施工工程建设监理合同模板
建设工程监理合同范本8篇
建设工程监理合同范本8篇篇1甲方(业主):____________________乙方(监理单位):____________________根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律法规,甲乙双方在平等、自愿、公正和诚实信用的原则基础上,就甲方委托乙方对建设工程进行监理事宜,经友好协商,达成如下协议:一、工程概况工程名称:____________________工程地点:____________________工程规模:____________________二、监理范围与内容1. 监理范围:乙方负责甲方建设工程的全程监理,包括施工准备阶段、施工阶段、竣工阶段及缺陷责任期的监理工作。
2. 监理内容:(1)施工准备阶段:协助甲方编制工程监理总体规划和实施细则,参与施工图纸会审等。
(2)施工阶段:审核施工单位的施工组织设计、技术方案等;监督工程质量、进度和安全;检查工程量及工程变更等。
(3)竣工阶段:组织工程验收,审核竣工图纸及竣工文件等。
(4)缺陷责任期:负责对工程缺陷进行修复监督。
三、监理期限监理期限自本合同生效之日起至工程缺陷责任期满止。
四、监理费用及支付方式1. 监理费用:根据工程规模、复杂程度及监理工作量,经双方商定,监理费用为人民币________元(大写:____________________元整)。
2. 支付方式:甲方按工程进度分期支付监理费用,具体支付时间和金额按双方商定的时间节点支付。
五、甲方的权利与义务1. 甲方有权要求乙方按照合同约定履行监理职责。
2. 甲方应提供必要的资料供乙方进行监理工作。
3. 甲方应尊重乙方的监理意见,对重大决策应通知乙方参加。
4. 甲方应按时支付监理费用。
六、乙方的权利与义务1. 乙方有权获得约定的监理费用。
2. 乙方应按时派驻现场履行监理职责的监理人员。
3. 乙方应根据甲方的要求,按照合同约定完成监理任务。
4. 乙方应对其出具的监理意见负责。
《建设工程监理合同(示范文本)》(GF-2012-0202)
《建设工程监理合同(示范文本)》(GF-2012-0202)建设工程监理合同(示范文本)GF-2012-0202甲方(委托人):【甲方名称】乙方(监理人):【乙方名称】鉴于甲方拟进行以下工程的设计、施工等工作,甲乙方根据有关法律、法规和管理办法,通过友好协商,就工程监理事宜达成如下协议:一、监理范围及任务1.1 监理范围:【详细描述监理范围,包括但不限于工程的设计、施工、验收、质量控制、安全管理等内容】1.2 监理任务:【具体监理任务,例如审核设计文件、检查施工过程、监督质量验收等】二、监理工作方式及要求2.1 工作方式:【详细描述监理工作方式,包括但不限于现场检查、资料审查、会议讨论等】2.2 工作要求:【监理工作的具体要求,例如按时提交报告、保密工程信息等】三、费用及支付方式3.1 监理费用:【详细列明监理费用的计算方法和金额】3.2 支付方式:【描述监理费用的支付方式和时间节点】四、保密条款4.1 保密义务:【明确甲乙双方对工程信息及商业秘密的保密义务】4.2 违约责任:【说明违反保密义务的责任承担方式及赔偿标准】五、争议解决5.1 争议解决方式:【列明争议解决方式,例如友好协商、仲裁等】5.2 仲裁委员会:【指定仲裁机构及其联系方式】5.3 法律适用:【适用的法律法规】六、协议变更和终止6.1 协议变更:【明确协议变更的方式和条件】6.2 协议终止:【协议终止的情况及终止方式】七、其他条款7.1 附则:【补充说明其他相关事宜】附件列表:1. 工程设计文件2. 施工合同3. 质量验收记录4. 监理报告法律名词及注释:1. 合同:指根据法律关系双方的协议建立的权利义务关系。
2. 监理:指对建设工程的设计、施工等活动进行监督和管理的行为。
3. 委托人:指工程监理的委托方,即甲方。
4. 监理人:指受委托对工程进行监督和管理的一方,即乙方。
5. 施工合同:指承包商与甲方签订的承担施工任务的合同。
在实际执行过程中可能遇到的困难及解决办法:1. 施工延期:当施工方无法按时完成工程时,应及时与甲方沟通,协商合理的延期方案。
建设工程委托监理合同范本5篇
建设工程委托监理合同范本建设工程委托监理合同范本5篇现今社会公众的法律意识不断增强,任何不符合法律的合同已然不再是旧时人们所认为的必须遵守,它也是减少和防止发生争议的重要措施。
那么大家知道合法的合同书怎么写吗?这里给大家分享一下关于建设工程委托监理合同范本,方便大家学习。
建设工程委托监理合同范本精选篇1发包方:(以下简称甲方)承包方:(以下简称乙方)身份证号码:甲方现将_____工程基础土石方分项工程人工劳务承包给乙方,根据甲乙双方多次共同协商,在平等一致的基础上,本着双方互惠互利的原则,达成本合同条款,供双方遵照执行。
第一条:工程概况:1、工程名称:____________________。
2、工程地点:____________________。
第二条:承包范围:发包方所提供的施工图中所含_____车库_____工程基础土石方分项工程基础、电梯井、塔吊基础、部分外运土石方、内转土石方至甲方指定位置堆放,所含全部工作内容。
第三条:工期:(一)开工日期:_____年_____月_____日(根据甲方的工期要求)。
(二)竣工日期:_____年_____月_____日(根据甲方的工期要求)。
第四条:工程价款:1、分部分项工程单价如下:独立基础:基础土石方分项工程页岩_____元/m(条形基础、电梯井、塔吊基础)、砂岩_____元/m(条形基础、电梯井、塔吊基础)。
人工挖孔桩:土方_____元/立方米,页岩_____元/立方米,板石(需要水钻施工)_____元/立方米,土方中孤石按实际方量_____元/立方米。
安全帽等)、夜间施工加班费、加餐费、场内材料转运费及清除垃圾转运费。
同时涵盖但不限于以下具体工作内容:(1)人工开挖场内土方及建筑垃圾。
(2)人工开凿场内石方并满足现行有关规范要求。
(3)平基土方、石方、建筑垃圾等用人工装斗配合塔机吊装转运到甲方指定地点。
(4)场内排水工作。
(5)施工用脚手架的搭拆。
工程施工建设监理合同(二篇)
工程施工建设监理合同合同编号:【合同编号】甲方(建设单位):【甲方名称】乙方(监理单位):【乙方名称】鉴于,甲方拟进行【项目名称】的施工建设工作,并希望乙方作为监理单位对施工工作进行监理。
甲乙双方根据平等协商的原则,达成以下协议:第一条监理范围1.1 乙方应针对施工建设过程中的工程质量、工程进度和工程安全,对甲方委托的工程进行全过程监理,并按照国家有关法律法规、规范标准和技术规程,以及本合同的约定进行监督和检验。
1.2 乙方应根据本合同的约定,对施工单位的合法资质、管理水平、施工方案和工程质量进行审查和评价。
1.3 乙方应根据施工单位的施工计划和进度安排,对施工工程的进展情况进行监督和调度,并及时向甲方提供工程进展报告。
1.4 乙方应对施工工程的施工过程和质量进行检验,并及时向甲方提供工程质量检验报告。
1.5 乙方应根据工程实际情况,及时发现并纠正施工过程中出现的问题和不合格情况,并向甲方提出处理意见和建议。
1.6 乙方应对工程施工单位提供的施工机具、设备和材料进行质量把关,确保施工工程的质量符合相关标准和规范要求。
第二条监理报告2.1 乙方应按照甲方的要求,编制并提交监理报告。
监理报告应包括对施工单位施工计划、进度安排、施工方案和工程质量的评价,以及对施工过程中出现问题的处理意见和建议。
2.2 甲方应对乙方提供的监理报告进行认真审阅,并根据实际情况采取相应的措施和处理意见。
第三条付款方式3.1 甲方应按照本合同约定,按时支付监理费用。
监理费用包括乙方的人员工资、差旅费、住宿费和办公开支等费用。
3.2 甲方应分批支付监理费用。
合同签订后,甲方应支付合同金额的20%作为首期付款,待工程施工完成后,剩余费用按照实际工程进展情况分期支付。
3.3 甲方应保证付款的及时性和准确性,否则应按照实际延迟付款的天数向乙方支付相应的违约金。
第四条保密义务4.1 甲乙双方应保守工程施工过程涉及的技术、商业和运营信息的保密。
建设工程委托监理合同3篇
建设工程委托监理合同3篇目前工程委托已成为建设单位工程审计的主要方式,那么工程委托协议怎么写呢以下是小编为大家整理的工程委托协议范文,欢迎参考阅读。
建设工程委托监理合同1发包方(甲方):________承包方(已方):________为提高泵站品位,创造良好的工作环境,经甲、乙双方协商一致,甲方将________委托给乙方施工,为确保如期保质完成本工程,双方本着互相支持、紧密配合的原则,结合本工程具体情况,明确双方职责,特签订本合同,条款如下:一、工程地点:________________________________。
二、工程内容土层基础、绿化及其他部分工程(详见图纸)。
以上项目经双方会审图纸之要求及附后预算总表所列项目、规格、备注、数量、要求施工。
三、工期1.开工日期:本项目工程从________年________月________日起至________年________月________日止,共________个日历天。
2.施工期内,若因停水、停电、大雨、暴雨天等因情况或甲方书面确认工期可顺延。
3.因甲方原因不能及时移交施工场地则工期顺延。
四、工程合同价款经协商本合同总承包价款为人民币:________________整。
若施工过程中甲方有变更需要增加工程,则按实结算。
五、承建方式乙方对工程包工、包料;包质量、包验收合格、包安全、包工期、包文明施工。
1.乙方负责提供所承建工程材料,必须经双方确认方可进料施工。
2.施工期间甲方负责乙方施工发生的水电费用。
六、工程付款办法1.本合同自甲、乙双方签订后3天内由甲方向乙方支付订金为合同价款的30%,即人民币________整。
乙方收款后第二天安排人员进场施工。
2.待完成总工程80%后,甲方于3天内向乙方支付工程合同价款的30%,即人民币________整。
3.工程竣工后,甲方于一周内向乙方支付工程合同价款的20%,即人民币________整。
4.竣工验收合格后一个月内,向乙方支付工程合同价款的10%,即人民币________整。
建设工程监理合同示范文本(GF-2012-0202)
建设工程监理合同示范文本(GF-2012-0202)建设工程监理合同示范文本(GF-2012-0202)【合同名称】建设工程监理合同【合同编号】GF-2012-0202【合同签订方】(甲方) [填写甲方名称、地址、联系方式等信息]【合同监理方】(乙方) [填写乙方名称、地址、联系方式等信息]【项目名称】[填写项目名称]【项目地点】[填写项目地点]【项目概况】[填写项目概况,包括建设内容、规模、计划工期等]【合同条款】第一条合同目的1. 甲方聘请乙方作为建设工程的监理方,负责对建设工程施工过程进行监督、协调和管理。
第二条合同期限1. 本合同自[填写起始日期]起生效,至[填写终止日期]止。
第三条甲方的权利和义务1. 甲方应按时向乙方提供相关资料,并配合乙方的工作。
2. 甲方有权要求乙方提供监理过程中的相关报告、证明文件等。
第四条乙方的权利和义务1. 乙方应按照国家相关法律法规和标准,对建设工程的施工过程进行监理。
2. 乙方应及时向甲方汇报监理结果,并提出相关建议。
第五条合同价款和支付方式1. 甲方应按照合同约定支付乙方监理服务费用。
2. 乙方应按照甲方支付方式要求接受款项。
第六条违约责任1. 若甲、乙方违反本合同约定,应承担相应的违约责任。
第七条法律适用和争议解决1. 本合同适用中华人民共和国法律。
2. 合同发生争议时,应通过友好协商解决,若协商不成,可向有管辖权的人民法院提起诉讼。
【所涉及附件】1. 建设工程施工合同2. 建设工程设计图纸【所涉及的法律名词及注释】1. 监理:指对建设工程施工过程进行监督、协调和管理的行为。
2. 建设工程施工合同:指建设单位与施工单位之间订立的承包施工合同。
3. 建设工程设计图纸:指建设工程的设计方案所绘制的图纸。
【在实际执行过程中可能遇到的困难及解决办法】1. 甲方未按时提供相关资料:乙方可与甲方沟通,提醒甲方按时提供所需资料。
2. 施工方不配合监理工作:乙方可向甲方反映情况,并要求甲方与施工方进行沟通,促使施工方配合监理工作。
建设工程委托监理合同模板4篇
建设工程委托监理合同模板4篇篇1建设工程委托监理合同甲方(委托方):______________乙方(监理方):______________根据《中华人民共和国建筑法》、《建设工程质量管理条例》等相关法律法规,为了保障建设工程的质量和安全,甲、乙双方本着平等互利、协商一致的原则,就建设工程的监理事宜达成以下协议:一、委托监理的内容和范围1. 甲方委托乙方对建设工程进行监理,包括但不限于以下内容:施工过程的监理、建设工程质量的检测、工程进度的监督、施工组织设计的审查等。
2. 建设工程包括但不限于______________(项目名称)、位于______________(工程地点)、总建筑面积______________平方米(具体工程信息根据实际情况填写)。
3. 监理的范围包括工程的建设期和保修期,具体监理的内容和标准将根据《建设工程施工监理规范》等相关规定执行。
二、监理费用和支付方式1. 甲方应按照约定向乙方支付监理费用,总金额为______________元。
2. 甲方应在监理合同签订之日起__________日内支付监理费用的__________%作为预付款,剩余款项在工程验收合格后__________日内支付。
三、监理中的权利和义务1. 乙方有权监督、检查和监理建设工程的所有施工活动,对施工单位进行下达指令,协助甲方解决工程建设中遇到的问题。
2. 乙方应有良好的职业操守,遵守监理规范,依法行使监理职责,保护甲方的合法权益。
3. 甲、乙双方在监理过程中发现工程质量问题,应及时协商解决,保证工程的质量和安全。
4. 乙方应按时向甲方提交监理报告和其他监理文件,及时通报发现的问题和解决情况。
四、合同的解除和变更1. 若因不可抗力等原因导致合同无法继续履行,双方可协商解除合同,解除合同后,双方应按照已履行的部分支付费用。
2. 若合同需要变更,必须经双方协商一致并签订书面变更协议方可生效。
五、其他事项1. 合同争议解决方式:本合同履行过程中的争议如无法协商解决,应提交仲裁机构解决。
工程建设监理合同7篇
工程建设监理合同7篇篇1甲方(建设单位):__________乙方(监理单位):__________根据有关法律法规的规定,本着诚实信用、公平公正的原则,为保证本工程建设的质量、进度和投资效益,经甲乙双方协商一致,特签订本合同。
一、工程概况工程名称:__________工程地点:__________工程规模:__________二、监理范围1. 乙方负责甲方委托的工程建设项目的施工监理工作。
具体内容包括:施工质量控制、施工进度控制、工程造价控制及安全生产监督等。
2. 乙方须对工程施工过程中可能存在的质量问题、安全隐患等及时向甲方提出专业意见和建议。
三、监理期限监理期限自合同签订之日起至工程竣工验收合格之日止。
在监理期限内,乙方应按照合同约定履行监理职责。
四、监理费用1. 监理费用计算方式:根据工程规模、监理工作量及难度等因素,经甲乙双方协商确定。
2. 监理费用支付方式和时间:甲方按工程进度分期支付监理费用,具体支付时间和金额按照附件《监理费用支付计划表》执行。
五、甲方的权利和义务1. 甲方有权要求乙方按照合同约定履行监理职责,并对乙方的工作进行监督。
2. 甲方应按时支付监理费用,确保乙方正常履行监理职责。
3. 甲方应提供必要的工程资料,协助乙方开展监理工作。
4. 甲方有权对乙方的监理工作提出合理建议和要求,以改进监理工作的质量和效率。
六、乙方的权利和义务1. 乙方有权按照合同约定获得监理费用。
2. 乙方应按时参加工程例会,及时汇报工程进展情况,提出合理化建议。
篇2甲方(建设单位):__________乙方(监理单位):__________根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律法规的规定,甲乙双方在平等、自愿、公正和诚实守信的原则基础上,就本工程建设监理事宜,达成如下协议:一、工程概况工程名称:__________工程地点:__________工程规模:__________二、监理范围与工作内容1. 乙方负责对本工程进行全过程监理,包括施工前准备阶段、施工阶段和竣工验收阶段。
建设工程监理合同(示范文本)(GF-2012-0202)
建设工程监理合同 (示范文本) (GF-2012-0202)本合同由甲方和乙方在平等自愿、协商一致的基础上,依据《建设工程质量管理条例》、《建设工程监理暂行规定》及相关法律、法规订立,合法、有效。
本合同标的为:甲方聘请乙方为其建设工程的监理单位,在建设工程的全过程中提供监理服务,共同维护建设工程质量,保证建设工程按照设计要求、技术标准和施工方案进行施工,达到预定的使用要求和经济效益。
第一条监理服务1.乙方应按照国家有关法律、法规、标准及行业规范,在监理范围内提供建设工程监理服务。
2.乙方应对建设工程进行全过程监理,并对设计文件、施工图纸是否符合规定和规范进行审查、查证。
3.乙方应对建设工程施工计划、施工质量、机械设备、材料、工程质量检验、验收及竣工验收等进行监理。
4.乙方应主持施工现场的监理工作,对施工质量和安全生产状况进行检查,督促施工单位进行质量控制和安全管理。
第二条监理费用1.监理费用由甲方承担。
监理费用总额为建设工程合同价款的 2%。
监理费用总额不得超过 1000 万元。
2.监理费用应在下列各项工程款项支付中,优先列支:–第一批货款–设备安装款–主体工程结算款–余额结算款第三条监理报告1.乙方应在监理过程中,按照监理合同约定,及时向甲方提供监理报告。
监理报告要求真实、准确、详实、完整,对施工过程中的问题提出建设性意见,并提出整改意见。
2.乙方应在下列情况下向甲方提供监理报告:–施工现场质量状况差,或者超出设计要求的允许范围。
–施工单位或者施工人员存在违反法律、法规和工程质量监督管理要求的行为。
–建设工程发生重大质量事故。
–其他建设工程发生重大问题。
第四条保密协议1.双方在本合同项下执行的全部业务活动及相关的商业信息,必须严格保密,不得对外泄露。
2.本合同涉及的所有技术、商业、财务、管理、客户等信息以及双方共享的其他信息,均视为保密信息。
甲方和乙方对保密信息应进行明确规定。
3.双方未经另一方事先书面同意,不得向任何第三方透露保密信息的全部或部分内容。
有关施工工程建设监理合同5篇
有关施工工程建设监理合同5篇篇1甲方(业主单位):____________________乙方(监理单位):____________________根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律法规的规定,甲乙双方在平等、自愿、公平和诚实信用的原则基础上,就甲方委托乙方对工程施工进行监理的事宜,达成如下协议:一、术语定义1. “监理”系指乙方受甲方委托对工程项目的实施过程履行监督管理职责的一系列活动。
2. “工程建设”系指双方在本合同中约定的,按照相关法律法规及甲方要求进行的具体施工内容。
二、工程概况与监理范围工程名称:______________________工程地点:______________________监理范围:包括施工前的准备阶段、施工阶段及缺陷责任期等全部工作内容的监理。
具体涵盖进度控制、质量控制、成本控制、安全监管等方面。
工期要求:依据甲方工程进度计划进行监理服务。
工程质量标准:符合国家现行的相关法律法规以及施工图纸要求和合同约定标准。
合同总价:大写__________人民币;小写__________元(人民币)。
本工程监理费为含税费用,乙方提供服务时应开具正规的税务发票。
三、监理工作内容与要求甲方将本项目工程监理专项委托给乙方实施监督管理服务。
乙方根据甲方的委托及合同条款提供全面的监理服务。
具体工作内容包括但不限于以下几方面:项目监理组织结构的建立与调整;工程项目的进度监理管理;工程项目的质量与检验监督;工程项目的成本控制管理;工程现场的安全管理;变更、索赔与合同争议的处理等。
乙方须遵守相关法律法规和行业规范,对工程建设进行全面监理管理,保障工程建设的质量和进度满足合同要求。
四、合同双方的权利与义务篇2甲方(建设单位):__________乙方(监理单位):__________根据《中华人民共和国合同法》及其他相关法律法规的规定,在平等、自愿、公平和诚信的基础上,甲乙双方就甲方的施工工程建设监理事项达成如下协议:一、合同概述甲方委托乙方对本工程施工进行监理,包括建设规模及范围(详细内容请参见合同附件),以确保工程进度、质量和安全等方面满足预定目标。
工程建设监督管理合同协议书3篇
工程建设监督管理合同协议书3篇全文共3篇示例,供读者参考篇1工程建设监督管理合同协议书甲方:(监督单位名称)乙方:(工程建设单位名称)为了加强对工程建设过程的监督管理,保障建设工程的质量和安全,根据《中华人民共和国建筑法》、《工程建设监督管理条例》等法律法规的规定,甲、乙双方在平等互利的基础上,达成如下合同协议:一、监督范围1.1 甲方负责对乙方承担的建设工程进行全过程监督管理,包括设计、施工、验收等环节。
1.2 乙方应遵守国家相关法律法规,执行相关规范标准和质量要求,听取监督单位的监督指导,接受监督单位的检查。
二、监督内容2.1 甲方负责对乙方的工程设计文件进行审查,确保其符合相关规范标准和法律法规的要求。
2.2 甲方负责对乙方施工过程进行现场监督,检查施工质量、工期进度和安全措施的执行情况。
2.3 甲方负责对乙方的工程验收进行监督,参与验收过程并提出意见。
三、监督义务3.1 甲方应派遣专业技术人员对工程建设过程进行监督管理,及时发现和纠正存在的问题。
3.2 乙方应配合甲方进行监督工作,提供相关资料和信息,并接受甲方的监督指导。
四、监督报告4.1 甲方应编制监督报告,记录监督过程中的发现问题及整改情况,并及时向乙方报告。
4.2 乙方应对监督报告中相关问题进行改正和整改,并在规定时间内提交整改方案和成果。
五、监督费用5.1 乙方应按照监督工作的实际发生情况支付甲方相应的监督费用,包括人工、差旅和材料等费用。
5.2 甲方应按照约定的支付方式和时间向乙方开具监督费用发票,并及时支付监督费用。
六、违约责任6.1 若甲方未能履行监督义务,导致工程施工质量问题或安全事故,甲方应承担相应赔偿责任。
6.2 若乙方未能按照约定完成工程建设,拒不接受监督管理或存在违法违规行为,甲方有权要求乙方进行整改,若乙方拒不改正,甲方有权解除合同并追究乙方相应责任。
七、争议解决7.1 双方如发生合同履行过程中的争议,应协商解决;协商不成的,可以向有关部门进行调解或者仲裁。
(完整版)建设工程施工监理合同
(完整版)建设工程施工监理合同(完整版)建设工程施工监理合同一、合同背景该合同是由甲方(建设单位)与乙方(施工监理单位)签订的建设工程施工监理合同,为确保建设工程顺利进行,双方在平等自愿、诚实信用的基础上,经友好协商达成一致,达成以下合作内容。
二、合同条款1. 合同目的本合同的目的是为了确保建设工程的顺利实施和监理过程中的合法权益,保证工程质量,加强工程施工的质量控制和过程管理。
2. 合同范围乙方将负责对整个工程的施工过程进行监督,包括但不限于以下内容:监督施工期间的施工进度;检查施工图纸等设计文件,以确保施工符合要求;对施工方进行质量监控,确保施工符合相关要求;对施工材料的选择和使用进行监督;对施工现场进行安全检查,并提供相应的安全指导;确保施工质量符合法律法规和技术标准要求。
3. 施工监理任务及责任3.1 监理任务乙方在项目实施过程中,应履行以下监理任务:根据施工组织设计方案,负责施工总体进度的控制和监督;确保施工材料的符合质量要求,并进行相应的质量检验;对施工现场的安全和环保要求进行监督,并提出改进建议;对施工方提出的技术问题进行解答,并提供技术支持;评审施工方提供的变更设计方案,并提出合理性意见。
3.2 监理责任乙方作为工程施工监理单位,应承担如下责任:严格按照国家法律法规和相关技术标准开展监理工作;对施工质量进行把关,并及时发现和纠正施工中的质量问题;提供技术支持和建议,确保顺利推进工程进度;对施工方提出的变更设计方案进行评审,并提供意见和建议;根据合同约定,及时向甲方提供工程进度和质量的监理报告。
4. 合同期限本合同的期限为工程施工周期的全程,具体期限双方另行协商确定,并在合同正文中明确注明。
5. 合同费用5.1 监理费甲方应按照合同约定,支付乙方相应的监理费用。
具体费用标准和支付方式双方在合同签订之前已达成一致,并已在合同正文中做明确说明。
5.2 补偿费用如果因乙方工作不力或不按照合同要求执行监理任务,导致工程质量问题或其他损失,乙方应承担相应的赔偿责任。
《建设工程监理合同(示范文本)》(GF-2012-0202)
建设工程监理合同(示范文本) 编号:GF-2012-0202甲方:[监理单位名称]地址:[监理单位地址]电话:[监理单位联系电话]乙方:[建设单位名称]地址:[建设单位地址]电话:[建设单位联系电话]丙方:[施工单位名称]地址:[施工单位地址]电话:[施工单位联系电话]鉴于甲方与乙方、丙方共同承担建设工程的监理工作,为明确双方之间的权利义务,依据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规,甲、乙、丙三方本着平等、自愿、互利、友好的原则,经协商一致,达成如下监理合同:第一条监理服务内容1.1 甲方依据本合同约定,对工程项目进行全过程监理,负责监督施工单位执行设计文件,保证工程质量符合国家法律、法规和工程建设标准。
1.2 甲方应当协助乙方、丙方开展施工现场管理,发现工程质量问题及时提出整改意见。
1.3 具体监理服务内容包括但不限于以下方面:(1)协助乙方编制工程质量管理计划;(2)审核工程施工图纸及技术文件,提出修改意见;(3)监督施工单位按照设计要求进行施工;(4)检验施工单位所提交材料和施工质量验收资料等。
1.4 甲方应当在监理服务期间,对乙、丙双方因监理服务失职而造成的损失承担相应的赔偿责任。
第二条工程建设合同的履行2.1 工程建设合同的履行应当符合国家法律、法规和行政法规的规定,包括但不限于《建设工程质量管理条例》等相关规定。
2.2 乙、丙双方应当保证按照本合同约定的时间节点及要求,及时提交相关材料和质量验收资料等,并积极配合甲方开展监理工作。
2.3 乙、丙双方未经甲方书面同意,不得擅自变更施工计划、施工图纸及其他施工方案。
第三条费用支付3.1 监理服务费为[监理服务费]万元,由乙方负担,具体支付日期及方式详见以下约定。
3.2 监理服务费的支付方式为:(1)乙方应当按照监理合同约定的时间节点,及时足额支付监理服务费;(2)乙方若未能按照约定时间支付监理服务费,每逾期一天应当支付滞纳金[滞纳金]元。
工程建设监理委托合同模板5篇
工程建设监理委托合同模板5篇篇1工程建设监理委托合同模板甲方(监理单位):______________________乙方(监理人员):______________________鉴于甲方欲对__________工程建设项目进行监理,根据《中华人民共和国建筑法》等有关法律法规,甲、乙双方经友好协商,就委托乙方进行工程监理并承担监理人员职责,特订立以下合同:一、监理范围1.监理范围包括但不限于:工程质量、安全施工、进度控制、成本分析、工程变更管理、图纸审核、施工方案审核、工程验收及竣工验收等监理工作。
2.监理人员应按照国家标准和法规进行监理,并提供监理报告给甲方。
3.监理人员应具备国家规定的资质和相关证书,并严格按照合同约定履行监理职责。
二、监理费用1. 甲乙双方约定监理费为___________,监理费支付方式为_____________。
2. 甲方承诺按时足额支付监理费用,如有延期支付将承担相应的违约责任。
3. 如因工程变更或其他原因,导致监理费用有所调整,须经双方协商一致后签订补充协议。
三、监理期限1. 监理期限自______年______月______日起至工程竣工验收为止。
2. 如有延期,需经甲、乙双方协商一致,并签订书面延期协议。
四、工程监理的权利和义务1. 乙方应全面履行监理职责,加强对工程建设过程的监控、管理和指导。
2. 乙方应按照法律法规和合同规定,提供准确、全面和及时的监理报告给甲方。
3. 乙方应保守甲方的商业秘密,不得泄露相关信息给第三方。
4. 乙方应协助甲方处理工程建设过程中出现的纠纷和问题,维护甲方的合法权益。
五、违约责任1. 任何一方未按时履行合同规定的义务,应承担相应的违约责任。
2. 若因一方违约导致另一方损失,违约方应向对方承担法律责任。
3. 如因不可抗力因素导致合同无法履行,双方可协商解除合同,但应保留相关证据供法律诉讼。
六、争议解决1. 合同履行过程中如发生争议,应先协商解决;协商不成的,提交__市____区_____仲裁委员会仲裁。
建设工程监理合同最新版(精选6篇)
建立工程监理合同最新版〔精选6篇〕建立工程监理合同最新版〔精选6篇〕建立工程监理合同最新版1甲方:〔雇用单位〕乙方:〔雇员〕鉴于甲方工作需要,聘请乙方从事____________________劳务工作,根据《中华人民共和国合同法》和有关规定,甲乙双方按照自愿、平等、协商一致的原那么,签订本合同。
第一条合同期限自_______年_______月______日至_______年_______月_______日止,为固定期限合同,合同期满聘用关系自然终止。
本合同期满后,任何一方认为不再续订聘用合同的,应在合同期满前一个月书面通知对方。
第二条乙方工作岗位及职责1、自合同约定之日起,乙方负责甲方________供电所宿办楼建立工程质量监理。
2、熟悉工程条件、技术标准和设计图纸,控制施工进度、保证质量要求。
3、严格执行现场监视旁站规定,按标准检查和签认承包人的每道工序,对不符合规定的局部要及时提出,要求承包人纠正,发现重大质量问题应及时报告甲方。
4、监视承包人的各项试验工作,包括取样、试件制备、各种标准试验和检验试验。
对任何有疑心的试验结果,应进展证实试验,催促承包人整理各项试验记录、报告并分类归档。
5、按期现场核实和检查承包人提交的工程量计算表。
6、做好监理记录和监理日记,定期和不定期向甲方报告工作。
7、必须严格履行监理职责,不得利用职务之便营私舞弊,对甲方利益造成损害。
8、合同期间,对自己人身、财产平安负全部责任。
第三条工作报酬甲方每月支付乙方工资人民币__________元。
第四条甲方的义务职责1、甲方应当根据合同约定按时支付乙方劳务费用。
2、甲方按国家和省、市有关劳动保护规定,提供符合国家平安卫生标准的劳动作业场所和必要的劳动防护用品,实在保护乙方在消费工作中的平安和安康。
对从事有职业危害作业的,应当定期进展安康检查。
3、甲方按国家和省、市有关规定,做好女员工和未成年工的特殊劳动保护工作。
第五条聘用合同的变更、终止和解除1、聘用合同依法签订后,合同双方必须全面履行合同规定的义务,任何一方不得擅自变更合同。
建设监理合同模板(5篇)
建设监理合同模板发包人:_____合同编号:_____监理人:_____签定地点:_____签定时间:____年____月____日依据《中华人民共和国民法典》,_____(以下简称发包人)与_____(以下简称监理人),就本项工程建设有关事项,经双方协商一致,订立本合同。
一、发包人委托监理人按本建设监理合同要求进行项目的建设监理。
(一)工程概况:1.工程名称:_____2.工程地点:_____3.工程规模及特性:_____4.工程总投资:静态:_____动态:_____5.工程总工期:_____(二)监理范围:按照专用合同条款中约定的范围承担监理业务。
(三)监理内容:按照专用合同条款中约定的内容承担监理业务。
(四)工程建设监理的期限自____年____月____日至____年____月____日。
(五)建设监理报酬为(大写)____元,由发包人按本专用合同条款约定的方式、时间向监理人结算支付。
二、建设监理合同的组成文件及解释顺序。
(一)监理委托函或中标函。
(二)监理合同书。
(三)监理实施过程中双方共同签署的补充文件。
(四)专用合同条款。
(五)通用合同条款。
(六)监理招标书(或委托书)。
(七)监理投标书(或监理大纲)。
上列合同文件为一整体,代替了本合同书签署前双方签署的所有的协议、会谈记录以及有关相互承诺的一切文件。
三、本合同书经双方法定代表人或其委托代理人签字(盖章)并加盖本单位公章后生效。
四、本合同书正本一份两份,具有同等法律效力,由双方各执一份;副本____份,各执____份。
发包人:_____(盖章)监理人:_____(盖章)法定代表人:_____(签章)法定代表人:_____(签章)委托代理人:_____(签章)委托代理人:_____(签章)邮编:_____邮编:_____电话:_____电话:_____传真:_____传真:_____开户银行:_____开户银行:_____账号:_____账号:_____通用合同条款词语涵义及适用语言第一条下列名词和用语,除上下文号另有规定外,具有本条所赋予的涵义:一、“工程项目”是指发包人委托监理人实施建设监理的工程建设项目。
《建设工程监理合同(示范文本)》(GF-2012-0202)
《建设工程监理合同(示范文本)》(GF-2012-0202)建设工程监理合同(示范文本)(GF-2012-0202)甲方: [甲方名称]乙方: [乙方名称]鉴于甲方拟进行建设工程,为确保工程质量、安全和合法合规,甲乙双方依法自愿达成合作协议,共同遵守以下条款:第一条合同目的本合同的目的是确定甲乙双方在建设工程监理过程中的权利、义务、责任及双方的权益保障,以确保工程的质量、安全和合规。
第二条监理范围1. 甲方委托乙方进行建设工程的监理工作;2. 监理范围包括但不限于:工程设计审查、施工过程监督、工程质量验收、安全监管以及相关工程文件管理等。
第三条合同期限本合同的有效期为 [合同期限],自合同生效之日起至工程完工验收合格之日止。
第四条服务报酬1. 甲方向乙方支付的监理服务报酬为 [金额],支付方式及时间安排双方另行协商;2. 如工程发生设计变更或工程范围增减等情况,监理服务报酬将进行相应调整。
第五条合同的生效与变更1. 本合同自双方签署之日起生效;2. 任何与本合同有关的变更或补充协议,须经甲乙双方书面协商并签署生效。
第六条违约责任1. 若一方违反本合同约定,给对方造成损失的,应承担违约责任;2. 无论何种情况下,违约方应承担因违约行为给对方造成的一切损失,并赔偿其因此所产生的一切费用。
第七条解决争议和法律适用1. 合同履行过程中产生的争议,应通过友好协商解决;2. 协商不成时,争议应提交仲裁委员会进行仲裁;3. 本合同的解释和适用以及与本合同有关的争议,适用 [适用法律的名称] 。
附件:1. 工程设计文件2. 工程施工方案3. 工程质量验收标准4. 监理报告模板5. 相关法律法规法律名词及注释:1. 建设工程:指向甲方提供的具体工程项目。
2. 监理工作:指乙方按照合同要求对建设工程进行监督、检查和评估等工作。
在实际执行过程中可能遇到的困难及解决办法:1. 工程进度延误:乙方应及时与甲方沟通,提出合理的解决办法,并协调各方面力量尽快推进工程进度。
工程建设监理合同范本5篇
工程建设监理合同范本5篇篇1甲方(业主):__________乙方(监理方):__________根据《中华人民共和国合同法》及其他相关法律法规的规定,甲乙双方在平等、自愿、公平和诚实信用的原则基础上,就甲方委托乙方对甲方工程进行建设监理事宜,达成如下协议:一、合同目的甲方委托乙方承担工程监理任务,目的是确保工程建设的质量、进度和投资得到合理的控制,保证工程顺利进行,同时保护甲方的合法权益。
二、监理范围及内容乙方负责对甲方所委托的工程项目的建设过程进行全面监理,包括但不限于工程质量管理、工程进度管理、工程造价控制、安全生产监管等方面的工作。
具体监理内容包括但不限于以下方面:1. 审查施工单位的施工组织设计、施工方案等;2. 监督工程质量,确保工程符合设计要求和国家规范;3. 审核工程进度计划,确保工程按期完成;4. 审核工程变更和工程索赔,控制投资成本;5. 检查施工现场安全生产情况,确保安全生产。
三、合同期限及进度安排本合同自双方签字盖章之日起生效,至工程竣工验收合格并移交完毕止。
具体进度安排以甲方与乙方协商确定的进度计划为准。
四、监理费用及支付方式监理费用根据工程规模、复杂程度及工作量等因素确定。
具体支付方式和时间按照合同约定执行。
乙方完成各阶段工作后,甲方应按约定支付相应阶段的监理费用。
五、双方权利义务1. 甲方的权利义务:(1)按照合同约定向乙方支付监理费用;(2)提供工程建设的相关资料;(3)对乙方提出的建议和要求及时响应;(4)其他约定事项。
2. 乙方的权利义务:(1)按照合同约定履行监理职责;(2)制定详细的监理计划并提交甲方认可;(3)对工程建设中的问题进行审查并提出建议;(4)对施工现场进行安全生产检查;(5)其他约定事项。
六、违约责任及赔偿损失如甲乙双方中任何一方违反本合同约定,应承担违约责任,并赔偿因此给对方造成的损失。
具体违约责任及赔偿方式如下:1. 若甲方未按约定支付监理费用,乙方有权停止监理服务;2. 若乙方未按照合同约定履行监理职责,甲方有权要求乙方承担违约责任并赔偿损失;3. 其他违约情形根据合同约定处理。
施工工程建设监理合同6篇
施工工程建设监理合同6篇篇1施工工程建设监理合同是指建设工程监理人与施工单位签订的合同,监理人按照建筑法律法规和合同约定的权限范围对工程建设活动进行监督检查,确保工程质量、工程进度和合同约定的完成。
在建筑工程项目中,监理人的工作至关重要,可以有效避免施工中的纠纷和质量问题,保障项目的顺利进行和按时完工。
施工工程建设监理合同应包括以下内容:1. 合同当事人的基本信息:合同双方的名称、注册地址、法定代表人等基本信息。
2. 工程项目的基本情况:包括工程项目名称、地址、建设单位、设计单位、施工单位等基本信息。
3. 监理工作的范围和内容:明确监理人的工作职责和权限,包括监理的具体内容、时间、地点等要求。
4. 监理费用及支付方式:约定监理费的金额、支付时间和方式,并明确监理费用的涨幅标准和调整方法。
5. 工程质量和安全要求:约定工程质量和安全要求的具体要求和标准,监理人应当根据这些要求进行检查和监督。
6. 变更和索赔处理:约定双方变更合同的程序和方式,以及索赔处理程序和方式,确保在发生争议时有法律依据可依。
7. 各方的权利和义务:约定监理人、建设单位和施工单位各自的权利和义务,明确双方的合作要求以及应当履行的责任。
8. 合同的履行和变更:约定合同的履行方式、时间和内容,明确变更的程序、方式和条款,保证在合同期限内达成共识并保障双方利益。
施工工程建设监理合同的签订对于建设工程监理工作的顺利开展具有重要作用,双方应当遵守合同约定,认真履行各自的责任,做好监理工作,确保工程质量和安全,在合同约定期限内完成工程建设任务。
希望在今后的工程建设中,各方能够共同合作,遵守合同精神,确保施工工程的顺利进行,为建筑行业的发展和社会的进步做出积极贡献。
篇2施工工程建设监理合同是指建设单位委托施工工程监理机构或个人对工程建设过程中的质量、安全、进度、合同实施和造价等进行全面监督和管理的合同。
监理合同的签订是保障工程建设质量和进度的重要保证,也是建设单位与监理机构之间合作的基础。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。
甲
方:______________________________
乙 方:______________________________
日 期:_________年________月_______日
施工工程建设监理合同模板
The purpose of the contract is to specify the work
that both parties must complete within the specified time limit
施工工程建设监理合同
____(以下简称“业主”)与_____(以下简称监理单位)经过双方协商一致,签订本合同。
1.业主委托监理单位监理的工程(以下简称“本工程”)概况如下:
工程名称;
工程地点;
工程规模;
总投资;
监理范围。
2.本合同中的措词和用语及所属的监理合同条件及有关附件同义。
3.下列文件均为本合同的组成部分:
(1)监理委托函或中标函;
(2)工程建设监理合同标准条件;
(3)工程建设监理合同专用条件;
(4
)在实施过程中共同签署的补充与修正文件以及双方确认的
往来信函、传真,邮子邮件等。
4.监理单位同意,按照本合同的规定,承担本工程合同专用条件中议定范围内的监理业务。
5.业主同意按照本合同注明的期限、方式、币种,向监理单位支付酬金。
支付方式见工程建设监理合同的专用条件。
本合同的监理业务自____年__月__日开始实施,至____年__月__日完成。
本合同正本一式两份,具有同等法律效力,双方各执一份。
副本____份,
各执___份。
业主:(签章)________ 监理单位:(签章)_____
法定代表人:(签章)_____ 法定代表人:(签章)____
地址:____________ 地址:___________
开户银行:__________ 开户银行:_________
账号:____________ 账号:___________
邮编:____________ 邮编:___________
电话:____________ 电话:___________
____年__月__日签于___ ____年__月__日签于___。