2010年监理工程师《建设工程监理案例分析》临考冲刺试卷(1)-中大网校
2010年监理工程师《建设工程合同管理》临考冲刺试卷(4)-中大网校
2010年监理工程师《建设工程合同管理》临考冲刺试卷(4)总分：110分及格：66分考试时间：120分一、单项选择题(共50题，每题1分。
每题的备选项中，只有1个最符合题意)(1)在工程建设施工过程中，监理工程师检查、检验合格后，又发现由承包方原因引起的质量问题，应由（）承担发生的费用。
A. 业主B. 监理单位C. 承包商D. 业主与承包商共同(2)某监理合同中，出现了“需遵守××市地方性标准《建设工程监理规程》”的约定，该约定应写在（）中。
(3)某工程建设施工合同约定，建设单位应于1995年4月10日支付工程款，但建设单位一直未按约定支付。
1996年8月10日发生了持续1个月阻碍施工企业提起诉讼的不可抗力事件，则该欠款纠纷的诉讼有效期限至（）。
A. 1996年4月9日B. 1997年4月9日C. 1997年5月9日D. 1998年9月9日(4)当事人一方不履行合同义务或履行合同义务不符合约定的，在履行义务或采取适当补救措施后，对方还有其他损失的，（）。
(5)(2009年真题)按照《中华人民共和国合同法》，债权人决定将合同中的权利转让给第三人时，转让行为（）。
(6)下列关于合同公证与鉴证的相同点与区别的说法正确的是（）。
A. 公证一般实行自愿申请原则，鉴证反之B. 鉴证属于行政管理行为，公证则属于司法行政行为C. 公证与鉴证的效力等同D. 公证和鉴证在我国域内和域外都有法律效力(7)违约行为给对方当事人造成实际损失是（）的先决条件。
A. 支付违约金B. 支付赔偿金C. 继续履行D. 解除合同(8)依据施工合同示范文本通用条款，在施工合同履行中，如果发包人不按时支付预付款，承包人可以（）A. 立即发出解除合同通知B. 立即停工并发出通知要求支付预付款C. 在合同约定预付时间7天后发出通知要求支付预付款，如仍不能获得预付款，则在发出通知7天后停止施工D. 在合同约定预付时间7天后发出通知要求支付预付款，如仍不能获得预付款，则在发出通知之日起停止施工(9)工程具备竣工验收条件，承包人应当向发包人申请工程竣工验收，递交竣工验收报告并提供完整的竣工资料。
2010年监理工程师《建设工程合同管理》临考冲刺试卷(2)-中大网校
2010年监理工程师《建设工程合同管理》临考冲刺试卷(2)总分：110分及格：66分考试时间：120分一、单项选择题(共50题，每题1分。
每题的备选项中，只有1个最符合题意)(1)某施工合同工期为300天，合同价为l500万元，在施工过程中由于进行设计变更，造成增加的工程量价格为10万元，则监理工程师应（）。
(2)对于投保人而言，保险的根本目的必须通过（）实现。
(3)(2009年真题)按照《建设工程设计合同(示范文本)》规定，下列有关设计错误后果责任的说法中，不正确的是（）。
(4)开展建筑活动的主要依据是（）。
(5)建设工程施工安装合同法律关系的客体是指（）。
(6)(2009年真题)某工程开工前，承包人已办理运输手续的主要施工机械，由于铁路部门集中运输抗震救灾物资而未能按时运到工地，影响了工程按时开工，承包商在合同约定开工日期前7天，向工程师提交了申请延期开工报告，提出顺延合同工期和费用补偿的要求，工程师对延期开工报告的处理，正确的是（）。
(7)在FIDIC《土木工程施工分包合同条件》中，业主对分包合同的管理主要表现为（）。
(8)建设工程委托监理合同的专用条件是对（）中的某些条款进行补充修改。
(9)监理合同在履行过程中，由于非监理方的原因导致双方在“工程建设监理合同”中写明的日期未能完成预定的全部监理业务，则监理责任期应理解为（）。
(10)下列各项中，（）不属于工程建设施工招标应具备的前提条件。
(11)民间借贷约定的利息高于银行同期同种贷款利率的（）倍时，签订的合同，可确认为可变更、可撤销合同。
(12)施工合同中约定了延期竣工的违约金，承包人没有按照约定期限完成施工任务，承包人应当支付延期竣工的违约金，发包人（）。
(13)<A href="javascript:;"></A>建设工程施工合同中确定变更价款的原则不正确的是（）。
(14)(2009年真题)下列关于“缔约过失责任”的说法中，正确的是（）。
监理工程师《建设工程监理案例分析》预测试题一(附答案)
监理工程师《建设工程监理案例分析》预测试题一(附答案).第 1 题 (解答题)(每题 20.00 分) 题目分类:未按章节分类的试题(如真题模拟预测题) > 案例分析题 > 某工程，建设单位将土建工程、安装工程分别发包给甲、乙两家施工单位。
在合同履行过程中发生了如下事件：事件1：项目监理机构在审查土建工程施工组织设计时，人为脚手架工程危险性较大，要求甲施工单位编制脚手架工程专项施工方案。
甲施工单位项目经理部编制了专项施工方案，凭以往经验进行了安全估算，认为方案可行，并安排质量检查员兼任施工现场安全员工作，遂将方案报送总监理工程师签认。
事件2：乙施工单位进场后，首先进行塔吊安装，施工单位为赶工期，采用了未经项目监理机构审批的塔吊安装方案。
总监理工程师发现后及时签发了《工程暂停令》，施工单位未执行总监理工程师的指令继续施工，造成塔吊倒塌，导致现场施工人员1死2伤的安全事故。
【问题】I.指出事件1中脚手架专项施工方案编制和报审过程中的不妥之处，写出正确做法。
2.按《建设工程安全生产管理条例》的规定，分析事件2中监理单位、施工单位的法律责任。
第 2 题 (解答题)(每题 20.00 分) 题目分类:未按章节分类的试题(如真题模拟预测题) > 案例分析题 > 某施工单位承建的某污水处理厂工程项目已批准。
该工程建设规模为日处理能力41.5万m3二级处理，总造价约为2.9亿元，其中土建工程约为1.8亿元。
工程资金来源为：35%自有资金、65%银行贷款。
现邀请合格的潜在的土建工程施工投标人参加本工程的投标。
要求投标申请人须具备承担招标工程项目的能力和建设行政主管部门核发的市政公用工程施工总承包一级资质，地基与基础工程专业承包三级或以上资质的施工单位，并在近两年承担过2座以上（含2座）10万立方米以上污水处理厂主体施工工程。
同时，作为联合体的桩基施工单位应具有三级或以上桩基施工资质，近两年相关工程业绩良好。
2010年监理工程师质量投资进度控制临考预测试卷(1)-监理师建设工程质量投资进度控制试卷与试题
）控制。[1分]-----正确答案(C)
8. 质量管理体系文件化的范围和详略程度的决定条件不包括（ A 组织的模式和形式 B 过程的复杂性及相互作用 C 体系结构 D 人员能力
）。[1分]-----正确答案(C)
9. (2009年真题)下列活动中，属于监理工程师施工准备质量控制工作的是（ A 施工生产要素配置质量审查 B 施工作业技术交底 C 材料价格变动预测 D 工程变更可能性预测
6. (2009年真题)项目监理机构对初步设计成果审核后应提出（ A 验收报告 B 总结报告 C 审批报告 D 评估报告
）。[1分]-----正确答案(A)
7. 施工质量控制的系统过程，按工程实体质量形成过程的时间阶段可划分为（ A 检验批、分项工程、分部工程、单位工程 B 投入物质资源、施工过程、完成工程产出品 C 施工准备、施工过程、竣工验收 D 现场施工准备、作业技术准备、作业技术活动、作业技术活动结果
C 测设 D 签证
22. 在建设单位和承包单位未能就工程变更的费用达成协议时，项目监理机构应（ A 提出一个暂定的价格，作为临时支付工程款的依据 B 不予签发付款凭证 C 下达停工通知 D 暂不签付变更项目的工程款，未变更部分工程款照常签付
）。[1分]-----正确答案(A)
23. (2008年真题)按国家现行规定，造成直接经济损失35万元的工程质量事故，应定为（ [1分]-----正确答案(C) A 一般 B 严重 C 重大 D 特大
）负责
20. (2009年真题)按照建筑工程施工质量验收层次的划分，具备独立施工条件并能形成独立使用功能的建筑物及构筑 物为一个（ ）。[1分]-----正确答案(A) A 单位工程 B 分部工程 C 分项工程 D 检验批
2010年监理工程师《建设工程监理案例分析》全真试题及详解(三)
2010年监理工程师《建设工程监理案例分析》全真试题及详解（三） 本套试题最早于2009年4月1日发布，并于2010年1月根据最新《全国监理工程师考试大纲》的要求作了复审，基本涵盖了所有重要考点，其难度、题型、题量和命题的风格接近于考试真题（对其答案进行了详细的分析和说明）。
该套试卷的题型为案例分析题，共6道，满分120分。
【部分内容展示】2010年监理工程师《建设工程监理案例分析》全真试题及详解（三）【背景一】某房产公司开发高层写字楼，结构类型为框架结构。
房产公司在委托设计单位完成施工图设计后，通过招标方式选择监理单位和施工总承包单位。
中标的施工总承包单位在投标书中提出了桩基础工程、防水工程等的分包计划。
在签订施工合同时，房产公司考虑到过多分包可能会影响工期，只同意桩基础工程的分包，而施工总承包单位坚持都应分包。
为确保工程质量和工期，项目监理部在总监理工程师的指导下，十分注重现场监理人员旁站监理工作的组织和实施，制定了旁站监理人员的主要职责，具体如下：（1）检查施工企业现场质检人员到岗、特殊工种人员持证上岗情况；（2）在现场跟班监督关键部位、关键工序的施工及执行施工方案情况；（3）检查进场建筑材料、建筑构配件、设备和商品混凝土的质量检验报告；（4）做好旁站监理记录和监理日记，保存旁站监理原始资料。
在工程深基坑开挖过程中，施工总承包单位未将分包单位制定的基坑支护与降水工程施工方案报项目监理部，施工现场无安全管理人员。
在施工过程中，为满足购房者的要求，房产公司对某楼层的使用功能进行调整（工程变更）。
在主体结构施工完成时，因房产公司资金周转出现了问题，无法按施工合同及时支付施工总承包单位工程款。
施工总承包单位由于未得到房产公司的付款，从而也没有按分包合同规定的时间向分包单位付款。
【问题】1．该房产公司应先选定监理单位还是先选定施工总承包单位？为什么？2．房产公司不同意桩基础工程以外的其他工程分包的做法正确吗？为什么？3．根据现行法规、规章，试指出旁站监理人员的主要职责中不完备的内容。
2010年监理工程师《建设工程监理案例分析》精选试题1
-某建筑公司通过投标承接了本市某房地产开发企业的⼀栋钢筋混凝⼟剪⼒墙结构住宅楼，承包商在完成室外装修后，发现该建筑物向西北⽅向倾斜，该建筑公司采取了在倾斜⼀侧减载与在对应⼀侧加载、注浆、⾼压粉喷、增加锚杆静压桩等抢救措施，但⽆济于事，该房地产开发企业为确保⼯程质量和施⼯⼈员的⼈⾝安全，主动要求并报政府同意，采取上层结构6～18层定向爆破拆除的措施，从根本上消除了该栋楼的质量隐患。
在事故调查过程中，出现了以下不同的处理意见： 1.⼯程勘察单位根据要求进⾏了⼯程勘察，并提交了详细的⼯程勘察资料，因此⼯程勘察单位不承担任何质量责任。
2.建设单位为了加快进度，牺牲⼯程质量，并且未按规定委托监理单位对⼯程建设实施监理，因此建设单位应对⼯程质量事故负责。
⽽设计单位是根据建设单位要求所进⾏的设计和处理，因此设计单位对质量事故不承担责任。
3.施⼯单位在施⼯过程中及时提出问题，并提出加固补强⽅案，因此施⼯单位对该⼯程质量事故不承担任何责任。
4.因建设单位及时采取爆破拆除措施，确保了相邻建筑和住户的⽣命财产安全，因此该质量事故不是重⼤质量事故。
为了降低成本，项⽬经理通过关系购进廉价暧⽓管道，并隐瞒了⼯地甲⽅和监理⼈员，⼯程完⼯后，通过验收交付使⽤单位使⽤，过了保修期后的某⼀冬季，⼤批⽤户暧⽓漏⽔。
问题： 1.处理⼯程质量事故的程序有哪些？ 2.判断事故处理意见是否妥当？ 3.暧⽓漏⽔的责任是否应由施⼯单位承担？为什么？ 标准答案： 1.处理⼯程质量事故的程序是： （1）事故调查：了解事故情况，并确定是否需要采取防护措施； （2）分析调查结果，找出事故的主要原因； （3）确定是否需要处理，若需处理，施⼯确定处理⽅案； （4）事故处理； （5）检查事故处理结果是否达到要求； （6）事故处理结论； （7）提交处理⽅案。
2.判断事故处理意见的正确与否如下： （1）⼯程勘察单位不承担任何质量事故是正确的； （2）⼯程设计单位对⼯程质量事故不承担责任是错误的； （3）施⼯单位对⼯程质量事故不承担任何责任是错误的； （4）该质量事故不是重⼤质量事故是错误的。
2010年监理工程师《建设工程合同管理》临考冲刺试卷(1)-中大网校
2010年监理工程师《建设工程合同管理》临考冲刺试卷(1)总分：110分及格：66分考试时间：120分一、单项选择题(共50题，每题1分。
每题的备选项中，只有1个最符合题意)(1)设计合同中关于设计费用应当列明的项目不包括（）。
(2)参与工程竣工验收的各方不能形成一致意见时，应（），待意见统一后，重新组织工程竣工验收。
(3)发包人的上级或设计审批部门对设计文件不审批，发包人应按合同规定（）。
(4)某小型施工项目，甲乙双方只订立了口头合同。
工程完工后，因甲方拖欠乙方工程款而发生纠纷，应当认定该合同（）。
(5)在施工中，工程师同意采用承包人的合理化建议所发生的费用和获得收益的分担或分享，由（）。
(6)“由第三人向债权人履行债务”时，在合同履行期限内（）。
(7)监理人开始实行分包合同的前提是（）。
(8)依据FIDIC《施工合同条件》，下列关于指定分包商的特点，表述正确的是（）(9)工程师有权通知承包人修改进度计划是在（）的情况下。
(10)本人知道他人以自己的名义实施民事行为而不作否认表示的，则( )。
(11)工程师的检查检验原则上不应影响施工正常进行。
如果实际影响了施工的正常进行，检查检验合格时，影响正常施工的追加合同价款和工期处理为（）。
(12)合同变更必须针对有效合同，协商一致是合同变更的（）。
(13)在FIDIC《施工合同条件》中，某项工作由指定分包商负责实施是在（）中规定的。
(14)招标人依据（）来确定项目建设过程中的招标次数和每次招标的工作内容。
(15)招标的资格预审须知中规定，采用限制合格者数量为6家的方式。
当排名第6的投标人放弃投标时，应（）。
(16)招标人与中标人签订施工合同时，以（）为准。
(17)勘察投标书主要评审的内容不包括（）。
(18)图纸会审和设计交底应由（）组织进行。
(19)(2009年真题)根据《中华人民共和国合同法》，下列有关处理合同纠纷的叙述中，错误的是（）。
(20)关于施工合同设计变更管理的正确处理方法是（）。
2010年《建设工程监理基本理论与相关法规》临考冲刺试卷(3)-中大网校
2010年《建设工程监理基本理论与相关法规》临考冲刺试卷(3) 总分：110分及格：66分考试时间：120分一、单项选择题(共50题，每题1分。
每题的备选项中，只有1个最符合题意)(1)同一建设工程由于建造地点不同或由不同的承包商承建，其风险也不同，这突出体现了风险具有（）。
(2)确定目标要充分考虑其实现的客观可能性”体现了风险管理目标（）的要求。
(3)《建设工程监理规范》规定，项目总监理工程师应由具有（）年以上同类工程监理工作经验的人员担任。
(4)对业主来说，建设工程决策阶段和实施阶段的风险分别表现为（）。
(5)某投标人在招标工程开标后发现自己由于报价失误，比正常报价少报20%，虽然被确定为中标人，但拒绝与业主签订施工合同，该风险对策为（）。
(6)<A href="javascript:;"></A>由于建设工程实施过程中的每个变化都会对目标和计划的实现带来一定的影响，所以，控制人员需全面、及时、准确地了解计划的执行情况及其结果，这就需要通过（）来实现。
(7)FIDIC道德准则中，在社会和职业的责任方面规定的准则是（）。
(8)监理规划编写完成后需进行审核并经批准，监理单位的（）应对其审核签认。
(9)注册监理工程师执业印章和注册证书的有效期为（）。
(10)根据《注册监理工程师管理规定》的规定。
未办理变更注册仍执业的，由县级以上地方人民政府建设主管部门给予警告，责令限期改正；逾期不改的，可处以（）元以下的罚款。
(11)在计划实施过程中，控制部门和控制人员需要全面、及时、准确地了解计划的执行情况及其结果，这一要求表明监理工程师应做好（）环节的控制工作。
(12)在国外工程咨询公司的服务内容中，除了（）之外，其余各阶段工作业主都可单独委托工程咨询公司来完成。
(13)下列关于公司特性的表述中，属于监理有限责任公司特征的是（）。
(14)在委托监理的建设工程中，监理单位与承建单位不得有隶属关系和其他利害关系，这个要求反映了建设工程监理的（）。
2010年监理工程师《建设工程合同管理》临考冲刺试卷(3)-中大网校
2010年监理工程师《建设工程合同管理》临考冲刺试卷(3)总分：110分及格：66分考试时间：120分一、单项选择题(共50题，每题1分。
每题的备选项中，只有1个最符合题意)(1)(2009年真题)当事人履行合同时发现部分货物的价款没有约定，而且双方又未能达成补充协议，依据《中华人民共和国合同法》，应按（）的市场价格履行。
(2)(2008年真题)某建设项目在施工过程中，现场有甲、乙两个分别承包的施工单位同时进行施工，当甲受到乙施工干扰时，甲受到的损失应（）。
(3)在代理行为中，因授权范围不明确，有被代理人向第三人承担民事责任时，代理人承担连带责任的基础是（）。
(4)合同解除是（）而使债权债务关系提前归于消灭的行为。
(5)在委托监理合同履行过程中，监理人可以按合同约定的程序单方解除合同的情形是（）。
(6)合同当事人就某项技术秘密达成了购买合同，此合同法律关系的客体是指（）。
(7)依据法律的直接规定而产生代理权的一种代理，称为（）。
(8)反映招标工程具体特点和要求是在（）中约定的。
(9)《建设工程施工合同(示范文本)》规定，因发包人的原因影响了承包人不能按照协议书约定的日期开工时，发包人应当（）。
(10)委托人选定的实验室接受监理工程师的指示完成相应的测验工作，监理人（）。
(11)因勘察人原因造成的返工，返工后仍不能达到约定条件，承包人应向发包人支付赔偿金，赔偿金额最高不超过( )。
(12)监理人所选择的监理工作分包单位必须事先征得（）的认可。
(13)工程未经竣工验收或竣工验收未通过，发包人强行使用后，由此发生的质量问题由（）承担。
(14)勘察合同约定采用定金作为合同担保方式。
当事人双方已在合同上签字盖章但发包人尚未支付定金时，该合同处于（）状态。
(15)如果索赔事件的影响持续存在，承包商应在该项事件（），提出最终详细报告，提出索赔论证资料和累计赔偿额。
(16)(2008年真题)某施工合同在履行过程中，发包人派驻施工现场的代表甲平时很少参与管理，都由发包人的员工乙对承包人完成的工程量确认并以甲的名义签字后支付工程款，但乙并未获得发包人法定代表人书面授权，工程竣工结算时，甲对乙确认的其中几项进度款提出异议，此时，对已支付的工程款（）。
2010年监理工程师考试案例分析真题-中大网校
2010年监理工程师考试案例分析真题总分：120分及格：72分考试时间：240分案例分析(1)某工程，建设单位通过招标方式选择监理单位。
工程实施过程中发生下列事件：事件1：在监理招标文件中，列出的监理目标控制工作如下：投资控制：①组织协调设计方案优化;②处理费用索赔;③审查工程概算;④处理工程价款变更;⑤进行工程计量。
进度控制：①审查施工进度计划;②主持召开进度协调会;③跟踪检查施工进度;④检查工程投入物的质量;⑤审批工程延期。
质量控制：①审查分包单位资质;②原材料见证取样;⑧确定设计质量标准;④审查施工组织设计;⑤审核工程结算书。
事件2：监理合同签订后，总监理工程师委托总监理工程师代表负责如下工作：①主持编制项目监理规划;②审批项目监理实施细则;③审查和处理工程变更;④调解合同争议;⑤调换不称职监理人员。
事件3：该项目监理规划内容包括：①工程项目概况;②监理工作范围;③监理单位的经营目标;④监理工作依据;⑤项目监理机构人员岗位职责;⑥监理单位的权利和义务;⑦监理工作方法及措施;⑧监理工作制度;⑨监理工作程序;⑩工程项目实施的组织;(11)监理设施;(12)施工单位需配合监理工作的事宜。
事件4：在第一次工地会议上，项目监理机构将项目监理规划报送建设单位，会后，结合工程开工条件和建设单位的准备情况，又将项目监理规划修改后直接报送建设单位。
事件5：专业监理工程师在巡视时发现，施工人员正在处理地下障碍物。
经认定，该障碍物确属地下文物，项目监理机构及时采取措施并按有关程序进行了处理。
(2)某实施监理的工程，建设单位与甲施工单位签订施工合同，约定的承包范围包括A、B、C、D、E五个子项目，其中，子项目A包括拆除废弃建筑物和新建工程两部分，拆除废弃建筑物分包给具有相应资质的乙施工单位。
工程实施过程中发生下列事件：事件1：由于拆除废弃建筑物的危险性较大，乙施工单位编制了专项施工方案，并组织召开了有甲施工单位与项目监理机构相关人员参加的专家论证会。
监理工程师考试(案例分析)模拟试题一、二
监理工程师考试《案例分析》模拟试题(一)一、某工程建设项目由四个同类子项目组成。
建设单位与监理单位签订了施工阶段委托监理合同。
合同签订后第20天，监理单位将监理机构的组织形式、人员构成及对总监理工程师和总监理工程师代表的任命书通知了建设单位。
监理机构组织形式如图1-1所示。
图1-1 监理机构组织形式示意图在监理工作开展过程中，总监理工程师因尚兼任其他两项工程的总监理工程师，故将下列工作委托给总监理工程师代表：a.确定项目监理机构人员的分工和岗位职责。
b.主持编写项目监理规划、审批项目监理实施细则，负责管理项目监理机构的日常工作。
c.审查分包单位的资质，并提出审查意见。
d.检查和监督监理人员的工作，根据工程项目的进展情况可进行人员调配，对不称职的人员应调换其工作。
e.主持监理工作会议，签发项目监理机构的文件和指令。
f.审查批准承包单位提交的施工组织设计、技术方案、进度计划。
g.审核签署承包单位的申请、支付证书和竣工结算。
建设单位对监理机构组织形式及总监理工程师的工作安排提出如下意见，要求监理单位整改：1.考虑到该监理单位各项职能管理专家较多，希望组建由子项目系统和职能系统组成的纵横交叉的监理组织结构，以便更能充分发挥职能管理专家的专业管理作用，实现行政指挥集权和职能管理分权的最优结合，减轻总监理工程师负担;2.总监理工程师应亲自处理该项目的重要监理工作，不应将上述工作委托总监理工程师代表去做。
问题：1.如图1-1所示，监理单位采用的是何种监理组织形式?这种监理组织形式有何优缺点?2.根据业主意见，监理单位应改为何种监理组织形式?画出更改后的监理组织形式示意图，并说明这种监理组织形式的基本构成和优缺点。
3.建设单位提出的第2条整改意见是否正确?在总监理工程师委托给总监理工程师代表的上述工作中那些是不能委托的?标准答案：1.(1)监理单位采用的是直线职能制监理组织形式(2分)。
(2)该种监理组织形式的优点是：保持了直线制组织统一指挥(0.5分)、职责清楚(0.5分)的优点，又保持了职能制组织目标管理专业化(0.5分)的优点。
监理工程师《案例分析》考前模拟试题.doc
监理工程师《案例分析》考前模拟试题【背景材料】某工程法人采用公开招标方式将其工程建立工程的设计和施工任务先后发包给某设计单位和某施工单位，并按规定签订了工程设计合同和工程施工合同。
在施工合同中，列入了实施工程监理的合同条款。
因施工单位缺少“扩孔桩”施工队伍，施工单位决定将扩孔桩施工分包给某根底施工公司。
经工程法人委托，某监理单位对工程设计施工实施全过程监理，并按《工程建立监理合同》示范文本，与监理单位签订了监理合同。
合同规定：监理工程范围与工程施工合同所涵盖的工程范围相一致。
监理单位绘制的工程法人、监理单位、承建商三方关系如下列图1所示：在制订监理规划时，有关人员就监理规划的内容进行了讨论，一致认为应包括：工程概况;监理单位的权利和义务;工程工程实施的组织;监理机构的建立;监理范围内的总目标;工程投资、进度、质量控制;合同管理;信息管理;组织协调;承包商配合监理事项等。
在该工程工程的监理规划中，工程监理机构的组织形式如下列图2所示。
在人员职责分工中，列入了总监理工程师、总监代表、各专业监理组和子工程监理组及监理员的职责和权限。
【问题】1.你认为图1在表达工程法人、监理单位、承建商三方关系上存在什么问题?为什么?『正确答案』图1的问题是未明确划清各方的合同关系和监理关系。
因为该图中的监理单位与设计单位之间只有业务关系，而无合同关系。
监理单位与被监理单位是监理与被监理关系。
2.扩孔桩施工分包要经过总监理工程师审核，施工单位应向监理机构呈报什么报表?要经过什么程序后分包单位方可施工，分包审核包括哪些内容?『正确答案』由承包单位报送分包单位资格报审表，专业监理工程师和总监理工程师分别签署意见，审查批准后，分包单位完成相应的施工任务。
审核的主要内容：①分包单位资质(营业执照、资质等级);②分包单位业绩材料;③拟分包工程内容、范围;④专职管理人员和特种作业人员的资格证、上岗证。
3.监理规划是否应分阶段编写?为什么?监理机构讨论的上述监理规划的内容中，哪些工程不应编入监理规划?监理规划和监理实施细那么编制的负责人一般应该分别是谁?『正确答案』监理规划应分阶段编写，因为该工程监理包括了设计与施工两个不同特点的建立阶段;监理单位的权利与义务、工程工程实施的组织、承包商的配合事项不应编入监理规划;分别为总监理工程师与专业监理工程师。
建设工程监理案例分析2010年 含答案
答案:试题（一）1、事件1中所列监理目标控制工作中的不妥之处及其理由。
(1)不妥之处：投资控制中的“组织协调设计方案优化”。
理由：属于质量控制的任务。
(2)不妥之处：进度控制中的“检查工程投入物的质量”。
理由：属于质量控制的任务。
(3)不妥之处：质量控制中的“审核工程结算书”不妥。
理由：属于投资控制的任务。
2、事件2中的不妥之处：主持编制项目监理规划、审批项目监理实施细则、调解合同争议、调换不称职监理人员。
理由：这四项工作不能委托总监理工程师代表负责，应由总监理工程师负责。
3、(1)事件3中项目监理规划内容巾的不妥之处：不包括监理单位的经营目标、监理单位的权利和义务、工程项目实施的组织、施工单位需配合监理工作的事宜。
(2)根据《建设工程监理规范》，该项目监理规划还应包括的内容：监理工作内容、监理工作目标、项目监理机构的组织形式、项目监理机构的人员配备计划。
4、事件4中的不妥之处及其理由。
(1)不妥之处：在第一次工地会议上，项目监理机构将项目监理规划报送建设单位。
理由：项目监理规划应该在第一次工地会议前报送建设单位。
(2)不妥之处：项目监理规划修改后直接报送建设单位。
理由：修改后的项目监理规划应按原报审程序经过批准后才可以报送建设单位。
5、项目监理机构处理事件5的程序：先通知施工单位保护好现场，及时通知建设单位，并报文物管理部门。
试题（二）1、事件1的不妥之处及正确做法。
(1)不妥之处：乙施工单位将专项施工方案送交项目监理机构。
正确做法：应由甲施工单位将专项施工方案送交项目监理机构。
(2)不妥之处：总监理工程师认为专项施工方案已通过专家论证，便签字同意实施。
正确做法：专项施工方案应经施工单位技术负责人、总监理工程师签字后实施。
2、事件2的不妥之处及正确做法。
(1)不妥之处：建设单位要求乙施工单位报送。
正确做法：应该由建设单位报送。
(2)不妥之处：在废弃建筑物拆除前7日内报送。
正确做法：应该在拆除工程施工15日前报送。
2010年《建设工程监理案例分析》考试试题及答案-推荐下载
2010年《建设工程监理案例分析》考试试题及答案1、某工程，施工总承包单位依据施工合同约定，与甲安装单位签订了安装分包合同。
基础工程完成后：由于项目用途发生变化，建设单位要求设计单位编制设计变更文件，并授权项目监理机构就设计变更引起的有关问题与总承包单位进行协商。
项目监理机构在收到经相关部门重新审查批准的设计变更文件后，经研究对其今后工作安排如下： （1）由总监理工程师负责与总承包单位进行质量、费用和工期等问题的协商工作；（2）要求总承包单位调整施工组织设计，并报建设单位同意后实施； （3）由总监理工程师代表主持修订监理规划； （4）由负责合同管理的专业监理工程师全权处理合同争议； （5）安排一名监理员主持整理工程监理资料。
在协商变更单价过程中，项目监理机构未能与总承包单位达成一致意见，总监理工程师决定以双方提出的变更单价的均值作为最终的结算单价。
项目监理机构认为甲安装分包单位不能胜任变更后的安装工程，要求更换安装分包单位。
总承包单位认为项目监理机构无权提出该要求，但仍表示愿意接受，随即提出由乙安装单位分包。
甲安装单位依据原定的安装分包合同已采购的材料，因设计变更需要退货，向项目监理机构提出了申请，要求补偿因材料退货造成的费用损失。
问题： 1.逐项指出项目监理机构对其今后工作的安扫）是否妥当，不妥之处，写出正确做法。
2.指出在协商变更单价过程中项目监理机构做法的不妥之处，并按《建设工程监理规范》写出正确做法。
3.总承包单位认为项目监理机构无权提出更换甲安装分包单位的意见是否正确？为什么？写出项目监理机构对乙安装单位分包资格的审批程序。
4.指出甲安装单位要求补偿材料退货造成费用损失申请程序的不妥之处，写出正确做法。
该费用损失应由谁承担？ 一、答案及评分标准（20分） 1、（1）妥当（0.5分）。
（2）不妥（0.5分）； 正确做法：调整后的施工组织设计应经项目监理机构（或总监理工程师）审核、签认（1分）。
2010年《建设工程监理基本理论与相关法规》临考冲刺试卷(2)-中大网校
2010年《建设工程监理基本理论与相关法规》临考冲刺试卷(2) 总分：110分及格：66分考试时间：120分一、单项选择题(共50题，每题1分。
每题的备选项中，只有1个最符合题意)(1)监理单位应在建设工程施工完成以后参加业主组织的工程竣工验收，签署（）意见。
(2)承包单位以欺骗手段获取资质证书的，（）；构成犯罪的，依法追究刑事责任。
(3)根据监理规划，由专业监理工程师编写，并经总监理工程师批准，针对工程项目某一专业或某一方面监理工作的操作性文件是（）。
(4)《中华人民共和国建筑法》规定，建筑工程发包与承包的招标投标活动，应当遵循（）的原则，择优选择承包单位。
(5)一方面总监理工程师掌握所有的监理大权，各专业监理工程师只是其命令的执行者，另一方面各专业管理工程师在总监理工程师的授权下，在各自管理的范围内有足够的决策权，这主要体现的是项目管理机构组织设计的（）原则。
(6)在设计阶段，监理单位为做好设计管理工作，应收集的信息有（）。
(7)（）原则是组织设计的一项原则。
(8)按照服务阶段对建设项目管理的类型进行划分的方法是从（）的角度考虑的。
(9)反映项目实施阶段的原材料实际消耗量、机械台班数和人工工日数的信息为（）。
(10)下列有关非代理型CM模式的表述中，正确的是（）。
(11)在对建设项目信息进行分类时，要求同一层面上各个子类互相排斥，这是建设项目信息分类必须遵守的（）原则体现。
(12)在建设工程数据库中，应当按（）对建设工程进行分类，这样较为直观，也易于为人接受和记忆。
(13)<A href="javascript:;"></A>某工业项目工程概算中的建筑安装工程费为6000万元，设备购置费为3500万元，联合试运转费为200万元，某监理单位与建设单位签订该项目施工委托监理合同，双方约定监理费浮动幅度为下浮15%。
已知专业调整系数为0．9，工程复杂程度调整系数为1．0，高程调整系数为1．2，施工监理服务收费标准如下表所示。
监理员考试模拟冲刺辅导习题附答案
监理员考试模拟冲刺辅导习题附答案一、案例分析题[案例1]2010年10月，某市的一座大桥因受台风影响，需要加固补强，经批准，该大桥建设单位与某施工单位签订施工合同，与某公路工程监理公司签订工程监理合同。
按批准的设计文件，该大桥加固补强方案包括更换上部主梁。
已批准的设计文件，将现状大桥上部构造的主梁拆除，通过预制吊装安装新主梁。
在工程实施工程中，发生以下事件：事件1：项目监理机构进场后，该项目总监理工程师委托监理员编制监理规划，监理规划编制完成后，由专业监理工程师审核，经总监理工程师批准报送建设单位。
事件2：该监理规划包括以下主要内容：1.工程概况;2.监理工作的范围、内容、目标;3.理组织形式、人员配备及进场计划、监理人员岗位职责;4.工程质量控制;5.工程造价控制;6.工程进度控制;7.合同与信息管理; 8.监理工作设施。
事件3：施工单位在施工中，向监理单位提出变更施工工艺，把大桥上部构造的主梁从预制吊装变更为现场施工满堂支架、现浇混凝土。
工艺变更方案经监理单位和建设单位审查后上报设计单位，设计单位否决工艺变更方案，监理机构要求施工方按原设计施工。
事件4：在施工过程中，施工方违规操作、不按照施工图纸施工、擅自变更施工工艺、把大桥上部构造的主梁从原设计的预制吊装变更为现场施工满堂支架、现浇混凝土，由于技术和安全措施不到位，发生了坍塌事故，造成两人死亡，直接经济损失18万元。
在事故发生前，监理单位和业主单位明知施工单位违反设计文件要求，擅自更改施工工艺，存在安全事故隐患，未及时制止施工单位。
事件5：事故发生后，该市法院判决建设单位负责现场监督的蔡某构成玩忽职守罪，判有期徒刑二年，法院判决是否妥当?法律依据是什么?根据以上事件，请回答以下问题：问题1：在事件1中，监理规划的编审程序是否妥当?如有不妥当之处，给出正确做法?问题2：在事件2中，项目监理机构编制的监理规划是否完整?如不完整，应补充哪些内容?问题3：在事件3，监理机构要求施工方按原设计施工的要求是否正确?为什么?问题4：事件4中，监理机构未及时制止施工单位施工工艺变更的做法是否正确?对施工单位违反设计文件要求，擅自更改施工工艺，存在安全事故隐患时，依据相关法律法规规定，你作为监理人员，应建议监理机构采取哪些措施，消除安全隐患?问题5：事件5中，该市人民法院判决建设单位负责现场监督的蔡某构成玩忽职守罪，判有期徒刑二年，法院判决是否妥当?法律依据是什么?[案例2]某新建商场工程地下一层，地上九层，基坑开挖深度为5.6m，地下水位较高，需降水才能保证基础施工，为了实现业主要求的工期目标，施工单位投入了塔吊、物料提升机来保证材料的.运输。
2010年监理工程师建设工程案例分析临考预测试卷2
2010 年监理工程师建设工程案例分析临考预测试卷 (2)案例一【背景材料】某工程，建设单位委托监理单位承担施工阶段的监理任务，总承包单位按照施工合同约定选择了设备安装分 包单位。
在合同履行过程中发生如下事件：事件 1：工程开工前，总承包单位在编制施工组织设计时认为修改部分施工图设计可以使施工更方便，质量 和安全更易保证，遂向项目监理机构提出了设计变更的要求。
事件 2：专业监理工程师检查主体结构施工时，发现总承包单位在未向项目监理机构报审危险性较大的预制 构件起重吊装专项方案的情况下已自行施工，且现场没有管理人员。
于是，总监理工程师下达了监理工程师通知 单。
事件 3：专业监理工程师在现场巡视时，发现设备安装分包单位违章作业，有可能导致发生重大质量事故。
总监理工程师 V1 头要求总承包单位暂停分包单位施工，但总承包单位未予执行。
总监理工程师随即向总承包单 位下达了工程暂停令，总承包单位在向设备安装分包单位转发工程暂停令前，发生了设备安装质量事故。
、【问题】1.针对事件 1 中总承包单位提出的设计变更要求，写出项目监理机构的处理程序。
2.根据《建设工程安全生产管理条例》相关规定，事件 2 中起重吊装专项方案需经哪些人签字后方可实施?3.指出事件 2 中总监理工程师的做法是否妥当?说明理由。
4.事件 3 中总监理工程师是否可以口头要求暂停施工?为什么?5.就事件 3 中所发生的质量事故，指出建设单位、监理单位、总承包单位和设备安装分包单位各自应承担的 责任，说明理由。
来源:考试大-监理工程师考试案例二(2009 年真题) 【背景材料】 某实行监理的工程，实施过程中发生下列事件： 事件 1：建设单位于 2005 年 11 月底向中标的监理单位发出监理中标通知书，监理中标阶为 280 万元；建设单位与监理单位协商后，于 2006 年 1 月 10 日签订了委托监理合同。
监理合同约定：合同价为 260 万元；因非监 理单位原因导致监理服务期延长，每延长一个月增加监理费 8 万元；监理服务自合同签订之日起开始，服务期 26 个月。