建筑安装工程劳务施工合同协议书范本 通用版
建筑安装工程作业施工合同模板5篇
建筑安装工程作业施工合同模板5篇第1篇示例：建筑安装工程作业施工合同模板甲方：（委托方名称）根据《中华人民共和国建筑法》、《建筑工程质量管理条例》、《建设工程施工合同管理条例》等相关法律法规的规定，甲乙双方本着平等互利、诚实守信的原则，经友好协商一致，达成如下《建筑安装工程作业施工合同》（以下简称“本合同”）：一、工程名称：建筑安装工程。
二、工程地点：（工程具体地址）。
三、工程内容及范围：本工程的主要施工内容包括但不限于：（具体施工内容及范围）。
四、工程计划和工期：本工程工程计划为（具体计划内容），工程工期为（具体工期时间）。
五、合同价款及支付方式：1.合同价款为人民币（具体金额）元整。
2.支付方式：根据施工进度支付，分期支付。
(详细的支付方式及进度）六、质量标准：本工程应符合国家《建筑工程质量管理条例》及相关规范标准。
七、工程款结算：甲方应于本工程竣工验收合格后十个工作日内结清合同价款。
乙方完工后应提供有关资料及完成结算。
八、保险责任：甲方应为本工程提供相应的施工险保险，乙方应采取相应的安全防护措施保障工程施工的安全。
九、合同变更：双方一致同意变更本合同的，应作出书面变更协议。
十、违约责任：对于不能履行本合同的一方应承担相应的违约责任。
十一、争议解决：合同履行过程中发生的一切争议，双方应通过友好协商解决；如协商不成，应提交仲裁解决。
十二、合同生效：本合同自双方签字盖章之日起生效，合同正本一式双份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。
甲方（盖章）：乙方（盖章）：（以上内容仅为建筑安装工程作业施工合同的模板，具体条款可根据双方协商进行调整）第2篇示例：建筑安装工程作业施工合同甲方：（委托方名称）统一社会信用代码：（若有）地址：（详细地址）法定代表人：（姓名）联系电话：（联系方式）鉴于甲方拟委托乙方进行建筑安装工程施工，经双方友好协商，按照平等自愿、诚实信用的原则达成如下协议，以兹共同遵守：第一条项目概况甲方委托乙方进行建筑安装工程施工，具体项目为：（工程名称、地点、规模等详细信息）第二条工程内容1.乙方应按照合同约定的规格要求，完成建筑安装工程，并保证工程质量符合国家相关标准。
安装劳务简单合同(通用7篇)
安装劳务简单合同(通用7篇)安装劳务简单合同篇1甲方：身份证号码：（家庭地址）乙方：身份证号码：（家庭地址）经甲乙双方协商同意将安装工程委托乙方施工，为了明确双方责任，确保工程质量按时竣工，双方本着认真负责的态度，依照《中华人民共和国合同法》、《西安市建筑安装工程承包合同条例》、建设部《建筑安装总分包实施办法》、及国家有关法则和政策的规定、结合本工程具体情况，《建设工程施工合同》和陕西省有关文件规定，经双方协商一致，签订本合同条款，双方共同遵守执行并严肃履行。
一、工程名称：二、工程地点：三、承包方式：劳务承包。
包质量、工期、安全生产、文明施工、综合治理。
四、承包范围：1、电气工程强电部分：电气动力、照明工程均在本次承包范围（包括配管穿线，电缆敷设、配电箱、桥架、开关面板、灯具、防雷接地系统及配电装置系统调试）。
弱电部分：弱电箱预埋；消防及消防联动、电视电话、网络、楼宇可视对讲、监控系统等只计予埋管盒及箱洞口。
2、管道工程：给水部分：包括给水、采暖管道安装、阀门安装、管道冲洗及严密性试验等。
排水部分：包括室内排污管道、雨水管道、空调冷凝水管道、空调洞预留。
采暖部分：包括室内管道及散热器安装。
消防部分：只预留洞口。
临电部分：包括施工现场、生活区、临时房的临时用电、临时用水及日常维护。
（三级箱后开关由班组负责）3、资料：施工组织的技术资料、保证资料管理资料由乙方按照质检和监理单位的要求进行收集、整编、移交。
综上所诉图纸以内工作范围，图纸以外工作由甲乙双方协商解决。
五、工程质量及工期:1.乙方应严格按照施工图纸组织施工，质量应达到和符合各级部门的施工规范和验收标准。
42.所有水电安装应通过监理、质检等部门的验收，如达不到要求应无条件立即组织返工，返工不另计返工费，且损失的材料应由乙方承担赔偿。
3.编制施工方案及施工计划，对各道工序严格把关，按相关施工规范及强制条文有关规定施工。
如图纸需变更及时以书面形式向甲方提出申请，不得擅自施工，否则一切后果由乙方承担。
建筑安装工程劳务合同范本(5篇)
建筑安装工程劳务合同范本甲方：（项目部（施工局）全称）乙方：（营业执照登记名称，全称）依照《民法典》及其它有关法律、法规的规定，为确保工程优质、按期完工，甲乙双方本着诚实信用原则，经自愿、平等协商就工程施工事项达成一致，且乙方已充分注意、理解本合同各项格式条款的约定，并自愿履行由此产生的全部义务，特订立本合同。
1、项目概况1.1项目名称：1.2项目地点：2、合同范围2.1主要合同内容具体以施工图（含业主同意变更的部分）为准。
2.2主要施工工序以及为完成本合同工程所做的其它一切准备工作。
2.3主要工程量2.4合同工期2.4.1开工日期_____年_____月_____日，完工日期_____年_____月_____日。
节点控制工期见下表：节点工期要求2.4.2工期延误如果关键线路的节点工期在发生以下情形之一而造成工期延误，经甲方确认后，工期顺延：a.重大设计变更；b.不可抗力；c.由于业主原因要求停工；d.甲方书面同意工期顺延的其它情况。
2.4.3乙方应在发生工期延误造成窝工事实后____日内就延误内容和因此发生的费用向甲方书面报告，甲方就相关事项及时向业主提交报告。
如乙方未提交或逾期提交的，则视为乙方放弃顺延工期及赔偿的权利。
如乙方虽按约定提交上述书面报告，但遇业主不同意或不完全同意时，则乙方认可甲方因此采用的不同意或不完全同意的处理意见。
2.4.4因乙方原因导致工期延误，工期不予顺延，且由乙方承担由此造成的一切经济损失和赶工费用。
2.4.5业主及甲方需提前完成工期时，有关事宜由双方协商解决另行约定。
3、承包方式根据本合同的施工内容及主要施工工序，乙方同意按（单价或总价）方式进行承包。
本合同（单价或总价）在合同执行期间，无论工程量是否变化合同价格均不做调整。
若在合同签订个日历天之后，因国家颁布新的法律、法规等导致燃油费（柴油）等其它原材料价格的上涨，并且主合同有相关补偿条款时，双方才可以协商调整合同执行期间受影响项目的单价或总价；否则合同价格不做调整。
建筑工程劳务合同(通用6篇)
建筑工程劳务合同〔通用6篇〕建筑工程劳务合同〔通用6篇〕建筑工程劳务合同1甲方：乙方：甲方承建的工程______________工程工程，因工作需要，甲乙双方愿意就抹灰工程签定承包协议。
本着公平、互利的原那么，特定以下条款，双方共同遵守。
一、承包该工程的工作范围及工作内容该工程所需材料场内程度、垂直运输，抄平放线、选砖、铺灰、砌砖、挂线、吊直、预留预埋管线槽配合、安装补烂。
墙面清扫，落地灰处理，建渣转运，后台上料筛砂，洗石计量过磅，水泥袋回收，后台及料场四周的整理。
搭拆简易操作架及运料跑道。
砼墙、梁、柱等等暴模在厚1.5厘米、宽0.5平方米之内的自行梯打，对拉片处理。
1、抹灰：清理、修补、潮湿基层、墙眼堵塞、挂网、砼墙柱、甩浆、厨卫间、含2次抹灰、修补、安装线槽、调运砂浆、清扫落地灰、分层抹灰找平、洒水潮湿、罩面压光等。
2、外墙面粘贴面砖：清理工作面、抛浆、刮糙灰、找平抹灰;清理工作面、抛浆、刮糙灰、找平抹灰、粘贴面砖、勾缝、清洁工作面到达开工条件。
3、外墙压光抹灰：清理工作面、抛浆、刮糙灰、找平抹灰、压光收面、清洁工作面。
二、工程进度要求按照建立方下达的施工任务及方案组织施工。
三、工程质量要求保证洞口高度、宽度准确。
抹灰厚度按照标准执行，保证抹灰观感质量，抹灰厚度不超过15ram凸出局部的砼自行梯打，严格按国家有关标准规定执行，按分项工程验证标准检查验收。
四、乙方自备斗车、灰盆、灰桶、靠尺、赶枋、夹具、广线、冲击钻、脱水管、平安带、平安帽、扫把、铁铲等工具及合格的平安劳保用品。
五、承包单价乙方承包工程范围的所有费用，由基价、质量、平安、工期、文明施工单价组成。
内抹综合单价按图计算为_______元/m2，外墙面粘贴面转综合单价按图计算为_______元/m2，外墙压光抹灰综合单价按图计算为_______元/m(以上三项其中都包含质量单价为_______元/m2;文明施工单价_______元/m2;工期进度单价_______元/m2;平安单价_______元/m2)六、付款方式乙方垫资到春节前付完成量的_______%，以后每月付_______%，余额工程完工后半年付清，乙方在这之前可向甲方食堂借菜票，从领款金额中扣回，余额_______%作为工程保证金，保证工程施工质量、平安、工期、文明施工、劳动力保证、机具材料合理使用等。
正规建筑工程劳务合同范本（通用5篇）
正规建筑工程劳务合同范本（通用5篇）在交易过程中一般都需要使用到合同，签订合同不是我们的出发点，保护自己的利益才是。
是时候对自己现在需要的合同进行签订了，可以更好的为日后解决争议提供依据。
既然这样，您晓不晓得一份合同要注意哪些方面呢？小编收集并整理了“正规建筑工程劳务合同范本（通用5篇）”，但愿对您的学习工作带来帮助。
正规建筑工程劳务合同范本（通用5篇）(篇一)甲方(用人单位)名称：乙方(劳动者)姓名：居民身份证号码：根据《中华人民共和国劳动法》等相关规定，甲乙双方在平等自愿的基础上，经协商一致订立本合同。
一、合同期限本合同期限为二、劳动岗位和工作内容甲方安排乙方从事工种(岗位)，根据生产经营的需要，在乙方能够胜任的前提下，甲方可以合理变更乙方的工作岗位和任务，乙方应完成甲方合理分配的生产任务。
承包方式：三、劳动报酬1、①定额工资单价为：木工元/平方米(沾灰面积元/平方米);钢筋工元/平方米( 元/吨);防水工元/平方米;砌筑工元/平方米;砼工元/平方米;抹灰工元/平方米;架子工元/平方米;其他工种②按建筑面积确定承包价元/平方米，水电元/平方米; ③分项工程承包：外墙面砖元/平方米;屋面防水元/平方米;内墙普通抹灰元/平方米;2、工资发放方式甲方根据工程分包合同，按照乙方实际完成工作量的%制成工资表，经乙方签字确认，通过银行将工资打入乙方工资卡。
工程竣工验收后，无质量问题，剩余劳务费四、劳动保护1、甲方应该按照国家和行业劳动卫生、安全生产等相关规定，向乙方提供合格的劳动安全卫生条件和必要的劳动工具，劳动保护用品。
2、甲方应对乙方进行上岗前安全生产教育。
乙方从事特种作业时必须经过专门培训并取得特种作业资格证后持证上岗。
、3、乙方在劳动过程中应严格遵守安全生产、文明施工等制度和各项操作规程，有权拒绝违章指挥和冒险作业。
五、劳动纪律甲方可就依法制定企业规章制度和劳动纪律对乙方实行管理，已经制定的规章制度和劳动纪律应当及时告知乙方。
2023施工劳务合同(通用6篇)
2023施工劳务合同（通用6篇）施工劳务合同1发包单位：（以下简称甲方）承包单位：（以下简称乙方）因甲方承包的工程的需要，现将该工程部分分项承包给乙方，双方本着平等、自愿、公平、公正和诚信的原则就本协议各项条款协商达成一致并订立如下协议以资甲乙双方共同遵守执行。
一、工程项目：二、工程地点：1、承包方式及范围：2、劳务大包，含本工程部分劳务费用、辅材、耗材、周转材料（包括木板、方木）机械设备，如塔吊、施工电梯、搅拌机、钢筋机械，各种小型工具材料现场运费。
临时办公用房（不含甲方办公用房）配电总柜一级电箱以下所有电线、电缆、照明用具，配电箱，所有工人的人身意外伤害保险，特殊工种上岗证的.费制。
3、承包范围：主体工程如木工、钢筋工、砼工、二次结构如：砌砖、预制过梁、栏板、构造柱，粉刷工程如（内端粉刷，外端粉刷、细托毛、上炉渣、屋面找平）。
室外1.5米以内的散水不包括散水以外的工程。
4、乙方不包括：钢筋、水泥、沙子、石了、砖、沙浆添加剂、植筋胶、防水、门商，外墙保温材料及人工费，室内外油漆涂料，地板砖，厨房瓷砖、卫生问瓷片、水电暖安装、楼梯扶手。
室内外回填土方等。
5、甲方应负责提供水电到位，道路通畅、硬化及施工场区安全围护和住房，排除外部干扰。
三、合同T期处罚条款：1、________年________月________日完工。
2、由于乙方原凶造成工期延误，甲方给予乙方每延误一天，按壹仟元人民币的处罚，南于气候和不可抗力原因造成工期延误，工期相应顺延。
属于甲方原因造成的误工、停工、资金不足、手续不全、材料供应不及时，水电安装跟不上，误工费按入场人员名单每人每天贰佰元计算。
（包括塔吊、钢管、扣件、丝杆等所有租赁费由甲方承担）。
四、安伞生产，文明施工。
（一）安全生产1、乙方在施工过程中，必须健全自己内部的安全保证体系、严格按照《施工现场安全检查评分》JGJ59—99、《建筑工程安全生产管理条例》等法律的要求进行施工。
建筑安装劳务合同范本最新6篇
建筑安装劳务合同范本最新6篇篇1建筑安装劳务合同范本甲方（委托方）：（甲方名称）乙方（承包方）：（乙方名称）甲、乙双方在合作过程中为了规范双方的权利义务关系，特订立本合同，共同遵守。
一、项目名称和合同范围1. 项目名称：（项目名称）2. 合同范围：本合同的工程范围为（工程范围）。
具体包括（工程内容描述）。
二、服务内容及要求1. 乙方应按照甲方的要求，按时、按质、按量完成工程，保证工程质量符合相关标准和规定。
2. 乙方应安排有资质、有经验的工程技术人员参与工程，并提供相应的验收资料和报告。
3. 在施工过程中，乙方应遵守国家相关法律法规，保障工程安全和环境保护。
4. 乙方应提交工程进度和质量管理报告，定期与甲方进行沟通、协调，确保工程顺利进行。
5. 乙方应配合甲方的监理工程师对工程进行检验和验收，并对工程质量负责。
三、合同约定1. 合同价款：本工程总价款为（总价款），包括材料费、人工费、设备费等，详情见附件价目清单。
2. 结算方式：按照工程进度和质量验收情况，双方每（时间段）进行一次结算。
3. 保质期：乙方在工程竣工后应负责工程的保质期维护，保质期为（时间段）。
4. 违约责任：如一方违反合同的约定，应承担相应的违约责任，追究其责任。
5. 合同变更：双方如需对合同内容进行变更，应协商一致，并签订书面变更协议。
6. 法律适用和争议解决：本合同适用中华人民共和国的相关法律法规。
双方如有争议，应协商解决；协商不成的，提交仲裁解决。
甲方（盖章）：乙方（盖章）：签订日期：年月日附件：价目清单（价目清单内容）以上为建筑安装劳务合同范本，甲方和乙方双方应严格遵守合同约定，共同保障工程顺利进行，确保工程质量符合要求。
篇2建筑安装劳务合同范本一、甲方为建设项目的建设单位，乙方为建设项目的建筑安装承包商，双方经友好协商，就建筑安装工程下列合同条款，于年月日签订如下：二、工程名称：______工程地点：______建设单位：______建设单位联系人及电话：______安装承包商：______安装承包商联系人及电话：______三、工程概况：本合同工程范围所指：设计图纸规定的内容，以及技术规范、要求及标准规定的其他工程量。
建筑安装劳务合同（通用5篇）
建筑安装劳务合同（通用5篇）建筑安装劳务合同篇1甲方：项目部乙方：工种：身份证号：为了明确双方在建筑安装劳务合作中的权利、义务和违约责任，根据国家法和本企业的有关规定，经双方友好协商签定本合同。
一、工程概况：1、工程项目：工程2、工程地点：3、工程内容：二、发包方式：劳务承包三、劳务分包时间：开工时间从年月日到年月日，共计天。
该时间必须按甲方的要求执行，因乙方原因未能在约定的时间内完工，每延期一天支付违约金元，累加计算。
四、劳务价格及工作内容：(见附表一)工作内容及要求：按图纸和相关规范进行施工。
五、劳务价格中包括下列费用：施工作业全过程人工工资、奖金、机具及机具消磨维修费、节假日加班赶工补贴费、工人差旅住宿费、安全帽安全带配置费、施工作业人员劳动保险工伤保险费等。
六、劳务费结算办法：1、在工程质量合格的情况下按施工进度支付劳务费。
按双方签订合同人工清单执行。
2、工程全面完工经业主、监理、质检站、设计等有关单位验收合格后，根据甲乙双方现场收方计量，按合同约定单价及现场临时签证单支付付总劳务人工费的97%。
(需扣除每月进度款)。
七、保险：乙方人员的保险由乙方负责按有关规定办理。
八、安全生产及安全事故处理1、甲、乙双方必须认真执行国家劳动安全法和有关法律、法规。
2、乙方应严格执行国家及地方相关安全法律法规、工程管理条例及操作规程，对每个班组的每个作业人员必须进行安全教育交底，并在安全交底书上签字，确保无安全事故发生。
乙方设为安全员，对工人进行安全教育、环境保护教育和职业病防治教育，遵守安全技术交底，防止高处坠落、落物伤人、触电、火灾及机械伤害事故。
乙方要为工人办理意外伤害保险及法律规定的其他保险;乙方施工过程中坚决杜绝重伤、死亡事故事件的发生。
安全帽、安全带及其他工护具自备。
施工时，严禁向建筑物四周及电梯井内丢任何物品，施工电梯载物要搁置平稳;严禁酒后上班，严禁拆除工地防护，在施工中若因违章操作或乙方自身原因造成的伤、亡等安全事故其经济责任由乙方自行负责。
建筑工程劳务合同(书)范本6篇
建筑工程劳务合同（书）范本6篇篇1建筑工程劳务合同（书）范本甲方（劳务方）：□□建筑公司地址：□□市□□区□□街□□号法定代表人（负责人）：□□电话：□□乙方（劳务人员）：姓名：□□身份证号码：□□联系方式：□□为了明确甲、乙双方之间在建筑工程劳务方面的权利义务，根据《中华人民共和国劳动合同法》和相关法律法规，经甲乙双方磋商一致，达成如下协议：一、工程内容甲方委托乙方参与位于□□区□□大厦项目的施工劳务，具体工作为□□，工作期限为□□。
二、工作地点工作地点在□□市□□区□□大厦项目现场。
三、工作时间工作时间为每日□□，休息日为□□，具体工作时间由甲方指定。
四、工资标准及发放时间1. 乙方的工资标准为□□元/小时，根据实际工作时长结算。
2. 工资发放时间为每月□□日，甲方将按照工资标准结算并支付工资。
五、劳动保护甲方在项目现场提供必要的劳动保护用具，并对乙方进行劳动保护教育，确保乙方工作安全。
六、劳动纪律1. 乙方需严格遵守工作纪律，服从甲方管理安排。
2. 乙方不能旷工、迟到、早退，否则按照甲方规定扣除工资或者做出其他处理。
七、违约责任1. 若乙方擅自离职或不按要求完成工作，应承担违约责任，支付相应的违约金。
2. 若甲方未按合同约定支付工资或提供必要的劳动条件，应承担违约责任，支付相应的违约金。
八、合同终止1. 工程完成或解除劳务合同后，本合同终止。
2. 若因乙方个人原因不能继续履行合同，应提前□□天通知甲方，协商解决劳务合同。
九、其他事项1. 本合同壹式贰份，甲、乙双方各执壹份，具有同等法律效力。
2. 除非经双方协商一致，本合同不得修改或解除。
甲方（盖章）：乙方（签字）：日期：日期：建筑工程劳务合同书范本依据劳动合同法、劳动保障法以及建筑领域相关法规制作，具有法律效力，请双方遵守。
任何一方如有违背合同约定行为，应承担相应的法律责任。
希望双方共同遵守合同，保持良好的合作关系，共同完成工程任务。
篇2建筑工程劳务合同（书）范本甲方（施工单位）：__________（法定代表人：_____________）单位或个人。
建设工程劳务施工合同范本6篇
建设工程劳务施工合同范本6篇篇1建设工程劳务施工合同范本甲方（施工单位）：______________地址：_________________________法定代表人（负责人）：___________联系电话：_____________________乙方（劳务人员）：_______________身份证号码：___________________联系电话：______________________鉴于甲方为完成____________（项目名称），需要聘请乙方提供专业技术劳务，双方经友好协商，依据《中华人民共和国合同法》相关规定，达成以下劳务施工合同。
一、项目内容：乙方将提供的技术劳务包括但不限于____________（具体技术内容），根据实际施工需要，乙方需确保技术劳务的质量和服务水平。
二、工作地点：工作地点为______________（具体地址），乙方需按时到达工作地点，并按照甲方的安排进行施工作业。
三、工作时间：工作时间为每周工作______天，每天工作________小时，具体工作时间由甲方安排，乙方需按照规定时间到达并完成工作任务。
四、报酬标准：根据乙方提供的技术劳务内容和工作量，乙方将按照____________（具体报酬标准）收取报酬，具体报酬金额由双方协商一致。
五、结算方式：甲乙双方经协商一致，每月_____________日为结算日，乙方应在结算日前提供工作量、服务质量等相关情况，甲方将在结算日完成报酬支付。
六、保密义务：乙方应当保守甲方的商业秘密，不得将相关技术资料、工作内容等向外泄露，如有违反将承担相应责任。
七、责任约定：乙方应在工程施工中保证技术质量，做到细致认真，如出现施工质量问题或延期等情况，乙方应承担相应责任。
八、解决纠纷：双方如有纠纷，应当友好协商解决；协商无果，将提交本合同约定的仲裁机构进行裁决。
九、其他约定事项：本合同自签订之日起生效，有效期为______年，本合同未尽事宜，双方可另行协商补充条款。
建筑安装工程劳务合同范本5篇
建筑安装工程劳务合同范本5篇篇1建筑安装工程劳务合同范本甲方：（建设单位）地址：____________联系人：____________电话：____________乙方：（施工单位）地址：____________联系人：____________电话：____________鉴于甲乙双方为了完成某项目的建设任务，经友好协商，就建筑安装工程劳务合同的签订事宜达成如下协议：一、合同工程的名称、位置、内容和工期1. 项目名称：2. 项目位置：3. 合同内容：本合同所述合同工程，系指甲方委托乙方承接的_____建设工程，合同价款包括材料采购、设备租赁及人工费用等。
4. 工程工期：本合同自____年____月____日起至_____年____月____日止。
二、工程工期：1. 乙方承诺自本合同签订之日起按时开始施工，确保工程进度符合合同规定的竣工日期。
2. 如乙方发现工程存在无法按时完成的情况，应及时向甲方报告并协商解决方案。
三、工程质量、安全和验收：1. 乙方保证工程设计符合国家安全标准和规定，确保工程质量达到设计要求。
2. 乙方应严格遵守施工安全规范，保障施工人员的安全。
3. 工程完成后，甲方有权组织验收，合格后才能支付工程款。
四、施工设备和材料：1. 乙方应按照合同要求采购施工所需的设备和材料，确保施工质量。
2. 如需更换设备或材料，应经甲方同意并提供相关的技术资料。
五、劳务费用：1. 本合同劳务费用总额为_______万元，根据工程进度分期支付。
2. 乙方负责支付施工人员的工资及相关社会保险费。
六、违约责任：1. 任何一方违反本合同约定应承担相应的法律责任，造成损失的应承担相应的经济赔偿责任。
2. 如因一方原因造成工程质量问题，应承担重修费用及相关的责任。
七、争议解决：1. 本合同争议事项应友好协商解决，若协商不成，应提交仲裁委员会解决。
2. 仲裁裁决为终局裁决。
八、其他事项：1. 本合同附件包括施工图纸、设备清单、材料清单等相关资料，具体以附件内容为准。
建筑工程劳务合同范本(8篇)
8、乙方有责任对甲方的施工方案、施工程序、技术交底进行审查，并有义务对甲方的施工方案、施工程序、技术交底中不完善、不合理的，提出合理化建议的意见，并在甲方审定修改扣严格执行。
有下列情形之一的，乙方可以通知甲方解除劳动合同：
（一）在试用期内的；
（二）甲方以暴力或者非法限制人身自由的手段强迫劳动的；
（三）甲方未按照劳动合同约定支付劳动报酬或提供劳动条件的；
（四）乙方因其它情况需要辞职，需在____日前以书面形式通知甲方。
乙方有下列情形之一的，甲方不得随意解除劳动合同：
（一）因工负伤，在规定的医疗期内的；
9、劳动力保证：确保工程进度所必须的劳动力，特别是农忙季节，如果因劳动力不足无力完成所交的工作，甲方另请第三方进行该项工作，乙方必须对此负完全责任，除该项工作费ห้องสมุดไป่ตู้第三方收取外，并承担经济赔偿，赔偿金按该项工作所需费用的____%计取，情节严重者甲方有权责令乙方退场，并扣发乙方在甲方的保证金。
10、办理劳动力用工许可证、外来人的暂住证，由甲方按规定统一办理。入场人员必须带上身份证，无身份证严禁使用。
5、治安消防保证：不出治安、消防责任事故。遵纪守法和遵守施工现场的各种规章制度，严禁打架斗殴，若有违反者，先对打架的班组双方各处罚____元，再交项目部解决。严禁各种赌博和不文明两句，严禁盗窃，若有违反者除罚款所在班组人员____元在结算方单上扣除外，并将其逐出工地，严重者将追究其刑事责任。
6、机械、设备使用：甲方提供机械、设备等要爱护使用，严禁损坏机械、设备，如违反者将按价值____倍罚款。
工程劳务承包协议书常用版(六篇)
工程劳务承包协议书常用版发包方：建筑安装工程有限公司（以下简称甲方）承包方：（以下简称乙方）根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、法规，遵循平等自愿、公平和诚实信用原则，双方就工程劳务施工作业合作事项协商一致，签订本劳务合同，以便双方共同遵照执行。
一、工程概况1、工程名称：2、工程地点：3、建筑面积：约16000m2（暂定，结算时以竣工图建筑面积为准）4、结构形成：钢筋砼框架剪力墙结构。
5、层高：16层。
二、工期开工日期：以甲方通知乙方进场时间为准。
竣工日期：乙方进场时间起____日历天。
分部分项工程按建设方、监理方批准的本工程《施工组织设计》和总工程进度计划中时间节点工期为准;非乙方管理不当或不可抗力因素造成工期延误，乙方须向甲方申报，24小时以上其延期天数以甲方签字生效。
三、工程质量要求：合格（一）总体要求1、甲方根据国家质量验收规范和评定标准进行交底和组织验收，乙方按照设计施工图、设计变更单、技术核定单及建设方更改单等要求，精心组织施工，保证工程质量;保证工程各分项、各工序质量一次性验收通过并达到100%合格质量等级，如质量不合标准，必须返工处理，由乙方全部承担;因乙方原因造成的一切工程质量事故，由此产生的一切费用均由乙方全部承担。
2、特种作业必须严格执行国家特种作业安全技术考核规定，满足行业持证上岗的要求，（如电工证、塔吊工证、指挥工证、外架工证等）。
在施工过程中保证工序交接制度，每道工序质量控制，做好各班组分项工程的安全、质量和技术交底，保质、保量完成甲方所要求的质量、进度、安全文明施工任务。
3、模板、架料必须满足强度、刚度、稳定性和施工图设计几何尺寸的要求、模板接缝必须平整、严密、不得漏浆、爆模，如造成损失。
乙方承担由此造成的经济损失。
（二）、特殊要求1、钢筋配料时，先填写料单报审，经甲乙双方签字后下料。
下料长度，钢筋的规格、型号、品种、数量、锚固长度、搭接长度均应符合设计和施工规范要求以及03G—101图集规定。
建设工程施工劳务合同范本（通用5篇）
建设工程施工劳务合同范本（通用5篇）建设工程施工劳务合同范本（通用5篇）随着人们法律意识的加强，人们运用到合同的场合不断增多，合同能够促使双方正确行使权力，严格履行义务。
那么常见的合同书是什么样的呢？以下是小编精心整理的建设工程施工劳务合同范本（通用5篇），仅供参考，大家一起来看看吧。
建设工程施工劳务合同1发包单位：劳务承包单位：第一条工程概况1、工程名称：大石桥市中心医院内装饰工程（第八标段）2、施工地点：大石桥市中心医院15层—17层（第八标段）3、施工内容：根据施工图纸所设计所有内容4、施工标准：按辽宁省装饰装修工程质量评定标准定为：合格5、开、竣工日期：自20XX年7月20日起至20XX年11月20日止。
第二条发包方的责任范围1、提供满足施工需要的图纸或者必要的施工说明书；2、提供现场施工人员所需要的施工用水、用电和施工场地、临时后勤设施消防器具。
3、按合同规定提供装饰材料及辅料。
4、做好施工交底，并用书面材料安排好技术、安全、质量。
5、做好内外各单位之间的协调工作。
6、建立技术、质量、工期控制保证体系，协调好劳务关系。
第三条劳务承包单位的责任范围1、组织和调配好施工人员，听从指挥按期保质保量完成施工任务。
2、施工中要合理用料、杜绝浪费、文明施工，保持现场清洁，材料堆放整洁，有序合理。
3、准确提供施工所用材料计划，做到材料不积、不压。
4、劳务人员严禁违章操作，所造成的后果自负。
5、主动办理暂住证、上岗证，费用自理。
6、接受有关部门的质量检查和监督。
第四条工程质量及返工1、劳务承包方应做到质量自检，发现问题自行改正。
2、发包方负责分项专检，按专检要求改正与返工，并做好记录，所有责任责任方自负。
第五条工程验收1、工程专职人员对质量验收，并填报记录。
2、竣工前公司组织验收，对不合格品，劳务方要无偿给予整改，并加倍赔偿造成的材料损失。
第六条合同价款与调整2、价款调整：项目增加，数量变更价款超出本合同项目范围时。
建筑劳务合同通用版10篇
建筑劳务合同通用版10篇建筑劳务合同通用版10篇1根据《中华人民共和国合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》以及相关法律法规遵循平等、自愿、公平和诚信的原则，甲乙双方经友好协商，就钢结构厂房工程建设达成如下协议：一、工程概况：本工程位于__，钢结构招牌工程造价按70元每平方米结算(按正面封板面积计算)，增加部分甲乙双方另行协商。
(注：本造价包括制作安装和施工用机具，不包括所有施工用料)。
二、双方责任：1、甲方提供施工现场的坐标和有关资料给乙方，甲方提供工程所需水、电源费用由甲方支付。
2、乙方自行组织人员进行施工，甲方允许乙方安排人员看守工具和材料，乙方人员要严格遵守甲方规章制度，听从甲方人员安排。
3、乙方应本着“安全第一”的原则，严守国家有关操作规程，做到安全生产，文明施工，甲方有权提出安全施工要求和监督。
4、如甲方毁约，乙方有权组织人员进行拆除所有钢结构。
三、工程质量和施工期限：1、乙方应保质保量按甲方方案工程施工，凡因乙方违反操作规范而造成返工的，返工所需要的费用由乙方承担。
因不可抗力因素和自然灾害导致损失的费用乙方不负责，如果是乙方施工的责任，质量由乙方负责，如果是人为的因素造成的甲方应付乙方修理费和材料费。
2、乙方施工工期从7月10日至8月5日止。
共计25天，将该工程交给甲方验收。
四、工程款支付方式：在工程开工三天后，甲方支付生活费两千元给乙方，待吊装后再支付三千元给乙方，工程完工后经双方验收，甲方支付工程款的百分之九十给乙方，招牌全部完工后10天内甲方一次性付清余款给乙方。
五、本合同一式两份，甲乙双方各执一份，经双方签字之日起生效。
甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：__________________年____月____日_________年____月____日建筑劳务合同通用版10篇2甲方：_________(通常为用工单位)乙方：_________(姓名、性别、年龄、住址)用工形式：_________鉴证编号：_________甲方因生产经营需要，经考核，录用乙方_________(姓名)为_________(工程名称)工人，遵照国家有关劳动法律法规，经双方协商，签订本合同。
建筑工地劳务合同范本(通用3篇)
建筑工地劳务合同范本第1篇发包方：_______________(以下简称甲方）承包方：_______________（以下简称乙方）按照《_合同法》，《_违筑法》，《_劳动法》及其它相关法律。
行政法规的原则，经发包方（甲方）承包方（乙方）双方友好协商。
特制定以下条款（双方共同遵守）：一．工程概况：1．工程名称：_____信息产业园区_______________工程。
2．工程地址：_______________3．建筑面积：__________平方米4．结构类型：框架5．工程造价：_______________二．承包方式：承包方（乙方）对_____信息产业园区_______________工程项目劳务人工费总承包。
三．承包范围：1．本工程承包范围为甲方发出的施工图中地梁面以上钢筋工，模板工，泥工三大工程所属的劳务工作。
（不含水电，消防，门窗安装，油漆，涂料，栏杆及扶手钢筋竖焊金属构架，防水及外墙面隔热保温等工程）四．承包工期：1．开工时间：20_____年_____月_____日（以双方确定的开工报告为准）2．竣工时间：20_____年_____月_____日五．费用标准：1．劳务费按实际施工建筑面积_____─_____以上/每平方米_____元（结算单价：框架每平方_____/㎡计算，砖砌体内外墙抹灰及面砖，楼地坪按每平方米为_____元）2．甲方委托乙方完成承包范围以外的工作（包括地梁面及以外的工程）双方以现场市场价进行协商处理。
3．工程在施工过过程中若发生设计变更，劳务整体在人民币__________元以内，甲方不另外补份，变更量在__________元以上，甲方将变更的劳务费按实调增（建筑面积增加不在此约定范围内）。
六．工程质量在甲方工程技术人员的安排下，工程质量必须达到合格标准。
七．履行保证金及劳务人工费及支付：1．乙方进场施工在一周内向甲方缴纳劳务履约保证金人民币叁拾万元整。
2．甲方在工程主体封顶五日内一次性返还乙方履约保证金人民币叁拾万元整。
建筑安装工程劳务合同6篇
建筑安装工程劳务合同6篇篇1建筑安装工程劳务合同一、合同双方：甲方（承包方）：____________________，乙方（劳务方）：____________________。
二、甲方承包以下工程：建筑安装工程项目开展，包括但不限于：电气设备安装、暖通空调设备安装、给排水及燃气设备安装等，合同额为人民币_______元整。
三、乙方按约定提供劳务，完成工程项目，并按合同约定的时间节点交付。
四、乙方的权利和义务：1.严格按照技术要求、施工图纸和规范要求进行施工，并保证施工质量符合相关标准。
2.保证在规定的工期内完成施工任务，并保证不因个人原因延误工程进度。
3.保证在施工期间安全生产，并严格遵守相关规章制度，确保劳务人员的安全。
4.承诺在提供劳务的过程中，不得擅自招揽或接受业主或其他单位的工程业务。
5.如有技术问题或责任事故发生，乙方需及时采取有效措施进行调整和处理，并赔偿由此造成的损失。
五、甲方的权利和义务：1.按时足额支付乙方劳务费用，如果有变更或补充合同内容需及时与乙方商议并签订相关协议。
2.提供必要的技术资料、施工设备和环境保障等，保证乙方的施工正常进行。
3.对乙方提供的劳务过程进行合理监督，督促乙方按时按质完成工程项目。
4.如有发现乙方不按合同约定履行义务的行为，有权要求乙方进行整改。
5.如有需要，双方可协商解除合同或追加工作，但应书面确认。
六、保密条款：乙方在履行合同期间获知的甲方的商业秘密及与业主保密事项，需严格保密，不得擅自泄露给第三方。
七、违约责任：任何一方未履行本合同规定的义务或是违反合同约定的行为均构成违约，如因此给对方造成损失的，应承担相应的赔偿责任。
八、合同的变更、解除或终止：双方协商一致的情况下可变更、解除或终止合同，但需书面确认，并履行相关手续。
九、争议解决：合同履行过程中如有争议，双方应友好协商解决；协商不成的，可依法向有管辖权的仲裁机构申请仲裁。
十、合同生效：合同一式两份，自双方签字盖章之日起生效。
建筑安装工程劳务合同范本6篇
建筑安装工程劳务合同范本6篇篇1甲方（发包方）：_____________________乙方（承包方）：_____________________根据《中华人民共和国合同法》及其他相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就甲方建筑安装工程的劳务事宜达成如下协议：一、工程概况1. 工程名称：_____________________2. 工程地点：_____________________3. 工程内容：_____________________4. 承包范围：_____________________二、合同工期1. 开工日期：______年______月______日2. 竣工日期：______年______月______日3. 合同工期顺延情形：因不可抗力因素导致的工期延误，双方根据实际情况协商解决。
三、劳务费用及支付方式1. 劳务费用计算方式：按照实际完成的工程量计算劳务费用。
具体计算方式及单价详见附件。
2. 支付方式：甲方按照工程进度支付劳务费用，具体支付时间和金额按照双方约定执行。
3. 乙方需提供发票或收据作为收款凭证。
四、工程质量及验收标准1. 乙方必须按照国家相关施工规范、验收标准和设计要求，进行工程施工。
2. 工程验收标准：按照国家和地方相关规定执行。
乙方施工完毕后，应及时通知甲方进行验收。
甲方在收到通知后的合理时间内组织验收。
3. 质量保证：乙方应对施工质量负责，确保工程质量符合合同约定和相关标准。
如因乙方施工质量问题导致的损失，由乙方承担。
五、安全施工及违约责任1. 乙方应严格遵守安全施工规范，确保施工现场安全。
如因乙方违反安全施工规范导致的安全事故，由乙方承担全部责任。
2. 甲乙双方应严格遵守合同约定，如一方违反合同约定，应承担违约责任，并赔偿对方因此造成的损失。
3. 违约情形包括但不限于：未按合同约定完成工程、工程质量不符合要求、未按约定支付劳务费用等。
建筑安装工程作业施工合同书范本6篇
建筑安装工程作业施工合同书范本6篇篇1建筑安装工程作业施工合同书范本甲方（委托方）：__________（单位名称）、地址：__________、法定代表人：__________、联系电话：__________。
乙方（承包方）：__________（单位名称）、地址：__________、法定代表人：__________、联系电话：__________。
鉴于乙方具有从事建筑安装工程作业的资质和能力，甲方委托乙方对__________工程进行施工，双方经友好协商，达成如下协议：一、工程名称及地点1.工程名称：__________2.工程地址：__________二、工程内容1.本合同的工作内容包括但不限于：设计、加工、安装、调试等。
具体工程范围详见附件。
2.工程周期：从__________年月日开始至__________年月日结束，具体时间双方商定。
三、工程报价1.工程报价：__________元（大写：__________元整）。
2.报价包括但不限于：材料价格、人工费、设备租赁费等。
四、支付方式1.工程款支付方式：分批支付。
2.首款：工程开始前支付总款的________%作为首款。
3.进度款：工程执行过程中按进度支付款项。
4.验收款：工程全部完工后经验收合格支付尾款。
五、质量保证1.乙方承诺在规定工期内按照合同要求保质保量工作。
2.工程质量不符合合同要求的，乙方应承担相应的责任并进行整改。
3.保修期：工程验收合格后的________个月内，乙方提供免费保修。
六、违约责任1.如因乙方原因造成工程质量问题，乙方应承担相应的违约责任。
2.如甲方违反合同要求而导致工程延期或增加费用，甲方应承担相应责任。
七、协议终止1.本合同自双方签署之日起生效，至工程完成验收结束。
2.如一方未按合同要求履行义务，另一方可解除合同，追究其责任。
甲方（委托方）：__________（盖章）乙方（承包方）：__________（盖章）签订日期：__________年____月____日以上是建筑安装工程作业施工合同书范本，双方在签署合同时应认真审核合同内容并严格按照合同要求执行，确保工程顺利完成。
建筑安装工程劳务合同范本5篇
建筑安装工程劳务合同范本5篇篇1甲方（发包方）：____________________乙方（承包方）：____________________根据《中华人民共和国合同法》及其他相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚信的基础上，就甲方的建筑安装工程项目劳务事宜达成以下协议：一、工程概况1. 工程名称：____________________2. 工程地点：____________________3. 工程内容：____________________4. 工程规模：____________________二、承包范围及方式1. 乙方按照甲方的要求，承担本工程的建筑安装工程施工任务，包括但不限于以下内容：____________。
2. 承包方式：乙方以包工包料的方式承包本工程，并负责施工过程中的质量、安全、进度等管理。
三、合同工期1. 乙方应按照甲方要求的工期完成施工任务。
2. 如因乙方原因造成工期延误，乙方应承担违约责任。
四、工程质量及验收1. 乙方应严格按照国家相关施工规范及甲方要求进行施工，确保工程质量。
2. 工程竣工后，乙方应按照国家相关规定进行验收，并提供完整的验收资料。
3. 如因乙方施工质量问题导致工程验收不合格，乙方应承担相应责任。
五、合同价款及支付方式1. 工程总价：人民币______元（大写：______元整）。
该价格为固定价格，不因市场变化而调整。
2. 支付方式：甲方按照工程进度支付乙方工程款，具体支付节点及比例为：____________。
3. 工程款支付前，乙方需提供相应的发票。
六、甲方责任1. 甲方负责提供施工所需的图纸及技术要求。
2. 甲方负责协调与其他施工单位的关系。
3. 甲方负责按时支付工程款。
七、乙方责任1. 乙方应按照甲方要求组织施工，确保施工质量及工期。
2. 乙方应遵守施工现场的安全生产规定，确保施工安全。
3. 乙方应负责施工过程中的维修及保修工作。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
甲方：
乙方：
为圆满完成________________________工程装饰工程工作任务，进一步明确双方权利与义务。
根据《中华人民共和国经济合同法》、《建筑安装工程承包合同条例》、《劳动法》及东营市有关法律法规和政策的规定，经在平等互利，协商一致的原则下，结合工程情况，特订如下合同条款，以利双方共同遵守执行。
第一条：劳务方式及工程内容
1、劳务方式：议价包清工，部分限额用料。
2、工程内容：主体验收后的所有装饰及部分安装工程。
除地暖（不含细事砼）、防水、门窗、顶棚腻
子、内外墙涂料及主体工程以外的全部工作内容，扫地出门、包交工。
还含外墙对拉螺栓孔聚氨酯封堵，烟道及管道井的安装及周边吊缝灌砼，分水器下防水台的砌筑及抹灰，雨水口、雨水管、空调冷凝水管安装，外墙脚手架抹灰时的整理、内墙抹灰架的搭设与拆除及室内卫生清理，架体拆除后洞口封堵和外漏钢筋清除，挑架以下外墙抹灰脚手架搭拆（如使用吊笼等方法抹灰不另加价，包括租赁），台阶施工，屋面、阳台、楼梯间用料卸车，所有小型用具，塔吊工，现场文明施工及生活区卫生，安全用品、材料进退场、装卸所需塔吊配合等其它内容。
施工主体中预留施工洞，抹灰需要时有抹灰人封堵，否则主体人员封堵，负责零星小活（屋面、露台、阳台防水后的台阶压顶及安装工程中的土建工程，主体成品被碰坏的维修、内外墙的界面剂喷浆、楼边回填土、室内外混凝土涨模处的剔凿，标准层地面垫层砼及钢筋网片的铺设，外墙墙体及洞口的保温，地下室顶棚保温板安装及抹灰、地面压光。
屋面保温层及防水保护层、防水槽的抹灰。
外墙挑架工字钢洞口的堵设。
厨、卫间防水保护层。
室外散水及坡道的（砖）砼浇筑及抹灰。
楼梯间、走廊、电梯前室大理石的铺设。
架杆、扣件清理、维修、送站及现场零工。
竣工时的卫生清理。
第二条：工程工期
1、自____________年____________月____________日起至____________年____________月____________日止为工期施工期（按日历天计算）。
2、在工期施工过程中因乙方原因，造成的工程延误，经甲方项目部核实认可后，甲方有权给予经济处罚，罚金甲方在工程款结算时扣除。
3、由于非乙方原因造成的停工、窝工，工期相应顺延。
第三条：工程质量与验收
1、工程质量为合格。
施工工序按技术负责人交底操作。
2、各承包对必须加强自检，自检后交项目部检查，项目部有质检员跟踪检查，对检查出的问题要及时整改，必须一次达标，以免造成不必要的材料浪费。
如因整改不及时造成返工，承包人负责因此产生的一切费用。
3、凡在检查验收中，未达到合格等级验收标准。
除限期整该外，，甲方有权1000元之内处罚，情节严重的责令其清退队伍，所干工程不予以结算。
第四条：双方权利和义务
一、甲方的权利和义务：
1、甲方有权审查乙方施工人员所具备的施工素质（思想素质、技术素质、身份素质）。
2、为乙方提供住宿和生活条件。
伙食费、炭火费乙方自理。
3、积极为乙方创造施工条件，按计划、工种，规格、及时供应材料和机械设备。
4、及时提供技术交底，同时对施工放案、安全、质量及现场标准化管理的要求和进度计划安排作出书面要求，并进行安全生产及规章制度教育。
5、严禁材料浪费。
落地灰不允许外运，随清理随使用。
如发现有浪费，当时算出材料价格，并给与二倍的配偿费，并在预付款中扣除，情节严重者加倍处罚。
6、乙方必须执行双方签订的形象进度，如不能实施，任务有甲方另行分配，承包单位按原定价格上浮30%，上浮的承包价格由乙方承担。
7、中途退场无能力继续履行合同，甲方有权终止合同，按所完成工程量的50%结算，并追究相应责任。
8、甲方给乙方所做的任何零工，按市场实际单价2倍计取，帮助维修、收尾等按实际发生费用双倍扣除。
二、乙方的责任及义务：
1、自行调配人员、进场时间，自行配备专职、兼职质检员、安全员，并报甲方审查批准。
进场人员及时填表登记，注明姓名、身份号并报甲方备案。
2、管理人员必须做到认证跟班管理，如发现现场无人管理及不服责任，甲方找不到负责人，甲方管理人员有权罚款，每次罚款200元。
3、乙方必须按照甲方形象进度计划，及时组织劳动力，按时完成任务，特殊情况双方协商签字为准，否则作违约处理。
4、精心施工，自行组织生产，自己组织质量检查，如因管理不到位，造成的质量事故、返工，一切损失由乙方负责，并承担一切经济损失。
5、节约用料，按计划限额用料，如因浪费、偷到材料，则按材料价值2倍罚款，并在当月预付款中扣除。
6、乙方必须遵纪守法，严格执行甲方各项规章制度，不得使用18周岁以下、60岁以上人员参加施工，否则此类人员在施工中发生事故及违反劳动法规定，一切责任由乙方承担。
7、杜绝乙方转包分包工程，不得以任何借口和理由中途罢工，农忙期间未经甲方同意不得随意削减或调换人员，如发现以上事件，现场项目部有权给予1000元罚款。
8、严格按国家质量标准，不符合国家质量标准限期整改并承担所发生的材料、人工等费用，在限期内不整改，甲方派人整改，费用由乙方承担。
9、乙方自行配备各种工用具（如铝合金靠尺、直尺、切割机、电镐、电线、灰槽、灰桶，自行整理和搭设施工所需脚手架等全部工作）。
第五条：合同单价及结算依据
1、用综合议价，一次包干（含工资、劳防费、保险费、加班费、管理费、福利费等全部），质量、安全、工期达到工程验收标准要求后的单价：80 元/㎡（含剩余保温等全部工序）工期每拖延十天其标准单价下浮5%进行结算。
具体结算面积按东营市有关规定计算的面积为准。
2、工作量以现场管理人员签证、完成任务单，由技术员核算工程量，报送甲方预算审计部审核。