供水工程施工合同(二)3篇

供水工程施工合同(二)3篇
篇1
供水工程施工合同(二)
一、总则
为了明确双方权利义务，保障工程施工的顺利进行，特订立本施工合同。

二、合同签订
本合同由甲方委托负责该工程施工的乙方单位承揽。

甲方应提供工程所需合法文件，乙方应对工程进行审查、勘探和设计，最终签订合同。

三、工程性质
1、本工程为供水工程，涉及管道铺设、设备安装等。

2、工程地点为XX市某区。

3、工程工期为XX年月XX日至XX年月XX日。

四、工程价款及支付方式
1、工程总价为人民币XXX万元。

2、工程价款支付方式：按工程进度支付，工程总价款分为若干次付款。

3、乙方应在签订合同后3日内提供工程担保金。

五、工程质量
1、乙方应按照相关标准和规定进行施工，确保工程质量。

2、甲方有权对工程进行监督和检验，对不符合要求的部分，乙方应负责整改。

3、工程竣工验收合格后，方可交付使用。

六、工程变更
1、如因不可抗力或其他合理原因需要变更工程内容，须经双方协商一致，签订变更合同。

2、变更后的工程造价和工期应做出相应调整。

七、违约责任
1、一方因故无法履行合同的，需提前通知对方，并经双方商议解决。

2、由于乙方原因导致工程拖延或质量不合格的，乙方应承担相应的违约责任，包括赔偿甲方损失等。

3、甲方应按合同约定支付工程价款，如有拖延支付的，须向乙方支付延迟履行合同所带来的经济损失。

八、争端处理
1、双方产生工程施工过程中的争议，应友好协商解决；解决不了的，可向工程所在地法院提起诉讼。

2、未经协商或法院判决的，不得擅自停止工程施工或提前终止合同。

九、合同条款解释
1、本合同的具体事项如有不明之处，应按照市场惯例或相关法律法规进行解释。

2、合同有效期为工程竣工验收并完成支付工程价款后。

十、其他事项
本合同自双方盖章生效，合同以正本双方各执一份，具有同等法
律效力。

以上为供水工程施工合同，包括工程性质、工程价款、工程质量、工程变更、违约责任、争端处理等各方面的内容。

希望双方能够严格
按照合同规定履行各自义务，确保工程施工的顺利进行。

篇2
供水工程施工合同(二)
一、【合同名称】供水工程施工合同
二、【甲方】甲方为（甲方名称）、住所地为（地址）、代表人为（姓名）、联系电话为（电话号码）。

三、【乙方】乙方为（乙方名称）、住所地为（地址）、代表人为（姓名）、联系电话为（电话号码）。

四、【项目名称】本工程名称为供水工程。

五、【工程内容】本合同的供水工程包括以下内容：
1.供水管道的设计、供水泵站的建设、水质监测系统的安装等；
2.工程的实施包括施工图设计、材料采购、施工组织与管理、施工设备、人员配备等；
3.工程监督及验收工作。

六、【工程工期】本工程的工期为（具体时间），具体的工程进度计划将在施工前制订，并经双方确认后实施。

七、【工程质量】本工程的质量必须符合国家相关标准，乙方应在工程施工过程中，严格按照施工规范和图纸要求进行施工，确保工程质量。

八、【工程价格】本工程的总价为（具体金额），具体的付款方式及条款将在合同生效后，双方另行约定。

九、【违约责任】
1.如乙方未按照合同约定的时间完成工程，甲方将有权要求乙方加快工程进度，如仍未完成工程，乙方应按照合同规定的超期约定向甲方支付违约金。

2.如乙方在工程质量方面存在严重问题，甲方有权请求乙方重新进行修复，并且乙方应承担修复费用。

如乙方拒绝修复或修复后仍不能符合标准，甲方有权终止合同并要求返还相应的款项。

3.如乙方未按照合同约定的价格要求进行施工，甲方有权要求乙方按照合同的价格进行支付，并要求乙方支付违约金。

十、【保密责任】双方在工程合作过程中，可能涉及到一些商业机密或专利技术，双方应保护好相关信息的保密，不得向第三方透露。

十一、【争议解决】双方如在本合同履行过程中发生争议，应协商解决，如协商不成，则提交给当地有关部门进行调解或者仲裁。

十二、【附则】
1.本合同一式两份，甲、乙双方各持一份，具有同等法律效力。

2.本合同自双方正式签订之日起生效。

3. 本合同未尽事宜，由双方协商解决。

甲方（盖章）：__________ 乙方（盖章）：__________
签订日期：__________ 签订日期：__________
篇3
供水工程施工合同(二)
第一部分合同签订
一、合同订立的基本原则
1. 双方当事人应当遵循合同订立的原则，公平、自愿、协商一致的原则。

2. 甲方应当按照合同法的规定，对出于合同目的的实施承担相应的义务和责任。

3. 乙方应当按照合同法的规定，对承担合同约定的义务和责任承担相应的义务和责任。

4. 双方应当根据约定的金额、付款方式、履行期限等重要条款签订书面合同。

二、合同签订的程序
1. 双方当事人应当依法签订书面合同，并由双方当事人签字或盖章确认。

2. 双方当事人签订的书面合同应当注明合同的名称、金额、履行期限、付款方式、技术要求、质量标准等重要内容。

3. 双方当事人签订的书面合同应当注明合同的履行地点、争议解决方式等具体内容。

4. 合同签订后，甲方应当将合同及其附件送达乙方，并保留合同副本。

第二部分合同履行
一、供水工程施工合同的履行义务
1. 甲方应当按照合同的约定，按时、按质、按量完成供水工程施工任务。

2. 乙方应当按照合同的约定，按时、按质、按量支付工程款。

3. 甲方应当根据实际需要，调整工程方案，保证工程施工的进展。

4. 乙方应当遵守合同的约定，配合甲方完成工程施工任务。

二、供水工程施工合同的履行方式
1. 供水工程施工合同实行委托代建模式，由甲方统一组织设计、招投标、施工等。

2. 甲方应当按照合同的约定，选择有资质的施工单位进行施工。

3. 乙方应当按照合同的约定，支付工程款，按工程完成情况支付工程款的进度。

4. 甲方应当负责对工程施工过程进行监督，确保工程施工质量。

5. 乙方应当按照合同的约定，验收工程质量，支付工程款。

第三部分合同变更和解除
一、合同变更
1. 在合同履行过程中，如有必要变更合同的内容，应当经双方当事人协商一致，并书面签订变更协议。

2. 变更的内容应当包括变更的原因、变更的内容、变更的期限等。

3. 变更协议应当与原合同同等效力。

4. 双方当事人应当按照变更协议的约定履行合同。

二、合同解除
1. 在合同履行过程中，如有必要解除合同，应当经双方当事人协商一致，并书面签订解除协议。

2. 解除协议应当包括解除的原因、解除的条件、解除的期限等。

3. 解除协议应当具有法律效力。

4. 解除协议签订后，双方当事人应当按照解除协议的约定履行合同。

第四部分争议解决
一、合同争议的解决方式
1. 双方当事人应当在合同中约定争议解决方式，如协商解决、调解解决等。

2. 如双方当事人无法协商一致解决争议时，应当将争议提交当地人民法院解决。

3. 双方当事人应当积极配合法院对争议进行调查、审理。

4. 法院对争议作出判决后，双方当事人应当按照判决结果履行。

二、争议解决的过程
1. 当发生争议时，双方当事人应当及时书面通知对方，并就解决争议展开协商。

2. 协商解决不成时，双方当事人应当依法向有关机关或仲裁机构申请调解或仲裁。

3. 裁决结果具有法律约束力，双方当事人应当按照裁决结果履行。

4. 如不服仲裁结果，当事人可以向人民法院申请司法复核。

第五部分合同终止
一、合同终止的情形
1. 合同期满后，双方当事人应当履行合同约定的终止程序。

2. 一方当事人提前终止合同时，应当经对方当事人同意，并书面通知对方。

3. 合同因不可抗力情形而无法履行时，双方当事人应当及时通知对方，并协商解决。

4. 合同因双方当事人协商一致终止时，应当经对方当事人同意，并书面签订终止协议。

二、合同终止的后果
1. 合同终止后，双方当事人应当按照约定做好合同的结算、结清工作。

2. 合同终止后，双方当事人应当按照约定归还对方的财物、文件等。

3. 合同终止后，双方当事人应当作出解约证明，并注销合同登记。

4. 合同终止后，双方当事人在合同约定的期限内应当履行其它义务。

第六部分其他事项
1. 本合同自双方签字盖章之日起生效。

2. 本合同未尽事宜，按照《中华人民共和国合同法》等相关法律规定办理。

3. 本合同正本双方各执一份，具有同等法律效力。

以上是关于供水工程施工合同的相关内容，希望双方当事人能够遵守合同的约定，共同努力完成工程任务，保障合同的顺利履行。

祝合作愉快！。