装饰设计合同(3篇)
室内装饰设计合同书5篇
室内装饰设计合同书5篇篇1甲方（业主）：____________________乙方（设计方）：____________________根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、法规的规定，甲、乙双方在平等自愿、协商一致的基础上，就甲方室内装饰设计事宜达成如下协议：一、设计内容及服务范围1. 乙方负责甲方室内装饰设计的全部工作，包括整体布局、色彩搭配、照明设计等。
具体设计范围包括但不限于：客厅、卧室、书房、厨房、浴室等居住空间及配套设施的设计。
2. 设计方案应满足甲方的生活需求及审美标准，同时符合相关法律法规的规定。
二、设计期限及进度安排1. 本合同自双方签字之日起生效，乙方在收到甲方支付的定金后开始设计工作。
设计期限自预付款到账起计算，共计______天。
特殊原因双方可协商延长设计期限。
2. 乙方按照以下进度完成设计工作：第一阶段为概念设计，提交初步设计方案；第二阶段为深化设计，根据甲方反馈进行方案调整并细化；第三阶段为完成设计施工图和效果图的制作。
三、设计要求及成果交付1. 乙方应根据甲方的需求和房屋实际情况进行设计，确保设计的合理性和可行性。
2. 乙方提交的设计成果应包括：全套施工图、效果图、设计说明及材料建议等。
施工图应详细标注尺寸、材料、工艺要求等。
3. 甲方对设计成果享有知识产权，乙方不得将设计方案用于其他用途。
四、费用及支付方式1. 甲方需支付乙方室内装饰设计的费用总额为人民币______元（大写：_________元整）。
该费用包含但不限于设计方案的策划、制作和实施等费用。
2. 甲方在合同签订后______天内支付设计定金，即人民币______元（大写：_________元整）。
乙方收到定金后开始设计工作。
待设计成果交付并经甲方确认后______天内支付剩余款项。
如甲方对设计成果提出重大修改意见，双方协商后另行约定支付时间和方式。
3. 如因乙方原因导致设计成果未能按时完成或未达到甲方要求，乙方应退还甲方已支付的费用并赔偿相应损失。
装饰装修设计合同的范本5篇
装饰装修设计合同的范本5篇篇1甲方（业主）：____________________地址：____________________________联系方式：________________________乙方（设计方）：__________________地址：____________________________联系方式：________________________根据《中华人民共和国合同法》和相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就甲方委托乙方进行装饰装修设计工作达成如下协议：一、合同背景及目的鉴于甲方需要对其所拥有之物业进行装饰装修设计，特委托乙方为其提供专业化的装饰设计服务。
乙方承诺以专业的知识和技能完成本次设计任务，确保设计方案的实用性、美观性及合法性。
二、设计项目范围乙方将对甲方指定的装饰装修项目进行设计，包括但不限于室内设计、外立面设计、景观设计及其他相关配套设计。
具体设计范围、要求及内容应在本合同签订后，由甲乙双方共同商定并书面确认。
三、设计费用及支付方式1. 设计费用：本次设计费用总额为人民币________元（大写：_________________________元整）。
该费用已包括乙方完成设计任务所需的全部费用，甲方无需再支付其他任何费用。
2. 支付方式：甲方应按以下方式向乙方支付设计费用：（1）本合同签订后，甲方应支付设计费用总额的____%作为预付款。
（2）乙方完成初步设计方案并提交甲方后，甲方支付剩余款项。
3. 乙方在收到款项后，应开具相应的正规发票。
四、设计成果交付及验收1. 乙方应在约定时间内完成设计任务，并提交成果给甲方。
2. 甲方应在收到设计成果后的____个工作日内进行验收，并书面确认是否达到设计要求。
如甲方对设计成果有异议，双方应协商解决。
3. 甲方对设计成果无异议后，乙方应提供必要的设计交底及后续服务。
五、知识产权及保密条款1. 乙方为本合同项下的设计成果拥有完整的知识产权。
室内装饰设计合同书范文（三篇）
室内装饰设计合同书范文尊敬的甲方：（甲方姓名/单位名称）本合同由乙方（乙方姓名/单位名称）与甲方（甲方姓名/单位名称）就室内装饰设计事宜，达成以下协议：一、项目介绍甲方委托乙方进行室内装饰设计，具体项目包括（项目具体内容）。
二、双方权利义务（一）乙方权利与义务：1. 设计方案：乙方应根据甲方的需求和要求，制定符合甲方要求，并经甲方确认的设计方案。
2. 设计报价：乙方应根据甲方的需求和要求，提供详细的设计报价，包括设计费用、材料费用、施工费用等，并严格按照报价执行。
3. 项目进度：乙方应按照双方约定的时间节点，按时进行设计工作，并及时报告项目进度。
4. 设计更改：如甲方在设计过程中需要进行任何变更，乙方应根据甲方的意愿进行相应的设计调整，并适时调整报价。
5. 监理合作：乙方应积极配合施工监理单位进行现场监理工作，确保设计方案的顺利实施。
（二）甲方权利与义务：1. 提供资料：甲方应向乙方提供完成室内装饰设计所需的相关资料，包括建筑图纸、室内平面图、设计需求等。
2. 付款义务：甲方应按照双方约定的付款方式和周期，按时支付设计费用、材料费用和施工费用。
3. 确认设计：甲方应在乙方提供设计方案后及时确认，并提出改进意见或变更需求。
4. 设计调整支付：如甲方在设计过程中需要进行任何变更，并由乙方进行相应的设计调整，甲方应按照双方约定支付相应的费用。
三、款项支付1. 甲方应在本合同签署日起的三天内支付工程设计费用的30%作为定金。
2. 乙方应在设计方案提供给甲方后的五天内，提供详细的报价单，并甲方应在收到报价单之日起的三天内支付报价总额的40%作为首付款。
3. 甲方应在设计正式开始施工时，支付剩余报价总额的30%作为尾款。
四、违约责任（一）如乙方未按照约定的时间节点按时完成设计工作，甲方有权解除合同，并要求乙方退还已支付的费用。
（二）如甲方未按照合同约定的时间和方式支付费用，乙方有权暂停工程设计工作，并要求甲方支付滞纳金，滞纳金金额为未支付费用的千分之五，同时乙方有权终止合同。
私人装修设计合同书（精选3篇）
私人装修设计合同书（精选3篇）私人装修设计书篇1发包人(甲方)：________________________承包人(乙方)：________________________依照《中华人民共和国民法典》及有关法律、法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、协商一致的基础上，就发包人的家庭居室内装饰装修有关事宜，达成如下协议：第一条装修内容1、地点：__________2、承包范围：___________3、承包方式：双方商定采取下列_______________第二条：双方责任1、从合同签定后天开始施工。
2、严格按照发包人的要求进行施工。
3、承包人必须保护好原居室室内的家具、水、暖、电、管线等。
第三条关于工期1、期限___________天，开工日期年________年______月_____日，竣工日期________年______月_____日。
2、如相互造成施工延续，赔偿对方________%违约金。
第四条关于材料要求双方商定后施工。
本合同一式两份，双方各执一份。
自合同签订后生效。
施工完毕后自动失效。
甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________________年______月_____日________年______月_____日私人装修设计合同书篇2发包方(以下简称甲方)：______承包方(以下简称乙方)：______联系电话：____________________联系电话：__________________本工程设计：__________________联系电话：__________________施工负责人：__________________联系电话：__________________根据《中华人民共和国民法典》及其它有关法律、法规，结合本市装饰装修的特点，甲、乙双方在平等、自愿的基础上协商一致，就乙方承包甲方发包的装饰装修工程(以下简称工程)的有关事宜，达成如下协议：第一条工程概况1.1工程地点____________________________________。
装修设计合同范本8篇
装修设计合同范本8篇第1篇示例：装修设计合同范本甲方：（业主姓名）乙方：（装修设计公司名称）鉴于甲方拟对其位于（装修地址）的房屋进行装修设计，乙方愿意为甲方提供设计服务，双方根据自愿、平等、公平的原则，达成如下协议：一、设计服务内容1. 乙方将根据甲方的需求和要求进行整体装修设计方案的制定，包括设计方案、效果图、施工图等内容。
2. 乙方将根据甲方的预算和风格偏好，提供符合要求的装修材料和家具选购建议。
二、设计服务费用1. 甲方应在签订本合同时支付设计服务费用（具体金额双方商议）作为设计定金，设计定金不可退还。
2. 按照设计阶段分次支付服务费用，具体金额和支付时间由双方协商确定。
三、设计方案修改1. 如甲方提出对设计方案的修改意见，乙方应在接到要求后尽快进行修改并提供调整后的设计方案。
2. 设计方案经甲方确认后，则不得再次修改，如需修改须重新支付设计服务费用。
四、设计著作权1. 乙方在设计过程中制作的所有设计图纸、效果图等作品，其著作权属于乙方。
2. 客户在未得到乙方许可的情况下，不得擅自复制、传播、使用设计作品。
五、施工阶段配合1. 甲方应积极配合乙方对施工过程中的设计细节做出指导和调整。
2. 如甲方需要对设计方案进行调整，甲方应及时通知乙方，乙方将根据实际情况进行调整并告知甲方调整结果。
六、违约责任1. 若甲方未按约定时间支付设计服务费用或提供必要的配合，视为违约，除退还已支付的款项外，乙方有权解除合同。
2. 若乙方未按约定时间提供设计服务，甲方有权要求退还已支付的定金，并有权解除合同。
七、争议解决本合同的签订、解释和执行均适用中华人民共和国法律。
因履行本合同发生的纠纷，双方应友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向本合同签订地的人民法院提起诉讼。
八、其他1. 本合同二译文本，自双方签订之日起生效。
2. 本合同未尽事宜，双方可另行约定。
3. 本合同一式两份，甲乙双方各持一份，具有同等法律效力。
正规装饰装修合同范本(汇总3篇)
正规装饰装修合同范本（汇总3篇）1.正规装饰装修合同范本第1篇委托方（甲方）：承包方（乙方）：工程项目：根据《中华人民共和国合同法》及其它有关法律、法规，结合本市住宅装饰装修的特点，甲乙双方在平等、自愿的基础上协商一致，就乙方承包甲方的住宅室内装饰装修工程（以下简称工程）的有关事宜，达成如下协议：第一条：工程概况一、工程地址：，施工面积按实际面积计算。
二、施工内容：详见《家庭装潢施工内容单》、施工工艺表和施工图。
三、承包方式：双方商定采取甲方提供主材，乙方包工、包辅料的（见附表：甲方提供装饰材料明细表，见附表：乙方提供装饰材料明细表）总包干方式。
四、工程工期：年月日至年月日，工程总天数天。
第二条：工程价款工程总价款：元（大写：元整），其中包括装修辅料费、人工费、设计费。
第三条：质量要求一、工程使用辅材材料的品种、规格、名称，见材料一览表。
二、工程验收标准，双方同意参照重庆市《住宅装饰装修验收标准》规定。
第四条：付款方式合同一经签订甲方即应支付工程款的10%；水电材料进场付工程款的30%，泥水材料进场付工程款的'30%；漆工材料进场付工程款的25%，总工程完工验收合格付5%，以收据为准。
第五条：保修期自竣工验收之日起，表面工程保修期为二年，隐蔽工程为五年。
第六条：违约责任合同生效后，在合同履行期间，擅自解除合同方，应按合同总金额的5%作为违约金付给对方。
因擅自解除合同，使对方造成的实际损失超过违约金的，应进行补偿。
一、本合同和合同附件向双方盖章，签字后生效。
二、本合同具有法律效力。
三、本合同（包括合同附件）一式份，甲乙双方各执壹份。
甲方（业主）：（签章）乙方：（签章）联系：联系：签约日期：签约日期：2.正规装饰装修合同范本第2篇委托单位：__________(以下简称甲方)设计单位：__________(以下简称乙方)为了明确责任，分工协作，共同完成该建设项目的装修设计任务，根据国家设计合同条款的有关规定，经甲乙双方充分协商，特签订本合同，以便共同遵守。
装饰装修合同三5篇
装饰装修合同三5篇篇1甲方（发包人）：__________乙方（承包人）：__________根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、法规的规定，甲、乙双方在平等、自愿、协商一致的基础上，就乙方承包甲方家庭装饰工程（以下简称工程）的有关事宜，达成如下协议：一、工程概况1. 工程名称：__________住宅装饰装修工程。
2. 工程地点：__________。
3. 工程内容：根据甲方提供的施工项目及设计要求，乙方负责对房屋进行装修施工。
具体施工项目内容见附件一《装饰施工内容及要求》。
二、工程期限及质量工程期限自XXXX年XX月XX日开工至XXXX年XX月XX日竣工。
工期为XX天。
工程质量需符合国家相关施工规范及标准，按照双方认定的设计图纸施工。
在保修期内因工程质量产生的损失由乙方负责修复并承担费用。
装修质量具体要求详见附件二《装修质量标准和验收标准》。
三、工程造价及付款方式工程造价以双方认定的预算表为准，预算表一式两份，甲乙双方各持一份。
工程造价总额为人民币__________元整（￥__________元）。
工程款支付方式如下：合同签订后，甲方支付乙方工程总造价的XX%作为预付款；施工过程中分阶段验收付款（木工验收后支付XX%；全部完工验收合格后支付XX%）；竣工验收结算后支付剩余款项。
具体付款时间和金额详见附件三《工程款支付方式》。
四、施工与设计变更篇2合同编号：[具体编号]甲方（业主）：[甲方姓名]地址：[甲方地址]联系方式：[甲方联系方式]乙方（承包商）：[乙方公司名称]地址：[乙方公司地址]联系方式：[乙方公司联系方式]根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平和诚实信用的原则基础上，就甲方委托乙方进行装饰装修工程事宜，达成如下协议：一、工程概况1. 工程地址：[具体地址]。
2. 房屋结构：[房屋结构类型]。
3. 装饰施工内容及要求：（详见附件《装饰施工明细表》）。
装修设计合同范本通用版本5篇
装修设计合同范本通用版本5篇篇1甲方（业主）：_________________________乙方（设计师）：_______________________根据《中华人民共和国合同法》及其他相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就甲方的装修设计事宜达成如下协议：一、设计项目概况甲方委托乙方进行室内装修设计，设计范围为_______(请根据实际情况填写设计项目)。
具体的设计需求及风格需在本合同中详细约定。
设计的主要内容应包括：室内设计方案的规划与设计，图纸制作及其他辅助设计等。
二、设计期限及进度安排乙方应在接到甲方付款后的_______(约定时间)内完成初步设计方案，并在双方确认初步设计方案后的_______(约定时间)内完成全部设计图纸。
具体进度安排应在本合同中明确约定。
三、设计费用及支付方式本次装修设计的费用总计为人民币_______(大写)元整（￥______元）。
支付方式分为______次支付，具体支付时间和金额如下：1. 甲方在本合同签订后_______(约定时间)内支付设计总费用的_____%作为预付款。
2. 在乙方提交初步设计方案并经甲方确认后_______(约定时间)内支付剩余款项。
四、设计要求及标准乙方应按照甲方的设计要求进行设计，确保设计图纸的质量符合国家相关标准和规范。
甲方应明确设计的目的、要求和风格等方面的信息，并在本合同中详细说明。
如因乙方原因导致设计质量不符合要求的，乙方应负责修改和完善。
五、知识产权条款乙方应按照合同约定为甲方提供装修设计图纸及相关资料，并保证所提供的服务不侵犯任何第三方的知识产权。
若因乙方侵犯他人知识产权导致甲方损失的，乙方应承担相应的法律责任。
同时，甲方应对乙方提供的服务予以保密，未经乙方许可不得擅自泄露或向第三方提供。
六、违约责任及解决方式若甲乙双方在执行本合同过程中发生纠纷或违约行为，双方应首先友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向有管辖权的人民法院提起诉讼解决争议。
2024年装修设计合同范文6篇
2024年装修设计合同范文6篇篇1甲方（业主）：________________乙方（设计单位）：________________鉴于甲方有意进行室内装修设计，委托乙方进行设计和咨询工作，为明确双方权益和义务，依据《中华人民共和国合同法》和相关法律法规的规定，双方在平等、自愿、公平的基础上，达成如下协议：一、设计范围及工作内容乙方根据甲方需求，对位于________________（地址）的住宅进行室内设计，包括但不限于室内设计图纸制作、材料选择建议、施工指导等。
具体设计范围包括：居室、客厅、餐厅、厨房、卧室、浴室及其他空间的室内装修设计。
设计涵盖内容包含装修总体设计构想与设计说明、详细施工图纸、选材推荐等。
二、设计期限及进度安排本合同自双方签署之日起生效，设计周期为______天。
乙方应按照以下进度安排完成设计工作：1. 双方签署合同后______天内，完成初步设计构思及方案；2. 初步设计构思及方案确定后______天内，完成详细施工图纸；3. 施工图纸完成后______天内，完成材料选择与施工指导。
三、设计费用及支付方式1. 甲方应支付乙方设计费用总计人民币______元（大写：________________元整）。
该费用包含但不限于设计人员的劳务费、方案设计费、制图费等。
2. 支付方式：双方签订合同后______天内，甲方支付设计费用总额的______%作为预付款；乙方完成初步设计构思及方案后______天内，甲方支付剩余款项。
四、保密条款双方应对涉及本合同的所有商业信息予以保密，未经对方书面同意，任何一方不得向第三方泄露。
五、知识产权条款本合同项下的所有设计成果的知识产权归甲方所有。
乙方在未经甲方书面同意的情况下，不得将本合同的设计成果用于其他用途或提供给第三方使用。
六、违约责任1. 若因乙方原因未能按照约定时间完成设计工作，乙方应承担违约责任，每逾期一日，支付设计费用总额______%的违约金；2. 若因甲方原因未能按照约定时间支付设计费用，甲方应承担违约责任，每逾期一日，支付未付款项______%的违约金；3. 若因双方共同原因导致合同无法履行或履行过程中出现其他问题，双方应友好协商解决。
装修合同范本通用3篇
装修合同范本通用3篇室内装修合同篇一甲方：________乙方：_________依照《中华人民共和国合同法》及有关法律、法规的规定，结合本市实际，甲、乙双方经协商一致，就乙方承包甲方的住宅室内装饰装修工程（以下简称工程）的有关事宜，达成如下协议：第一条工程概况1、工程地点：2、施工项目及要求：顶面及墙面拆除，吊顶，墙面处理贴壁纸，门头，灯具，货架（不含衣撑及模特），背景墙，换一扇大门，改一组暖气，电路改造。
3、工程承包方式，双方商定采取下列承包方式：（1）乙方包括木工吊顶材料和工费、油漆工材料及工费、电路改造及水路改造、门头材料及工费，货架及灯具，壁纸。
（2）甲方包括其余材料和成品。
4、合同价款：本合同工程造价为（人民币）元（贰万肆千元整）第二条甲方工作1、开工前______天，为乙方入场施工创造条件，包括：搬清室内家具、陈设或将室内不易搬动的家具、陈设归堆、遮盖，以不影响施工为原则；2、提供施工期间的水源、电源；3、负责协调施工队与邻里之间的关系；4、如需拆改原建筑的结构，甲方负责到有关部门办理相应的审批手续；第三条乙方工作1、施工中严格执行安全施工操作规范、防火规定、施工规范及质量标准，按期保质完成工程；2、严格执行本市有关施工现场管理的规定，不得扰民及污染环境；第四条工程变更工程项目或施工方式如需变更，双方应协商一致，签订书面变更协议，同时调整相关工程费用及工期。
第五条工程款支付方式1、甲方按下表中的约定直接向乙方支付工程款：支付次数支付时间支付近额（元）第一次水电暖工进场到木工进场 40 % ￥ 9600 元第二次油漆工进场到工程结束 40% ￥ 9600 元第三次双方验收合格 20 % ￥ 4800 元第六条违约责任1、合同双方当事人中的任一方因未履行合同的约定或违反国家法律、法规及有关政策规定，受到罚款或给对方造成经济损失均由责任方承担责任，并赔偿对方因此造成的经济损失；2、未办理验收手续，甲方提前使用或擅自动用工程成品而造成损失的，由甲方负责；3、因一方原因，造成合同无法继续履行时，该方应及时通知另一方，办理合同终止手续，并由责任方赔偿对方相应的经济损失；第七条附则1、本合同经甲、乙双方签字（盖章）后，即日起生效。
装修设计协议5篇
装修设计协议5篇篇1甲方（委托方）：________________乙方（受托方）：________________装饰设计有限公司根据《中华人民共和国合同法》以及其他有关法律法规规定的原则，结合工程实际情况，就甲方的________________装修设计事宜，甲乙双方在平等、自愿、协商一致的基础上，达成如下协议，共同遵守。
一、项目概述1. 甲方委托乙方对位于________________的装修设计项目进行设计。
设计内容包括室内设计、家具配置、灯光照明等。
设计总面积约为______平方米。
二、设计费用及支付方式1. 乙方按照设计项目的复杂程度和工作量，收取设计费用总计人民币______元整（大写______元整）。
甲方在本合同签订之日起三日内向乙方支付该费用的百分之五十作为预付款，剩余款项在设计完成并经甲方确认后支付。
2. 若甲方需要乙方提供现场勘查和设计指导等额外服务，双方应另行商定费用及支付方式。
三、设计要求及规格标准1. 乙方应根据甲方的设计要求及项目功能定位，提供专业的室内设计服务。
包括设计方案、效果图、施工图等。
设计方案应满足甲方功能需求、审美要求和规范标准。
2. 设计成果应达到国家相关规范标准，包括但不限于建筑结构安全、消防安全等要求。
乙方应确保设计成果合法合规。
四、设计周期及进度安排1. 乙方应在收到预付款后______个工作日内开始设计工作，并在约定时间内完成设计方案并提交给甲方。
如遇到特殊情况，双方可协商调整设计周期。
2. 设计过程中，乙方应及时与甲方沟通，确保设计进度符合双方约定。
如遇设计问题或争议，双方应及时协商解决。
五、保密条款1. 乙方应对甲方提供的所有资料和信息进行保密，未经甲方同意，不得向任何第三方泄露。
2. 乙方应对设计过程中产生的知识产权归属问题进行明确约定，确保甲方不会因设计成果涉及知识产权纠纷而产生损失。
六、违约责任及争议解决方式1. 若因乙方原因导致设计成果不符合约定要求或存在质量问题，乙方应承担违约责任，并承担因此给甲方造成的损失。
室内装修设计合同范本(3篇)
室内装修设计合同范本委托方：_____（以下简称甲方）设计方：_____（以下简称乙方）根据《中华人民共和国经济合同法》、《工程勘察设计收费标准》和有关法律、法规规定，结合本公司所具有技术水准及本工程具体情况，本着精益求精、精诚合作的原则，甲乙双方就该工程室内装饰设计事宜达成如下协议：一、工程概况1.工程地点：___________________________________________;2.建筑面积：___________________________________________;3.使用性质：___________________________________________;4.房屋结构：________________________________________。
二、设计程序1.甲乙双方经协商设计费按套内建筑面积_____㎡×____元/㎡计取。
阁楼设计费按套内建筑面积（如要求特别创意的按套内建筑面积计算，非特别创意的按一半的套内建筑面积计算。
）_____㎡×____元/㎡计取，设计费总计____元。
2.设计协议签订后，即由甲方付与乙方方案设计定金为总设计费的____%，即____元。
3.乙方在收到甲方提供的有关图纸，对工程进行实地勘测后在____天内，提出设计构想，形成设计方案平面图，创意透视草图，由甲方审阅。
4.在甲方确认平面方案图并支付施工图设计费即总设计费的____%元后，乙方在____天内完成施工图设计，包括平面布置图，天花平面图，效果图（共公区域效果图一张），立、剖面图等。
5.施工图由甲方负责确认，确认后甲方在索取图纸时，须支付尾款，即设计费的____%，即____元。
6.甲方如需乙方提供2个区域以上的效果图应事先说明，并应于方案设计前付清效果图成本费（效果图____元/张）。
现甲方要求绘制部位效果图_____张，总计____元。
7.施工图由甲方签字确认后，并由乙方盖好公司公章后，施工图才算正式有效。
装修设计合作协议模板3篇
装修设计合作协议模板3篇篇1装修设计合作协议甲方（甲方姓名/公司名称）：______________，法定代表人/负责人：______________，联系地址：______________，联系电话：______________，传真：______________，电子邮箱：______________；乙方（乙方姓名/公司名称）：______________，法定代表人/负责人：______________，联系地址：______________，联系电话：______________，传真：______________，电子邮箱：______________；甲、乙双方在平等、自愿、诚信、友好协商的基础上，根据有关法律法规的规定，就装修设计合作事宜达成如下协议：一、项目名称：装修设计合作。
二、合作内容：1. 甲方委托乙方进行某（项）装修项目的设计，包括但不限于室内装修、软装设计等。
2. 乙方接受甲方的委托，保证按照合同约定的时间和质量要求完成设计工作。
三、合作期限：（开始日期）___________ 至（结束日期）___________。
四、合作方式：1. 甲方支付给乙方一定比例的设计费用作为合作报酬。
2. 设计费用支付方式为：______________。
五、保密条款：1. 甲、乙双方保证在合作过程中不得泄霩对方的商业秘密。
2. 未经对方同意，任何一方不得将合作内容、设计方案等信息向任何第三方透露。
六、违约责任：1. 如因一方违约致使合作无法正常进行的，对方有权要求违约方承担相应的违约责任。
2. 若一方违约导致对方受到损失，应由违约方支付相应的赔偿。
3. 如因不可抗力因素导致合作无法继续，双方不承担任何违约责任。
七、其他事项：1. 本协议未尽事宜，由双方协商一致后另行补充协议。
2. 本协议自双方签字盖章之日起生效，至合作期限届满自动失效。
甲方（盖章）：______________ 乙方（盖章）：______________日期：______________ 日期：______________以上为《装修设计合作协议》书面协议的内容，本协议一式两份，双方各执一份，具有同等法律效力。
装饰工程设计合同范本6篇
装饰工程设计合同范本6篇装饰工程设计合同范本 (1) 甲方：__________乙方：__________甲方委托乙方承担本工程的施工.安装任务,为明确双方权利和义务,结合装修工程具体情况,双方达成如下协议：一. 工程概况1. 工程名称：________________2. 工程地点：________________3. 工程施工安装内容以双方签认的工程报价单中项目为准;施工费用以双方签认的工程报价单中单价为依据,按实际工程量结算;增减项目需经甲乙双方协商确定单价签认后生效,增减计施工、安装项目。
4. 乙方按工程总造价收取6%管理费，计入工程款。
5. 双方商定本工程____个工作日乙方按质完成全部施工及安装项目。
即自_____年____月____日起(日期以施工材料进场的第二天计)二. 甲方工作1. 开工前,全部腾空或部分腾空房屋,清除影响施工的障碍物,对只能部分腾空的房屋中所滞留的家具、陈设等应采取保护和安放措施，若因甲方不采取必要的保护和安放措施而造成家具,陈设的损失由甲方承担。
2. 向乙方提供施工所需的水、电等设施：协助乙方办理施工申请、审批等手续，并缴纳物业管理处所需的一切费用。
3. 对工程质量，进度进行监督检查，办理变更、验收、登记手续和其它事宜。
4. 按时、按质、按量提供施工所需甲方采购的材料。
三. 乙方工作1. 乙方派出专职工地工程监理，负责合同的履行，按合同要求组织施工、保质，保量按期完成施工任务：解决由乙方负责的各项事宜。
2. 严格执行施工规范、安全操作规程、防火安全规定，对施工现场的防火安全负责。
严格按照双方签认的图纸或说明进行施工，做好各项质量检查和施工记录。
3. 工程竣工未移交甲方之前，负责对现场的设施和施工成品进行保护。
四. 关于工程价款及结算的约定1. 本合同签订后，甲方预付乙方签认的报价单中工程款总额的50%(含设计定金)，乙方才进场施工。
2. 工程施工过程中，泥、水、电工完成前期工程，木工进场当天甲方预付乙方第二期工程款即双方签认的报价单中工程款总额的30%及增加项目金额的50%：木工基本完成,油漆工进场当天甲方预付乙方第三期工程款即付满第二次预算(以双方签认项目的单价及实际工程尺寸数量计算)总工程款的95%，甲方预付的工程款以乙方开出的票据为依据。
室内装修设计合同标准范本(3篇)
室内装修设计合同标准范本委托方：（以下简称甲方）设计方：（以下简称乙方）甲乙双方现就甲方委托乙方进行室内装饰装修设计一事，经协商同意，达成协议如下：第1条工程概况1.11.2房屋结构和面积：厅厨卫;总建筑面积平方米。
1.3装修后的使用用途：第2条设计内容和范围双方商定采取：（1）由乙方提供设计方案，即室内装饰装修效果图设计;（2）专业（土建及结构、给水、排水、采暖、消防、机电、强弱电等）施工图设计的第种方式，具体以乙方签发给甲方的设计委托书或根据乙方口头设计委托内容而整理并签字确认的纪要为准。
第3条甲方向乙方提交的有关设计基础资料甲方最迟应于____年____月____日以前，向乙方提交如下：（1）地形图;（2）地质资料;（3）房屋平面图;（4）设计委托书;装饰设计合同（5）根据口述整理的设计委托纪要;（6）房屋结构照片;（7）设计说明等第项设计基础资料，以作为乙方设计的依据。
第4条设计收费4.1双方商定采取：（1）按房屋建筑面积的比例，计取设计费;（2）室内各部位装饰装修效果图设计____元/份（每增加一份加收成本费元）;（3）专业施工图设计____元/份（每增加一份加收成本费元）的第种方式。
4.2上列设计费合计为元整）。
第5条设计的阶段及其期限与设计费的支付5.1定金的支付：本合同生效后，由甲方向乙方支付设计费的以作为定金。
5.2设计的第一阶段：乙方在收到甲方提交的有关设计资料并在实地勘测后____日内，提出设计构想，并形成设计方案平面图（或创意透视草图），由甲方审阅确认后，须向乙方支付设计费的%,即元。
5.3设计的第二阶段：乙方在收到5.2项设计费后的____日内，完成施工图设计，包括平面布置图、天花（砌墙、地台）平面图、效果图及物料样板，由甲方确认后，须向乙方支付设计费的，即5.4设计的第三阶段：乙方在收到5.3项设计费后____日内，完成所有图纸、设计、包括立、剖面图、大样图及物料清单等。
装修工程设计合同范本6篇
装修工程设计合同范本6篇篇1甲方（业主单位）：________________乙方（设计单位）：________________根据《中华人民共和国合同法》及其他相关法律法规的规定，甲乙双方本着平等、自愿、公平的原则，就本次装修工程设计事宜达成如下协议：一、工程概况1. 工程名称：________________装修工程设计项目。
2. 工程地点：________________。
3. 设计范围：室内设计、室外设计及相关技术咨询服务。
二、设计内容1. 乙方应按照甲方的需求进行室内设计，包括但不限于空间布局、装修风格、色彩搭配、照明设计等。
2. 乙方需对室外环境进行设计，包括但不限于景观规划、外墙装饰等。
3. 乙方需提供技术咨询服务，解答甲方关于装修工程的疑问。
三、设计费用及支付方式1. 设计费用总计：人民币________元（大写：________________元整）。
具体费用明细按照双方协商确定的设计方案确定。
2. 甲方应按以下方式支付设计费用：合同签订后，甲方支付乙方设计费用的50%作为预付款；乙方完成初步设计方案并提交甲方确认后，甲方支付剩余设计费用。
四、设计周期及进度安排1. 乙方应在合同签订后____个工作日内完成初步设计方案。
2. 初步设计方案经甲方确认后，乙方应在____个工作日内完成详细设计方案。
3. 乙方在提交详细设计方案后，应配合甲方进行后续的技术咨询服务。
五、设计要求及标准1. 乙方应确保设计内容符合甲方的需求及法律法规的要求。
2. 设计内容应符合现行的相关国家及行业标准、规范的要求。
3. 乙方应保证设计质量，确保设计的可行性和实用性。
六、知识产权及保密条款1. 乙方对完成的设计作品享有著作权，但著作权中的财产权在使用权方面归属于甲方。
2. 双方应共同保护对方的商业秘密及知识产权，未经对方许可，任何一方不得擅自泄露或擅自使用对方的商业秘密。
七、违约责任及解决纠纷方式1. 如因乙方原因未能按时完成设计任务，乙方应承担违约责任，并按照合同约定赔偿甲方损失。
2024年室内装饰设计合同参考样本（四篇）
2024年室内装饰设计合同参考样本衢州市南湖实业有限公司（以下简称“甲方”）与瑞安市大卫装饰工程有限公司（以下简称“乙方”）经友好协商，就甲方委托乙方承担室内装饰设计工作事宜，达成如下协议条款，以资共同遵守：一、项目概况1. 室内装饰工程地点：位于浙江省衢州市，设计面积总计约7200平方米。
二、设计项目具体室内装饰工程设计项目由双方另行明确。
三、乙方职责乙方在接收甲方委托书后，应立即进行现场勘查，并依据甲方提供的资料，负责完成以下工作：1. 绘制总平面布置图。
2. 提出设计方案，并制作主要空间的透视效果图。
3. 绘制包括但不限于平面、地面、顶棚、立面、节点大样等详细施工图。
4. 乙方提交的设计方案须经甲方审核，并根据甲方意见进行修改，确保不违背合同条款，通过协商达成双方满意的结果。
四、设计费用本项目总设计费用为人民币贰拾伍万元整（RMB 250,000）。
五、付款方式1. 合同签订时，甲方支付总设计费的30%，即人民币柒万伍仟元整（RMB 75,000）。
2. 乙方提交平面布置图时，甲方支付总设计费的30%，即人民币柒万伍仟元整（RMB 75,000）。
3. 乙方提交施工设计图时，甲方支付总设计费的30%，即人民币柒万伍仟元整（RMB 75,000）。
4. 工程完工时，甲方支付剩余10%的设计费，即人民币贰万伍仟元整（RMB 25,000）。
以上各期款项均需一次性付清。
若施工设计图已完成，而工程因非设计原因未能进行，甲方应一次性支付第3、4项费用。
如甲方提出特殊要求需乙方出差，相关费用由甲方承担。
甲方若未按时支付设计费，应按日支付总设计费的千分之一作为滞纳金。
六、设计进度1. 乙方应在签约后____日内提交平面配置图。
2. 全部施工设计图应于合同签订后____日内完成（具体日期为____年____月____日前）。
如乙方延误导致甲方工程进度受阻，甲方有权从总设计费中按日扣除千分之一作为违约金。
若乙方延误超过约定交图期限____日，甲方有权解除合同，并要求乙方退还已收取的费用。
室内装饰装修设计合同模板5篇
室内装饰装修设计合同模板5篇室内装饰装修设计合同模板5篇在当今社会，人们对合同愈发重视，合同对不法分子的约束越来越强，合同的签订是对双方之间权利义务的最好规范。
相信大家又在为写合同犯愁了吧，这里给大家分享一下关于室内装饰装修设计合同模板，方便大家学习。
室内装饰装修设计合同模板精选篇1甲方：____________________乙方：____________________兹有甲方委托乙方担任室内装饰设计工作，本着精益求精、精诚合作的原则，经双方协商签订本合同条款，以兹双方共同遵守：第一条本合同依据下列文件签订1、《中华人民共和国合同法》；2、国家及地方有关建筑装饰工程、工程勘察设计管理规章、条例；3、建设工程批准文件。
第二条本合同设计项目名称、设计要求、设计内容1、项目名称：____________________2、项目地点：____________________3、装饰设计范围建筑面积______㎡。
4、设计要求：达到国家相关规范要求同时做到功能合理、经济、造型新颖、堂皇、满足业主要求的同时提供创意及专业建议。
5、设计成果及服务范围：（1）初步设计方案；（2）彩色效果图3—4张，超出的按￥2，000元/张计算；（3）施工图一式肆套，电子文件壹套；（4）协助甲方制定施工招标文件；（5）提交施工图时，提供现场施工交底工作；（6）提供现场监理服务，每月1—2次（异地项目参考第（10）条执行）；（7）如果甲方需乙方每周提供3天或以上的设计监理工作，则按￥80元/平米进行收费（需另行签订补充协议）；（8）施工图纸包括：设计施工说明、材料表、门表、灯具表、家具表、平面布置图、立面图、地面拼花图、天花布置图、剖面图、主要节点施工大样图、照明点位布置图、插座点位布置图及1份主材料样板（本合同未含的专业有：结构、消防、空调、强弱电系统图、给排水系统图、电梯设备、景观施工图、广告位设计、灯光舞美设计）；（9）提供设计进度表；（10）若项目不在______市范围内且合同总金额超过￥200，000元以上（包含￥200，000元），如果需要乙方人员出差，乙方共提供2次现场监理服务，超出部分按第⑿条执行；（11）若项目不在______市范围内且合同总金额未超过￥200，000元以上（包含￥200，000元），如果需要乙方人员出差，按第（12）条执行；（12）甲方需提供乙方设计人员出差的相关差旅费，具体标准如下：A。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
装饰设计合同(3篇)装饰设计合同(3篇)_合同范本。
甲方：_________乙方：_________兹甲方委托乙方设计位于_________实用面积_________平方米的私宅，双方应设计事宜达成以下协议：一、甲方将房屋委托乙方设计，乙方将根据甲方的要求，结合设计原理在甲方提供所有资料_________日内绘出平面布置图。
二、甲方确认平面方案，确认后，甲、乙双方签订本设计委托书，同时，甲方交付首期设计定金，金额为总设计费的_________%。
(设计费收取标准详见第六条)，乙方下现场实地尽寸复合。
三、签约后，乙方进入立面设计_________日内绘出详细立面方案。
四、设计内容：设计平面方案图，全部施工图。
含配套专业：体定位图、吊顶图、开关插座图、电路布置图、各房间立面图，与业主沟通，审核后，双方签定稿。
五、乙方根据立面方案制作效果图，(效果图制作收取标准详见第七条)。
六、图纸装裱要求：乙方交付壹套a3设计图纸，超出局部费用甲方自理，甲方结清设计尾款。
七、设计费收取标准：平面_________元/平方米，复式_________元/平方米，别墅_________元/平方米，本套私宅总设计费大写：_________(小写_________元)，签定本协议时，甲方需交付设计定金大写：_________(小写_________元)，余款于乙方交付整套a3设计图纸时结清。
八、效果图制作收取标准：标准客厅_________元/张，复式_________元/张，卧室_________元/张，本套私宅效果图制作费大写：_________(小写_________元)。
九、双方权利义务：1.甲方(1)按本合同规定的内容，在规定的时间内向乙方提交根底资料及文件，并对其完好性，正确性及时限负责。
甲方不得要求设计人违背国家有关标准进展设计。
(2)甲方提交上述资料及文件超过规定期限，_________天以内的，乙方按本合同第三条规定的交付设计文件时间顺延;_________天以上的，设计人有权重新确定提交设计文件的时间。
(3)甲方变更委托设计工程、规模、条件或因提交的资料错误，或所提交资料作较大修改，以致造成乙方设计返工时，双方除另行协商签订补充协议(或另订合同)，重新明确有关条款外，甲方应按乙方所耗工作量向乙方支付返工费。
(4)在合同履行期间，甲方要求终止或解除合同，乙方未开场设计工作的，不退还甲方已付的定金;已开场设计工作的，甲方应根据业乙方已进展的实际工作量，缺乏一半时，按该阶段设计费的一半支付;超过一半时，按该阶段设计费的全部支付。
(5)甲方必须按合同规定支付定金，收到定金作为乙方设计开工的标志。
未收到定金，乙方有权推延设计工作的开工时问，且交付文件的时间顺延。
(6)甲方应按本合同规定的金额和日期向乙方支付设计费，每逾期支付一天，应承当应支付金额_________%的逾期违约金，且乙方提交设计文件的时间顺延。
逾期超过_________天以上时，乙方有权暂停履行下阶段工作，并书面通知发包人。
(7)甲方要求乙方比合同规定时间提早交付设计文件时，须征得乙方同意，不得严重背离合理设计周期，且甲方应支付赶工费。
2.乙方(1)乙方应按国家规定和合同约定的技术标准，标准进展设计，按本合同第六条规定的内容，时间及份数向甲方交付设计文件(出现2、3、5、6、7规定有关交付设计文件顺延的情况除外)。
并对提交的设计文件的质量负责。
(2)设计合理使用年限为_________年。
(3)乙方对设计文件出现的遗漏或错误负责修改或补充。
由于乙方设计错误造成工程质量事故损失，设计人除负责采取补救措施外，应免收受损失局部的设计费，并根据损失程度向发包人支付赔偿金，赔偿金数额由双方商定为买际损失的_________%，总额不得超过总设计费。
(4)由于乙方原因，延误了设计文件交付时间，每延误一天，应减收该工程应收设计费的_________%。
(5)合同生效后，乙方要求终止或解除合同，乙方应双倍返还发包人已支付的定金。
本协议一式两份，甲、乙双方各执一份，签后生效。
甲方(盖章)：_________乙方(盖章)：_________代表人(签)：_________ 代表人(签)：__________________年____月____日_________年____月____日2023装饰设计合同〔2〕上诉人北京梦潮海岸国际康体俱乐部(以下简称梦潮海岸公司)因与被上诉人北京景泰装饰设计(以下简称景泰装饰公司)凭样品买卖合同纠纷一案，不服北京市丰台区人民法院(XX)丰民初第09160号民事判决，向本院提起上诉。
本院于XX年12月29日受理后，依法组成由法官徐庆担任审讯长，法官盛涵、刘斌参加的合议庭审理了本案。
本案现已审理终结。
景泰装饰公司一审诉称：XX年3月14日，景泰装饰公司与梦潮海岸公司签订《“易天梭”拉蓬天花吊顶施工合同》，合同约定：由景泰装饰公司为梦潮海岸公司所在的位于黑龙江省大庆市泰康县天湖路的泰康温泉假日酒店经营场所男女浴区安装“易天梭拉蓬天花造型吊顶”。
工程初定造价为： 097.5元，实际合同额为176 400元，梦潮海岸公司先后共支付景泰装饰公司款项90 000元，尚欠86 400元未付。
景泰装饰公司诉至法院恳求判令梦潮海岸公司给付景泰装饰公司合同款86 400元和延期付款违约金50 000元，并承当本案诉讼费用。
梦潮海岸公司一审辩称：景泰装饰公司起诉梦潮海岸公司主体有误。
XX年3月14日，与景泰装饰公司签订《“易天梭”拉蓬天花吊顶购销合同》的并非梦潮海岸公司，而是北京象牙海岸商务会馆(以下简称商务会馆)。
根据XX年10月15日黑龙江省杜尔伯特蒙古族自治县人民法院(XX)杜民商初第6号民事判决书，因商务会馆没有注册，所以应由其创办人周丽东作为诉讼主体。
本案与(XX)杜民商初第6号民事案件是基于同一合同引起的纠纷，本案诉讼主体有误。
另外，(XX)杜民商初第6号民事判决认定本案合同约定的价款为108 000元。
对于XX年11月11日和XX年11月21日景泰装饰公司(乙方)与商务会馆(甲方)签订的两份《“易天梭”拉蓬天花吊顶施工合同》，梦潮海岸公司受商务会馆的委托与景泰装饰公司和解，商务会馆负责前期装修，梦潮海岸公司负责商务会馆的经营。
梦潮海岸公司恳求法院驳回景泰装饰公司的起诉。
一审法院经审理查明：XX年3月14日，景泰装饰公司(乙方)与商务会馆(甲方)签订了《“易天梭”拉蓬天花吊顶购销合同》，商务会馆签约代表是刘广辉。
合同约定：景泰装饰公司为大庆市泰康阳光温泉假日酒店供给“易天梭”拉蓬天花吊顶，并负责安装;造价“按实际施工面积结算”，单价为180元/平方米;工程付款结算方式：甲方在双方签订本合同后，向乙方预付材料款计人民币30 000元(30%)整，在铝合金专用龙骨安装完成后、软膜安装前付材料款计人民币50000(50%)元整;安装效劳完毕后，三个工作日内结清材料款计人民币15 000(15%)元整。
留5%作为质保金，工程施工后一年内付清。
甲方指派尹荣山为甲方驻地代表，负责合同履行、安装质量及进度进展监视检查，办理验收、变更等相关事宜。
乙方指派许术新、许伟为乙方驻地代表。
双方共同验收，验收无误后，双方负责人员需共同签。
甲方不按合同的约定付款，每拖延一天，按应付款的5‰向乙方支付滞纳金。
合同签订后，北京象牙海岸国际康体俱乐部(以下简称康体俱乐部)分别于XX年3月15日、XX年4月17日、XX年4月21日和XX年5月8日向景泰装饰公司支付货款90 000元。
景泰装饰公司按合同约定于XX年4月30日履行了供货及安装义务。
甲方驻地代表尹荣山和乙方驻地代表许术新签确认了安装拉膜面积(男浴区765平方米、女浴区215平方米)，但商务会馆未按合同约定支付全部货款。
一审法院另查明：XX年11月8日，工商行政管理机关就刘广辉申请北京象牙海岸国际康体俱乐部企业名称进展核准，有效期3个月，自XX年11月8日至XX年2月7日。
在有效期内，该名称不得用于从事经营活动。
XX年11月11日和XX 年11月21日，景泰装饰公司(乙方)与商务会馆(甲方)分别签订了《“易天梭”拉蓬天花吊顶施工合同》各一份，商务会馆签约代表是刘广辉。
因商务会馆拖欠施工款，且商务会馆未进展工商注册，景泰装饰公司以康体俱乐部为被告诉至法院，康体俱乐部应诉，并于XX年1月10日与景泰装饰公司达成庭外和解协议，后景泰装饰公司于XX年1月15日撤诉。
商务会馆经营方为康体俱乐部。
XX年4月8日，北京象牙海岸国际康体俱乐部变更名称为北京梦潮海岸国际康体俱乐部(即本案原审被告梦潮海岸公司)。
一审法院认为：梦潮海岸公司在未经工商登记注册时，使用商务会馆的名称与景泰装饰公司于XX年11月11日和XX年11月21日签订了两份《“易天梭”拉蓬天花吊顶施工合同》，并在XX年1月10日以其登记注册的康体俱乐部与景泰装饰公司达成庭外和解协议。
梦潮海岸公司经工商登记注册后，仍以商务会馆的名称与景泰装饰公司于XX年3月14日签订了《“易天梭”拉蓬天花吊顶购销合同》，并按合同约定向景泰装饰公司支付了局部货款。
梦潮海岸公司虽否认所支付的局部货款不是该合同货款，但未提供相应证据加以证明，且梦潮海岸公司是商务会馆的经营方。
综上，商务会馆于XX年3月14日与景泰装饰公司签订的《“易天梭”拉蓬天花吊顶购销合同》应视为景泰装饰公司与梦潮海岸公司所签，该合同是景泰装饰公司、梦潮海岸公司双方自愿协商达成，不违背国家相关的法律规定，应认定为有效。
依法成立的合同，对双方当事人即具有法律约束力，景泰装饰公司、梦潮海岸公司双方均应按照合同，履行合同规定的义务。
现景泰装饰公司依约履行了合同义务，并与梦潮海岸公司驻地代表验收签确认了安装拉膜面积，其要求梦潮海岸公司依约履行付款义务和支付迟延付款滞纳金等诉讼恳求，并无不当，法院予以支持。
梦潮海岸公司辩称(XX)杜民商初第6号民事判决书认定的是合同约定的价款108 000元，而不是景泰装饰公司起诉要求的数额。
由于(XX)杜民商初第6号民事判决书并非生效判决，且梦潮海岸公司未提供足以****景泰装饰公司提供的实际履行合同价款的证据，故对梦潮海岸公司的抗辩，法院不予采信。
按照《中华人民共和国合同法》第一百五十九条、第一百一十四条的规定，判决如下：一、梦潮海岸公司内给付景泰装饰公司货款86 400元;二、梦潮海岸公司给付景泰装饰公司滞纳金50 000元。
假如未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当按照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百二十九条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。
梦潮海岸公司不服一审讯决，向本院提起上诉，其主要上诉理由为：一、一审违背诉讼管辖的法律规定，致使一案两审。