铁塔防腐合同书

铁塔防腐合同书
甲方（发包人）：__________
乙方（承包人）：__________
鉴于乙方具备相关专业资质和能力，甲方委托乙方进行铁塔防腐施工，为明确双方权利义务，维护双方合法权益，根据相关法律法规，经双方友好协商，订立本合同。

第一条工程概况
1.工程名称：____________________________
2.工程地点：____________________________
3.工程内容：铁塔防腐施工，具体包括：
（1）表面处理：除锈、除油、除污、打磨等；
（2）防腐涂料选用与涂装：环氧富锌底漆、环氧云铁中间漆、氟碳面漆等；
（3）防腐层检测：干膜厚度、附着力、连续性、均匀性等；
（4）其他约定工作：__________。

4.工程面积：____________________________平方米。

第二条合同价格形式与签约合同价
1.本合同采用总价包干方式，合同总价为人民币：________元（大写：________）。

合同价款包括乙方为完成本合同全部工作所需的成本、利润、税金等全部费用。

2.工程量清单错误调整：除非合同另有约定，工程量清单中的工程数量和价格纯属估算，不应视为实际要求乙方履行合同的工程量。

在出现工程量清单工程数量偏差时，合同价格不因此而调整。

3.合同价格调整：在合同履行过程中遇下列情形导致施工成本发生变化时，合同价格可进行调整：
（1）法律法规、国家政策变化导致乙方成本增减；
（2）甲方更改设计或工程量导致乙方工作量增减；
（3）非乙方原因的工期延误导致乙方窝工、赶工；
（4）双方约定的其他情形：__________。

调整金额由双方协商确定，签订补充协议。

因乙方原因导致的成本增加，合同价格不予调整。

第三条工期
1.开工日期：________年____月____日
2.竣工日期：________年____月____日
3.合同工期总日历天数：________天。

4.工期延误：非乙方原因导致工期延误的，工期相应顺延，顺延期间的窝工费用由甲方承担，具体费用如下：__________。

因乙方原因导致工期延误的，每延误一日，乙方按合同总价的________%支付违约金，并赔偿甲方因此造成的损失。

5.工期提前：经甲方同意，乙方提前竣工的，甲方应按实际提前天数，向乙方支付合同总价________%的奖金，但最高不超过________元。

第四条质量标准与质量责任
1.本工程执行的质量标准：____________________________。

2.乙方应建立健全质量管理体系，严格按标准组织施工，接受甲方监督。

工程质量达不到约定标准的，乙方负责返工直至合格，并承担相应费用。

3.因乙方原因造成工程质量不合格的，乙方除负责无偿修复外，还应承担相应的违约责任，包括但不限于：
（1）支付违约金________元；
（2）赔偿甲方损失________元；
（3）接受相关部门处罚；
（4）甲方有权要求更换不合格的材料、工程和人员，由此增加的费用由乙方承担。

4.质保期：本工程质保期为________年，自竣工验收合格之日起计算。

质保期内，因乙方原因导致的质量问题，乙方应无偿维修，并赔偿甲方损失。

质保期满后________日内，甲方未提出异议的，视为乙方质保责任结束。

第五条安全生产责任
1.乙方应严格执行国家有关安全生产的法律法规，落实安全技术措施，加强安全管理。

2.乙方应为施工人员购买意外伤害保险，保险费用________元由________承担。

第六条合同履约担保
乙方应在合同生效后________日内，向甲方提供合同履约担保，担保方式为：________，担保金额为：________元。

如乙方不履行合同义务或履行不符合约定的，甲方有权从履约担保中扣除乙方应承担的违约金、赔偿金等费用。

担保期限自________起至________止。

第七条材料与设备管理
1.工程所需材料、设备的采购由________负责。

材料、设备的质量应符合设计要求和国家相关标准。

2.乙方负责材料、设备的运输、存储、保管。

因保管不当导致损失的，由乙方承担赔偿责任。

乙方应编制材料、设备保管方案，报甲方批准后执行。

3.乙方应编制材料、设备计划，报甲方批准。

计划外的材料、设备，未经甲方同意，乙方不得采购，否则发生的费用由乙方自行承担。

4.剩余材料、设备的处置：工程竣工后，剩余的材料、设备归________所有。

乙方应妥善保管，由甲方自行处置。

第八条进度款支付
1.预付款：合同签订后________日内，甲方支付合同总价的________%作为预付款，计________元。

2.进度款：按月（或按施工进度）支付，支付金额以当月（或阶段）完成工程量的________%计算，累计支付不超过合同总价的________%。

进度款支付时间为：________。

3.结算款：工程竣工验收合格且结算审核完成后________日内，甲方支付至结算总价的________%，计________元。

余下________%作为质保金，质保期满后________日内无息支付。

第九条竣工验收与结算
1.乙方完成合同约定的全部工程内容，向甲方提交竣工验收报告。

甲方收到报告后________日内组织验收。

验收合格的，甲方签发工程接收证书，工程移交甲方，并进入质保期。

2.竣工结算以合同约定的方式和内容为依据，由乙方编制，甲方审核。

双方应在验收合格
后________日内完成结算。

结算金额超出合同价款的，超出部分由________承担。

第十条知识产权
1.甲方提供的图纸、技术文件、原始数据等资料的知识产权属于甲方。

未经甲方同意，乙方不得向第三方泄露或用于本合同以外的目的。

因泄露或非法使用给甲方造成损失的，乙方应承担赔偿责任。

2.乙方为执行本合同所完成的设计文件、施工方案等成果的知识产权属于乙方。

甲方有权免费使用该成果，但不得擅自转让或用于本合同以外的目的。

因擅自使用给乙方造成损失的，甲方应承担赔偿责任。

3.乙方保证其提供的材料、设备或工程不侵犯任何第三方的知识产权。

如发生侵权指控，乙方应承担全部责任并赔偿甲方损失。

第十一条保密义务
对于在履行本合同过程中所接触到的对方商业秘密和其他保密信息，双方均负有保密义务，不得向第三方泄露。

保密期限为：________。

泄密造成对方损失的，应承担赔偿责任。

保密义务不因合同的解除或终止而失效。

第十二条不可抗力
1.不可抗力是指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况。

2.遇不可抗力致使合同无法履行时，双方应及时协商是否继续履行、部分履行还是解除合同。

不可抗力消除后，应当继续履行合同；合同不能履行的，根据不可抗力对合同履行的影响程度，部分或全部免除责任。

3.遇不可抗力致使工期延误或造成损失的，根据不可抗力的影响程度，可相应顺延工期，增加费用由双方分担。

具体分担方式如下：__________。

第十三条合同解除
1.双方协商一致，可以解除合同。

2.有下列情形之一的，一方可单方解除合同，并书面通知对方：
（1）对方违约，经催告后在________日内仍未改正的；
（2）对方延误履行主要义务，超过________日的；
（3）对方丧失实际履约能力的；
（4）对方被宣告破产或解散的。

3.合同解除后，乙方应停止施工，采取措施防止工程损坏，并将施工场地移交甲方。

已完成的工作应当结算，款项应当支付。

4.合同解除后，不影响争议解决条款的效力。

第十四条违约责任
1.甲方未按合同支付款项的，每逾期一日，按应付未付金额的________%支付违约金，但最高不超过合同总价的________%。

2.乙方未按合同工期完工的，每逾期一日，按合同总价的________%支付违约金，但最高不超过合同总价的________%。

3.一方违约给对方造成损失的，应赔偿对方全部损失，包括但不限于直接损失、可预见的间接损失、律师费等合理费用。

赔偿金可从履约担保、工程款中扣除。

4.因甲方原因导致工程不能施工或中途停工的，乙方有权要求甲方支付窝工费用，费用标
准为：__________。

第十五条合同变更
1.合同生效后，对内容进行变更或补充的，应当签订书面变更或补充协议，作为合同的组成部分。

2.工程变更是指在不改变工程功能和规模的前提下，甲方书面要求改变图纸、技术要求、材料品种、施工方法等合同约定内容。

3.工程变更引起合同价款和工期调整的，双方应协商一致后签订变更协议，作为合同的补充。

无法达成一致的，按照第十七条的约定处理。

4.因非乙方原因导致的工程变更，乙方有权要求甲方支付合理费用，具体费用如下：__________。

第十六条争议解决
1.双方在履行合同中发生争议的，应当以书面形式向对方提出异议和处理意见。

2.在________日内，双方仍无法达成一致意见的，按下列第________种方式处理：
（1）向________仲裁委员会申请仲裁；
（2）向________人民法院提起诉讼。

第十七条合同生效与份数
1.本合同自双方签字盖章之日起生效，至合同履行完毕之日终止。

2.本合同一式________份，甲乙双方各执________份，具有同等法律效力。

甲方（盖章）：________乙方（盖章）：________
法定代表人（签字）：________法定代表人（签字）：________
________年____月____日________年____月____日。