工程保证金合同范本7篇
工程合同押金
![工程合同押金](https://img.taocdn.com/s3/m/e1df7d5aba68a98271fe910ef12d2af90242a825.png)
工程合同押金在工程建设项目中,甲方(发包方)与乙方(承包方)之间的合作基于互信与民法典律的约束。
为了进一步确保项目的顺利实施和双方的资金安全,通常会在工程合同中约定一笔押金,即履约保证金。
以下是一份工程合同押金的标准范本,旨在为甲乙双方提供参考。
【工程合同押金范本】甲方(发包方):_______________乙方(承包方):_______________鉴于甲乙双方就_______________工程项目(以下简称“本工程”)达成合作协议,现就本工程的押金问题达成以下条款:一、押金的数额与支付1. 乙方应在合同签订后的_____个工作日内,向甲方支付金额为人民币______元的押金。
2. 该押金将作为乙方履行合同义务的保证,用于确保工程质量、工期和安全生产等合同要求的满足。
二、押金的管理与退还1. 甲方应将收到的押金存入专用账户,不得挪作他用。
2. 在工程竣工验收合格后,甲方应在规定的工作日内无息退还押金给乙方。
3. 如乙方未能按合同约定完成工程任务,甲方有权扣除相应数额的押金作为违约金。
三、违约责任1. 若乙方未能按时支付押金,甲方有权解除合同,并要求乙方承担相应的违约责任。
2. 若甲方未按约定退还押金,应向乙方支付违约金,违约金的计算方式为逾期天数乘以未退押金金额的_____%。
四、其他事项1. 本合同自双方签字盖章之日起生效。
2. 本合同的解释权归甲乙双方共同所有,如有争议,应通过友好协商解决;协商不成时,可提交至甲方所在地人民法院诉讼解决。
甲方(签字):_______________乙方(签字):_______________签订日期:_______________以上范本仅供参考,具体的条款细节应根据实际项目的特点和双方的协商结果来确定。
在实际运用中,建议由专业的法律顾问或律师进行审核,以确保合同的合法性和有效性。
总结:。
建设工程质量保证金管理合同格式版(七篇)
![建设工程质量保证金管理合同格式版(七篇)](https://img.taocdn.com/s3/m/73b7c67ce55c3b3567ec102de2bd960591c6d95e.png)
建设工程质量保证金管理合同格式版甲方;_____ 乙方:_____ 发包人、承包人根据《中华人民共和国建筑法》、《建设工程质量管理条例》和《房屋建筑工程质量保修办法》,经协商一致,对_____(工程全称)签定工程质量保修书。
一、工程质量保修范围和内容承包人在质量保修期内,按照有关法律、法规、规章的管理规定和双方约定,承担本工程质量保修责任。
质量保修范围包括地基基础工程、主体结构工程,屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏,供热与供冷系统,电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程,以及双方约定的其他项目。
具体保修的内容,双方约定如下:_______________________________________________________ _______________________________________________________ _____。
二、质量保修期双方根据《建设工程质量管理条例》及有关规定,约定本工程的质量保修期如下:⒈地基基础工程和主体结构工程为设计文件规定的该工程合理使用年限;⒉屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏为____年;⒊装修工程为____年;⒋电气管线、给排水管道、设备安装工程为____年;⒌供热与供冷系统为____个采暖期、供冷期;⒍住宅小区内的给排水设施、道路等配套工程为____年;⒎其他项目保修期限约定如下:_______________________________________________________ _______________________________________________________ _____。
质量保修期自工程竣工验收合格之日起计算。
三、质量保修责任⒈属于保修范围、内容的项目,承包人应当在接到保修通知之日起7天内派人保修。
承包人不在约定期限内派人保修的,发包人可以委托他人修理。
工程保证金合同模板
![工程保证金合同模板](https://img.taocdn.com/s3/m/f6e9415ea31614791711cc7931b765ce04087a72.png)
工程保证金合同模板一、甲方,(委托人名称)。
地址,(委托人地址)。
联系人,(委托人联系人)。
电话,(委托人电话)。
乙方,(承包人名称)。
地址,(承包人地址)。
联系人,(承包人联系人)。
电话,(承包人电话)。
鉴于甲方委托乙方承担工程项目(项目名称),为确保工程质量和合同履行,甲、乙双方经友好协商,特订立本合同,共同遵守。
二、保证金的数额和支付方式。
1. 甲方应在签订本合同之日起5个工作日内,向乙方支付工程保证金(金额)。
2. 保证金支付方式为(支付方式),支付至乙方指定的账户。
三、保证金的用途。
1. 保证金用途为确保工程质量和合同履行,如工程质量不符合约定标准或合同约定未履行,乙方有权使用保证金进行赔偿或修复工程。
2. 保证金不得用于其他用途,如乙方私自挪用保证金,应承担相应的违约责任。
四、保证金的归还。
1. 在工程项目竣工验收合格后,乙方应在5个工作日内将保证金无息归还给甲方。
2. 如工程项目存在质量问题或合同履行不到位,乙方有权在扣除相应费用后将剩余的保证金归还给甲方。
五、违约责任。
1. 若甲方未按照约定支付工程保证金,乙方有权要求解除合同,并要求甲方承担相应的违约责任。
2. 若乙方挪用保证金或未按约定归还保证金,应承担相应的违约责任,并赔偿甲方因此造成的损失。
六、其他事项。
1. 本合同自双方签字盖章之日起生效,至工程项目竣工验收合格并归还保证金之日止。
2. 本合同一式两份,甲、乙双方各执一份,具有同等法律效力。
甲方(盖章),______________ 日期,______________。
乙方(盖章),______________ 日期,______________。
以上为工程保证金合同模板,甲、乙双方应在签订合同前充分了解合同内容,并在合同签订后严格履行合同约定,确保工程质量和合同履行的顺利进行。
质量保证金保函的合同7篇
![质量保证金保函的合同7篇](https://img.taocdn.com/s3/m/eaaff2a3c9d376eeaeaad1f34693daef5ef713a9.png)
质量保证金保函的合同7篇篇1甲方(担保方):_________地址:_________法定代表人:_________乙方(委托方):_________地址:_________法定代表人:_________鉴于乙方与建设单位(下称“业主”)签订的施工合同,乙方为保证工程质量,向业主提交质量保证金。
甲方接受乙方委托,为此质量保证金向业主提供保函。
为明确双方的权利与义务,特订立本保函合同。
一、保函内容概述甲方根据本合同的约定,向业主出具质量保证金保函,承诺在乙方未能按照施工合同约定履行工程质量相关义务时,承担质量保证金所对应的经济责任。
本保函的具体金额、期限及其他条款,将依照本合同约定及业主的要求进行确定。
二、保证金的金额与期限1. 乙方按照施工合同的约定向业主提交的质量保证金金额为人民币_________元。
2. 质量保证金的期限自工程竣工验收合格之日起至工程缺陷责任期结束。
缺陷责任期结束后,如无质量问题,业主应返还质量保证金。
三、甲方的保函责任1. 甲方在本保函有效期内承担连带保证责任,若乙方未能按施工合同约定履行工程质量相关的义务和责任时,业主有权直接要求甲方承担相应的经济责任。
2. 甲方的保函责任并不免除乙方因违约应承担的法律责任。
四、乙方的义务1. 乙方应全面履行施工合同中约定的工程质量相关义务,确保工程质量符合合同约定及国家相关标准。
2. 乙方应及时向甲方提供必要的信息和文件,以便甲方了解工程进展及质量情况。
3. 乙方在缺陷责任期内应负责修复工程出现的缺陷和损坏问题。
缺陷责任期结束后,若无未尽事宜或新出现的问题,业主应将质量保证金及时返还乙方。
五、甲方的权利1. 甲方有权对乙方的工程施工过程进行监督和检查,确保工程质量符合约定。
2. 若因乙方原因造成工程质量问题或违约情况,甲方有权要求乙方进行整改或承担相应经济责任。
同时甲方有权要求业主暂停支付部分或全部质量保证金,直至问题得到解决。
六、合同的变更与解除本合同的变更和解除必须经双方协商一致,并以书面形式进行确认。
建筑工程保证金协议书
![建筑工程保证金协议书](https://img.taocdn.com/s3/m/5ed8dd9e185f312b3169a45177232f60dccce75d.png)
建筑工程保证金协议书1. 引言2. 保证金支付2.1 甲方同意在合同签订后的第五个工作日内向乙方支付建筑工程保证金。
2.2 保证金的支付方式为人民币,支付账户在支付后三个工作日内通知乙方。
2.4 保证金支付后,双方应签署保证金收据,并交存于乙方。
3. 保证金管理3.1 乙方应将保证金存入合法的银行账户,并进行专门管理。
3.2 乙方应妥善保管保证金证明文件,并定期向甲方提供保证金存款证明。
3.3 保证金不得挪作他用,不得用于乙方除建筑工程合同外的其他用途。
3.4 甲方有权随时要求乙方提供保证金的账户明细和交易记录,乙方应予以配合并提供。
4. 保证金返还4.1 在确认项目完工后,甲方应在收到竣工资料包和交付验收合格后的五个工作日内通知乙方退还保证金。
4.2 乙方应在收到退还通知后的十个工作日内将保证金退还给甲方。
4.3 若甲方在规定的时间内未提出保证金退还的要求,乙方有权向甲方索取书面要求。
4.4 若返还保证金金额与实际支付金额有差异,双方应协商解决,如协商不成,双方同意按实际支付金额返还。
5. 违约处理5.1 如甲方未在约定时间内向乙方支付保证金,甲方应按日向乙方支付滞纳金,滞纳金的支付比例为保证金金额的0.05%。
5.2 乙方应妥善管理保证金,不得挪用或违规使用。
如乙方违规使用保证金,甲方有权解除合同,并要求乙方将保证金全额返还。
5.3 如乙方未在约定时间内返还保证金,乙方应按日向甲方支付滞纳金,滞纳金的支付比例为保证金金额的0.1%。
5.4 若因一方违约造成对方损失的,违约方应赔偿对方的损失。
6. 其他条款6.1 本协议一经签署即生效,对双方具有法律约束力。
6.2 本协议未尽事宜双方可根据实际情况进行协商,并签署补充协议。
6.3 本协议的争议解决适用法律并提交有管辖权的人民法院审判。
7. 合同变更与解除7.1 本协议的修改、补充或解除应当由双方协商一致,并以书面形式进行。
7.2 双方同意,任何一方要求修改、补充或解除本协议,应提前三个工作日书面通知对方。
施工合同保证金范文
![施工合同保证金范文](https://img.taocdn.com/s3/m/5df74d5ef02d2af90242a8956bec0975f465a40b.png)
施工合同保证金是指在施工合同中,为了保证施工方履行合同义务,按照合同约定完成工程,发包方(业主)要求施工方(承包商)在合同签订时缴纳的一定金额的保证金。
以下是一篇关于施工合同保证金的范文,供您参考:施工合同保证金协议甲方(发包方):__________乙方(承包方):__________根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定,甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上,就甲方委托乙方施工乙方所承包的工程(以下简称“本项目”),经充分协商,达成以下协议:一、保证金的金额1. 乙方在本合同签订后7个工作日内,向甲方支付合同总价款的5%作为施工合同保证金。
2. 保证金金额最高不超过人民币____万元整。
二、保证金的用途1. 保证金用于保证乙方按照本合同的约定履行义务,完成施工任务。
2. 保证金在乙方按合同约定完成施工,并经甲方验收合格后,无息退还。
三、保证金的退还1. 乙方按照合同约定完成施工,并经甲方验收合格后,甲方应在验收合格之日起7个工作日内无息退还乙方保证金。
2. 若乙方未按照合同约定履行义务,甲方有权从保证金中扣除相应金额作为违约金,剩余保证金无息退还。
四、合同的解除和终止1. 在合同履行过程中,若双方协商一致解除或终止合同,甲方应在解除或终止合同之日起7个工作日内无息退还乙方保证金。
2. 若因不可抗力因素导致合同解除或终止,甲方应在解除或终止合同之日起7个工作日内无息退还乙方保证金。
五、争议解决1. 双方在履行本合同过程中发生的争议,应首先通过友好协商解决;协商不成的,可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。
2. 本合同签订后,双方应严格遵守合同约定,履行各自的权利和义务。
六、其他约定1. 本合同一式两份,甲乙双方各执一份。
2. 本合同自双方签字(或盖章)之日起生效,有效期至合同约定的工程竣工验收合格之日止。
甲方(盖章):__________ 乙方(盖章):__________代表(签名):__________ 代表(签名):__________签订日期:__________以上施工合同保证金协议仅供参考,具体内容还需根据实际情况和法律法规进行调整。
保证金合同范本7篇
![保证金合同范本7篇](https://img.taocdn.com/s3/m/20a9fd694b7302768e9951e79b89680203d86b93.png)
保证金合同范本7篇篇1甲方(保证金提供方):__________乙方(保证金接收方):__________鉴于甲方与乙方就______项目(以下简称“项目”)进行合作,为确保项目的顺利进行和双方权益的保障,甲方需向乙方提供一定金额的保证金。
为此,双方根据中华人民共和国有关法律法规,经过友好协商,订立本保证金合同。
第一条保证金金额及支付方式1. 甲方应在本合同签订之日起____日内向乙方支付保证金,金额为人民币____元。
2. 支付方式:____。
(如:现金、银行转账等)第二条保证金的用途及返还1. 本保证金主要用于确保项目的顺利进行。
在项目正常进行且无违约情况下,乙方应于项目结束后的____日内将保证金全额返还给甲方。
2. 若项目期间出现违约情况,乙方有权根据本合同约定扣除相应金额作为违约金。
第三条保证金的期限1. 本保证金的有效期为项目开始之日起至项目结束后的____日。
2. 有效期届满后,乙方应将保证金全额返还给甲方,除非存在未解决的纠纷或违约情况。
第四条保证金的冻结与解冻1. 在项目期间,除非发生违约情形,否则乙方不得擅自冻结甲方保证金。
2. 若发生违约情况,乙方有权冻结部分或全部保证金作为违约金。
违约处理完毕后,乙方应根据实际情况解冻相应金额。
第五条违约责任1. 若甲方未按时支付保证金,视为违约,乙方有权要求甲方支付违约金并承担由此产生的损失。
2. 若乙方擅自挪用、扣押甲方保证金,乙方应承担违约责任,并赔偿甲方因此产生的损失。
第六条争议解决1. 本合同的解释、履行和争议解决均适用中华人民共和国法律。
2. 若双方在执行本合同过程中发生争议,应首先通过友好协商解决;协商不成的,任何一方均有权向有管辖权的人民法院提起诉讼。
第七条保密条款1. 双方应对本合同的内容和实施过程保密,不得向第三方透露。
2. 双方均有义务保护对方的商业秘密和机密信息,未经对方许可,不得擅自泄露、使用或向第三方提供。
第八条附则1. 本合同一式两份,甲乙双方各执一份。
保证金范本(通用7篇)
![保证金范本(通用7篇)](https://img.taocdn.com/s3/m/8cedecd4f9c75fbfc77da26925c52cc58ad6907d.png)
保证金范本(通用7篇)保证金范本第1篇发包方:X X市 X X X X X有限公司承包方:X X 市 X X X X有限公司(发包方)与 (承包方)经协商一致,且经X X 市 X X X X有限公司股东会批准,现将公司经营权在本合同期限内发包给承包方以供经营,订立本合同。
第一章总则第一条、承包经营期间,公司独立核算、依法纳税,自主经营,自负盈亏.财政,税收渠不变.第二条、承包经营期间,承包方必须在本公司的法定经营范围内从事经营活动(以本公司企业法人营业执照为准)。
第二章承包的期限,方式和主要指标第三条、承包内容:_________。
第四条、承包经营期限:自_________年_________月_________日起至_________年_________月________日止,共_________年。
第五条、承包形式:税后承包金(递增)包干。
第六条、承包方上交承包金数额:承包方按_________(递增)_________%比例上交承包金。
承包方上交承包金时间按_________计算,即:_________年_________月交_________元;_________年_________月交_________元;_________。
第七条、承包经营风险担保方式:风险抵押金或风险保证金保函。
承包者须于每年的_________月_________日前向承包企业提交承包经营风险保证金、保函或风险抵押金,数额为人民币_________元。
风险保证金、保函须以银行不可撤销、被承包企业可以单方面提款的形式提供。
第八条、企业留利部分:生产发展基金_________%,福利基金_________%,奖励基金_________%。
第九条、主要经济技术指标:1、通过清产核资,发包时,被承包企业的总资产为_________元人民币,其中固定资产为_________元人民币,流动资金为_________元人民币;2、承包期间净资产应保持或增值总额不低于_________万元,其中_________年_________万元;_________年_________万元;_________。
保证金范本(汇编13篇)
![保证金范本(汇编13篇)](https://img.taocdn.com/s3/m/ba6e1724640e52ea551810a6f524ccbff121ca38.png)
保证金范本(汇编13篇)保证金范本第1篇甲方:_________法定代表人:_________身份证号码:_________乙方:_________住所:_________法定代表人:_________身份证号码:_________为保障甲、乙双方长期的汇票贴现业务顺利进行,双方根据《合同法》、《票据法》、《支付结算办法》等法规的相关规定,并在平等自愿和诚实信用的原则上,经协商一致,就乙方向甲方支付保证金订立本合同。
合作模式1、乙方在市场上买入汇票并向汇票权利人支付买断贴现金额(支付方式视保证金模式而定,以下详述),由甲方代乙方向汇票承兑行发查询,并向其支付实际贴现金额。
为保证乙方于甲方向其支付实际贴现金额前,已将买断贴现金额全款划入票据权利人账户,乙方须向甲方支付一定数额的保证金。
2、保证金模式:1、1)101万保证金模式:乙方向甲方交付101万保证金,乙方在市场上买入票据后,将买断贴现金额划入甲方账户,随后甲方及时、全额地划入票据权利人账户。
此后,在甲乙双方选定的贴现日,甲方为乙方向银行查询汇票,并将实际贴现金额划入乙方账户。
2)500万保证金模式:乙方向甲方支付500万保证金,乙方在市场上买入票据后,将买断贴现金额直接划入汇票权利人账户,同时将相关打款凭证向甲方出示。
此后,在甲乙双方选定的贴现日,甲方为乙方向银行查询汇票,并将实际贴现金额划入乙方账户。
3)在本合同中,经双方协商,乙方选择_____保证金模式,并于_____年_____月_____日将保证金划入甲方账户。
双方权利与义务甲方权利1)收取乙方事先支付的保证金,并保管保证金;2)根据资金成本与市场行情决定甲乙双方的实际贴现利率;3)在101万保证金模式下,甲方有权要求乙方先将划入汇票权利人的买断贴现金额划到甲方账户,再由甲方划给权利人;4)在500万保证金模式下,甲方有权要求乙方及时提供其已经向票据权利人支付买断贴现金额的凭证;最后实际贴现金额只能划入以下经乙方法定代表人认可的对公账户:账户名称:_____________________________;账户号码:_____________________________;该账户变更需经甲方同意。
保证金合同范本8篇
![保证金合同范本8篇](https://img.taocdn.com/s3/m/62619a745e0e7cd184254b35eefdc8d376ee1485.png)
保证金合同范本8篇篇1甲方(保证金提供方):__________乙方(保证金接收方):__________鉴于甲乙双方就____________项目达成合作意向,为保证交易的诚信与履行,经双方友好协商,达成如下保证金合同:一、保证金目的和定义1.1 本保证金合同旨在确保乙方在合作过程中的履约诚意及履行能力。
1.2 本保证金作为乙方对甲方履行合同义务的担保,以保证乙方按照约定履行相关义务。
二、保证金的金额与交付方式2.1 乙方应按照本合同约定向甲方交纳保证金,金额为人民币______元整。
2.2 乙方应于本合同签署后______日内将保证金支付至甲方指定账户。
三、保证金的使用与返还3.1 若乙方按照合同约定履行相关义务,甲方在合同期满或终止后,应将保证金全额返还给乙方。
3.2 若乙方未按照合同约定履行相关义务,甲方有权扣除相应金额的保证金作为违约金。
四、保证金的期限与续期4.1 本保证金的有效期为______年,自保证金支付至甲方账户之日起计算。
4.2 有效期届满后,若双方继续合作,可协商续签本保证金合同。
五、保证金的冻结与解冻5.1 若乙方存在违约行为,甲方有权冻结部分或全部保证金。
5.2 乙方纠正违约行为并征得甲方同意后,甲方应解冻相应金额的保证金。
六、双方声明与保证6.1 甲乙双方均应遵守本合同的各项约定,保证本合同的合法性和有效性。
6.2 甲乙双方应相互支持,共同维护良好的合作关系。
七、违约责任与赔偿7.1 若乙方未按照本合同约定支付保证金,甲方有权解除合作并追究乙方的违约责任。
7.2 若乙方存在其他违约行为,甲方有权要求乙方承担由此造成的全部损失。
八、保密条款8.1 甲乙双方应对本合同内容以及合作过程中的商业秘密承担保密义务,未经对方同意,不得向第三方泄露。
九、争议解决与法律适用9.1 本合同的签订、履行、解释及争议解决均适用中华人民共和国法律。
9.2 若双方在合同履行过程中发生争议,应首先通过友好协商解决;协商不成的,任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。
交付工程施工保证金协议书
![交付工程施工保证金协议书](https://img.taocdn.com/s3/m/85336b60905f804d2b160b4e767f5acfa0c78368.png)
交付工程施工保证金协议书一、甲方:(甲方名称),法定代表人:(甲方代表人),注册资本:(甲方注册资本),注册地址:(甲方注册地址)。
乙方:(乙方名称),法定代表人:(乙方代表人),注册资本:(乙方注册资本),注册地址:(乙方注册地址)。
二、协议背景1. 甲方计划进行工程项目(以下简称“工程”),需要委托乙方进行施工。
2. 为确保工程的顺利进行,甲方要求乙方提供一定金额的工程施工保证金。
3. 双方就工程施工保证金的交付及相关事宜达成以下协议。
三、保证金金额1. 乙方应在签订本协议后的(日期)内向甲方支付工程施工保证金,金额为人民币(金额)元整。
2. 工程施工保证金应以现金形式支付,并在支付当日向甲方出具相应的保证金支付凭证。
四、保证金用途1. 甲方将保证金用于以下情况之一:a) 乙方未按照合同约定完成工程施工,甲方可以使用保证金进行违约赔偿。
b) 乙方在工程施工过程中发生违约行为,甲方可以使用保证金进行相应的补偿。
c) 乙方未按照合同约定支付工程款项,甲方可以使用保证金抵扣相应的欠款。
2. 如乙方无违约行为,保证金将在工程竣工并验收合格后的(日期)内无息退还给乙方。
五、保证金的支付方式1. 乙方应将工程施工保证金以现金形式支付给甲方。
2. 乙方应在支付保证金时向甲方出具相应的保证金支付凭证,包括但不限于银行转账凭证、现金支付收据等。
六、保证金的管理1. 甲方应将工程施工保证金单独存放于指定的账户,并确保保证金的安全性。
2. 甲方不得将保证金用于除本协议约定外的其他用途。
3. 甲方应按照相关法律法规的要求对保证金进行账务管理和报告。
七、保证金的返还1. 如乙方无违约行为,保证金将在工程竣工并验收合格后的(日期)内无息退还给乙方。
2. 乙方应提供相关证明文件,包括但不限于工程竣工验收报告、相关款项结算证明等。
3. 甲方应在收到相关证明文件后的(日期)内返还保证金给乙方。
八、协议的生效与解除1. 本协议自双方签字盖章之日起生效。
保证金承诺书(20篇)
![保证金承诺书(20篇)](https://img.taocdn.com/s3/m/6b9605e4b1717fd5360cba1aa8114431b90d8efc.png)
保证金承诺书(20篇)保证金承诺书 1为保护农民工的合法权益,不拖欠农民工工资,本人(法定代表人姓名)以(投标人全称)法定代表人的资格,郑重承诺:本企业如果中标承建xx项目xx合同段工程,需要使用农民工时,将保证做到:1、按照《劳动法》规定雇佣和使用农民工,工资将直接发放给农民工本人,严禁发放给“包工头”。
2、我公司分包单位雇佣农民工的,将要求分包单位按照第1条规定签订劳动合同,并负责督促其按照合同规定及时结付农民工工资。
如因我公司未按合同约定与分包单位结清工程款,致使后者拖欠农民工工资的.,将由我公司先行垫付欠款。
本公司对分包单位清偿欠农民工工资负总责。
3、如果发生违反规定拖欠或克扣农民工工资行为,造成农民工上访,本公司愿意接受业主依照有关规定作出的处罚决定。
4、本公司同意:在合同执行期间由业主代表每月扣留工程计量款的1%作为农民工工资保障金:业主代表视我公司对农民工工资支付情况,据实结算返还剩余的保障金。
投标人: (盖章)法定代表人或其授权代理人: (签名)日期:20xx年xx月xx日保证金承诺书 2根据《福建省招标投标条例》及《福建龙岩稀土工业园白泥坑涵洞二期工程施工招标文件》(招标项目编号:(20xx)建审龙招字第005号)规定,招标人应当在发出中标通知书后的五日内,将投标保证金退还中标候选人以外的投标人。
由于我单位属招标人公布的中标候选人以外的'投标人,现因资金周转较为困难,为此,特要求将我公司提交的福建龙岩稀土工业园白泥坑涵洞二期工程的投标保证金人民币(大写)壹拾叁万元(小写:130000.00元)于开标后予以提前退还,我单位在你们退还投标保证金后依照本工程施工招标文件规定继续履行下列投标担保承诺:本承诺书声明:我单位在本工程投标过程中,且在本工程施工招标文件规定的投标保证金退还期限内被有关部门调查如有违法行为,致使我单位投标保证金应当被没收时,我单位保证在收到没收投标保证金通知之日起3天内按上述退还的投标保证金金额向你们缴纳没收的投标保证金。
施工合同质保金范本
![施工合同质保金范本](https://img.taocdn.com/s3/m/ace99f83250c844769eae009581b6bd97f19bc8c.png)
施工合同质保金范本甲方(发包方):乙方(承包方):根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》等相关法律法规的规定,甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上,就甲方委托乙方进行施工建设的事宜,经友好协商,达成以下合同条款:一、工程概况1.1 工程名称:1.2 工程地点:1.3 工程内容:1.4 工程规模:1.5 工程投资:人民币(大写):元整(小写):元。
二、合同金额2.1 本合同的合同金额为人民币(大写):元整(小写):元。
三、质保金3.1 质保金金额为合同金额的5%。
3.2 质保金支付方式:(1)在工程进度款支付过程中,按照实际完成工程量的5%逐期扣留质保金;(2)工程竣工验收合格后,甲方应在支付工程尾款时一次性支付剩余的质保金。
3.3 质保金用途:用于乙方在质保期内对工程进行维修、保养和修复缺陷。
3.4 质保金返还:(1)质保期内,如乙方按照合同约定履行维修、保养和修复缺陷的义务,甲方应在质保期结束后一次性返还质保金;(2)质保期内,如乙方未能按照合同约定履行维修、保养和修复缺陷的义务,甲方有权从质保金中扣除相应费用,剩余质保金在质保期结束后一次性返还乙方。
四、工程质量4.1 乙方应按照合同约定的质量标准进行施工,确保工程质量符合相关法律法规和行业标准。
4.2 乙方应对施工过程中的质量问题及时进行整改,确保工程质量。
4.3 工程竣工验收合格后,乙方应对工程进行一年的质保,质保期内出现的质量问题,乙方应及时予以修复。
五、违约责任5.1 乙方未按照合同约定进行施工,导致工程质量不符合要求的,甲方有权要求乙方进行整改,并按照合同约定扣除相应费用。
5.2 乙方未按照合同约定履行维修、保养和修复缺陷的义务的,甲方有权从质保金中扣除相应费用。
5.3 甲方未按照合同约定支付合同价款的,乙方有权暂停施工,并按照合同约定追究甲方的违约责任。
六、争议解决6.1 双方在履行合同过程中发生的争议,应首先通过友好协商解决;协商不成的,可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。
工程保证金合同模板
![工程保证金合同模板](https://img.taocdn.com/s3/m/07dcb6f1f021dd36a32d7375a417866fb94ac016.png)
工程保证金合同模板甲方:(甲方名称)地址:(甲方地址)统一社会信用代码:(甲方统一社会信用代码)乙方:(乙方名称)地址:(乙方地址)统一社会信用代码:(乙方统一社会信用代码)根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律法规的规定,甲、乙双方本着公平、自愿、互利的原则,经协商一致,就甲方向乙方支付工程保证金的事宜达成如下合同:第一条总则1.1 乙方承诺履行本合同项下的义务。
1.2 甲方同意向乙方支付一定金额的工程保证金。
1.3 本合同的有效期为自签订之日起至工程竣工验收确定保修期满之日止。
第二条保证金金额及支付方式2.1 甲方应支付给乙方的工程保证金金额为(具体金额)。
2.2 保证金支付方式为(具体支付方式)。
2.3 保证金应在签订本合同后(具体时间)内支付到乙方指定账户。
第三条保证金的用途3.1 保证金将用于支付乙方因未按照合同约定履行义务而产生的违约金、损失等费用。
3.2 逾期未支付工程款或其他违约情况发生时,甲方同意乙方可用保证金直接支付。
3.3 在甲方清理问题后,甲方应及时返还所有未使用的保证金。
第四条保证金的退还4.1 乙方在工程竣工验收确定保修期满后,如无争议,保证金应当在(具体时间)内退还给甲方。
4.2 如乙方在工程竣工验收确定保修期满后仍需支付工程款或其他费用的,乙方同意甲方可从保证金中扣除。
第五条保证金的违约责任5.1 若乙方未按约定履行义务,甲方有权要求乙方支付违约金,并有权扣除抵扣保证金。
5.2 若甲方未按约定支付保证金,乙方有权要求甲方支付违约金,并有权解除合同。
第六条合同的解除6.1 若乙方未按约定履行义务,甲方有权解除本合同,并要求乙方支付违约金。
6.2 若甲方未按约定支付保证金,乙方有权解除本合同,并要求甲方支付违约金。
第七条其他条款7.1 本合同经双方签字盖章后生效,自甲方支付保证金之日起生效。
7.2 甲、乙双方同意在合同履行中如发生争议应友好协商解决,协商不成的,向合同签订地有管辖权的法院提起诉讼。
2024年工程保证金合同范本7篇
![2024年工程保证金合同范本7篇](https://img.taocdn.com/s3/m/f422de61df80d4d8d15abe23482fb4daa58d1d84.png)
2024年工程保证金合同范本7篇篇1甲方(发包方):__________________乙方(承包方):__________________根据《中华人民共和国合同法》和相关法律法规的规定,为确保工程建设的顺利进行和双方权益的有效保障,甲、乙双方在平等、自愿、公平、诚信的基础上,就工程保证金事宜达成如下协议:一、合同背景及目的本合同旨在明确甲、乙双方在工程建设过程中的保证金事项,以确保工程建设的顺利进行,保障双方合法权益,并促进彼此之间的合作共赢。
二、保证金金额1. 乙方应按照本合同约定向甲方缴纳工程保证金,金额为人民币_________元(大写:_________________________元整)。
2. 乙方应按照工程进度和合同约定,按时足额缴纳保证金。
三、保证金缴纳与返还1. 乙方应于本合同签订后______日内将保证金全额缴纳至甲方指定账户。
2. 甲方在收到乙方足额缴纳的保证金后,应向乙方出具收据。
3. 工程竣工验收合格,且乙方无违约情况下,甲方应于______日内返还乙方缴纳的保证金。
四、工程建设要求1. 乙方应严格按照国家相关法律法规、工程建设强制性标准以及甲乙双方约定的工程技术标准、质量要求,进行施工。
2. 乙方应确保工程安全、质量、进度和造价等方面的控制,遵守合同约定,履行合同义务。
五、违约责任1. 若乙方未按本合同约定缴纳保证金,甲方有权解除本合同,并要求乙方承担违约责任。
2. 若甲方未按本合同约定返还保证金,甲方应向乙方支付逾期返还的违约金。
六、其他条款1. 本合同自双方签字(盖章)之日起生效。
2. 本合同一式两份,甲、乙双方各执一份。
3. 本合同未尽事宜,由双方协商解决。
4. 本合同发生争议时,双方应友好协商解决;协商不成的,可以向合同签订地人民法院提起诉讼。
七、工程保证金的担保方式(可选)为保证乙方履行本合同约定的义务,乙方可以选择以下担保方式中的一种或多种:1. 银行保函;2. 现金质押;篇2甲方(发包方):__________乙方(承包方):__________根据《中华人民共和国合同法》和相关法律法规的规定,为确保工程建设的顺利进行和双方权益的保障,甲乙双方就工程保证金事宜达成如下协议:一、合同目的本合同旨在明确甲乙双方在工程保证金方面的权利和义务,确保工程建设的顺利进行,保障甲乙双方的合法权益。
工程担保合同范本7篇
![工程担保合同范本7篇](https://img.taocdn.com/s3/m/750e8440a66e58fafab069dc5022aaea988f4105.png)
工程担保合同范本7篇篇1甲方(担保方全称):___________________________乙方(委托方全称):___________________________根据中华人民共和国有关法律法规,为确保工程建设的顺利进行,保障甲乙双方的合法权益,甲方接受乙方的委托,同意为乙方进行工程担保。
经友好协商,双方达成如下协议条款:一、担保事项及范围甲方同意为乙方就本次工程建设提供履约担保。
担保的范围包括但不限于工程进度款的支付、工程质量的保证、工程安全责任的履行等方面。
二、担保期限及额度本次工程担保期限为_____年/月,自_____年____月____日起至_____年____月____日止。
担保额度为人民币______元整(大写:_________________________元整)。
具体金额以乙方与业主方签订的工程合同为准。
三、担保方式及责任承担1. 甲方提供的担保方式为连带责任保证。
在本合同履行期间,如乙方未履行相关义务导致业主方损失,甲方需承担连带赔偿责任。
2. 甲方承担担保责任时,需对乙方造成的损害进行赔偿,包括但不限于经济赔偿、名誉损失等。
四、乙方提供的资料及承诺乙方需提供以下资料:企业营业执照、税务登记证、组织机构代码证等。
同时,乙方承诺其提供的资料真实、完整、合法,如有虚假,乙方承担由此产生的一切法律责任。
五、甲方的权利与义务1. 甲方有权对乙方的工程建设过程进行监督,确保工程按照合同要求进行。
2. 甲方有权要求乙方提供与工程建设相关的资料。
3. 甲方承担保密义务,对乙方的商业机密及个人信息予以保密。
4. 甲方在承担担保责任后,有权向乙方追偿。
六、乙方的权利与义务1. 乙方应确保工程建设符合法律法规和合同约定。
2. 乙方应按时向甲方提供工程建设的相关资料。
3. 乙方应支付甲方因履行担保责任而产生的合理费用。
4. 乙方在工程建设过程中,应接受甲方的监督。
七、违约责任及纠纷解决方式1. 如乙方未按照合同约定履行相关义务,甲方有权要求乙方承担违约责任,并支付违约金。
合同质保金条款模板(必备7篇)
![合同质保金条款模板(必备7篇)](https://img.taocdn.com/s3/m/a71b06dca1116c175f0e7cd184254b35effd1a43.png)
合同质保金条款模板篇1旅游服务质量保证金存款协议书为加强对旅游服务质量保证金的管理,根据《旅游法》等规定,旅行社和银行就旅游服务质量保证金(以下简称保证金)管理事项达成以下协议:一、该保证金属于旅行社依法缴存、保障旅游者权益的专用资金,除发生《旅游法》第三十一条、《旅行社条例》第十五条、第十六条规定的情形外,任何单位和个人不得动用保证金。
二、银行对旅行社存入的保证金,按照_年定期、到期自动结息转存方式管理,中途提取的部门按活期结息,全部利息收入归旅行社所有。
三、旅行社不得将保证金存单用于质押,银行应在出具的存单上注明“专用存款不得质押”字样。
四、保证金支取按照如下方式进行:(一)旅行社因解散或破产清算、业务变更或撤减分社减交、三年内未因侵害旅游者合法权益受到行政机关罚款以上处罚而降低保证金数额50%等原因,需要支取保证金时,银行根据许可的旅游行政主管部门出具的《旅游服务质量保证金取款通知书》等有关文件,将保证金直接退还给旅行社。
(二)发生《旅行社条例》第十五条规定的情形,银行应根据旅游行政主管部门出具的《旅游服务质量保证金取款通知书》及《旅游行政主管部门划拨旅游服务质量保证金决定书》,经与旅游行政主管部门核实无误后,在5个工作日内将保证金以现金或转账方式直接向旅游者支付。
(三)发生《旅行社条例》第十六条规定的情形,银行根据人民法院判决、裁定及其他生效法律文书从保证金账户中扣取。
(四)发生《旅游法》第三十一条规定的紧急救助情形,银行根据旅游行政主管部门出具的《旅游服务质量保证金取款通知书》及《关于使用旅游服务质量保证金垫付旅游者人身安全遇有危险时紧急救助费用的决定书》后24小时内,经与旅游行政主管部门核实无误后,将保证金以现金或转账方式直接向当事旅行社提供。
按照第(一)(二)(三)(四)项规定的方式执行时,对超出旅行社存缴保证金数额的,银行不承担任何支付义务。
五、旅游行政主管部门、人民法院按规定划拨保证金后3个工作日内,银行应将划拨数额、划拨单位、划拨依据文书等情况通知旅行社和许可的旅游行政主管部门。
工程项目保证金合同书
![工程项目保证金合同书](https://img.taocdn.com/s3/m/ce2f9aeab1717fd5360cba1aa8114431b80d8e4c.png)
工程项目保证金合同书合同编号,_______。
甲方(出借方),________。
乙方(借款方),________。
根据《中华人民共和国合同法》及其他相关法律法规的规定,甲乙双方经友好协商,就工程项目保证金借款事宜达成如下协议:第一条保证金借款金额。
1.1 甲方同意向乙方提供工程项目保证金借款,借款金额为人民币________元整(¥_______)。
第二条借款用途。
2.1 乙方保证所借款项将仅用于工程项目保证金支付,不得挪作他用。
第三条借款期限。
3.1 本次借款期限为_______年/月/日,自借款发放之日起计算。
第四条利率和还款方式。
4.1 本次借款利率为_______%,按(月/季/年)计算,利息支付方式为_______。
4.2 乙方应按约定的还款方式和时间,按期足额偿还借款本金及利息。
第五条保证与担保。
5.1 乙方应向甲方提供足额的保证金,作为本次借款的担保。
5.2 保证金应存放于_______银行_______支行,账号,_______,并在借款期限届满后及时返还给乙方。
第六条违约责任。
6.1 若乙方未按约定时间和方式偿还借款本金及利息,应承担违约责任,每日按未还款项的_______%支付违约金。
6.2 若乙方严重违约,甲方有权解除本合同,并要求乙方立即清偿全部借款本金及利息。
第七条其他约定。
7.1 本合同未尽事宜,由双方协商解决。
7.2 本合同一式两份,甲乙双方各执一份,具有同等法律效力。
甲方(盖章),________ 日期,_______。
乙方(盖章),________ 日期,_______。
以上为《工程项目保证金合同书》内容,甲乙双方确认无误后签字盖章生效。
建筑工程施工保证金承诺书
![建筑工程施工保证金承诺书](https://img.taocdn.com/s3/m/47fe129ca48da0116c175f0e7cd184254a351b46.png)
建筑工程施工保证金承诺书尊敬的建设单位:为确保本建筑工程施工过程的顺利进行,承诺方(以下简称“甲方”)同意按照以下约定,向建设单位(以下简称“乙方”)提供建筑工程施工保证金。
甲乙双方一致同意本承诺书具有合同效力。
一、保证金数额甲方同意向乙方提供建筑工程施工保证金人民币(以下简称“RMB”)___________________(大写:_____________)整。
该保证金的支付方式为:_______________。
二、保证金支付1. 甲方保证按照约定支付建筑工程施工保证金,并确保支付款项的合法性和真实性。
2. 甲方将于本承诺书签订之日起的____(天/月/年)内,将保证金一次性支付至乙方指定的帐户。
三、保证金用途1. 乙方承诺在收到保证金后,将严格按照法律法规执行,合理使用和管理保证金。
2. 保证金将主要用于因甲方违约行为导致工程进度延误、产品质量问题或其他损失时,乙方为维护自身权益所采取的补救和赔偿措施。
四、保证金的返还1. 乙方同意按照约定对保证金进行管理,并在以下情况下返还保证金,但返还甲方保证金的义务并不因此消失:a) 本合同约定的保证金期限届满且乙方确认甲方无违约情况;b) 乙方在工程竣工验收后的____(天/月/年)内确认甲方无违约情况;c) 本合同约定的保证金返还申请由乙方书面同意。
2. 甲方同意在合同履行完毕后的____(天/月/年)内,向乙方提出保证金的返还申请。
乙方同意在接收申请之日起的____(天/月/年)内完成保证金的返还程序。
五、保证甲方向乙方保证,对于建筑工程施工过程中所承担的义务,甲方将严格遵守合同规定,按时付款,并保证所提供的所有资料和信息的真实性、合法性和准确性。
如有违约行为,甲方同意乙方有权扣除全部或部分保证金。
六、争议解决因本承诺书的解释和履行发生争议,甲乙双方应协商解决。
协商不成,任何一方均有权将争议提交至有管辖权的人民法院裁决。
七、其他约定事项1. 本承诺书自双方签订之日起生效,至建筑工程竣工验收完成且保证金全部返还之日终止。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。
工程保证金合同范本7篇工程保证金合同范本篇1工程名称:甲方:乙方(施工):甲乙双方就工程施工保证金事宜,为明确双方的责任及权利,经双方协商签订如下协议:1、就_____________________项目,乙方作为施工单位,_____年____月____日之前将工程施工保证金人民币共计____________元存入甲方账户。
甲方收到该保证金后应向乙方出具收条。
2、乙方交存的上述工程施工保证金甲方保证只能用于工程施工期内的工程质量、工程进度、施工安全、民工工资拖欠及工程施工结束后返还乙方,甲方不得挪作他用。
3、工程出现工程质量缺陷问题验收不合格,经甲方通知后,如乙方接到相关通知书后在约定的时间内不履行修复、返工职责,甲方可委托具有相应资质的单位进行返工修复;实际发生的费用可以从工程施工保证金中支付甲方委托的单位进行修复后的工程出项工程质量问题由甲方负责,乙方不再承担责任。
4、工程出现工程进度问题。
因乙方造成工期延误,就延误的工期乙方以书面形式向甲方提出报告。
甲方在收到报告后1周内予以确认后同意延期。
乙方不得对原工程设计进行变更,若擅自变更设计导致的直接损失,由乙方承担,延误的工期不予顺延。
每延误一天罚款1000元,超过30天的将没收全部履约保证金。
(除不可抗力的因素外)。
5、乙方应对其在施工场地的工作人员进行安全教育并做好安全防护措施,并对他们的安全负责,不得违反施工。
因乙方导致的安全事故,由乙方自己承担相应的责任及费用。
6、乙方不得有层层转包和无资质承包的出现。
不得随意招用零散工,在建设施工时违规,为降低成本,互相挤压劳务费,拖欠工人工资。
7、返还保证金。
擅自违规转包者将扣除全部保证金;擅自减省工料其所造成损失的金额将与保证金相抵扣;在查验或验收不合格,且在通知期限内违规办理,其不合格造成的损失、额外费用或惩罚性金额将从保证金中抵扣相等金额。
甲方不得擅自挪用、转移、占有履约的保证金。
在约定内完成工程并验收合格,在约定结算后一次性返还保证金。
本协议一式两份,甲、乙方各持一份。
经双方签字盖章后生效。
甲方(签章):乙方(签章):签订地点:签订日期:工程保证金合同范本篇2合同编号:_______________出租人(甲方):_________________承租人(乙方):_________________保管人(第三方):根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国担保法》等有关法律、法规的规定,三方就编号为__________的《北京市市场场地租赁合同第一条保证金的管理保证金由甲、乙双方共同委托的第三方(北京市市场协会)管理,并计取银行同期活期存款利息。
第二条乙方保证金自本合同签订之日起______日内,乙方(是/否)应支付《租赁合同》约定租金总额______%计_____元的保证金,作为履行合同和提供商品服务质量的担保。
第三条乙方保证金按下列第种方式支付:1.由甲方转交第三方的,甲方应向乙方开具收据并出具第三方的收款凭据。
2.乙方直接支付第三方的,乙方应向甲方出具第三方的收款凭据。
第四条乙方保证金应用于以下第种情况:1.《租赁合同》终止后因乙方的商品、服务存在缺陷导致顾客投诉、索赔经确认属于乙方责任的,甲方应从乙方的保证金及利息中扣除相应的费用补偿顾客或承担先行赔偿责任,保证金及利息不足以弥补甲方为此支出的费用的,甲方有权向乙方追偿。
2.《租赁合同》履行期间因乙方的商品、服务存在缺陷导致顾客投诉、索赔经确认属于乙方责任的,甲方有权从乙方的保证金及利息中扣除相应的费用补偿顾客或承担先行赔偿责任,保证金及利息不足以弥补甲方为此支出的费用的,甲方有权向乙方追偿。
3.乙方因自身原因未经甲方同意擅自解除合同的,乙方的保证金及利息不予返还。
4.《租赁合同》终止后乙方拖欠税费或行政管理机关罚没款的,甲方有权使用乙方保证金及利息进行支付。
第五条在租赁期限内甲方按照本合同第四条第二款的约定使用乙方保证金及利息的,必须提前日书面通知乙方。
在《租赁合同》终止后甲方按照约定使用乙方保证金及利息的,应保存好相关凭证。
第六条乙方保证金的补足在租赁期限内使用乙方保证金的,乙方应在使用后______日内将保证金补足,补足方式同本合同第三条的约定。
第七条乙方保证金的返还租赁合同》终止后______日内,如甲方确认乙方无本合同第四条约定之情况的,保证金及利息应全额返还乙方。
第八条乙方逾期日未支付保证金或补足保证金的,甲方有权解除《租赁合同》。
第九条甲方保证金支付方式甲方在市场内收取租户保证金的,应采取市场整体一次性支付的方式支付对应保证金,数额为市场当年租金总额的________%(2-5%),以作为履行合同的担保。
甲方保证金应于每年_____月_____日前向第三方支付,甲方保证金使用后,应于_____日内补足。
新设立的市场应于开业后三个月内向第三方支付保证金。
第十条甲方保证金应用于以下情况:甲方因自身原因擅自解除合同的,应支付给乙方与乙方交纳的保证金及利息等额的保证金。
第十一条第三方的权利义务1.妥善保管甲、乙双方支付的保证金,保证金应存入指定银行的指定帐户、不得转存、隐匿。
2.确认保证金按照本合同约定的事由支取,不得挪作他用。
3.收取保证金应开具合法、规范的收款凭据。
第十二条争议解决方式本合同项下发生的争议,三方协商解决或申请有关部门调解解决,协商或调解解决不成的,按下列第______种方式解决(只能选择一种):1.提交北京仲裁委员会仲裁;2.依法向__________________人民法院起诉。
第十三条其他约定事项________________________第十四条本合同一式份,甲方份,乙方份,第三方份,_______________________第十五条本合同自三方签字盖章之日起生效。
甲方:(章)_____________乙方:(章)_____________住所:___________________住所:___________________营业执照号码:___________营业执照号码:___________市场登记证号码:_________身份证号码:______ ______法定代表人:_____________法定代表人:_____________委托代理人:_____________委托代理人:_____________电话:___________________电话:___________________第三方(章):___________住所:___________________法定代表人:_____________委托代理人:_____________电话:___________________指定银行:_______________指定帐号:_______________签订时间:_______________签订地点:_______________工程保证金合同范本篇3甲方:乙方:按照《中华人民共和国合同法》及其他相关法律,法规,遵守平等,自愿,公平和诚信的原则,经甲乙双方协商一致。
就乙方借用甲方资质进行建设工程投标退还保证金时达成协议如下:1、为了保证甲方在投标期间的顺利投标,在交纳投标保证金时,甲方根据招标文件规定的本项目保证金数额的要求,提前将保证金汇给已方。
2、乙方在收到保证金后,应按照招标文件规定的时间、金额、形式,在交纳投标保证金的截止时间前。
用自己的基本账户汇入招标文件所指定的账户内,汇款后将汇款单扫描件发给甲方财务,进行入账。
然后根据招标文件的要求进行完成下一步工作。
(如招标文件规定在指定银行换取发票)。
3、在开标之后,乙方应在招标中心退还保证金到账后,立即通知甲方并予以退还该项保证金。
(1)若甲方未能中标招标人向中标人发出中标通知书后5个工作日内,将投标保证金退还至未中标人基本账户;(2)若甲方中标后,(学生打架调解协议书)与招标标人签订合同,并经市公共资源交易服务中心备案后5个工作日内,将投标保证金退还至中标人基本账户。
本协议一式两份,甲乙双方各执一份。
自双方签订之日起生效。
甲方代表:乙方代表:签字(盖章)签字(盖章)年月日年月日工程保证金合同范本篇4甲方:_________乙方:_________根据《_________》的有关规定,甲乙双方共同签订如下协议:一、乙方自愿按规定数额预交保证金(含投标保证金和履约保证金),作为参加甲方组织的网上投标的信誉保证,无特殊原因有效期内不予退还。
二、乙方预交保证金后,有效期内参加甲方组织的网上政府采购投标时,不再另交投标保证金,中标后不再另交履约保证金(公开招标或邀请招标的招标文件另有规定的除外)。
三、甲方提供采购公告信息的网上查询、网上报价、网上撤标、网上下载标书、网上自助发布企业、商品及价格信息等功能。
四、乙方对用户名及登录密码、标书下载密码的保密负有全部责任,因密码被盗用引起的纠纷甲方概不负责。
五、乙方如发生《_________》或者国家法律、法规所禁止的行为,甲方将按有关规定进行相应处罚。
六、供应商应交付的保证金数额暂定为人民币_________元整,甲方有权根据有关情况作相应调整。
七、本协议一式两份,甲乙双方各执一份。
八、本协议有效期自签订之日起至乙方退出网上采购或被取消会员资格时止。
有效期满,预交的保证金无息退还。
甲方(公章):_________乙方(公章):_________法定代表人(签字):_________法定代表人(签字):__________________年____月____日_________年____月____日工程保证金合同范本篇5甲方:乙方:为确保甲方供应链物料流运转顺畅,避免出现乙方供货随意性,包括以各种除《采购合同》中约定的不可抗力条款外理由拒交货、延期交货影响甲方生产、出货的,或者不按采购订单约定提前交货;或者乙方供货的零配件、原材料等因质量问题造成甲方不必要损失的。
现甲、乙共同双方约定,乙方在与甲方合作之初(即乙方成为甲方合格供应商时),向甲方交纳人民币x元(大写:),以作为向甲方供货保证。
一旦甲、乙双方终止合作,经双方确认清理完所有往来帐款和合作事宜后,甲方在双方确认了生效的终止协议发出30个工作日内归还乙方交纳的供货保证金。
乙方向甲方交纳的供货保证金为全期无息金额。
如属因乙方交纳保证金后,又无法满足向甲方供货,或供货达不到甲方技术图纸要求等,甲方有权没收乙方交纳的供货保证金。
甲方(公章):_________乙方(公章):_________法定代表人(签字):_________法定代表人(签字):__________________年____月____日_________年____月____日工程保证金合同范本篇6本履约保证金由合同双方于年月日在订立。