山西省建设工程施工合同

山西省建设工程施工合同
甲方（发包方）：______________
地址：______________
法定代表人：______________
乙方（承包方）：______________
地址：______________
法定代表人：______________
鉴于甲方需要在山西省进行建设工程，乙方具有相应的施工资质和能力，双方本着平等、自愿、公平和诚实信用的原则，就乙方承包甲方的建设工程事宜，经协商一致，订立本合同，以资共同遵守。

第一条工程概况
1.1 工程名称：________________
1.2 工程地点：________________
1.3 工程内容：________________
1.4 工程规模：________________
1.5 工程立项批准文号：________________
1.6 资金来源：________________
第二条工程承包范围
2.1 乙方根据甲方提供的施工图纸、技术要求和施工规范，承担以下工程内容的施工：________________
2.2 工程承包范围的具体工作内容详见附件一《工程量清单》。

第三条合同工期
3.1 开工日期：________________
3.2 竣工日期：________________
3.3 合同工期总日历天数为：________________
3.4 工期延误的处理办法按照本合同附件二《工期延误处理办法》执行。

第四条质量标准
4.1 工程质量标准：________________
4.2 乙方必须按照国家及山西省有关工程建设的法律、法规、规范和
标准以及甲方的要求组织施工。

第五条合同价款
5.1 合同总价为人民币（大写）：________________
5.2 合同价款的支付方式、时间和条件按照本合同附件三《合同价款
支付办法》执行。

第六条图纸和技术资料
6.1 甲方应在合同签订后______________天内提供施工图纸和技术资
料给乙方。

6.2 乙方在收到图纸和技术资料后______________天内完成审图工作，并提出书面意见。

第七条甲方责任
7.1 甲方应按合同约定支付工程款。

7.2 甲方应提供施工所需的场地、水电等条件。

7.3 甲方应协调处理施工过程中与第三方的纠纷。

第八条乙方责任
8.1 乙方应按合同约定的工期和质量标准完成工程施工。

8.2 乙方应遵守甲方的施工现场管理规定。

8.3 乙方应对施工安全负责，并采取必要的安全措施。

第九条安全施工与检查
9.1 乙方应严格执行国家及山西省有关安全生产的法律法规和标准。

9.2 甲方有权对乙方的施工安全进行检查，乙方应予以配合。

第十条工程变更
10.1 工程变更应由甲方提出，并以书面形式通知乙方。

10.2 工程变更导致的合同价款调整按照本合同附件四《工程变更处理办法》执行。

第十一条工程验收
11.1 工程竣工后，乙方应向甲方提交工程竣工报告。

11.2 甲方应在收到竣工报告后______________天内组织验收。

第十二条质量保证
12.1 乙方对施工工程的质量负责，并提供相应的质量保证措施。

12.2 工程质量保证期限按照国家及山西省有关规定执行。

第十三条违约责任
13.1 双方应严格履行合同义务，任何一方违反合同约定，应承担违约责任，并赔偿对方因此遭受的损失。

第十四条争议解决
14.1 合同执行过程中发生争议，双方应协商解决；协商不成的，可向甲方所在地人民法院提起诉讼。

第十五条其他约定
15.1 ________________
15.2 ________________
第十六条本合同自双方授权代表签字盖章之日起生效。

甲方（盖章）：______________
法定代表人或授权代表签字：______________
日期：______________
乙方（盖章）：______________
法定代表人或授权代表签字：______________
日期：______________
附件一：工程量清单
附件二：工期延误处理办法
附件三：合同价款支付办法
附件四：工程变更处理办法
（以下无正文）
本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。