四川省监理工程师考试《合同管理》：仲裁考试题
四川省2015年监理工程师考试《合同管理》：仲裁试题
四川省2015年监理工程师考试《合同管理》：仲裁试题一、单项选择题（共25题，每题2分，每题的备选项中，只有 1 个事最符合题意）1、某工程项目的设计合同，设计人提交了初步设计文件并完成了部分施工图设计任务。
由于环境影响评价未获得批准，该项目被迫暂停，此时设计合同履行的时间接近合同约定期限的一半，设计工作已完成全部任务的60％。
若合同终止，发包人应向设计人支付。
A：双倍定金作为赔偿B：合同约定设计费的60％C：合同约定设计费的一半D：合同约定的全部设计费E：专业监理2、对招标文件提供的清单，投标人必须逐一计价且对所列内容不允许有任何更改变动的是。
A：分部分项工程量清单B：措施项目清单C：其他项目清单D：零星工作项目表E：由于传染病的影响而暂时停止的施工3、由于是工程中，施工单位甲某违反操作规定，直接将拆除的模板从上往下扔，将其扔到了维护的外侧，砸伤路人乙某，则乙某的医护费用由承担。
A：发包人B：承包人C：甲某D：乙某E：专业监理4、施工质量控制的系统过程可按不同的控制需要划分。
需要根据工程实体质量形成的规律进行控制时，则可按划分系统过程。
A：物质形态的转化阶段B：质量形成的时间C：施工对象的层次D：质量控制的程序E：工程变更单5、被转移者往往能较好地进行损失控制，这是的优点。
A：风险回避B：损失控制C：非保险转移D：风险自留E：工程保险金6、进行网络图费用优化，应针对的关键工作。
A：直接费用率最大B：直接费用率最小C：资源消耗最多D：资源消耗最少E：自我评定7、某被告人又聋又哑，受审判前要求其懂哑语的胞妹当辩护人或翻译人，法院应当：A．允许当辩护人B．允许当翻译人C．既允许当辩护人又允许当翻译人D．都不允许8、【例2·单选题】采用横道图比较法进行实际进度和计划进度的比较中，若每项工作累计完成的任务量与时间成线性关系，说明工作。
A：累计进展效果是均匀的B：累计进展效果是线性的C：进展速度是线性的D：进展速度是均匀的E：自我评定9、采购方验收运抵施工现场的钢管时，适宜检验供货数量的方法是。
四川省2016年监理工程师《合同管理》：合同争议的解决考试试题
四川省2016年监理工程师《合同管理》：合同争议的解决考试试题一、单项选择题（共25题，每题2分，每题的备选项中，只有 1 个事最符合题意）1、某工程安全生产事故中，造成3人死亡，10人重伤，直接经济损失5000万元，该事故为。
A：特别重大生产安全事故B：重大生产安全事故C：较大生产安全事故D：一般生产安全事故E：工程保险金2、工程施工过程中，为加快施工进度可采取的技术措施是。
A：增加工作面，组织更多的施工队伍B：对所采取的技术措施给予经济补偿C：采用更先进的施工方法D：改善外部配合材料E：自我评定3、检查某工程的实际进度后，绘制的进度前锋线如图4-9所示，在原计划工期不变的情况下，H工作尚有总时差天。
A：B：1C：2D：3E：自我评定4、应控制在批准的总概算及投资包干限额内。
A：工程总费用B：投标价格C：标底D：分包价格E：由于传染病的影响而暂时停止的施工5、工程投资额以下的建筑工程，可以不申请办理施工许可证。
A：30万元B：50万元C：100万元D：200万元E：工程保险金6、依据《合同法》的规定，下列文件中，属于要约的是__。
A．招标公告B．投标书C．寄送的价目表D．招股说明书7、在下列施工成品中，适合用防护措施保护的是__。
A．清水楼梯踏步B．镶面大理石柱C．地漏D．垃圾道8、在工程建设中，对其自行选择设计、施工单位发生的质量问题承担相应责任。
A：建设单位B：监理单位C：分包单位D：咨询单位E：工程变更单9、实施监理的建设工程项目施工前，有关监理工作内容及监理权限事宜，应由以书面形式通知承包人。
A：总监理工程师B：监理人C：发包人D：总监理工程师代表E：专业监理10、下列属于《工程监理企业资质管理规定》的乙级资质等级的标准是__。
A．取得监理工程师注册证书的人员不少于5人B．企业负责人应具备8年以上专业工作经历C．企业技术负责人应具备10年以上从事专业工作的经历D．承担过2个以上房屋建筑工程项目11、关于连带责任保证的说法，正确的是。
2022年四川省汇编监理工程师《合同管理 》考试试题
2022年四川省汇编监理工程师《合同管理》考试试题学校:________ 班级:________ 姓名:________ 考号:________一、单选题(50题)1.在投标有效期内出现特殊情况，招标人以书面形式通知投标人延长投标有效期时，投标人的正确做法是( )A.同意延长，并相应延长投标保证金的有效期B.同意延长，并要求修改投标文件C.同意延长，但拒绝延长投标保证金的有效期D.拒绝延长，但无权收回投标保证金2.根据《标准材料采购招标文件》中的通用合同条款，合同材料的所有权和风险自（）之日起由卖方转移至买方。
A.材料从卖方生产加工地出厂B.买方将采购材料合同款全部支付给卖方C.卖方按合同将材料在施工场地卸货后办理完收货清单D.买方按合同约定对到场材料进行抽检并经检验合格3.根据《标准设计招标文件》，除投标人须知前附表另有约定的，投标有效期为()日。
A.30B.60C.90D.1204.根据FIDIC《施工合同条件》，合同争端可按照规定由争端避免/裁决委员会(DAAB)裁决。
关于DAAB 人员任命和酬金的说法，正确的是( )。
A.由业主任命、承包商承担酬金B.合同双方联合任命、业主承担酬金C.合同双方联合任命、承包商承担酬金D.合同双方联合任命、分摊酬金5.某建设单位与设计单位签订合同，委托设计单位进行工程设计。
该合同法律关系的客体应属于（）。
A.物B.事件C.智力成果D..行为6.根据《招标投标法实施条例》，要求投标人提交投标保证金的，投标保证金数额不得超过招标项目估算价的( )A.2%B.3%C.5%D.10%7.设备采购招标时宜采用以设备寿命周期成本为基础的评标价法进行评标的是（）。
A.各类通用设备采购B.建筑工程设备采购C.价值较高的设备采购D.生产线等运行期内各种费用高的设备采购8.技术复杂的建设工程项目，招标人可采用两阶段招标。
关于第二阶段评标的说法，错误的是( )。
A.评标委员会检查备投标书是否按照第阶段提出的要求作出响应性修改B.投标人在澄请问题会后，应以书面形式对投标书的不明之处加以说明C.技术标未通过者，商务标原封不动退还给投标人D.技术标未通过，但商务报价及优惠条件对项目有利的，可参加第二阶段评标9.《简明标准施工招标文件》的适用对象是()A.设计和施工由同一承包人承担的工程B.总投资为9000 万元的非政府投资工程C.工期为10 个月的小型工程D.工期紧、技术难度大的工程10.根据《标准施工总承包招标文件》中的《合同条款及格式》，下列文件中，属于设计施工总承包合同组成文件的是( )。
2023年四川省监理工程师《合同管理 》考试习题(含答案解析)
2023年四川省监理工程师《合同管理》考试习题(含答案解析)学校:________ 班级:________ 姓名:________ 考号:________一、单选题(50题)1.根据《标准施工合同》，合同附件格式包括( )。
A.项目经理任命书B.合同协议书C.工程设备表D.建筑材料表2.根据《标准设备采购招标文件》中的通用合同条款，合同约定设备在出厂”前买方参与交货前检验，卖方在设备已包装完毕准备启运前通知买方的，监理人的正确做法是() 。
A.同意卖方启运，改为设备安装前检验B.停止启运，按合同约定进行交货前检验C.停止启运，卖方自行检验后再包装启运D.同意启运，视为卖方违约并扣合同价15%的违约金3.某工程投标了建设工程一切险，在施工期间现场发生下列事件造成损失，保险人负责赔偿的事件是( )。
A.大雨造成现场档案资料损毁B.雷电击毁现场施工用配电柜C.设计错误导致部分工程拆除重建D.施工机械过度磨损需要停工检修4.根据《招标投标法实施条例》，建设工程项目招标文件中，若要求中标人提供履约保证金的，其额度不应超过合同价格的( )。
A.5%B.10%C.20%D.30%5.根据《标准材料采购招标文件》中的通用合同条款，合同材料的所有权和风险自（）之日起由卖方转移至买方。
A.材料从卖方生产加工地出厂B.买方将采购材料合同款全部支付给卖方C.卖方按合同将材料在施工场地卸货后办理完收货清单D.买方按合同约定对到场材料进行抽检并经检验合格6.根据《标准施工招标文件》，合同文件的优先解释顺序是()。
A.技术标准和要求— 图纸—已标价工程量清单—投标函及其附录B.投标函及其附录一已标价工程量清单一技术标准和要求一图纸C.技术标准和要求—投标函及其附录—图纸—已标价工程量清单D.投标函及其附录—技术标准和要求—图纸—已标价工程量清单7.工程设计招标与工程施工招标相比较，具有的特点是( )。
A.开标形式相同，评标原则不同B.招标文件内窨相同，评标原则相同C.投标书的编制要求不同，开标形式相同D.评标原则不同，招标文件内窨不同8.某招标项目，招标人在原定投标截止之日1 0前天发出最后一份书面答疑文件，则此时投标截止时间至少延长( )天。
2023年四川省整理监理工程师《合同管理 》考试试题
2023年四川省整理监理工程师《合同管理》考试试题学校:________ 班级:________ 姓名:________ 考号:________一、单选题(50题)1.某工程采用《标准设计施工总承包招标文件》招标，并约定采用价格指数法调整因物价波动导致的人工、材料和设备价格变化。
工程实施期间，由于不可抗力导致合同约定的竣工日期延误，且在合同约定的竣工日期后，人工、材料价格指数上涨。
为此，监理人应认可的价格指数是（）。
A.合同约定的竣工日期价格指数B.合同约定的竣工日期后相应项目采购日当期价格指数C.实际竣工日当期价格指数D.由发包人与承包人协商确定的价格指数2.关于《标准施工合同》合同通用条款和专用条款的说法，正确的是( )A. 通用条款中适用于招标项目的条款应在专用条款中体现B.专用条款需要补充细化的容应与通用条款的条款的序号一致C.通用条款可以根据工程实际由合同当事人协商调整D.专用条款可以约定合同当事人放弃部分通用条款3.下列合同主体中,属于建设工程合同主体的是( )A.设计单位B.工程咨询单位C.监理单位D.材料设备供应单位4.根据《标准材料采购招标文件》，除专用合同条款另有约定外，材料采购合同生效后，买方应在约定时间内向卖方支付签约合同价的( )作为预付款A.30%B.20%C.15%D.10%5.根据施工合同履约担保规定，发包人有权凭履约保证向合同担保人索取保证金作为赔偿的情形是（）A.承包人遇不可抗力使施工受阻B.中标人拒绝签订施工合同C.承包人在施工中毁约D.承包人提出不合理的索赔6.工程评标中，个别评标委员会成员对评标结果有异议时，正确的处理方法是( )。
A.要求重新评标B.回头说明其不同意见和理自C.书面说明其不同意见和理自D.要求其他成员说明同意的意见和理由7.下列合同文件中，属于《标准施工招标文件》中施工合同文本的合同文件，在专用条款没有另行约定的情况下，其正确的解释次序是( )。
2016年上半年四川省监理工程师考试《合同管理》：仲裁考试试题
2016年上半年四川省监理工程师考试《合同管理》：仲裁考试试题一、单项选择题（共25题，每题2分，每题的备选项中，只有 1 个事最符合题意）1、在我国，投资估算是指在阶段对项目投资所做的预估算。
A：项目决策B：施工准备C：施工图设计D：初步设计E：由于传染病的影响而暂时停止的施工2、【例1·单选题】某建设项目的投资构成中．不属于建设投资的是。
A：预备费B：工程建设其他费C：建设期利息D：流动资金E：由于传染病的影响而暂时停止的施工3、应对地基基础处理与加固、不良地质现象的防治工程进行岩土工程计算与评价，满足施工图设计的要求。
A：可行性研究勘察B：选址勘察C：初步勘察D：详细勘察E：工程变更单4、如隐蔽工程为检验批时，其质量验收应由组织施工单位项目专业质量检查员、专业工长等进行。
A：专业监理工程师B：总监理工程师C：施工单位技术负责人D：项目经理E：工程变更单5、【例1·单选题】实行项目法人责任制的工程项目中，下列属于项目法人单位项目总经理的职权是。
A：筹措建设资金B：审核上报项目初步设计和概算文件C：提出项目开工报告D：编制项目财务预算、决算E：工程保险金6、资格预审的目的不包括。
A：排除不合格的投标人B：提高招标工作效率C：避免无效投标D：降低招标人的招标成本E：工程保险金7、材料采购合同的质量验收方法中，根据对产品的性能检验目的，可以进行拉伸、压缩、冲击及硬度试验的是。
A：化学试验法B：物理试验法C：生物试验法D：强化试验法E：专业监理8、某分部工程双代号网络计划如下图所示，其关键线路有（）条。
A．1B．2C．3D．49、【例2．单选题】招标人对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改的，应当在招标文件要求提交投标文件截止时间至少日前，以书面形式通知所有招标文件收受人。
A：7B：15C：20D：30E：工程保险金10、根据《建筑法》的规定，申请领取建筑工程施工许可证不需具备的条件是。
2023年四川省汇编监理工程师《合同管理 》考试习题(含答案解析)
2023年四川省汇编监理工程师《合同管理》考试习题(含答案解析)学校:________ 班级:________ 姓名:________ 考号:________一、单选题(50题)1.根据《标准施工招标文件》中的通用合同条款，发包人根据实际情况向承包人提出提前竣工要求的，应在提前竣工协议中明确的内容是() A.承包人修订的进度计划和赶工措施，发包人提供的条件和追加的合同价款B.发包人提出的赶工要求和追加合同价款，承包人要求的奖励办法C.发包人修订的进度计划和奖励办法，承包人提出的赶I 措施和追加的费用D.承包人修订的进度计划和施工条件要求，发包人的工期要求和追加的合同价款2.根据《标准施工招标文件》中的通用合同条款，暂估价是指（）的金额A.招标时暂不能确定价格，但合同履行中必然发生的材料、设备及专业工程B.招标时暂不能确定价格，合同履行中未必发生的材料、设备及专业工程C.招标时能够确定价格，合同履行中必然发生的材料、设备及专业工程D.招标时能够确定价格，合同履行中未必发生的材料、设备及专业工程3.某工程施工招标时，评标委员会成员拟由9 人组成，根据《招标投标法》，其中技术、经济等方面的专家应不少于( )人A.4B.5C.6D.74.根据《标准设计施工总承包招标文件》，关于责任保险的说法，正确的是( )A.建设工程设计责任险应当由发包人投保B.选择建设工程设计责任险的保险人，应当经发包人与承包人双方同意C. 第三者责任险应当由发包人与承包人共同投保D.发包人应当为承包人的施工设备投保5.根据《标准设计施工总承包招标文件》中的通用合同条款，设计文件需政府有关部门审查或批准的工程，发包人应在审查同意承包人的设计文件后（）天内，向政府有关部门报送设计文件A.7B.14C.21D.286.根据《标准设计招标文件》中的通用合同条款，下列工程勘察合同组成文件中，优先解释顺序排在中标通知书之前的是()。
A.合同协议书B.专用合同条款C.勘察费用清单D.通用合同条款7.设计评标时，设计进度计划评审的主要标准为该进度计划( )。
2020年四川省监理工程师《合同管理 》历年真题
2020年四川省监理工程师《合同管理》历年真题学校:________ 班级:________ 姓名:________ 考号:________一、单选题(50题)1.某施工项目，单位甲和单位乙组成联合体投标，其中单位甲投入编制投标文件人手多，单位乙承担投标施工项目工作量大，则该联合体投标后，其履行担保应有( ) 递交A.单位甲B.单位乙C.单位甲乙共同D.联合体牵头单位2.根据《标准施工总承包招标文件》中的《合同条款及格式》，下列文件中，属于设计施工总承包合同组成文件的是( )。
A.工程量清单B.发包人要求C.单位分析表D.发包人建议3.根据《标准施工合同》，投保工程一切险的保险金额不足以赔偿实际损失时，差额部分应由（）进行补偿A.发包人B.承包人C.合同条款确定的该风险责任人D.造价咨询机构4.建设工程采用设计施工总承包模式的特点是()。
A.不利于承包人的工程变更B.建设周期不易把控C.设计和施工责任划分不清D.影响工程设计方案的比选范围和充分竞争5.根据《标准设计招标文件》中的通用合同条款，发包人代表授权发包人其他人员负贵其指派的工作时，应将被授权人员的姓名和()通知设计人A.职业资格B.授权范围C.技术职称D.授权时间6.根据《标准施工招标文件》中的通用合同条款，竣工验收时，监理人认为工程尚不具备竣工验收条件的，应在收到竣工申请报告后（）天内通知承包A.14B.21C.28D.427.根据《招标投标法实施条例》，投标人提交的投标保证金不得超过招标项目估算价的( )。
A.2%B.3%C.5%D.10%8.根据《标准施工合同》，承包人向监理人递索赔意向通知书的时效是A.7B.14C.28D.309.根据《标准设计施工总承包招标文件》中的通用合同条款，由监理人与承包人共同进行试验和检验时，必要的试验资料和原始记录应由（）负责提供A.监理人B.设计人C.发包人D.承包人10.根据《标准施工招标文件》的施工合同文本通用合同条款，“不利气候条件”对施工的影响应当属于( ) 承担的风险A.发包人B.承包人C. 发包人和承包人共同D.由专用条款约定的一方11.保证法律关系应当参加的主体至少有( )A.保证人、被保证人B.保证人、被保证人、债权人C.被保证人、债权人D.保证人、债权人12.根据《标准施工总承包招标文件》中的《合同条款及格式》，竣工试验分三阶段进行，其中第一阶段进行的是( )。
四川监理工程师考试合同管理仲裁考试题
四川省监理工程师考试《合同管理》：仲裁考试题一、单项选择题（共25题，每题2分，每题的备选项中，只有1个事最符合题意）1、咨询工程师是以从事工程咨询业务为职业的—和其他专业人员的统称。
A.经济人员B.管理人员C.工程监理人员D.工程技术人员2、施工，直至投产或交付使用的整个过程中，应当遵循的_。
A.优化方案B.施工原则C.内在规律D.科学方法3、—监理组织是具有纵横两套管理系统的项目监理组织形式。
A.矩阵制B.直线职能制C.职能制D.直线制4、在制定监理规划时，应将关于会议制度和报告制度的内容放在—中。
A.组织协调B.合同管理C.信息管理D.目标控制5、建筑施工企业在编制施工组织设计时，应当根据—制定相应的安全技术措施。
A.建设工程的特点B.建设单位的需要C.本单位的特点D.主管部门的要求6、《建设工程质量管理条例》规定，设计单位应当根据—文件进行建设工程设计。
A.施工图设计B.设备调查C.勘察成果D.建筑材料配置7、在采取合同措施时要特别注意合同中所规定的业主和—的义务和责任。
A.施工单位B.监理单位C.项目经理D.监理工程师8、工程项目建设监理实行—负责制。
A.总监理工程师B.项目法人C.监理单位D.项目经理9、按我国目前的建设程序，大中型项目的建设过程大体分为—和项目实施两大阶段。
A.可行性研究B.项目建设方案C.编制可行性研究报告D.项目决策10、在工程施工各方不了解工程，不清楚现场的实际情况下，采用—可能是一个相当有效的协调方法。
A.交谈协调法B.书面协调法C.访问协调法D.情况介绍法11、项目负责人、专职安全生产管理人员应当经建设行政主管部门或者其他有关部门一方可任职。
A.评审后B.考核合格后C.推荐D.资质检验后12、《中华人民共和国建筑法》规定，由—对全国的建筑活动实施统一监督管理。
A.国务院B.工商行政管理部门C.国务院安全行政主管部门D.国务院建设行政主管部门13、为项目监理机构今后开展监理工作制定基本的方案是—的作用。
xx年上半年四川省监理工程师考试《合同管理》：仲裁考试试卷
xx年上半年四川省监理工程师考试《合同管理》：仲裁考试试卷xx年上半年四川省监理工程师考试《合同管理》：仲裁考试试卷一、单项选择题1、监理工程师对的审核与评定是勘察阶段质量控制最重要的工作。
A ：勘察规划 B：勘察合同 C：勘察方法 D：勘察成果E：工程变更单2、工程网络计划的费用优化是指寻求的过程。
A ：资源使用均衡时工程总成本最低 B：工程总成本固定条件下最短工期安排C：工程总成本最低时工期安排 D：工期固定条件下工程总成本最低 E：自我评定3、【例2单选题】委托人派遣的人员和提供的房屋、资料、设备是的内容。
A ：专用条件 B：通用条件 C：附录A D：附录B E：工程保险金4、在对投资、进度和质量三大目标之间统一关系进行定量分析时，要注意目标规划与计划相结合，其正确的做法是__。
A 、通过计划对目标规划进一步论证完善，再通过计划实施来实现目标B、先分层次进行目标规划，再制订计划来实现目标C、先制订计划，再依据计划进行目标规划D、先分析投资、进度和质量目标的对立关系，再进行目标规划5、不同等风险量曲线所表示的风险量大小与其与风险坐标原点的距离__。
A 、成正比B、成反比C、无关D、有多种不同的关系6、下列风险识别方法中，有可能发现其他识别方法难以识别出的工程风险的方法是__。
A 、流程图法B、初始清单法C、经验数据法D、风险调查法7、从确定建设工程投资的依据看，编制估算指标的直接基础是__。
A 、概算定额B、预算定额C、工程量清单D、施工定额8、关于设计招标的说法，正确的是。
A ：招标文件中应有具体的工作量 B：评标时不考虑设计资历 C：评标时应进行投入、产出经济效益的比较 D：开标时应按报价高低排定标价次序 E：专业监理9、下列定额中，属于其他直接费定额的是。
A ：企业管理费定额 B：夜间施工增加费定额 C：机械消耗定额 D：建设单位管理费定额 E：于传染病的影响而暂时停止的施工10、如果以年利率10％投资某项目100万元，拟在今后5年中把复本利和在每年年末按相等的数额提取，每年可回收的资金为万元。
2022年四川省监理工程师《合同管理 》考试试题
2022年四川省监理工程师《合同管理》考试试题学校:________ 班级:________ 姓名:________ 考号:________一、单选题(50题)1.作为合同法律关系主体的自然人必须具备( )能力。
A.完全民事行为B.限制民事行为C.与合同履行相适应民事行为D.一般民事行为2.根据《标准设计施工总承包招标文件》，关于工程分包的说法，正确的是()。
A.承包人经发包人同意，可将全部施工分包给第三人B.承包人的分包合同，应由分包人向监理人提交副本备案C.承包人征得发包人同意，可将部分工程分包给有资质的分包人D.发包人、监理人和承包人共同对分包人进行分包管理3.根据FIDIC《施工合同条件》，关于工程师助手的说法，正确的是( )。
A.工程师助手相当于我国的监理员B.雇主可以直接向工程师助手指派任务C.工程师可以向工程师助手付托部分权力D.工程师助手发出的指示，效力低于工程师的指示4.公开招标时，对招标人和投标人均有法律约束力的投标有效期，应从( )起算。
A.发布招标公告日B.开始资格预审日C.发售招标文件日D.投标截止日5.《简明标准施工招标文件》的适用对象是()A.设计和施工由同一承包人承担的工程B.总投资为9000 万元的非政府投资工程C.工期为10 个月的小型工程D.工期紧、技术难度大的工程6.根据《标准设计招标文件》中的通用合同条款，设计合同履行过程中，发包人根据用户需求，增加了设备运行的工况条件，设计人为满足新增的设备运行工况，修改设计方案，并完成了相应设计变更工作。
由此导致了设计人费用增加，修改增加的设计费用应由( )承担A.设计人B.提出增加设备运行工况的用户C.设计人和发包人共同D.发包人7.根据《标准施工招标文件》，关于缺陷责任期的说法，正确的是()A.缺陷责任期应从工程接收证书写明的竣工日开始起算B.缺陷责任期内出现的工程缺陷由发包人负责修复C.缺陷责任期内发生的修复费用由承包人承担D.缺陷责任期最长不得超过1 年8.关于建设工程勘察任务麦承包的说法，正确的是( ) 。
2020年四川省监理工程师《合同管理 》考试试题
2020年四川省监理工程师《合同管理》考试试题学校:________ 班级:________ 姓名:________ 考号:________一、单选题(50题)1.根据《标准施工合同》，对于未达到必须招标规模或标准的项目，可自监理人在暂估价内直接确定价格的是( )。
A.临时设施B.建筑材料C.工程设备D.专业工程2.根据《民法典》合同编，当事人在保证合同中对保证方式没有约定或约定不明确的，保证人按照( )方式承担保证A.连带责任B.仲裁协议约定C.一般保证D.当事人诉讼请求3.根据英国土木工程师学会颁布的《工程施工合同》(ECC)，采用综合单价计量承包的，应选择的合同是（）A.带有工程量清单的标价合同B.带有分项工程量表的标价合同C.带有工程量清单的目标合同D.带有分项工程量表的目标合同4.根据《标准施工合同》，因承包人原因未在约定的工期内竣工时，原约定竣工日的价格指数和实际支付日的价格指数会有所不同，后续支付时应将( ) 作为支付计算的价格指数。
A.两个价格指数中的较高者B.两个价格指数中的均值C.两个价格指数中的较低者D.两个价格指数按约定权重的均值5.工程设计招标与工程施工招标相比较，具有的特点是( )。
A.开标形式相同，评标原则不同B.招标文件内窨相同，评标原则相同C.投标书的编制要求不同，开标形式相同D.评标原则不同，招标文件内窨不同6.根据《标准施工招标文件》中的通用合同条款，监理人征得发包人同意后，应提前()日向承包人发出开工通知。
A.7B.14C.15D.107.根据《标准设计施工总承包招标文件》，投标人须知中对投标人有关设计工作的要求是()A.质量标准和设计文件审批程序B.质量标准、设计业绩和人员资格C.设计文件审批和设计变更程序D.设计业绩、人员资格和设计变更程序8.根据《标准施工合同》，投保“建筑工程一切险”的正确做法是( )。
A.承包人负责投保，并承担办理保险的费用B.发包人负责投保，并承担办理保险的费用C.承包人负责投保，发包人承担办理保险的费用D.发包人负责投保，承包人承担办理保险的费用9.根据《机电产品采购国际竞争性招标文件》，关于伴随服务的说法，正确的是( )。
2019年四川省监理工程师《合同管理 》考试习题(含答案解析)
2019年四川省监理工程师《合同管理》考试习题(含答案解析)学校:________ 班级:________ 姓名:________ 考号:________一、单选题(50题)1.根据《标准设计施工总承包招标文件》中的通用合同条款，向承包人作出有关发包人要求改变的变更指示，只能由（）发出A.发包人B.总承包人C.监理人D.设计人2.根据《标准施工合同》，施工准备阶段设计交底应由（）组织A.设计人B.监理人C.发包人D.总承包人3.根据《招标投标法》，招标代理机构的性质是A.依法成立的企业B.地方政府成立的事业单位C.依法成立的行业协会D.行业主管部门设立的服务机构4.招标人对技术、性能有专门要求的施工招标项目，宜采用的评标方法是（）。
A.经评审的最低投标价法B.综合评估法C.最低投标价法D.基准价评审法5.某工程投标了建设工程一切险，在施工期间现场发生下列事件造成损失，保险人负责赔偿的事件是( )。
A.大雨造成现场档案资料损毁B.雷电击毁现场施工用配电柜C.设计错误导致部分工程拆除重建D.施工机械过度磨损需要停工检修6.关于《标准施工合同》合同通用条款和专用条款的说法，正确的是( )A. 通用条款中适用于招标项目的条款应在专用条款中体现B.专用条款需要补充细化的容应与通用条款的条款的序号一致C.通用条款可以根据工程实际由合同当事人协商调整D.专用条款可以约定合同当事人放弃部分通用条款7.采用综合评估法进行机电产品采购评标时，投标文件对评价因素的最优响应值是()。
A.独立评价值B.加权评价值C.综合评价值D.基准评价值8.0.勘察人根据岩土条件和设计要求，选用合适的原位测试方法和勘察设备进行原位测试。
这属于勘察作业要求中的（）A.测绘要求B.勘探要求C.取样要求D.试验要求9.根据《标准施工招标文件》，关于进度款支付证书的说法，正确的是()。
A.进度款支付证书应由监理人审查承包人进度付款申请单后签发B.监理人出其进度款支付证书视为监理人已批准承包人完成该部分工作C.进度款支付证书应经发包人审查同意并签认后由监理人出具D.进度款支付证书--经签发监理人无权修改10.根据《标准材料采购招标文件》，合同材料交付前，卖方应对其进行全面检验，并在交付合同材料时向买方提交合同材料的质量证明文件是( )A.质量检测报告B.产品核验清单C.第三方检测证明D.质量合格证书11.根据《标准施工总承包招标文件》中的《合同条款及格式》，承包人应根据价格清单中的价格构成、费用性质、计划发生时间和相应工作量等因素编制( )。
2022年四川省汇编监理工程师《合同管理 》试题练习(含答案解析)
2022年四川省汇编监理工程师《合同管理》试题练习(含答案解析)学校:________ 班级:________ 姓名:________ 考号:________一、单选题(50题)1.下列引起合同法律关系产生、变更与消灭的法律事实仲裁，属于“行为”的是( )。
A.因国际禁运解除进口设备运输合同B.因战争导致在建工程合同工期延长C.因建设意图改变，建设单位和施工单位协商变更工程承包范围D.因工程所在地山体滑坡，建设单位和施工单位协商解除合同2.在工程勘察设计招投标过程中，应没收投标保证金的情形是()A.投标人在评标期间向外界透露投标报价信息B.投标人提交的投标保证金数额低于招标文件的规定C.投标人在投标截止后致函提出技术澄清说明D.投标人中标后未按招标文件要求提交履约保证金3.根据《标准设备采购招标文件》中的通用合同条款，除专用合同条款另有约定外合同设备的开箱检验应在( ) 进行A.卖方仓库B.第三方检测地C.施工场地D.第三方物流公司4.关于工程设计开标和评标的说法，正确的是（）A.开标应由公证机构主持并邀请所有投标人参加B.投标人对开标如有异议应在开标会结束后提出C.评标委员会应由与招标人无利害关系的专家组成D.评标委员会应按招标文件中规定的方法评审投标文件5.根据《标准施工招标文件》中的通用合同条款，对监理人管理施工合同的工作要求是（）A.作为施工合同当事人履行合同义务B.在发包人授权范围内依据施工合同约定签发监理指示C.遵照发包人指示办理施工许可手续D.站在发包人利益优先的立场处理合同变更6.根据《担保法》，抵押权自抵押合同生效时设立的是以（）为抵押合同。
A.建设用地使用权B.土地承包经营权C.正在建造的建筑物D.机械、车辆7.根据《标准设计施工总承包招标文件》中的《合同条款及格式》，在合同履行过程中，承包人提出合理化建设时，正确的处理程序是( )。
A.承包人向监理人提出→监理人与发包人协商→监理人向承包人发出变更指示B.承包人向监理人提出→监理人向发包人报告→发包人与承包人协商合同变更C.承包人向发包人提出→发包人与监理人协商→监理人向承包人发出变更指示D.承包人向发包人提出→发包人通知监理人→监理人向承包人发出变更指示8.根据《标准勘察招标文件》，勘察工作需要在本工程区域外其他市政设施内临时占地的，应由（）向政府管理部门提出申A.发包人B.勘察人C.监理人D.发包人和勘察人共同9.根据《标准施工招标文件》，属于施工招标文件主要容的是( )A.资格预审公告B.申请人须知C. 招标公告D.资格审查办法10.根据《标准设计施工总承包招标文件》，关于工程分包的说法，正确的是()。
2021年四川省汇编监理工程师《合同管理 》考试试题(含答案解析)
2021年四川省汇编监理工程师《合同管理》考试试题(含答案解析)学校:________ 班级:________ 姓名:________ 考号:________一、单选题(50题)1.某招标项目，招标人在原定投标截止之日1 0前天发出最后一份书面答疑文件，则此时投标截止时间至少延长( )天。
A.5B.10C.15D.202.根据FIDIC《施工合同条件》，承包商向工程师发出申请工程接收证书通知的时间应在承包商认为工程即将竣工并做好接收准备日期前不少于()日.A.14B.21C.28D.303.材料设备采购招标中，划分采购合同的原则是A.符合采购资金的到位计划和周转计划，充分考虑计划实施的风险B.有利于吸引较多投标人参加竞争，降低价格，保证供货质量和时间C.充分考虑供货的市场价格浮动，减少价格波动对采购成本的影响D.全面考虑供货、仓储和运输能力，减少运输规划，提高仓储能力4.工程施工过程中，对于变更工作的单价在已标价工程量清单中无法适用或类似子目时，应由监理人按照( )的原则商定或确定。
A.成本加酬金B.成本加利润C.成本加规费D.直接成本加间接成本5.根据《标准勘察招标文件》，评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议，评标结论应当( )作出A.征询招标人意见后B.根据评标委员会负责人意见C.由招标管理机构D.按照少数服从多数原则6.建设工程采用设计施工总承包模式的不利固素是( )。
A.监理人对工程宴施的监督力度降低B.承包人的工程索赔增多C.工程投资控制难度增加D.发包人的工程风险加大7.根据《标准设计招标文件》，允许投标人递交备选投标方案的，关于备选投标方案的说法，正确的是（）。
A.备选投标方案应采用与投标方案相同的报价B.备选投标方案与投标方案的技术部分应有实质性不同C.只有中标人所递交的备选方案方可予以考虑D.投标人最多只能提供一个备选投标方案8.根据FIDIC《设计采购施工(EPC) /交钥匙合同条件》，承包商应在开工日期后( ) 天内向业主提交一份进度计划。
四川省2022年监理工程师考试《合同范本管理》仲裁考试题word文档
四川省2022年监理工程师考试《合同范本管理》仲裁考试题word文档一、单项选择题（共25题，每题2分，每题的备选项中，只有1个事最符合题意）1、下列关于设计施工总承包合同的说法错误的是。
A：合同责任单一，责任明确B：固定工期、固定费用C：可以减少设计变更D：增加承包人的索赔E：专业监理2、与邀请招标相比，公开招标的特点是__。
A．竞争程度低B．评标量小C．招标时间长D．费用低3、建设项目在建设期内，由于价格变化引起投资增加，需要事先预留的费用属于。
A：未明确项目准备金B：基本预备费C：建筑安装工程间接费D：涨价预备费E：由于传染病的影响而暂时停止的施工4、《关于实行建设项目法人责任制的暂行规定》要求。
国有单位经营性基本建设大中型项目在建设阶段必须组建。
A：分公司B：项目经理部C：项目法人D：项目监理部E：工程保险金5、根据《建设工程质量管理条例》，监理工程师应当按照工程监理规范的要求，采取旁站、巡视和检验等形式，对建设工程实施监理。
A：等距B：随机C：平行D：抽样E：工程保险金6、实行总分包的工程，分包应按照分包合同约定对其分包工程的质量向负责。
A：总承包单位B：设计单位C：建设单位D：监理单位E：工程变更单7、某进口设备，按人民币计算的离岸价为500万元，国外运费率为8．2％，国外运输保险费率为4％，增值税率为17％，则该设备进口关税的计算基数是万元。
A：500B：562C：585D：656E：由于传染病的影响而暂时停止的施工8、【例1·单选题】某施工合同履行过程中，承包人发现由于公路管理部门的责任，连接施工场地与国道之间的道路不符合招标文件中说明的条件，则承包人由此增加的费用由承担。
A：公路管理部门B：承包人C：发包人D：承包人与发包人共同E：专业监理9、用生产能力指数法进行投资估算时，拟建项目生产能力与已建同类项目生产能力的比值应有一定的限制范围。
一般比值在__倍左右估算效果较好。
2022年四川省整理监理工程师《合同管理 》试题练习(含答案解析)
2022年四川省整理监理工程师《合同管理》试题练习(含答案解析)学校:________ 班级:________ 姓名:________ 考号:________一、单选题(50题)1.下列合同文件中，属于《标准施工招标文件》中施工合同文本的合同文件，在专用条款没有另行约定的情况下，其正确的解释次序是( )。
A.中标通知书、专用合同条款、通用合同条款、合同协议书B. 合同协议书、通用合同条款、专用合同条款、中标通知书C.合同协议书、中标通知书、专用合同条款、通用合同条款D. 中标通知书、合同协议书、专用合同条款、通用合同条款2.建设工程招标程序中，投标保证金可以不予退还的情形是（）。
A.投标人在投标函中规定的投标期撤销其投标B.投标人在投标截止日前撤回其投标C.投标保证金的有效期短于投标有效期D.未中标的投标人未按规定的时间收回投标保证金3.根据FIDIC《施工合同条件》，关于指定分包商的说法，正确的是A.指定分包商可以与雇主直接订立合同B.指定分包商的施工任务可以是承包商的任何工作C.承包商不能收取指定分包商的管理费D.承包商对指定分包商的违约不承担责任4.根据《标准施工招标文件》中的通用合同条款，承包人的施工安全责任是()。
A.执行监理人编制的施工安全摺施计划B.要求发包人提供劳动保护用C..制定安全操作规程D.承担施工现场所有人员工伤事故的赔偿责任5.材料采购合同十，关于货款结算的正确处理方式是( )。
A.先明确货款结算方式，再约定支付条件和时间B.先明确货款支付次数，再约定支付条件和方式C.先明确货款支付方式，再约定结算方式和次数D.先明确货款支付条件，再约定结算方式和时间6.大型设备采购招标包括设备及伴随服务，投标人的伴随服务内容之一是( )。
A.申请设备使用许可B.设备的技术指标馥进C.设备的调试D.设备运抵现场的保管7.根据FIDIC《施工合同条件》，合同争端可按照规定由争端避免/裁决委员会(DAAB)裁决。
2019年四川省整理监理工程师《合同管理 》历年真题
2019年四川省整理监理工程师《合同管理》历年真题学校:________ 班级:________ 姓名:________ 考号:________一、单选题(50题)1.根据《建设工程设计合同(示范文本)》，关于违约责任的说法，正确的是( )。
A.发包人要求终止合同，设计人未开始工作的，不退还定金B.合同生效后，设计人要求终止合同的，应全额返还定金C.发包人上级部门对设计文件不审批导致项目停建，设计人应减收设计费D.因设计错误造成工程质量事故的，设计人应免收工程全部设计费2.根据《招标投标法实施条例》，对投标申请人的资格预审文件，招标人应组建资格审查委员会进行审查的是（）。
A.无法精确拟定技术规格的项目B.所有依法必须招标的项目C.国际金融机构贷款项目D.国有资金占控股的依法必须招标项目3.根据《标准施工招标文件》中的通用合同条款，合同中的“图纸”应包括( )A.招标图纸B.施工图C.招标图纸和施工图D.承包人依据施工图提供的加工图4.根据FIDIC《施工合同条件》，保留金返还承包商的方式是A.工程师颁发工程接收证书后和履约证书后分两次返还B.工程竣工试验合格后和工程师颁布工程接收证书后分两次返还C.工程师颁布工程接收证书后一次性返还D.工程师颁布履约证书后一次性返还5.0.勘察人根据岩土条件和设计要求，选用合适的原位测试方法和勘察设备进行原位测试。
这属于勘察作业要求中的（）A.测绘要求B.勘探要求C.取样要求D.试验要求6.建设工程设计施工总承包合同中“承包人文件”最重要的组成内容是( )。
A.价格清单B.分析软件C.设计文件D.计算书7.建设工程项目的招标人发现招标文件有错误时，应在投标截止时间15 日前通知投标人，同时进行的工作是( )。
A.以书面形式修馥招标文件，但不延长投标截止日期B.以口头形式修馥招标文件，但不延长投标截止日期C.以书面形式修馥招标文件，并延长投标截止日期D.以口头形式修馥招标文件，并延长投标截止日期8.作为合同法律关系主体的自然人必须具备( )能力。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
四川省监理工程师考试《合同管理》：仲裁考试题一、单项选择题（共25题，每题2分，每题的备选项中，只有 1 个事最符合题意）1、咨询工程师是以从事工程咨询业务为职业的__和其他专业人员的统称。
A．经济人员B．管理人员C．工程监理人员D．工程技术人员2、施工，直至投产或交付使用的整个过程中，应当遵循的__。
A．优化方案B．施工原则C．内在规律D．科学方法3、__监理组织是具有纵横两套管理系统的项目监理组织形式。
A．矩阵制B．直线职能制C．职能制D．直线制4、在制定监理规划时，应将关于会议制度和报告制度的内容放在__中。
A．组织协调B．合同管理C．信息管理D．目标控制5、建筑施工企业在编制施工组织设计时，应当根据__制定相应的安全技术措施。
A．建设工程的特点B．建设单位的需要C．本单位的特点D．主管部门的要求6、《建设工程质量管理条例》规定，设计单位应当根据__文件进行建设工程设计。
A．施工图设计B．设备调查C．勘察成果D．建筑材料配置7、在采取合同措施时要特别注意合同中所规定的业主和__的义务和责任。
A．施工单位B．监理单位C．项目经理D．监理工程师8、工程项目建设监理实行__负责制。
A．总监理工程师B．项目法人C．监理单位D．项目经理9、按我国目前的建设程序，大中型项目的建设过程大体分为__和项目实施两大阶段。
A．可行性研究B．项目建设方案C．编制可行性研究报告D．项目决策10、在工程施工各方不了解工程，不清楚现场的实际情况下，采用__可能是一个相当有效的协调方法。
A．交谈协调法B．书面协调法C．访问协调法D．情况介绍法11、项目负责人、专职安全生产管理人员应当经建设行政主管部门或者其他有关部门__方可任职。
A．评审后B．考核合格后C．推荐D．资质检验后12、《中华人民共和国建筑法》规定，由__对全国的建筑活动实施统一监督管理。
A．国务院B．工商行政管理部门C．国务院安全行政主管部门D．国务院建设行政主管部门13、为项目监理机构今后开展监理工作制定基本的方案是__的作用。
A．监理大纲B．监理规划C．监理实施细则D．监理目标14、检查、指挥灵活，达到指令传递快、信息反馈及时。
A．横向B．管理人员C．纵向D．管理部门15、在建设工程质量特性中，__是指工程在规定的时间和条件下完成规定功能的能力。
A．适用性B．耐久性C．可靠性D．安全性16、我国现行的建设监理制度仅限于__的监理工作。
A．项目设计阶段B．项目投资决策阶段C．施工阶段D．施工招投标阶段17、管理层次中协调层的职能是__。
A．确定大政方针B．参谋与咨询C．组织与调配D．操作与完成任务18、建设工程监理规划应由__审定批准后执行。
A．监理单位技术负责人B．监理单位行政负责人C．政府建设行政主管部门D．总监理工程师19、工程监理单位受建设单位的委托作为质量控制的监控主体，对工程质量__。
A．与分包单位承担连带责任B．与建设单位承担连带责任C．承担监理责任D．与设计单位承担连带责任20、项目监理组织在开展活动中离不开协调工作，下面的工作中，__应与项目业主进行协调并由业主作出决定。
A．确认承包商索赔计算正确与否B．认定承包商索赔理由成立C．同意接受承包商索赔要求D．审核承包商提出的索赔报告21、主动控制也可以表述为__。
A．反馈控制B．前馈控制C．闭环控制D．事后控制22、监理工程师调出所在监理单位，从事其他非监理工作，如想在五年内调回再参加监理工作，需要办理__手续，才能上岗监理。
A．重新参加监理工程师资格考试B．向本地区或部门注册机关重新申请注册C．重新进行监理工程师资格考试和注册D．人事调动23、《建设工程安全生产管理条例》规定，建设行政主管部门在审核发放__时，应当对建设工程是否有安全施工措施进行审查，对没有安全施工措施的，不得颁发。
A．生产许可证B．产品合格证C．检验合格证D．施工许可证24、建设工程监理规范的审核应看其监理范围和监理工作内容是否__。
A．理解了业主对该工程的建设意图B．包括了全部委托的工作任务C．与合同要求和建设意图相一致D．适合工程的特点25、监理实施细则的作用主要在于__。
A．指导工程监理全面实施B．发挥工程监理的“施工图”作用C．起监理工作“初步设计”作用D．承接监理任务二、多项选择题（共25 题，每题2分，每题的备选项中，有 2 个或 2 个以上符合题意，至少有1 个错项。
错选，本题不得分；少选，所选的每个选项得0.5 分）1、工程项目施工阶段进度控制工作细则的主要内容包括（）。
A．施工进度控制目标分解图B．工程进度款支付时间与方式C．进度控制人员的职责分工D．施工机械进出场安排E．进度控制目标实现的风险分析2、《中华人民共和国建筑法》规定，建设单位应当按照国家有关规定办理申请批准手续的情形是__。
A．进行爆破作业的B．临时占用规划批准范围以外场地的C．需要临时停水的D．可能损坏道路的E．需要设计变更的3、工程发生质量事故之后，国家或地方相应级别主管部门应组织成立调查组，进行__等一系列工作。
A．现场调查取证B．提出技术处理意见及防止类似事故再次发生应采取的措施C．事故原因分析D．组织必要的技术鉴定E．监督施工单位实施技术处理方案4、FIDIC合同条件规定业主的风险包括（）。
A．战争、敌对行动(不论宣战与否)、入侵、外敌行动B．承包商人员在工程所在国内的暴乱、骚动或混乱C．由音速或超音速飞行的飞机或飞行装置所产生的压力波D．承包商使用军火、炸药、辐射或放射性材料引起的污染E．不可预见的或不能合理预期一个有经验的承包商已采取适宜预防措施的任何自然力的作用5、为了有效地进行质量管理和质量控制，企业应建立质量体系，质量体系中通常包括（）等部分。
A．质量策划B．组织结构C．程序D．过程的资源E．质量改进6、最高管理者应通过（）活动对其建立和改进质量管理体系的承诺提供证据。
A．制定质量方针和质量目标B．对满足要求和持续改进的承诺C．确保可获得必要的资源D．进行管理评审E．向组织传达满足顾客和法律、法规要求的重要性7、勘察阶段质量控制要点有（）。
A．协助建设单位选定勘察单位B．签订勘察合同C．审查和控制勘察工作方案D．组织勘察成果技术交底E．对勘察现场作业的质量控制8、施工过程根据工艺性质的不同可分为制备类，运输类和建造类三种施工过程，以下（）施工过程一般不占有施工项目空间，也不影响总工期，不列入施工进度计划。
A．砂浆的制备过程B．地下工程C．主体工程D．混凝土制备过程E．层面工程9、监理工程师在控制工程投资方面的主要业务内容包括__。
A．审核承包商的工程核算成本B．审查结算C．用技术经济方法组织评选设计方案D．调解建设单位和承建单位之间的经济纠纷E．编制施工组织设计10、标底与标价的编制可以采用__。
A．工料单价法B．综合单价法C．工程量清单法D．市场价格法E．成本加酬金法11、监理工程师对施工阶段进度控制的任务有__。
A．审查施工单位施工进度计划B．对施工投入、施工和安装过程、产出品进行全过程控制C．协调各单位关系、预防并处理好工期索赔D．工程付款控制E．完善建设工程控制性进度计划12、b、c三点所提供的信息是（）。
A.AB.BC.CD.D13、Partnering模式的特征有__。
A．出于自愿B．高层管理的参与C．信息的开放性D．Partnering协议不是法律意义上的合同E．较少出现甚至完全避免争议和索赔14、施工阶段监理工程师投资控制的主要工作内容是（）。
A．编制施工组织设计B．签署工程付款凭证C．执行工程承包合同D．审查工程结算E．审查施工技术方案和施工进度计划15、关于设备采购的质量控制，下列说法正确的有__。
A．成套设备及生产线设备采购，宜采用招标采购的方式B．总包单位采购，采购方案由监理工程师编写并报建设单位批准C．市场采购设备，一般适用于小型通用设备的采购D．建设单位采购，监理工程师要协助编制设备采购方案E．向厂家订购设备，质量控制工作的首要环节是选择一个合格的供货厂商16、工程监理企业在处理建设单位与承建单位之间的矛盾时，应当__。
A．维护建设单位的合法权益B．不损害承建单位的合法权益C．维护承建单位的合法权益D．不损害建设单位的合法权益E．维护监理单位的合法权益17、监理工程师写出的质量问题处理报告内容主要包括（）。
A．调查与核查情况B．质量问题处理补救的建议方案C．审核认可的质量问题处理方案D．质量问题处理结论E．对处理结果的检查、鉴定和验收结论18、下列费用中，属于措施费的有__。
A．临时设施费B．夜间施工增加费C．固定资产使用费D．检验试验费E．工程排污费19、工程质量数据的抽样检验的优点包括（）。
A．具有充分的代表性B．准确性高C．可用于破坏性检验D．较经济E．数据可靠20、在建设工程施工阶段，监理工程师对施工进度计划审核的内容包括__。
A．施工顺序的安排是否符合施工工艺的要求B．业主负责提供的施工条件安排得是否合理、明确C．是否有进度控制人员的职责分工D．生产要素的供应计划是否能保证施工进度计划的实现E．进度安排是否符合施工合同中开工、竣工日期的规定21、某工程单代号搭接网络计划如下图所示，节点中下方数字为该工作的持续时间，其中的关键工作有（）。
A．工作AB．工作BC．工作CD．工作DE．工作E22、工程项目年度计划的内容包括（）。
A．投资计划年度分配表B．年度计划形象进度表C．年、季、日进度计划表D．年度建设资金平衡表E．竣工投产支付使用表23、建设工程投资控制原理是一种动态的控制，在这一动态控制过程中应着重做好__。
A．对计划目标值的论证和分析B．收集实际数据C．进行项目计划值与实际值的比较D．不断地与质量目标进行对比E．采取控制措施以确保投资目标的实现24、建筑工程质量事故，可按（）分类。
A．事故造成损失的严重程度B．事故造成的损失C．事故产生的原因D．事故造成的后果E．事故的责任25、某分部工程双代号网络计划如下图所示。
图中已标出每个节点的最早时间和最迟时间，该计划表明__。
A．工作1—3为关键工作B．工作1—4的总时差为1C．工作3—6的自由时差为1D．工作4—8的自由时差为0E．工作6—10的总时差为3。