯罪的，依法追究刑事责任。
A．予以取缔，处以罚款B．吊销资质证书C．吊销资质证书，处以罚款D．处以罚款25、【例1·单选题】关于抵押的说法，正确的是。
A：抵押的财产不转移占有B：抵押的财产应当为抵押人所有C：土地所有权可以作为抵押物D：抵押合同应自登记之日起生效E：专业监理二、多项选择题（共25 题，每题2分，每题的备选项中，有 2 个或 2 个以上符合题意，至少有1 个错项。
错选，本题不得分；少选，所选的每个选项得0.5分）1、工程项目财务评价的内容有__。
A．财务盈利能力分析B．偿债能力分析C．外汇效果分析D．市场分析E．不确定性分析2、建设工程目标是否分解到分部工程和分项工程，取决于__。
A．工程进度所处的阶段B．资料的详细程度C．设计所达到的深度D．投资的构成内容E．目标控制工作的需要3、在建设工程风险对策中，预防损失的具体措施有__。
A．组织措施B．技术措施C．经济措施D．管理措施E．合同措施4、【例4·多选题】某分部工程时标网络计划如图4-5所示。
当该计划执行到第6天结束时检查了实际进展情况，实际进度前锋线表明。
A：工作B、C、D的实际进度均不影响总工期B：工作E仍有1天的总时差C：工作D仍有2天的总时差D：工作G仍有1天的总时差E：工作C进度正常．工作B拖后1天，工作D拖后1天5、监理工程师对分包商的现场工作进行监督检查的重点主要包括__。
A．分包商工地会议B．分包商的设备使用情况C．分包商的施工人员情况D．实施工程的质量是否符合工程承包合同规定的标准E．分包商的施工进度情况6、设计阶段监理工程师投资控制的主要工作有__。
A．对建设工程总投资进行论证B．按合同要求及时准确、完整地提供设计所需要的基础资料和数据C．组织设计方案竞赛D．协助设计单位开展限额设计工作E．审查工程概预算7、下列工作表格中，可由建设单位使用的有。
A：工程变更单B：工程暂停令C：工程款支付证书D：费用索赔审批表E：监理工作联系单8、工程质量监督机构的主要任务是。
A：根据政府主管部门的委托，受理建设工程项目的质量监督B：制定质量监督工作方案C：监督隐蔽工程记录D：检查施工现场工程建设各方主体的质量行为E：检查建设工程实体质量9、关于设计阶段特点的说法，正确的是。
A：设计阶段是决定建设工程价值和使用价值的主要阶段B：设计阶段是影响建设工程投资的关键阶段C：设计阶段是资金投入量最大的阶段D：设计阶段合同关系复杂，合同争议多E：设计阶段持续时间长，风险因素最多10、监理工程师在质量控制过程中，应遵循的原则有。
A：坚持质量第一的原则B：坚持以人为核心的原则C：坚持以预防为主的原则D：坚持科学、公正、守法的职业道德规范E：坚持以合同标准规定的原则11、价值工程中的方案评价应包括。
A：技术评价B：生态评价C：经济评价D：国民经济效益评价E：社会评价12、下列关于委托建设工程监理的说法中，正确的有__。
A．项目总承包模式下，建设单位宜分阶段委托监理单位监理B．设计或施工总分包模式下，建设单位应只委托一家监理单位监理C．项目总承包管理模式下，建设单位应只委托一家监理单位监理D．平行承发包模式下，建设单位应只委托一家监理单位监理E．平行承发包模式下，建设单位可以委托一家或多家监理单位监理13、按照《中华人民共和国合同法》的规定，“债务向第三人履行债务”不同于“债务承担”的主要区别是__。
A．不属于合同内的约定B．合同当事人未改变C．第三人可以向债务人请示履行D．对第三人履行债务增加的费用由债权人补偿E．第三人有追究债务人违约责任的权利14、检验批的质量验收是指对__的检查项目。
A．主控项目B．抽查项目C．一般项目D．允许偏差项目E．完整的质量资料15、下列工程质量检验记录中，由建设单位永久保管的有。
A：检验批质量验收记录B：分项工程质量验收记录C：基础、主体工程验收记录D：幕墙工程验收记录E：分部(子分部)工程质量验收记录16、下列关于工程质量事故处理鉴定验收的说法，正确的是__。
A．工程质量事故处理完成后，监理工程师在施工单位自检合格报验的基础上进行验收B．工程质量事故处理验收合格后，由建设单位办理交工验收文件，组织各有关单位会签C．涉及结构承载力的工程质量事故处理工作，需要做必要的试验和检验鉴定工作D．即便是不需要进行专门处理的质量事故，也应出具书面结论E．对于处理验收合格的工程质量事故，质量事故调查组应注明责任方主要承担的经济责任17、设计标准的作用包括__。
A．对项目规模、内容、建造标准进行控制B．减少设计工程量和预算工程量C．提高设计效率D．提高建筑物功能，降低成本E．促进建筑工业化，装配化，加快建设速度18、在抵押合同中，某些抵押财产应当办理抵押物登记手续。