安徽省电子与智能化施工合同(示范文本)
智能化工程合同范本
智能化工程合同范本甲方(委托方):[甲方全称]地址:[甲方地址]代表人:[甲方代表人姓名]联系电话:[甲方联系电话]乙方(承包方):[乙方全称]地址:[乙方地址]代表人:[乙方代表人姓名]联系电话:[乙方联系电话]鉴于甲方需要进行智能化工程的建设和实施,乙方具有相应的资质和能力,双方本着平等、自愿、公平和诚实信用的原则,就甲方委托乙方进行智能化工程的相关事宜,达成如下协议:第一条工程概况1.1 工程名称:[工程名称]1.2 工程地点:[工程地点]1.3 工程内容:[具体工程内容,如智能化系统集成、安防系统安装等] 1.4 工程期限:自[开工日期]至[竣工日期]第二条工程标准2.1 乙方应按照国家及行业相关标准进行施工,并确保工程质量。
2.2 工程应达到的标准包括:[具体标准,如ISO标准、国家标准等]。
第三条工程价款及支付方式3.1 工程总价款为人民币[总价款]元,大写[总价款大写]。
3.2 付款方式:[具体付款方式,如分期付款、验收后付款等]。
第四条工程验收4.1 工程竣工后,乙方应通知甲方进行验收。
4.2 甲方应在收到通知后[验收期限]个工作日内完成验收。
第五条违约责任5.1 如乙方未能在规定时间内完成工程,应向甲方支付违约金,违约金为每日工程总价款的[违约金比例]%。
5.2 如工程质量不符合约定标准,乙方应负责无偿返工或维修。
第六条保密协议6.1 双方应对在合同执行过程中知悉的对方商业秘密和技术秘密负有保密义务。
第七条争议解决7.1 合同执行过程中发生争议,双方应协商解决;协商不成的,可向甲方所在地人民法院提起诉讼。
第八条其他8.1 本合同一式两份,甲乙双方各执一份,具有同等法律效力。
8.2 本合同自双方授权代表签字盖章之日起生效。
甲方代表(签字):___________乙方代表(签字):___________签订日期:____年____月____日请注意,这只是一个基本的合同范本,具体合同内容应根据实际情况和当地法律法规来定。
智能化施工分包合同
1.3工程内容:乙方负责智能化施工项目的施工、设备安装、调试、培训及售后服务等。
二、合同金额
2.1本合同的合同金额为人民币(大写):____元整(小写):_____元。
2.2乙方在签订合同时应向甲方支付合同金额的10%作为履约保证金,履约保证金在工程验收合格后无息Hale Waihona Puke 还。五、甲乙双方的权利和义务
5.1甲方应按照合同约定提供施工场地、设备、材料等,并保证提供的设备、材料符合国家相关标准和规定。
5.2乙方应按照合同约定进行施工,并保证施工质量、安全。
5.3甲方应按照合同约定支付合同价款,并按时支付乙方进度款。
5.4乙方应按照合同约定提供施工进度报告,并保证工程按期完成。
8.2本合同自双方签字(或盖章)之日起生效,有效期至合同约定的工程竣工日期。
甲方(盖章):
乙方(盖章):
签订日期:____年____月____日
六、违约责任
6.1甲乙双方应严格履行本合同的约定,如一方违约,应承担违约责任,向守约方支付违约金,并赔偿因此给对方造成的损失。
七、争议解决
7.1对于因执行本合同所发生的或与本合同有关的一切争议,双方应友好协商解决。协商不成的,任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。
八、其他约定
8.1本合同一式两份,甲乙双方各执一份。
智能化施工分包合同
智能化施工分包合同
甲方(以下简称“甲方”):
乙方(以下简称“乙方”):
根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定,甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上,就甲方将智能化施工项目分包给乙方施工的事宜,经友好协商,达成以下协议:
一、工程概况
智能化工程合同范本
智能化工程合同范本化工程的标准和规范。
3.2.2如需参照其他标准、规范,应在合同中明确列明,并经双方协商一致后确定使用。
十、违约责任4、如因乙方原因造成工程质量不符合本合同规定的,应承担返工、修补、更换等费用。
如造成甲方损失的,应承担赔偿责任。
5、如因甲方原因造成工程质量不符合本合同规定的,乙方有权要求甲方赔偿相应的损失。
十一、争议解决6、因本合同引起的争议,双方应友好协商解决。
协商不成的,可向合同签订地人民法院提起诉讼。
以上是智能化工程施工合同的主要内容,双方应严格按照合同执行,确保工程质量和工期。
如有任何问题,应及时沟通解决,避免出现争议。
次及以上,甲方有权解除合同并追究乙方的法律责任。
本合同规定的双方权利和义务,应在合同签订后立即生效。
甲乙双方应本着平等互利、诚实守信、合作共赢的原则,共同完成本工程。
如有争议,双方应友好协商解决;协商不成的,应提交仲裁解决。
第9条:甲方有权对乙方进行经济处罚或终止本合同并追究乙方违约责任。
乙方承包部分弱电工程的申报审批、验收检测工作应在合同竣工日期前完成,期间发生的费用应包含在合同价款内,乙方不得向甲方追加任何费用。
甲方只负责相关协助工作。
第10条:乙方应按约定的时间完成以下工作:签订合同后7日内提交合格的深化设计图纸;乙方进场施工前7天内和总包土建、水电安装、装饰等单位共同协商解决现场技术交底和现场施工界面划分;每月25日提供下月的月进度计划;施工所需的水、电、电讯线路费用或使用现场塔吊、脚手架等发生的费用由乙方和总包单位协商解决,发生费用由乙方承担;已完工程成品保护的特殊要求及费用承担由乙方负责保护,交付甲方后,如甲方要求乙方继续保护,其费用由乙方提供预算,经甲方同意后支付;符合有关工程施工现场的安全文明要求;负责施工现场内所有乙方的人员、设备、物资的安全工作,若由于乙方管理不力或措施不到位而造成损失,由乙方承担全部责任;乙方进场后要服从现场总包的管理,配合总包的施工进度。
智能化建设工程施工合同
智能化建设工程施工合同1. 引言智能化建设工程是指在建筑物或其他工程项目中,应用先进的信息技术和智能控制系统,实现自动化、集成化和智能化的管理和运行。
智能化建设工程施工合同是合作双方约定各自权责的法律文书,对于确保智能化建设工程的顺利进行具有重要的意义。
2. 合同主体2.1 委托方(甲方)委托方是智能化建设工程的发起方,通常是业主或建设单位。
委托方应当提供完整的项目需求和计划,明确工程的目标和指标,及时支付工程款项,并配合施工单位的工作。
2.2 施工单位(乙方)施工单位是智能化建设工程的承接方,通常是具有相关从业资质和经验的企业或机构。
施工单位应当按照委托方的要求和规定,完成工程施工任务,并保证工程的质量和安全。
2.3 监理单位(丙方)监理单位是对施工过程进行监管和检查的第三方机构。
监理单位应当具备相应的资质和能力,负责监督和把关工程质量、工期及费用,并及时向委托方和施工单位提供监督报告。
3. 合同内容3.1 工程概况合同中应当明确工程的基本概况,包括项目名称、建设地点、工程规模、建设内容及期限等。
这些信息对于明确工程范围和目标具有重要的意义。
3.2 合同价款合同价款是委托方向施工单位支付的费用,该费用应当包括工程建设和安装所需的人工、材料、设备等费用。
合同价款的支付方式、时间和比例应当明确规定,以确保双方的合法权益。
3.3 工程施工内容合同应当明确规定工程施工的具体内容和要求,包括施工范围、工期、质量指标、安全措施等。
在工程施工过程中,双方应当按照合同规定完成各项施工任务。
3.4 双方权利和义务合同应当明确规定双方在工程施工过程中的权利和义务。
委托方有权对工程进行检验、验收,并在合同规定的期限内支付工程款项。
施工单位应当按照工程要求和进度完成施工任务,保证工程质量和安全。
3.5 变更和索赔合同应当明确规定工程施工过程中如发生工程变更或索赔的情况,双方应如何处理。
变更和索赔应当经过双方协商一致,并在合同中明确规定相关的程序和责任。
智能化工程合同协议书(必备3篇)
智能化工程合同协议书(必备3篇)智能化工程合同协议书第1篇甲方:乙方:为明确甲乙双方在施工过程中的权利和义务,促使双方互相配合协作,共同完成本建设项目,经甲乙双方充分协商,特签订本合同。
一、项目名称:爱建顾园F8区智能化工程二、工程地点:宝山区顾村镇刘行菊太路三、工程总价:人民币壹佰零捌万陆仟贰佰柒拾元整(元)四、工程范围1、乙方提供全套设备、安装辅助料和线缆至工程现场。
2、乙方负责本工程范围内的施工图设计,交甲方审核后由设计单位出正规施工图。
3、乙方负责现场施工安装、系统调试和检测。
4、乙方提供全套竣工图纸、技术资料(一式三份)、并提供技术培训。
5、乙方提供系统验收后二年内的免费维修保养。
人为损害和不可抗力(如:雷击、台风、地震、战争等)原因造成的设备损坏除外。
五、工程设备六、工期本合同全部工程自20xx年4月1日开工至20xx年9月30日竣工(暂定)。
乙方在组织施工过程中,如遇到下列情况,可以顺延:1、由于天灾或人力不可抗拒的原因使工程被迫停工;2、甲方提出变更计划或变更施工图使工程不能继续施工;3、由于非乙方责任(诸如配套工程进度滞后等)致使乙方无法按正常进度施工;对此,甲乙双方应及时充分协商,并通过书面形式确定顺延期限。
七、甲方职责甲方按协议条款的要求,一次或分阶段完成以下工作:1、接通施工所需水、电和运输道路;2、办理施工所需各种证件、批件(证明乙方自身资质的证件除外);3、向乙方提供有关建筑和室内装饰图纸,向乙方进行设计交底;4、向乙方提供设备保管和办公场地;5、按合同付款办法,按时付款;6、协调其他配套工程的进度,保证乙方可以按进度正常施工。
八、乙方职责1、完成本合同工程范围的全部内容;2、负责本工程的`评审及验收手续;3、向甲方提供详细的工程进度计划及进度统计报表和工程事故报告;进度计划应满足工程总进度计划;提供现场施工人员名单,以便联系协调;按时参加工地举行的协调会。
4、遵守地方政府和有关部门对施工场地交通和施工噪音等管理规定,如需要,经甲方同意后办理有关手续,甲方承担由此而发生的费用。
智慧工地合同范本
智慧工地合同范本合同编号:__________甲方(以下简称“甲方”)单位名称:__________法定代表人:__________联系地址:__________联系电话:__________乙方(以下简称“乙方”)单位名称:__________法定代表人:__________联系地址:__________联系电话:__________根据《中华人民共和国合同法》及其他相关法律法规的规定,甲方与乙方经友好协商一致,就智慧工地项目达成以下合同:第一条合同目的本合同旨在明确甲方与乙方在智慧工地项目中的权利和义务,确保项目的顺利进行。
第二条项目内容1. 甲方委托乙方负责智慧工地项目的设计、施工和管理。
2. 乙方应根据甲方的要求,制定详细的项目计划和工程方案,并在合同签订后的______日内提交给甲方审核。
3. 乙方应按照合同约定的工期和质量要求,按时完成智慧工地项目的各项工作。
第三条项目费用1. 甲方应按照合同约定的支付方式,按期支付智慧工地项目的费用。
2. 乙方应按照合同约定的价格和支付方式,按期收取智慧工地项目的费用。
第四条项目变更1. 甲方如需对智慧工地项目进行任何变更,应提前书面通知乙方,并经双方协商一致后进行变更。
2. 乙方应根据甲方的变更要求,及时调整项目计划和工程方案,并报甲方审核。
第五条质量保证1. 乙方应确保智慧工地项目的设计、施工和管理符合相关法律法规的要求,并具备相应的资质和技术能力。
2. 乙方应按照合同约定的质量要求,确保智慧工地项目的工程质量,并承担由于质量问题所引起的责任和损失。
第六条违约责任1. 任何一方违反本合同约定的,应承担相应的违约责任,并赔偿对方因此遭受的损失。
2. 如因不可抗力等不可预见、不可避免的原因导致一方无法履行合同,应及时通知对方,并提供相应的证明文件。
第七条争议解决本合同的解释和争议解决适用中华人民共和国法律。
如双方就本合同的履行发生争议,应通过友好协商解决;协商不成的,可向有管辖权的人民法院提起诉讼。
智能化工程劳务合同
智能化工程劳务合同关键信息项合同双方信息甲方(委托方):姓名/公司名称:____________________________法定代表人(如适用):____________________________联系方式:____________________________地址:____________________________乙方(承包方):姓名/公司名称:____________________________法定代表人(如适用):____________________________联系方式:____________________________地址:____________________________合同信息合同编号:____________________________合同签订日期:____________________________合同名称:智能化工程劳务合同工程项目名称:____________________________工程地点:____________________________工程内容和要求工作范围:____________________________主要任务和职责:____________________________工程标准和技术要求:____________________________提供材料和设备:____________________________工程进度安排:____________________________完工验收标准:____________________________合同金额和支付方式合同总金额:人民币____________________________(¥______________)支付方式:首付款:人民币____________________________(¥______________),支付时间:____________________________中期款:人民币____________________________(¥______________),支付时间:____________________________尾款:人民币____________________________(¥______________),支付时间:____________________________工期安排开工日期:____________________________竣工日期:____________________________工程进度检查和报告:____________________________违约责任甲方违约责任:____________________________乙方违约责任:____________________________违约金计算方式:____________________________争议解决争议解决方式:____________________________争议解决地点:____________________________合同解除解除条件:____________________________解除程序:____________________________其他条款保密条款:____________________________补充协议:____________________________合同的生效和变更:____________________________合同合同双方信息1.1 甲方(委托方):姓名/公司名称:____________________________法定代表人(如适用):____________________________联系方式:____________________________地址:____________________________1.2 乙方(承包方):姓名/公司名称:____________________________法定代表人(如适用):____________________________联系方式:____________________________地址:____________________________合同信息2.1 合同编号:____________________________2.2 合同签订日期:____________________________2.3 合同名称:智能化工程劳务合同2.4 工程项目名称:____________________________2.5 工程地点:____________________________工程内容和要求3.2 主要任务和职责:包括但不限于:。
电子与智能化工程施工合同
(4)技术支持与服务。
二、工程期限
1.本工程自合同签订之日起,共计____个月。
2.具体施工进度安排如下:
(1)设计阶段:____个月;
(2)采购与施工阶段:____个月;
(3)系统集成与调试阶段:____个月;
(4)验收阶段:____个月。
三、工程费用
1.本工程总价为人民币(大写):____________________元整(小写):____________________元。
2.工程验收合格后,承包方对工程实行质量保证期为____年,自验收合格之日起计算。
3.在质保期内,如因施工原因导致工程出现质量问题,承包方应在接到通知后24小时内予以解决。
五、双方权利与义务
1.委托方:
(1)提供工程所需的资料、图纸等;
(2)负责工程验收及提出整改意见;
(3)按时支付工程款项。
2.承包方:
2.如协商无果,可向合同签订地人民法院提起诉讼。
八、其他
1.本合同一式两份,双方各执一份。
2.本合同自双方签字(或盖章)之日起生效,有效期为____年。
甲方(委托方):____________________
乙方(承包方):____________________
签订日期:____________________
联系方式:________________
鉴于委托方需进行电子与智能化工程施工,经双方友好协商,达成以下合同条款:
一、工程概述
1.工程名称:电子与智能化工程施工项目。
2.工程地点:____________________。
3.工程范围:包括但不限于以下内容:
(1)智能化系统设计与施工;
智能化工程合同样板7篇
智能化工程合同样板7篇篇1甲方(发包方):_________________________乙方(承包方):_________________________根据《中华人民共和国合同法》及其他相关法律法规的规定,甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上,就甲方委托乙方实施智能化工程达成以下协议:一、工程概况1. 工程名称:_________________________2. 工程地点:_________________________3. 工程内容:包括智能化系统集成、硬件设备供应及安装调试等。
二、工程期限1. 工程开工日期:_________________________2. 工程竣工日期:_________________________三、工程价款及支付方式1. 工程总价款:人民币________元(大写:_________________________)。
具体细节以工程预算书为准。
2. 支付方式:分期支付。
合同签订后支付定金,工程竣工验收合格后支付尾款。
四、工程质量及验收标准1. 乙方应按照国家标准、行业标准及甲方要求进行施工,确保工程质量。
2. 工程完工后,乙方应通知甲方进行验收。
甲方应在收到通知后的七日内组织验收。
3. 验收标准:按照国家标准、行业标准及工程合同约定的内容进行验收。
五、工程保修及售后服务1. 保修期:工程竣工验收合格后,保修期为______年。
2. 保修范围:因乙方施工质量问题导致的故障及损坏。
3. 售后服务:乙方在保修期内提供免费维修服务,保修期结束后提供有偿维修服务。
六、违约责任1. 甲方若未按合同约定支付工程款项,每逾期一日,需向乙方支付逾期付款违约金。
2. 乙方若未按合同约定完成工程施工,每逾期一日,需向甲方支付工期延误违约金。
3. 若因乙方施工质量问题导致工程无法通过验收,乙方需承担返工及整改费用。
4. 若因违约导致合同无法继续履行,违约方需承担因此造成的损失。
电子智能化专业分包合同
电子智能化专业分包合同合同编号:_______甲方(总包方):_______乙方(分包方):_______鉴于甲方作为电子智能化工程的总承包方,乙方具备电子智能化工程专业分包资质,双方本着平等、自愿、公平、诚实信用的原则,就电子智能化工程专业分包事宜达成如下协议:第一条工程概况1.1 工程名称:_______1.2 工程地点:_______1.3 工程内容:乙方按照甲方要求,承担本工程的电子智能化部分施工,包括但不限于楼宇设备自控系统、智能建筑监控系统、综合布线系统、智能化小区管理系统等。
第二条工程期限2.1 工程开工日期:_______2.2 工程竣工日期:_______第三条工程价款3.1 工程价款:人民币(大写):_______元整(小写):_______元。
3.2 工程价款支付方式:3.2.1 乙方完成合同约定的工程内容,经甲方验收合格后,甲方支付乙方合同价款的90%;3.2.2 工程竣工验收合格后,甲方支付乙方剩余合同价款的10%。
第四条质量标准4.1 乙方应按照国家相关法律法规、行业标准和甲方要求进行施工,确保工程质量达到合同约定的标准。
4.2 乙方在施工过程中应严格按照甲方提供的施工图纸和技术要求进行施工,如需变更,应书面通知甲方,经甲方同意后方可实施。
第五条安全生产5.1 乙方应严格遵守国家安全生产法律法规,加强施工现场安全管理,确保施工安全。
5.2 乙方应对施工现场进行合理布置,保证施工通道畅通,做好安全防护措施。
5.3 乙方应对施工人员进行安全生产培训,提高施工人员的安全意识。
第六条保密条款6.1 双方在履行合同过程中所获悉的对方商业秘密、技术秘密等,应予以严格保密。
6.2 未经对方书面同意,双方不得向第三方泄露对方的商业秘密、技术秘密等。
第七条违约责任7.1 任何一方违反合同约定,导致合同无法履行或造成对方损失的,应承担相应的违约责任。
7.2 乙方未按约定时间完成工程,每逾期一日,应向甲方支付合同价款1%的违约金。
电子智能化工程合同模板
电子智能化工程施工合同合同编号:____________发包方:(以下简称甲方)承包方:(以下简称乙方)根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》以及其他有关法律、行政法规,甲乙双方在平等、自愿、公平和诚实信用的原则基础上,就甲方电子智能化工程的施工事项达成一致,订立本合同。
一、工程名称:____________电子智能化工程二、工程地点:____________三、工程承包范围:1. 电子智能化系统的设计、设备采购、安装、调试、验收、培训及售后服务;2. 包括但不限于:计算机网络系统、通信系统、监控系统、安防系统、自动化控制系统、智能家居系统等;3. 具体承包分项以设计图纸及甲方下达的工作任务书为准。
四、工程工期:本工程计划开工日期为____年__月__日,计划竣工日期为____年__月__日。
实际开工和竣工日期以甲乙双方共同确认的工程进度计划为准。
五、承包方式:包工包料。
六、质量标准:符合国家及行业相关规范、标准,达到甲方要求的设计功能和性能指标。
七、合同价款:本合同总价款为人民币____元整(大写:_______________________元整),包括工程设计费、设备采购费、安装施工费、调试验收费、培训费及售后服务费等。
八、工程款支付:1. 合同签订后,甲方支付乙方合同总价款的__%作为预付款;2. 工程进度达到__%时,甲方支付乙方合同总价款的__%;3. 工程竣工并经验收合格后,甲方支付乙方合同总价款的__%;4. 剩余的__%作为质保金,质保期满后无息退还。
九、工程结算方式:1. 结算价款核定:此工程价款以街道办审计结算价为准;2. 收款开票约定:乙方开具工程款等值的建安发票,另甲方额外收取百分之一的项目管理费。
十、施工准备:1. 甲方负责提供现场的施工用水、用电接口,水电费由乙方支付;2. 甲方组织甲、乙双方和原设计单位及有关部门参加施工图交底会审,并作好三方签署的交底会审纪要,在一周内分送有关单位;3. 乙方负责组织施工管理人员和材料、施工机械进场,确保工程顺利进行。
智慧工地合同范本
智慧工地合同范本甲方(建设单位):单位名称:法定代表人:地址:联系电话:乙方(服务提供方):单位名称:法定代表人:地址:联系电话:鉴于甲方拟实施智慧工地建设项目,乙方具备提供相关服务的能力和资质,双方经友好协商达成如下协议:一、项目概况1. 项目名称:[具体智慧工地项目名称]。
2. 项目地点:[详细地点]。
3. 项目内容:[详细描述智慧工地建设的具体内容,包括但不限于硬件设备、软件系统、数据采集与分析等]。
二、服务期限本合同服务期限自[起始日期]起至[结束日期]止。
三、服务费用及支付方式1. 服务费用总计为人民币[具体金额]元(大写:[大写金额])。
2. 支付方式:[具体说明付款的阶段和比例等]。
四、双方的权利和义务(一)甲方的权利和义务1. 提供项目实施所需的场地、基础条件等。
2. 按照合同约定支付服务费用。
3. 配合乙方开展项目工作,及时提供必要的信息和支持。
(二)乙方的权利和义务1. 按照合同约定的标准和要求提供服务。
2. 确保所提供的设备和系统的质量和性能。
3. 对甲方人员进行必要的培训和技术支持。
五、保密条款双方应对在项目实施过程中获得的对方商业秘密和机密信息予以保密,未经对方书面同意,不得向任何第三方披露。
六、违约责任1. 若甲方未按照合同约定支付费用,应按照[具体约定]承担违约责任。
2. 若乙方未按照合同约定提供服务,应按照[具体约定]承担违约责任。
七、争议解决如双方在本合同履行过程中发生争议,应友好协商解决;协商不成的,可向[约定的仲裁机构或法院]提起诉讼。
八、其他条款1. 本合同未尽事宜,可由双方另行书面补充协议。
2. 本合同一式两份,甲乙双方各执一份,具有同等法律效力。
甲方(盖章):__________________法定代表人(签字):________________签订日期:______年______月______日乙方(盖章):__________________法定代表人(签字):________________签订日期:______年______月______日。
电子和智能化工程专业承包合同
电子和智能化工程专业承包合同
一、合同基本信息
甲方(业主):________
乙方(承包商):________
工程名称:________
工程地点:________
工程范围:________
合同金额:________
合同期限:________
二、工程质量要求
1. 乙方应按照国家相关标准和行业规范,确保工程质量达到设计要求和甲方的满意度。
2. 乙方应对所承包的工程进行全程质量监控,确保每个环节都符合质量标准。
3. 如发现质量问题,乙方应及时整改,并对由此造成的损失承担相应责任。
三、工程进度安排
1. 乙方应根据工程实际情况,制定合理的施工计划,并报甲方审批。
2. 乙方应按照施工计划组织施工,确保工程按期完成。
如遇特殊情况需调整施工计划,乙
方应提前与甲方沟通协商。
四、工程款项支付
1. 甲方应按合同约定向乙方支付工程款项,具体支付方式和时间由双方协商确定。
2. 如甲方未按约定支付工程款项,乙方有权暂停工程施工,并要求甲方承担违约责任。
五、工程验收与保修
1. 工程竣工后,甲乙双方应共同组织验收,验收合格后方视为工程交付。
2. 乙方应对所承包的工程提供一定期限的保修服务,具体保修期限和内容由双方协商确定。
六、争议解决
如双方在合同履行过程中发生争议,应首先通过友好协商解决;协商不成的,可以向有管辖权的仲裁机构申请仲裁或向人民法院提起诉讼。
七、其他条款
1. 本合同一式两份,甲乙双方各执一份。
2. 本合同自双方签字(或盖章)之日起生效。
3. 本合同未尽事宜,可由双方另行签订补充协议。
智能化施工合同范本
智能化施工合同范本甲方(发包方):_____________地址:_____________联系电话:_____________乙方(承包方):_____________地址:_____________联系电话:_____________根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规,甲乙双方本着平等自愿、诚实信用的原则,就智能化施工项目达成如下合同条款:第一条项目概况1.1 项目名称:_____________1.2 项目地点:_____________1.3 工程范围:包括但不限于智能化系统的安装、调试及维护等。
1.4 工程期限:自合同签订之日起至_____________年_____________月_____________日止。
第二条工程质量2.1 乙方应保证工程质量符合国家及行业标准,并接受甲方的监督和检查。
2.2 工程完成后,乙方应向甲方提供完整的工程质量验收报告。
第三条工程价款及支付方式3.1 工程总价款为人民币(大写):______________元整(¥______________)。
3.2 支付方式:合同签订后,甲方支付工程总价款的30%作为预付款;工程完成50%后,支付至总价款的70%;工程完工并经验收合格后,支付至总价款的95%;剩余5%作为质保金,质保期满后无息支付。
第四条工程进度4.1 乙方应按照合同约定的工程期限完成施工任务。
4.2 因甲方原因导致工程延期的,工期相应顺延。
第五条工程变更5.1 工程变更需经甲乙双方协商一致,并签订书面变更协议。
5.2 工程变更导致的工程价款增减,按照实际发生的费用进行调整。
第六条工程验收6.1 工程完工后,乙方应书面通知甲方进行验收。
6.2 甲方应在接到通知后7个工作日内组织验收,逾期未验收视为工程合格。
第七条质保期及售后服务7.1 工程质保期为自工程验收合格之日起一年。
7.2 质保期内,乙方应提供免费维修服务,对于非人为因素造成的损坏,乙方应负责修复。
建筑电子与智能化工程合同
建筑电子与智能化工程合同在当今快速发展的科技时代,建筑行业也在不断地融入新技术,其中电子与智能化工程成为了现代建筑的重要组成部分。
为了确保工程质量和双方权益,签订一份详尽的建筑电子与智能化工程合同显得尤为重要。
以下是一份标准的建筑电子与智能化工程合同范本,供参考使用。
合同编号:________甲方(业主):________乙方(承包商):________鉴于甲方拟进行的建筑项目需要专业的电子与智能化工程支持,经双方协商一致,特订立本合同,以明确双方的权利和义务。
第一条工程范围本合同所涉及的电子与智能化工程包括但不限于智能照明系统、安防监控系统、信息网络系统、智能控制系统等。
乙方应根据甲方提供的技术要求和设计图纸,完成上述系统的安装、调试及后期维护工作。
第二条工程质量乙方必须保证所提供的设备和材料符合国家相关标准和行业标准,确保工程质量达到甲方的要求。
所有设备安装完成后,应通过甲方组织的验收。
第三条工程进度乙方需按照合同约定的工期完成工程,并确保工程进度不因乙方原因而延误。
如遇特殊情况需延期,乙方应及时通知甲方并取得书面同意。
第四条合同价格本工程的总合同价为________元,包括所有设备、材料、人工和管理费用。
如有变更或追加工程,双方应协商确定增加的费用。
第五条支付方式甲方应按以下方式向乙方支付工程款:1. 预付款:合同签订后,甲方支付总合同价的30%作为预付款。
2. 进度款:根据工程进度,分阶段支付,每阶段不超过总合同价的20%。
3. 竣工款:工程竣工并通过甲方验收后,支付剩余的40%。
第六条保修条款乙方应对所施工的电子与智能化工程提供不少于两年的质量保证期。
在保修期内,如发现任何质量问题,乙方应在接到甲方通知后48小时内到场进行免费维修。
第七条违约责任如甲乙任一方违反合同约定,应承担违约责任,赔偿对方因此遭受的损失。
具体违约责任由双方根据实际情况协商确定。
第八条争议解决本合同在履行过程中如发生争议,双方应首先通过友好协商解决;协商不成时,可提交甲方所在地人民法院诉讼解决。
标准的智能化工程合同(通用5篇)
标准的智能化工程合同(通用5篇)标准的智能化工程合同1委托方:承接方:甲方决定将一标段弱电智能化系统工程项目发包给乙方,为保证工程顺利完成,现签订合同如下。
一、工程项目1.工程名称:一标段弱电智能化系统工程2.工程地点:3.工程范围和内容:周界防越报警系统及户内防盗报警系统、闭路电视监控系统、电子巡更系统、可视对讲系统、背景音乐及紧急广播系统、车辆出入管理系统、电梯五方通话(电梯与机房间的布线、摄像机安装调试、楼层显示器安装)、LED电子屏显示系统、机房建设等智能化工程的深化设计、设备采购、安装、室外线路敷设、系统调试和操作培训等全部内容。
(1)深化设计内容包括:①在按照甲方招标时所提供的设备平面布点图,在不改变设备、品牌、型号的基础上,完成安装节点图、拓扑图、施工图等的设计(如需更改设备位置和数量,须经甲方认可)。
在通过甲方认可后加盖建筑智能化设计专用章,作为项目报建、施工、验收的依据。
深化设计图需在合同签订15日内交付甲方审核(提供纸质文件一套、电子档一套)。
②按照甲方招标时所提供的设备清单及平面布点图,完善智能化系统的深化设计方案。
方案应包括但不限于各子系统所参照的规范、标准、技术参数、系统原理、系统功能等,并作为系统报建、实施、验收、日后使用、维护的依据。
深化设计方案需在合同签订15日内交付甲方审核(提供纸质文件一套、电子档一套)。
③乙方的深化设计不得超过合同总价。
优化过程中工程量如有减少,甲方可按合同单价在总价中减少。
(2)各子系统所必须实现的功能及措施:①周界防越系统须与视频监控系统实现联动功能,一旦周界有非法入侵,在报警系统得到报警信号的同时,视频监控的显示系统需弹出对应点的监控画面,以使值班人员能够及时观察报警点及其附近的实时环境。
周界防越系统、视频监控系统的室外设备的防雷设备和措施费用已经包括在合同价内。
乙方需按照国家标准进行实施而不作其他费用增补。
②中心机房弱电核心设备的防雷接地须单独配置,不接入楼宇的接地系统,所需的包括室外接地系统,以及各凡接入中心机房的线缆、设备所需配备的防雷器等均由承揽方提供。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。
(GF—2017—0201)建设工程施工合同(示范文本)住房城乡建设部制定国家工商行政管理总局说明为了指导建设工程施工合同当事人的签约行为,维护合同当事人的合法权益,依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国招标投标法》以及相关法律法规,住房城乡建设部、国家工商行政管理总局对《建设工程施工合同(示范文本)》(GF-2013-0201)进行了修订,制定了《建设工程施工合同(示范文本)》(GF-2017-0201)(以下简称《示范文本》)。
为了便于合同当事人使用《示范文本》,现就有关问题说明如下:一、《示范文本》的组成《示范文本》由合同协议书、通用合同条款和专用合同条款三部分组成。
(一)合同协议书《示范文本》合同协议书共计13条,主要包括:工程概况、合同工期、质量标准、签约合同价和合同价格形式、项目经理、合同文件构成、承诺以及合同生效条件等重要内容,集中约定了合同当事人基本的合同权利义务。
(二)通用合同条款通用合同条款是合同当事人根据《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国合同法》等法律法规的规定,就工程建设的实施及相关事项,对合同当事人的权利义务作出的原则性约定。
通用合同条款共计20条,具体条款分别为:一般约定、发包人、承包人、监理人、工程质量、安全文明施工与环境保护、工期和进度、材料与设备、试验与检验、变更、价格调整、合同价格、计量与支付、验收和工程试车、竣工结算、缺陷责任与保修、违约、不可抗力、保险、索赔和争议解决。
前述条款安排既考虑了现行法律法规对工程建设的有关要求,也考虑了建设工程施工管理的特殊需要。
(三)专用合同条款专用合同条款是对通用合同条款原则性约定的细化、完善、补充、修改或另行约定的条款。
合同当事人可以根据不同建设工程的特点及具体情况,通过双方的谈判、协商对相应的专用合同条款进行修改补充。
在使用专用合同条款时,应注意以下事项:1.专用合同条款的编号应与相应的通用合同条款的编号一致;2.合同当事人可以通过对专用合同条款的修改,满足具体建设工程的特殊要求,避免直接修改通用合同条款;3.在专用合同条款中有横道线的地方,合同当事人可针对相应的通用合同条款进行细化、完善、补充、修改或另行约定;如无细化、完善、补充、修改或另行约定,则填写“无”或划“/”。
二、《示范文本》的性质和适用范围《示范文本》为非强制性使用文本。
《示范文本》适用于房屋建筑工程、土木工程、线路管道和设备安装工程、装修工程等建设工程的施工承发包活动,合同当事人可结合建设工程具体情况,根据《示范文本》订立合同,并按照法律法规规定和合同约定承担相应的法律责任及合同权利义务。
第一部分合同协议书发包人(全称):xxxxxxx工程有限责任公司承包人(全称):xxxxxx建设集团有限公司根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就xxxxx-13#楼智能化工程工程施工及有关事项协商一致,共同达成如下协议:一、工程概况1.工程名称:xxxxx小区-13#楼智能化工程。
2.工程地点:安徽省xxxx县。
3.工程立项批准文号:/。
4.资金来源:其他。
5.工程内容:1、综合布线系统:从机房配线架(含)、机房配线架机柜(含)到前端面板所以线缆、管道、条线、机柜、配线架、面板灯提供与安装调试工程量;(2)入户控制系统所有线缆及管道,接线盒预埋;(3)网络采用六类线缆,语音采用超五类线缆(4)监控系统采用全数字监控;(5)背景音乐和AV系统;(6)一卡通系统,车辆管理及道闸、门禁系统;(7)楼宇控制系统;(8)卫星电视、有限电视线缆和分支适配器、盒箱敷设;(9)无线网络线缆敷设;(10)信息发布线缆敷设;其他具体详见图纸、工程量清单。
群体工程应附《承包人承揽工程项目一览表》(附件1)。
6.工程承包范围:13#楼智能化工程。
二、合同工期计划开工日期:201x年3月2日。
计划竣工日期:201x年7月2日。
工期总日历天数:120天。
工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的,以工期总日历天数为准。
三、质量标准工程质量符合合格标准。
四、签约合同价与合同价格形式1.签约合同价为:人民币(大写) xxxxx元(¥ xxxxxx 元);2.合同价格形式:固定总价合同。
五、项目经理承包人项目经理:xxx 。
六、合同文件构成本协议书与下列文件一起构成合同文件:(1)中标通知书(如果有);(2)投标函及其附录(如果有);(3)专用合同条款及其附件;(4)通用合同条款;(5)技术标准和要求;(6)图纸;(7)已标价工程量清单或预算书;(8)其他合同文件。
在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。
上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改,属于同一类内容的文件,应以最新签署的为准。
专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。
七、承诺1.发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。
2.承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工,确保工程质量和安全,不进行转包及违法分包,并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。
3.发包人和承包人通过招投标形式签订合同的,双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。
八、词语含义本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。
九、签订时间本合同于年月日签订。
十、签订地点本合同在 xxxx责任公司法务部签订。
十一、补充协议合同未尽事宜,合同当事人另行签订补充协议,补充协议是合同的组成部分。
十二、合同生效本合同自双方签字盖章后生效生效。
十三、合同份数本合同一式捌份,均具有同等法律效力,发包人执肆份,承包人执肆份。
发包人: (公章) 承包人: (公章)法定代表人或其委托代理人:法定代表人或其委托代理人:(签字)(签字)组织机构代码:组织机构代码:地址:地址:邮政编码:邮政编码:法定代表人:法定代表人:委托代理人:委托代理人:电话:电话:传真:传真:电子信箱:电子信箱:开户银行:开户银行:账号:账号:第二部分通用合同条款(第二部分·通用合同条款详见( GF- - 2017- - 0201 )通用条款部分)第三部分专用合同条款1. 一般约定1.1 词语定义1.1.1合同1.1.1.10其他合同文件包括:合同履行过程中双方就有关工程洽商、变更达成的书面协议。
1.1.2 合同当事人及其他相关方1.1.2.4监理人:名称:;资质类别和等级:;联系电话:;电子信箱:;通信地址:。
1.1.2.5 设计人:名称:;资质类别和等级:;联系电话:;电子信箱:;通信地址:。
1.1.3 工程和设备1.1.3.7 作为施工现场组成部分的其他场所包括: / 。
1.1.3.9 永久占地包括: / 。
1.1.3.10 临时占地包括: / 。
1.3法律适用于合同的其他规范性文件:《综合布线系统设计规范GB50311-2007》、《综合布线系统验收规范GB50311-2007》、《智能建筑工程质量验收规范GB50339-2003》、《安全技术防范工程技术规范GB50348-2004》等相应法律法规文件。
1.4 标准和规范1.4.1适用于工程的标准规范包括:执行通用条款。
1.4.2 发包人提供国外标准、规范的名称: / ;发包人提供国外标准、规范的份数: / ;发包人提供国外标准、规范的名称: / 。
1.4.3发包人对工程的技术标准和功能要求的特殊要求:/。
1.5 合同文件的优先顺序合同文件组成及优先顺序为:执行通用条款。
1.6 图纸和承包人文件1.6.1 图纸的提供发包人向承包人提供图纸的期限:执行通用条款;发包人向承包人提供图纸的数量:提供2套(含竣工图1套),不足的由承包人自行复制,费用自理;发包人向承包人提供图纸的内容:执行通用条款。
1.6.4 承包人文件需要由承包人提供的文件,包括:/ ;承包人提供的文件的期限为:/;承包人提供的文件的数量为:/;承包人提供的文件的形式为:/;发包人审批承包人文件的期限:/。
1.6.5 现场图纸准备关于现场图纸准备的约定:执行通用条款。
1.7 联络1.7.1发包人和承包人应当在7 天内将与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、指令、要求、请求、同意、意见、确定和决定等书面函件送达对方当事人。
1.7.2 发包人接收文件的地点:执行通用条款;发包人指定的接收人为:执行通用条款。
承包人接收文件的地点:执行通用条款;承包人指定的接收人为:执行通用条款。
监理人接收文件的地点:执行通用条款;监理人指定的接收人为:执行通用条款。
1.10 交通运输1.10.1 出入现场的权利关于出入现场的权利的约定:/。
1.10.3 场内交通关于场外交通和场内交通的边界的约定:/ 。
关于发包人向承包人免费提供满足工程施工需要的场内道路和交通设施的约定:/。
1.10.4超大件和超重件的运输运输超大件或超重件所需的道路和桥梁临时加固改造费用和其他有关费用由执行通用条款承担。
1.11 知识产权1.11.1关于发包人提供给承包人的图纸、发包人为实施工程自行编制或委托编制的技术规范以及反映发包人关于合同要求或其他类似性质的文件的著作权的归属:执行通用条款。
关于发包人提供的上述文件的使用限制的要求:执行通用条款。
1.11.2 关于承包人为实施工程所编制文件的著作权的归属:执行通用条款。
关于承包人提供的上述文件的使用限制的要求:执行通用条款。
1.11.4 承包人在施工过程中所采用的专利、专有技术、技术秘密的使用费的承担方式:执行通用条款。
1.13工程量清单错误的修正出现工程量清单错误时,是否调整合同价格:不采用通用条款,按下列规定办理:除补充条款规定以外,工程总造价在招标范围内一次性包死。
允许调整合同价格的工程量偏差范围:/。
2.2 发包人代表发包人代表:姓名:xx ;身份证号:/;职务:代表;联系电话:xxxxxxxxx ;电子信箱:******************;通信地址:合肥新站区xxxxxxxx号。
发包人对发包人代表的授权范围如下:执行通用条款。
2.4 施工现场、施工条件和基础资料的提供2.4.1 提供施工现场关于发包人移交施工现场的期限要求:执行通用条款。
2.4.2 提供施工条件关于发包人应负责提供施工所需要的条件,包括:执行通用条款。
2.5 资金来源证明及支付担保发包人提供资金来源证明的期限要求:执行通用条款。
发包人是否提供支付担保:执行通用条款。
发包人提供支付担保的形式:执行通用条款。
3.1 承包人的一般义务(9)承包人提交的竣工资料的内容:承包人提供全套竣工图,所有竣工图应为新图纸。