水利水电土建工程施工合同条件
水利水电土建工程施工合同条件(GF-2000-0208)第2版(2000年版)
水利水电土建工程施工合同条件(示范文本GF-2000-0208)中华人民共和国水利部中华人民共和国国家电力公司中华人民共和国国家工商行政管理局二000年二月第一部分通用合同条款一、词语涵义1词语涵义除上下文另有要求者外,合同中下列词语应具有本条所赋予的涵义:1.1有关合同双方和监理人的词语(1)发包人:指专用合同条款中写明的当事人。
(2)承包人:指与发包人正式签署协议书的当事人。
(3)分包人:指本合同中从承包人分包某一部分工程的当事人。
(4)监理人:指专用合同条款中写明的由发包人委托对本合同实施监理的当事人。
1.2有关合同组成文件的词语(1)合同文件(或称合同):指由发包人与承包人签订的为完成本合同规定的各项工作所列入本合同条件第3条的全部文件以及其它在协议书中明确列入的文件。
(2)技术条款:指本合同的技术条款和由监理人作出的或批准的对技术条款的任何修改或补充文件。
(3)图纸:指列入合同的招标图纸和发包人按合同规定向承包人提供的所有图纸(包括配套说明和有关资料)以及列入合同的投标图纸和由承包人提交并经监理人批准的所有图纸(包括配套说明和有关资料)。
(4)施工图纸:指上述第(3)项规定的图纸中由发包人提供或由承包人提交并经监理人批准的直接用于施工的图纸(包括配套说明和有关资料)。
(5)投标文件:指承包人为完成本合同规定的各项工作,在投标时按招标文件的要求向发包人提交的投标报价书、已标价的工程量清单及其它文件。
(6)中标通知书:指发包人正式向承包人授标的通知书。
1.3有关工程和设备的词语(1)工程:指永久工程和临时工程或为二者之一。
(2)永久工程:指按本合同规定应建造的并移交给发包人使用的工程(包括工程设备)。
(3)临时工程:指为完成本合同规定的各项工作所需的各类非永久工程(不包括施工设备)。
(4)主体工程:指专用合同条款中写明的全部永久工程中的主要工程。
(5)单位工程:指专用合同条款中写明的单位工程。
【2020年最新合同】水利水电土建工程施工合同条件(示范)GF-2000-0208
水利水电土建工程施工合同条件GF-2000-0208第2版(2000年版)水利部中华人民共和国国家电力公司国家工商行政管理局第一部分通用合同条款一、词语涵义1词语涵义除上下文另有要求者外,合同中下列词语应具有本条所赋予的涵义:1.1有关合同双方和监理人的词语(1)发包人:指专用合同条款中写明的当事人。
(2)承包人:指与发包人签订本合同协议书的当事人。
(3)分包人:指本合同中从承包人处分包某一部分工程的当事人。
(4)监理人:指专用合同条款中写明的由发包人委托对本合同实施监理的当事人。
1.2有关合同组成文件的词语(1)合同文件(或称合同):指由发包人与承包人签订的为完成本合同规定的各项工作而列入本合同条件第3条的全部文件和图纸,以及其他在协议书中明确列入的文件和图纸。
(2)技术条款:指本合同的技术条款和由监理人作出或批准的对技术条款修改或补充的文件。
(3)图纸:指列入合同的招标图纸和发包人按合同规定向承包人提供的所有图纸(包括配套说明和有关资料),以及列入合同的投标图纸和由承包人提交并经监理人批准的所有图纸(包括配套说明和有关资料)。
(4)施工图纸:指上述第(3)项规定的图纸中由发包人提供或由承包人提交并经监理人批准的直接用于施工的图纸(包括配套说明和有关资料)。
(5)投标文件:指承包人为完成本合同规定的各项工作,在投标时按招标文件的要求向发包人提交的投标报价书、已标价的工程量清单及其他文件。
(6)中标通知书:指发包人正式向中标人授标的通知书。
1.3有关工程和设备的词语(1)工程:指永久工程和临时工程或为二者之一。
(2)永久工程:指按本合同规定应建造的并移交给发包人使用的工程(包括工程设备)。
(3)临时工程:指为完成本合同规定的各项工作所需的各类非永久工程(不包括施工设备)。
(4)主体工程:指专用合同条款中写明的全部永久工程中的主要工程。
(5)单位工程:指专用合同条款中写明的单位工程。
(6)工程设备:指构成或计划构成永久工程一部分的机电设备、金属结构设备、仪器装置及其他类似的设备和装置。
水利水电土建工程施工合同条件示范文本GF_2000_0208范本
第一部分通用条款一、词语涵义1 词语涵义除上下文另有要求者外,合同中下列词语应具有本条所赋予的涵义:1.1 有关合同双方和监理人的词语(1)发包人:指专用合同条款中写明的当事人。
(2)承包人:指与发包人正式签署协议书的当事人。
(3)分包人:指本合同中从承包人分包某一部分工程的当事人。
(4)监理人:指专用合同条款中写明的由发包人委托对本合同实施监理的当事人。
1.2 有关合同组成文件的词语(1)合同文件(或称合同):指由发包人与承包人签订的为完成本合同规定的各项工作所列入本合同条件第3条的全部文件以及其它在协议书中明确列入的文件。
(2)技术条款:指本合同的技术条款和由监理人作出的或批准的对技术条款的任何修改或补充文件。
(3)图纸:指列入合同的招标图纸和发包人按合同规定向承包人提供的所有图纸(包括配套说明和有关资料)以及列入合同的投标图纸和由承包人提交并经监理人批准的所有图纸(包括配套说明和有关资料)。
(4)施工图纸:指上述第(3)项规定的图纸中由发包人提供或由承包人提交并经监理人批准的直接用于施工的图纸(包括配套说明和有关资料)。
(5)投标文件:指承包人为完成本合同规定的各项工作,在投标时按招标文件的要求向发包人提交的投标报价书、已标价的工程量清单及其它文件。
(6)中标通知书:指发包人正式向承包人授标的通知书。
1.3 有关工程和设备的词语(1)工程:指永久工程和临时工程或为二者之一。
(2)永久工程:指按本合同规定应建造的并移交给发包人使用的工程(包括工程设备)。
(3)临时工程:指为完成本合同规定的各项工作所需的各类非永久工程(不包括施工设备)。
(4)主体工程:指专用合同条款中写明的全部永久工程中的主要工程。
(5)单位工程:指专用合同条款中写明的单位工程。
(6)工程设备:指构成或计划构成永久工程一部分的机电设备、金属结构设备、仪器装置及其它类似的设备和装置。
(7)施工设备:指为完成本合同规定的各项工作所需的全部用于施工的设备、器具和其他物品不包括临时工程和材料。
水利水电土建工程施工合同条件
水利水电土建工程施工合同条件一、合同当事人1. 甲方:____________(详细填写甲方的姓名或名称及住所)2. 乙方:____________(详细填写乙方的姓名或名称及住所)二、合同标的本合同的标的为水利水电土建工程施工,具体工程内容和范围详见工程图纸和技术规范。
三、数量和质量1. 工程数量:根据工程图纸和设计要求确定。
2. 工程质量:按照国家标准和相关规范进行施工,保证工程质量符合设计要求和合同约定。
四、价款或报酬1. 价款总额:(详细填写工程总价款或报酬金额)。
2. 付款方式:(详细描述付款方式,如分期付款、阶段付款等)。
3. 发票要求:甲方在收到乙方提供的发票后,应及时核对并予以确认。
五、履行期限1. 工期:根据工程规模和复杂程度确定工期,双方共同商定具体工期。
2. 履行期限延期:如因不可抗力等原因导致工期延长,应及时通知对方并商议解决办法。
六、地点和方式1. 工程施工地点:(详细填写工程施工地点)。
2. 施工方式:根据工程性质和具体要求,双方共同商定施工方式。
七、违约责任1. 甲方违约责任:如甲方未按合同约定支付价款或提供必要的协助,乙方有权要求甲方承担相应违约责任。
2. 乙方违约责任:如乙方未按合同约定完成工程或工程质量不符合要求,甲方有权要求乙方承担相应违约责任。
八、争议解决双方在履行合同过程中发生的争议,应首先通过友好协商解决;如协商不成,任何一方均有权向合同签订地的人民法院提起诉讼。
九、其他约定1. 合同的签订、履行、修改和解除等事项,应符合国家法律法规的规定。
2. 双方应遵守社会公德,诚信履约,共同维护水利水电土建工程建设的良好环境。
3. 合同自双方签字(或盖章)之日起生效,有效期至工程验收合格之日止。
4. 本合同一式两份,甲、乙双方各执一份,具有同等法律效力。
甲方(盖章):____________乙方(盖章):____________签订日期:____________。
水利水电土建工程施工合同条件(示范文本GF--2013--0208)
水利水电土建工程施工合同条件(示范文本GF--2013--0208)第一部分通用条款一、词语涵义1词语涵义除上下文另有要求者外,合同中下列词语应具有本条所赋予的涵义:1.1有关合同双方和监理人的词语(1)发包人:指专用合同条款中写明的当事人。
(2)承包人:指与发包人正式签署协议书的当事人。
(3)分包人:指本合同中从承包人分包某一部分工程的当事人。
(4)监理人:指专用合同条款中写明的由发包人委托对本合同实施监理的当事人。
1.2有关合同组成文件的词语(1)合同文件(或称合同):指由发包人与承包人签订的为完成本合同规定的各项工作所列入本合同条件第3条的全部文件以及其它在协议书中明确列入的文件。
(2)技术条款:指本合同的技术条款和由监理人作出的或批准的对技术条款的任何修改或补充文件。
(3)图纸:指列入合同的招标图纸和发包人按合同规定向承包人提供的所有图纸(包括配套说明和有关资料)以及列入合同的投标图纸和由承包人提交并经监理人批准的所有图纸(包括配套说明和有关资料)。
(4)施工图纸:指上述第(3)项规定的图纸中由发包人提供或由承包人提交并经监理人批准的直接用于施工的图纸(包括配套说明和有关资料)。
(5)投标文件:指承包人为完成本合同规定的各项工作,在投标时按招标文件的要求向发包人提交的投标报价书、已标价的工程量清单及其它文件。
(6)中标通知书:指发包人正式向承包人授标的通知书。
1.3有关工程和设备的词语(1)工程:指永久工程和临时工程或为二者之一。
(2)永久工程:指按本合同规定应建造的并移交给发包人使用的工程(包括工程设备)。
(3)临时工程:指为完成本合同规定的各项工作所需的各类非永久工程(不包括施工设备)。
(4)主体工程:指专用合同条款中写明的全部永久工程中的主要工程。
(5)单位工程:指专用合同条款中写明的单位工程。
(6)工程设备:指构成或计划构成永久工程一部分的机电设备、金属结构设备、仪器装置及其它类似的设备和装置。
水利水电工程施工合同和招标文件示范文本
水利水电工程施工合同和招标文件示范文本水利水电工程施工合同和招标文件示范文本篇一:水利水电工程施工合同和招标文件示范文本【题目】水利水电土建工程施工合同条件(示范文本)【颁布单位】水利部中华人民共和国国家电力公司国家工商行政管理局【发文编号】GF—2000—0208第一部分通用合同条款一、词语涵义1词语涵义除上下文另有要求者外,合同中下列词语应具有本条所赋予的涵义:1.1有关合同双方和监理人的词语(1)发包人:指专用合同条款中写明的当事人。
(2)承包人:指与发包人签订本合同协议书的当事人。
(3)分包人:指本合同中从承包人处分包某一部分工程的当事人。
(4)监理人:指专用合同条款中写明的由发包人委托对本合同实施监理的当事人。
1.2有关合同组成文件的词语(1)合同文件(或称合同):指由发包人与承包人签订的为完成本合同规定的各项工作而列入本合同条件第3条的全部文件和图纸,以及其他在协议书中明确列入的文件和图纸。
(2)技术条款:指本合同的技术条款和由监理人作出或批准的对技术条款修改或补充的文件。
(3)图纸:指列入合同的招标图纸和发包人按合同规定向承包人提供的所有图纸(包括配套说明和有关资料),以及列入合同的投标图纸和由承包人提交并经监理人批准的所有图纸(包括配套说明和有关资料)。
(4)施工图纸:指上述第(3)项规定的图纸中由发包人提供或由承包人提交并经监理人批准的直接用于施工的图纸(包括配套说明和有关资料)。
(5)投标文件:指承包人为完成本合同规定的各项工作,在投标时按招标文件的要求向发包人提交的投标报价书、已标价的工程量清单及其他文件。
(6)中标通知书:指发包人正式向中标人授标的通知书。
1.3有关工程和设备的词语(1)工程:指永久工程和临时工程或为二者之一。
(2)永久工程:指按本合同规定应建造的并移交给发包人使用的工程(包括工程设备)。
(3)临时工程:指为完成本合同规定的各项工作所需的各类非永久工程(不包括施工设备)。
《水利水电土建工程施工合同条件》(GF-2000-0208)
GF-2000-0208水利水电土建工程施工合同条件第一部分通用条款一、词语涵义1词语涵义除上下文另有要求者外,合同中下列词语应具有本条所赋予的涵义:1.1有关合同双方和监理人的词语(1)发包人:指专用合同条款中写明的当事人。
(2)承包人:指与发包人正式签署协议书的当事人。
(3)分包人:指本合同中从承包人分包某一部分工程的当事人。
(4)监理人:指专用合同条款中写明的由发包人委托对本合同实施监理的当事人。
1.2有关合同组成文件的词语(1)合同文件(或称合同):指由发包人与承包人签订的为完成本合同规定的各项工作所列入本合同条件第3条的全部文件以及其它在协议书中明确列入的文件。
(2)技术条款:指本合同的技术条款和由监理人作出的或批准的对技术条款的任何修改或补充文件。
(3)图纸:指列入合同的招标图纸和发包人按合同规定向承包人提供的所有图纸(包括配套说明和有关资料)以及列入合同的投标图纸和由承包人提交并经监理人批准的所有图纸(包括配套说明和有关资料)。
(4)施工图纸:指上述第(3)项规定的图纸中由发包人提供或由承包人提交并经监理人批准的直接用于施工的图纸(包括配套说明和有关资料)。
(5)投标文件:指承包人为完成本合同规定的各项工作,在投标时按招标文件的要求向发包人提交的投标报价书、已标价的工程量清单及其它文件。
(6)中标通知书:指发包人正式向承包人授标的通知书。
1.3有关工程和设备的词语(1)工程:指永久工程和临时工程或为二者之一。
(2)永久工程:指按本合同规定应建造的并移交给发包人使用的工程(包括工程设备)。
(3)临时工程:指为完成本合同规定的各项工作所需的各类非永久工程(不包括施工设备)。
(4)主体工程:指专用合同条款中写明的全部永久工程中的主要工程。
(5)单位工程:指专用合同条款中写明的单位工程。
(6)工程设备:指构成或计划构成永久工程一部分的机电设备、金属结构设备、仪器装置及其它类似的设备和装置。
水利水电土建工程施工合同条件
水利水电土建工程施工合同条件
水利水电土建工程施工合同的条件通常包括以下几个方面:
1. 合同的主体:明确合同的双方当事人,即施工方和业主方的名称、地址、联系方式等。
2. 工程范围和工期:明确工程的具体范围,包括设计要求、建设标准、工程量和工作
内容等。
同时,确定工程的开始日期和完成日期,以及每个阶段的工期要求。
3. 价格和支付方式:约定工程合同总价款和支付方式。
价格可以根据工程量进行调整,比如按照实际工程量进行结算。
4. 施工条件和要求:包括施工方必须满足的条件和要求,例如具备相应的资质、技术
人员的配备、施工设备的准备等。
5. 质量保证:约定工程质量标准和验收标准,明确施工方必须保证工程达到一定的质
量要求,并承担相应的质量保修责任。
6. 变更和索赔:约定变更合同的程序和条件,以及索赔的程序和条件,包括索赔金额
的计算方法等。
7. 安全和责任:约定施工方必须遵守的安全规定和责任,包括现场安全措施的落实、
劳动保险的投保等。
8. 管理和监督:规定工程的管理和监督责任,包括业主方的监督职责、施工方的合作
义务等。
9. 解决争议的方式:约定合同争议解决的方式,可以选择仲裁、诉讼或其他方式。
10. 合同的生效和终止:明确合同的生效条件和终止条件,包括合同签订后的履行和解除合同的程序要求等。
以上是一般情况下水利水电土建工程施工合同的条件,具体合同的内容还需根据实际情况进行适当的调整和补充。
水利水电土建工程施工合同条件(示范文本GF--2000--0208)
编号:_______________ 本资料为word版本,可以直接编辑和打印,感谢您的下载水利水电土建工程施工合同条件(示范文本GF--2000--0208)甲方:___________________乙方:___________________日期:___________________第一部分通用条款一、词语涵义1词语涵义除上下文另有要求者外,合同中下列词语应具有本条所赋予的涵义11有关合同双方和监理人的词语1发包人指专用合同条款中写明的当事人。
2承包人指与发包人正式签署协议书的当事人。
3分包人指本合同中从承包人分包某一部分工程的当事人。
4监理人指专用合同条款中写明的由发包人委托对本合同实施监理的当事人。
12有关合同组成文件的词语1合同文件或称合同指由发包人与承包人签订的为完成本合同规定的各项工作所列入本合同条件第3条的全部文件以及其它在协议书中明确列入的文件。
2技术条款指本合同的技术条款和由监理人作出的或批准的对技术条款的任何修改或补充文件。
3图纸指列入合同的招标图纸和发包人按合同规定向承包人提供的所有图纸包括配套说明和有关资料以及列入合同的投标图纸和由承包人提交并经监理人批准的所有图纸包括配套说明和有关资料。
4施工图纸指上述第3项规定的图纸中由发包人提供或由承包人提交并经监理人批准的直接用于施工的图纸包括配套说明和有关资料。
5投标文件指承包人为完成本合同规定的各项工作,在投标时按招标文件的要求向发包人提交的投标报价书、已标价的工程量清单及其它文件。
6中标通知书指发包人正式向承包人授标的通知书。
13有关工程和设备的词语1工程指永久工程和临时工程或为二者之一。
2永久工程指按本合同规定应建造的并移交给发包人使用的工程包括工程设备。
3临时工程指为完成本合同规定的各项工作所需的各类非永久工程不包括施工设备。
4主体工程指专用合同条款中写明的全部永久工程中的主要工程。
5单位工程指专用合同条款中写明的单位工程。
水利水电土建工程施工合同条件
水利水电土建工程施工合同条件中华人民共和国水利部中华人民共和国国家电力公司中华人民共和国国家工商行政管理局XX年二月第一部分通用合同条款一、词语涵义1词语涵义除上下文另有要求者外,合同中下列词语应具有本条所赋予的涵义:1.1有关合同双方和监理人的词语(1)发包人:指专用合同条款中写明的当事人。
(2)承包人:指与发包人正式签署协议书的当事人。
(3)分包人:指本合同中从承包人分包某一部分工程的当事人。
(4)监理人:指专用合同条款中写明的由发包人委托对本合同施行监理的当事人。
1.2有关合同组成文件的词语(1)合同文件(或称合同):指由发包人与承包人签订的为完成本合同手册的各项工作所列入本合同条件第3条的全部文件以及其它在协议书中明确列入的文件。
(2)技术条款:指本合同的技术条款和由监理人作出的或批准的对技术条款的任何修改或补充文件。
(3)图纸:指列入合同的招标图纸和发包人按合同手册向承包人提供的所有图纸(包括配套说明和有关资料)以及列入合同的投标图纸和由承包人提交并经监理人批准的所有图纸(包括配套说明和有关资料)。
(4)施工图纸:指上述第(3)项手册的图纸中由发包人提供或由承包人提交并经监理人批准的直接用于施工的图纸(包括配套说明和有关资料)。
(5)投标文件:指承包人为完成本合同手册的各项工作,在投标时按招标文件的要求向发包人提交的投标报价书、已标价的工程量清单及其它文件。
(6)中标通知书:指发包人正式向承包人授标的通知书。
1.3有关工程和设备的词语(1)工程:指永久工程和临时工程或为二者之一。
(2)永久工程:指按本合同手册应建造的并移交给发包人使用的工程(包括工程设备)。
(3)临时工程:指为完成本合同手册的各项工作所需的各类非永久工程(不包括施工设备)。
(4)主体工程:指专用合同条款中写明的全部永久工程中的主要工程。
(5)单位工程:指专用合同条款中写明的单位工程。
(6)工程设备:指构成或计划构成永久工程一部分的机电设备、金属构造设备、仪器装置及其它类似的设备和装置。
水利水电土建工程施工合同条件3篇
水利水电土建工程施工合同条件3篇篇1水利水电土建工程施工合同条件水利水电土建工程施工合同是水利水电领域的重要文书,承包方在签订施工合同时必须认真遵守相关条款,确保工程施工的顺利进行。
下面将从合同的订立、履行、违约等方面详细介绍水利水电土建工程施工合同条件。
一、合同的订立1. 合同主体:水利水电土建工程施工合同的主体一般包括承包方和发包方,承包方通常是工程承建单位或者总承包商,发包方则是工程业主或者委托人。
2. 合同内容:合同内容应包括工程名称、工程地点、工程的主要内容和范围、工程的技术要求、质量标准、进度要求、工程造价、支付方式、保修期等具体条款。
3. 合同签订:合同应当由双方当事人签字盖章,签订后需在法定时间内报送相关主管部门备案,并根据合同的具体要求办理相关手续。
二、合同的履行1. 工程进度:承包方应按照合同规定的进度要求,合理安排施工计划,保证工程按时交付使用。
2. 质量标准:承包方应按照合同规定的技术要求和质量标准进行施工,严格把关工程的质量,确保工程达到相关标准。
3. 安全管理:承包方应加强现场安全管理,遵守相关安全规定,确保工程施工过程中不发生安全事故。
4. 现场卫生:承包方应做好现场卫生管理,保持施工现场的整洁和环境的整治,确保工程环境卫生。
5. 现场秩序:承包方应维护施工现场的秩序,遵守相关法律法规和规章制度,确保施工现场的秩序。
6. 现场人员:承包方应合理安排施工人员和管理人员,确保施工的顺利进行,保障工程的顺利完成。
三、合同的违约1. 不履行义务:如果承包方未按照合同规定的要求履行施工义务,造成工程质量问题或者进度延误等情况,发包方有权要求承包方修正,并承担相应的责任。
2. 违法违规:如果承包方在施工过程中违法违规,造成重大安全事故或者造成损失,发包方有权解除合同,并追究承包方的法律责任。
3. 无理拒绝:如果承包方在合同履行过程中无理拒绝履行合同义务,或者严重影响工程进度和质量,发包方有权要求承包方承担相应的违约责任。
水利水电土建工程施工合同条件
水利水电土建工程施工合同条件水利水电土建工程施工合同是指由甲方委托乙方承担水利水电土建工程施工任务,并约定双方权利义务及工程施工的条件、进度、质量和支付方式的合同。
下面将按照一般合同的结构,介绍水利水电土建工程施工合同的条件。
一、合同主体水利水电土建工程施工合同的主体为甲方和乙方,甲方是业主或委托方,乙方为承包商或施工方。
甲乙双方在合同中需要明确各自的名称、住所、法定代表人及联系方式。
二、合同目的合同目的是明确甲方委托乙方承担水利水电土建工程施工任务,并约定工程实施的范围、内容和要求。
合同中应详细描述工程的位置、规模、工期、价格、支付方式等。
三、合同价款及支付方式1. 合同价款:合同中应详细约定工程的总价款,包括施工工程费、备品备件费、材料费、设备费、安全费、保险费等。
合同价款可以分期支付,也可以根据工程进度进行挂账支付。
2. 支付方式:合同中应明确支付方式,可以是一次性支付、分期付款、挂账支付等。
同时应确定支付时间、款项转账方式、发票开具等事项。
四、工程进度及质量要求1. 工程进度:合同中应明确工程的起止时间、工期、工期延长审核标准、工期索赔等。
同时需要约定双方在工程变更、勘察设计变更、施工方案变更等情况下对工期的调整。
2. 工程质量:合同中应载明工程质量要求及相关标准,包括工程质量等级、施工工艺、建设标准、工程验收等。
同时明确工程中可能出现的质量问题及处理方式,如工程质量不达标的赔偿责任。
五、工程变更及索赔1. 工程变更:合同中应明确工程变更的范围、程序、原因及责任。
工程变更可由甲方提出,也可以由乙方提出,双方需协商确定变更后的工程价款、工程进度等事项。
2. 索赔:合同中应约定索赔的程序、要求、限期及相关责任。
工程施工中,如因甲方原因导致工程变更或施工延误,乙方可提出索赔;如因乙方原因导致工程延误或降低工程质量,甲方可提出索赔。
六、施工安全及保险1. 施工安全:合同中应载明施工安全管理要求,包括技术措施、防护设施、作业规程、作业人员培训等。
水利水电土建施工合同条件GF-2000-0208
水利水电土建工程施工合同条件GF-2000-0208第 2 版(2000 版)目录第一部分通用合同条款一、词语涵义 (1)1词语涵义 (1)1.1有关合同双方和监理人的词语 (1)1.2有关合同组成文件的词语 (1)1.3有关工程和设备的词语 (2)1.4有关工期的词语 (2)1.5有关合同价格和费用的词语 (2)1.6其它词语 (2)二、合同文件 (3)2语言文字和法律 (3)2.1 语言文字 (3)2.2 法律、法规和规章 (3)3 合同文件的优先顺序 (3)三、双方的一般义务和责任 (3)4发包人的一般义务和责任 (3)4.1 遵守法律、法规和规章 (3)4.2 发布开工通知 (3)4.3 安排监理人及时进点实施监理 (4)4.4 提供施工用地 (4)4.5 提供部分施工准备工程 (4)4.6 提供测量基准 (4)4.7 办理保险 (4)4.8 提供已有的水文和地质勘探资料 (4)4.9 及时提供图纸 (4)4.10 支付合同价款 (4)4.11 统一管理工程的文明施工 (4)4.12 治安保卫和施工安全 (5)4.13 环境保护 (5)4.14 组织工程验收 (5)4.15 其它一般义务和责任 (5)5承包人的一般义务和责任 (5)5.1遵守法律、法规和规章 (5)5.2提交履约担保证件 (5)5.3及时进点施工 (5)5.4执行监理人的指示,按时完成各项承包工作 (5)5.5提交施工组织设计、施工措施计划和部分施工图纸 (5)5.6办理保险 (6)5.7文明施工 (6)5.8保证工程质量 (6)5.9保证工程施工和人员的安全 (6)5.10 环境保护 (6)5.11 避免施工对公众利益的损害 (6)5.12 为其他人提供方便 (6)5.13 程维护和保修 (6)5.14 完工清场和撤离 (7)5.15 其它一般义务和责任 (7)四、履约担保 (7)6履约担保 (7)6.1 履约担保证件 (7)6.2 履约担保证件的有效期 (7)五、监理人和总监理工程师 (7)7监理人和总监理工程师 (7)7.1监理人的职责和权利 (7)7.2总监理工程师 (8)7.3监理人员 (8)7.4监理人的指 (8)7.5监理人应公正地履行职责 (8)六、联络 (9)8联络 (9)8.l 联络以书面形式为准 (9)8.2 来往函件的发出和答复 (9)七、图纸 (9)9图纸 (9)9.1招标图纸和投标图纸 (9)9.2施工图纸 (9)9.3施工图纸的修改 (10)9.4图纸的保管 (10)9.5图纸的保密 (10)八、转让和分包 (10)10转让 (10)11分包 (11)11.1 工程分包应经批准 (11)11.2 发包人指定分包人 (11)九、承包人的人员及其管理 (12)12承包人的人员 (12)12.1 承包人的职员和工人 (12)12.2 承包人项目经理 (12)13承包人人员的管理 (13)13.l 承包人人员的安排 (13)13.2 提交管理机构和人员情况报告 (13)13.3 承包人人员的上岗资格 (13)13.4 监理人有权要求撤换承包人的人员 (13)13.5 保障承包人人员的合法权益 (13)十材料和设备 (14)14材料和工程设备的提供 (14)14.1 承包人提供的材料和工程设备 (14)14.2 发包人提供的工程设备 (14)15 承包人材料和设备的管理 (15)15.1 承包人设备应及时进入工地 (15)15.2 承包人的材料和设备专用于本合同工程 (15)15.3 承包人旧施工设备的管理 (15)15.4 承包人租用的施工设备 (15)15.5 监理人有权要求承包人增加和更换施工设备 (16)十一、交通运输 (16)16交通压输 (16)16.1 场内施工道路 (16)16.2 场外公共交通 (16)16.3 超大件和超重件的运输 (17)16.4 道路和桥梁的损坏责任 (17)16.5 水路运输 (17)十二、工程进度 (17)17进度计划 (17)17.l 合同进度计划 (17)17.2 修订进度计划 (17)17.3 单位工程(或部分工程)进度计划 (18)17.4 提交资金流估算表 (18)18工程开工和完工 (18)18.1 开工通知 (18)18.2 发包人延误开工 (18)18.3 承包人延误进占 (18)18.4 完工日期 (19)19暂停施工 (19)19.1 承包人暂停施工的责任 (113)19.2 发包人暂停施工的责任 (113)19.3 监理人的暂停施工指示 (114)19.4 暂停施工后的复工 (114)19.5 暂停施工持续 56 天以上... (115)20工期延误 (115)20.1 发包人的工期延误 (116)20.2 承包人要求延长工期的处理 (116)20.3 承包人的工期延误 (117)21工期提取 (118)21.1 承包人提前工期 (118)21.2 发包人要求提前工期 (118)十三、工程质量 (119)22质量检查的职责和权力 (119)22.1 承包人的质量管理 (119)22.2 承包人的质量检查职责 (119)22.3 监理人的质量检查权力 (120)23材料和工程设备的检查和检验 (120)23.1 材料和工程设备的检验和交货验收 (120)23.2 监理人进行检查和检验 (121)23.3 未按规定进行检查和检验 (122)23.4 不合格的材料和工程设备 (122)23.5 额外检验和重新检验 (123)23.6 承包人不进行检查和检验的补救办法 (123)24现场试验 (124)24.1 现场材料试验 (124)24.2 现场工艺试验 (124)25隐蔽工程和工程的隐蔽部位 (125)25.1 覆盖前的检查 (125)25.2 监理人未到场检查 (26)25.3 重新检查 (26)25.4 承包人私自覆盖 (26)26不合格的工程、材料和工程设备的处理 (26)26.l 禁止使用不合格的材料和工程设备 (26)26.2 不合格的工程、材料和工程设备的处理 (26)27测量放线 (27)27.1 施工控制网 (27)27.2 施工测量 (27)27.3 监理人使用施工控制网 (27)28补充地质勘探 (27)十四、文明施工 (28)29文明施工 (28)29.1 治安保卫 (28)29.2 施工安全 (28)30环境保护 (29)30.l 环境保护责任 (29)30.2 采取合理的措施保护环境 (29)十五、计量与支付 (30)31计量 (30)31.1 工程量 (30)31.2 完成工程量的计量 (30)31.3 计量方法 (30)31.4 计量单位 (31)31.5 总价承包项目的分解 (31)32预付款 (31)32.1 工程预付款 (31)32.2 工程材料预付款 (32)33工程进度付款一 (32)33.1 月进度付款申请单 (32)33.2 月进度付款证书 (33)33.3 工程进度付款的修正和更改 (33)33.4 支付时间 (33)33.5 总价承包项目的支付 (33)34保留金 (33)35完工结算 (34)35.1 完工付款申请单 (34)35.2 完工付款证书及支付时间 (34)36最终结清 (34)36.1 最终付款申请单 (34)36.2 结清单 (35)36.3 最终付款证书和支付时间 (35)十六、价格调整 (35)37物价波动引起的价格调整 (35)37.l 价格调整的差额计算 (35)37.2 暂时确定调整差额 (36)37.3 权重的调整 (36)37.4 其它的调价因素 (37)37.5 承包人工期延误后的价格调整 (37)38 法规更改引起的价格调整 (37)十七、变更 (37)39变更 (37)39.1 变更的范围和内容 (37)39.2 变更的处理原则 (38)39.3 变更指示 (38)39.4 变更的报价 (39)39.5 变更决定 (39)39.6 变更影响本项目和其它项目的单价或合价 (40)39.7 合同价格增减超过 15% (40)39.8 承包人原因引起的变更 (40)40备用金 (41)40.1 备用金的定义 (41)40.2 备用金的使用 (41)40.3 提供凭证 (41)十八、违约和索赔 (42)41承包人违约 (42)41.l 承包人违约 (42)41.2 对承包人违约发出警告 (42)41.3 责令承包人停工整顿 (42)41.4 承包人违约解除合同 (43)41.5 解除合同后的估价 (43)41.6 解除合同后的付款 (43)41.7 协议利益的转让 (44)41.8 紧急情况下无能力或不愿进行抢救 (44)42反包人违约 (44)42.1 反包人违约 (44)42.2 承包人有权暂停施工 (44)42.3 发包人违约解除合同 (45)42.4 解除合同后的付款 (45)43索赔 (46)43.1 索赔的提出 (46)43.2 索赔的处理 (46)43.3 提出索赔的期限 (47)十九、争议的解决 (47)44争以评审 (47)44.1 争议的提出 (47)44.2 争议评审组 (47)44.3 争议的评审— (47)46仲裁或诉讼 (48)46.1 仲裁 (48)46.2 诉讼 (49)二十、风险和保险 (49)47 工程风险 (49)47.1发包人的风险 (49)47.2承包人的风险 (49)47.3风险责任的转移 (50)47.4不可抗力解除合同 (50)48工程保险和风险损失的补偿 (50)48.1工程和施工设备的保险 (50)48.2损失和损坏的费用补偿 (50)49 人员的工伤事故 (51)49.1人员工伤事故的责任 (51)49.2人员工伤事故的赔偿 (51)49.3人员工伤事故的保险 (51)50人身和财产的损失 (52)50.1发包人的责任 (52)50.2承包人的责任 (52)50.3发包人和承包人的共同责任 (52)50.4第三者责任险(包括发包人的财产) (52)51对各项保险的要求 (53)5l.1保险凭证和条件 (53)5l.2保险单条件的变动 (53)5l.3未按规定投保的补救 (53)51.4遵守保险单规定的条件 (53)二十一、完工与保修 (53)52完工验收 (53)52.1 完工验收申请报告 (53)52.2 完工资料 (53)52.3 工程完工的验收 (54)52.4 单位工程验收 (54)52.5 部分工程验收 (55)52 6 施工期运行 (55)52.7 发包人不及时验收 (55)53 工程保修 (56)53.1 保修期 (56)53.2 保修责任 (56)53.3 保修责任终止证书 (56)54完工清场及撤离 (56)54.1 完工清场 (56)54.2 施工队伍的撤离 (57)二十二、其它 (57)55纳税 (57)56严禁贿赂 (57)57化石和文物 (58)58专利技术 (58)59承包人的合理化建议 (58)60合同生效和终止 (59)60.1 合同生效 (59)60.2 合同终止 (59)第二部分专用合同条款前言 (60)1词语涵义.................................................................. 60 1.1 有关合同双方和监理单位的词语 (60)1.2 有关工程和设备的词语 (60)3合同文件的优先顺序 (60)4 发包人的一般义务和责任 (61)4.4 提供施工用地 (61)4.15 其它一般义务和责任 (61)5 承包人的一般义务和责任 (61)5.15 其它一般义务和责任 (61)6 履的担保 (61)6.1 履约担保证件 (61)6.2 履约担保证件的有效期 (61)7 监理人和总监理工程师 (62)7.l 监理人的职责和权力 (62)11 分包 (62)11.l 工程分包应经批准 (62)l1.2 发包人指定分包人 (63)14 材料和工程设备的提供 (63)14.2 发包人提供的工程设备 (63)14.3 发包人指定供应来源的材料和工程设备 (63)15 承包人材料和设备的管理 (64)15.4 承包人租用的施工设备 (64)17 进度计划 (64)17.4 提交资金流估算表 (64)18 工程开工和完工 (65)18.1 开工通知............................................................ 6O 18.4 完工日期 (65)20 工期延误 (65)20.3 承包人的工期延误 (65)21 工期提前 (65)21.1 承包人提前工期 (66)23 材料和工程设备的检查和检验 (66)23.l 材料和工程设备的检验和交货验收 (66)29文明施工 (66)29.2 施工安全 (66)32预付款 (66)32.1 程预付款 (66)32.2 工程的材料预付款 (66)33工程进度付款 (67)33.4 支付时问 (67)34保留金 (67)37物价波动引起的价格调整 (67)37.4 其它的调价因素 (67)39变更 (67)39.1 变更的范围和内容 (67)39.3 变更指示 (67)47工程风险 (67)47.1 发包人的风险 (67)48工程保险和风险损失的补偿 (68)48.1 工程和施工设备的保险 (68)50人身和财产的损失 (68)50.4 第三者责任险(包括发包人的财产) (68)51对各项保险的要求 (68)51.1 保险凭证和条件 (68)51.2 保险单条件的变动 (68)51.3 未按规定投保的补救 (68)53工程保修 (69)53.1 保修期 (69)53.4 疏浚工程无保修责任 (69)60 合同生效和终止 (69)60.1 合同主效 (69)61保密 (69)62联营体各成员承担连带责任 (69)第一部分第一部分通用合同条款一、词语涵义1 词语涵义除上下文另有要求者外,合同中下列词语应具有本条所赋子的涵义:1.1 有关合同双方和监理人的词语(1)发包人:指专用合同条款中写明的当事人。
水利水电土建工程施工合同条件
水利水电土建工程施工合同条件1. 合同双方本合同由甲方(施工方)和乙方(业主方)共同签订。
双方同意遵守以下合同条件,以确保工程施工的顺利进行。
2. 工程概述本工程为水利水电土建工程,包括但不限于以下内容:水库、水渠、水泵站、堤防、水电站等。
具体工程范围、规格和设计要求将在合同附件中详细说明。
3. 工程进度和施工期限3.1 工程进度甲方应根据合同约定的工程进度表,按时完成工程各个阶段的施工任务。
乙方有权对甲方的进度进行监督和检查,甲方应积极配合并提供相应的工程进展报告。
3.2 施工期限本工程的总施工期限为□个工作日,其中各个施工阶段的详细施工期限将在合同附件中明确规定。
4. 价款和付款条件4.1 价款根据工程的施工范围和规模,乙方应向甲方支付约定金额作为工程价款。
4.2 付款条件付款条件将根据工程的完成情况划分为若干阶段,请参照合同附件中的付款计划表进行支付。
甲方在收到乙方支付的款项后,应向乙方提供相应的付款证明和发票。
5. 变更和索赔5.1 变更如乙方在工程施工过程中需要对工程范围、设计要求、材料等方面进行变更,应及时与甲方协商并签订变更协议。
双方在变更协议中约定必要的调整措施和补偿办法。
5.2 索赔对于因乙方原因导致的工程延期、额外费用等问题,甲方有权向乙方提出索赔。
乙方应认真审查并根据实际情况给予合理的赔偿。
6. 质量保证与验收6.1 质量保证甲方承诺按照国家相关标准和工程设计要求进行施工,确保工程质量达到约定标准。
6.2 验收工程完成后,乙方将组织专业人员进行验收。
甲方应确保工程完好,达到验收标准。
如需修复或补救,甲方应在验收后的合理期限内完成,并达到乙方的要求。
7. 违约责任7.1 甲方违约如果甲方未按合同约定的时间完成工程,或者工程质量不符合要求,乙方有权要求甲方承担相应的赔偿责任,并有权解除合同。
7.2 乙方违约如果乙方未按合同约定支付价款,或者未按时提供必要的相关文件和许可证明,甲方有权要求乙方承担相应的赔偿责任,并有权解除合同。
水利水电土建工程施工合同条件示范文本GF--2000--0208
水利水电土建工程施工合同条件示范文本GF--2000--0208第一部分通用条款一、词语涵义1.词语涵义除上下文另有要求者外,合同中下列词语应具有本条所赋予的涵义:1.1有关合同双方和监理人的词语(1)发包人:指专用合同条款中写明的当事人。
(2)承包人:指与发包人正式签署协议书的当事人。
(3)分包人:指本合同中从承包人分包某一部分工程的当事人。
(4)监理人:指专用合同条款中写明的由发包人委托对本合同实施监理的当事人。
1.2有关合同组成文件的词语(1)合同文件(或称合同):指由发包人与承包人签订的为完成本合同规定的各项工作所列入本合同条件第3条的全部文件以及其它在协议书中明确列入的文件。
(2)技术条款:指本合同的技术条款和由监理人作出的或批准的对技术条款的任何修改或补充文件。
(3)图纸:指列入合同的招标图纸和发包人按合同规定向承包人提供的所有图纸(包括配套说明和有关资料)以及列入合同的投标图纸和由承包人提交并经监理人批准的所有图纸(包括配套说明和有关资料)。
(4)施工图纸:指上述第(3)项规定的图纸中由发包人提供或由承包人提交并经监理人批准的直接用于施工的图纸(包括配套说明和有关资料)。
(5)投标文件:指承包人为完成本合同规定的各项工作,在投标时按招标文件的要求向发包人提交的投标报价书、已标价的工程量清单及其它文件。
(6)中标通知书:指发包人正式向承包人授标的通知书。
1.3有关工程和设备的词语(1)工程:指永久工程和临时工程或为二者之一。
(2)永久工程:指按本合同规定应建造的并移交给发包人使用的工程(包括工程设备)。
(3)临时工程:指为完成本合同规定的各项工作所需的各类非永久工程(不包括施工设备)。
(4)主体工程:指专用合同条款中写明的全部永久工程中的主要工程。
(5)单位工程:指专用合同条款中写明的单位工程。
(6)工程设备:指构成或计划构成永久工程一部分的机电设备、金属结构设备、仪器装置及其它类似的设备和装置。
水利水电土建工程施工合同条件
4.1合同总价为人民币(大写):____元整(小写):¥____元。
4.2合同价格包括但不限于:人工费、材料费、机械使用费、管理费、利润、税金等。
4.3合同价格调整:若因政策性调整、市场行情变化等原因导致合同价格变动,甲乙双方协商解决。
五、支付方式
5.1工程进度款:乙方按照工程进度向甲方申请支付工程进度款,甲方在收到申请后15个工作日内支付。
2.2乙方应按照甲方提供的施工图纸、技术规范及工程量清单完成合同范围内的全部施工内容。
2.3未经甲方书面同意,乙方不得擅自变更合同范围。
三、合同工期
3.1合同总工期为____个月,自合同签订之日起计算。
3.2乙方应按照合同约定的工期完成工程,并确保工程按期投产。
3.3若因不可抗力等原因导致工期延误,甲乙双方协商解决。
水利水电土建工程施工合同条件
一、工程概况
1.1工程名称:水利水电土建工程
1.2工程地点:__________
1.3工程规模:__________
1.4工程性质:新建
1.5工程内容:土建工程包括但不限于以下内容:水库大坝、溢洪道、泄洪洞、水电站厂房、进场道路等。
二、合同范围
2.1本合同为固定总价合同,合同范围包括土建工程的施工、竣工、保修及技术服务等。
九、违约责任
9.1甲方未按合同约定支付款项,应承担违约责任。
9.2乙方未按合同约定完成工程,应承担违约责任。
9.3双方应按照国家有关法律法规的规定承担相应责任。
十、争议解决
10.1双方在合同履行过程中发生的争议,应友好协商解决。
10.2如协商不成,可向合同签订地人民法院提起诉讼。
十一、其他
11.1本合同一式两份,甲乙双方各执一份。
k水利水电土建工程施工合同条件
k水利水电土建工程施工合同条件水利水电土建工程施工合同条件GF-97-O2O8电力工业部水利部国家工商行政管理局中国电力出版社电力工业部、水利部、国家工商行政管理局关于颁发《水利水电土建工程施工合同条件》的通知电办(1997)359号为加强水利水电建设市场的管理,提高招投标工作和合同管理的规范化水平,切实保障发、承包双方的合法权益,确保水利水电工程的建设管理和工程招投标在公正公平的基础上健康有序地进行,特制定颁发《水利水电土建工程施工合同条件》(以下简称《合同条件》),并作如下规定:一、凡列入国家或地方建设计划的大中型水利水电土建工程应使用本《合同条件》。
小型水利水电土建工程可参照使用。
二、《合同条件》分为“通用合同条款”和“专用合同条款”两部分。
“通用合同条款”应全文引用,“专用合同条款”则应按其条款编号和内容,根据工程实际情况进行修改和补充。
三、除本《合同条件》的“专用合同条款”中所列编号的条款外,“通用合同条款”中的条款内容不得更动。
若确因有本《合同条件》未能涵盖的情况或工程的特殊条件需要变更其内容时,应按工程管理的隶属关系报送电力工业部、水利部、国家工商行政管理局批准。
四、各水利水电工程的项目法人单位(以下称发包方)在编制招标文件的技术条款和其它文件时,应注意与本《合同条件》相衔接并不违反本《合同条件》和公正公平的原则。
五、水利水电土建工程的建设管理应按国家有关规定全面推行建设监理制,发包方应委托具有水利水电工程监理资质的单位承担监理工作。
监理单位应在发包方授权范围内严格按本《合同条件》的规定公正地履行其职责。
六、根据我国当前水利水电施工企业普遍存在的流动资金不足的现状,为确保工程按合同计划顺利开工建设,发包方应按本《合同条件》的规定及时拨付工程预付款,不得要求或变相要求承包方带资承建。
工程预付款的额度应由发包方在工程招标时通过编制工程的施工规划和资金流予以科学测定。
其预付款总金额应为合同总价的1O%~2O%,第一次预付款金额应不小于预付款总金额的5O%。
水利水电土建工程施工合同条件
水利水电土建工程施工合同条件一、引言水利水电土建工程施工合同是指甲方向乙方委托承包水利水电土建工程施工的一份合同,它是约定双方权利和义务的法定文件。
为保证合同的合法性和合理性,在签订施工合同前,应明确施工合同条件。
二、合同条件1. 工程内容和范围合同应明确水利水电土建工程的内容和范围,包括工程的规模、建设地点、工程结构、材料及设备使用情况等内容,以确保乙方清楚明确工程的建设及维护要求。
2. 工期要求合同必须规定工程建设的开始时间和竣工时间、进度计划及总工期,以确保工程按期有序进行并满足甲方的需要。
3. 工程质量合同应规定水利水电土建工程施工的质量标准,以确保工程符合国家标准和甲方建设要求。
4. 工程价款合同应规定工程的价款、付款方式及付款期限,以确保乙方按时收取工程价款并满足甲方资金需要。
5. 安全防护水利水电土建工程建设过程中需要遵守国家安全、环保法律法规,合同应规定乙方在施工过程中必须遵循环保、安全、质量等规定,以确保施工安全,减少事故风险。
6. 保证金合同应规定乙方在签订合同时需要缴纳的保证金费用,以确保甲方在工程过程中若控制不良,对乙方进行罚款时可以使用保证金进行支付。
7. 期望效果合同应规定水利水电土建工程的主要期望效果,以确保乙方按照甲方要求进行施工,保证工程满足甲方的需要和要求。
8. 违约责任合同应规定双方的违约条款,如一方不能按照合同要求提供服务,则另一方可以要求违约方进行赔偿。
9. 解决争议合同应明确解决争议的具体方法和程序,如协商或者通过法院诉讼方式解决。
三、总结在水利水电土建工程施工合同中,合同条件的确定是合同签订的重要内容。
甲乙双方应当在合同签订前明确合同条件,确定有关工程的要求和约定,以明确双方的权利和义务,避免产生不必要的争议和风险。
同时,在合同履行过程中,双方应根据约定的条件认真执行,确保合同良性有效的完成,达到合同预期效果。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。
∙·水利水电土建工程施工合同条件(GF-97-0208)(四)[2010-10-11] ∙·水利水电土建工程施工合同条件(GF-97-0208)(三)[2010-10-11] ∙·水利水电土建工程施工合同条件(GF-97-0208)(二)[2010-10-11] ∙·水利水电土建工程施工合同条件(GF-97-0208)(一)[2010-10-11]∙·《屋面工程质量验收规范》(GB 50207-2002)[2010-08-20] ∙·《建筑地基基础工程施工质量验收规范》[2010-08-20] ∙·建筑地基基础工程施工质量验收规范GB 50202-2002[2010-08-17]∙·建筑工程施工质量验收统一标准GB50300-2001[2010-08-17] ∙·岩土工程勘察规范GB50021-2001[2010-08-17]∙·大连市建筑工程安全生产监督管理办法[2010-08-10]∙·建设工程监理规范(二)[2010-08-10]∙·建设工程监理规范(一)[2010-08-10]∙·水利工程建设监理单位资质规定[2010-08-10]∙·《中华人民共和国城市房地产管理法》[2010-08-10] ∙·《住宅装饰装修工程施工规范》GB 5024-2002[2010-08-03]∙·建筑电气工程施工标准[2010-07-20]∙·《智能建筑设计标准》的发布[2010-07-20]∙·《工程监理企业资质标准》[2010-07-19]∙·《工程建设项目招标认定办法实施意见》[2010-07-19]∙·《工程机械用高强度耐磨钢板》国家标准[2010-05-26]∙·中华人民共和国城镇污水处理厂污染物排放标准GB18918-2002[2010-05-25] ∙·中华人民共和国污水综合排放标准GB 8978—1996[2010-05-25]∙·辽宁省污水综合排放标准DB 21/1627—2008[2010-05-25]∙·建设工程文件归档整理规范GB/T50328——2001[2010-05-25]∙·注册建造师施工管理签章文件目录(装饰装修工程)[2010-05-11]∙·注册建造师施工管理签章文件目录(市政公用工程)[2010-05-11]∙·注册建造师施工管理签章文件目录(机电安装工程)[2010-05-11]∙·注册建造师签署施工管理文件目录(石油化工工程)[2010-05-11]∙·注册建造师施工管理签章文件目录(矿山工程)[2010-05-11]∙·注册建造师施工管理签章文件目录(通信与广电工程)[2010-05-11]∙·注册建造师施工管理签章文件目录(冶炼工程)[2010-05-11]∙·注册建造师施工管理签章文件目录(电力工程)[2010-05-11]∙·注册建造师施工管理签章文件目录(水利水电工程)[2010-05-11]∙·注册建造师施工管理签章文件目录(民航机场工程)[2010-05-11]∙·注册建造师施工管理签章文件目录(港口与航道工程)[2010-05-11]∙·注册建造师施工管理签章文件目录(铁路工程)[2010-05-11]∙·注册建造师施工管理签章文件目录(公路工程)[2010-05-11]∙·注册建造师施工管理签章文件目录(房屋建筑工程)[2010-05-11]∙·注册建造师执业工程规模标准(装饰装修工程)[2010-05-11]∙·注册建造师执业工程规模标准(机电安装工程)[2010-05-11]∙·注册建造师执业工程规模标准(市政公用工程)[2010-05-11]∙·注册建造师执业工程规模标准(石油化工专业)[2010-05-11]∙·注册建造师执业工程规模标准(冶炼工程)[2010-05-11]∙·注册建造师执业工程规模标准(矿山工程)[2010-05-11]∙·注册建造师执业工程规模标准(电力工程)[2010-05-11] ∙·注册建造师执业工程规模标准(水利水电工程)[2010-05-11] ∙·注册建造师执业工程规模标准(港口与航道工程)[2010-05-11] ∙·注册建造师执业工程规模标准(民航机场工程)[2010-05-11] ∙·注册建造师执业工程规模标准(通信与广电工程)[2010-05-11] ∙·注册建造师执业工程规模标准(铁路工程)[2010-05-11]∙·注册建造师执业工程规模标准(公路工程)[2010-05-11]∙·注册建造师执业工程规模标准(房屋建筑工程)[2010-05-11]∙·特种专业工程专业承包企业资质等级标准[2010-04-27]∙·体育场地设施工程专业承包企业资质等级标准[2010-04-27]∙·城市及道路照明工程专业承包企业资质等级标准[2010-04-27]∙·城市轨道交通工程专业承包企业资质等级标准[2010-04-27]∙·海洋石油工程专业承包企业资质等级标准[2010-04-27]∙·无损检测专业承包企业资质等级标准[2010-04-27]∙·管道工程专业承包企业资质等级标准[2010-04-27]∙·化工石油设备管道安装工程专业承包企业资质等级标准[2010-04-27]∙·冶炼机电设备安装工程专业承包企业资质等级标准[2010-04-27]∙·炉窑工程专业承包企业资质等级标准[2010-04-27]∙·核工程专业承包企业资质等级标准[2010-04-27]∙·送变电工程专业承包企业资质等级标准[2010-04-27]∙·火电设备安装工程专业承包企业资质等级标准[2010-04-27]∙·水工隧洞工程专业承包企业资质等级标准[2010-04-27]∙·水工大坝工程专业承包企业资质等级标准[2010-04-27]∙·堤防工程专业承包企业资质等级标准[2010-04-27]∙·河湖整治工程专业承包企业资质等级标准[2010-04-27]∙·水利水电机电设备安装工程专业承包企业资质等级标准[2010-04-27]∙·水工金属结构制作与安装工程专业承包企业资质等级标准[2010-04-27]∙·水工建筑物基础处理工程专业承包企业资质等级标准[2010-04-27]∙·水上交通管制工程专业承包企业资质等级标准[2010-04-27]∙·通航设备安装工程专业承包企业资质等级标准[2010-04-27]∙·通航建筑工程专业承包企业资质等级标准[2010-04-27]∙·航道工程专业承包企业资质等级标准[2010-04-27]∙·港口装卸设备安装工程专业承包企业资质等级标准[2010-04-27]∙·港口与海岸工程专业承包企业资质等级标准[2010-04-27]∙·机场目视助航工程专业承包企业资质等级标准[2010-04-27] ∙·机场空管工程及航站楼弱电系统工程专业承包企业资质等级标准[2010-04-27] ∙·机场场道工程专业承包企业资质等级标准[2010-04-27]∙·铁路电气化工程专业承包企业资质等级标准[2010-04-27]∙·铁路铺轨架梁工程专业承包企业资质等级标准[2010-04-27]∙·铁路电务工程专业承包企业资质等级标准[2010-04-27]∙·公路交通工程专业承包企业资质等级标准[2010-04-27]∙·公路路基工程专业承包企业资质等级标准[2010-04-27]∙·公路路面工程专业承包企业资质等级标准[2010-04-27]∙·隧道工程专业承包企业资质等级标准[2010-04-27]∙·桥梁工程专业承包企业资质等级标准[2010-04-27]∙·电子工程专业承包企业资质等级标准[2010-04-27]∙·电信工程专业承包企业资质等级标准[2010-04-27]∙·环保工程专业承包企业资质等级标准[2010-04-27] ∙·建筑智能化工程专业承包企业资质等级标准[2010-04-27] ∙·爆破与拆除工程专业承包企业资质等级标准[2010-04-27] ∙·机电设备安装工程专业承包企业资质等级标准[2010-04-27] ∙·起重设备安装工程专业承包企业资质等级标准[2010-04-27] ∙·预应力工程专业承包企业资质等级标准[2010-04-27] ∙·金属门窗工程专业承包企业资质等级标准[2010-04-27] ∙·附着升降脚手架专业承包企业资质等级标准[2010-04-27] ∙·防腐保温工程专业承包企业资质等级标准[2010-04-27] ∙·建筑防水工程专业承包企业资质等级标准[2010-04-27] ∙·消防设施工程专业承包企业资质等级标准[2010-04-27] ∙·电梯安装工程专业承包企业资质等级标准[2010-04-27] ∙·高耸构筑物工程专业承包企业资质等级标准[2010-04-27] ∙·钢结构工程专业承包企业资质等级标准[2010-04-27] ∙·园林古建筑工程专业承包企业资质等级标准[2010-04-27] ∙·混凝土预制构件专业企业资质等级标准[2010-04-27] ∙·预拌商品混凝土专业企业资质等级标准[2010-04-27] ∙·建筑幕墙工程专业承包企业资质等级标准[2010-04-27] ∙·建筑装修装饰工程专业承包企业资质等级标准[2010-04-27] ∙·土石方工程专业承包企业资质等级标准[2010-04-27] ∙·公路工程施工总承包企业资质等级标准[2010-04-27] ∙·地基与基础工程专业承包企业资质等级标准[2010-04-27] ∙·市政公用工程施工总承包企业特级资质标准[2010-04-27] ∙·石油化工工程施工总承包企业特级资质标准[2010-04-27] ∙·冶炼工程施工总承包企业特级资质标准[2010-04-27] ∙·矿山工程施工总承包企业特级资质标准[2010-04-27] ∙·电力工程施工总承包企业特级资质标准[2010-04-27] ∙·水利水电工程施工总承包企业特级资质标准[2010-04-27] ∙·港口与航道工程施工总承包企业特级资质标准[2010-04-27] ∙·铁路工程施工总承包企业特级资质标准[2010-04-27] ∙·公路工程施工总承包企业特级资质标准[2010-04-27] ∙·房屋建筑工程施工总承包企业特级资质标准[2010-04-27] ∙·施工总承包企业特级资质标准[2010-04-27]∙·架线工程作业分包企业资质标准[2010-04-27]∙·钣金工程作业分包企业资质标准[2010-04-27]∙·水暖电安装作业分包企业资质标准[2010-04-27]∙·焊接作业分包企业资质标准[2010-04-27]∙·模板作业分包企业资质标准[2010-04-27]∙·脚手架搭设作业分包企业资质标准[2010-04-27]∙·混凝土作业分包企业资质标准[2010-04-27]∙·钢筋作业分包企业资质标准[2010-04-27]∙·油漆作业分包企业资质标准[2010-04-27]∙·石制作分包企业资质标准[2010-04-27]∙·抹灰作业分包企业资质标准[2010-04-27]∙·砌筑作业分包企业资质标准[2010-04-27]∙·木工作业分包企业资质标准[2010-04-27] ∙·GB17565-2007 防盗安全门通用技术条件[2009-09-18] ∙·燃气燃烧器具安装维修管理规定[2009-07-27]∙·室内空气质量标准[2009-07-27]∙·住宅设计规范[2009-06-22]∙·建筑节能工程施工验收规范[2009-06-22]∙·混凝土结构工程施工质量的验收规范[2009-06-22]∙·建筑地基基础工程施工质量验收规范[2009-06-22]∙·建筑地面工程施工质量验收规范[2009-06-22]∙·屋面工程质量验收规范[2009-06-22]∙·建筑装饰装修工程施工质量验收规范[2009-06-22]∙·铁路旅客车站建筑设计规范[2009-05-04] ∙·国家重大建设项目文件归档要求与档案整理规范[2009-05-04] ∙·建筑地基与基础工程施工及验收规范[2009-02-13]∙·建筑工程施工企业资质等级标准汇总[2009-02-03]∙·钢管敷设施工工艺标准[2008-12-29]∙·扣压式薄壁钢管敷设安装施工工艺标准[2008-12-29] ∙·成套配电柜及动力开关柜(盘)安装施工工艺标准[2008-12-29] ∙·硬质阻燃型塑料管(PVC)暗敷设施工工艺标准[2008-12-29] ∙·硬质阻燃塑料管(PVC)明敷设施工工艺标准[2008-12-29] ∙·电力电容器安装施工工艺标准[2008-12-29] ∙·电动机及其附属设备安装施工工艺标准[2008-12-29]∙·岩土工程勘察规范[2008-12-22]∙·龙门架及井架物料提升机安全技术规范[2008-12-19]∙·电气安装工程工艺标准[2008-12-16]∙·建筑地基基础工程施工质量验收规范[2008-12-15] ∙·市政公用工程施工总承包企业资质等级标准[2008-12-11]∙·通信工程施工总承包企业资质等级标准[2008-12-11] ∙·机电安装工程施工总承包企业资质等级标准[2008-12-11]∙·矿山工程施工总承包企业资质等级标准[2008-12-11]∙·电力工程施工总承包企业资质等级标准[2008-12-11] ∙·水利水电工程施工总承包企业资质等级标准[2008-12-11] ∙·港口与航道工程施工总承包企业资质等级标准[2008-12-11]∙·铁路工程施工总承包企业资质等级标准[2008-12-11]∙·公路工程施工总承包企业资质等级标准[2008-12-11] ∙·房屋建筑工程施工总承包企业资质等级标准[2008-12-11]∙·塔式起重机安全规程[2008-12-11]∙·工程建设项目招标代理机构资格核准[2008-12-04]∙·建筑节能工程监理实施细则[2008-11-28]∙·金属线槽配线安装施工工艺标准[2008-11-25]∙·钢索配管、配线施工工艺标准[2008-11-25]∙·塑料护套线配线施工工艺标准[2008-11-25]∙·瓷夹或塑料夹配线施工工艺标准[2008-11-25]∙·管内穿绝缘导线安装施工工艺标准[2008-11-25]∙·混凝土重力坝设计规范[2008-11-06]∙·木(钢木)屋架施工工艺标准(QB-CNCEC J020501-2004)[2008-10-16] ∙·地下聚氨酯防水涂料冷作业施工工艺标准[2008-09-22]∙·电气设备安装工艺标准[2008-09-01]∙·施工现场管理制度[2008-08-28]∙·水利水电工程施工企业资质等级标准[2008-08-22]∙·模板工程施工要领书[2008-08-22]∙·造价咨询单位不良行为记录认定标准(G1)[2008-08-15]∙·环境空气质量监测规范[2008-08-05]∙·公路工程质量检验评定标准(JTGF80/1-2004)[2008-08-04]∙·通风空调工程施工工艺标准[2008-07-28]∙·各工种安全技术操作规程[2008-07-25]∙·工程监理企业信用等级评定内容和评分标准[2008-07-25]∙·市政道路工程质量检验评定标准[2008-07-21]∙·工程建设标准强制性条文(房屋建筑部分)[2008-07-21]∙·广东省建筑节能工程施工质量验收规范[2008-07-18] ∙·FJ型建筑主体施工专用防护架应用技术规程(征求意见稿)[2008-07-18] ∙·水闸工程管理考核标准[2008-07-18]∙·水库工程管理考核标准[2008-07-18]∙·河道工程管理考核标准[2008-07-18]∙·建筑装饰装修工程质量验收规范GB50210-2001[2008-07-15]∙·电力变压器安装施工工艺标准[2008-07-11]∙·滑接线及软电缆安装施工工艺标准[2008-07-11]∙·封闭插接母线安装施工工艺标准[2008-07-11]∙·硬母线安装施工工艺标准[2008-07-11]∙·低压电缆头制作安装施工工艺标准[2008-07-11]∙·交联聚乙烯绝缘电缆户内、户外热缩终端头制作施工工艺标准[2008-07-11] ∙·油纸绝缘电缆户内型终端头制作施工工艺标准[2008-07-11]∙·油纸绝缘电缆户外型终端头制作施工工艺标准[2008-07-11]∙·架空线路的接户线安装施工工艺标准[2008-07-11]∙·电杆上路灯安装施工工艺标准[2008-07-11]∙·架空线路的导线架设施工工艺标准[2008-07-11]∙·架空线路的拉线施工工艺标准[2008-07-11]∙·配电箱(盘)安装施工工艺标准[2008-07-11]∙·配电板及户表板的安装施工工艺标准[2008-07-11]∙·开关、插座安装施工工艺标准[2008-07-11]∙·灯具、吊扇安装施工工艺标准[2008-07-11]∙·架空线路的立杆施工工艺标准[2008-07-11]∙·施工图纸会审规定[2008-06-26]∙·工程建设工法管理办法[2008-06-26]∙·风电场工程建设用地和环境保护管理暂行办法[2008-06-26]∙·开发建设项目水土保持设施验收管理办法[2008-06-26]∙·GJB 909A-2005(K)关键件和重要件的质量控制[2008-06-19]∙·混凝土中掺用粉煤灰的技术规程[2008-06-16]∙·客运专线高性能混凝土用外加剂产品检验细则[2008-06-16]∙·基础钢筋绑扎施工工艺标准[2008-05-30]∙·园林古建工程技术操作规程[2008-05-27]∙·土方填筑施工技术与规范[2008-05-26]∙·GBJ211-87工业炉砌筑工程施工及验收规范[2008-05-25]∙·GB50309-92工业炉砌筑工程质量检验评定标准[2008-05-25]∙·压力容器安全技术监察规程—第七章安全附件[2008-05-24]∙·压力容器安全技术监察规程—第六章定期检验[2008-05-24] ∙·压力容器安全技术监察规程—第五章安装、使用管理与修理改造[2008-05-24] ∙·压力容器安全技术监察规程—第四章制造[2008-05-24]∙·压力容器安全技术监察规程—第三章设计[2008-05-24]∙·压力容器安全技术监察规程—第二章材料[2008-05-24]∙·压力容器安全技术监察规程—第一章总则[2008-05-24]∙·爆炸和火灾危险环境电力装置设计规范[2008-04-11]∙·建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范[2008-04-09]∙·混凝土结构工程施工质量验收规范[2008-04-09]∙·空气质量检测标准[2008-01-21]∙·建设工程监理规范(GB50319-2000)[2008-01-17]∙·钢结构工程施工质量验收规范(GB50205-2001)[2008-01-17]∙·电梯工程施工质量验收规范(GB50310-2002)[2008-01-17] ∙·电气装置盘、柜及二次回路结线施工及验收规范(GB50171-92)[2008-01-17] ∙·地下防水工程施工质量验收规范(GB50208-2002)[2008-01-17] ∙·《通风与空调工程施工及验收规范》简介[2008-01-17]∙·低压电缆头制作安装[2008-01-17]∙·火灾自动报警系统安装工艺标准[2008-01-17]∙·架空线路的接户线安装工艺标准[2008-01-17]∙·沥青和高分子防水卷材抽样规则[2008-01-17]∙·扣压式薄壁钢管敷设安装工艺标准[2008-01-17]∙·塔桅钢结构工程施工质量验收规程[PDF][2008-01-17]∙·建筑钢结构防火技术规范[PDF][2008-01-17] ∙·建筑装饰装修工程施工质量验收规范(GB50210-2001)[2007-03-20]∙·建筑装饰工程施工及验收规范[2007-03-20]∙·建筑桩基检测技术规范JGJ106-2003[2007-03-20] ∙·《建筑工程施工质量验收统一标准》——质量控制资料核查记录[2007-03-20] ∙·建筑工程施工质量验收统一标准[2007-03-20]∙·建筑地面工程施工质量验收规范(GB50209-2002)[2007-03-20] ∙·半硬质阻燃型塑料管暗敷设工艺标准[2007-03-17]∙·《高处作业分级》GBT3608-1993[2007-02-02] ∙·《建筑施工门式钢管脚手架安全技术规范》JGJ130-2001[2007-02-02] ∙·《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46-88[2007-02-02]∙·《龙门架、井字架、物料提升安全技术规范》JGJ88-1992[2007-02-02]∙·《建设工程安全生产管理条例》国务院令第393号[2007-02-02]∙·《建筑施工高处作业安全技术规范》JGJ 80-1991[2007-02-01] ∙·《建筑施工安全检查标准》JGJ59-1999[2007-02-01]∙·钢管混凝土叠合柱结构技术规程[2007-01-24]∙·屋面保温层施工工艺标准[2006-03-24]∙·通风与空调工程施工质量验收规范[2006-03-24]∙·普通混凝土用碎石或卵石质量标准及检验方法[2006-03-24]∙·民用闭路监视电视系统工程技术规范[2006-03-24]∙·建筑与建筑群综合布线系统工程验收规范[2006-03-20]∙·建筑消防设施检测技术规程[2006-03-20]∙·建筑排水硬聚氯乙烯管道工程技术规程[2006-03-20] ∙·建筑工程施工质量验收统一标准(GB50300-2001)[2006-03-20] ∙·建筑给水硬聚氯乙烯管道设计与施工验收规程(CECS41:92)[2006-03-20] ∙·建筑电气工程施工质量验收规范(GB50303-2002)[2006-03-20] ∙·太阳能热水设备及管道安装工艺标准[2006-03-20]∙·民用建筑工程室内环境污染控制规范[2006-02-24]∙·电气安装工程规范[2005-04-05]∙·砌体工程施工质量验收规范[2005-03-24]∙·建筑拆除工程安全技术规范[2005-03-20]∙·预应力混凝土结构、抗震设计规程[2004-05-25]∙·中型砌块建筑设计与施工规程[2004-03-24]∙·一般砖砌体砌筑工艺标准[2004-03-24]∙·木结构工程施工质量验收规范[2004-03-24]∙·建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范(GB50242-2002)[2004-03-20] ∙·北京市家庭居室装饰工程质量验收标准[2003-10-01] ∙·电气装置安装工程电气照明装置施工及验收规范[2003-03-24]∙·《建设工程监理范围与相关服务收费管理规定》[2003-03-24] ∙·国务院关于加快服务业发展的若干意见[2003-03-24]∙·全国民用建筑工程设计技术措施[2003-03-24]∙·建设工程文件归档整理规范[2003-03-24]∙·起重机械安全监察规定[2003-03-24]∙·建设工程监理规范[2003-03-24]∙·建设工程工程量清单计价规范[2003-03-24]∙·施工现场临时用电安全技术规范[2003-03-24]∙·一般抹灰工艺标准[2002-08-04]∙·建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范[2002-03-24]∙·钢丝绳术语、标记和分类[2002-03-24]∙·新编建筑给水排水工程师手册(设计·施工·管理)[2002-03-24]∙·钢铁产品牌号表示方法[2002-03-24]∙·焊接结构的一般尺寸公差和结构公差[2002-03-24]∙·等长双头螺柱[2002-03-24]∙·优质碳素结构钢热轧厚钢板和宽钢带[2002-03-24]∙·建筑用安全玻璃[2002-03-24]∙·孔内深层强夯法技术规程[2002-03-24]∙·《办公建筑设计规范》JGJ67-2006[2002-03-24]∙·住宅隔声标准[2002-03-24]∙·智能建筑工程质量验收规范[2002-03-24]∙·屋面工程质量验收规范[2002-03-24]∙·施工、验收规范室外煤气热力工程设施抗震鉴定标准[2002-03-24] ∙·压缩机、风机、泵安装工程施工及验收规范[2002-01-24] ∙·施工总承包企业特级资质标准[2001-04-02]∙·起重机械吊具与索具安全规程[2001-03-24]∙·电梯工程施工质量验收规范[2001-03-24]∙·公制、美制和英制螺纹标准手册[2001-03-24]∙·给水排水构筑物施工及验收规范[2001-03-24]∙·建筑防腐蚀工程施工及验收规范[2001-03-24]∙·埋地钢质管道石油沥青防腐层技术标准[2001-03-24]∙·隔热耐磨衬里技术规范[2001-03-24]∙·建设工程项目管理规范[2001-03-24]∙·自动扶梯、自动人行道安装施工工艺标准[2001-03-24]∙·钢制对焊无缝管件[2001-03-24]∙·国家重大工程档案规范[2001-03-24]∙·热扎H型钢和部分T型钢[2001-03-24]∙·热轧扁钢尺寸、外形、重量及允许偏差[2001-03-24] ∙·天然气净化装置设备与管道安装工程施工及验收规范[2001-03-24] ∙·装配式大板居住建筑设计和施工规程[2001-03-24]∙·屋面工程施工质量验收规范[2001-03-24]∙·普通混凝土用砂质量标准及检验方法[2001-03-24]。