合同管理第2阶段测试题A
2023年监理工程师之合同管理题库练习试卷A卷附答案
2023年监理工程师之合同管理题库练习试卷A卷附答案单选题（共40题）1、建设工程设计合同当事人包括（）A.承包人和设计人B.发包人和设计人C.发包人和承包人D.承包人和分包人【答案】 B2、根据FIDIC《施工合同条件》，对业主和承包商有约束力的合同的有效期终止日应为()A.颁发工程接收证书日B.颁发履约证书日C.承包商提交结清单日D.结清单生效日【答案】 D3、某施工项目招标，采用经评审的最低投标价法评标，评标排名前2 位的投标人为甲、乙。
甲的投标报价为5000 万元，评标价为4990 万元。
乙的投标报价为5030 万元，评标价为4980 万元，则中标人和签约合同价分别为（）。
A.甲，5000 万元B.甲，4990 万元C.乙，5030 万元D.乙，4980 万元【答案】 C4、设备采购招标评标中，对零配件及其售后服务的评审，应以设备运行（）年内各类易损备件的获取途径和价格作为评审要素。
A.1B.2C.3D.4【答案】 B5、依据FIDIC《施工合同条件》，如果全部工程只颁发一个接收证书和一个履约证书，则保留金()A.在颁发接收证书时全部返还B.在颁发履约证书时全部返还C.在颁发接收证书和履约证书时各返还一半D.不再返还【答案】 C6、 ( )是指具有民事权利能力和民事行为能力，依法独立享有民事权利和承担民事义务的组织。
A.自然人B.法人C.法人的分支机构D.不具备法人资格的联营体【答案】 B7、关于工程设计招标特点的说法，正确的是（）。
【相关知识点新教材已删除】A.设计招标文件无法限定项目的工作范围B.设计投标文件应按工程量清单填报报价C.设计评标应按投标报价高低排定次序D.设计评标时主要关注设计方案优劣【答案】 D8、根据《标准设备采购招标文件》中的通用合同条款，合同约定设备在出厂”前买方参与交货前检验，卖方在设备已包装完毕准备启运前通知买方的，监理人的正确做法是（）。
A.同意卖方启运，改为设备安装前检验B.停止启运，按合同约定进行交货前检验C.停止启运，卖方自行检验后再包装启运D.同意启运，视为卖方违约并扣合同价15%的违约金【答案】 B9、关于基准日期的说法，不正确的是（）。
2023年监理工程师之合同管理题库检测试卷A卷附答案
2023年监理工程师之合同管理题库检测试卷A卷附答案单选题（共40题）1、建设工程施工过程中发生化学品泄漏，造成工程外部邻近人员中毒住院，其医疗费用应由保险公司支付的前提是该工程投保了建筑工程（）。
A.一切险B.一切险加第三者责任险C.一切险加人身保险D.一切险加人身意外伤害险【答案】 B2、下列合同计价方式中，最有利于业主投资控制，业主承担较小风险的是（）。
A.单价合同B.固定总价合同C.可调总价合同D.成本加酬金合同【答案】 B3、下列选项中，在建设工程中可以作为保证人的是( )。
A.企业法人的分支机构B.企业的职能部门C.国家机关D.企业法人4、（2013年真题）某施工企业从银行借款1000万元，以房产作抵押。
施工企业经营亏损无力还贷，除本金外，施工企业还欠银行利息200万元，违约金200万元。
银行经诉讼后抵押房产被拍卖，得款2000万元。
银行诉讼及申请拍卖费用50万元，则拍卖得款的分配应为（）。
A.全都归银行所有B.返还施工企业550万元C.返还施工企业600万元D.返还施工企业750万元【答案】 B5、以下关于定金的说法中正确的是（）。
A.定金合同可以采用书面形式，也可以采用口头形式B.定金合同从实际交付定金之日生效C.给付定金的一方不履行约定债务的，应当双倍返还定金D.定金不得超过主合同标的额的10%【答案】 B6、(2014年真题)根据《标准施工合同》，施工准备阶段设计交底应由（）组织。
A.设计人B.监理人C.发包人D.总承包人7、分期付款的买受人未支付到期价款的金额达到全部价款的（），出卖人可以要求买受人支付全部价款或者解除合同。
出卖人解除合同的，可以向买受人要求支付该标的物的使用费。
A.三分之一B.四分之一C.五分之一D.六分之一【答案】 C8、（2012年真题）某施工项目采用最低评标价法评标。
评标委员会推荐的中标候选人为甲、乙两单位，甲的投标价为7080万元、评标价为7040万元，乙的投标价为7060万元、评标价为7050万元，则评标报告中推荐中标候选人排序第一的是（）。
合同管理考试题(完整)
合同管理考试题姓名：单位：得分：一、单选题1、经济合同的核心是 ( C )，它是当事人双方权利和义务的焦点A．价款B．违约责任C．标的D．履行期限2、招标文件中的工程量清单是(a )A．投标单位计算标价的依据B．竣工结算的依据C．准确的工程量D．总价承包时的工程量3、招标单位在评标委员会中人员不得超过三分之一，其他人员应来自( D )A．参与竟争的投标人B．招标单位的董事会C．上级行政主管部门D．省、市政府部门提供的专家名册4、 FIDIC 合同条件下，当业主与承包商发生合同争议时，首先( A )A．由工程师对争议事项作出决定B．双方友好协商C．申请仲裁D．提起诉讼5、在履行期限届满之前，当事人一方明确表示或者以自己的行为表明不履行主要债务，对方( D )。
A．经催告后，可解除合同 B．可解除合同C．经催告后在合理期限内未承诺履行的，可解除合同D．在履行期限届满之前可解除合同6、监理工程师有权处理的索赔是承包商( A )。
A．依据合同条款提出的索赔 B．依据其它法律文书提出的索赔C．提出的道义索赔 D．无合法理由延误竣工对业主的违约索赔7、某公路项目设计合同的价格为 300 万元，设计单位已接受委托方支付的定金，无正当理由拒不履行合同义务，则委托方有权要求设计单位返还( D)万元。
A． 60 B． 30 C． 90 D． 1208、工程建设监理招标的宗旨是对监理单位( B )的选择A．报价 B．能力 C．资历信誉 D．规模和经济实力9、按照法律规定， ( A )不能成为建筑施工合同的担保人A．建设主管部门B．建筑公司C．银行D．贸易公司10、经济法律关系由( A )三要素组成A．主体、客体、内容B．当事人、经济行为、经济利益C．法人、经济合同、经济责任D．经济管理、经济协作、经济责任11、经济合同担保常采用定金、保证、抵押、质押和留置权五种形式。
下列说法正确的有( C )A．预付款是定金的形式之一B．保证人可以是合同当事人一方，也可以是第三人C．抵押人可以是合同当事人一方，也可以是第三人D．留置物的所有人必须是债务人12、无效经济合同的确认权属于( A )A．法院或仲裁机关B．法院C．工商局D．建设管理部门二、多项选择题：1、下列各项中属于要约邀请的有( A C D)。
2023年监理工程师之合同管理题库练习试卷A卷附答案
2023年监理工程师之合同管理题库练习试卷A卷附答案单选题（共60题）1、根据AIA 文本，为业主对设计和施工阶段的有关问题提供咨询服务，不负责工程分包的发包，与分包单位的合同由业主直接签订，属于（）。
A.代理型CMB.风险型CMC.管理型CMD.责任型CM【答案】 A2、下列投标文件对招标文件响应的偏差中，属于细微偏差的是()。
A.联合体投标没有联合体协议书B.投标工期长于招标文件要求的工期C.投标报价的大写金额与小写金额不一致D.投标文件没有投标人授权代表的签字【答案】 C3、某项目的招标人具有编制招标文件和组织评标的能力，则招标人（）。
A.可以采用直接委托方式发包B.可以自行招标，但应当备案C.可以自行招标，无需备案D.必须委托中介机构代理招标【答案】 B4、施工阶段承包人遇到不利物质条件时，应采取适应不利物质条件的合理措施继续施工，并通知监理人。
监理人没有发出指示，承包人因采取合理措施而（）。
A.增加的费用和工期延误，由发包人承担B.增加的费用和工期延误，由承包人承担C.增加的费用由发包人承担，工期不予顺延D.增加的费用由承包人承担，工期给予顺延【答案】 A5、下列在建设工程中发生的事件中，属于建筑工程一切险除外责任的是（）。
A.雷电引起火灾B.洪灾引起的沉降C.台风导致脚手架坍塌D.建筑材料运输车在工地被吊袋砸坏【答案】 D6、根据《建设工程施工合同（示范文本）》，由于设计变更应给予承包人增加合同价款时，变更价款的支付时间为()之日。
A.工程师发出设计变更通知B.承包人完成变更工程C.承包人提交变更追加合同价款报告D.最近一期工程进度款支付【答案】 D7、下列资格审查委员会成员数量符合要求的是（）。
A.3人B.4人C.7人D.8人【答案】 C8、根据《标准施工招标文件》的施工合同文本通用合同条款，缺陷责任期满（包括延长的期限终止）后14 天内，应当向承包人出具缺陷任期终止证书，该证书应（）。
2023年监理工程师之合同管理能力测试试卷A卷附答案
2023年监理工程师之合同管理能力测试试卷A卷附答案单选题（共30题）1、施工阶段承包人按合同约定完成了包括缺陷责任期内的全部承包工作后，发包人应付给承包人的金额称为（）。
A.暂列金额B.合同价格C.估算价D.质量保证金【答案】 B2、承包人未按监理人的要求恢复临时占地，或者场地清理未达到合同约定，发包人有权委托其他人恢复或清理，所发生的费用（）。
A.由发包人自行承担B.从拟支付给承包人的款项中扣除C.由发包人与原承包人按比例承担D.由原承包人与监理人共同承担【答案】 B3、施工评标中，审查投标人名称与资质证书的名称是否一致，属于（）评审的内容。
A.资格B.程序C.响应性D.形式【答案】 D4、根据《标准施工合同》，由于异常恶劣的气侯条件带来的延误与损失，（）。
A.不能顺延工程，不能补偿费用和利润B.可以顺延工程，但不能补偿费用和利润C.可以顺延工程，可以补偿费用但不能补偿利润D.可以顺延工程，可以补偿费用和利润【答案】 B5、根据《担保法》，下列选项中不能作为质押担保的是（）。
A.建筑物B.汽车C.汇票D.仓单【答案】 A6、根据 FIDIC《施工合同条件》，如果承包商未能按合同中竣工时间的规定如期完工，应当支付误期赔偿费，下列说法正确的是（）。
A.误期赔偿费以周为单位计算，不足一周的按一周计算B.误期赔偿费没有最高限额的限制C.除误期赔偿费以外，业主不得再要求承包商为延误竣工支付违约金D.支付误期赔偿费后，承包商可以不再承担完工义务【答案】 C7、关于建设工程施工准备阶段的合同管理中，发包人、承包人、监理人各自的义务和职责表述正确的是（）。
A.移交施工场地是发包人的义务，必须一次移交完成B.建立完善的质量检查制度是承包人的义务，应在施工场地设置专门的质量检查机构，配备兼职质量检查人员C.监理人未按时对承包人提出的施工进度计划作出批复或提出修改意见，则该进度计划视为未得到批准D.监理人征得发包人同意后，应在约定的开工日期7天前向承包人发出开工通知，合同工期自开工通知中载明的开工日起计算【答案】 D8、定金合同要采用书面形式，其生效日是指（）。
2020年广东省汇编监理工程师《合同管理 》试题练习(含答案解析)
2020年广东省汇编监理工程师《合同管理》试题练习(含答案解析)学校:________ 班级:________ 姓名:________ 考号:________一、单选题(50题)1.根据《标准施工招标文件》的施工合同文本通用合同条款，“不利气候条件”对施工的影响应当属于( ) 承担的风险A.发包人B.承包人C. 发包人和承包人共同D.由专用条款约定的一方2.根据《标准设计施工总承包招标文件》，在工程竣工试验的第二阶段，发包人应提出对( )的要求。
A.单车试验B.功能性试验C.联动试车D.性能测试3.根据《标准施工合同》，因承包人原因未在约定的工期内竣工时，原约定竣工日的价格指数和实际支付日的价格指数会有所不同，后续支付时应将( ) 作为支付计算的价格指数。
A.两个价格指数中的较高者B.两个价格指数中的均值C.两个价格指数中的较低者D.两个价格指数按约定权重的均值4.根据《标准施工招标文件》中的通用合同条款，采用计日工计价的工作应从( )中支付A.暂估价B.暂列金额C.单价措施项目费D.总价措施项目费5.工程设计招标采用的开标形式是A.由招标单位直接宣读各投标人报价B.由招标单位宣布按报价高低排定的次序C.由投标单位说明投标方案的基本构想并提出报价D.由投标单位报价后，招标人按报价高低排出次序6.根据《标准设计施工总承包招标文件》中的通用合同条款，向承包人作出有关发包人要求改变的变更指示，只能由（）发出A.发包人B.总承包人C.监理人D.设计人7.依法必须招标项目，评标委员会成员人数组成应当至少为(）A.三人以上单数B.四人以上C. 五人以上单数D. 五人以上单数8.招标人按照投标人须知前附表要求，对于符合招标文件规定的未中标人的设计成果给予补偿后，关于该设计成果使用的说法，正确的是( )A.招标人应保护未中标人知识产权且不得使用其设计成果B.招标人有权免费使用末中标人的设计成果C.应由中标人与末中标人协商使用其设计成果的许可和费用D.中标人应邀请未中标人加入其设计团队并使用末中标人的设计成果9..施工合同履行中，实施爆破作业需要采取相应的防护措施。
合同管理习题 2
1. 某市水利工程项目进行招标，招标人在行政部门领导的干预下选择了投标人甲建筑工程公司并与其签订了施工承包合同。
该做法违背了《合同法》中的（）A平等原则 B自愿原则 C公开原则 D诚实信用2 某建筑工程公司在施工中泄漏了业主方的一些技术秘密，其行为违反了《合同法》中的（）A平等原则 B自愿原则 C公平原则 D诚实信用原则3 工程建设中，发、承包双方签订的施工承包合同属于( )A双务合同 B单务合同 C不要式合同 D非格式合同4 某水泥厂与张某签订了水泥供应合同，随后又与保证人签订了相应的担保合同。
后来水泥供应合同被法院裁定为无效合同，则水泥厂与保证人签订的担保合同（）A有效 B部分有效 C无效 D有效性不确定5 甲建筑工程公司将本公司工程机械设备赠与乙建筑工程公司，并签订了赠与合同。
该赠与合同属于（）A要务合同 B单务合同 C定式合同 D双务合同6 某建设单位将写字楼项目委托给一家设计院设计，其委托合同属于（）A单务合同 B要务合同 C诺成合同 D实践合同7 不以标的物的交付为成立要件的合同是（）A从合同 B不要式合同 C诺成合同 D实践合同8 某房地产开发公司与某设计单位签订的设计合同属于（）A要式合同 B不要式合同 C无名合同 D从合同9 甲材料公司与乙运输公司签订的运输合同属于（）A无效合同 B单务合同 C双务有偿合同 D从合同10 某投资商与某建筑设计院签订了设计合同，并交纳了相应的定金，则该合同属于（）A计划合同 B主合同 C诺成合同 D实践合同11某开发商通过信函的方式向另一城市某承包商提出双方订立某项合同的意思表示及合同的具体条件，但当承包商还未接到信函时，开发商就打电话通知对方取消该合同事宜，则开发商的行为属于（）A要约的撤回 B要约的失效 C要约的撤销 D要约的消灭12 某承包商甲向乙水泥厂发出要约，欲从乙处购买一批某标号的水泥，乙收到要约为给予承诺便直接按照要约将所需水泥装车运送至甲处。
2023年山东省监理工程师《合同管理 》考试习题(含答案解析)
2023年山东省监理工程师《合同管理》考试习题(含答案解析)学校:________ 班级:________ 姓名:________ 考号:________一、单选题(50题)1.《标准资格预审文件》组成文件中，适合于公开招标，具有代替招标公告功能的文件是A.资格预审公告B.申请人须知C.资格审查方法和办法D.资格预审申请文件2.根据《标准施工合同》，发包人在工程施工准备阶段的义务是( )。
A.组织施工单位测设施工控制网B.组织监理单位编制施工组织设计C.组织设计单位进行设计交底D.组织勘察单位进行现场勘查3.为了明确划分由于政策法规变化或市场物价浮动对合同价格影响的责任，《标准施工合同》中的通用条款规定的基准日期是指( )。
A.投标截止日前第14 天B.投标截止日前第28 天C.招标公告发布之日前第14 天D.招标公告发布之日前第28 天4.下列合同中，合同法律关系客体属于物的是( )。
A.借款合同B.勘察合同C.施工合同D.技术转让合同5.建设工程采用设计施工总承包模式的特点是()。
A.不利于承包人的工程变更B.建设周期不易把控C.设计和施工责任划分不清D.影响工程设计方案的比选范围和充分竞争6.根据FIDIC《施工合同条件》，关于工程师助手的说法，正确的是( )。
A.工程师助手相当于我国的监理员B.雇主可以直接向工程师助手指派任务C.工程师可以向工程师助手付托部分权力D.工程师助手发出的指示，效力低于工程师的指示7.某工程施工投标文件中承诺的投标有效期短于招标文件规定的时间，则对该投标人的正确处理方式是( )。
A.没收该投标人的投标保证金B.否决该投标人的投标C.要求该投标人延长投标有效期D.由招标人与该投标人的商补教办法8.根据《招标投标法实施条例》，勘察设计投标人提交投标保证金的数额不应超过勘察设计估算费用的（）。
A.2%B.3%C.5%D.10%9.根据《标准设计施工总承包招标文件》，当发包人要求，中标通知书，合同协议书和专条款容不一致时，如果专用条款没有另行约定，应以( )的容为准。
招投标与合同管理智慧树知到答案章节测试2023年
第一章测试1.建筑市场交易贯穿于建筑产品生产的整个过程A:错B:对答案:B2.我国建筑市场主体包括了发包方、承包商、工程咨询服务机构等。
A:错B:对答案:B3.建筑市场中，专业人士是指具有从事工程咨询资格的专业工程师A:错B:对答案:B4.建设工程交易中心具有集中办公功能A:对B:错答案:A5.总承包合同约定的分包，总承包人可以直接选择分包人，无须建设单位同意即可与之签订分包合同A:对B:错答案:B6.固定总价合同适用于规模较小，风险较大，技术复杂的工程A:错B:对答案:A7.公平原则是指所有的投标人在工程招投标活动中享有均等的机会，具有同等的权利，履行相应的义务，任何一方都不应受到歧视。
A:错B:对答案:B8.及时向社会发布招投标信息，让有资格的投标者都能享有同样的信息体现的是公平原则A:错B:对答案:A9.监察机关进驻建设工程交易中心实施监督管理影响了建设工程交易活动的正常进行。
（）A:错B:对答案:A10.建设工程全过程承发包主要适用于大中型建设项目，小型建设项目严禁使用。
（）A:错B:对答案:A11.发包人采取总承包模式发包工程，其合同结构比较复杂，组织管理和协调工作相对来说会比较多。
（）A:对B:错答案:B12.相对于总承包来说，分承包的承包人需要直接对建设单位负责，仅仅是在施工现场服从总承包人的统筹安排。
（）A:对B:错答案:B第二章测试1.公开招标是指招标人以投标邀请书的方式邀请非特定法人或者其他组织投标A:对B:错答案:B2.在现实中，招标人往往会在投标前对投标人进行资格审查，属于资格预审A:对B:错答案:A3.依法必须进行招标的项目，自招标文件开始发出之日起至投标人提交投标文件截止之日止，最短不得少于二十日A:对B:错答案:A4.投标人少于3个的，不得开标；招标人应当重新招标A:对B:错答案:A5.经资格后审不合格的投标人的投标应予否决A:对B:错答案:A6.招标人不需要对图纸、工程量清单等资料的正确性负责。
2020年甘肃省监理工程师《合同管理 》模拟试题(含答案解析)
2020年甘肃省监理工程师《合同管理》模拟试题(含答案解析)学校:________ 班级:________ 姓名:________ 考号:________一、单选题(50题)1..根据《标准勘察招标文件》，属于“勘察服务”内容的是( )。
A.进行技术交底B.提供施工配合C.评估工程条件D.参加竣工验收2.保证法律关系应当参加的主体至少有( )A.保证人、被保证人B.保证人、被保证人、债权人C.被保证人、债权人D.保证人、债权人3.根据《标准设计施工总承包招标文件》中的《合同条款及格式》，工程竣工试验分三个阶殷，其中第二阶段进行的是( )。
A.性能测试B.联动试车C.单车实验D.系统联调4.国际咨询工程师联合会(FIDIC)《施工合同条件》中，业主可以根据合同向承包商提出索赔，索赔的金额应由（）确定。
A.业主代表B.承包商C.工程师D.v5.关于安装工程一切险责任围的说法，正确的是( )。
A.因地震、台风等自然灾害造成的财产损失B.因设计错误或工艺不善引起的财产损失C. 因超负荷造成的电气设备损失D.因自然磨损造成的设备损失6.招标人对技术、性能有专门要求的施工招标项目，宜采用的评标方法是（）。
A.经评审的最低投标价法B.综合评估法C.最低投标价法D.基准价评审法7.根据项目NEC《工程施工合同》，关于合同履行管理的说法，正确的是A.合同争议首先提交给当事人共同选定的“评判人”B.施工过程中发生的有关事项由工程师和承包商协商确定C.工程师应对合同争议作出决定D.工程师的职责不仅仅限于工程实施的质量管理8.某工程采用《标准施工招标文件》进行招标，工程量清单中的某分部工程最高投标限价为24元/m³。
中标施工单位的报价为20元/m³。
工程施工中，该分部工程的实际单价为25 元/m3。
项目监理机构应按（）元/m³进行该分部工程合同价款结算。
A.20B.22.5C.24D.259.根据《招标投标法》，建设项目施工招标中，确定评标委员会专家的方式是（）。
建筑工程招投标与合同管理试卷2
建筑工程招投标与合同管理试卷2（用心整理的精品word文档，可以编辑，欢迎下载）作者：------------------------------------------日期：------------------------------------------一、判断题（共 10 道试题，共 20 分。
）1. 建设工程项目标的小，技术复杂、专业性强、潜在投标人少的项目，军事保密项目等，一般可以采用公开招标的方式。
（A ）A. 错误B. 正确满分：2 分2. 投标有效期指从投标开始日期到选定中标人并签订施工合同为止的这段时间，这个期限应在投标须知内予以明确。
（A）A. 错误B. 正确满分：2 分3. 通过资格预审淘汰资格预审文件达不到要求的企业，淘汰总分低的投标者。
（A）A. 错误B. 正确满分：2 分4. 有标底招标和无标底招标的内涵的差别在于：一是招标单位在招标过程中是否编制标底；二是评标时是否以标底作为基准对投标单位的报价进行考评。
（B）A. 错误B. 正确满分：2 分5. 招标文件是招标过程中最重要的法律文件，是投标人准备投标文件和参加投标的依据，是评标委员会评标的依据，也是订立合同的基础。
（B）A. 错误B. 正确满分：2 分6. 标底是招标人编制的招标项目的预期价格。
招标工程的标底按定额编制，反映行业最高水平。
（A）A. 错误B. 正确满分：2 分7. 招标实施阶段是整个招标过程的实质性阶段。
主要包括：编制招标相关文件，组织资格预审，召开标前会议，开标、评标和定标。
（A）A. 错误B. 正确满分：2 分8. 招标机构的主要职责是拟定招标文件，组织投标、开标、评标和定标工作等。
（B）A. 错误B. 正确满分：2 分9. 根据《中华人民共和国招标投标法》第九条规定：“招标项目按照国家有关规定需要履行项目审批手续的，应当（先履行审批手续，取得批准）。
关于资金或者资金来源是否落实问题，可不在招标文件中载明。
项目采购与合同管理课程阶段练习二
华东理工大学网络教育学院项目采购与合同管理课程阶段练习二（第3章——第5章）一、单选题1、对通过资格预审的国内投标人给予的优惠一般是（）。
A、5%B、7.5%C、10%D、15%2、自招标文件发出之日起至投标人提交投标文件截止日止，最短不少于（）天。
A、10B、20C、30D、403、投标单位编制投标文件最重要的依据是（）。
A、招标文件B、资格预审文件C、招标公告D、合同文件4、招标采购服务项目的质量与工程、货物等其他项目的质量不同，以下（）不属于招标服务项目质量的特点。
A、招标采购项目的不确定性B、招标服务的提供与使用具有同步性C、招标服务质量无法用量化指标度量D、招标服务的复杂性5、在国际贸易货物交付方式中，卖方承担义务最小的贸易价格术语是（）。
A、 EXWB、 FCAC、FOBD、CIF6、下列招标程序先后顺序正确的是（）。
A、招标备案――资格预审――发布招标公告――答疑会――现场考察B、资格预审――招标备案――发布招标公告――现场考察――答疑会C、招标备案――发布招标公告――资格预审――现场考察――答疑会D、招标备案――资格预审――发布招标公告――现场考察――答疑会7、招标采购各原材料、机电设备、产品等商品以及可能附带的配套服务的招标方式为（）。
A、工程施工招标B、货物招标C、服务招标D、工程总承包招标8、施工招标阶段，招标人发给投标人的下列书面文件中，不构成对招标人和投标人有约束力的招标文件组成部分的是（）。
A、投标须知B、资格预审表C、合同专用条款D、对投标人书面有质疑的解答9、下面属于按劳务计日工表中的费率单独计价的是（）。
A、设备的折旧费B、保险C、税金D、机械驾驶员及其助务的劳务10、评标机构由招标单位与技术、经济专家组成，人数为不少于（）的奇数。
A、3B、5C、7D、911、世界银行贷款项目一般规定，履约保函金额为合同总价的10%，履约担保金额则为合同总价的（）以上。
A、20%B、30%C、40%D、50%12、不属于货物采购招标文件内容的是（）。
合同管理阶段练习二及参考答案
编号：_______________本资料为word版本，可以直接编辑和打印，感谢您的下载合同管理阶段练习二及参考答案甲方：___________________乙方：___________________日期：___________________一、 单选题1、下列（C ） 术语指合同某方不能履行部分或全部合同义务。
A 、终止B 、部分履行C 、合同违约D 、自动放弃合同':>11 oC 、寄送的价目表D 、招股说明书B ）是两个必不可少的步骤。
要约和承诺 C 、要约和还约 D 、还约和承诺 三要素所构成。
B 、当事人、合同行为、合同利益 D 、合同管理、经济协作、法律责任 合同是可变更的合同。
、以合法活动掩盖非法目的的C 、 恶意串通，损害国家、集体或第三人利益的D 、 以欺诈、胁迫等手段，使对方在违背真实意思的情况下订立的6、 合同生效应当具备的条件不包括（ D ）。
A 、当事人具有相应的民事权利能力和民事行为能力 8意思表示真实C 、不违反法律或者社会公共利益D 、必需采用一定的合同形式7、 一个买卖合同约定执行政府指导价格， 2004年12月1日订立合同时约定价格为每千克 1000元，合同规定2005年3月1日交货，但是在 2005年1月1日政府调整指导价格为每 千克1200元，若卖方延迟至2005年4月1日才交付货物，而合同约定逾期交货 1个月的违 约金为每千克100元，则买方应按照每千克（ D ）元向卖方付款。
A 、 1200 B 、 1100 C 、 1000 D 、 9008、 某工程双方按口头协议委托的施工任务，但双方一直没有签订书面合同。
在施工任务完 成后由于发包人拖欠工程款而发生纠纷，此此应当认定（ C ）。
A 、尚无合同关系B 、合同没有成立C 、合同已经成立D 、由于法律规定建设工程合同应当采用书面形式，故发包人不承担责任。
9、 按照合同约定，海赢公司应当在6个月内向辉正公司交付一批货物。
2023年监理工程师之合同管理提升训练试卷A卷附答案
2023年监理工程师之合同管理提升训练试卷A卷附答案单选题（共60题）1、设计施工总承包合同模式下，工程在缺陷责任期内，因施工质量问题出现重大缺陷，发包人通知承包人进行维修，承包人不能在合理时间内进行维修，发包人委托其他单位进行修复，修复费用（）承担。
A.发包人B.承包人C.使用人D.以上都不正确【答案】 B2、关于监理人在施工合同履行管理中的地位，说法正确的是（）。
A.监理人是施工合同的当事人B.监理人不属于发包人一方人员C.监理人的一切行为均遵照发包人的指示D.监理人与承包人没有任何利益关系【答案】 D3、民事责任承担原则中，关于连带责任的承担描述正确的是（）。
A.权利人有权请求全部连带责任人承担责任，但不可以请求部分连带责任人承担责任B.连带责任人的责任份额按照平均承担责任C.实际承担责任超过自己责任份额的连带责任人，有权向其他连带责任人追偿D.能够确定责任大小的，各自承担相应的责任【答案】 C4、合同生效后，买方在收到卖方开具的注明应付预付款金额的财务收据正本一份并经审核无误后，向卖方支付签约合同价的（）作为预付款。
A.5%B.10%C.25%D.30%【答案】 B5、AIA系列合同中的核心文件是（）。
A.A201《施工合同通用条件》B.《工程施工合同》C.《专业服务合同》D.《裁决人合同》【答案】 A6、当事人以正在建造的建筑物抵押的，抵押合同自（）之日起生效。
A.签订B.登记C.履行D.主合同生效【答案】 B7、对工程的期中付款，银皮书规定，业主应在收到有关报表和证明文件后的（）天内向承包商发出关于报表中业主不同意支付的任何项目的通知，井附详细说明，对符合合同要求的应付款项，则不应扣发。
A.7B.14C.24D.28【答案】 D8、（2012年真题）在施工招投标中，银行为投标人出具的投标保函属于（）。
A.留置担保B.保证担保C.抵押担保D.质押担保【答案】 B9、根据九部委发布的《标准施工招标文件》规定，建筑工程一切险的投保人应当是（）。
2023年监理工程师之合同管理练习题(二)及答案
2023年监理工程师之合同管理练习题(二)及答案单选题（共30题）1、以下有关资格审查方法的说法，正确的是（）。
A.资格审查办法分为综合评估法和最低投标价法两种B.资格审查办法分为合格制和有限数量制两种C.如无特殊规定，鼓励招标人采用有限数量制D.资格预审文件的获取时间应当不少于3 个工作日【答案】 B2、在材料设备招标采购中投标保证金有效期应当（）。
A.应当与投标有效期一致B.比投标有效期长14天或15天C.取决于投标文件的规定D.比投标有效期长7天【答案】 A3、（2019年真题）根据《英国工程施工合同文本》（ECC），如果采用固定价格承包，则应该选择（）。
A.带有分项工程表的标价合同B.带有工程量清单的标价合同C.带有分项工程表的目标合同D.带有工程量清单的目标合同【答案】 A4、膳食调查报告主体内容不包括（）。
A.居民食物摄入状况B.居民能量和主要营养素摄入状况C.居民的体格状况D.居民膳食结构的评价【答案】 C5、招标人最迟应当在（）内向中标人和未中标的投标人退还投标保证金。
A.定标后5日B.发出中标通知书后5日C.中标人提交履约保证后5日D.书面合同签订后5日【答案】 D6、关于建设工程勘察合同履行中发包人管理的说法，不正确的是（）。
A.获得发包人代表授权的人员发出的指示视为已得到发包人代表的同意B.监理人在权限范围内发出的指示视为已得到发包人的批准C.发包人代表逾期未发出临时书面指示的书面确认函，该临时指示视为发包人的正式指示D.发包人对勘察人书面提出的事项逾期未答复，视为已获得发包人的批准【答案】 A7、承包人应按合同约定的安全工作内容，编制施工安全措施计划报送（）审批，按其的指示制定应对灾害的紧急预案。
A.监理人B.发包人C.勘察人D.设计人【答案】 A8、能够引起合同法律关系产生、变更和消灭的客观现象和事实，就是()。
A.行为B.事件C.客观事实D.法律事实【答案】 D9、取得工程设计（）的企业，可以承接相应行业相应等级的工程设计业务及本行业范围内同级别的相应专业、专项(设计施工一体化资质除外)工程设计业务。
JD-67494《工程招投标与合同管理 第2版》_沈中友(习题解答)刘涛
三. 思考 题
问题3. 答：投标文件编制的应注意的细节很多，投标文件编制切记眼高手低，细 节决定是否“废标”，以下几方面供参考： （1）签字盖章是否齐全，是否符合招标文件要求； （2）商务标中的报价（限价要求、暂定价要求）是否符合招标要求，不会 被废标； （3）资格审查材料相关证书的有效性； （4）技术标若为暗标，是否符合暗标每一项要求； 问题4. 答：施工投标工作的主要步骤： （1）投标前的准备工作； （2）投标补遗提问和获取投标补遗回复； （3）投标文件的编制过程； （4）投标文件的最终审定，包括投标报价策略的确定。 （5）投标文件的递交。
三. 思考 题
问题4. 答：1.工程招投标的特点： 竞争性、 程序性、规范性、一次性、 技术经
济性。 2 .工程招投标的作用: 提高经济效益和社会效益; 提升企业竞争力; 健全建筑市场经济体系; ④ 打击贪污腐败。
问题5. 答：1)资格预审合格的潜在投标人不足3个的。 2)在投标截止时间前提交投标文件的投标人少于3个的。 3)所有投标均被废标处理或被否决的。 4)评标委员会界定为不合格标或废标后,因有效投标不足3个使得投标明显
对于招标文件中的工程量清单，投标人一定要进行校核，因为它直接影响 投标报价及中标机会。
三. 思考 题
问题7. 答：避免投标文件被废标参考以下几方面：
（1）认真阅读招标文件，关键字句可以做好标记； （2）招标文件不清楚的部分，早提招标补遗； （3）标书完成后，对照招标文件一一自检； （4）有条件的，可以聘请有经验的评标专家进行预评。 （5）注意跟踪，总结历史投标经验。
照市场价； 8. 其他的相关资料。
三. 思考 题
问题3. 答：最高投标限价的相关规定：
① 国有资金投资的建设工程招标，招标人必须编制最高投标限价。 ② 最高投标限价应由具有编制能力的招标人或受其委托具有相应资质的工 程造价咨询人编制和复核。 ③ 工程造价咨询人接受招标人委托编制最高投标限价，不得再就同一工程 接受投标人委托编制投标报价。 ④ 最高投标限价按照国家计价规范规定编制，不应上调或下浮。 ⑤ 最高投标限价超过批准的概算时，招标人应将其报原概算审批部门审核。 ⑥ 最高投标限价及有关资料报送工程所在地（或有该工程管辖权的行业管 理部门）工程造价管理机构备查。 ⑦ 招标人设有最高投标限价的，应当在招标文件中明确最高投标限价或者 最高投标限价的计算方法。招标人不得规定最低投标限价。
2021年第二期合同培训测试题
2021年第二期合同培训测试题您的姓名： [填空题] *_________________________________1.下列合同中，属于《民法典》合同编调整范围的是() [单选题] *A.甲与政府签订的国有土地使用权出让合同B.乙与某公司签订的劳动合同C.丙与公司签订的劳动合同D.丁与甲公司签订的货物买卖合同(正确答案)2. 甲公司与乙公司订立一书面合同，甲公司签字盖章后邮寄给乙公司签字盖章，该合同的成立时间为（） [单选题] *A.甲公司与乙公司口头协商一致时B.甲公司签字盖章时C.甲公司签字盖章后交付邮寄时D.乙公司签字盖章时(正确答案)3. 甲公司与乙公司于2021年4月签订—买卖合同，约定2021年8月30日由甲向乙提供原料油100吨，同年7月初，甲公司所在地发生洪水灾害，甲公司未将受灾之事通知乙公司。
同年8月底，乙公司催促交货。
甲公司未交。
同年9月15日，甲公司发货，同时致函乙公司，说明因受水灾而致迟延交货事实。
乙公司因延期收到水泥面影响了生产进度，造成损失10万元，有关该案的表述证确的是（)。
[单选题] *A用甲公司因不可抗力延迟交货。
对乙公司10万元损失不承担赔偿责任B甲公司因不可抗力而延退交货，对乙公司10万元损失只承担部分赔偿责任C甲公司在取得主管部门有关灾情的证明后，免除承担赔偿乙公司10万元损失的责任D由于甲公司未能及时通知乙公司不能按时交货，故应向乙公司承担10万元损失的赔偿。
(正确答案)4. 在合同准备页面中新建相对人，系统提示该相对人已经存在无法创建，但经办人查询不到该相对人，可能存在的原因：（） [单选题] *A.相对人资质过期B.相对人属性选择不准确C.相对人分类选择不准确D.相对人尚处于“草稿”状态(正确答案)5.根据《民法典》的相关规定，出现下列()情形，允许解除合同。
[单选题] *A.若当事人一方是法人，法人出现了合并、分立B.若当事人一方是法人，法人代表变更C.不可抗力导致合同无法履行(正确答案)D.若当事人一方是自然人，自然人死亡6.CMIS中，合同完成终结操作后，（） [单选题] *A．仍然可以进行履行回转操作，回到合同履行阶段B．该合同的数据归入电子归档，合同经办人不能再进行任何修改(正确答案) C．如果发现该份合同履行阶段数据存在错误，合同经办人可以自行修订D．如果发现该份合同履行阶段数据存在错误，可联系本单位系统管理员进行修订7.合同是平等主体的自然人、法人、其他组织之间设立、变更、终止()关系的协议。
国开电大工程合同管理形考作业2参考答案
题目1.1.招标人采用邀请招标方式的，应当向（）以上具备承担招标项目的能力、资信良好的特定法人或者其他组织发出投标邀请书。
A. 6家
B. 4家
C. 5家
D. 3家
【答案】：3家
题目2.2.根据《招标投标法实施条例》的规定，招标文件或资格预审文件的发售期不得少于（）日。
A. 5
B. 15
C. 3
D. 10
【答案】：5
题目3.3.某高速公路项目进行招标，开标后允许（）。
A. 招标人更改招标文件中说明的评标定标方法
B. 投标人撤销投标文件
C. 投标人再增加优惠条件
D. 评标委员会要求投标人以书面形式澄清含义不明确的内容
【答案】：评标委员会要求投标人以书面形式澄清含义不明确的内容
题目4.4.乙施工企业和丙施工企业联合共同承包甲公司的建筑工程项目，由于联合体管理不善，造成该建筑项目损失。
关于共同承包责任的说法，正确的是（）。
A. 甲公司有权请求乙施工企业与丙施工企业承担连带责任
B. 甲公司应该向过错较大的一方请求赔偿
C. 对于超过自己应赔偿的那部分份额，乙施工企业和丙施工企业都不能进行追偿
D. 乙施工企业和丙施工企业对甲公司各自承担一半责任。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
江南大学现代远程教育2012年上半年第二阶段测试卷考试科目:《合同管理》第4章至第6章（总分100分）时间：90分钟__________学习中心（教学点）批次：层次：
专业：学号：身份证号：
姓名：得分：
一、名词解释：（4*3＝12）
1、监理合同：
2、不可抗力：
3、工程师：
二、单项选择题（每题的备选答案中，只有一个最符合题意）（2*15＝30）
1、（）是对通用条件的补充和修改。
A.补充协议
B.变更协议
C. 专用条件
D.中标通知书
2、建设工程设计合同采用的担保方式是（）。
A.保证
B.质押
C.留置
D.定金
3、承包人采购的材料，在使用前应（）。
A.按工程师的要求进行检验
B.由发包人负责检验
C.检验费由发包人承担
D. 不合格可使用
4、施工合同示范文本有（《》）、《通用条款》《专用条款》组成。
A.合同书
B.标准条款
C.附加条款
D.协议书
5、工程师批准承包人要求的延期开工，则（）。
A.工期不顺延
B. 工期顺延
C.补偿损失
D.承担违约责任
6、工程保修期的起算日期是（）。
A.竣工日
B.竣工验收合格日
C.完成全部施工任务之日
D.签订保修责任之日
7、工程师对隐蔽工程重新验收合格，则（）。
A.承包人承担追加的合同价款，工期不顺延
B.发包人承担追加的合同价款，工期顺延
C.承包人赔偿发包人的损失，工期不顺延
D.发包人赔偿承包人的损失，工期不顺延
8、专用条款的序号（）排列。
A.自行
B. 重新
C.依次
D.按照通用条款的编号顺序
9、正常的监理工作的酬金的构成，是监理单位在工程项目监理中所需的（）成本，再加上
合理的利润和税金。
A.直接
B.间接
C.全部
D.部分
10、有义务解决施工中出现的设计问题的是（）。
A.委托人
B.设计人
C.工程师
D.发包人
11、《建设工程委托监理合同》的标的是（）。
A.技术
B.服务
C.行为
D.酬金
12、（）范本的委托内容仅涉及岩土工程。
A.建设工程勘察合同（一）
B. 建设工程勘察合同（二）
C. 建设工程设计合同（一）
D. 建设工程设计合同（二）
13、《建设工程委托监理合同示范文本》由“合同”、“标准条件”和（）。
A.协议书
B.通用条款
C.专用条款
D.专用条件
14、签订合同的承包人必须事中标的施工企业，合同价应当与（）相一致。
A.中标价
B.标底
C. 评标价
D.投标价
15、固定价格合同一般适用于（）工程。
A.紧急
B.工期较长
C.工期较短
D.灾后修复
三、多项选择题（每题的备选答案中，有两个或两个以上符合题意多选、错选均不得分，少选，每个正确选项得0.5分）（2*5＝10）
1、合同生效应具备的题条件（）。
A.意思表示真实
B.不违反社会公众的利益
C.当事人具有相应的民事行为能力
D. 当事人具有相应的民事权利能力
E. 必须发出要约邀请
2、出现（）情形之一的，应当作为无效投标文件。
A.投标文件未按照招标文件的要求予以密封
B. 投标文件的关键内容字迹模糊
C.未按照要求提供投标保证金
D. 投标函未加盖投标人企业及法定代表人印章
E. 投标中报价发生细微偏差
3、《建设工程委托监理合同(示范文本)》由（）组成.
A. 建设工程委托监理合同
B. 规范、图纸
C.委托人对监理人的委托授权书
D.标准合同条件
E.专用合同条件
4、发生不可抗力后，（）。
A.承包人应向工程师通报情况
B.发包人应尽力协助承包人采取措施
C.发包人应办理保险的延续手续
D.发包人应采取措施补救
E.责任都由发包人承担
5、设计合同中，发包人的责任包括（）。
A. 对设计依据资料的正确性负责
B.保证设计质量
C.提出设计技术方案
D.解决施工中出现的设计问题
E.提供必要的现场工作条件
四、填空题（2*10＝20）
1、建设工程委托监理合同标准条件是委托监理合同的通用文件，适用于建设工程项目监理。
2、重新检验质量合格，发包人承担相应的费用，工期 .
3、建设工程设计合同（一）【GF2000－0209】适用于建设工程设计合同。
4、建设工程施工合同的标的是将设计图纸变为满足预期投资目的的。
5、《建设工程委托监理合同示范文本》由、和组
成。
6、作为推荐使用的施工合同范本由《》、《》、《》三部分组成，并附有三个附件。
五、问答题(第1题、第2题各9分，第3题10分)
1、监理合同文件由哪些部分组成？
2、设计合同应包括哪些方面的内容？
3、建设工程施工合同对双方均有月束力的文件有哪些？
第二阶段A卷答案
一、名词解释：
1、是指委托人与监理人就委托的工程项目管理内容的明确双方权利、义务的协议。
2、不可抗力是指合同当事人不能预见、不能避免并且不能克服的客观情况。
3、施工合同示范文本定义的工程师包括监理单位委派的总监理工程师或者发包人指定的履行合同的负责人。
二、单项选择题
1.C
2.D
3.A
4.D
5.B
6.B
7.B
8.D
9.C 10.B
11.B 12.B 13.D 14.A15.C
三、多项选择题
1ABCD 2.ABCD 3.ADE 4.ABCD 5.AE
四、填空
1、各类
2、顺延
3、民用
4、建筑产品
5、工程建设委托监理合同”、“建设工程委托监理合同标准条件”、“建设工程委托监理合同专用条件
6、协议书通用条款专用条款
五、问答题
1、监理合同文件包括：
（1）“合同”；
（2）监理委托函或中标函；
（3）建设工程委托监理合同标准条件；
（4）建设工程委托监理合同专用条件；
（5）在实施过程中双方共同签署的补充与修正文件。
2、设计合同应包括以下方面的内容：
（1）发包人应提供的文件和资料；
（2）委托任务的工作范围；
（3）设计人交付设计资料的时间（合同工期）
（4）设计费用
（5）发包人应为设计人提供的现场服务（工作条件）
（6）违约责任
（7）合同争议的最终解决方式、（约定仲裁委员会的名称）
3、包括签订合同时已形成的文件和履行过程中构成的两大部分。
订立合同时已形成的文件：1）施工合同协议书；2）中标通知书；3）投标书及其附件；4）施工合同专用条款；5）施工合同通用条款；6）标准、规范及有关技术文件；7）图纸；8）工程量清单；9）工程报价单或预算书。
合同履行过程中，双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件也构成对双方有有约束力的合同文件，将其视为协议书的组成部分。
上述文件的顺序号就是合同的优先解释顺序。