屋面防水协议书
屋面防水合同书(5篇)
屋面防水合同书甲方：乙方：甲方有座落在____需做屋面防水、厕所防漏。
现承包给乙方，经甲乙双方协商一致，特签订合同如下：工程名称：工程数量：约____平方米，结算时按实际面积计算。
承包方式：由乙方包工包料、屋面采用____厚SBS防水卷材承包该项工程，每平方米按____元计算，厕所采用____材料按____元每个或____元每平方米计算（其中不含税费）质量：乙方在施工过程中，保证按照防水操作规程施工，质量必须符合达到有关防水技术验收标准规范，____年内，如因施工或材料原因造成的渗漏返工，经鉴定是乙方施工技术或材料的原因；其工料由乙方负责。
如经鉴定是甲方保护不妥；或人为破坏所酿成的漏水；一切开支费用由甲方全权负责。
施工：屋面在现有地面粉刷收汤较光滑的干净地面基础上粘铺SBS防水卷材一层；天沟满刮油膏一层，再粘铺SBS卷材一层。
付款方式：按单栋付款；施工队、材料进场后完成一栋屋面防水施工，下栋动工前付足前一栋防水款额____%.以此类推，本项目防水工程全部完工后____月内应付清所有防水款额。
工期按甲方要求进度，从____年____月____日至____年____月____日完工，保证按时完成，但因人力不可抗拒原因，不能正常施工，按实顺延。
厕所防水工程全部完工后，乙方告知甲方，甲方应在一星期内组织人员对厕所进行试水。
试水期为一星期。
一星期后如甲方未对厕所试水提出异议，应在完工后半个月（15天）内给予乙方工程款一次性结算到位。
违约责任：1、甲、乙双方签字后，必须严格履行合同约定，任何状况下如单方终止合同，违约方赔偿本项工程总造价的____%违约金给守约方。
2、甲方必须按合同约定进行付款，如因付款影响工程进度工期由甲方负责。
因拖延付款所造成乙方的一切经济损失由甲方全权负责。
十、本协议未尽事宜，由甲乙双方协商后列入备注内。
十一、本协议自签订之日起具有法律效力。
十二、本协议一式二份，甲、乙双方各执一份，签字生效。
防水工程承包协议书模板(三篇)
防水工程承包协议书模板发包人（甲方）：承包人（乙方）：甲乙双方根据《民法典》、《建筑安装工程承包合同条例》之规定，本着平等、公平、互惠、互利的原则，结合本工程具体事宜，经双方协商订立此合同，当事人双方必须全面履行此合同规定的义务及责任，任何一方不得擅自变更或解除。
一、工程概况1、工程名称：住宅房屋外墙渗水维修2、工程地点：3、承包方式：包工包料二、工期要求：工期自____年____月____日至____年____月____日，施工期间逢雨天或恶劣天气工期顺延。
三、承包范围：1、材料乙方自购2、使用材料：彩色有机硅防水涂料、嵌缝带、无色拒水溶液、速凝型堵漏剂。
四、处理方法：1、外墙裂缝渗水处理①使用材料：彩色有机硅防水涂料及嵌缝带。
②施工方法：以一布三涂法施工，第一遍有机硅涂料刷完裂缝后，将嵌缝带沿裂缝处贴实，随后涂刷第二、三遍涂料。
涂料晾干后与墙面牢固结合，嵌缝带在涂料中起到抗拉作用，增强防水层弹性。
③工艺流程：用毛刷和腻子刀清理外墙基面上的灰尘及附着物，施工人员使用吊绳和吊板自上而下逐步刷裂缝。
2、外墙瓷砖裂缝渗水处理①使用材料：无色拒水溶液和速疑型堵漏剂。
②施工方法：将瓷砖接缝处的细微小洞用堵漏剂填实后，将无色拒水溶液用毛刷涂刷到缝隙及瓷砖表面上，溶液在四小时后即形成一层透明防水隔离层，本溶液防水能保留原瓷砖颜色。
③工艺流程：用毛刷和腻子刀将外表面清理干净，施工人员用吊绳及吊板，自上而下逐步涂刷外表面。
五、质量要求：1、乙方严格按照甲方书面或口头交底，按照施工工艺进行规范施工，做到确保优良工程。
2、保质期五年，保质期内出现质量问题由乙方维修至合格;因人为或不可抗力自然因素造成及乙方施工范围以外的质量问题由甲方出资维修。
六、结算价格及付款方式：1、施工价格及要求：根据双方协商胜大花a区一期住宅按住户签字认可后的工程量维修费用贰佰贰拾（￥220）元每户;胜大花园c区一期住宅按壹仟柒佰陆拾（￥1760）元每单元计算（包括所有外立面防水处理）。
屋面防水施工合同书(6篇)
屋面防水施工合同书甲方：乙方：甲方以包工、包料、包工期、包质量与包安全的方式将屋顶防漏工程交于乙方负责完成，为了明确双方责任，组合具体情况，经协商一致签订协议，并共同遵守。
一、协议内容屋顶防漏工程。
二、施工费用屋面为____元/m2(含人工、税及安全、意外伤害等各种风险费用)。
三、施工期约____年____月____日到____年____月____日，总工期天。
四、施工结算工程总费用为元。
五、工程质量质量标准应达达到防水层必须粘结牢固，接缝密实、四周及管道、下水口等周围应密封严实，无渗漏现象。
六、施工安全1、开工前、乙方应做好本单位工人的安全思想教育和安全注意事项并做好交底记录。
2、严格按照防水施工技术操作规程中的安全注意事项进行施工。
否则出现安全事故，概由乙方负责。
3、遵守油库规章制度，服从甲现场管理人员的指挥和监督管理。
七、施工保修1、本防水工程保修期两年。
2、施工按合同完成后，如不符合标准，继续发生渗漏现象，乙方必须返工修理直至符合要求，并承担返修的一切费用，由此造成的损失，由乙方全额赔偿。
八、本协议一式两份，甲方一份，乙方一份，双方盖章或签字即发生法律效力，违约方应支付违约金并对所造成的损失负全部责任。
甲方(公章)：__________ 乙方(公章)：__________法定代表人(签字)：__________ 法定代表人(签字)：__________ ____年____月____日 ____年____月____日屋面防水施工合同书（二）甲方：乙方：甲方以包工不包料的方式将鼓楼广场1~4____楼屋面、卫生间及地下车库部分防水工程委托乙方组织施工，为了明确双方责任，组合本工程具体情况，经协商一致签订合同，并共同遵守。
一、承包内容1~4____楼屋面采用SBS卷材防水(____层);卫生间、地下车库地面采用聚氨酯防水涂料1.5mm厚，分三遍成活;地下室外墙为聚氨酯卷材1.5mm厚(____层)。
防水施工合同协议书六篇
防水施工合同协议书六篇防水施工合同协议书范文（精选10篇）随着法律观念的日渐普及，合同出现在我们生活中的次数越来越多，签订合同也是非常有必要的行为。
以下是小编整理的防水施工合同协议书六篇，仅供参考，希望能够帮助到大家。
防水施工合同协议书篇1甲方：乙方：经甲乙双方共同协商决定，由乙方负责甲方指定位置房产的屋面防水作业施工。
具体约定如下：一、施工期限：自__年__月__日起至__年__月__日止。
逾期、日罚金￥元。
如遇降雨或因甲方的原因而停工的，需经甲乙双方共同认定并签字后，工期予以顺延。
二、施工方式：乙方包工、包料。
三、结算方式：乙方进场后，甲方按乙方的施工进度，分批次预付工程款。
完工后，甲方按乙方实际施工的平方数，经验收合格，给予支付全部工程款。
四、质量责任：因乙方在材料质量、施工质量等方面的原因，造成屋面防水工程完成后出现漏水，乙方负责无偿给予甲方进行补修。
因漏水而损坏室内墙面，乙方负责无偿进行修复粉刷。
五、甲方责任：非乙方施工的原因，甲方应配合乙方做好施工协调工作。
六、乙方责任：1.乙方施工人员必须持证上岗。
2.因乙方施工不当，造成返工而出现的材料浪费或误工损失，由乙方承担。
非乙方的原因造成的返工或材料损失，由乙方与甲方主动协商解决。
3.乙方在施工现场出现的安全事故或由于乙方在施工现场违规操作，造成的一切后果、损失均由乙方自己承担。
甲方不承担连带责任。
七、质保要求：乙方应保证使用材料的质量（附产品材质书）属实。
乙方应保证施工质量达到优良。
八、其他未尽事宜，双方协商解决。
本合同一式两份，甲乙双方各执一份。
本合同自签订之日起生效。
甲方：乙方：负责人：负责人：经办人：经办人：年月日年月日防水施工合同协议书篇2施工单位：（以下简称甲方）承包单位：（以下简称乙方）经甲方对乙方承建专业资格的考核，同意将公司防水工程委托乙方施工，为了明确双方在施工过程中的权利、义务和责任，按照确保工程质量、工程进度、工程安全的原则，协商确定如下合同条款共同遵守执行。
屋面防水施工协议书
屋面防水施工协议书屋面防水施工协议书范本（精选5篇）屋面防水施工协议书1甲方：乙方：双方平等自愿条件下达成如下协议：一、工程地点：二、材料名称：盘锦禹祥防水卷材4mm三、工程造价：1、约1000m2左右，28元/m2（包工包料）2、其它费用按实际发生造价计算四、甲方工作：甲方负责向乙方提供临时场地屋面清理干净，对工程质量进行监督检查。
五、乙方工作：按要求组织施工，保质保量按期完成施工任务。
六、付款方式：乙方材料及施工人员进入工地，甲方首付材料款贰万伍仟元整，其尾款待工程结束验收合格后按实际面积计算一次性付清，不留质保金。
七、质保期：质保期五年（20xx年4月25日至20xx年4月25日止）。
八、责任划分：1、在维修期内屋面防水发生漏点，乙方接到甲方通知后48小时内到达现场划分责任后协商解决维护，如发生不可抗力因素及人为破坏、基层潮气鼓起、墙体龟裂等问题，与乙方无关。
如材料自然破损、粘接不牢乙方免费维修。
九、未尽事宜，双方协商解决，可补充协议。
此协议一式四份，双方各持两份。
甲方：负责人：年月日乙方：负责人：年月日屋面防水施工协议书2甲方：：乙方：依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、法规，遵循平等、自愿、诚实守信。
双方就湖北理工新型材料有限公司10KV配电房屋面防水施工事项协商一致，订立本合同，供双方共同遵守。
一、工程概况：处理xxxx有限公司10KV配电房防水屋面约330平方米1、工程地点：xxxx循环经济工业园区2、工程名称：xxxx有限公司10KV配电房防水屋面处理3、工程内容：新做一层SBS改性沥青防水卷材施工（卷材为聚酯胎3mm厚，—15°），包含细部处理，底部基层处理剂的施工，附加层的施工。
二、承包范围及方式：包工、包料、包质量、包安全、包进度、包文明施工。
三、主材选用及工程价款等：1、选用材质：3mm“SBS” 防水卷材，乙方在施工前必须提供材料的合格证书、材料检验证书、材料样板及乙方施工资格证书。
房屋屋顶防水合同5篇
房屋屋顶防水合同5篇篇1房屋屋顶防水合同甲方（委托人）：__________（以下简称甲方）乙方（承接方）：__________（以下简称乙方）鉴于甲方拟对其房屋屋顶进行防水处理，经甲、乙双方友好协商，就房屋屋顶防水工程的承接事宜，特订立本合同，共同遵守相关规定，共同维护合同的有效性。
本合同具有合同的法律效力，即使未能以书面形式签订，推定为甲、乙双方已达成一致意见并签署了本合同。
一、项目概况1. 项目名称：房屋屋顶防水工程2. 项目地址：__________3. 项目范围：房屋屋顶防水处理4. 项目费用：__________二、工程进度1. 工程开始日期：__________2. 工程完工日期：__________3. 工程进度控制：乙方应当根据约定的工期保证按时交付工程。
三、价格支付1. 甲方应在本合同签订后3日内向乙方支付____%的工程预付款____元。
2. 甲方应在乙方完成防水工程后的3日内，支付余款____元。
3. 甲方支付款项给乙方时，按照《中华人民共和国合同法》有关规定，应支付完整合同金额，不得拖欠。
四、双方权利和义务1. 甲方权利和义务：（1）按照约定支付款项；（2）按照合同要求提供相关资料和技术要求；（3）对乙方进行合理的工作协调和配合。
2. 乙方权利和义务：（1）按照合同要求保质保量完成防水工程；（2）保证工程质量和安全，承担工程施工期间的责任；（3）接到甲方通知时，及时进行工程维护和服务。
五、质量保证1. 乙方保证施工过程中的人身安全和房屋安全；2. 乙方保证防水工程的质量，对工程建成后的防水效果负责。
3. 乙方承诺，在合同期限内，对防水工程存在的质量问题进行保修。
六、违约责任1. 若因乙方原因导致工程质量问题，乙方应当承担相应的违约责任；2. 若甲方拖延工程进度或者未按约定支付款项，应当承担相应的违约责任。
七、争议解决本合同的履行、解释及争议的解决均适用《中华人民共和国合同法》。
防水维修协议书6篇
防水维修协议书6篇第1篇示例：防水维修协议书甲方（委托方）：______（以下简称甲方）鉴于甲方需要对其房屋进行防水维修工作，经双方协商一致，达成如下协议：一、服务内容1. 乙方将对甲方的房屋进行防水维修工作，包括但不限于检查漏水点、修补漏水处、更换防水材料等工作。
2. 乙方应当按照甲方提供的房屋状况，制定详细的防水维修方案，并在工作过程中及时向甲方汇报工作进展和费用情况。
3. 乙方应当保证所使用的防水材料符合相关标准，并能够达到预期的防水效果。
二、服务费用1. 甲方应当按照乙方提供的防水维修方案和费用明细，支付相应的服务费用。
2. 若在工作过程中发现需要额外费用的情况，乙方应当提前征得甲方的同意后再进行相应操作。
3. 甲方应当按照乙方要求的支付方式和时间进行支付，逾期未支付的，乙方有权暂停工作直至甲方支付完毕。
三、工作时间1. 乙方应当按照双方约定的时间节点进行防水维修工作，并在工作结束后对房屋进行验收。
2. 若因不可抗力等特殊情况导致工作时间延误，乙方应及时通知甲方并协商解决方案。
四、免责条款1. 因甲方自身原因导致防水维修工作效果不佳或出现问题的，乙方不承担责任。
五、维修保修1. 乙方对其提供的防水维修工作提供一定期限的保修服务，具体保修期限双方协商确定。
2. 在保修期限内，若因乙方施工质量问题导致漏水等情况发生，乙方应当免费提供修复服务。
3. 若因甲方使用不当或其他原因导致漏水等情况发生，乙方有权要求甲方按照常规维修服务收费。
六、违约责任1. 若因一方违约导致协议无法履行或造成损失的，违约方应当承担相应的违约责任。
2. 具体违约责任由双方协商确定，若协商未果，可依法向有关部门提起诉讼解决。
七、协议终止1. 协议自双方签订之日起生效，至防水维修工作完成并经验收后终止。
2. 若乙方未能在约定时间内完成防水维修工作，甲方有权终止协议并要求返还已支付的费用。
八、其他1. 本协议未尽事宜，由双方协商解决。
屋面防水施工合同范本8篇
屋面防水施工合同范本8篇第1篇示例：屋面防水施工合同范本甲方：（委托方）地址：联系人：联系电话：鉴于甲方拟对屋面进行防水施工，乙方具备相关施工资质及能力，双方经协商一致，达成以下合同：一、工程基本情况1. 工程名称：屋面防水施工工程2. 工程地址：3. 工程范围：施工范围包括但不限于屋面防水工程4. 工程工期：自合同生效之日起，约定工期为（）天/周/月，甲方需提供合理的配合与支持二、合同金额及付款方式1. 合同总价：人民币（￥）元整2. 付款方式：（1）合同签订后，甲方支付合同总金额的30%作为定金；（2）工程过程中进展到一定阶段，甲方支付剩余款项的70%；（3）工程验收合格后，乙方提供正式发票，甲方支付尾款。
3. 欠付利息：甲方逾期支付款项的，应按逾期未支付金额按日加收总合同金额的千分之五作为违约金。
三、工程质量标准1. 工程应符合国家相关标准规范要求；2. 工程质量不合格的，乙方应承担相应的返工费用；3. 工程质保期为（）年，期间内因乙方施工质量问题导致屋面出现渗漏情况，乙方应承担免费维修责任。
四、交底与验收1. 工程开工前，乙方应与甲方进行交底，明确工程要求及相关事宜；2. 工程竣工后，双方进行验收确认。
如有问题，乙方需在规定时间内进行整改。
五、保密条款双方应对合同及工程相关资料信息保密，未经对方同意，不得擅自泄露给第三方。
六、违约责任1. 甲方违反合同规定未按时支付款项的，应承担违约责任；2. 乙方施工质量不达标，拖延工期等行为的，应承担相应的违约责任。
七、争议解决双方因本合同履行发生争议的，应友好协商解决。
协商不成的，任何一方均可向有管辖权的人民法院提起诉讼。
八、其他事项1. 本合同自双方签字盖章后生效，至工程完工验收结束之日终止；2. 本合同一式两份，双方各执一份，具有同等法律效力。
甲方（盖章）：乙方（盖章）：以上即为屋面防水施工合同范本，供参考。
如有其他特殊情况，可根据实际情况进行修改和补充。
屋面防水协议书5篇
屋面防水协议书5篇篇1甲方（业主方）：____________________乙方（施工方）：____________________鉴于甲方需要对建筑物屋面进行防水处理，乙方具备相关施工资质和经验，双方经过友好协商，达成以下协议：一、协议目的为确保屋面防水工程的质量和安全性，明确双方的权利和义务，达成友好合作的目的，双方根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，签订本协议。
二、工程概况1. 工程名称：____________________屋面防水工程。
2. 工程地点：____________________。
3. 工程内容：对甲方指定的建筑物屋面进行防水处理。
三、工程要求1. 防水材料：乙方应按照国家和地方相关标准选用合格的防水材料。
2. 施工质量：乙方应确保施工质量符合《屋面工程技术规范》及相关标准。
3. 施工工艺：乙方应严格按照施工规范进行施工，确保施工进度和安全。
4. 工程验收：工程完工后，乙方应组织验收并提交相关验收资料。
甲方有权对乙方施工的质量进行检验和验收。
四、工程期限1. 开工日期：双方约定于本协议签订后______日内开工。
2. 工期：自开工之日起______天内完成全部施工内容。
如遇特殊情况，双方可协商顺延工期。
五、工程费用及支付方式1. 工程费用：本协议项下的工程费用为人民币______元（大写：______元整）。
该费用包括材料费、人工费、管理费等一切相关费用。
2. 支付方式：甲方应按照以下方式支付工程款项：（1）本协议签订后，甲方支付乙方工程总价的______%作为预付款；（2）工程验收合格后，甲方支付乙方剩余款项。
六、保修条款1. 保修期限：本工程保修期为______年。
2. 保修范围：因乙方施工质量原因导致的屋面渗漏等问题，乙方应负责免费维修。
3. 保修责任：在保修期内，如发生屋面渗漏等问题，乙方应在接到甲方通知后______小时内响应并维修。
七、违约责任1. 若因乙方施工质量问题导致工程验收不合格，乙方应负责无偿返工并承担违约责任。
房屋防水维修协议书6篇
房屋防水维修协议书6篇篇1甲方（业主/物业方）：_______________注册地：_______________联系电话：_______________法定代表人（负责人）：_______________乙方（维修方）：_______________注册地：_______________联系电话：_______________法定代表人（负责人）：_______________鉴于甲方需要对房屋进行防水维修处理，经过公开招标或其他方式选择乙方作为维修单位，现根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲、乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的基础上，就房屋防水维修事宜达成如下协议：一、协议目的甲、乙双方通过签订本协议，明确房屋防水维修的范围、标准、工期、质量、价格及付款方式等，确保维修工作顺利进行，维护双方的合法权益。
二、工程概况1. 工程名称：房屋防水维修工程。
2. 工程地点：具体地址。
3. 工程范围：详细阐述维修范围，包括但不限于屋面、墙面、地下室等。
4. 工程标准：符合国家现行相关防水规范及标准。
三、工程期限1. 本工程自签订本协议之日起开始，工期共计XX天。
如有特殊情况需延长工期，应经甲方同意。
2. 乙方应按甲方要求的时间节点完成各阶段工作，确保工程进度。
四、工程费用及支付方式1. 工程费用总计：人民币XX元（大写：______元整）。
费用包括材料费、人工费、税费等。
2. 支付方式：甲乙双方签订本协议后，甲方按以下比例支付工程款项：（1）工程开工前支付XX%；（2）工程完工并验收合格后支付XX%；（3）余款作为质量保证金，在保修期满后无质量问题一次性支付。
3. 乙方需提供正规发票及结算资料，甲方按照约定支付款项。
五、工程质量与保修1. 乙方应严格按照国家相关规范进行施工，确保工程质量。
2. 工程验收合格之日起，保修期为XX年。
保修期内，如因乙方施工质量原因导致的漏水问题，乙方应负责免费维修。
房屋防水施工合同范本(23篇)
房屋防水施工合同范本（23篇）房屋防水施工合同范本（23篇）房屋防水施工合同范本篇1 甲方：乙方：经协商，甲乙双方就房屋防水工程承揽施工事宜达成如下协议：一、工程概况1、承包范围：甲方就自建房屋指定的屋面、天沟、飘窗遮雨板、阳台、卫生间、水塔等处的防水工程施工2、承包方式：包工包料3、使用材料：(1)北京立高防水工程有限公司生产的聚氨酯防水涂料，用于屋面、天沟、飘窗遮雨板等处。
(2)北京立高防水工程有限公司生产的水泥基渗透结晶型防水材料，用于阳台、卫生间、水塔等处。
4、工程期限：开工日期根据甲方进度确定，并提前4天通知乙方。
工期为天，自开工之日起算。
二、双方义务(一)甲方1、做好施工前准备工作，保证基层符合防水施工要求(基层平整、坚实、无孔洞、基层含水率应小于10%，阴阳角须做成圆弧形)，确保乙方能按时进场施工。
2、保证乙方施工用水、用电、住宿等条件，提供存货仓库，所存货物由甲方代为看管，发生货物丢失由甲方负责。
3、协助乙方维持现场秩序，及时处理各种问题。
4、在施工过程中，施工方案若有变更，应提前合理时间通知乙方做好相应的准备，并负责随时检查督促工作进度和质量。
(二)乙方1、开工前提供产品质检证明，并编制施工方案，报送甲方审批。
2、严格按照施工图纸、有关施工规范以及甲方的要求组织施工，聚氨酯防水涂料和水泥基渗透结晶防水材料均按照每平方米2公斤的用量标准使用，保证工程质量。
3、承担乙方施工人员的防火、防盗、防意外事故等安全保障工作，发生相关损害的，由甲方承担责任。
4、因交通不便利，食宿费由甲方负责承担。
三、工程质量要求及工程验收乙方应当根据约定的用材用量妥善施工。
施工完毕后，由甲方按国家防水工程验收标准进行测试验收，乙方应予配合。
四、工程价格及结算方法1、总工程量：按实际施工面积计算。
2、工程定价：使用聚氨酯防水涂料的，为包工包料每平方米30元;使用水泥基渗透结晶防水材料的，为包工包料每平方米24元。
防水补漏协议书(推荐7篇)
防水补漏协议书（推荐7篇）防水补漏协议书第1篇甲方：乙方：为保证楼顶漏水维修质量签订如下协议，确保双方共同遵守执行：维修标准及要求1.甲乙双方本着自愿的原则签订本合同。
2.维修标准：乙方按双方商定的维修方法：用沙子掺氧化镁的工艺，中间加双层加固网(初次商谈时，当时双方约定中间加单层网，后为保证效果，乙方建议加双层网的方法，因此单价增加为19元/㎡)，厚度约为______cm。
3.维修工期：在正常天气下，乙方5天内必须完工。
4.维修后保质期：保修期自乙方维修完工之日计算，在没有外界及人为破坏的情况之下，屋面防水工程的最低保修期限为7年，即维修后继续保修7年。
5.维修要求：乙方在维修时必须保证不影响居民安全的前提下进行，并负责做好施工现场的安全质量工作，造成的一切事故责任由乙方自己负责。
同时要服从甲方对该工程的建设管理，并负责在完工后清理工程造成的杂物。
6.双方分工：甲方负责7立方砂子的备料及所有工程原材料上至楼顶的费用，以及太阳能拆解移动的费用。
7.维修工程款的发放：在工程完工后，经甲方验收合格后需按时支付乙方工程款。
8.本合同自双方签名盖章时生效。
甲方(盖章)：__________________乙方：_________________________代表人(签字)：________________身份证号码：_____________________________年________月_______日_________年________月_______日防水补漏协议书第2篇甲方:(以下简称甲方)乙方:(以下简称乙方)经甲、乙双方平等协商，甲方将司法局办公楼顶防水工程分包给乙方施工，工程量以实际竣工面积为准。
依据《中华人民共和国经济合同法》、《中华人民共和国建筑法》及国家其他有关法律法规，本着平等自愿、公平和诚信的原则，经甲乙双方友好协商，达成承包合同条款如下，以资共同遵守。
第一条工程概况：1、项目名称：2、项目地点：3、承包方式：包工包料、包质量、包安全生产、包工期、包资料、包税金、包屋面及卫生间防水分项工程验收合格、工程造价一次性包死等。
防水维修协议书4篇
防水维修协议书4篇篇1甲方（业主）：____________________乙方（防水维修服务提供商）：____________________鉴于甲方存在防水问题，需要乙方提供防水维修服务，为明确双方权益和责任，甲乙双方在平等、自愿、公平的基础上，经过友好协商，达成以下协议条款，以兹信守。
一、服务内容乙方同意向甲方提供防水维修服务，包括但不限于屋面、外墙、卫生间等部位的防水工程维修。
具体服务内容根据甲方需求及双方协商确定。
二、服务期限本协议的服务期限自____年____月____日起至____年____月____日止。
如遇特殊情况需要延长服务期限，双方应另行协商。
三、服务费用及支付方式1. 服务费用：人民币________元整（大写：________元整）。
该费用包括人工费、材料费及其他相关费用。
2. 支付方式：甲方应按照以下方式向乙方支付服务费用：（1）本协议签订后，甲方应支付乙方服务费用的____%作为预付款。
（2）服务完成后，经双方确认无误后，甲方应支付剩余款项。
（3）支付方式：（例如：现金、银行转账等）。
四、双方责任与义务1. 甲方责任与义务：（1）甲方应提供详细的防水问题说明及维修要求。
（2）甲方应配合乙方进行防水维修工作，提供必要的便利条件。
（3）甲方应按约定支付服务费用。
2. 乙方责任与义务：（1）乙方应根据甲方需求，提供优质的防水维修服务。
（2）乙方应确保服务质量，保证维修后的防水效果符合双方约定。
（3）乙方在维修过程中应注意安全，避免造成损失。
（4）乙方应对所使用材料的质量负责，确保使用材料符合国家相关标准。
五、保修条款乙方提供的防水维修服务自竣工之日起享有保修期，保修期为____年。
在保修期内，如因乙方原因造成的质量问题，乙方应负责免费维修。
六、违约责任及赔偿1. 如甲方未按约定支付服务费用，乙方有权要求甲方支付逾期违约金。
2. 如乙方未按约定提供防水维修服务或提供的服务质量不符合约定，甲方有权要求乙方承担违约责任，并要求乙方赔偿损失。
屋面防水协议书3篇
屋面防水协议书3篇篇1屋面防水协议书甲方（屋顶业主）:乙方（防水公司）:为了明确双方的权利和义务，维护双方的合法权益，乙方接受甲方的委托，同甲方签订本防水协议书。
一、项目概况甲方将乙方聘请为其屋面的防水工程施工单位，施工地点为甲方的屋面（具体地址为_________），工程规模为_________平方米。
二、工程时间乙方将于______年____月____日起，开始对甲方屋面进行防水工程施工，施工时间为_____个工作日，具体的工程完成日期为______年____月____日。
如遇不可抗力因素或其他情况导致工程延迟，双方应当协商解决，并重新确定施工时间。
三、工程质量及保修期限1. 乙方承诺严格按照设计要求和国家标准进行施工，确保屋面防水工程的质量合格。
2. 乙方承诺对所施工的屋面防水工程提供_____年的质量保修期，自工程竣工之日起计算。
3. 在保修期内，如发现屋面防水有渗漏等质量问题，乙方将无偿提供维修服务，并承担相应费用。
四、工程费用及支付方式1. 屋面防水工程的总费用为_______元，包括施工人工、材料费用等，具体明细如下：（1）人工费用：_______元（2）材料费用：_______元（3）其他费用：_______元2. 甲方应当自______年____月____日起，分____次支付工程款项，具体支付比例为如下：（1）首笔：_______元，支付比例____%（2）第二笔：_______元，支付比例____%（3）尾款：_______元，支付比例____%3. 工程款项付清后，乙方将交付相关的发票和保修书给甲方。
五、履行保证双方承诺根据本协议的约定，合法、有效地行使各自的权利，并履行各自的义务。
六、争议解决双方如对本协议的履行发生争议，均应协商解决。
协商不成的，应当向______市______区______人民法院提起诉讼，由该法院进行裁决。
七、其他1. 本协议一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。
屋面防水施工合同范本6篇
屋面防水施工合同范本6篇篇1屋面防水施工合同范本甲方（委托方）：_____________ 地址：_____________ 联系电话：_____________乙方（承包方）：_____________ 地址：_____________ 联系电话：_____________鉴于甲方拟对其房屋进行屋面防水施工，现甲乙双方经协商一致，于平等自愿的基础上，签订本合同，共同遵守以下条款：第一条工程内容1.1 乙方接受甲方的委托，负责对甲方房屋的屋面进行防水施工。
1.2 施工地点：_____________。
1.3 施工范围：_____________。
第二条合同价款2.1 甲方应向乙方支付屋面防水施工的合同价款为_____________元（大写：_____________元）。
2.2 付款方式：一次性支付；支付时间：施工完工后三个工作日内支付。
第三条施工期限3.1 本次屋面防水施工工期为_____________天。
3.2 若由于不可抗力因素延误工期，乙方应及时通知甲方，并在延误结束后恢复正常施工。
第四条施工规范4.1 乙方应按照国家相关标准及规定进行屋面防水施工，确保施工质量。
4.2 施工过程中如发现问题，乙方须立即通知甲方，共同商讨解决方案。
第五条赔偿责任5.1 如因乙方过失导致施工质量不符合标准，乙方应承担相应的赔偿责任。
5.2 如因甲方原因导致施工延误或增加费用，甲方应承担相应的赔偿责任。
第六条竣工验收6.1 施工完成后，乙方应通知甲方进行屋面防水工程的验收。
6.2 如验收合格，甲方应在验收通过后及时支付尾款。
6.3 如验收不合格，乙方应在规定期限内进行整改。
第七条违约责任7.1 若甲方未按时支付合同价款，应向乙方支付逾期付款的违约金。
7.2 若乙方未按时完工，应向甲方支付逾期完工的违约金。
7.3 若因一方违约造成另一方损失，应负担相应的赔偿责任。
第八条合同解除8.1 若因不可抗力因素导致本合同无法继续履行，本合同自动解除，双方互不承担违约责任。
房屋防水合同范本5篇
房屋防水合同范本5篇篇1甲方（业主）：________________乙方（施工单位）：________________根据《中华人民共和国合同法》等相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就甲方委托乙方进行房屋防水工程事宜，达成如下协议：一、工程概况1. 工程名称：房屋防水工程。
2. 工程地点：________________（详细地址）。
3. 工程内容：对甲方房屋进行防水施工，包括屋面防水、卫生间防水等。
二、工程期限工程开工日期：____年__月__日。
工程竣工日期：____年__月__日。
如遇特殊情况，工期顺延。
三、工程造价及付款方式1. 工程总造价：人民币____元整（大写：____元整）。
该费用包括材料费、人工费及其他相关费用。
2. 付款方式：（1）工程开始前，甲方支付乙方工程总造价的____%（人民币____元整）；（2）工程竣工并经甲方验收合格后，甲方支付乙方剩余款项（人民币____元整）。
四、工程质量及保修1. 乙方应确保工程质量符合《建筑防水工程技术规范》等相关标准的要求。
2. 工程竣工后，乙方应提供防水工程的保修服务，保修期限为____年。
保修期内，如出现质量问题，乙方负责免费维修。
3. 保修期满后，如甲方需要继续维护，乙方应提供有偿服务。
五、工程验收及标准1. 工程竣工后，乙方应通知甲方进行验收。
甲方应在接到通知后的七日内组织验收。
2. 验收标准：按照《建筑防水工程技术规范》及相关法律法规的要求进行验收。
3. 验收时，如甲方发现工程质量不符合合同约定或存在安全隐患，有权要求乙方整改或返工。
六、双方责任及义务1. 甲方责任及义务：（1）甲方应提供施工所需的水电等条件；（2）甲方有权对工程进度、质量进行检查；（3）甲方应按合同约定支付工程款。
2. 乙方责任及义务：（1）乙方应确保工程进度，按约定时间完成工程；（2）乙方应确保工程质量，达到合同约定标准；（3）乙方应提供必要的施工资料；（4）乙方应负责工程保修期内的维修工作。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
屋面防水协议书1、屋面防水施工协议书甲方：乙方：甲方以包工、包工期、包质量与包安全的方式将淇县人民医院医技楼屋面防水卷材施工工程交于乙方负责完成，为了明确双方责任，结合具体情况，经协商一致签订本协议，并共同遵守。
一、施工内容淇县人民医院医技楼工程屋面SBS防水卷材施工的全部施工内容(包括刷底油、卷材垂直运输、卷材热熔粘贴、细部处理等等)二、施工单价屋面防水卷材施工第一层单价为4.5元/m2，第二层单价为4元/m2。
三、施工期约20XX年月日到20XX年月日，总工期天。
乙方应在本协议工期内完成本工程，若因乙方原因致使工期延误，每延误一天对乙方处以500元/天罚款。
四、施工结算工程量以最终粘贴面积计算。
第一层施工完成，24小时闭水实验无渗漏后支付本层工程款的75%。
第二层施工完成，24小时闭水实验无渗漏后支付全部工程款的75%。
工程竣工验收后支付至90%，剩余10%为质保金待两年质保期过后一次性支付完成。
五、工程质量质量标准应达到各项规范规定要求。
防水层必须粘结牢固，接缝密实、四周及管道根、下水口等周围应密封严实，无渗漏现象。
24小时闭水试验应无渗漏现像。
若渗漏甲方有权要求乙方无条件修补直至无渗漏为止。
六、施工安全1、开工前、乙方应做好本单位工人的安全思想教育和安全注意事项并做好交底记录。
2、严格按照防水施工技术操作规程中的安全注意事项进行施工。
否则出现安全事故，概由乙方负责。
3、遵守工地各项规章制度，服从甲方现场管理人员的指挥和监督管理。
七、施工保修1、本防水工程保修期两年。
2、施工按合同完成后，如不符合标准，继续发生渗漏现象，乙方必须返工修理直至符合要求，并承担返修的一切费用，由此造成的损失，由乙方全额赔偿。
八、本协议一式两份，甲方一份，乙方一份，双方盖章或签字即发生法律效力，违约方应支付违约金并对所造成的损失负全部责任。
甲方：乙方：代表：代表：签订日期：年月日 签订日期：年月日2、屋面防水工程专业施工协议书甲方:(以下简称甲方)乙方:(以下简称乙方)经甲、乙双方平等协商，甲方将司法局办公楼顶防水工程分包给乙方施工，工程量以实际竣工面积为准。
依据《中华人民共和国经济合同法》、《中华人民共和国建筑法》及国家其他有关法律法规，本着平等自愿、公平和诚信的原则，经甲乙双方友好协商，达成承包合同条款如下，以资共同遵守。
第一条工程概况：1、项目名称：2、项目地点：3、承包方式：包工包料、包质量、包安全生产、包工期、包资料、包税金、包屋面及卫生间防水分项工程验收合格、工程造价一次性包死等。
4、承包范围： 屋顶防水工程。
按要求本防水工程屋面采用SBS改性沥青防水卷材，厚度5mm，四周均贴至泛水高度，出屋面竖井及遇阴阳角转弯处应附加一层，并做纤维布加强（300mm宽），出屋面管道防水应包裹立管高300mm。
第二条合同价款、工程量、工程总造价及付款方式1、合同单价：屋面防水工程32.0元/㎡。
（以上单价一次性包死，含主材费、辅材费、人工工资、税金等）2、工程量：屋面防水工程面积为㎡。
工程量按实际发生的量计算，如工程量超出在10%范围内不另行计价。
3、工程总造价：4、付款方式：乙方负责全额垫资施工，一直垫资全部工程结束为止，经甲乙，监理三方验收合格后，支付工程总造价的30%工程款，余款70%待工程竣工验收合格后在支付65%工程款。
余下5%作为质保金五年届满后一周内付清，质保期自工程竣工验收通过之日开始计算，不计息。
第三条、工程质量要求：1、防水工程质量标准：合格。
2、乙方在施工过程中必须按照国家现行规范、标准、图集的要求施工，不允许偷工减料。
3、工程施工质量必须符合《弹性体改性沥青防水卷材》GB18242-20XX 及《地下防水工程施工质量验收规范》GB50208-20XX，防水施工所用的材料必须有产品合格证和性能检测报告，并经发包人、监理、承包人共同见证取样，送法定检测部门检测合格，检测费用由承包方承担。
材料的品种、规格、性能符合现行国家标准和设计要求，不合格的产品严禁使用。
工程质量保修期从竣工验收通过之日起计五年。
第四条、工程工期：至工程开工之日起天。
第五条、甲乙双方权利和义务：甲方权利和义务1、甲方负责提供水、电源连接点。
2、检查、督促防水材料的质量、厚度及材料质量。
3、根据协议条款支付工程款。
乙方权利和义务：1、负责向甲方提供材料的合格证书、材料的检测报告、材料样板及乙方施工资格证书，材料经检测中心检测合格后方可进场施工。
2、负责防水分项工程底部基层的处理施工。
3、严格按照设计图纸、标准图集及强制性条文和国家防水工程规范标准施工，合同工期，保质保量完成合同内容。
4、在施工过程中，乙方应按建设单位和国家标准要求施工，如防水工程质量不能通过职能部门验收，乙方无条件返工至合格为止，而且所造成的一切经济损失和费用由乙方负责承担。
6、工期责任：乙方必须确保工程进度，严格按甲方的施工进度计划要求，合理的组织施工。
如乙方不能按合同工期完工，每延迟一天罚款元。
7、乙方在施工过程中，应高度注意安全生产和文明施工，做到工完场清，服从现场管理人员的指挥。
如乙方不按要求清理，甲方有权安排其它班组人员清理，人工工资按150元/日扣除。
8、服从甲方的安全、文明生产的统一管理。
服从甲方各项规章制度，杜绝不文明行为和盗抢事件的发生，如果发生则按甲方的处罚制度严格执行。
9、乙方在施工过程中出现伤亡事故，所造成的一切经济损失和法律责任由乙方自行负责承担与甲方无关。
第六条、施工安全1、乙方必须派有专职安全员负责安全工作。
2、乙方应严格按照安全操作规程进行施工，负责管理。
3、乙方应采取严格的安全防护措施，保证施工工期内无事故发生。
第七条：工程验收乙方在防水工程结束后，应根据国家颁发的施工验收规范，设计院及工程所在地质监站的要求，对工程实体和各检验批、资料进行自检、自评、自检合格。
将整理好的全部防水分项工程验收文件、资料报送甲方及相关职能部门组织验收。
第八条、工程保修1、按国务院第279号令《建设工程质量管理条例》中，关于工程质量保修有关规定执行。
2、乙方再收到甲方发送的维修通知后，24小时内派人到达维修现场进行保修，否则甲方有权自行派人维修，其维修费用按实结算，由乙方承担。
该费用直接从质保金中扣除，若维修费用超过质保金，乙方必须补足。
第九条、违约责任1、协议书签字后即生效，协议生效后，双方不得违约，如发生违约造成的经济损失，应向违约方索赔，若双方协商不一致时，可到项目所在地法院仲裁解决。
2、未尽事宜，双方另行协商解决，另行补充条款与本协议书具有同等效力，本协议书一式贰份，甲乙双方各持壹份。
甲方（公章）：乙方（公章）：年月日年月日3、屋面防水维修工程承包协议书甲方：荆州市军沙商贸有限公司乙方：荆州市沙市建筑防水装饰工程部经甲乙双方友好协商，现就乙方承包甲方所属投资广场大厦、卧龙公寓及中餐厅层面和局部防水维修工程事宜达成如下协议：1、工程具体范围：投资广场大厦裙房顶层屋面及部分节点与立面墙体防水，卧龙公寓顶层面防水层，中餐厅层面防水层进行翻修处理，在原有防水层另行加铺SBS防水材料以及对原有防水层的透气装置进行重新布置改造，对部分节点与立面墙体进行防水处理，具体工程量见<附件清单，具体材料质地与施工工艺按乙方所报方案经甲方确认。
2、双方约定以上工程采用包工包料的方式由乙方承包，包干价为元。
3、乙方应保证严格按国家建筑质量规范及屋面工程、防水工程施工规范进行合理施工，采用符合国家标准的材料，确保施工质量。
乙方承诺对维修后的屋面防水质量保修五年，五年内出现渗漏水问题（人为或不可抗力因素除外）乙方负责修复，因顶层屋面渗漏水造成的装修损坏或其它问题均由乙方负责及时修复，乙方承担修复的所有费用。
如在保修期内，出现质量问题，甲方通知乙方后，乙方在三个工作日内不予修复或甲方无法通知到乙方，甲方有权另行聘请他人维修，所有费用由乙方承担。
4、工程进度及完成时间为7天，自双方签字确认之日起开始计算。
如因雨天或其它不可抗力造成无法施工，工期顺延，由乙方负责对施工现场的成品、半成品进行保护并预防屋面渗水对楼内设施的损坏。
5、工程完工且经甲方验收合格后，甲方在七个工作日内支付工程款的80%即元，其余20%即元留作质量保修保证金，一年后无质量问题甲方将质保金的75%即元支付给乙方，余款在五年保修期满时支付给乙方。
6、工程施工中乙方应遵守甲方所聘物业公司的各项管理规定，避免对物业正常使用的影响。
工程施工中的安全问题由乙方自行负责，甲方不对因本工程所产生的任何直接或间接安全事故负任何责任。
7、本协议一式三份，双方各执一份，甲方物业公司一份，自双方签字之日起生效。
8、本协议未尽事宜由双方另行协商解决，不能协商一致的，任何一方均有权向荆州市仲裁委员会申请仲裁或向人民法院提起诉讼。
甲方：荆州市军沙商贸有限公司 乙方：授权人签字：授权人签字：年月日年月日4、屋面防水工程承包协议书甲方：广西宜州市第三建筑工程公司（以下简称甲方） 乙方：曾慎华（以下简称乙方） 根据《中华人民共和国合同法》和《建筑安装工程承包条例》及相关的法律、行政法规的规定并结合本工程的实际情况，经甲乙双方协商同意，特签订本协议。
一、工程名称：宜州市第一小学教学综合楼屋面防水工程（以下简称本工程）二、工程地点：宜州市城中西路三、承包方式：包工包料四、承包单价：不论材料上涨或下降，本工程均按实际施工面积以贰拾元/㎡进行结算。
五、结算方式：经甲乙双方现场实际丈量签证确认的工程量乘以本协议第四条规定的单价进行结算。
六、付款方式：单项工程完工后十日内甲方按乙方已完成工程质量的百分之肆拾支付工程款，工程竣工验收合格后二个月内甲方将工程款支付给乙方至工程款总额的百分之玖拾柒，余下工程款作工程质量保修金，工程保修期满后十日内一次付清。
七、工程质量：按国家现行的质量验收规范达合格标准。
八、材料规格：材料由乙方自行采购，材料规格为1.5㎜聚氨脂防水涂料。
九、甲方责任：甲方负责协调好施工现场各班组的工作，乙方如需加班，甲方负责电线的拉接。
十、乙方责任：乙方必须严格按照设计图纸及施工规范进行施工，施工质量必须达到合格标准，施工中如有返工，所有返工费用均由乙方负责；乙方施工人员必须服从甲方现场管理人员的管理，如不服从且造成甲方损失的由乙方负责赔偿；乙方必须按照安全施工规范进行施工，施工中所发生的工伤事故均由乙方自负；本工程施工所需用的工具由乙方自理。
十一、工程 质量保修期：属于乙方承包范围的所有工程内容均执行保修，保修期内出现的质量问题均由乙方负责维修，维修费用由乙方负责；保修期内出现工程质量问题时，乙方必须于接到甲方通知之日起三日内派员进行维修；本工程的质量保修期为伍年。
十二、本协议一式肆份，甲方执叁份，乙方执壹份，自签字盖章之日起生效，望双方共同遵守执行，如有未尽事宜，届时双方另行协商解决。