未交房房屋买卖协议书
延期交房补充协议
延期交房补充协议一、协议背景根据《销售合同》第X条的约定,甲方承诺按照合同约定时间交房,但由于某种特殊原因,甲方无法按期交付房屋。
经双方协商,达成本延期交房补充协议,以便明确双方义务和权利。
二、具体约定1.房屋交房日期的延期甲方和乙方协商一致,将原合同约定的房屋交房日期从XXXX年XX月XX 日延期至XXXX年XX月XX日。
2.延期交房补偿费用为弥补乙方因房屋交房延迟所带来的经济损失,甲方同意向乙方支付延期交房补偿费用。
具体补偿费用计算方式为:–延期交房天数不超过X天,则甲方每延期一天支付给乙方Y元。
–延期交房天数超过X天,则甲方每多延期一天支付给乙方Z元。
3.补充协议成立条件本补充协议的成立,需满足以下条件:–双方合同生效且未解除。
–双方同意签署本补充协议。
4.协议生效与解除本补充协议自双方签字盖章之日起生效,并与原合同具有同等效力。
双方同意在本补充协议生效后,不得再行解除。
5.其他事项–双方在履行本补充协议过程中,如发生争议,应友好协商解决。
如协商无果,则双方可依法向有管辖权的人民法院提起诉讼。
–本补充协议一式两份,甲方和乙方各执一份,具有同等法律效力。
本补充协议经双方签字盖章后生效。
三、附则本补充协议的解释、效力和履行均适用中华人民共和国相关法律的规定。
本补充协议的任何修改、补充或者变更,需履行写入补充协议的形式,且需经双方的书面同意并签署盖章。
双方确认,在未尽事宜上,可重新协商以达成一致意见。
甲方:(盖章)乙方:(盖章)日期:XXXX年XX月XX日。
未交房的安置房买卖合同4篇
未交房的安置房买卖合同4篇全文共4篇示例,供读者参考篇1未交房的安置房买卖合同一、出卖人:(甲方)身份证号:联系地址:联系电话:二、买受人:(乙方)身份证号:联系地址:联系电话:三、自愿并在法律允许的范围内签订《未交房的安置房买卖合同》,就房屋买卖事宜,经双方友好协商一致,特订立本合同。
甲乙双方在平等自愿、诚实信用的基础上,为明确权利和义务关系,共同遵守以下条款:第一条房屋基本情况1、房屋地址:__________。
2、房屋用途:社区安置房。
3、房屋结构:_______。
4、房屋面积:_______平方米。
5、房屋现状:尚未竣工交房。
第二条交房时间甲方承诺将房屋在________(年、月、日)前竣工并交付乙方。
但交付时间如因政府审批、规划变更等不可抗力原因导致延迟无法按期交付的,甲方应提前通知乙方,并延期交付,乙方同意。
第三条过户手续甲方在向乙方交付房屋时,乙方支付房款的全额。
甲方应承担相关税费和产权过户手续,保证乙方能够及时取得房屋产权证。
第四条房屋质量保证1、甲方承诺所售房屋符合国家有关质量标准,保证结构完好,保温性能良好,管道、电气等设施齐全有效。
2、交付时,乙方应当对房屋进行验收。
如发现房屋存在质量问题,乙方有权要求甲方承担维修或更换责任。
第五条房屋保险在房屋交付前,甲方应购买房屋的保险,保障房屋在建造和交付过程中的安全。
第六条管理维护1、自交付房屋之日起,乙方应当妥善管理和维护房屋,保证房屋整洁和安全。
2、如乙方将房屋进行转让、出租等其他处分行为,必须征得甲方同意。
第七条违约责任1、任何一方未按本合同约定履行义务,应当承担违约责任。
违约方应按受损方的实际损失赔偿,并支付违约金。
2、如因不可抗力等特殊原因导致房屋交付延迟,违约方应在延期交付后尽快完成交付手续。
3、如果甲方未如期竣工房屋交付,乙方有权终止合同,并要求返还已支付的房款。
第八条合同解除1、在履行本合同过程中,如果乙方不履行义务或不支付款项,甲方有权解除合同,并要求乙方赔偿相关损失。
房屋买卖定金协议书
房屋买卖定金协议书第一篇:房屋买卖定金协议书房屋买卖定金协议书卖房人:_________________________________;(以下简称甲方)买房人:_________________________________;(以下简称乙方)第二条该房的房价款计人民币________万______千_____百元整(__________元)。
第三条由于卖房人房证及没有到手,房子的买卖现在不能兑现,经甲乙双方决定甲方不得再卖他人,乙方不能悔约,订立此合同,甲方应在签此合同后一个月之内给予房证或等证件。
第四条在房屋买卖合同签订后三日内,乙方支付甲方定金_____(元)。
如甲方违约,双倍返还定金;如乙方违约,定金罚没。
第五条本合同在施行中出现争议,双方协商解决,经协商解决不成诉至法院。
第六条本合同经双方签字、按手印后生效,本合同一式两份,甲、乙方各执一份。
卖房人(甲方):_______________________(签字)手印身份证号:__________________________________联系方式:_____________________________买房人(乙方):_______________________(具名)指模身份证号:__________________________________联系方式:_____________________________年月日第二篇:房屋买卖定金协议书房屋买卖定金协议书甲方(卖方):丙方(中介方):身份证号:身份证号:电话:电话:乙方(买方):身份证号:电话:根据国家相关法律规定,甲乙双方在平等自愿的基础上,经丙方协调,通过协商,就房屋买卖达成以下协议:一、该住房位于:房屋买卖价格为人民币(大写)元整(¥)元整产权面积为平米,为结构,该衡宇建筑面积为平方米。
产权证人名字:产权证号:二、乙方于年代日向甲方支付购房定金群众币元整.三.甲乙双方约定于年月日前办理该房产证过户手续.四、付款方式:1、乙方于办理该房产证权过户手续当日丙方取得产权处出具的该房产权证收件收据后向甲方首付购房款群众币元整(¥)元整,(含定金),余款人民币元整(¥)元整须备齐按揭贷款材料于过户当日办理银行按揭贷款手续,于银行放款当日支付给甲方.未在规定时间交齐首付的,定金不予退还.丙方有权将XXX另售他人.五、甲方于乙方购房款付清后当日将该房与该房手续交给乙方.但甲方需压尾款群众币元整(¥)元整于中介公司,待甲方结清该房水电等有关费用后,将房屋交给乙方后由中介公司当日付给甲方.六、该房办理该房产权过户手续所发生的税费由乙方承担.交房之前该房屋的水、电、燃气、七、甲方违约责任:1、如过户前甲方违约则双倍返还乙方定金.2、如该房产权有任何经济纠纷或户后甲方逾期交房,由甲方赔偿乙方所有损失,并按成交价的20%支付违约金给乙方.八、乙方违约责任:1、如过户前乙方违约则所交定金不退,甲方有权将该房另卖他人.2、如过户后乙方逾期付款则甲方有权解除合同,乙方按成交价的20%支付违约金给甲方,所照成的损失由乙方承担.10、中介费支付:办完该房产权过户及贷款手续后当天由乙方按上述成交价的2%大写元整,小写(¥)元支付给丙方;若由于甲乙单方其中一方违约导致交易不成,则由获得违约金的一方按所得违约金的50%支付给丙方:若甲乙单方自愿解除协议,则由单方按上述成交价的2%各付二分之一给丙方.十二、该房办理产权手续缴纳的税费如下:契税□登记费□抵押公证费XXX地收益金□公证费□担保费手续费□中介费□合同工本费房改房□印花税□抵押公证费十三、甲乙单方应提供以下资料:甲方:□身份证:□婚姻证明:□房屋所有权证:其他:乙方:□身份证:□婚姻证明:□户口册□收入证明:其他十四、其他十五、本协议经当事各方逐句阅读后,无任何凝异.十六、本协议一式叁份,甲,乙,丙方各壹份.甲方(卖房户主,共有人):乙方(买房):签定加盖手印:签定加盖手印:鉴证中介方:负责人签字盖章:签定日期:年月日签定地点:□评估费□营业税□个税第三篇:买卖房屋定金协议书卖方:(以下简称甲方)【身份证号:】预订方:(以下简称乙方)【身份证号:】服务机构:XXX房屋中介(以下简称丙方)【注册号:xxxxxxxxxxxxxxx】甲,乙双方遵循平等自愿,诚实信用的原则,经协商一致,就乙方向甲方预订该房屋(以下简称该物业)事宜特订立本协议.第一条:乙方预订物业.甲方已取得该物业的所有权,所有权证号:国有土地利用证号:),该物业产权面积为平方米,该物业甲方拟定于签订买卖合同并支付完□首付款或□全款交付给乙方(具体时间以买卖合同约定为准).第二条:乙方预订的该物业单价为¥元/㎡(大写:/㎡),总房价为¥元,(大写:),乙方采纳□一次性□分期□按揭(具体时间以买卖合同约定为准)方式付款.第三条:乙方赞成签订本协议时向甲方支付定金¥元(大写:),作为甲,乙方单方当事人订立该物业买卖合同的担保,签订该物业买卖合同后,乙方支付的定金转为房价款.签订物业买卖合同时,买卖代价应以本协议第二条约定的代价为准.第四条:甲,乙双方商定预订期为天,甲,乙双方于年月日到船山区诚欣房产中介处协商签订该物业买卖合同.超过预订期导致未能按时签订该物业买卖合同的,守约方有权解除本协议,且违约方向守约方按定金的两倍支付违约金.第五条:有下列情形之一,乙方拒绝签订该物业买卖合同的,甲方应两倍返还乙方已支付的定金.1,甲乙双方在签订本协议时,因甲方故意谎报或隐瞒该物业的具体情况,导致乙方未对该物业充分了解的;2,甲方未告知乙方在签订本协议前该物业已存在抵押,预租,查封等事实的或其它由甲方主观因素造成无法顺利过户于乙方的;3,甲方未按本协议第二条约定的价格作为该物业买卖价格的.第六条:除本协议第五条约定的情形外,乙方在预订期内提出解除本协议的,无权要求甲方返还定金.第七条:在乙偏向甲方交完定金后,丙方负责保管该衡宇的《所有权证》和《国有土地利用证》或《买卖合同》,同时甲,乙单方各按第二条约定的总房价百分之一贯丙方支付佣金,在签订本协议时先支付全部佣金的百分之五十即¥元(大写:),剩余的百分之五十在该物业所有权证过户递件后当日支付第八条:其他约定.第九条:本协议在履行进程中发生争议,由单方当事人协商解决;协商不成的,按下述第1种方式解决:1,提交XXX仲裁;2,依法向群众法院起诉.第十条签订该物业买卖合同后,本协议为合同不可支解的一部分且具有同等法律效力.第十一条本协议各方具名生效,本协议一式叁份,甲乙丙方各持壹份.甲方(签章):乙方(签章):丙方(签章):XXX房屋中介时间:时间:时间:卖房人:_________________________________;(以下简称甲方)买房人:_________________________________;(以下简称乙方)为了保证甲乙单方签订的衡宇买卖合同的顺利履行,经甲乙单方协商,订立此合同,以便单方共同遵守。
未交付房屋转让合同协议书
未交付房屋转让合同协议书【标题】h1未交付房屋转让合同协议书/h1【】甲方(转让方):________乙方(受让方):________鉴于:1. 甲方与XX房地产开发有限公司(以下简称“开发商”)签订了《商品房买卖合同》(以下简称“原合同”),根据原合同约定,甲方购买位于XX地址的房屋(以下简称“该房屋”),房屋预测面积为XX平方米,总价款为XX元人民币。
2. 该房屋目前尚未交付,且甲方已按照原合同约定支付了全部购房款项。
3. 甲方因个人原因,拟将该房屋转让给乙方,乙方愿意接受转让并承担相应的权利义务。
经甲乙双方协商一致,达成如下协议:一、房屋转让甲方同意将其在原合同下的全部权利和义务转让给乙方,乙方同意接受该转让,并按照原合同规定的条件履行相关义务。
二、转让价格甲乙双方约定,该房屋的转让价格为XX元人民币,乙方应在本协议签订之日起XX日内一次性支付给甲方。
三、权利义务的承接自本协议生效之日起,乙方应承担原合同中甲方的所有权利和义务,包括但不限于按时缴纳物业管理费、维修基金等与该房屋相关的费用。
四、违约责任如乙方未能按照本协议约定支付转让价款,或未能履行原合同中的其他义务,甲方有权解除本协议,并要求乙方承担违约责任。
五、争议解决甲乙双方在履行本协议过程中如有争议,应首先通过友好协商解决;协商不成时,任何一方可向甲方所在地人民法院提起诉讼。
六、其他1. 本协议自双方签字盖章之日起生效。
2. 本协议一式两份,甲乙双方各执一份,具有同等法律效力。
3. 本协议未尽事宜,可由甲乙双方另行签订补充协议,补充协议与本协议具有同等法律效力。
甲方(签字):________乙方(签字):________签订日期:____年__月__日【结束语】。
房屋买卖协议书(精选8篇)
房屋买卖协议书(精选8篇)(经典版)编制人:__________________审核人:__________________审批人:__________________编制单位:__________________编制时间:____年____月____日序言下载提示:该文档是本店铺精心编制而成的,希望大家下载后,能够帮助大家解决实际问题。
文档下载后可定制修改,请根据实际需要进行调整和使用,谢谢!并且,本店铺为大家提供各种类型的经典范文,如合同协议、条据文书、策划方案、总结报告、党团资料、读书笔记、读后感、作文大全、教案资料、其他范文等等,想了解不同范文格式和写法,敬请关注!Download tips: This document is carefully compiled by this editor. I hope that after you download it, it can help you solve practical problems. The document can be customized and modified after downloading, please adjust and use it according to actual needs, thank you!Moreover, our store provides various types of classic sample essays, such as contract agreements, documentary evidence, planning plans, summary reports, party and youth organization materials, reading notes, post reading reflections, essay encyclopedias, lesson plan materials, other sample essays, etc. If you want to learn about different formats and writing methods of sample essays, please stay tuned!房屋买卖协议书(精选8篇)随着时间的推移,我们用到合同的地方越来越多,签订合同能够较为有效的约束违约行为。
商品房逾期交房赔偿协议书
商品房逾期交房赔偿协议书甲方:(购房人姓名)乙方:(开发商/卖方名称)鉴于甲方与乙方之间签订的房屋买卖合同(以下简称“合同”),约定了交房时间为xxxx年xx月xx日。
经甲乙双方友好协商,就商品房逾期交房所涉及的赔偿事宜,达成如下协议:一、逾期交房赔偿金额1.1 甲方同意将原始合同价款增加xx元作为逾期交房的赔偿金额。
1.2 赔偿金额将在房屋交付时一并支付给甲方,不得再分期支付。
二、房屋交付时间延期2.1 甲乙双方一致同意将原定的交房时间延期至xxxx年xx月xx日。
2.2 若因乙方原因导致交房延期,乙方将采取一切必要措施确保能够按照延期时间如期交房。
三、逾期交房责任3.1 乙方理解并保证,在任何情况下,乙方都将尽一切合理的努力按照约定时间交房。
然而,若发生不可抗力或不可预见的情况导致交房延期的,乙方将及时通知甲方,并与甲方商议新的交房时间。
3.2 若交房时间的延期由于甲方要求或其他原因导致,甲方同意放弃任何赔偿要求。
四、双方权益保障4.1 乙方保证房屋在交付时符合国家有关商品房质量标准,并提供完整的房屋产权证明。
4.2 甲方有权在房屋交付前进行验收,如果发现未按合同约定完成的情况,乙方将负责提供合格房屋。
五、法律适用和争议解决5.1 本协议适用中华人民共和国的法律。
5.2 本协议的履行受到甲乙双方的监督,任何与本协议相关的争议应由双方协商解决,协商不成的,应向有管辖权的人民法院提起诉讼。
六、协议生效和其他约定6.1 本协议一式两份,甲乙双方各持一份,具有同等法律效力。
6.2 本协议自甲乙双方签字盖章之日起生效。
(以下无正文)甲方签字:日期:乙方签字:日期:。
未按时交房协议书模板
【未按时交房协议书】甲方(开发商):________________________乙方(购房者):________________________鉴于甲方(开发商)与乙方(购房者)于____年__月__日签订的《商品房买卖合同》(以下简称“合同”)中约定,甲方应于____年__月__日前将房屋交付给乙方使用。
现因甲方原因,导致房屋交付时间延误,双方经友好协商,达成如下协议:一、交房时间1. 原合同约定的交房时间为____年__月__日;2. 经双方协商,甲方同意将交房时间推迟至____年__月__日。
二、违约责任1. 由于甲方原因导致房屋交付时间延误,甲方应向乙方支付违约金,违约金按以下方式计算:(1)自原合同约定的交房之日起至实际交房之日止,每日向乙方支付相当于房屋总价款_____%的违约金;(2)实际交房之日,甲方应一次性向乙方支付全部违约金。
2. 甲方支付违约金后,不影响乙方依据合同约定要求甲方继续履行交房义务。
三、其他约定1. 甲方应在本协议签订之日起____个工作日内,向乙方支付本次违约金;2. 本协议签订后,如甲方再次违约,乙方有权要求甲方继续履行合同,并按照本协议约定的违约金标准支付违约金;3. 本协议自双方签字(或盖章)之日起生效。
四、争议解决1. 双方在履行本协议过程中发生的争议,应友好协商解决;2. 协商不成的,任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。
甲方(盖章):________________________乙方(签字):________________________签订日期:________________________注:本协议一式两份,甲乙双方各执一份,具有同等法律效力。
未交房卖房合同模板
未交房卖房合同模板合同编号:_________出卖人:(甲方)_________买受人:(乙方)_________鉴于:1. 甲方为房屋的合法所有人,拟将其拥有的房屋出售给乙方;2. 乙方同意购买甲方所出售的房屋,并已支付定金作为购房意向的表示;3. 双方经协商一致,达成如下协议:一、房屋基本信息1. 房屋坐落地址:_________2. 房屋建筑面积:_________平方米3. 房屋所在楼层:_________层4. 房屋类型:_________5. 房屋年限:_________年6. 房屋权属证明:_________二、交易价格及付款方式1. 房屋总价为人民币_________元整。
2. 乙方已支付给甲方人民币_________元做为购房定金,余款应在_________日内支付清楚。
3. 乙方应在签署本合同之日起_________日内向甲方支付余款,逾期支付的,每日按未支付金额的_________%支付违约金。
4. 乙方应在支付房款后至不晚于_________日内与甲方一同至相关房屋所在的不动产登记机关办理产权过户手续。
三、房屋交付和验收1. 甲方应保证所出售房屋的产权无争议,无抵押,无限制性权利,并保证房屋的结构、屋面、墙体等各项主体构件无质量问题。
2. 乙方应在收到房屋交付通知后,与甲方协商确定具体时间和地点进行房屋交付和验收。
3. 房屋交付时,乙方有权对房屋进行验收,如发现质量问题,应当在_________日内向甲方提出书面整改要求。
甲方应在_________日内完成整改,并重新通知乙方进行验收。
四、产权过户1. 乙方应在房款支付清楚后至不晚于_________日内办理产权过户手续,产权过户的相关费用由乙方承担。
2. 产权过户手续办理完成后,甲方应将产权证书、房产证等相关文件交付给乙方。
五、违约责任1. 若乙方未按本合同规定支付余款或未按时办理产权过户手续,视为违约,甲方有权要求乙方支付违约金并立即解除合同。
房屋买卖协议合同书6篇
房屋买卖协议合同书6篇篇1房屋买卖协议合同书甲方(出售方):身份证号码:联系地址:电话:乙方(购买方):身份证号码:联系地址:电话:经甲、乙双方协商一致,就乙方购买甲方位于(具体地址)的房屋达成如下协议:一、房屋基本信息1. 房屋产权证号:______________2. 房屋建筑面积:______________ 平方米3. 房屋使用用途:______________4. 房屋权属形式:______________5. 其他房屋相关信息:______________二、房屋交易内容1. 交易价格:房屋的总价为______________元整(人民币)。
2. 付款方式:乙方向甲方支付的方式为一次性付清。
3. 交房时间:甲方自收到购房款之日起__个工作日内,将房屋及相关产权文件交付给乙方。
4. 房屋交割标准:双方确认房屋现状,并结合房屋相关文件进行验收,确保房屋无纠纷,无损坏。
5. 其他约定事项:房屋的装修、家具、电器等具体内容详见附件。
三、交易保证1. 甲方保证其在签订本协议时具有房屋的所有权,并保证该房屋没有产权纠纷。
2. 乙方购房款一次性支付完成后,甲方应向乙方交付房屋的所有相关产权证明文件。
3. 双方承诺在交房之日后,如发现房屋有任何质量问题或纠纷,应立即商议解决方案。
四、违约责任1. 若因甲方原因造成不能按时交房或虚假交易情况,甲方需支付乙方等额违约金。
2. 若因乙方原因造成不能按时付款或虚假交易情况,乙方需支付甲方等额违约金。
五、其他事项1. 本合同一式两份,甲方、乙方各执一份,具有同等法律效力。
2. 本合同的解释、效力以中华人民共和国法律为准。
如发生争议,双方应友好协商解决;协商不成的,提交有管辖权的人民法院解决。
甲方(盖章):______________ 乙方(盖章):______________签订日期:______________篇2房屋买卖协议合同书甲方(出卖方):______________________乙方(购买方):______________________根据《中华人民共和国合同法》的有关规定,为明确双方之间的权利和义务,甲乙双方在自愿、平等、公平的基础上,就乙方购买甲方位于__________的房屋事宜达成如下协议:一、房屋基本情况甲方将其位于__________的房屋转让给乙方,该房屋的产权证号为____________,房屋产权性质为____________。
未交房房屋转让合同协议书
未交房房屋转让合同协议书甲方(转让方):【姓名/公司名称】乙方(受让方):【姓名/公司名称】鉴于甲方是位于【具体地址】的房产(以下简称“该房产”)的合法所有者,该房产尚未交付,预售合同编号为【编号】,甲乙双方就该房产的转让事宜达成如下协议:一、房产信息1. 该房产坐落于【具体地址】,建筑面积为【面积】平方米,户型为【户型】,用途为【用途】。
2. 该房产目前处于建设阶段,预计将于【预计交付日期】年【月】日前交付使用。
二、转让条款1. 甲方同意将该房产以人民币【金额】元整的价格转让给乙方,乙方已了解该房产的现状并自愿接受转让。
2. 乙方应于本合同签订之日起【时间】个工作日内支付定金【金额】元整至甲方指定账户,余额于【日期】前支付完毕。
三、权利义务1. 甲方保证其为该房产的合法所有者,有权进行转让,且该房产无任何抵押或其他权利瑕疵。
2. 乙方自支付全部购房款项后,享有该房产的一切权利,包括但不限于收房、装修及出售等。
3. 甲方负责协助乙方办理相关过户手续,确保房产权利顺利转移。
4. 若因甲方原因导致房产无法按期交付或存在权利纠纷,甲方应负责解决并承担相应责任。
四、违约责任1. 如一方违反合同约定,需向守约方支付违约金【金额】元整,并赔偿由此造成的一切损失。
2. 如因不可抗力因素导致无法履行或延迟履行本合同,受影响一方应及时通知对方并提供证明,双方应根据实际情况协商解决。
五、其他事项1. 本合同一式两份,甲乙双方各执一份,具有同等法律效力。
2. 本合同自双方签字盖章之日起生效。
3. 未尽事宜,甲乙双方可另行签订补充协议。
六、争议解决本合同在履行过程中如有争议,甲乙双方应友好协商解决;协商不成时,可依法向甲方所在地人民法院提起诉讼。
甲方签字:_________________乙方签字:_________________签订日期:【年】【月】【日】。
未交房的安置房买卖合同3篇
未交房的安置房买卖合同3篇篇1甲方(出卖人):[甲方姓名]身份证号码:[甲方身份证号]联系方式:[甲方联系方式]乙方(买受人):[乙方姓名]身份证号码:[乙方身份证号]联系方式:[乙方联系方式]鉴于甲方为合法的安置房出卖人,乙方愿意购买甲方出售的安置房,双方经友好协商,达成以下协议:一、标的物本合同所指的标的物为甲方合法拥有的未交房的安置房,位于[安置房地址],具体房号为[房号],户型为[户型描述],建筑面积为[建筑面积]平方米。
二、交易价格及支付方式1. 交易价格:双方约定,该安置房的总价为人民币[交易总金额]元(大写:[交易总金额汉字大写])。
2. 支付方式:乙方应按照以下方式支付房款:(1)本合同签署之日起[支付时间]内,乙方向甲方支付定金人民币[定金金额]元;(2)在甲方交房之日,乙方支付剩余房款人民币[剩余房款金额]元。
三、交房日期及条件1. 甲方预计交房日期为[预计交房日期]。
如遇不可抗力因素导致延期交房,甲方应及时通知乙方。
2. 交房条件:甲方在交房时应确保房屋符合以下条件:[具体交房条件,如房屋结构完整、水电设施齐全等]。
四、产权登记及税费1. 产权登记:甲方在交房后[登记时间]内协助乙方办理产权登记手续。
2. 税费:双方按照国家法律法规的规定承担各自应承担的税费。
五、违约责任1. 若甲方在预计交房日期后[违约时间]未能交付房屋,则视为违约,乙方有权解除合同并要求甲方退还已支付的款项,并要求甲方支付违约金。
2. 若乙方未按约定时间支付房款,则视为违约,甲方有权解除合同,并有权扣除乙方已支付的款项作为违约金。
六、其他约定1. 甲方交付房屋时,该房屋内的家具、设备以及固定装修等附属设施应一并交付。
2. 双方可对本合同未尽事宜另行协商补充协议,补充协议与本合同具有同等法律效力。
七、争议解决本合同的签订、履行、解释及争议解决均适用中华人民共和国法律。
如双方在合同履行过程中发生争议,应首先通过友好协商解决;协商不成的,任何一方均有权向房屋所在地的人民法院提起诉讼。
逾期未交房协议书模板
逾期未交房协议书模板甲方(卖方):____________________乙方(买方):____________________鉴于甲乙双方于____年__月__日签订了《房屋买卖合同》,约定甲方应在____年__月__日前向乙方交付位于________________(以下简称“该房屋”)的房屋。
现因甲方原因未能按期交付,经双方协商一致,特制定本逾期未交房协议书。
一、逾期交付的确认甲乙双方确认,甲方未能在《房屋买卖合同》约定的时间内交付该房屋。
二、逾期交付的原因甲方确认,逾期交付的原因为:_________________________________________。
三、逾期交付的处理1. 甲方同意向乙方支付逾期交付违约金,违约金计算方式为:每逾期一日,按房屋总价款的千分之五计算。
2. 甲方应于本协议签订之日起__日内支付上述违约金给乙方。
3. 甲方承诺,将采取一切必要措施,尽快完成房屋交付,并保证房屋质量符合《房屋买卖合同》的约定。
四、房屋交付的最终期限甲方保证,最迟不晚于____年__月__日向乙方交付该房屋。
五、其他约定1. 如甲方再次逾期交付,乙方有权选择解除《房屋买卖合同》,并要求甲方返还已支付的房款及支付相应的违约金。
2. 本协议一式两份,甲乙双方各执一份,具有同等法律效力。
3. 本协议自双方签字盖章之日起生效。
甲方(签字):____________________乙方(签字):____________________签订日期:____年__月__日(注:本模板仅供参考,具体条款应根据实际情况调整,并建议在签订前由专业法律人士审核。
)。
延期交房合同协议书
延期交房合同协议书
甲方:________________
乙方:________________
鉴于甲乙双方于____年____月____日签订的《房屋买卖合同》(合同编号:____),双方本着平等、自愿、诚信的原则,就房屋交付时间达成如下协议:
一、原合同约定甲方应于____年____月____日前将房屋交付给乙方。
二、甲乙双方同意将房屋交付时间延期至____年____月____日。
三、延期交房期间,甲方应按照原合同约定承担房屋总价款的____%作为违约金支
付给乙方。
四、甲方承诺在延期交房期间,如遇房屋价格变动,双方按照原合同约定的价格执行。
五、甲方应确保延期交房期间房屋的质量、安全及配套设施完善,如有问题,甲方应及时解决。
六、本协议自双方签字(或盖章)之日起生效,一式两份,甲乙双方各执一份。
甲方(盖章):________________ 乙方(盖章):________________
代表(签名):________________ 代表(签名):________________
日期:____年____月____日
注意:以上协议仅供参考,具体内容请根据实际情况和法律法规进行修改。
在签订类似协议时,请务必谨慎,如有需要,请咨询专业律师。
个人房屋买卖合同协议
个人房屋买卖合同协议导读:房屋买卖协议书(简易)甲方:XX 乙方:XX房屋买卖协议书(简易)甲方:XX 乙方:XX鉴于:1. 甲方同意出售其位于XX的XX房屋,地址为XX;2. 乙方同意购买上述房屋;根据以上事实,双方达成如下协议:一、买卖价格甲方向乙方出售该房屋,乙方同意以XX元的价格购买该房屋。
二、交付1. 乙方同意在买卖双方签订本协议后xx日内支付买卖价款至甲方指定账户;2. 在买卖价款到账后,甲方应当将该房屋正式交付给乙方,包括但不限于房屋产权证书、房屋所有权证书等;三、违约责任1. 如果甲方未能按照本协议约定交付房屋,甲方应赔偿乙方因此而遭受的损失;2. 如果乙方未能按照本协议约定支付买卖价款,乙方应赔偿甲方因此而遭受的损失;四、其他双方均同意本协议的修改、补充均须经双方协商一致后方可生效,并以书面形式签署。
特此签署:甲方:乙方:协议合屋买卖应具备这些方面:一、定义担保人是指在个人房屋买卖合同中,为了保证买卖双方合同履行约定义务而出具担保承诺的一方。
担保人需要明确负担以下责任:1、保证买卖双方合同履行约定义务;2、如果买方未能按时履行义务,承担连带责任;3、承担买方的相关法律责任。
二、担保人的资格担保人应具备以下资格:1、具有完全民事行为能力的自然人;2、具有良好的信用记录;3、具有足够的财产担保能力;4、具有足够的经济实力来担保责任。
三、担保人的义务担保人需要履行以下义务:1、对买卖双方的履行义务负责;2、承担买方的连带责任;3、承担买方的相关法律责任;4、在约定的时间内支付相关费用。
四、担保人的权利担保人有权要求买方按时履行义务,并要求买方承担相关的连带责任。
此外,担保人还有权要求买方支付相关的费用。
五、担保人的有效性购买房屋的买方需要提供担保人,以保证买卖双方合同履行约定义务,以确保合同的有效性。
协议合屋买卖的注意事项:个人房屋买卖合同应明确描述以下内容:1. 双方的基本信息,包括买卖双方的真实姓名、号、等;2. 房屋的地址、面积、装修情况等,并加以说明;3. 买卖价格及支付方式;4. 交付时间及地点;5. 房屋买卖双方所承担的其他责任;6. 合同期限及违约后的处理方式;7. 买卖双方对于本合同的有效性、确权、履行及法律效力的其他规定。
期房无法交房合同模板
期房无法交房合同模板甲方(出卖人):乙方(购房人):根据《中华人民共和国合同法》及有关法律法规的规定,为明确双方权利和义务,双方本着平等互利的原则,经友好协商,达成如下协议:第一条合同的签订甲方为XXXXXXXX有限公司,乙方为XXXXXXXX个人,双方自愿签订本合同。
第二条购房情况1、地址:XXXXXXXX省XXXX市XXXXXXXX区XXXX小区XX号楼XX单元XX室。
2、购房总价:人民币XXXX万元(大写:XXXX元)。
3、房屋面积:XX平方米。
第三条期房交付1、房屋竣工日期:XXXX年XX月XX日。
2、交付标准:合同签订后,甲方交付乙方按照国家标准的装修标准,具体以竣工验收时为准。
3、交房延期:如因不可抗力因素导致交房延期,甲方应提前30天书面通知乙方,并根据实际情况重新确定交房日期。
第四条期房无法交房原因1、如果由于不可抗力因素导致无法按时交房,甲方应在收到相关通知后立即书面通知乙方,并说明具体原因。
2、甲方无法交房的不可抗力因素包括但不限于:政府相关政策调整、自然灾害、战争、恐怖主义活动、设施设备故障等原因。
第五条期房无法交房的处理1、甲方无法按时交房的,应向乙方支付违约金,违约金为购房总价的XX%,即XXXX元。
2、乙方在收到违约金后,有权选择继续等待交房或者解除合同并要求退还购房款。
3、如果乙方选择继续等待交房,甲方应在最快时间内完成房屋竣工并交付乙方。
第六条合同的解除与退款1、在期房无法交房的情况下,乙方有权解除本合同并要求退还购房款。
2、甲方应在收到乙方解除合同的书面通知后,立即将购房款返回给乙方,如有因此产生的相关费用,由甲方承担。
第七条协议的变更本合同任何词句的解释、修正或变更,均需经双方书面协商一致。
第八条争议的解决双方因本协议引起的一切争议,应友好协商解决。
如协商无法解决,应提交中国XXXX仲裁委员会仲裁,仲裁裁决是终局的。
第九条其他事项1、本合同一式两份,甲乙双方各执一份,具有同等法律效力。
苏州房屋延期买卖合同模板
苏州房屋延期买卖合同模板甲方(出售方):(姓名)乙方(购买方):(姓名)鉴于甲、乙双方就乙方购买位于苏州市的房屋事宜已经达成一致意见,经协商同意,特订立本合同:一、标的物1.1 甲方同意将其位于苏州市(具体地址)的房屋出售给乙方,房屋面积为(具体面积),现状为(现状描述)。
二、价格2.1 乙方向甲方支付的房屋价格为(具体金额)(大写)。
三、付款方式3.1 乙方应当按照以下方式支付购房款项:(1)首期款:在本合同签署之日起(具体天数)内支付给甲方;(2)尾款:在办理房屋过户手续时支付给甲方。
四、过户时间4.1 双方约定的房屋过户时间为本合同签订之日起(具体天数)内办理完毕,具体时间双方另行商定。
五、房屋现状5.1 甲方向乙方出售的房屋现状为(简要描述),在过户时应当保证房屋的状态符合约定的现状。
六、房屋手续6.1 双方应当共同协助办理房屋的过户手续,包括但不限于提供相关证明文件并支付相关费用。
七、违约责任7.1 任何一方未按照本合同的约定履行或者延迟履行的,应当承担违约责任,并赔偿因此造成的损失。
八、争议解决8.1 本合同履行过程中发生任何争议,双方应当友好协商解决。
协商不成的,任何一方均有权向苏州市人民法院提起诉讼解决。
九、其他事项9.1 本合同经双方签字盖章后生效,一式两份,甲、乙双方均持一份,具有同等法律效力。
9.2 本合同履行过程中如需要修改或者补充的,双方应当书面协商一致后办理变更手续。
(正文到此结束)甲方(出售方)签章:日期:乙方(购买方)签章:日期:以上为苏州房屋延期买卖合同模板,具体内容以双方协商约定为准。
愿本合同能够成为双方合作的有效依据,将来的房屋交易顺利完成。
郑州延期交房合同范本
郑州延期交房合同范本
合同编号:【编号】
甲方(开发商/房东):【甲方名称】
乙方(购房者/租客):【乙方名称】
鉴于甲方与乙方就位于郑州市的【房屋地址】的交房事宜进行
协商,经双方友好协商,特订立本合同,共同遵守并履行相关约定,以维护双方合法权益,特订立如下:
第一条房屋交付时间
1.1 甲方承诺于【原定交房时间】前将位于【房屋地址】的房
屋按照相关合同约定交付给乙方。
1.2 由于特殊情况,甲方无法在原定交房时间前完成房屋交付,经双方协商同意,延期交房至【延期交房时间】。
第二条延期交房补偿
2.1 甲方延期交房的,应向乙方支付违约金,违约金金额为延
期交房期间每日房屋租金/按揭利息的【具体比例】。
2.2 乙方有权在延期交房期间选择暂时居住其他房屋,相关费
用由甲方承担。
第三条合同解除
3.1 若甲方无法在延期交房时间内完成交房,乙方有权解除合
同并要求甲方返还已支付的房款/押金,并支付违约金。
3.2 若乙方在延期交房期间未能按时支付相关款项,视为乙方
违约,甲方有权解除合同并没收乙方已支付的房款/押金。
第四条其他约定
4.1 本合同未尽事宜,由双方协商解决。
4.2 本合同一式两份,甲乙双方各持一份,具有同等法律效力。
甲方(盖章):__________ 乙方(盖章):__________
签订日期:年月日
以上为郑州延期交房合同范本,如有需要请根据实际情况进行修改完善。
逾期交付的房子合同
逾期交付的房子合同《逾期交付房子合同》甲方(卖方):乙方(买方):根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定,甲乙双方本着平等、自愿、公平、诚信的原则,就乙方购买甲方房产事宜,经友好协商,达成以下协议:一、房屋基本信息1.1 甲方出售房屋坐落于_______市_______区_______街道_______号,房屋产权清晰,无任何抵押、租赁、债务等法律纠纷。
1.2 房屋结构及面积:_______室_______厅_______厨_______卫,建筑面积为_______平方米,房屋所有权证号:_______。
二、购买价格及支付方式2.1 双方确认,乙方购买甲方的上述房产,成交总价为人民币(大写):_______元整(小写):_______元。
2.2 乙方支付购房款的方式如下:(1)乙方于本合同签订之日起_______日内,向甲方支付定金人民币_______元整;(2)乙方应于_______年_______月_______日前,向甲方支付剩余房款人民币_______元整;(3)甲方应按照合同约定时间将房屋交付给乙方。
三、交付及过户3.1 甲方应按照本合同约定的交付日期将房屋交付给乙方。
如因甲方原因导致逾期交付,甲方应按照逾期交付天数,向乙方支付违约金,违约金计算方式为:逾期交付部分房价的_______%。
3.2 甲乙双方应按照中华人民共和国相关法律法规的规定,共同办理房屋过户手续。
过户所产生的费用由乙方承担。
四、其他约定4.1 本合同自双方签字(或盖章)之日起生效,一式两份,甲乙双方各执一份。
4.2 本合同未尽事宜,可另行协商补充。
甲方(卖方):乙方(买方):签订日期:_______年_______月_______日。
无法交房协议书
无法交房协议书甲方(卖方):_____________________地址:_______________________乙方(买方):_____________________地址:_______________________鉴于甲方与乙方于____年____月____日签订了《房屋买卖合同》,合同编号为_________,约定甲方将位于_________的房产出售给乙方。
现因以下原因导致甲方无法按照合同约定的时间交付房屋,经双方协商一致,达成如下协议:第一条无法交房原因甲方因以下原因无法按期交房:1. 自然灾害、不可抗力因素导致房屋损毁或无法交付;2. 政府政策变更或行政命令导致房屋交付延期;3. 施工过程中出现重大技术问题,需要延期解决;4. 其他非甲方原因导致无法按时交付房屋。
第二条延期交付1. 甲方应在知晓无法按期交房的第一时间通知乙方,并说明具体原因及预计延期时间。
2. 乙方在收到甲方通知后,有权选择是否同意延期交付。
若乙方同意延期,双方应重新确定房屋交付时间,并签订补充协议。
3. 若乙方不同意延期,甲方应按照《房屋买卖合同》约定承担相应的违约责任。
第三条违约责任1. 若甲方因自身原因导致无法交房,应按照《房屋买卖合同》约定向乙方支付违约金。
2. 若因不可抗力或其他非甲方原因导致无法交房,甲方不承担违约责任,但应提供相应的证明材料。
第四条合同解除1. 若甲方无法交房的情况持续超过____个月,乙方有权解除合同。
2. 合同解除后,甲方应退还乙方已支付的全部房款,并按照《房屋买卖合同》约定支付相应的违约金。
第五条争议解决本协议在履行过程中如发生争议,双方应首先通过协商解决;协商不成时,任何一方均可向甲方所在地人民法院提起诉讼。
第六条其他1. 本协议一式两份,甲乙双方各执一份,具有同等法律效力。
2. 本协议自双方签字盖章之日起生效。
甲方(签字或盖章):________________乙方(签字或盖章):________________签订日期:____年____月____日。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。
房屋买卖协议书
根据《中华人民共和国合同法》及相关法律、法规规定,甲、乙双方在平等、自愿、公平、协商一致的原则上,就房屋买卖事项达成以下协议书条款:甲方(出卖人):身份证号码:
乙方(买受人):身份证号码:
一、甲方自愿将其拥有的房屋出售给乙方,乙方也已充分了解该房屋具体状况,并自愿买受该房屋。
该房屋具体状况如下:
1、座落于,
户型为,建筑面积为平方米,套内建筑面积平方米,公共部位与公用房屋分摊建筑面积平方米;
2、该房屋甲方暂未取得房屋所有权证、土地使用权证等相关证件。
有甲方与公司于年月日签订的合同(合同编号),该房屋的购房发票,契税完税凭证、维修基金缴费收据等相关凭据。
3、该房屋由甲方按揭购得(首付万元整,月供元),房屋用途为— 1 —
住房,权属为私产,房地产权证号为。
甲方与开发商约定接房时间为年月日。
4、该房屋占用范围内的相应的土地使用权及相关权益随该房屋一并转让。
甲方还应当将附属于该房屋的阳台、走道、楼梯、电梯、楼顶、装修、卫生间、其他设施、设备等转让给乙方,其转让价格已包含在下述房屋的总价款中,不再另行支付价款。
二、甲乙双方议定上述房屋转让价为人民币元整
(大写: 元整),按套计算,包括公共维修金、房屋现有设施等所有费用,甲方不得再以任何形式追加。
三、房屋交付:
在甲乙双方在场的情况下,甲方对该房屋以下项目进行交接:
1、甲方将上述房屋水、电,气费交清避免乙方在过后生活中发生不必要的麻烦。
2、由甲方向乙方说明可以正常使用的设备的基本情况、使用方法及注意事项。
3、对水、电、暖、煤气、电视、电话、网络线路的走线情况、接口位置及计量仪表的位置、使用方法等进行详细交接。
从签订协议开始,上述房屋的占有、使用、收益、处置权归乙方行使,其建筑范围内的土地使用权一并并入乙方使用,甲方与此— 2 —。