工程款按进度付款的合同
合同工程形象进度付款范本
合同工程形象进度付款范本第一条合同目的本合同旨在明确甲乙双方在工程项目中的权责关系，确保工程按照约定的形象进度顺利进行，并依据实际完成情况按时支付工程款项。
第二条工程概况甲方委托乙方承担的工程项目（以下简称“本工程”），包括但不限于工程设计、施工、监理等全过程服务。
工程地点位于XXXX，总建筑面积为XXXX平方米，预计工期为XXXX年XX月至XXXX年XX月。
第三条形象进度的定义形象进度是指工程项目在某一特定时间点所达到的实际完成状态，通常以百分比来表示。
形象进度的确认应以工程质量符合国家标准和行业规范为前提。
第四条付款条件1. 乙方应根据合同约定，提交工程形象进度报告及相关证明材料。
2. 甲方在收到乙方提交的材料后，应在XX工作日内完成审核，并据此支付相应款项。
3. 付款金额应与工程形象进度相匹配，具体比例根据合同约定执行。
第五条付款方式甲方应按照以下方式向乙方支付工程款项：- 预付款：合同签订后，甲方需支付总合同金额的XX%作为预付款。
- 进度款：根据工程形象进度，甲方应按阶段支付相应的进度款项。
- 竣工款：工程竣工验收合格后，甲方应支付剩余的工程款项。
第六条违约责任若甲方未按合同约定支付工程款项，应承担违约责任，并赔偿乙方因此造成的损失。
反之，若乙方未能保证工程按形象进度完成，也应承担相应的违约责任。
第七条争议解决因本合同引起的任何争议，双方应首先通过友好协商解决；协商不成时，可提交至甲方所在地人民法院诉讼解决。
第八条其他事项本合同未尽事宜，由双方协商补充。
补充协议作为本合同不可分割的一部分，与本合同具有同等法律效力。
第九条合同生效本合同自双方授权代表签字盖章之日起生效，一式两份，甲乙双方各执一份。
第十条附件本合同的附件包括工程预算书、设计图纸、技术规范等，与本合同具有同等法律效力。
工程合同支付进度款
工程合同支付进度款【工程名称】：XX工程项目【合同编号】：XXXXXX【甲方（业主）】：XX公司/个人【乙方（承包商）】：XX公司一、合同总价及支付方式1. 本工程的合同总价为人民币【大写金额】元整（￥【数字金额】）。
2. 支付方式分为预付款、进度款和结算款三种。
二、预付款1. 甲方需在合同签订后【具体时间】内支付给乙方预付款，金额为合同总价的【百分比】，即人民币【大写金额】元整（￥【数字金额】）。
2. 预付款用于乙方启动工程并采购材料。
三、进度款1. 进度款根据实际完成的工程量按以下比例支付：- 完成【具体阶段】后，支付合同总价的【百分比】；- 完成【具体阶段】后，支付合同总价的【百分比】；- 以此类推。
2. 每次支付进度款前，乙方需提交完成工程量的详细报告及相关证明材料。
3. 甲方在收到上述材料后【具体时间】内审核确认，并在确认无误后【具体时间】内支付相应款项。
四、结算款1. 工程完工并通过验收后，乙方需提交最终结算报告。
2. 甲方在收到最终结算报告后【具体时间】内完成审核，并在确认无误后支付剩余的合同总价【百分比】，即人民币【大写金额】元整（￥【数字金额】）作为结算款。
五、违约责任1. 如甲方未能按照约定时间支付款项，应向乙方支付违约金，违约金的计算方式为未付款项的【具体百分比】每日。
2. 如乙方未能按照合同约定完成工程进度，应向甲方支付违约金，违约金的计算方式为延期部分合同金额的【具体百分比】每日。
六、其他条款1. 双方应遵守合同约定，如有争议，应通过友好协商解决；协商不成时，可提交至仲裁机构进行仲裁或依法向人民法院提起诉讼。
2. 本合同自双方签字盖章之日起生效，直至合同约定的义务全部履行完毕后终止。
以上是一份基本的工程合同支付进度款范本，具体内容应根据实际项目的特点和双方的协商结果进行调整。
在签订合同时，务必确保所有条款清晰明确，以避免后续的不必要纠纷。
工程进度款付款简单协议书（通用6篇）
工程进度款付款简单协议书工程进度款付款简单协议书（通用6篇）在不断进步的时代，越来越多人会去使用协议书，协议书能够成为双方当事人的合法依据。
想必许多人都在为如何写好协议书而烦恼吧，下面是小编为大家收集的工程进度款付款简单协议书（通用6篇），欢迎阅读与收藏。
工程进度款付款简单协议书1甲方(委托方)：乙方(被委托方)：一、委托人委托咨询人为以下项目提供建设工程造价咨询服务：服务内容指以下内容：①工程概算编制②工程量清单编制③工程量清单计价法预算编制④定额计价法预算编制⑤工程量清单及招标控制价审核⑥工程实施阶段造价控制⑦工程造价纠纷鉴定⑧竣工决算编制⑨拦标价的编制二、本合同的措词和用语与所属建设工程造价咨询合同条件及有关附件同义。
三、下列文件均为本合同的组成部分：1、建设工程造价咨询合同标准条件；2、建设工程造价咨询合同专用条件；3、建设工程造价咨询合同执行中共同签署的补充与修正文件。
四、咨询人同意按照本合同的规定，承担本合同专用条件中议定范围内的建设工程造价咨询业务。
五、委托人同意按照本合同规定的期限、方式、币种、额度向咨询人支付酬金。
1、正常服务酬金：按云价综合6号文件收费优惠20%收取；取费标准为总造价的1.8‰2、支付时间：工作成果提交后七日内支付六、本合同的建设工程造价咨询业务自本合同签订之日起实施，至工作成果出具委托人支付咨询服务费后当日终结。
七、本合同一式肆份，具有同等法律效力，委托人执贰份；咨询人执贰份。
甲方：乙方：签订时间：工程进度款付款简单协议书2甲方(委托方)：乙方(被委托方)：一、试验检测范围本工程所涉及的在云南润诺建筑工程检测有限公司试验检测资质范围内的试验检测项目。
二、双方的义务1、甲方的义务（1）按本合同约定按期支付试验检测费用。
（2）按相关工程管理规定，提供建筑材料各产品的相关资料，并填写试验委托单。
（3）负责现场试验检测人员的住宿和办公地点，支付试验检测费用。
2、乙方的义务（1）按工程进度和试验委托单及时完成工程的试验检测任务，并及时提交试验检测报告。
工程款进度款支付合同范本
工程款进度款支付合同范本随着建筑行业的不断发展，工程项目的管理日益规范化、法制化。
在工程建设过程中，工程款的支付是保障工程顺利进行的重要环节。
为了确保双方权益，明确支付责任，制定一份详尽的工程款进度款支付合同至关重要。
以下是一份标准的工程款进度款支付合同范本，供参考之用。
甲方（业主）：________乙方（承包商）：________鉴于甲乙双方就__________工程项目（以下简称“本工程”）达成一致，特订立本合同，以资共同遵守。
一、合同标的和内容1. 本合同标的为乙方按照约定完成甲方所委托的本工程，具体工程内容、标准及要求详见附件《工程技术规范》。
2. 本工程总价款为人民币_______元整（￥________），包含所有材料费、人工费、机械使用费及管理费用等。
二、工程款支付方式与进度1. 首期款项：甲方在本合同签订后十个工作日内支付乙方工程预付款，占总工程款的10%，即人民币________元整（￥________）。
2. 进度款项：根据工程进度分阶段支付，具体如下：- 第一阶段完成后支付20%；- 第二阶段完成后支付30%；- 第三阶段完成后支付40%。
3. 竣工款项：工程竣工验收合格后，甲方应在七个工作日内支付剩余的最终结清款项。
三、支付条件与验收1. 乙方必须按照合同约定的时间、质量和标准完成工程任务，方可申请相应进度款项。
2. 甲方对各阶段完成的工程进行验收，验收合格后，按约定支付相应进度款项。
四、违约责任1. 如乙方未能按照约定时间、质量完成工程任务，应按照未完成部分的工程造价向甲方支付违约金。
2. 如甲方未能按照约定时间支付工程款，应按照逾期金额每日万分之五的标准向乙方支付滞纳金。
五、争议解决甲乙双方因履行本合同发生争议，应首先通过友好协商解决；协商不成时，任何一方可向甲方所在地人民法院提起诉讼。
六、其他事项1. 本合同自双方签字盖章之日起生效。
2. 本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。
工程付款合同（5篇）
工程付款合同甲方：（以下简称甲方）乙方：（以下简称乙方）甲、乙双方根据《中华人民共和国合同法》以及有关法律、法规的规定，经友好协商，就甲方委托乙方进行工程项目（以下简称工程项目）的相关事宜，达成如下合同，共同遵守。
一、工程项目情况1. 甲方委托乙方进行工程项目的设计、施工等工作，具体项目为（填写项目名称、位置、范围等详细内容）。
二、工程款支付方式1. 工程款总额为（填写具体金额），分为若干期支付。
2. 甲方按照以下方式支付工程款给乙方：第一期：工程验收合格后，支付合同金额的30%作为首付款；第二期：工程完工80%后，支付合同金额的40%作为第二期款项；第三期：工程全部完工及验收合格后，支付合同金额的30%作为尾款。
三、付款条件1. 甲方在支付款项时，应提前3个工作日通知乙方，以便乙方安排相关人员进行验收、交货等工作。
2. 乙方应提供相应的工程进度和质量报告，以便甲方对工程进展情况进行监督和确认。
3. 工程验收合格的标准由甲方和乙方共同商定，并在合同中明确列出。
四、工程款支付证明1. 甲方在支付每一期款项后，应向乙方提供相应的付款证明，包括以下内容：（1）支付款项的具体金额、日期和方式；（2）工程项目的名称、位置和范围；（3）甲方支付款项的签字确认。
五、质量保证1. 乙方应按照国家相关法律法规和工程建设质量标准，保证工程项目的质量符合合同约定的要求。
2. 工程项目完成后，乙方提供一定期限内的保修服务，确保在合理范围内修复由设计、施工等原因引起的质量问题。
六、合同解除1. 若出现下列情况之一，甲乙双方有权解除本合同：（1）一方违反合同约定且在收到对方书面通知后，未在合理期限内进行改正的；（2）工程项目无法按照合同约定完成的。
七、争议解决1. 本合同的履行和解释适用中华人民共和国的法律法规，甲乙双方如发生争议，应通过友好协商解决，如协商不成，可依法向有管辖权的人民法院提起诉讼。
八、其他事项1. 本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。
建筑工程合同进度付款范本
建筑工程合同进度付款范本【合同名称】《建筑工程合同》【合同编号】XX-2023-XXX【甲方（发包方）】XXXX有限公司【乙方（承包方）】XXXX建筑有限公司【工程概况】1. 工程名称：XXXX项目2. 工程地点：XXXX3. 工程内容：包括但不限于基础施工、主体建设、装修装饰等。
4. 工程总造价：人民币XXXX万元整。
【进度付款条款】1. 预付款：合同签订后，甲方需在5个工作日内支付给乙方预付款，金额为工程总造价的10%，即人民币XXXX万元整。
2. 进度款项：- 第一阶段：完成基础施工后，乙方应提交进度报告及相关证明材料，甲方在确认无误后的5个工作日内支付进度款，金额为工程总造价的20%。
- 第二阶段：主体结构封顶后，乙方提交相应材料，甲方确认后支付第二笔进度款，金额为工程总造价的30%。
- 第三阶段：装修装饰完工后，乙方提供完整资料，甲方验收合格后支付第三笔进度款，金额为工程总造价的30%。
3. 竣工款项：工程全部竣工并通过甲方验收后，乙方提交完整的竣工资料，甲方在确认无误后的15个工作日内支付剩余的10%尾款。
【违约责任】1. 如甲方未按合同约定支付进度款，应按未付款项的千分之五每日支付违约金。
2. 如乙方未按约定时间或质量标准完成工程进度，除按甲方要求整改外，还应支付相应的违约金。
【其他条款】1. 双方应严格遵守合同约定，任何一方变更合同需书面通知对方并取得同意。
2. 因不可抗力导致工程延期或损失，双方应协商解决。
3. 本合同自双方签字盖章之日起生效。
【合同签订】甲方代表（签字）：___________ 日期：____年__月__日乙方代表（签字）：___________ 日期：____年__月__日。
按施工进度付款合同范本
按施工进度付款合同范本
甲方（发包方）：（单位名称）
乙方（承包方）：（单位名称）
根据《中华人民共和国建筑工程施工合同法》相关规定，甲乙双方在平等、自愿、公平的
基础上，就甲方委托乙方承担施工任务达成以下协议：
一、工程名称：（工程名称）
二、施工内容：乙方承担本工程的全部施工工作，包括设计、施工、材料、人工费用等。
三、总造价：本工程总造价为（金额），结算方式为按照施工进度分期付款。
四、付款周期：根据施工计划和进度，甲方将根据以下进度进行付款：
1. 预付款：根据双方约定，乙方可在工程开工前要求甲方支付合同总价的10%作为预付款。
2. 进度款：根据施工进度，乙方完成相应的工程进度后，甲方将按照合同总价的比例支付
相应的进度款。
3. 竣工款：当工程完工验收合格后，甲方将支付剩余的竣工款。
五、质量保证：乙方承诺按照合同要求完成工程，并保证工程质量符合相关标准。
六、违约责任：若因乙方原因导致工程质量问题或工期延误，乙方将承担相应责任并赔偿
损失。
七、合同变更：如需变更合同内容，须经双方协商一致，并签订书面变更协议。
八、争议解决：合同履行过程中如发生争议，双方应友好协商解决；如无法协商解决，可
提交相关部门或仲裁机构处理。
本合同一式两份，甲乙双方各执一份，自双方签署之日起生效。
甲方（盖章）：乙方（盖章）：
签订日期：年月日。
按进度支付工程款合同条款
按进度支付工程款合同条款第一条定义与解释为本文之目的，"进度"指工程项目实施过程中达到的具体建设阶段，由甲方和乙方共同确认。
第二条工程款支付条件1. 工程款将依据以下进度节点进行支付：- 完成基础施工后；- 主体结构封顶后；- 内部装修完成50%时；- 竣工验收合格后。
2. 每个节点完成后，乙方应提交相关证明材料给甲方审核，包括但不限于施工日志、监理报告、现场照片等。
第三条工程款支付比例1. 各节点对应支付比例如下：- 基础施工完成后支付总合同金额的20%；- 主体结构封顶后支付总合同金额的30%；- 内部装修完成50%时支付总合同金额的20%；- 竣工验收合格后支付剩余的30%。
2. 上述比例根据实际情况可经双方协商调整。
第四条支付时限与流程1. 甲方应在收到乙方提交的完整材料后的15个工作日内完成审核，并通知乙方审核结果。
2. 若材料符合要求，甲方应在接到乙方发票后的15个工作日内完成相应款项的支付。
第五条延迟支付如甲方未能在约定时间内完成支付，应按未付金额的千分之五每日计算滞纳金，直至款项全额支付完毕。
第六条质量保证与返工1. 乙方应保证工程质量满足合同约定的标准，如有不符，应及时无偿修复或返工。
2. 若因乙方原因导致工程延误，影响后续支付节点，甲方有权根据实际情况调整支付计划。
第七条争议解决任何由于本合同引起的或与本合同有关的争议，双方应友好协商解决；协商不成时，可提交至甲方所在地人民法院诉讼解决。
第八条合同变更与终止1. 本合同一经双方签字盖章，任何一方未经另一方书面同意不得擅自变更或解除合同。
2. 如遇不可抗力因素导致无法履行合同，双方可协商解除合同，已支付的款项应根据实际完成的工作量按比例结算。
按月进度支付工程款合同如何写
按月进度支付工程款合同如何写一、合同基本信息- 甲方（业主）：XXX公司- 乙方（承包商）：XXX建设有限公司- 工程名称：XXX项目- 工程地点：XXX地址- 合同编号：XXXXX- 签订日期：XXXX年XX月XX日二、合同内容1. 工程范围：详细描述工程的具体范围和要求，包括但不限于工程的设计、施工、材料供应等。
2. 工程质量：明确工程质量标准和验收标准，确保工程质量满足国家及行业标准。
3. 工期要求：规定工程的开始日期和完成日期，以及阶段性的进度要求。
三、支付条款1. 预付款：甲方需在合同签订后XX个工作日内支付给乙方合同总额的XX%作为预付款。
2. 进度款：根据工程进度，乙方每月向甲方提交工程进度报告和相应的发票，甲方在收到报告和发票后的XX个工作日内支付当月应付的工程款。
- 第一笔进度款：在工程开工后的第XX个月末支付，金额为合同总额的XX%。
- 后续进度款：根据实际完成的工程量和合同约定的单价计算，每月支付一次。
3. 结算款：工程完工并经甲方验收合格后，双方进行最终结算，甲方在结算完成后的XX 个工作日内支付剩余的工程款。
四、违约责任- 若甲方未按时支付工程款，应按照未付金额的千分之XX支付违约金。
- 若乙方未能按合同约定完成工程进度或工程质量不达标，应承担相应的违约责任，并赔偿甲方因此造成的损失。
五、争议解决任何因执行本合同而引起的或与本合同有关的争议，双方应首先通过友好协商解决；协商不成时，可提交至甲方所在地的人民法院进行诉讼。
六、其他条款- 本合同自双方签字盖章之日起生效。
- 本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。
合同怎么写工程进度款支付
合同怎么写工程进度款支付合同编号：__________甲方（发包方）：_____________乙方（承包方）：_____________鉴于甲乙双方就_________（工程项目名称）工程项目的实施达成合作意向，现根据《中华人民共和国民法典》及相关法律法规，就工程进度款的支付问题达成如下协议：一、进度款的支付条件1. 乙方需根据合同约定的工程进度计划完成相应阶段的工作，并经甲方验收合格后，方可申请该阶段的进度款支付。
2. 乙方应在每个支付阶段完成后的三个工作日内，向甲方提交书面的进度报告和相关证明材料。
3. 甲方应在收到乙方提交的进度报告及相关材料后的十个工作日内，完成审核工作，并根据审核结果决定是否支付进度款。
二、进度款的支付方式1. 进度款的支付将通过银行转账的方式进行，乙方应提供准确的银行账户信息。
2. 甲方应在确认乙方完成的工程量无误后，按照合同约定的支付比例，将进度款汇入乙方指定的银行账户。
三、进度款的支付时间1. 进度款的支付时间应根据实际完成的工程量和合同约定的支付条件确定。
2. 通常情况下，甲方应在验收合格的次月第一个工作日支付上一阶段的进度款。
四、违约责任1. 如甲方未按合同约定的时间支付进度款，应向乙方支付违约金，违约金的计算方式为逾期支付金额的日万分之五。
2. 如乙方未能按照合同约定完成工程进度或工程质量不符合要求，甲方有权拒绝支付相应的进度款，直至乙方整改合格为止。
五、争议解决合同执行过程中，如发生任何争议，甲乙双方应首先通过友好协商解决；协商不成时，可提交至甲方所在地人民法院进行诉讼。
六、其他事项1. 本合同自双方签字盖章之日起生效。
2. 本合同未尽事宜，甲乙双方可另行协商补充。
3. 本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。
甲方（签字）：_______________ 日期：____年___月___日乙方（签字）：_______________ 日期：____年___月___日。
进度款支付合同范本
进度款支付合同范本甲方（发包方）：姓名/名称：地址：联系方式：乙方（承包方）：姓名/名称：地址：联系方式：鉴于甲方将 [具体工程名称] 发包给乙方进行施工，为明确双方在进度款支付方面的权利和义务，经友好协商，达成如下协议：一、工程概况1. 工程地点：2. 工程内容：3. 工程总价：二、进度款支付方式1. 乙方按照工程进度向甲方提交进度款申请。
2. 甲方在收到乙方进度款申请后 [具体审核天数] 天内进行审核。
3. 经审核确认后，甲方应在 [具体支付天数] 天内支付相应的进度款。
三、进度款支付比例1. 当工程进度达到 [具体进度节点 1] 时，支付工程总价的 [具体比例 1] %。
2. 当工程进度达到 [具体进度节点 2] 时，支付工程总价的 [具体比例 2] %。
3. [依次列出其他进度节点及支付比例]四、付款条件1. 乙方需提供合法有效的发票。
2. 工程质量需符合双方约定的标准。
3. 乙方应严格按照施工计划和甲方要求进行施工。
五、违约责任1. 若甲方未按照本合同约定支付进度款，每逾期一天，应按照未支付金额的 [具体比例] 向乙方支付违约金。
2. 若乙方未按照本合同约定履行义务，甲方有权暂停支付进度款，并要求乙方承担相应的违约责任。
六、争议解决如双方在本合同履行过程中发生争议，应首先友好协商解决；协商不成的，可向有管辖权的人民法院提起诉讼。
七、其他条款1. 本合同自双方签字（盖章）之日起生效。
2. 本合同一式两份，双方各执一份。
甲方（发包方）：（签字/盖章）日期：乙方（承包方）：（签字/盖章）日期：。
进度付款工程合同
进度付款工程合同甲方（业主）：__________乙方（承包商）：__________鉴于甲乙双方就__________工程项目（以下简称“本工程”）的施工达成以下协议，特订立本合同：第一条工程概况1.1 工程名称：__________1.2 工程地点：__________1.3 工程内容：__________1.4 工程标准：按照国家及行业相关标准执行。
第二条合同价款2.1 本工程合同总价为人民币__________元整（￥__________）。
2.2 合同价款包括材料费、人工费、管理费等所有费用。
第三条付款方式3.1 本工程采用进度付款方式，具体支付节点如下：a) 预付款：合同签订后，甲方需支付合同总价的10%作为预付款。
) 第一阶段付款：工程完成基础施工后，甲方支付合同总价的20%。
c) 第二阶段付款：工程完成主体结构施工后，甲方支付合同总价的30%。
d) 第三阶段付款：工程完成内外装修后，甲方支付合同总价的20%。
e) 竣工付款：工程验收合格后，甲方支付剩余的20%作为竣工款。
3.2 每次付款前，乙方需向甲方提供相应阶段的工程进度报告及相关证明材料。
第四条工程质量4.1 乙方必须保证工程质量符合国家及行业标准，确保工程质量安全可靠。
4.2 如发现质量问题，乙方应在接到甲方通知后48小时内进行无偿修复。
第五条违约责任5.1 如甲方未按合同约定支付工程款，应向乙方支付逾期付款金额千分之五的违约金。
5.2 如乙方未按约定时间或质量要求完成工程，应向甲方支付合同总价千分之五的违约金。
第六条争议解决6.1 本合同在履行过程中，如发生争议，双方应友好协商解决；协商不成时，可提交至甲方所在地人民法院诉讼解决。
第七条其他事项7.1 本合同自双方签字盖章之日起生效。
7.2 本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。
7.3 本合同未尽事宜，双方可另行签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。
按工程进度付款的合同
2.甲方按照项目实际进度，分期支付乙方工程款。
3.工程进度付款分为预付款、进度款和结算款三个阶段。
4.各阶段付款条件如下：
（1）预付款：合同签订后，甲方支付乙方合同总价款的20%作为预付款。
（2）进度款：乙方完成合同约定的工作内容，并通过甲方验收合格后，甲方支付乙方已完成工程量对应款项的70%。
四、违约责任
1.乙方未按照合同约甲方未按照合同约定支付工程进度款，乙方有权暂停施工，并要求甲方支付逾期付款的违约金，违约金计算方式为：逾期付款金额×逾期天数×0.1%。
3.如双方违反合同其他约定，应承担相应的违约责任。
五、争议解决
1.本合同的签订、履行、解释及争议解决均适用中华人民共和国法律。
按工程进度付款的合同
一、合同背景
鉴于甲方（以下简称“甲方”）与乙方（以下简称“乙方”）就某项目（以下简称“项目”）达成合作协议，为确保项目顺利实施，保障双方合法权益，根据《中华人民共和国合同法》等相关法律法规，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就项目工程进度付款事宜，签订本合同。
二、工程进度付款方式及条件
2.双方在履行合同过程中发生的争议，应首先通过友好协商解决；协商不成的，可以向合同签订地人民法院提起诉讼。
六、其他约定
1.本合同一式两份，甲乙双方各执一份。
2.本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，至合同约定的权利义务履行完毕之日止。
3.本合同未尽事宜，可由双方另行签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。
（3）结算款：项目整体竣工验收合格后，乙方提交完整的结算资料，甲方审核无误后，支付乙方剩余款项。
三、工程进度付款流程
工程款按进度付款的合同
工程款按进度付款的合同甲方（发包方）：____________乙方（承包方）：____________根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》以及其他有关法律法规的规定，双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就甲方委托乙方承建的工程项目（以下简称“本项目”）工程款支付事宜，达成如下协议：第一条工程概况1.1 本项目位于________________，工程内容包括________________。
1.2 乙方应按照本合同约定的工程进度、质量标准和技术要求完成本项目。
第二条工程款支付方式2.1 本项目工程款采用按进度付款的方式，付款进度分为以下几个阶段：（1）工程开工前，甲方支付乙方工程预算的10%作为预付款；（2）工程进度达到20%时，甲方支付乙方工程预算的20%；（3）工程进度达到50%时，甲方支付乙方工程预算的30%；（4）工程进度达到80%时，甲方支付乙方工程预算的20%；（5）工程竣工验收合格后，甲方支付乙方剩余的10%工程款。
2.2 付款比例和时间：（1）预付款：合同签订后7个工作日内，甲方支付乙方工程预算的10%；（2）进度款：每达到一个付款节点，乙方应向甲方提交工程进度报告及付款申请，经甲方审核无误后，甲方应在15个工作日内支付相应的工程款；（3）竣工款：工程竣工验收合格后，乙方应向甲方提交完整的工程结算资料，经甲方审核无误后，甲方应在15个工作日内支付剩余的10%工程款。
第三条工程质量及保修3.1 乙方应严格按照国家及行业标准进行施工，确保工程质量。
3.2 工程竣工验收合格后，乙方应承担本工程的保修责任，保修期限按照国家标准执行。
第四条违约责任4.1 乙方未按照约定的工期完成工程，甲方有权按照逾期天数向乙方追讨违约金，违约金计算方式为：逾期金额×逾期天数×日利率（日利率为千分之五）。
4.2 甲方未按照约定时间支付工程款，乙方有权拒绝继续施工，并有权要求甲方支付逾期付款的违约金，违约金计算方式同上。
工程类合同按进度付款
工程类合同按进度付款我们需要明确什么是按进度付款。
简单来说，按进度付款是指根据工程项目完成的进度，分阶段支付合同约定的款项。
这种方式能够保证承包方有足够的流动资金进行施工，同时也能促使承包方按计划推进工程进度，因为只有完成既定的工程量，才能获得相应的付款。
我们来看一个典型的按进度付款的工程合同范本：【合同标题】《建设工程合同（按进度付款）》【合同】甲方（业主）：________乙方（承包商）：________鉴于甲乙双方就________工程项目（以下简称“本工程”）的建设达成如下协议，特订立本合同：一、工程内容与标准本工程包括________（详细描述工程内容），所有工程必须按照国家相关标准及行业规范执行。
二、工程进度与付款计划1. 本工程共分为________个阶段，每个阶段的完成标准及预计完成时间如下：- 第一阶段：________（描述具体内容及完成标准），预计完成时间：________。
- 第二阶段：________（描述具体内容及完成标准），预计完成时间：________。
- …（依此类推，列出所有阶段）2. 甲方应按照以下比例向乙方支付工程款：- 第一阶段完成后，支付总合同金额的________%。
- 第二阶段完成后，支付总合同金额的________%。
- …（依此类推，列出所有阶段对应的付款比例）3. 最终付款将在本工程全部完成并通过验收后支付，金额为总合同金额的剩余部分。
三、质量要求与验收标准乙方必须保证工程质量符合国家及行业标准，甲方有权对工程进行验收，不合格的部分应由乙方无偿修复直至合格。
四、违约责任如一方未能履行合同义务，应承担违约责任，赔偿对方因此遭受的损失。
五、争议解决因本合同引起的任何争议，双方应首先协商解决，协商不成时，可提交至甲方所在地人民法院诉讼解决。
六、其他事项________（此处可根据双方具体情况约定其他需要遵守的条款）。
本合同一式两份，甲乙双方各执一份，自双方签字盖章之日起生效。
工程月进度付款合同样本
工程月进度付款合同样本合同编号：[填写合同编号]甲方（业主）：[填写甲方名称]乙方（承包商）：[填写乙方名称]鉴于甲乙双方就[填写工程项目名称]项目（以下简称“项目”）的建设达成合作意向，现依据《中华人民共和国民法典》及相关法律法规，经友好协商，订立本合同，以资信守。
第一条工程概况1.1 工程地点：[填写工程地点]1.2 工程内容：[简要描述工程内容]1.3 工程规模：[描述工程规模]1.4 工期要求：[填写工期起止日期]第二条合同价款2.1 合同总价为[填写合同总价]元人民币。
2.2 付款方式为按月进度付款，具体支付比例和时间如下：2.2.1 首付款：合同签订后，甲方需支付合同总价的[填写比例]%作为预付款。
2.2.2 月度进度款：乙方每月根据实际完成的工程量向甲方申请月度进度款，甲方在收到乙方进度报告后的[填写天数]个工作日内完成审核，并在审核通过后的[填写天数]个工作日内支付相应的月度进度款。
2.2.3 结算款：项目竣工验收合格后，乙方提交完整的结算资料给甲方，双方在[填写天数]个工作日内完成结算，甲方在结算确认后的[填写天数]个工作日内支付剩余款项。
第三条质量标准3.1 乙方必须严格按照国家及行业标准和规范施工，确保工程质量符合合同约定的标准。
3.2 如乙方未达到约定的质量标准，应负责无偿修复直至达到标准，并承担由此造成的一切损失。
第四条违约责任4.1 如甲方未能按照合同约定支付工程款，应向乙方支付逾期付款金额[填写比例]%的违约金。
4.2 如乙方未能按照合同约定的工期完成工程或工程质量未达到约定标准，应向甲方支付合同总价[填写比例]%的违约金。
第五条争议解决5.1 本合同在履行过程中，如发生争议，双方应首先通过友好协商解决；协商不成时，可提交至[填写仲裁机构名称]进行仲裁。
第六条其他事项6.1 本合同自双方签字盖章之日起生效。
6.2 本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。
以工程进度付款的工程合同
以工程进度付款的工程合同合同编号：[填写合同编号]甲方（业主）：[填写甲方名称]乙方（承包商）：[填写乙方名称]鉴于甲方拟委托乙方进行[填写工程名称]的建设工作，甲乙双方本着平等自愿、诚实信用的原则，经友好协商，达成如下合同条款：一、工程概况1. 工程地点：[填写工程地点]2. 工程规模：[填写工程规模]3. 工程内容：[详细描述工程内容]4. 工程质量要求：[明确工程质量标准]二、合同金额与支付方式1. 合同总金额：[填写合同总金额]2. 预付款：甲方需在合同签订后[填写天数]天内支付合同总金额的[填写百分比]%作为预付款。
3. 进度款：乙方根据实际完成的工程量，按月向甲方申请进度款支付。
甲方应在收到乙方进度款申请后的[填写天数]天内完成审核，并在审核通过后的[填写天数]天内支付相应款项。
4. 竣工款：工程竣工验收合格后，甲方应在[填写天数]天内支付剩余的合同款项。
三、工程进度与验收1. 工程开工日期：[填写开工日期]2. 工程竣工日期：[填写竣工日期]3. 乙方应按照合同约定的时间节点，保证工程进度。
如遇不可抗力因素影响工程进度，应及时通知甲方，并协商确定新的工程进度计划。
4. 工程验收由甲方组织，按照国家及行业相关标准执行。
四、违约责任1. 如乙方未能按合同约定完成工程进度，应按每日[填写金额]元的标准向甲方支付违约金。
2. 如甲方未能按合同约定支付工程款项，应按未付款项每日[填写百分比]%的标准向乙方支付滞纳金。
五、其他条款1. 本合同自双方签字盖章之日起生效。
2. 本合同未尽事宜，双方可另行签订补充协议。
3. 因本合同引起的或与本合同有关的任何争议，双方应首先通过友好协商解决；协商不成时，可提交至[填写仲裁机构名称]进行仲裁。
本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。
甲乙双方确认以上条款是在充分了解和自愿的基础上订立的，特此签字盖章。
甲方代表（签字）：_____________________日期：____年____月____日乙方代表（签字）：_____________________日期：____年____月____日。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
工程款按进度付款的合同工程款按进度付款的合同
甲方（建设单位）：__________
地址：______________________________
法定代表人：________________________
电话：______________________________
乙方（承包商）：_____________________
地址：______________________________
法定代表人：________________________
电话：______________________________
根据《中华人民共和国合同法》等相关法律法规，甲、乙双方自愿遵守以下条款，就工程款按进度付款订立本合同：
第一条项目名称和工程地点
甲乙双方确定合同工程为
_______________________________，工程地点为
_____________________________。
第二条付款方式和周期
根据工程进度执行，分期付款，金额为人民币
________________元。
甲方将按照合同规定的支付时间通过银行转账方式支付工程款到乙方的指定账户。
第三条工程进度
1. 工程建设进度应按照合同约定的时间进行。
2. 工程进度掌握在乙方手中，乙方必须保证按照合同约定的工程周期内完成工程。
3. 若因甲方原因导致工程进展缓慢，不得因此而要求延长工程周期，乙方应保证工程周期的准确性。
第四条保证期
1. 工程竣工验收合格后，工程保修期为
________________个月。
2. 保修期内，由于乙方原因出现质量问题或工程存在隐患，需要维修，乙方应负责维修费用，包括维修材料和劳务费用。
3. 保修期内，甲方应保证工程的正常使用，不得因为其他原因损坏工程。
第五条双方的责任和义务
1. 甲方的责任和义务：
（1）按照合同约定支付工程款；
（2）提供施工场地、水电、通讯等基础设施；
（3）提供施工图纸和资料；
（4）按照施工周期控制施工进度。
2. 乙方的责任和义务：
（1）高质量、高标准完成合同工程；
（2）准确掌握工程进度，保证工程保质保量完成；
（3）提供有效的技术支持、技术保障和售后服务，维护甲方利益；
（4）在施工过程中，安全施工，保护人员、设备和物资等安全。
第六条合同的法律效力和可执行性
本合同双方均认为本合同是符合法律要求的有效合同，自__________年____月____日开始生效，至保修期届满并经过竣工验收之日终止。
第七条违约责任
1. 如因甲方原因未按时付款或未按要求支付工程款，应按日计算，向乙方支付违约金，违约金的计算方法为：欠款金额乘以逾期天数乘以合同约定的违约金利率。
2. 如乙方在工程建设中的质量不符合合同约定，应先向甲方履行责任并保证工程质量，如仍不能保证资料质量，甲方有权催讨其承担法律责任，并追究其责任。
第八条争议的解决
如在履行本合同过程中发生争议，双方应首先通过友好协商解决。
协商不成的，应向有关仲裁委员会申请仲裁解决。
第九条合同的变更和终止
1. 本合同经双方协商一致可变更其某些条款，需经双方
签署的变更协议后方可生效。
2. 本合同因不可抗力、政府行为等原因不能履行，应及
时通知对方，经协商后终止本合同，并就已履行的部份，按照双方约定的处理办法进行处理。
第十条附则
本合同正本二份，甲、乙双方各执一份。
本合同未尽事宜，双方另行协商。
甲方（盖章）：_________
乙方（盖章）：_________
签署时间：______年____月____日。