广东省2019版二级建造师《建设工程法规及相关知识》真题 (含答案)
广州市2019版二级建造师《建设工程法规及相关知识》试题 (含答案)
广州市2019版二级建造师《建设工程法规及相关知识》试题 (含答案)考试须知：1、考试时间：120分钟，满分为100分。
2、请首先按要求在试卷的指定位置填写您的姓名、准考证号和所在单位的名称。
3、请仔细阅读各种题目的回答要求，在规定的位置填写您的答案。
4、不要在试卷上乱写乱画，不要在标封区填写无关的内容。
姓名:___________考号:___________一、单选题（共60题，每题1分。
选项中，只有1个符合题意）1、仲裁裁决书自（）之日起发生法律效力。
A.作出B.送达双方当事人C.双方当事人签收D.双方当事人同意执行2、根据建设部《招标文件范本》规定，投标文件内容不包括（）。
A.合同协议条款B.授权委托书C.资格审查表D.辅助资料表3、根据《招标投标法》，依法必须进行招标的项目，自招标文件开始发出之日起至投标提交投标文件截止之日止，最短为（）A.5B.20C.10D.154、不安抗辩权人与相对方关于合同履行顺序的关系是（）A.债务人先履行合同B.债权人先履行合同C.双方同时履行合同D.无先后关系5、施工企业取得法人资格的时间为（）之日。
A、法定代表人确定B、企业成立C、注册资金到位D、工商行政管理机关核准登记6、关于安全专项施工方案实施的说法，正确的是（）。
A．由项目经理兼任专项方案实施情况检查员，对现场实施监督B．发现不按照专项方案施工的，报建设单位后整改C．施工企业技术负责人应当定期巡查专项方案的实施情况D．发现有危及人身安全隐患时，立即组织作业人员撤离7、投标有效期的起始时间是（）时。
A.发售招标文件B.投标截止C.评标结束D.发出中标通知书8、下列关于法人在建设工程中的作用，说法正确的是( )。
A、法人是建设工程的基本主体B、法人是建设工程的领导核心C、确立了建设领域所有企业的所有权和经营权的分离D、确立了国有企业的所有权和经营权的分离9、行政处罚案例中，组织听证的费用是由（）承担.A.行政机关B.当事人C.受益人D.行业协会10、当事人之间订立转让不动产物权的合同，未办理物权登记的，除法律另有规定或者合同另有约定外（）A.合同不生效B.合同无效C.合同终止D.不影响合同效力11、关于注册建造师执业管理的说法，正确的是（）。
2019二级建造师法规及相关知识真题及答案
2019 二级建造师法规及相关知识真题及答案一、单项选择题(共60题，每题1分，每题的备选项中，只有1个最符合题意)1. 非全日制用工报酬结算支付周期最长为( )A.7 天B.15 天C.20 天D.30 天2.工程建设强制性标准由( ) 负责解释。
A.国家质量监督检验检疫总局B.国务院建设行政主管部门C.省级人民政府建设行政主管部门D.工程建设标准批准部门3.根据《税收征收管理法》规定，对不按时缴纳税款的，税务机关可从滞纳税款之日起，按日加收滞纳税款( ) 的滞纳金。
A.万分之五B.千分之五C .万分之三D .千分之三4.下列选项中，当事人应承担侵权责任的是( )A.工地的塔吊倒塌造成临近的民房被砸塌B.某施工单位未按照合同约定工期竣工C.因台风导致工程损害D.某工程存有质量问题5.按照行政处罚法的规定，( ) 能够设定除限制人身自由以外的行政处罚。
A.法律B.行政法规C .部门规章D .地方性法规6. 根据《合同法》规定，建设工程施工合同不属于()。
A.双务合同B.有偿合同C.实践合同D.要式合同7. 从性质上讲，施工企业的投标行为属于( ) 。
A.要约B.要约邀请C.承诺D.询价8.下列选项中，没有发生承诺撤回效力的情形是( )A.撤回承诺的通知在承诺通知到达要约人之前到达要约人B.撤回承诺的通知与承诺通知同时到达要约人C.撤回承诺的通知在承诺通知到达要约人之后到达要约人D.撤回承诺的通知于合同成立之前到达要约人9.缔约过失责任与违约责任的区别主要表现为( )A.前者产生于订立合同阶段，后者产生于履行合同阶段B.前者须主观故意，后者须主观过失C.前者是侵权责任，后者是合同责任D.前者无须约定，后者须有约定10.甲施工单位因为施工需要大量钢材，逐向乙供应商发出要约，要求其在一个月内供货，但数量待定，乙回函表示一个月内可供货2000吨，甲未作表示，下列表述准确的是( )。
A.该供货合同成立B.该供货合同已生效C.该供货合同效力特定D.该供货合同未成立11.某建筑公司从本市租赁若干工程模板到外地施工，施工完毕后，因觉得模板运回来费用很高，建筑公司就擅自将该批模板处理了，后租赁公司同意将该批模板卖给该建筑公司，则建筑公司处理该批模板的行为( )A.无效B.有效C.效力特定D.失效12.甲乙采购合同约定，甲方交付20%定金时，采购合同生效，该合同是( )A.附生效时间的合同B.附生效条件的合同C.附解除条件的合同D.附终止时间的合同13.在某建设单位与供应商之间的建筑材料采购合同中约定，工程竣工验收后1 个月内支付材料款，期间，建设单位经营状况严重恶化，供应商逐暂停供应建筑材料，要求先付款，否则终止供货，则供应商的行为属于行使( )A.同时履行抗辩权B.先履行抗辩权C .不安抗辩权D .先诉抗辩权14. 根据《合同法》规定，债权人应自知道或者理应知道撤销事由之日起( ) 年内行使撤销权。
2019年二级建造师考试《建设工程法规及相关知识》真题及答案
2019年二级建造师考试《建设工程法规及相关知识》真题及答案一、单项选择题（共60题，每题1分。
每个备选项中，只有1个最符合题意。
）1、（）是建筑生产中最基本的安全管理制度，是所有安全规章制度的核心。
a、质量事故处理制度b、质量事故统计报告制度c、安全生产责任制度d、安全生产监督制度2、建设工程安全生产管理基本制度中，不包括（）。
a、群防群治制度b、伤亡事故处理报告制度c、事故预防制度d、安全责任追究制度3、《建设工程安全生产管理条例》第10条规定，依法批准开工报告的建设工程，建设单位应当自开工报告批准之日起（）内，将保证安全施工的措施报送建设工程所在地的县级以上地方人民政府建设行政主管部门或者其他有关部门备案。
a、30日b、60日c、15日d、90日4、工程监理单位在实施监理过程中，发现存在安全事故隐患的，应当要求施工单位整改；情况严重的，应当要求施工单位暂时停止施工，并及时报告建设单位。
施工单位拒不整改或者不停止施工的，工程监理单位应当及时向（）报告。
a、建设单位b、有关主管部门c、建设行政部门d、当地人民政府5、《建设工程安全生产管理条例》规定，总承包单位依法将建设工程分包给其他单位的，分包合同中应当明确各自的安全生产方面的权利、义务。
总承包单位和分包单位对分包工程的安全生产承担（）。
a、各自相应的责任b、连带责任c、按份责任d、补充责任6、总承包单位依法将建设工程分包给其他单位的，分包单位应当服从总承包单位的安全生产管理，分包单位不服从管理导致生产安全事故的，由分包单位承担（）。
a、全部责任b、次要责任c、主要责任d、同等责任7、施工现场暂时停止施工的，施工单位应当做好现场防护，所需费用由（）承担，或者按照合同约定执行。
a、施工单位b、责任方c、建设单位d、暂停决定方8、施工单位应当将施工现场的办公、生活区与作业区分开设置，并保持安全距离；办公、生活区的选址应当符合（）。
职工的膳食、饮水、休息场所等应当符合（）。
广州市2019版二级建造师《建设工程法规及相关知识》试卷 (含答案)
广州市2019版二级建造师《建设工程法规及相关知识》试卷 (含答案)考试须知：1、考试时间：120分钟，满分为100分。
2、请首先按要求在试卷的指定位置填写您的姓名、准考证号和所在单位的名称。
3、请仔细阅读各种题目的回答要求，在规定的位置填写您的答案。
4、不要在试卷上乱写乱画，不要在标封区填写无关的内容。
姓名:___________考号:___________一、单选题（共60题，每题1分。
选项中，只有1个符合题意）1、关于评标结果异议的说法，正确的是（）。
A．对评标结果异议不是对评标结果投诉必然的前置条件B．只有投标人有权对项目的评标结果提出异议C．对评标结果有异议，应当在中标候选人公示期间提出D．招标人对评标结果的异议作出答复前，招标投标活动继续进行2、合同工期届满之前，施工企业明确表示不再施工的行为是（）A 侵权B 预期违约C 合法行为D 单方解除合同3、根据《物权法》，建设用地使用权自（）之日起设立。
A.取得建设用地使用权证书B.建设用地使用权登记C.交付建设用地使用权转让价款D.建设用地使用权登记信息公示4、在民事诉讼中，当事人一方以合同中有仲裁条款为由，对人民法院受理本案提出异议的，应当在（）提出。
A.首次开庭前B.收到传票之日起7日内C.举证期满前D.庭审结束前5、我国招标投标法规定，开标时间应为（）。
A．提交投标文件截止时间 B．提交投标文件截止时间的次日C．提交投标文件截止时间的7日后 D．其他约定时间6、根据《合同法》规定，债权人应自知道或者应当知道撤销事由之日起（）年内行使撤销权。
A．1B．2C．5D．207、根据《合同法》，不可以采用口头形式的合同是（）。
A.租赁合同B.买卖合同C.建设工程合同D.借款合同8、当事人对仲裁协议的效力有异议，一方请求仲裁委员会作出决定，另一方请求人民法院作出裁定的，由（）A．仲裁委员会决定B．合同履行地中级人民法院裁定C．被告所在地中级人民法院裁定D．仲裁委员会所在地中级人民法院裁定9、根据《企业安全生产费用提取和使用管理办法》，施工投标人安全防护、文明施工措施的报价下限，是依据工程所在地工程造价管理机构测定费率计算所需费用总额的（）。
广东省2019版二级建造师《建设工程法规及相关知识》试题 (含答案)
广东省2019版二级建造师《建设工程法规及相关知识》试题 (含答案)考试须知：1、考试时间：120分钟，满分为100分。
2、请首先按要求在试卷的指定位置填写您的姓名、准考证号和所在单位的名称。
3、请仔细阅读各种题目的回答要求，在规定的位置填写您的答案。
4、不要在试卷上乱写乱画，不要在标封区填写无关的内容。
姓名:___________考号:___________一、单选题（共60题，每题1分。
选项中，只有1个符合题意）1、关于建设工程合同一方违约后，另一方采取措施防止损失扩大的说法，正确的是（）。
A.接到违约方的通知后，守约方应当及时采取措施防止损失扩大B.守约方没有采取适当措施致使损失扩大的，可以就扩大的损失要求赔偿C.当事人因防止损失扩大而支出的合理费用，由自己承担D.未接到违约方的通知，守约方无需采取措施防止损失扩大2、按照国际惯例，建筑工程一切险的除外责任的情况通常不包括（）。
A.由于罢工、骚动、民众运动或当局命令停工等情况造成的损失B.因被保险人严重失职或蓄意破坏而造成的损失C.一般性盗窃和抢劫D.因设计错误（结构缺陷）而造成的损失3、根据《建筑法》的规定，发包单位将工程发包给不具有相应资质条件的承包单位的,或者违反本法规定将建筑工程肢解发包的，下列说法正确的是（）。
A.由工商行政管理机关吊销营业执照B.责令改正,处以罚款C.发包无效，并承担赔偿损失D.构成犯罪的，依法追究刑事责任4、根据《建筑法》，下列情形中，符合施工许可证办理和报告制度的是（）。
A.某工程因故延期开工，向发证机关报告后施工许可证自动延期B.某工程因地震中施工，1年后向发证机关报告C.某工程因洪水中止施工，1个月内向发证机关报告，2个月后自行恢复施工D.某工程因政府宏观调控停建，1个月内向发证机关报告，1年后恢复施工前报发证机关核验施工许可证5、评标委员会成员名单应当（）。
A．在开标前应向社会公布 B．在开标前向投标人公布C．在中标结果确定前保密 D．永久保密6、关于仲裁裁决执行的说法，正确的是（）。
2019年二级建造师《法规及相关知识》真题及答案
2019年二级建造师《法规及相关知识》真题及答案一、单项选择题（共60题，每题1分，每题的备选项中，只有1个最符合题意）1.根据施工合同，甲建设单位应于2009年9月30日支付乙建筑公司工程款。
2010年6月1日，乙单位向甲单位提出支付请求，则就该项款额的诉讼时效（）A．中断B．中止C．终止D．届满【答案】A【解析】《民法通则》第一百四十条规定，诉讼时效因提起诉讼。
当事人一方提了要求或者同意履行义务而中断，从中断时起，诉讼时效时间重新计算。
本题属于因乙单位向甲单位提出支付请求而中断的情形。
2.二级注册建造师注册证书有效期为（）年。
A．1B．2C．3D．4【答案】C【解析】建造师的注册分为初始注册、延续注册、变更注册和增项注册四类。
初始注册证书与执业印章有效期为3年，延续注册的。
注册证书与执业印章有效期也为3年，变更注册的、变更注册后的注册证书与执业印章仍延续原注册有效期。
3.下列规范性文件中，效力的是（）。
A．行政法规B．司法解释C．地方性法规D．行政规章【答案】A【解析】行政法规的效力低于宪法和法律，地方性法规具有地方性，只在本辖区内有效，其效力低于法律和行政法规；行政规章是由国家行政机关制定的法律规范性文件，包括部门规章和地方政府规章，效力低于法律，行政法规，人民法院对于法律的系统性解释文件和对法律适用的说明，对法院审判有约束力。
具有法律规范的性质。
在司法实践中具有重要的地位和作用。
4.没有法定或者约定义务，为避免他人利益受损失实行管理或者服务而发生的债称为( )之债。
A．合同B．侵权C．不当得利D．无因管理【答案】D【解析】无因管理是指既未受人之托，也不负有法律规定的义务，而是自觉为他人管理事务的行为。
5.根据《物权法》的相关规定，以建筑物抵押的。
抵押权自（）时设立。
A．合同签订B．备案C．交付D．登记【答案】D【解析】《物权法》规定了能够在建工程作为抵押物，同时规定，以正在建造的建筑物抵押的，理应办理抵押登记，抵押权自登记时设立。
2019版二级建造师《建设工程法规及相关知识》真题(I卷) 附解析
2019版二级建造师《建设工程法规及相关知识》真题（I卷）附解析考试须知：1、考试时间：120分钟，满分为100分。
2、请首先按要求在试卷的指定位置填写您的姓名、准考证号和所在单位的名称。
3、请仔细阅读各种题目的回答要求，在规定的位置填写您的答案。
4、不要在试卷上乱写乱画，不要在标封区填写无关的内容。
姓名:___________考号:___________一、单选题（共60题，每题1分。
选项中，只有1个符合题意）1、仲裁机构制作的调解书（）发生法律效力。
A.在调解书作出时B.在当事人达成调解协议时C.在调解书送达双方时D.经双方当事人签收时2、政府对工程质量的监督管理主要以（）为主要手段。
A、行政审批B、施工许可制度和竣工验收备案制度C、竣工验收D、质量考核与抽查3、甲水泥厂与乙建筑公司签订了材料供应合同，随后又与保证人签订了相应的担保合同。
现双方在合同权利义务方面发生纠纷，经人民法院认定其材料供应合同无效，此时担保合同（）。
A.有效B.部分有效C.无效D.有效性不确定4、关于联合体投标的说法，正确的是（）。
A.招标人接手联合体投标并进行资格评审的，联合体应当在提交资格评审申请文件后组成B.招标人应当在资格评审公告，招标公告或者投标邀请书中载明是否接受联合体投标C.联合体某成员在同一招标项目中以自己名义单独投标，其投标有效D.由同一专业的单位组成的联合体，按照资质等级较高的单位确定其资质等级5、根据《物权法》，建设用地使用权自（）之日起设立。
A.取得建设用地使用权证书B.建设用地使用权登记C.交付建设用地使用权转让价款D.建设用地使用权登记信息公示6、劳动合同期限一年以上不满三年的，试用期最长不得超过（）个月。
A.1B.2C.3D.67、建筑施工噪声排放限值的测量位置是建筑施工场地的（）。
A．中心B．毗邻建筑物C．边界D．周边50米8、在民事诉讼中，当事人不需要运用证据加以证明的是（）的事实。
A．请求实体权益B．免除自己法律责任C．主张程序违法D．对方承认9、施工单位应当为施工现场从事危险作业的人员办理意外伤害保险。
2019年二建《建设法规》真题与解析(完整版)
2019 年二级建造师考试《建设工程法规》真题与解析一、单项选择题（共60 题，每题 1 分）1.关于法人应当具备条件的说法,正确的是（）A.须经有关机关批准B.有技术负责人C.承担有限民事责任D.应当有自己的名称和组织机构【答案】 D【易学老师解析】本题考查的是法人应当具备的条件。
应当有自己的名称、组织机构、住所、财产或者经费。
法人的名称是法人相互区别的标志和法人进行活动时使用的代号。
参见教材P6。
2.甲施工企业与乙签订了机动车买卖合同,该车辆所有权自（）时发生移转。
A.交付B.合同成立C.合同生效D.车辆完成登记【答案】 A【易学老师解析】本题考查的是动产物权的设立和转让,动产物权的设立和转让，自交付时发生效力，但法律另有规定的除外。
参见教材 p17。
动产物权交付生效，不动产物权登记生效。
3.关于建设用地使用权的说法,正确的是（）A.建设用地使用权存在于国家所有和集体所有的土地上B.建设用地使用权的设立可以采取转让方式C设用地使用权流转时，附着于该土地上的建筑物、构筑物及附属设施应一并处分D.建设用地使用权期间届满的，自动续期【答案】 C【易学老师解析】本题专查的是与土地相关的物权。
选项A,建设用地使用权只能存在于国家所有的土地上 ,不包括集体所的农村土地；选项 B,设立建设用地使用权，可以采取出让或者划拨等方式 ;选项 D,住宅建设用地使用权期间届满的 ,自动续期。
非住宅建设用地使用权期间届满后的续期，依照法律规定办理。
参见教材p16.4.在施工合同中 ,就施工行为而言，债权人是（）A.建设单位B.设计单位C.施工企业D.监理单位【答案】 A【易学老师解析】本题考查的昰建设工程债的常见种类。
对于完成施工任务 ,建设单位是债权人 ,施工单位是债务人 ,对于支付工程款 ,则相反。
参见教材 P205 关于商标专用权的说法,正确的是A.商标专用权是一种有形财产权B.转让注册商标的,由转让人向商标局提出申请C.注册商标的有效期为10 年D.商标专用权的有效期自提出申请之日起计算【答案】 C【易学老师解析】商标专用权是一种无形财产权， A 错。
广东省2019版二级建造师《建设工程法规及相关知识》试卷 (含答案)
广东省2019版二级建造师《建设工程法规及相关知识》试卷 (含答案)考试须知：1、考试时间：120分钟，满分为100分。
2、请首先按要求在试卷的指定位置填写您的姓名、准考证号和所在单位的名称。
3、请仔细阅读各种题目的回答要求，在规定的位置填写您的答案。
4、不要在试卷上乱写乱画，不要在标封区填写无关的内容。
姓名:___________考号:___________一、单选题（共60题，每题1分。
选项中，只有1个符合题意）1、投标人在提交投标文件截止日后、投标有效期终止日前撤回其标书，则招标人（）。
A.应无偿退回投标保证金B.可没收投标保证金C.可处以两倍保证金的罚款D.应扣除保证金的50%2、在特定情况下，当事人可以不必经过协商而变更合同。
这种变更被称为（）。
A.约定变更B.法定变更C.协商变更D.临时变更3、总承包单位收取固定管理费后将承包工程全部转包给其他具有相应资质的公司。
从民事法律行为角度看，该行为无效的原因是( )。
A.行为人不具有相应的行为能力B.行为人意思表示不真实C.行为内容不合法D.行为形式不合法4、债务人向债权人表示同意支付欠款，该行为将引起诉讼时效的（）。
A.中止B.中断C.延长D.消灭5、下列纠纷、争议中，适用于《仲裁法》调整的是（）A．财产继承纠纷B．劳动争议C．婚姻纠纷D．工程款纠纷6、没有法定或者约定义务，为避免他人利益受损失进行管理或者服务而发生的债称为( )之债。
A．合同B．侵权C．不当得利D．无因管理7、根据《工程建设项目招标范围和规模标准规定》，下列各项中属于必须进行招标的是（）。
A.施工单项合同估算价在100万元人民币以上的B.重要设备、材料等货物的采购，单项合同估算价在50万元人民币以上的C.勘察、设计、监理等服务的采购，单项合同估算价在50万元人民币以上的D.单项合同估算价低于相应规定的标准，但项目总投资额在1000万元人民币以上8、《建设工程安全生产管理条例》第38条规定，施工单位应当为施工现场从事危险作业的人员办理意外伤害保险。
2019版二级建造师《建设工程法规及相关知识》真题(II卷) (附答案)
2019版二级建造师《建设工程法规及相关知识》真题（II卷） (附答案)考试须知：1、考试时间：120分钟，满分为100分。
2、请首先按要求在试卷的指定位置填写您的姓名、准考证号和所在单位的名称。
3、请仔细阅读各种题目的回答要求，在规定的位置填写您的答案。
4、不要在试卷上乱写乱画，不要在标封区填写无关的内容。
姓名:___________考号:___________一、单选题（共60题，每题1分。
选项中，只有1个符合题意）1、某建筑工程因故中止施工已满一年，在恢复施工前，建设单位已领取的施工许可证应当（）A.申请延期B.自行废止C.报发证机关核验D.重新更换2、建设工程施工过程中，清理高层建筑施工垃圾的正确做法是( )。
A.将各楼层施工垃圾装入密封容器吊走B.将施工垃圾从电梯井倾倒至地面后集中处理C.将施工垃圾洒水后沿临边窗口倾倒至地面后集中处理D.将各楼层施工垃圾焚烧后装入密封容器吊走3、根据《物权法》，建设用地使用权自（）之日起设立。
A.取得建设用地使用权证书B.建设用地使用权登记C.交付建设用地使用权转让价款D.建设用地使用权登记信息公示4、根据《合同法》，不可以采用口头形式的合同是（）。
A.租赁合同B.买卖合同C.建设工程合同D.借款合同5、关于招标单位必须进行招标的项目而不招标的，将必须进行招标的项目化整为零或者以其他任何方式规避招标的法律责任，下列说法错误的是（）。
A.责令限斯改正，可以处项目合同金额千分之五以上千分之十以下的罚款B.对全部或者部分使用国有资金的项目，可以暂停项目执行C.对全部或者部分使用国有资金的项目，可以暂停资金拨付D.构成犯罪的，依法追究刑事责任6、债务人向债权人表示同意支付欠款，该行为将引起诉讼时效的（）。
A.中止B.中断C.延长D.消灭7、当事人对仲裁协议的效力有异议，一方请求仲裁委员会作出决定，另一方请求人民法院作出裁定的，由（）A．仲裁委员会决定B．合同履行地中级人民法院裁定C．被告所在地中级人民法院裁定D．仲裁委员会所在地中级人民法院裁定8、表见代理的法律后果应该由（）承担。
2019年二级建造师建设工程法规及相关知识真题(答案解析版)
2019年二级建造师
建设工程法规及相关知识真题
（不完整、答案解析版）
单选题
1.关于法人应当具备条件的说法,正确的是（）
A.须经有关机关批准
B.有技术负责人
C.承担有限民事责任
D.应当有自己的名称和组织机构
【参考答案】D
【今建解析】本题考查的是法人应当具备的条件。
应当有自己的名称、组织机构、住所、财产或者经费。
法人的名称是法人相互区别的标志和法人进行活动时使用的代号。
参见教材P6
2.甲施工企业与乙签订了机动车买卖合同,该车辆所有权自（）时发生移转。
A.交付
B.合同成立
C.合同生效
D.车辆完登记。
2019年二建《建设工程法规及相关知识》真题及答案
2019年二级建造师《建设工程法规及相关知识》一、单项选择题(共 60 题，每题 1 分。
每题的备选项中，只有 1 个最符合题意)。
1.关于法人应当具备条件的说法，正确的是( )。
A.须经有关机关批准B.有技术负责人C.承担有限民事责任D.应当有自己的名称和组织机构【答案】D2.甲施工企业与乙签订了机动车买卖合同，该车辆所有权自( )时发生移转。
A.交付B.合同成立C.合同生效D.车辆完成登记【答案】A【解析】动产物权的设立和转让，自交付时发生效力，但法律另有规定的除外。
3.关于建设用地使用权的说法，正确的是( )。
A.建设用地使用权存在于国家所有和集体所有的土地上B.建设用地使用权的设立可以采取转让方式C.建设用地使用权流转时，附着于该土地上的建筑物、构筑物及附属设施应一并处分D.建设用地使用权期间届满的，自动续期【答案】C4.在施工合同中，就施工行为而言，债权人是( )。
A.建设单位B.设计单位C.施工企业D.监理单位【答案】A5.关于商标专用权的说法，正确的是( )。
A.商标专用权是一种有形财产权B.转让注册商标的，由转让人向商标局提出申请C.注册商标的有效期为 10 年D.商标专用权的有效期自提出申请之日起计算【答案】C【解析】A 错误，商标专用权是一种无形的财产权。
B 错误，转让注册商标的，转让人和受让人应当共同向商标局提出申请。
D 错误，商标专用权的有效期为 10 年，自核准注册之日起计算。
6.某企业以依法可以转让的股份作为担保向某银行贷款，确保按期还贷。
此担保方式属于( )担保。
A.保证B.质押C.抵押D.留置【答案】B7.某建设单位与某施工企业签订了施工合同，约定开工日期为 2018 年 5 月 10 日并于5 月 15 日与保险公司签订了建筑工程一切险保险合同。
同年 7 月 20 日施工企业将建筑材料运至工地。
实际开工日期为同年8 月 10 日。
该建筑工程一切险责任的起始日期为( )。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
广东省2019版二级建造师《建设工程法规及相关知识》真题 (含答案)考试须知：1、考试时间：120分钟，满分为100分。
2、请首先按要求在试卷的指定位置填写您的姓名、准考证号和所在单位的名称。
3、请仔细阅读各种题目的回答要求，在规定的位置填写您的答案。
4、不要在试卷上乱写乱画，不要在标封区填写无关的内容。
姓名:___________考号:___________一、单选题（共60题，每题1分。
选项中，只有1个符合题意）1、施工现场暂时停止施工的，施工单位应当做好现场防护，所需费用由（）承担，或者按照合同约定执行。
A、施工单位B、责任方C、建设单位D、暂停决定方2、当事人不得在合同中协议选择由（）的人民法院管辖。
A.原告住所地B.合同签订地C.仲裁机构所在地D.标的物所有在3、建设工程施工过程中，清理高层建筑施工垃圾的正确做法是( )。
A.将各楼层施工垃圾装入密封容器吊走B.将施工垃圾从电梯井倾倒至地面后集中处理C.将施工垃圾洒水后沿临边窗口倾倒至地面后集中处理D.将各楼层施工垃圾焚烧后装入密封容器吊走4、当事人申请撤销仲裁裁决的，应当自收到裁决书之日起（）内提出A．三个月B．六个月C．一年D．二年5、下列选项中，对调解的理解错误的是（）A．当事人庭外和解的，可以请求法院制作调解书B．仲裁调解生效后产生执行效力C．仲裁裁决生效后可以进行仲裁调解D．法院在强制执行时不能制作调解书6、根据《招标投标法》，依法必须进行招标的项目，自招标文件开始发出之日起至投标提交投标文件截止之日止，最短为（）A.5B.20C.10D.157、中标通知书（）具有法律效力。
A．对招标人和投标人 B．只对招标人C．只对投标人 D．对招标人和投标人均不8、我国《安全生产法》规定，建筑施工单位和危险物品的生产、经营、储存单位，应当（）。
A．设置安全生产监督机构B．配备兼职安全生产管理人员C．设置安全生产管理机构或者配备专职安全生产管理人员D．设置安全生产监督机构并且配备专职安全生产管理人员9、根据《标准施工招标文件》，在索赔事件影响结束后的( )内，承包人应向监理人递交最终索赔通知书，说明最终要求索赔的追加付款金额和延长的工期。
A.7B.14C.28D.4210、根据《合同法》规定，当事人对合同变更的内容约定不明确的，推定为A．变更B．重新协定C．原则上变更D．未变更11、某施工企业签订了工程施工承包合同，在项目管理目标责任书中确定了成本目标，项目经理运用动态控制原理控制施工成本的步骤中，第一步应做的工作是（）。
A. 按照成本控制的要求收集施工成本的实际值B. 找出偏差采取纠偏措施C. 施工成本目标的逐层分解D. 定期对施工成本的计划值和实际值进行比较12、某建设工程项目在基坑开挖阶段，遇到不利的软弱土层，需要进行地基处理，使施工进度延误，施工费用增加，该风险属于( )。
A.组织风险B.技术风险C.工程环境风险D.经济与管理风险13、在国际招标工程的评标中，经技术性和商务性评审后如发现投标书存在问题时，则（）。
A.淘汰该投标书B.由评标小组按合理理解作出修改C.允许投保人予以书面澄清D.允许投标人作出书面修改14、建设单位与设计院签订一份标的额为100万元的设计合同，约定一方违约应承担5万元违约金。
后建设单位违约，致使设计单位损失为4万元，则设计单位至多可请求建设单位承担（）万元的违约责任。
A.4B.5C.9D.1015、关于二级建造师执业范围的说法，正确的是（）。
A.注册建造师不得同时担任两个及以上建设工程施工项目负责人，项目均为小型工程施工项目的除外B.注册建造师担任施工项目负责人期间，经受聘企业同意，可以变更注册另一企业。
C.发包人与注册建造师受聘企业已解除承包合同的，办理书面交接手续后可以更换施工项目负责人D.因非承包人原因致使工程项目停工超过120日，注册建造师可同时担任另一工程施工项目负责人16、某建筑工程因故中止施工已满一年，在恢复施工前，建设单位已领取的施工许可证应当（）A.申请延期B.自行废止C.报发证机关核验D.重新更换17、施工企业发生的下列事故中，可构成工程重大安全事故罪的是（）。
A.劳务作业人员王某在施工中不慎从楼上坠亡B.施工企业对裸露地面的钢筋未采取防护和警示措施，造成路人李某摔成重伤C.施工企业工程施工质量不符合标准，造成建筑倒塌，砸死砸伤多人D.劳务作业人员张某在工地食堂下毒，致使劳务作业人员中毒18、关于施工企业专职安全生产管理人员职责的说法，正确的是（）。
A．组织制定本单位安全生产操作规程B．编制安全专项施工方案C．如实记录安全生产教育和培训情况D．建立健全本单位安全生产责任制19、《中华人民共和国建设工程质量管理条例》属于（）。
A.法律B.行政法规C.部门规章D.司法解释20、建设工程质量必须实行（）监督管理。
A、建设单位B、建立单位C、工商行政管理部门D、政府21、关于行政复议的说法，正确的是（）。
A.行政复议既可以解决行政争议，也可以解决民事或者其他争议B.在行政复议中随时可以调解C.行政复议可以应申请一并审查抽象行政行为D.行政复议决定具有终局性22、关于代理的说法，正确的是（）。
A.经被代理人同意的转代理，代理人不再承担责任B.同一代理事项有数位代理人的，应当推选牵头人C.作为委托人的法人、非法人组织终止的，委托代理终止D.表见代理是有权代理23、下列行为中，属于要约的是（）。
A.发布招标公告B.寄送价目表C.寄送订货单D.发布招股说明书24、下列各项中，关于国家建设部对投标人资格预审的规定，正确的表述是（）。
A.由招标管理机构评比和分析，确定出合格的申请单位B.申请单位在收到资格预审合格通知书后，应以口头形式予以确认C.资格预审审査的主要内容有投标单位近3年工程投标情况D.资格预审审査的主要内容有投标单位企业概况及资源方面的情况25、由于企业改制，或者企业分立、合并后组建设立的建筑业企业，其资质等级根据（）按照规定的审批程序核定。
A.原企业的资质等级B.实际达到的资质条件C.降低一级原企业的资质等级D.合并前较低的企业资质等级26、下列事项中，能够申请行政复议的是（）.A.行政处分决定B.招标投诉处理C.质量纠纷调解D.造价指导信息发布27、根据《建设工程质量管理条例》，关于工程监理单位质量责任和义务的说法，正确的是（）。
A.监理单位不得与被监理工程的设计单位有利害关系B.监理单位对施工质量实施监理，并对施工质量承担监理责任C.未经总监理工程师签字，建筑材料不得在工程上使用D.施工图深化文件是监理工作的主要依据28、材料供应合同中对钢材的价款约定不明确。
双方不能协商一致，且依合同有关条款等仍不能推定。
则该价款按（）履行。
A.订立时履行地市场价格B.履行时订立地市场价格C.履行时履行地市场价格D.政府指导价格29、根据《工伤保险条例》，不能认定为工伤的情形是（）。
A.在上班途中遭遇本人负主要责任的交通事故致本人伤害的B.患职业病的C.因工外出期间，由于工作原因发生事故下落不明的D.高空作业摔落损伤的30、关于施工生产安全事故应急救援预案备案的说法，正确的是（）。
A.已进行应急预案备案登记的，申领安全生产许可证时，可以不再提供相应的应急预案B.中央管理的总公司的专项应急预案，报总公司所在地主管部门备案。
C.中央管理的总公司的所属单位的综合应急预案，由总公司统一备案D.施工企业申请应急救援预案备案，应当提交本企业技术负责人的评审意见31、甲公司总承包了某建设工程施工任务，其将装饰工程分包给了乙公司，乙以甲的名义与丙公司签订了材料供货合同。
随后丙催告甲在一个月内予追认，而甲未作表示。
对此，下列说法正确的是（）A.在甲未追认合同之前，丙有撤销合同的权利B.合同已经生效，甲应当履行合同C.甲对乙丙签约行为未明确反对，视为同意D.乙的行为构成表见代理32、甲施工企业有一辆里程表存在故障的工程用车，该车实际行驶里程8万公里，市场价格约为16万元，里程表显示行驶里程为4万公里。
甲明知上述情况存在，仍将该车以23万元价格卖给了乙施工企业，乙知情后诉至法院。
乙的下列诉讼请求可以获得支持的是（）。
A．请求减少价款至16万元B．以欺诈为由解除合同C．以重大误解为由请求撤销合同D．请求甲承担缔约过失责任33、根据《产品标识与标注规定》，所有产品或者包装上的标识必须有（）。
A.产品质量检测合格证明B.中英文表明的产品名称、生产厂厂名和厂址C.生产日期和安全使用期或失效日期D.警示标志或者中英文警示说明34、因施工企业原因，工程未能如期竣工，建设单位听取监理单位建议后，在建设行政主管部门协调下同意不追究施工企业之前的违约责任，之后发生地震致使工期再次拖延，则因此产生的工期责任由（）承担。
A.建设单位B.施工企业C.监理单位D.建设行政主管部门35、建设单位申请领取施工许可证时，建设工程超过1年的建设工程，到位资金原则上最少为工程合同价的（）。
A．20%B．30%C．40%D．50%36、负责中央管理的建筑施工企业安全生产许可证的颁发和管理的是（）。
A.国务院安全生产监督管理部门B.国务院建设主管部门C.国务院国防科技工业主管部门D.国家煤矿安全监察机构37、甲公司根据乙公司的选择，向丙公司购买了1台大型设备，出租给乙使用。
乙在该设备安装完毕后，发现不能正常运行，关于该合同的说法，正确的是（）。
A.甲应当对乙承担违约责任B.若乙破产，该大型设备属于乙的破产财产C.乙可以基于设备质量瑕疵而直接向丙索赔D.租赁期满，乙取得该设备的所有权38、根据《合同法》规定，债权人应自知道或者应当知道撤销事由之日起（）年内行使撤销权。
A．1B．2C．5D．2039、《建筑法》规定，取得开工报告的建筑工程，因故不能按期开工时，建设单位应当及时向批准机关报告情况。
如果因故不能按期开工超过（）的，应当重新办理开工报告的批准手续。
A. 1个月B. 3个月C. 6个月D.12个月40、建设工程发生质量事故后，有关单位应当（）向当地建设行政主管部门或者其他有关部门报告。
A.立即B.在12小时内C.在24小时内D.在48小时内41、根据《民用建筑节能规定》，在下列行为中不属于民用建筑节能情形的是（）。
A．在规划、设计、建造和使用过程中，采用新型墙体材料B．执行建筑节能标准，加强建筑物用能设备的运行管理C．合理设计建筑围护结构的热工性能，提高采暖、制冷、给水排水和通道系统的运行效率D．采用新型能源取代传统的燃料42、关于安全生产监督检查人员执法的说法，正确的是（）。
A.安全生产监督检查人员不得接触施工企业的商业秘密B.不同部门的安全生产监督检查人员应当独立检查C.安全生产监督检查人员无权将存在的安全问题移动其他部门处理D.安全生产监督检查人员必须出示有效执法证件43、建筑业企业申请资质升级，除向建设行政主管部门提供设立时申请资质所需资料外，还应当提供的资料不包括 ( )。