黑龙江省建设工程施工合同(2020版)
建设工程合同范本(2020版)
建设工程合同范本(2020 版) Model construction project contract(合同范本)姓名：单位：日期：编号：YW-HT-012203建设工程合同范本(2020 版)说明：以下合同书内容主要作用是：约束合同双方（即甲乙双方）的履行责任，同时也为日后双方的分歧，提供有力的文字性依据，可用于电子存档或打印使用（使用时请看清是否适合您使用）。
建设工程合同范本（一）合同编号：发包方（甲方）：承包方（乙方）：根据《中华人民共和国合同法》及通信工程建设的有关法律、法规的规定，结合本工程的具体情况，经双方协商一致，签订本合同，以资共同遵守。
第一条工程概况1.工程名称：2.工程地点：3.工程范围和内容：第二条甲方权利和义务1.组织工程建设项目的技术交底，向乙方明确施工任务；2.提供必要的施工条件；3.负责主材的供应，详见发包人供应材料、设备一览表；4.指派甲方代表对建设工程项目进行全面协调和监督检查；5.在乙方提供全套竣工资料和书面竣工验收报告后会同有关部门及时组织验收；6.按合同约定按时向乙方支付工程款。
第三条乙方权利和义务1.必须具有经国家有关部门批准的通信行业施工资质，并经铁通工程建设有限公司浙江分公司核准的施工入围资格，并向甲方提供企业（或公司）施工资质证书、企业基本情况等相关资料；2.应编制《工程施工概、预算》，经甲方书面认可后作为签订本合同暂定工程款的依据；3.乙方不得将其承包的全部工程转包给他人，也不得将其承包的全部工程肢解以后以分包的名义分别转包给他人；4.非经甲方同意，乙方不得将承包工程的任何部分分包；5.精心组织施工管理人员、施工人员、材料、施工机械进场施工；6.合理组织施工，编制施工方案、施工总进度计划、材料供应计划，并在施工前送甲方备案；7.严格按设计文件及《gb/t50312-XX》、《本地网通信线路工程验收规范yd5051-97》等规范要求施工；8.做好施工材料的检验、清点和保管，乙方采购的材料应按照约定及设计和有关标准要求采购，并提供产品合格证明，对材料设备的质量负责，采购的材料设备须经甲方书面认可后方能使用，采购的材料设备与设计或标准要求不符时，应重新采购符合要求的产品，并承担由此发生的费用及延误工期的责任；9.服从甲方监理及甲方代表对施工过程的管理与监督，工程具备隐蔽条件或达到约定的中间验收部位，乙方进行自检，并在隐蔽或中间验收前48 小时以书面形式通知甲方监理及甲方代表验收。
《建设工程施工合同(示范文本)》(GF-2020-0201)专用合同条款
合同编号：XX-2020-01《建设工程施工合同（示范文本）》（GF-2020-0201）专用合同条款Special conditions of contract for construction project (model t ext) (gf-2020-0201)甲方：___________________________乙方：___________________________签订日期：____ 年 ____ 月 ____ 日《建设工程施工合同（示范文本）》（GF-2020-0201）专用合同条款前言：合同是民事主体之间设立、变更、终止民事法律关系的协议。
依法成立的合同，受法律保护。
本文档根据合同内容要求和特点展开说明，具有实践指导意义，便于学习和使用，本文档下载后内容可按需编辑修改及打印。
第三部分专用合同条款1.一般约定1.1词语定义1.1.1 合同1.1.1.10其他合同文件包括：。
1.1.2合同当事人及其他相关方1.1.2.4监理人：名称：；资质类别和等级：；联系电话：；电子信箱：；通信地址：。
1.1.2.5设计人：名称：；资质类别和等级：；联系电话：；电子信箱：；通信地址：。
1.1.3工程和设备1.1.3.7作为施工现场组成部分的其他场所包括：。
1.1.3.9永久占地包括：。
1.1.3.10临时占地包括：。
1.3 法律适用于合同的其他规范性文件：。
1.4标准和规范1.4.1适用于工程的标准规范包括：。
1.4.2发包人提供国外标准、规范的名称：；发包人提供国外标准、规范的份数：；发包人提供国外标准、规范的名称：。
1.4.3发包人对工程的技术标准和功能要求的特殊要求：。
1.5合同文件的优先顺序合同文件组成及优先顺序为：。
1.6图纸和承包人文件1.6.1图纸的提供发包人向承包人提供图纸的期限：；发包人向承包人提供图纸的数量：；发包人向承包人提供图纸的内容：。
1.6.4承包人文件需要由承包人提供的文件，包括：；承包人提供的文件的期限为：；承包人提供的文件的数量为：；承包人提供的文件的形式为：；发包人审批承包人文件的期限：。
2020年建设工程施工合同(标准版)范本
2020年建设工程施工合同Both parties jointly acknowledge and abide by their responsibilities and obligations and reach an agreed result.甲方：___________________乙方：___________________时间：___________________编号：FS-DY-20681 2020年建设工程施工合同【篇一】发包人(全称)：____承包人(全称)：____根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就工程施工及有关事项协商一致，共同达成如下协议：一、工程概况1。
工程名称：_____。
2。
工程地点：_____。
3。
工程立项批准文号：____。
4。
资金来源：_____。
5。
工程内容：_____。
群体工程应附《承包人承揽工程项目一览表》(附件1)。
6。
工程承包范围：_________。
二、合同工期计划开工日期：_____年_____月_____日。
计划竣工日期：_____年_____月_____日。
工期总日历天数：_____天。
工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。
三、质量标准工程质量符合_____标准。
四、签约合同价与合同价格形式1。
签约合同价为：人民币(大写_____)(￥_____元)；其中：(1)安全文明施工费：人民币(大写____)(￥_____元)；(2)材料和工程设备暂估价金额：人民币(大写____)(￥____元)；(3)专业工程暂估价金额：人民币(大写_____)(￥____元)；(4)暂列金额：人民币(大写_____)(￥____元)；2。
合同价格形式：_____。
五、项目经理承包人项目经理：_____。
六、合同文件构成本协议书与下列文件一起构成合同文件：(1)中标通知书(如果有)；(2)投标函及其附录(如果有)；(3)专用合同条款及其附件；(4)通用合同条款；(5)技术标准和要求；(6)图纸；(7)已标价工程量清单或预算书；(8)其他合同文件。
2020最新建设工程合同(通用3篇)
2020最新建设工程合同（通用3篇）2020最新建设工程合同（通用3篇）随着法律法规不断完善，人们越发重视合同，越来越多的人通过合同来调和民事关系，签订合同能够较为有效的约束违约行为。
那么合同要怎么拟定？想必这让大家都很苦恼吧，下面是小编帮大家整理的2020最新建设工程合同（通用3篇），仅供参考，欢迎大家阅读。
建设工程合同1 甲方：_________乙方：_________为了在工程建设中防止各种不正当行为的发生，促进本单位的党风廉政建设，根据国家和_________有关工程承发包和廉政建设的各项规定以及_________关于《_________》，特订立如下协议：一、甲乙双方应当共同自觉遵守国家和_________关于党风廉政建设的各项规定和关于建设工程承发包的各项规定。
二、甲方及其工作人员应做到：（一）甲方工作人员（含家属、子女，下同）不得以任何形式向乙方索要赞助和收受回扣等好处费。
（二）甲方工作人员应当保持与乙方的正常业务交往，不得接受乙方的礼金、有价证券和贵重物品，不得向乙方索要（或接受）通讯工具、交通工具、家电及高档办公用品，不得在乙方报销任何应由单位或个人支付的费用。
（三）甲方工作人员不得参加可能影响公正执行公务的宴请和高消费的娱乐活动。
（四）甲方工作人员不得要求或者接受乙方为其住房装修、婚丧嫁娶、家属和子女的工作安排，以及出国出境提供方便。
（五）甲方工作人员不得以考察、参观等名义参加乙方安排的国内外旅游活动。
（六）甲方工作人员不得向乙方介绍家属或亲友从事与甲方工程有关的材料设备供应、工程分包等经济活动。
三、乙方及其工作人员应当做到：（一）乙方应当通过正常途径开展相对业务工作，不得为获取某些不正当利益而向甲方工作人员（含家属、子女，下同）赠送礼金、有价证券和贵重物品等。
（二）乙方工作人员不得为谋取私利擅自与甲方工作人员就工程承包、工程费用、材料设备供应、工程量变动、工程验收、工程质量问题处理等进行私下商谈或者达成默契。
建设工程施工合同(示范文本GF--2020--0201)
建设工程施工合同(示范文本GF--2020--0201)1 发包人（全称）：___________________ 承包人（全称）：___________________发包人、承包人根据《中华人民共和国建筑法》、《建设工程质量管理条例》和《房屋建筑工程质量保修办法》，经协商一致，对_________（工程全称）签定工程质量保修书。
一、工程质量保修范围和内容承包人在质量保修期内，按照有关法律、法规、规章的管理规定和双方约定，承担本工程质量保修责任。
质量保修范围包括地基基础工程、主体结构工程，屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏，供热与供冷系统，电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程，以及双方约定的其他项目。
具体保修的内容，双方约定如下：_______________二、质量保修期双方根据《建设工程质量管理条例》及有关规定，约定本工程的保修期如下：1．地基基础工程和主体结构工程为设计文件规定的该工程合理使用年限；2．屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏为_____年；3．装修工程为年；4．电气管线、给排水管道、设备安装工程为 _______ 年；5．供热与供冷系统为个采暖期、供冷期；6．住宅小区内的给排水设施、道路等配套工程为____年；7．其他项目保修期限约定如下：__________________________ 质量保修期自工程竣工验收合格之日起计算。
三、质量保修责任1．属于保修范围、内容的项目，承包人应当在接到保修通知之日起7天内派人保修。
承包人不在约定期限内派人保修的，发包人可以委托他人修理。
2．发生紧急抢修事故的，承包人在接到事故通知后，应当立即到达事故现场抢修。
3．对于涉及结构安全的质量问题，应当按照《房屋建筑工程质量保修办法》的规定，立即向当地建设行政主管部门报告，采取安全防范措施；由原设计单位或者具有相应资质等级的设计单位提出保修方案，承包人保修。
黑龙江省住房和城乡建设厅关于发布《建设工程施工合同（黑龙填写范例2022版）》的通知
黑龙江省住房和城乡建设厅关于发布《建设工程施工合同（黑龙填写范例2022版）》的通知文章属性•【制定机关】黑龙江省住房和城乡建设厅•【公布日期】2022.11.17•【字号】黑建建〔2022〕9号•【施行日期】2022.11.17•【效力等级】地方规范性文件•【时效性】现行有效•【主题分类】建设工程合同正文黑龙江省住房和城乡建设厅关于发布《建设工程施工合同（黑龙填写范例2022版）》的通知黑建建〔2022〕9号各市（地）、县（市）住建局，哈尔滨新区住建局、各有关单位：为进一步指导建设工程施工合同签约行为，维护合同当事人合法权益，优化建筑市场营商环境，促进建筑业持续健康发展，我厅组织有关专家以现行《建设工程施工合同（示范文本）》（GF-2017-0201）为蓝本，采用固定单价合同形式，对专用条款中易产生结算争议纠纷的内容，研究编制了相对公平合理的《建设工程施工合同（黑龙江省填写范例2022版）》（以下简称《填写范例》），现予发布，供发承包双方签订施工合同时参考。
各级住建主管部门要加大对《填写范例》的宣传、推广，积极推动《填写范例》使用。
要加强对招标文件中施工合同内容的审核，对招标文件中不设施工合同或专用条款空白的合同，以及片面引用《填写范例》等情形及时予以纠正。
要加强施工合同履约行为检查，加大对建设单位和施工单位不按照法定时限签订合同、不按照招标文件和中标人的投标文件订立合同、违反招标文件提出签订合同条件等违法违规行为的查处力度。
《填写范例》电子版可在省住建厅网站（/）下载专区下载。
如有问题、意见和建议请与省住建厅建筑业管理处联系。
联系电话：*************。
附件：建设工程施工合同（黑龙江省填写范例2022版）黑龙江省住房和城乡建设厅2022年11月17日。
黑龙江省建设工程施工合同书三篇
黑龙江省建设工程施工合同书供方：____________________________________地址：____________邮码：____________电话：____________法定代表人：____________职务：____________需方：____________________________________地址：____________邮码：____________电话：____________法定代表人：____________职务：____________为保护供需双方的合法权益，根据《民法典》，经协商一致同意签订本合同。
一、品名、规格、产地、质量标准、包装要求、计量单位、数量、单价、金额、供货时间及数量品名规格、型号、牌号、商标产地或厂家质量标准包装要求计量单位数量单价总金额交(提)货时间及数量备注执行记录合计人民币(大写)二、供方对质量负责的条件和期限：____三、交(提)货方式及地点：____________四、运输方式到达站(港)及收货单位：____五、运输费用负担：________________六、合理损耗计算及负担：____________七、包装费用负担：________________八、验收方法及提出异议的期限：____九、结算方式及期限：________________十、违约责任：____________________十一、合同附件：____________________十二、其他约定事项：1.合同正本一式两份，双方各执一份。
2.本合同经双方签字盖章后生效。
有效期限自________年____月____日至________年____月____日。
供方(盖章)：________________________法定代表人：____________委托代理人：____________开户银行：____________帐号：____________需方(盖章)：________________________法定代表人：____________委托代理人：____________开户银行：____________帐号：____________建设工程施工合同书港口编号：____________工程名称：_______________甲方：___________________乙方：__________________________年______月______日一、合同协议书甲方__________为兴建_________工程，接受了乙方_________对本工程的投标，为明确双方责任、权利及义务，经双方协商签订如下协议：1.本协议书中的名词和用语均与下文提到的合同条款中规定的含义相同。
建设工程施工合同范本(HNJS~2(2024版)
建设工程施工合同范本(HNJS~2(2024版)合同编号：__________合同各方信息：甲方：（全称）地址：法定代表人：联系方式：乙方：（全称）地址：法定代表人：联系方式：鉴于甲方为建设工程项目的业主，乙方为具备相应资质和能力的施工单位，双方经协商一致，就乙方向甲方提供建设工程施工服务事宜，达成如下协议：一、工程概况1.1 工程名称：（填写工程名称）1.2 工程地点：（填写工程地点）1.3 工程内容：（填写工程内容）1.4 工程规模：（填写工程规模）1.5 工程预算：（填写工程预算）二、合同价格2.1 本工程的合同总价为人民币（大写）：__________元整（小写）：__________元。
2.2 乙方应按照本合同约定的工程内容和质量标准，完成本工程的施工。
三、合同工期3.1 合同约定的工期为：（填写工期，如“2024年1月1日至2024年12月31日”）。
3.2 乙方应按照约定的工期完成本工程的施工。
四、工程质量4.1 乙方应按照甲乙双方确认的施工图纸、施工方案和技术要求进行施工，确保工程质量。
4.2 工程质量应符合国家相关法律法规、行业标准和甲乙双方约定的质量标准。
五、合同的履行5.1 甲方应按照合同约定及时支付合同价款。
5.2 乙方应按照合同约定及时完成施工，并保证工程质量。
5.3 甲乙双方应共同参加工程验收，乙方应按照验收标准进行自检、互检和专检，确保工程质量。
六、违约责任6.1 甲方未按照合同约定支付价款的，应按照逾期支付的天数向乙方支付违约金，违约金计算方式为：逾期支付金额× 逾期支付天数× 0.05%。
6.2 乙方未按照合同约定完成施工的，应按照逾期完成的天数向甲方支付违约金，违约金计算方式为：合同总价× 逾期完成天数× 0.05%。
6.3 甲乙双方违反合同其他约定的，应承担相应的违约责任。
七、争议解决7.1 甲乙双方在履行合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，可以向合同签订地的人民法院提起诉讼。
黑龙江省建设工程施工专业分包合同范本
6.总包协议
6.1承包人应提供总包协议（有关承包工程旳价格内容除外）供分包人查阅。当分包人规定期,承包人应向分包人提供一份总包协议（有关承包工程旳价格内容除外）旳副本或复印件。分包人应全面理解总包协议旳各项规定（有关承包工程旳价格内容除外）。
7、文物和地下障碍物
7.1在施工中发现古墓、古建筑遗迹等文物及化石或其他有考古、地质研究等价值旳物品时,分包人应立即保护好现场并立即告知承包人,需要采用保护措施时,由承包人承担所需费用。
如发现后隐瞒不报或汇报不及时,致使上述文物遭受破坏,责任者依法承担对应责任。
7.2本协议专用条款中已明确指出旳地下障碍物,应视为分包人在报价时已预见到其对施工旳影响,并已在协议价款中予以考虑。
3.1语言文字
除本协议专用条款中另有约定外,本协议文献使用旳语言文字应与总包协议文献使用旳语言文字相似。
3.2适使用方法律和法规
除本协议专用条款中另有约定外,本协议合用旳法律、法规、规章及有关文献应与总包协议中规定合用旳法律、法规、规章及有关文献相似。
3.3合用工程建设原则
承包人提供工程建设原则或双方在本协议专用条款中约定合用工程建设原则旳名称；本协议专用条款没有详细约定旳,应使用总包协议中规定旳与分包工程有关旳工程建设原则。
1.5发包人:指具有工程发包主体资格和支付工程价款能力旳当事人以及获得该当事人资格旳合法继承人。
1.6发包人代表:指发包人指定旳履行总包协议旳代表,其详细人选和职权在总包协议专用条款中约定。
黑龙江省建设工程施工劳务分包合同协议范本
10.5统筹安排、协调解决非劳务分包人独立使用的生产、生活临时设施、工作 用水、用电及施工场地；
10.6按时提供图纸，及时交付应供材料、设备，所提供的施工机械设备、周转 材料、安全设施保证施工需要；
（5）在年月日前向劳务分包人提供相应的水准点与坐标控
制点位置，其交验要求与保护责任为：；
（6）在年月日前向劳务分包人提供下列生产、生活临时设
施：，其交验要求与保护责任
10.3负责编制施工组织设计，统一制定各项管理目标，组织编制年、季、月施 工计划、物资需用量计划表，实施对工程质量、工期、安全生产、文明施工，计 量检测、实验化验的控制、监督、检查和验收；
职务：职称：。
10工程承包人义务
10.1组建与工程相适应的项目管理班子，全面履行总（分）包合同，组织实施
施工管理的各项工作，对工程的工期和质量向发包人负责；
10.2除非本合同另有约定，工程承包人完成劳务分包人施工前期的下列工作并
承担相应费用：
（1） 在年月日前向劳务分包人交付具备本合同项下劳务作
业开工条件的施工场地，具备开工条件的施工场地交付要求
为：
（2） 在年月日前完成水、电、热、电讯等施工管线和施工
道路，并满足完成本合同劳务作业所需的能源供应、通讯及施工道路畅通的时间 和质量要求;
（3） 在年月日前向劳务分包人提供相应的工程地质和地下
管网线路资料；
（4）在年月日完成办理下列工作手续（包括各种证件、批
件、规费，但涉及劳务分包人自身的手续除外）：；
11.2劳务分包人根据施工组织设计总进度计划的要求，每月底前天提交
工程施工合同书范本(2020版)
工程施工合同书范本(2020 版) Model project construction contract(合同范本)姓名：单位：日期：编号：YW-HT-012108工程施工合同书范本(2020 版)说明：以下合同书内容主要作用是：约束合同双方（即甲乙双方）的履行责任，同时也为日后双方的分歧，提供有力的文字性依据，可用于电子存档或打印使用（使用时请看清是否适合您使用）。
工程施工合同书范文 1为了强化***工程管理，确保工程质量，加快施工进度，法库县***(全称以下简称甲方)将****工程，承包给***(全称，以下简称乙方)施工，经双方协商订立如下合同并共同信守。
一、工程名称：****新建工程二、工程内容及工程量：*******。
三、工程总造价：大写(￥******元)四、工程质量标准：乙方应按甲方提供的***施工设计图纸进行施工，施工必须符合村级组织活动场所建筑工程技术规范的标准，对该项工程要求达到：合格品。
五、约定施工工期：年月日至年月日。
六、工程款结算方式：甲方按照工程进度和工程质量标准拨付。
(扣 10%质量保证金，无质量问题到期返还)七、资金来源：省、市、县村级活动场所建设资金。
八、甲乙双方责任：甲方提供施工设计图，乙方应在开工前仔细核对甲方提供的所有施工图纸。
如发现施工图存在偏差或问题，应及时与甲方取得联系，解释权由甲方确定。
乙方应做好文明施工，环境保护措施，促进和谐社会发展，履行安全生产职责，建立健全施工安全管理体系。
施工中若出现的任何安全问题，均由乙方负责。
九、质保期(一年)：此工程质保期*年(***年*月**日均由乙方负责。
十、本合同经双方验收合格，签字后生效，并结清全部款项，随之本合同自行失效。
十一、本合同一式两份，甲、乙双方各一份。
甲方(公章)：乙方(公章)：法定代表人(签字)：法定代表人(签字)：年月日年月日工程施工合同书范文 2发包方(以下简称甲方)：承包方(以下简称乙方)：根据《中华人民共和国经济合同法》，《中华人民共和国建筑法》，《建筑工程质量管理条例》及其他有关法律、行政法规及湖南省颁布的有关的建设工程质量标准、规范、规程、条例、规定，结合本工程的具体情况，为了明确工程项目及双方责任，本着互相协作，确保施工项目顺利完成的原则，经过协商签订本合同。
建设工程施工合同(2020版)
建设工程施工合同(２０20版) 第一章总则
第一条合同的目的和依据
第二条合同的约定和范围
第三条项目概况和施工地点
第四条合同的签订和生效
第二章合同的义务和责任
第五条甲方的义务和责任
第六条乙方的义务和责任
第七条工期、进度和质量管控
第八条工程款的支付和结算
第九条合同变更、终止和索赔
第三章合同的权益和保障
第十条工程质量的保障
第十一条合同履行的风险管理
第十二条保证金和履约保险
第十三条争议的解决和法律适用
第四章合同的附件
附件一:工程图纸及技术规范
附件二:合同价格及付款方式
附件三：工期计划和施工进度表
附件四：合同变更和索赔材料
法律名词及注释：
1.甲方:合同中的委托方,即工程项目的委托方。
2.乙方：合同中的承包方,即负责工程施工的承包商。
3．工期：合同规定的工程完工需要的时间。
4.进度:工程施工进展的情况及完成的程度。
5.质量管控：对工程施工过程中的质量进行管理和控制,确保工程质量符合合同要求。
６.工程款:合同规定的支付给乙方的工程款项。
7.结算：根据工程进度和质量完成情况,对工程款进行结算。
8.变更：合同生效后,对合同条款的修改。
９.终止:提前终止合同的行为。
10.索赔：因合同履行过程中发生的问题,要求对方负责赔偿的权利。
本文档涉及附件:
附件一:工程图纸及技术规范
附件二:合同价格及付款方式
附件三：工期计划和施工进度表
附件四：合同变更和索赔材料。
2020版建设工程施工合同示范文本
( 合同范本 )甲方：乙方：日期：年月日精品合同 / Word文档 / 文字可改2020版建设工程施工合同示范文本What the parties to the contract ultimately expect to get or achieve through the conclusionand performance of the contract2020版建设工程施工合同示范文本一、词语涵义及合同文件第1条词语涵义建设工程施工合同文本，由建设工程施工合同条件（以下简称合同条件）和建设工程施工合同协议条款（以下简称协议条款）组成。
其用词用语除协议条款另有约定外，应具有本条所赋予的涵义：1．发包方（简称甲方）：协议条款约定的、具有发包主体资格和支付工程价款能力的当事人。
2．甲方驻工地代表（简称甲方代表）：甲方在协议条款中指定的代表人。
3．承包方（简称乙方）：协议条款约定的、具有承包主体资格并被发包方接受的当事人。
4．乙方驻工地代表（简称乙方代表）：乙方在协议条款中指定的代表人。
5．社会监理：甲方委托具备法定资格的工程监理单位或人员对工程进行的监理。
6．总监理工程师：工程监理单位委派的监理总负责人。
7．设计单位：甲方委托的具备相应资质等级的设计单位。
8．工程造价管理部门：国务院各有关部门、各级建设行政主管部门或其授权的工程造价管理部门。
9．工程质量监督部门：国务院各有关部门、各级建设行政主管部门或其授权的工程质量监督机构。
10．工程：协议条款约定具体内容的永久工程。
11．合同价款：按有关规定或协议条款约定的各种取费标准计算的，用以支付乙方按照合同要求完成工程内容的价款总额。
12．经济支出：在施工中已经发生，经甲方确认后以增加预算形式支付的合同价款。
13．费用：甲方在合同价款之外，需要直接支付的开支和乙方应负担的开支。
14．工期：协议条款约定的合同工期。
15．开工日期：协议条款约定的工程开工日期。
黑龙江省建设的工程合同(精选6篇)
黑龙江省建设的工程合同（精选6篇）黑龙江省建设的工程合同（精选6篇）黑龙江省建设的工程合同篇1一、工程概况工程名称：_________________工程地点：_________________工程内容：_________________投资方案或工程立项批准文号：_________________资金来源：_________________二、工程承包范围承包范围：_________________三、合同工期开工日期：______________年______月__________日竣工日期：______________年______月__________日合同工期总日历天数_________________天。
四、质量标准工程质量标准：_________________五、合同价款金额(大写)：_________________元(人民币)￥：_________________元六、组成合同的文件组成本合同的文件及优先解释挨次与本合同其次部分《通用条款》第2.1款的规定全都。
七、本协议书中有关词语含义与本合同其次部分《通用条款》中分别给予它们的定义相同。
《专用条款》中没有详细商定的事项，均按《通用条款》执行。
八、承包人向发包人承诺根据合同商定进行施工、竣工并在质量保修期内担当工程质量保修责任，履行本合同所商定的全部义务。
九、发包人向承包人承诺根据合同商定的期限和方式支付合同价款及其他应当支付的款项，履行本合同所商定的全部义务。
十、合同生效合同订立地点：_________________本合同双方商定_________________后生效，并黑龙江省建设工程合同范本报建设行政主管部门备案。
黑龙江省建设的工程合同篇2甲方：__________乙方：__________依照《中华人民共和国民法典》有关规定，结合本工程详细实际状况，经双方协商全都，签订本合同，共同遵守。
乙方受甲方托付, 担当甲方新上建德市档案馆迁建250KVA变配电受电工程, 详细事宜双方明确如下：一、甲方托付给乙方的工程项目和内容：1、250KVA变受电工程的设计、设备购置、安装调试二、有关技术及服务要求：1、乙方应依据甲方的要求做好开工和竣工等有关技术工作，帮助并配合线路验收、接入系统及并网工作。
黑龙江省建设工程施工合同
黑龙江省建设工程施工合同黑龙江省建设工程施工合同第一章总则第一条本合同是根据《中华人民共和国合同法》、《建筑法》和其他相关法律法规制定的，并根据本省有关法律、法规以及工程建设管理的实际情况和发展要求制定的。
第二条本合同适用于在黑龙江省范围内进行的各类建设工程的施工合同，包括新建、改建、扩建、装修和维修等工程。
第三条本合同的订立双方为建设工程的发包人（甲方）和施工单位（乙方），双方在平等、自愿、公平的基础上，根据本合同约定的内容和标准进行合作。
第四条甲方应当提供工程的设计图纸、规范、要求等资料，乙方应当按照甲方提供的资料进行施工。
第二章合同的内容第五条本合同的内容包括但不限于以下条款：1.工程名称、工程地点、工程范围及计划等基本信息；2.工程负责人、监理人、联系方式等相关人员信息；3.工程的总价格及支付方式；4.工程的工期、竣工验收及保修时间；5.工程图纸、规范、要求等技术资料；6.工程的质量、安全、环境保护等条款；7.工程材料、设备、进场交付等条款；8.双方的权利义务及违约责任；9.分包、转包、追加工程等条款；10.合同的解释、修改、解除等条款。
第三章工程款的支付第六条工程款的支付方式通常分为分期支付和一次性支付两种方式。
第七条分期支付的工程款应当按照工程的进度和完成情况进行支付，甲方需要在规定期限内支付相应的款项。
第八条一次性支付的工程款应当在工程竣工后的规定时间内进行支付，甲方需要在规定期限内一次性将款项支付给乙方。
第四章工程质量与保修第九条工程质量应当符合国家及黑龙江省有关标准和规范的要求，并经过相应的验收合格后方可竣工。
第十条工程交付后，乙方应当对工程进行保修，保修期一般为工程竣工后的一定时间。
第五章违约责任第十一条如果一方未按照本合同的约定履行合同义务，应当承担违约责任，并赔偿对方因此造成的损失。
第十二条合同解除时，应当依照法律法规进行处理，并按照约定支付相应的赔偿金额。
第六章附件本合同的附件包括但不限于以下资料：工程设计图纸、规范、要求、工程进度计划、工程竣工验收报告等。
XXX新版黑龙江省建设工程施工合同
XXX新版黑龙江省建设工程施工合同黑龙江省建设工程施工合同（本）工程名称：发包人：承包人：黑龙江省住房和城乡建设厅监制黑龙江省工商行政治理局第一部分协议书发包人：（全称）承包人：（全称）依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工事项协商一致，订立本合同。
1 工程名称：2 工程地点：3 工程承包范畴承包范畴：4 打算工期开工日期：年月日竣工日期：年月日工期总日历天数天。
5 质量标准工程质量标准：6 计价方式与签约合同价格本合同采纳计价方式为金额：（大写）元（人民币）（小写）￥：元（人民币）7 组成合同的文件7.1 组成本合同的文件包括：（1）合同协议书及合同附件；（2）中标通知书（假如有）；（3）投标函及投标函附录（假如有）；（4）专用合同条款；（5）通用合同条款；（6）技术标准和要求；（7）图纸；（8）已标价工程量清单（假如有）；（9）其他合同文件。
7.2 双方有关工程的变更等书面文件视为本合同的组成部分。
8 承包人向发包人承诺按照合同约定施工、竣工并在质量保修期内承担工程质量保修责任。
9 发包人向承包人承诺按照合同约定的期限和方式支付合同价款。
10 合同生效10.1 合同订立时刻：年月日10.2 合同订立地点：。
10.3 本合同双方约定后生效。
发包人： (公章) 承包人： (公章)地址：地址：法定代表人：(签字) 法定代表人：(签字)托付代理人：(签字) 托付代理人：(签字)合同员： (签字、盖章) 合同员： (签字、盖章)电话：电话：传真：传真：开户银行：开户银行：账号：账号：邮政编码：邮政编码：电子邮箱：电子邮箱：第二部分通用条款1 一样约定1.1 词语定义合同通用条款、专用条款中的下列词语具有本款所给予的含义。
1.1.1 合同1.1.1.1 合同文件（或称合同）：指合同协议书、中标通知书、投标函及投标函附录、专用条款、通用条款、技术标准和要求、图纸、已标价工程量清单，以及其他合同文件。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
YOUR LOGO黑龙江省建设工程施工合同(2020版)The state maintains social and economic order by enacting laws, and contracts signed in accordance with the law have legal effect and are protected by the state.专业合同系列，下载即可用黑龙江省建设工程施工合同(2020版)说明：本合同书的作用是国家通过制定法律来维护社会经济秩序，规范合同当事人的行为，依法签订的合同具有法律效力，受到国家的保护。
可以下载修改后或直接打印使用（使用前请详细阅读内容是否合适）。
合同备案编号：___________工程名称：________________发包人：__________________承包人：__________________黑龙江省住房和城乡建设厅监制黑龙江省工商行政管理局第一部分协议书发包人：（全称）___________________承包人：（全称）___________________依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工事项协商一致，订立本合同。
1．工程名称：_________________________________________2．工程地点：_________________________________________3．工程承包范围承包范围：___________________________________________4．计划工期开工日期：____________年______月______日竣工日期：____________年______月______日工期总日历天数____________天。
5．质量标准工程质量标准：________________________________________6．计价方式与签约合同价格本合同采用计价方式为______________________金额：（大写）_________________________元（人民币）（小写）￥：_____________________元（人民币）7．组成合同的文件7．1．组成本合同的文件包括：（1）合同协议书及合同附件；（2）中标通知书（如果有）；（3）投标函及投标函附录（如果有）；（4）专用合同条款；（5）通用合同条款；（6）技术标准和要求；（7）图纸；（8）已标价工程量清单（如果有）；（9）其他合同文件。
7．2．双方有关工程的变更等书面文件视为本合同的组成部分。
8．承包人向发包人承诺按照合同约定施工、竣工并在质量保修期内承担工程质量保修责任。
9．发包人向承包人承诺按照合同约定的期限和方式支付合同价款。
10．合同生效10．1．合同订立时间：____________年______月______日10．2．合同订立地点：_________________________________________。
10．3本合同双方约定____________________后生效。
发包人：____________（公章）承包人：____________（公章）地址：______________________地址：______________________法定代表人：（签字）________法定代表人：________（签字）委托代理人：（签字）________委托代理人：________（签字）合同员：（签字、盖章）______合同员：（签字、盖章）______电话：______________________电话：______________________传真：______________________传真：______________________开户银行：__________________开户银行：__________________账号：______________________账号：______________________邮政编码：__________________邮政编码：__________________电子邮箱：__________________电子邮箱：__________________第二部分通用条款1一般约定1．1词语定义合同通用条款、专用条款中的下列词语具有本款所赋予的含义。
1．1．1合同1．1．1．1合同文件（或称合同）：指合同协议书、中标通知书、投标函及投标函附录、专用条款、通用条款、技术标准和要求、图纸、已标价工程量清单，以及其他合同文件。
1．1．1．2合同协议书：指构成合同文件组成部分的由合同当事人共同签署的，约定合同主要内容的书面文件。
1．1．1．3中标通知书：指发包人通知承包人中标的函件。
1．1．1．4投标函：指构成合同文件组成部分的由承包人填写并签署的用于投标的，称为“投标函”的文件。
1．1．1．5投标函附录：指附在投标函后构成合同文件的，用以对投标函解释说明的，称为“投标函附录”的文件。
1．1．1．6技术标准和要求：指合同文件中约定的用于指导施工的国家、行业或地方技术标准和合同中约定的专门针对某工程部位的技术要求。
1．1．1．7图纸：指包含在合同中的工程图纸、由发包人按合同约定提供的任何补充和修改的图纸，以及承包人按照第1．5款【图纸和承包人文件】提供的图纸，包括配套的说明。
1．1．1．8已标价工程量清单：指以招标方式发包的工程中构成合同文件组成部分的已标明价格、经算术性错误修正及其他错误修正（如有）且承包人已确认的最终的工程量清单，包括工程量清单说明、投标报价说明、计日工说明、其他说明及工程量清单各项表格。
1．1．2合同当事人和人员1．1．2．1合同当事人:指发包人和(或)承包人。
1．1．2．2发包人：指与承包人签订合同协议书的当事人以及取得该当事人资格的合法继承人。
1．1．2．3发包人代表：指在专用合同条款中指明的，由发包人任命并派驻施工场地行使发包人权利的代表。
1．1．2．4承包人：指与发包人签订合同协议书的当事人以及取得该当事人资格的合法继承人。
1．1．2．5项目经理：指在专用合同条款中指明的，由承包人任命并派驻施工场地行使承包人权利的代表。
1．1．2．6项目经理部：由项目经理在企业法定代表人授权和职能部门的支持下按照企业的相关规定组建的、进行项目管理的现场组织机构。
1．1．2．7专业承包人：是指承接承包人分包的专业工程或者发包人按照规定发包的专业工程的具有专业承包资质的企业。
1．1．2．8_劳务分包人：是指承接承包人或者专业承包人分包的劳务作业的具有劳务分包资质的企业。
1．1．2．9监理人：指在专用条款中指明的，与发包人签订监理委托合同，受发包人委托对合同履行实施管理的法人或其他组织。
1．1．2．10总监理工程师：指在专用条款中指明的，由监理人任命并派驻本项目对监理人派驻本项目的其他人员行使管理权，代表监理人行使权利、履行义务的注册监理工程师。
1．1．2．11造价咨询人：指受发包人委托负责本工程造价控制和管理并取得相应工程造价咨询资质等级证书的组织，以及取得该组织资格的合法继承人。
1．1．3工程和设备1．1．3．1工程：指永久工程或临时工程。
1．1．3．2永久工程：指按合同约定建造并移交给发包人的工程，包括工程设备。
1．1．3．3临时工程：指为完成合同约定的永久工程所修建的各类临时性工程，不包括施工设备。
1．1．3．4单位工程：指有独立的设计图纸，能单独组织施工，竣工后不能独立发挥效益的工程。
1．1．3．5工程设备：指构成或计划构成永久工程一部分的机电设备、金属结构设备、仪器装置及其他类似的设备和装置。
1．1．3．6施工设备：指为完成合同约定的各项工作所需的设备、器具和其他物品，不包括临时工程和材料。
1．1．3．7施工现场：指用于合同工程施工的场所，以及在合同中指定作为施工现场组成部分的其他场所，包括永久占地和临时占地。
1．1．4日期1．1．4．1开工通知：指监理人按照第6．1款【开工通知】通知承包人开工的函件。
1．1．4．2开工日期：指监理人按照第6．1款【开工通知】发出的开工通知中写明的开工日期。
1．1．4．3工期：指承包人在投标函中承诺的完成合同工程所需的期限，包括按照第9．5款【变更引起的工期调整】和（或）第18．1款【承包人索赔程序】所作的工期调整。
1．1．4．4竣工日期：指第13．3款【竣工日期_】确定的日期。
1．1．4．5缺陷责任期：指按照第14．1款【缺陷责任期】承包人承担修复工程缺陷责任的期限。
自工程竣工验收合格之日起计算，具体期限由当事人自行约定，但不得超过24个月。
1．1．4．6基准日期：指投标截止时间前第28天的日期。
1．1．4．7天：除特别指明外，指日历天。
合同中按天计算时间的，开始当天不计入，从次日开始计算。
期限最后一天的截止时间为当天24时。
1．1．4．8保修期：指按照第14．3款【保修责任】对工程竣工验收后出现的质量缺陷承担保修责任的期限。
从全部工程竣工验收合格之日起计算，具体时间长度由当事人自行约定，但不得违反我国法律关于最低保修期限的规定。
1．1．5合同价格和费用1．1．5．1签约合同价格：指发包人和承包人在合同协议书中确定的工程承包交易价格。
采用招标发包的工程，其合同价应为投标人的中标价。
1．1．5．2合同价格：指承包人按合同约定完成了包括缺陷责任期内的全部承包工作后，发包人应付给承包人的金额，包括在履行合同过程中按合同约定进行的变更和调整。
1．1．5．3费用：指为履行合同所发生的或将要发生的所有合理开支，包括管理费和应分摊的其他费用，但不包括利润。
1．1．5．4暂列金额：招标人在工程量清单中暂定并包括在合同价格中的一笔款项，用于施工合同签订时尚未确定或者不可预见的所需材料、设备、服务的采购，包括以计日工方式支付的金额。
1．1．5．5暂估价：招标人在工程量清单中提供的用于支付必然发生但暂时不能确定价格的材料设备的单价以及专业工程的金额。
1．1．5．6计日工：是指对零星工作采取的一种计价方式，按合同中的计日工子目及其单价计价付款。
1．1．5．7质量保证金：是指发包人与承包人在合同中约定，从应付的工程款中预留，用以保证承包人在缺陷责任期内对建设工程出现的缺陷进行维修的资金。
1．1．6工程文件与档案1．1．6．1工程文件：在工程建设过程中形成的各种形式的信息记录，包括工程准备阶段文件、监理文件、施工文件、竣工图和竣工验收文件。
1．1．6．2工程档案：是在项目建设、管理过程中形成的，具有保存价值的各种形式的历史记录。