一级建造师法规一日一练
一建《建设工程法规及相关知识》每日一练
1Z301010一建《建设工程法规及相关知识》每日一练建设工程法律制度1.关于地方性法规、自治条例、单行条例制定的说法，正确的是（）。
（2014.19）A.省、自治区、直辖市的人民代表大会制定的地方性法规由其常务委员会发布公告予以公布B.省、自治区、直辖市的人民代表大会常务委员会制定的地方性法规由人大主席团批准后予以公告C.设区的市的人民代表大会及其常务委员会制定的地方性法规由其常务委员会直接公布D.自治条例和单行条例报经批准后，分别由自治区、自治州、自治县的人大常委会予以公布【答案】D【解析】省、自治区、直辖市的人民代表大会制定的地方性法规由人大主席团发布公告予以公布。
省、自治区、直辖市的人民代表大会常务委员会制定的地方性法规由常务委员会发布公告予以公布。
设区的市的人民代表大会及其常务委员会的地方性法规报经批准后，由设区的市的人民代表大会常务委员会发布公告予以公布。
自治条例和单行条例报经批准后，分别由自治区、自治州、自治县的人民代表大会常务委员会发布公告予以公布。
【考点】建设工程法律体系2.签署并公布由全国人大和全国人大常委会通过的法律的是（）。
（2014.31）A.人大主席团B.国家主席C.国务院总理D.最高人民法院院长【答案】B【解析】全国人民代表大会和全国人民代表大会常务委员会通过的法律由国家主席签署主席令予以公布。
【考点】建设工程法律体系3.下列法规中，属于部门规章的是（）。
（2015.54）A.《建设工程质量管理条例》B.《北京市建筑市场管理条例》C.《重庆市建设工程造价管理规定》D.《招标公告发布暂行办法》【答案】D【解析】选项A属于行政法规，选项B属于地方性法规，选项C属于地方政府规章。
【考点】建设工程法律体系4.关于地方性法规批准和备案的说法，正确的是（）。
（2016.1）A.设区的市的地方性法规应当报省级人大常委会备案B.自治州的单行条例报送备案时，应当说明作出变通的情况C.省级人大常委会的地方性法规应报全国人大常委员会批准D.自治县的单行条例由自治州人大常委员会报送全国人大常委会和国务院备案【答案】B【解析】A错误，设区的市的地方性法规应当报全国人民代表大会常务委员会和国务院备案。
2024年一级建造师之一建工程法规每日一练试卷A卷含答案
2024年一级建造师之一建工程法规每日一练试卷A卷含答案单选题（共200题）1、某设计院法定代表人授权其合约部经理李某签订某工程设计合同，该行为属于()。
A.法定代理B.委托代理C.表见代理D.无权代理【答案】 B2、甲为某事业单位的技术人员，取得一级建造师资格证书后，正确的做法是（）。
A.甲不辞职，即可受聘并注册于一个施工企业B.甲辞职后，可以受聘并注册于一个勘察企业C.甲不辞职，即可受聘并注册于一个设计企业D.甲辞职后，只能受聘并注册于一个施工企业【答案】 B3、根据《商标法》，注册商标有效期限为10年，自( )之日起计算。
（2012）A.注册商标申请人寄出申请书B.商标局收到申请书C.公告发布D.核准注册【答案】 D4、某市A区的建设单位将其位于本市B区的办公楼发包给本市C区的施工企业，双方在本市D区签订的施工合同，合同中未约定纠纷管辖地。
后因工程质量问题产生纠纷，则建设单位可能向该市()人民法院提起诉讼。
A.A区B.B区C.C区D.D区【答案】 B5、关于转代理的说法，正确的是（）。
A.法定代理人死亡后可以转代理B.复代理人和代理人均为被代理人选定C.转代理不成立的，代理人对自己所转托的人负民事责任D.为了保护被代理人的利益而转托他人代理的，可以不取得被代理人的同意【答案】 C6、下列选项中，属于劳动合同的必备条款的是（）。
A.福利待遇B.社会保险C.试用期D.培训事项【答案】 B7、对涉及结构安全的试块、试件及有关材料，应当在监理人员监督下现场取样，并送( )的质量检测单位进行检测。
A.具有相应资质等级B.建设单位许可C.建设行业协会认可D.监理协会认可【答案】 A8、在《民法典》对民事权利的分类中，只有（）具有财产权和人身权的双重属性。
A. 知识产权B. 劳动权C. 债权D. 物权【答案】 A9、某工程地下室柱子钢筋绑扎完成，准备浇筑混凝土时，按《建设工程质量管理条例》要求，施工单位应通知建设单位和（）参加隐蔽验收。
2024年一级建造师之一建工程法规每日一练试卷A卷含答案
2024年一级建造师之一建工程法规每日一练试卷A卷含答案单选题（共45题）1、关于施工企业法人与项目经理部法律关系的说法，正确的是（）。
A.项目经理部具备法人资格B.项目经理是企业法定代表人授权在建设工程施工项目上的管理者C.项目经理部行为的法律后果由其自己承担D.项目经理部是施工企业内部常设机构【答案】 B2、2011年6月3日，承包商与厂家订立了一个购买政府定价商品的合同，合同中约定2011年8月3日交货。
2011年6月3日的价格为每吨m万元，2011年8月3日的价格为每吨n万元，2011年8月3日，厂家按期交货，则承包商应该以每吨（）元的价格支付货款。
A. mB. nC. (m+n)/2D. 自由选择m或者n【答案】 B3、注册建造师的下列行为中，可以记入注册建造师执业信用档案的是（）。
A.泄露商业秘密的B.对设计变更有异议的C.经常外出参会的D.拒绝执行监理工程师指令的4、《环境噪声污染防治法》规定，未经环境保护行政主管部门批准，擅自拆除或者闲置环境噪声污染防治设施，致使环境噪声排放超过规定标准的，由（）。
A. 县级以上地方人民政府环境保护行政主管部门责令改正，并处罚款B. 市级以上地方人民政府环境保护行政主管部门责令改正，并处罚款C. 省级以上地方人民政府环境保护行政主管部门责令改正，并处罚款D. 国务院环境保护行政主管部门责令改正，并处罚款【答案】 A5、当事人对欠付工程款利息计付标准没有约定时，应该按照中国人民银行的（）计息。
A. 国债利率B. 活期存款利率C. 同期同类存款利率D. 同期同类贷款利率【答案】 D6、生产经营单位安全生产投入不包括有（）。
A. 生产经营单位应当具备的安全生产条件所必需的资金投入B. 生产经营单位必须依法参加工伤社会保险，为从业人员缴纳保险费C. 生产经营单位应当安排用于配备劳动防护用品、进行安全生产培训的经费D. 生产经营单位采用新工艺、新技术、新材料或者使用新设备，必须了解、掌握其安全技术特性7、特别重大事故发生后,负责事故调查的人民政府应当及时作出批复,但在特殊情况下,批复时间可以适当延长,延长的最长时间可是()。
2023年-2024年一级建造师之一建工程法规每日一练试卷A卷含答案
2023年-2024年一级建造师之一建工程法规每日一练试卷A卷含答案单选题（共40题）1、关于建设工程返修的说法，正确的是（）。
A.建设工程返修不包括竣工验收不合格的情形B.对竣工验收不合格的建设工程，若非施工企业原因造成的，施工企业不负责返修C.对施工中出现质量问题的建设工程，无论是否施工企业原因造成的，施工企业都应负责返修D.对竣工验收不合格的建设工程，若是施工企业原因造成的，施工企业负责有偿返修【答案】 C2、根据《建筑市场诚信行为信息管理办法》，良好行为记录信息的公布期限一般为（）。
A.6个月B.1年C.2年D.3年【答案】 D3、关于民用建筑强制节能标准的说法，正确的是（）。
A.不符合民用建筑强制性节能标准的项目，已经建成的必须拆除B.监理单位发现某企业不按照民用建筑强制性节能标准施工的，应当直接向建设单位报告C.不符合民用建筑强制性节能标准的项目，建设单位不得开工建设D.监理单位发现施工企业不按照民用建筑强制性节能标准施工的，应当直接向有关行政部门报告【答案】 C4、法定节假日安排劳动者加班工作的，用人单位应当支付()的报酬。
A.不低于工资的150％B.工资的200％C.工资的200％～300％D.不低于工资的300％【答案】 D5、《建设工程安全生产管理条例》规定，施工单位应当将施工现场的（）分开设置，并保持安全距离。
A. 办公区与生活区B. 备料区与作业区C. 办公、生活区与备料区D. 办公、生活区与作业区【答案】 D6、下列属于施工作业人员依法履行的安全生产保障义务的有（）。
A.拒绝违章指挥B.受到伤害，获得赔偿C.发现事故隐患，立即报告D.获得安全生产所需防护用品【答案】 C7、以下属于国家不承担赔偿责任的法定情形的是()。
A.违法对财产采取查封、扣押、冻结等行政强制措施的B.某城管局工作人员在执法过程中殴打路边摊贩致其重伤的C.违法使用武器、警械造成公民身体伤害或者死亡的D.某工商局工作人员在商场购买个人生活用品时将售货员打伤的【答案】 D8、在文物保护单位的建设控制地带内进行建设工程，工程设计方案应当根据( )的级别，经相应的文物行政部门同意后，报城乡建设规划部门批准。
2023年-2024年一级建造师之一建工程法规每日一练试卷B卷含答案
2023年-2024年一级建造师之一建工程法规每日一练试卷B卷含答案单选题（共45题）1、下列生效的文书中，不属于人民法院执行根据的是()。
A.民事判决书B.仲裁调解书C.和解协议书D.民事裁定书【答案】 C2、以下各项中，不属于施工作业人员安全生产的义务是（）。
A. 守法遵章和正确使用安全防护用具B. 办理意外伤害保险C. 接受安全生产教育和培训D. 报告安全事故隐患【答案】 B3、根据我国法律体系，其法律效力从高到低的排列正确地是()。
A.宪法、建筑法、建设工程安全管理条例、天津市建设工程房屋拆迁管理办法B.天津市建设工程房屋拆迁管理办法、建设工程安全管理条例、建筑法、宪法C.宪法、建设工程安全管理条例、建筑法、天津市建设工程房屋拆迁管理办法D.建筑法、宪法、建设工程安全管理条例、天津市建设工程房屋拆迁管理办法【答案】 A4、按照合同的约定，2007年1月1日是发包方应该向承包方支付工程款，但没有支付。
2007年7月1日至8月1日之间，当地发生了特大洪水，导致承包方不能行使请求权。
2007年12月3日，承包方向法院提起诉讼，请求发包方支付拖欠的工程款。
2007年12月31日法院作出判决。
则下面的说法正确的是（）。
A. 2007年7月1日至8月1日之间诉讼时效中止B. 2007年12月31日起诉讼时效中止C. 2007年12月3日诉讼时效中断D. 2007年7月1日至8月1日之间诉讼时效中断【答案】 C5、下列对总承包单位和分包单位安全责任的描述中，错误的是()。
A.建设工程实行总包和分包的，总承包商具有施工现场的统一管理权B.总承包单位和分包单位对整体工程的安全生产承担连带责任C.分包单位不服从管理导致生产安全事故的，由分包单位承担主要责任D.建设工程实行施工总承包的，由总承包单位对施工现场的安全生产负总责【答案】 B6、下列关于担保的说法,正确的是()。
A.担保是用益物权的一种B.担保的目的是保障特定债权的实现C.担保合同是主合同D.反担保不适用《民法典》【答案】 B7、继续履行是一种违约后的补救方式，但它不能与下列方式中的( )并用。
2023年-2024年一级建造师之一建工程法规每日一练试卷B卷含答案
2023年-2024年一级建造师之一建工程法规每日一练试卷B卷含答案单选题（共45题）1、下列内容中，除（）之外，都是招标人必须要对投标人进行审查的内容。
A. 业绩B. 资质条件C. 信誉及工作人员数量D. 资金【答案】 C2、施工总承包一级企业的净资产应在()亿元以上。
A.1B.2C.3D.5【答案】 A3、根据我国《行政强制法》，当事人在法定期限内不申请行政复议或者提起行政诉讼，又不履行行政决定的，没有行政强制执行权的行政机关可以自期限届满之日起()内，依法申请人民法院强制执行。
A.15日B.1个月C.3个月D.2年【答案】 C4、施工企业必须为职工办理的保险是（）。
A.意外伤害险B.职业责任险C.工伤保险D.财产险【答案】 C5、根据《民法典》规定，按照合同的约定或者按照法律规定，在当事人之间产生的特定的权利和义务关系的是()。
A.债B.所有权C.知识产权D.担保物权【答案】 A6、按规定批准开工报告不再办理施工许可证的建设工程，必须符合()的规定。
A.施工许可证发证机关B.省市人民政府C.国务院D.建设项目主管部门【答案】 C7、某建设工程实行施工总承包，某专业分包工程施工现场发生安全事故。
根据规定，应当由()负责上报。
A.建设单位B.监理单位C.分包单位D.总承包单位【答案】 D8、当事人在诉讼中提交的证据，在下面的说法中，正确的是()。
A.书证原件遗失不可以提交副本B.物证应当提交原物C.物证原物遗失不可以用复制品代替D.提交外文书证，不必附有中文译本【答案】 B9、关于用人单位与劳动者发生劳动争议申请劳动仲裁的说法,正确的是()。
A.劳动关系存续期间因拖欠劳动报酬发生争议的,不受仲裁时效期间的限制B.双方必须先经本单位劳动争议调解委员会调解,调解不成的,才可以向劳动仲裁委员会申请仲裁C.劳动争议申请仲裁的时效期限为2年D.仲裁时效期间从权利被侵害之日起计算【答案】 A10、关于建设工程监理的说法，正确的是（）。
2024年一级建造师之一建工程法规每日一练试卷B卷含答案
2024年一级建造师之一建工程法规每日一练试卷B卷含答案单选题（共45题）1、甲与乙签订一份购销合同，由甲卖给乙建筑施工设备2台，价格100万元。
甲收取乙的货款后，将交付设备的义务转让给了丙。
根据《民法典》，此种转让应当()。
A.经乙方同意B.经丙方同意C.通知乙方D.公告【答案】 A2、关于注册建造师的执业活动，下列说法正确的是()。
A.施工单位的注册建造师，最多只能同时担任两个项目施工的负责人B.可以从事项目总承包管理、施工管理、建设工程项目管理服务、建设工程技术经济咨询C.经受聘单位同意，临时出借注册证书和执业印章D.在保证执业成果质量的前提下，以建造师名义从事第二职业【答案】 B3、李某被正在施工的建筑坠落物砸伤，住院治疗花费医疗费12000元，李某起诉至人民法院，并向法院递交了医院的诊断证明。
根据《民事诉讼法》，该诊断证明属于（）。
A.书证B.鉴定结论C.证人证言D.勘验笔录【答案】 A4、关于和解的说法，正确的是（）。
A.和解达成的协议不具有法律效力B.和解协议必须采用书面形式C.和解达成的协议不具有强制执行力D.达成和解后当事人不得再行起诉【答案】 C5、下列关于城市建设用地使用权的表述中，正确的是（）。
A. 城市建设用地使用权，可在土地地表、地上或者地下分别设立B. 严禁以划拨的方式设立建设用地使用权C. 经营性建设用地可以采用招标、拍卖方式出让D. 建设用地使用权存在于国有土地和集体土地【答案】 A6、甲、乙两公司建设工程合同纠纷一案，经某仲裁委员会作出裁决，甲、乙两公司对裁决结果均不满意。
下列选项正确的是（）。
A. 双方可就此纠纷再次向该仲裁委员会申请仲裁B. 双方可就此纠纷重新达成仲裁协议后向另外的仲裁委员会申请仲裁C. 双方可就此纠纷向人民法院起诉D. 双方可向人民法院申请撤销仲裁裁决【答案】 D7、某项施工中施工单位偷工减料，造成建设工程不符合规定的质量标准，给建设单位造成了损失。
2023年-2024年一级建造师之一建工程法规每日一练试卷A卷含答案
2023年-2024年一级建造师之一建工程法规每日一练试卷A卷含答案单选题（共40题）1、根据《实施工程建设强制性标准监督规定》,勘察、设计单位违反工程建设强制性标准进行勘察、设计,责令改正、除处以10万元以上30万元以下的罚款外,有前款行为,且情节严重的,应当（（）。
A.责令停业整顿B.吊销资质证书C.降低资质等级D.依法追究刑事责任【答案】 B2、关于建筑市场诚信行为及招投标违法行为公告修正、变更或撤销的说法，正确的是（）。
A.被公告单位的整改经审核确有实效，应及时变更或删除该不良记录B.原行政处理决定被依法变更撤销，公告部门应及时对公告记录予以变更删除，并在公告平台上予以声明C.行政处理决定在被行政复议或行政诉讼期间，公告部门依法停止对违法行为记录的公告D.公告部门收到更正申请后在5个工作日内核对，认为公告记录与行政处理决定相符的，不必告知申请人【答案】 B3、民事法律责任分为违约责任和（ )。
A.侵权责任B.财产责任C.行政责任D.刑事责任【答案】 A4、某施工单位在居民区内承建一施工项目，下列关于该施工单位夜间施工的说法正确的是（）A.禁止夜间施工B.夜间24时前可以施工C.公告附近居民后，可以在夜间施工D.因特殊需要，取得主管部门证明并公告后可以施工【答案】 D5、某工程施工合同中约定2013年11月20日竣工，并于1个月内交付给发包方使用，但是施工过程中由于承包方管理不善的原因，造成工程拖期3个月，发包方在合同约定的竣工日期后2个月时，未经验收直接使用和占有了该工程，因此，该工程的竣工日期为（）。
A.2013年11月20日B.2013年12月20日C.2014年1月20日D.2014年2月20日【答案】 C6、有著作权侵权行为的，应当承担民事责任；对于损害社会公共利益的，应当追究其行政责任，其执法部门是（）。
A.知识产权保护部门B.工商行政部门C.政府相关管理部门D.著作权行政管理部门【答案】 D7、行政责任的承担方式包括行政处罚和（）。
2024年一级建造师之一建工程法规每日一练试卷A卷含答案
2024年一级建造师之一建工程法规每日一练试卷A卷含答案单选题（共45题）1、下列法律中，属于宪法相关法的是（）。
（2015）A.《中华人民共和国行政法》B.《中华人民共和国民法典》C.《中华人民共和国全国人民代表大会组织法》D.《中华人民共和国政府采购法》【答案】 C2、甲施工企业与乙劳务派遣公司订立劳务派遣协议,由乙向甲派遣员工丁某。
关于该用工关系的说法,正确的是（）。
2017真题A.丁某工作时因工受伤,甲应当申请工伤认定B.在派遣期间，甲被宣告破产，可以将丁某退回乙C.乙应当对丁某进行工作岗位所必需的培训D.在派遣期间，丁被退回的，乙不再向其支付劳动报酬【答案】 B3、某商品房项目于2007年5月8日领取施工许可证，则该工程应在()前开工。
A.2007车6月8日B.2007年7月8日C.2007年8月8日D.2007年9月8日4、设区的市级劳动能力鉴定委员会应当自收到劳动能力鉴定申请之日起()日内作出劳动能力鉴定结论，必要时，作出劳动能力鉴定结论的期限可以延长30日。
A.30B.45C.60D.90【答案】 C5、监理工程师发现施工现场料堆偏高，有可能滑塌，存在安全事故隐患，则监理工程师应当（）。
A. 要求施工单位整改B. 要求施工单位停止施工C. 向安全生产监督行政主管部门报告D. 向建设工程质量监督机构报告【答案】 A6、实行施工总承包的建设工程在施工过程中发生了安全事故,应由()负责向有关主管部门报告。
A.建设单位B.监理单位C.施工总承包单位D.分包单位7、李某在基坑土方作业过程中，发现边坡一侧土方松动并出现裂纹，于是李某停止作业，并远离作业面，李某的行为属于行使()。
A.知情权B.拒绝权C.紧急避险权D.检举权【答案】 C8、招标人于2006年4月1日发布招标公告，2006年4月20日发布资格预审公告，2006年5月10日发售招标文件，投标人于投标截止日2006年6月10日及时递交了投标文件，2006年7月20日招标人发出中标通知书，则要约生效的时间是（）。
2022-2023年一级建造师之一建工程法规每日一练试卷B卷含答案
2022-2023年一级建造师之一建工程法规每日一练试卷B卷含答案单选题（共100题）1、当债务人期满不能清偿债务，债权人将第三人提供的抵押物折价拍卖、变卖后，如价款不足或超过债权数额，则()。
A.超过部分归债务人，不足部分由债务人清偿B.超过部分归抵押人，不足部分由债权人承担C.超过部分归债务人，不足部分由抵押人承担D.超过部分归抵押人，不足部分由债务人清偿【答案】 D2、关于建筑施工企业负责人施工现场带班制度的说法，正确的是（）。
A.建筑施工企业负责人每月带班检查的时间不少于该月的25%B.建筑施工企业负责人带班检查时形成的检查记录仅在工程项目上存档备查即可C.超过一定规模的危险性较大的分部分项工程施工时，建筑施工企业负责人应到施工现场进行带班检查D.对于有分公司的企业集团，集团负责人因故不能到现场的，必须书面委托集团公司所在地分公司负责人进行带班检查【答案】 C3、施工单位向电梯生产公司订购两部A型电梯，并要求5日内交货。
电梯生产公司回函表示如果延长1周可如约供货。
根据《民法典》，电梯生产公司的回函属于（）。
A. 要约邀请B. 承诺C. 部分承诺D. 新要约【答案】 D4、根据《消防法》，关于建设工程竣工消防验收的说法，正确的是（）。
2016A.已经依法备案的建设工程消防设计确需修改的，修改后建设单位不必重新申请消防设计备案B.公安机关消防机构应当自受理消防验收申请之日起30日内组织消防验收，并出具消防验收意见C.公安机关消防机构实施消防验收，可以收取成本费D.依法不需要取得施工许可的建设工程，可以不进行竣工验收消防备案【答案】 C5、根据《建设工程安全生产管理条例》，工程监理单位在实施监理过程中，发现存在安全隐患且情况严重的，应当()。
（2014）A.要求施工单位整改，并及时报告有关主管部门B.要求施工单位整改，并及时报告建设单位C.要求施工单位暂时停止施工，并及时报告有关主管部门D.要求施工单位暂时停止施工，并及时报告建设单位【答案】 D6、权利人对他人所有的不动产或者动产,依法享有占有、使用和收益的权利是()A.所有权B.用益物权C.担保物权D.收益权【答案】 B7、某建筑公司总工程师窦某在完成单位工作过程中，利用自己业余时间编著了较为先进专业施工工法，则关于该作品的使用表述错误的是()。
2023年一级建造师之一建工程法规每日一练试卷A卷含答案
2023年一级建造师之一建工程法规每日一练试卷A卷含答案单选题（共200题）1、《文物保护法》规定，在进行建设工程施工中，任何单位或者个人发现文物，应当保护现场，报告当地文物行政部门，文物行政部门接到报告后，如无特殊情况，应当在（）小时内赶赴现场。
A.1B.7C.24D.48【答案】 C2、某总承包企业承揽一合同总价为7500万元的设备安装工程，则其配备项目专职安全生产管理人员的数量不少于( )人。
A.1B.2C.3D.4【答案】 B3、关于建设工程超过合理使用年限后需要继续使用的说法，正确的是（）。
2017真题A.经过勘察、设计单位鉴定后，必须在设计文件中重新界定使用期B.建设工程超过合理使用年限后需要继续使用的，产权所有人应当委托原勘察、设计单位鉴定C.根据鉴定结果采取加固、维修等措施的，需经原施工企业进行加、维修和补强D.不经鉴定、加固等而违法继续使用造成损失的，由产权所有人和原施工企业承担连带责任【答案】 A4、工程项目建设过程中发生下列情形时，不能提起行政诉讼的是（）。
A.建设单位压缩合同约定工期被处以罚款B.施工单位因偷工减料被责令停业整顿C.监理单位转让工程监理业务被吊销资质证书D.建设行政管理部门对内部工作人员的奖惩决定【答案】 D5、根据《生产安全事故报告和调查处理条例》，下列情形中，移动事故现场物件需满足的条件是（）。
A.抢救财产的需要B.疏通交通的需要C.经项目负责人同意D.保证移动物件人员的安全【答案】 B6、具有撤销权的当事人自知道或者应当知道撤销事由之日起()内没有行使撤销权，撤销权消灭。
A.1年B.3年C.5年D.6个月【答案】 A7、乙方当事人的违约行为导致工程受到损失，甲方没有采取任何措施减损，导致损失扩大到5万元。
甲方与乙方就此违约事实发生纠纷，经过鉴定机构鉴定，乙方的违约行为给甲方造成的损失是2万元，乙方应该向甲方赔偿损失（）万元。
A.1B.2C.3D.5【答案】 B8、根据《招标投标法》第26条规定，投标人应当具备（）的能力。
2023年-2024年一级建造师之一建工程法规每日一练试卷B卷含答案
2023年-2024年一级建造师之一建工程法规每日一练试卷B卷含答案单选题（共45题）1、.根据施工许可制度的要求，建设项目因故停工，( )应当自中止施工之曰起1个月内向发证机关报告。
A.工程项目部B.施工企业C.监理单位D.建设单位【答案】 D2、建设单位和施工单位签订施工合同，建设单位要求施工单位提供保证，施工单位找来甲担保公司进行保证，下列说法正确的是（）。
A.保证合同是主合同，施工合同是从合同B.甲担保公司与建设单位签订保证合同C.保证合同没有约定保证方式，按照一般保证承担保证责任D.企业法人的职能部门可以作为保证人【答案】 B3、某建筑施工企业的安全生产许可证遗失，正确的做法是（）。
A.向原安全生产许可证颁发管理机关声明作废并申请补办B.向原安全生产许可证颁发管理机关申请注销后补办C.向原安全生产许可证颁发管理机关声明作废，缴纳罚款后补办D.向原安全生产许可证颁发管理机关报告，并在公众媒休上声明作废后，申请补办4、某工地发生了安全事故，造成9人死亡，70人重伤，按照《生产安全事故报告和调查处理条例》的规定，该事故属于( )事故。
A.特别重大B.重大C.较大D.一般【答案】 B5、建筑市场诚信行为记录信息的公布期限一般为6个月到3年，但针对具体情况有不同的规定。
对此，下列表述中正确的是（）。
A.良好行为记录信息的公布期限为5年B.企业整改经审核确有实效的，可以缩短公布期限，但最短不得少于3个月C.招标投标违法行为记录的公告期限为1年，但行政处罚限定当事人投标资格的期限少于1年的例外D.需要同时在地方和全国公布的不良行为记录，公布期限可以不同【答案】 B6、甲与乙签订房屋买卖合同，将自有的一栋房屋卖给乙，并约定任何一方违约须向对方支付购房款20%的违约金。
但在交房前，甲又与丙签订合同，将该房屋卖给丙，并与丙办理了过户登记手续，则下列说法错误的是（）。
A.两个房屋买卖合同均有效B.甲必须收回房屋并向乙方交付C.丙取得该房屋的所有权D.乙不能要求甲实际交付该房屋，但可以要求甲承担违约7、关于物权特征的说法，错误的是（）。
2024年一级建造师之一建工程法规每日一练试卷B卷含答案
2024年一级建造师之一建工程法规每日一练试卷B卷含答案单选题（共45题）1、广义的民事诉讼中的当事人不包括()。
A.原告和被告B.共同诉讼人C.第三人D.原告的代理律师【答案】 D2、建设工程施工合同纠纷的合同履行地是指()。
（2015）A.施工行为地B.施工合同签订地C.施工单位所在地D.施工项亩业主住所地【答案】 A3、李某研发了一种混凝土添加剂，向国家专利局提出实用新型专利申请，2010年5月12日国家专利局收到李某的专利申请文件，经过审查，2013年8月16日国家专利局授予李某专利权。
2018真题该专利权届满的期限是（）。
2018真题A.2033年8月16日B.2030年5月12日C.2023年8月16日D.2020年5月12日4、按照《建设工程价款结算暂行办法》的规定，发包人收到竣工结算报告及完整的结算资料后，在规定的时间或合同约定期限内，对结算报告及资料没有提出意见，则视同（）。
A. 拒绝B. 协商C. 认可D. 应予造价鉴定【答案】 C5、根据《建筑起重机械安全监督管理规定》,出租单位对建筑起重机械特种设备应当出具的证明资料是()。
A.出厂合格证B.检测单位资质等级证明C.自检合格证明D.安全合格证明文件【答案】 C6、根据《安全生产法》规定，在进行施工组织设计时，储存危险物品的仓库与员工宿舍 ( )。
A. 可以在同一座建筑物内，但必须保持安全距离B. 可以在同一座建筑物内，但必须设有紧急疏散出口C. 不能在同一座建筑物内，但有关部门同意的除外D. 不能在同一座建筑物内，并应当保持安全距离7、根据《民法典》，当事人向人民法院请求保护民事权利的普通诉讼时效是（）年。
A. 1B. 2C. 4D. 20【答案】 B8、《招标投标法》规定，招标投标活动中的招标代理机构应当依法设立，并具备法律规定的条件，以下关于代理的表述，错误的是( )。
A.我国《民法总则》规定，书面委托代理的授权委托书应当载明代理人的姓名、代理事项、权限和期间B.法定代理是根据法律的直接规定而产生的代理，在工程建设领域，通过法定代理实施民事法律行为的情形较为常见C.委托代理是代理人根据被代理人授权而进行的代理D.无民事行为能力人、限制民事行为能力人的监护人是其法定代理人【答案】 B9、当事人对仲裁协议的效力有异议的，一方请求仲裁委员会作出决定，另一方请求人民法院作出裁定的，由（）。
2023年-2024年一级建造师之一建工程法规每日一练试卷B卷含答案
2023年-2024年一级建造师之一建工程法规每日一练试卷B卷含答案单选题（共40题）1、《环境噪声污染防治法》规定，建筑施工过程中使用机械设备，可能造成噪声污染的，（）必须在工程开工 15 日前向工程所在地县级以上地方人民政府环境保护行政主管部门申报。
A.建设单位B.施工单位C.监理单位D.设计单位【答案】 B2、根据《固体废物污染环境防治法》，下列处置危险废物的方式中，不符合国务院环境保护行政主管部门规定，应当缴纳危险废物排污费的方式是（）。
A.填埋B.热解C.堆肥D.焚烧【答案】 A3、根据《行政诉讼法》，因不动产提起的行政诉讼，由（）人民法院管辖。
A.原告住所地B.被告住所地C.由原告选择被告住所地或不动产所在地D.不动产所在地【答案】 D4、根据《企业所得税法》,依照外国(地区)法律成立且实际管理机构不在中国境内,但在中国境内设立机构、场所的,或者在中国境内未设立机构、场所,但有来源于中国境内所得的企业,是()。
A.本国企业B.外国企业C.居民企业D.非居民企业【答案】 D5、不属于承揽业务不良行为认定标准的是（）。
A. 超资质承揽工程B. 相互串通投标C. 骗标D. 违法分包【答案】 A6、1998年9月1日对某施工现场检查时发现，存储建筑材料的仓库内有15名建筑工人居住。
施工单位解释由于现场场地狭窄，且工期紧，暂时无法解决这些建筑工人的居住问题。
经行政监管部门核实，施工单位的说法属实。
对此问题正确的解决方式是（）A.这些建筑工人可以居住，但不得使用明火B.经建设行政主管部门同意，这些建筑工人可以居住，但要采取必要的消防安全措施C.经公安消防机构批准后，这些建筑工人可以居住，但要釆取必要的消防安全措施D.施工单位同这些建筑工人签订防火安全责任书，并采取必要消防安全措施后，可以暂时居住【答案】 C7、下列关于评标委员会的组成和工作的说法中，正确的是（）。
A.评标委员会人数为5人以上的单数，其中技术经济等方面的专家不少于三分之二B.评标人员名单在评标报告完成前保密C.评标委员会不能要求投标人澄清问题D.评标委员会不能否决所有的投标【答案】 A8、《文物保护法》规定，在进行建设工程施工中，任何单位或者个人发现文物，应当保护现场，报告当地文物行政部门，文物行政部门接到报告后，如无特殊情况，应当在（）小时内赶赴现场。
2024年一级建造师之一建工程法规每日一练试卷B卷含答案
2024年一级建造师之一建工程法规每日一练试卷B卷含答案单选题（共45题）1、根据《注册建行师执业管理办法（试行）》，注册建造师不得同时担任两个及以上建设工程施工项目负责人，（）除外。
2016A.合同约定的工程验收合格的B.合同约定工程尚未开工的C.合同约定的工程主体已经完成的D.因非承包方原因致使工程项目停工超过120天的【答案】 A2、下列安全生产条件中，属于建筑施工企业取得安全生产许可证应当具备的条件是（）。
( 2015真题 )A.有职业危害应急救援预案，并配备必要的应急救援器材和设备B.管理人员和作业人员每年至少进行2次安全生产教育培训并考核合格C.特种作业人员经有关业务主管部门考核合格，取得特种作业操作资格证书D.设置安全生产管理机构，按照国家有关规定配备兼职安全生产管理人员【答案】 C3、阳光工程公司提出同公司员工李某解除合同，并经双方协商一致，解除了劳动合同。
李某在该公司工作了2年4个月，解除合同前李某月工资2400元。
李某要求公司经济补偿，而阳光公司认为是双方协商终止合同，不应当进行经济补偿。
根据《劳动法》的规定，下列说法正确的是()。
A.阳光公司无须给予李某任何经济补偿B.阳光公司应当给予李某6000元经济补偿C.阳光公司应当给予李某7200元经济补偿D.阳光公司应当给予李某5600元经济补偿【答案】 B4、甲总承包单位将部分非主体工程分包给具有相应资质条件的乙分包公司，且已征得建设单位同意。
下列关于分包行为的说法中，正确的是（）。
A. 甲总承包单位必须报上级主管部门批准备案B. 建设单位必须与乙分包公司重新签订分包合同C. 乙分包公司应按照分包合同的约定对甲总承包单位负责D. 建设单位必须重新为乙分包工程办理施工许可证【答案】 C5、在施工现场安装、拆卸施工起重机械和整体提升脚手架、模板等自升式架设设备，必须由()承担（2013）A.设备使用单位B.具有相应资质的单位C.设备出租单位D.检验检测机构【答案】 B6、不同行政法规对同一事项的规定，新的一般规定与旧的特别规定不一致,不能确定如何适用时，由（）裁决。
押题宝典一级建造师之一建工程法规每日一练试卷A卷含答案
押题宝典一级建造师之一建工程法规每日一练试卷A卷含答案单选题（共45题）1、建筑施工企业应当依法为职工办理()。
A.意外伤害保险B.第三人责任险C.工伤保险D.建筑工程一切险【答案】 C2、被执行人为自然人的，被限制高消费后，可以有以下以其财产支付费用的行为()。
A.购买经营必需车辆B.乘坐列车软卧C.旅游D.购买不动产【答案】 A3、某施工企业与预制构件厂签订了预制构件加工合同,构件加工过程中施工企业要求变更构件设计,对方同意变更。
但加工构件超过60%时,该施工企业提出解除合同。
关于该施工企业权利的说法,正确的是()。
A.可随时解除合同B.享有留置权C.不得单方变更设计D.可请求法院撤销合同4、关于招标投标活动的投诉与处理，下列说法正确的是( )。
A.投标人认为招标投标活动违法，可以自知道之日起的15日内投诉B.投标人对招标过程和评标结果有异议的，应依法先向招标人提出C.行政监管部门收到投诉后应在30个工作日内决定是否受理D.行政监管部门处理投诉，不得责令暂停招标投标活动【答案】 B5、某施工合同约定以《建设工程价款结算暂行办法》作为某单项工程竣工的结算依据，该工程结算价约为4000 万元，发包人应从接到承包人竣工结算报告和完整的竣工结算资料之日起（）天内核对（审查）完毕并提出审查意见。
A.20B.30C.45D.60【答案】 C6、某建设单位与甲公司签订了一份施工合同，约定由甲公司为某工程的施工总承包商。
甲公司经过建设单位同意将其中幕墙工程发包给乙公司。
为赶进度，乙公司将其中一部分工程又发包给丙公司。
对于前述施工合同的效力，下列表述中，正确的是()。
A.甲和乙的合同有效，乙和丙的合同有效B.甲和乙的合同有效，乙和丙的合同无效C.甲和乙的合同无效，乙和丙的合同有效D.甲和乙的合同无效，乙和丙的合同无效7、因为承包某工程项目需要，甲建筑工程公司与乙建材供应公司签订一份建材购销合同，合同约定：乙公司将位于某地仓库内的水泥100t卖给甲公司，单价500元/t。
2023年-2024年一级建造师之一建工程法规每日一练试卷A卷含答案
2023年-2024年一级建造师之一建工程法规每日一练试卷A卷含答案单选题（共45题）1、《文物保护法》规定，不符合在文物保护单位保护范围和建设控制地带内从事建设活动的相关规定的是()。
A.在文物保护单位的建设控制地带内进行建设工程，不得破坏文物保护单位的历史风貌B.文物保护单位的保护范围内不得进行其他建设工程或者爆破、钻探、挖掘等作业C.因特殊情况需要在文物保护单位的保护范围内进行其他建设工程或者爆破、钻探、挖掘等作业的，必须保证文物保护单位的安全，并经核定公布该文物保护单位的人民政府批准，在批准前应当征得上一级人民政府文物行政部门同意D.在全国重点文物保护单位的保护范围内进行其他建设工程或者爆破、钻探、挖掘等作业的，必须经市级以上人民政府批准，在批准前应当征得省级文物行政部门同意【答案】 D2、某施工单位在4月2日与保险公司签订了建筑意外伤害保险。
工程计划开工日期为4月20日，监理工程师指令提前至4月10日进场施工。
开工后第二天施工管理人员在工地遭受意外伤害。
这时保险公司承担保险责任的起算时间应为()。
A.4月2日B.4月10日C.4月20日D.发生损害之日【答案】 B3、关于工程款支付结算制度,下列说法中正确的是()A.建设单位应按合同约定的计量周期或程进度结算并支付工程款B.工程竣工验收后,对建设单位未完成竣工结算或未按合同支付工程款,必须将剩余工程款支付计划做出并公示C.对长期拖欠工程款结算或拖欠工程款的建设单位,有关部门应鼓励其新项目开工建设,以抵偿拖欠款项D.对于款项拖欠的建设单位,不应鼓励使用项目进行抵押偿付【答案】 A4、国有建设用地使用者依法对土地享有的权利不包括（）。
A. 占有权B. 使用权C. 收益权D. 所有权【答案】 D5、根据《招标投标法》，开标的主持者是（）。
A.建设行政主管部门B.招标代理机构C.招标人D.投标人推选的代表【答案】 C6、根据《建筑法》，施工企业在施工中使用不合格的建筑材料、建筑构配件和设备，应当给予的处罚是（）。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
2)客体变更客体变更，是指法律关系中权利义务所指向的事物发生变化。客体变更可以是其范围变更，也可以是其性质变更。
法律关系主体与客体的变更，必然导致相应的权利和义务，即内容的变更。
6、关于法律关系的终止，下列说法不正确的是()。
A.法律关系的终止，可分为自然终止、协议终止和违约终止
B.法律关系的终止，必须要有当事人双方的同意
ห้องสมุดไป่ตู้ C.法律关系的自然终止是指法律关系的目的实现
D.违约终止也包括不可抗力导致的法律权利无法实现
标准答案：B
解析：法律关系的终止，是指法律关系主体之间的权利义务不复存在，彼此丧失了约束力。
1)自然终止法律关系自然终止，是指某类法律关系所规范的权利义务顺利得到履行，取得了各自的利益，从而使该法律关系达到完结。
单选题：
1、下列选项中，不属于法律关系要素的是()。
A.主体 B.标的 C.客体 D.内容
标准答案：B
解析：法律关系都是由法律关系主体、法律关系客体和法律关系内容三个要素构成，缺少其中一个要素就不能构成法律关系。
2、表现为法律关系客体的财一般是指()。
A.货币 B.资金及各种有价证券 C.有价证券 D.财产标准
C.公安机关逮捕犯罪嫌疑人
D.某公民对于其肖像的利用
标准答案：C
解析：权利是指法律关系主体在法定范围内有权进行各种活动。权利主体可要求其他主体作出一定的行为或抑制一定的行为，以实现自己的权利，因其他主体的行为而使权利不能实现时有权要求国家机关加以保护并予以制裁。
4、以下法律关系的内容中，不属于法律义务的是()。
A.在买卖关系中，卖方在收取价款后交付标的物
B.行人遵守交通规则
C.公民缴纳个人所得税
D.达到法定婚龄的公民结婚
标准答案：D
解析：义务是指法律关系主体必须按法律规定或约定承担应负的责任。
5、下列社会现象中，不属于法律关系变更的是()。
A.买卖关系中，卖方收款后将标的物交付与买方
D.法律关系产生的事实
标准答案：C
解析：法律事实即是法律关系产生、变。更和消灭的原因。
9、法律事件是指()。
A.一般社会事件
B.不以当事人的意志为转移的自然现象
C.客观现象
D.社会突发事件
标准答案：B
解析：事件是指不以当事人意志为转移而产生的自然现象。
B.买卖关系中，买卖双方改换了标的物
C.买卖关系中，买方发生变更
D.买卖关系中，买方根据卖方的请求延缓了其交货的期限
标准答案：A
解析：法律关系的变更法律关系的变更，是指法律关系的三个要素发生变化。
1)主体变更主体变更，是指法律关系主体数目增多或减少，也可以是主体改变。在合同中，客体不变，相应权利义务也不变，此时主体改变也称为合同转让。
2)协议终止法律关系协议终止，是指法律关系主体之间协商解除某类工程建设法律关系规范的权利义务，致使该法律关系归于终止。
3)违约终止法律关系违约终止，是指法律关系主体一方违约，或发生不可抗力，致使某类法律关系规范的权利不能实现。
7、因发生不可抗力而发生的法律关系终止，应当归属()。
答案：B
解析：财一般指资金及各种有价证券。在法律关系中表现为财的客体主要是建设资金，如基本建设贷款合同的标的，即一定数量的货币。
3、以下法律关系的内容中，不属于法律权利的是()。
A.买卖关系中，买方在付款后可以要求卖方交付标的物
B.物的所有人排除其他人对于物的不当妨碍
10、作为法律事实的的行为是指()。
A.自然人的有意识的行为
B.自然人的任何行为
C.人的有意识的活动
D.人的任何活动
标准答案：C
解析：行为是指人的有意识的活动。
A.自然终止 B.协议终止 C.违约终止 D.特殊终止
标准答案：C
解析：法律关系违约终止，是指法律关系主体一方违约，或发生不可抗力，致使某类法律关系规范的权利不能实现。
8、法律事实是指()。
A.实际发生的社会现象
B.法律得以产生的事实
C.法律关系产生、变更和消灭的原因