广州合同纠纷律师易美玲详述建设工程勘察合同范本的相关条款

合集下载

建设工程勘察合同范本 (2)

建设工程勘察合同范本 (2)

建设工程勘察合同范本合同双方:甲方(委托方):乙方(受托方):第一章总则第一条合同标的乙方应按照甲方的要求,对工程项目(以下简称“项目”)进行勘察,并出具勘察报告。

第二条合同金额合同金额为人民币(大写)元,具体方式如下:1. 费用构成及开具发票时间;2. 工程款项的支付方式、时间和付款条件。

第二章乙方的义务第三条勘察范围及内容乙方应按照甲方提供的勘察任务书进行勘察,具体范围及内容如下:1. 地质勘察范围;2. 水文勘察范围;3. 工程地质勘察范围。

第四条勘察质量要求乙方应按照国家有关标准规范进行勘察,确保勘察报告的真实性、准确性和可靠性。

第五条勘察进度安排1. 勘察计划的提交时间;2. 勘察现场勘探的完成时间;3. 勘察报告提交的时间。

第六条人员配备乙方应配备具有相应资质的专业技术人员承担勘察任务。

第三章甲方的义务第七条资料提供甲方应及时提供乙方开展勘察工作所需的资料,包括但不限于:1. 项目概况;2. 工程设计方案;3. 场地情况。

第八条现场踏勘配合甲方应协助乙方进行现场踏勘,提供现场的必要信息及便利条件。

第九条付款义务甲方应按照合同约定及时向乙方支付勘察费用。

第四章合同的变更与解除第十条合同的变更合同变更应符合以下条件:1. 变更条款具体内容;2. 变更原因及必要性;3. 经双方协商一致后。

第十一条合同的解除1. 合同解除的条件;2. 合同解除的赔偿责任。

第五章违约责任第十二条违约责任1. 乙方未按合同约定完成勘察任务的违约责任;2. 甲方未按合同约定及时支付勘察费用的违约责任。

第六章争议解决第十三条争议解决方式1. 协商方式;2. 诉讼方式。

第十四条管辖法院因本合同引起的争议,由合同签订地人民法院管辖。

第七章其他条款第十五条知识产权勘察报告的知识产权归甲方所有,乙方不得擅自使用。

第十六条保密义务双方应对本合同涉及的商业秘密予以保密。

第十七条合同生效本合同自双方签字盖章之日起生效。

甲方(签名或盖章):乙方(签名或盖章):日期:日期:建设工程勘察合同范本第一章总则第一条合同标的本合同标的为(勘察项目名称),勘察内容包括(具体勘察内容)。

建设工程勘察合同(示范文本)

建设工程勘察合同(示范文本)

建设工程勘察合同(示范文本)第一章总则第一条为了规范建设工程勘察活动,明确各方的权利和义务,保障工程质量和安全,依法合理分配风险,特制定本合同。

第二条本合同适用于建设工程勘察活动。

第三条本合同的订立、履行、变更和解除,应当遵循诚实信用、公平合理、自愿协商、互利共赢的原则。

第四条本合同的各方应当按照法律、法规和合同约定执行,不得违反法律、法规和合同约定。

第五条本合同的各方应当保守商业秘密,不得擅自泄露或利用对方的商业秘密。

第六条本合同的争议解决方式为协商解决,协商不成的,可依法向有管辖权的人民法院提起诉讼。

第二章建设工程勘察的内容和要求第七条建设工程勘察的内容包括但不限于以下几个方面:(一)对工程地质、地貌、水文地质等进行调查研究;(二)对建设工程的设计条件进行勘察;(三)对建设工程的地基、基础、地下设施等进行勘察;(四)对建设工程的环境影响进行评估;(五)对建设工程的施工工艺、施工方法等进行研究。

第八条建设工程勘察应当符合国家有关规范和标准,确保勘察结果的准确性和可靠性。

第九条建设工程勘察应当及时提交勘察报告,并按照合同约定的时间完成勘察任务。

第十条建设工程勘察应当按照合同约定的费用进行结算,不得擅自增加或减少费用。

第三章合同的订立和履行第十一条本合同的订立应当采用书面形式,并由双方的法定代表人或授权代表签字或盖章。

第十二条本合同自双方签字或盖章之日起生效,并具有法律效力。

第十三条勘察人员应当具备相应的资质和技术能力,确保勘察工作的质量和安全。

第十四条勘察人员应当按照合同约定的时间和要求进行勘察工作,不得延误勘察进度。

第十五条勘察人员应当按照合同约定的费用进行勘察工作,不得擅自要求增加或减少费用。

第十六条勘察人员应当保护勘察现场的环境和设施,确保勘察工作的安全和顺利进行。

第四章合同的变更和解除第十七条本合同的变更应当经过双方协商一致,并采用书面形式进行。

第十八条本合同的解除应当经过双方协商一致,并采用书面形式进行。

建设工程勘察合同范本

建设工程勘察合同范本

建设工程勘察合同范本甲方(委托方):________________乙方(勘察方):________________鉴于甲方拟进行某项建设工程,需委托乙方进行勘察工作,双方经友好协商,特订立本合同,以共同遵守。

第一条工程概况1.1 工程名称:________________1.2 工程地点:________________1.3 工程规模:________________1.4 工程性质:________________第二条勘察范围和内容2.1 勘察范围:乙方应按照甲方提供的工程地点和勘察范围进行现场勘察。

2.2 勘察内容:(1)地形地貌勘察:包括地形、地貌、地物等;(2)地质勘察:包括地层分布、岩土性质、地下水分布等;(3)工程地质勘察:包括工程地质条件、地基承载力、地震安全性等;(4)水文地质勘察:包括地表水、地下水分布、水质、水位等;(5)环境地质勘察:包括环境质量、污染源分布等;(6)其他与工程相关的勘察内容。

第三条勘察期限3.1 乙方应在合同签订后____个工作日内完成勘察工作,并向甲方提交勘察报告。

3.2 若因特殊原因需延长勘察期限,乙方应提前向甲方书面申请,经甲方同意后方可延长。

第四条费用及支付4.1 勘察费用:本合同总勘察费用为人民币(大写):____元整(小写):_____元。

4.2 支付方式:(1)合同签订后,甲方支付乙方勘察费用的30%作为预付款;(2)乙方提交勘察报告后,甲方支付乙方剩余勘察费用。

第五条质量要求5.1 乙方应确保勘察报告的真实性、准确性和完整性,不得有虚假记载。

5.2 乙方应按照国家和行业的相关标准、规范进行勘察工作。

第六条违约责任6.1 乙方未按照约定时间完成勘察工作,应向甲方支付违约金,违约金计算方式为:每延迟一日,支付合同总价的1%。

6.2 乙方提供的勘察报告不符合质量要求,甲方有权要求乙方进行补充勘察或重新勘察,费用由乙方承担。

第七条保密7.1 双方应对在合同履行过程中获取的对方商业秘密、技术秘密等保密信息予以保密。

建设工程勘察合同条款

建设工程勘察合同条款

建设工程勘察合同条款一、合同前言甲方为满足工程项目需要,委托乙方进行工程地质勘察工作。

乙方应具备相应资质,并按照国家有关法律法规及标准规范完成勘察任务。

二、合同范围1. 本合同涉及的勘察工作包括但不限于:地质测绘、岩土工程调查、地下水调查、样品采集与试验等。

2. 乙方应根据甲方提供的工程资料和要求,制定详细的勘察方案。

三、合同期限1. 乙方应在合同约定的时间内完成勘察工作,并向甲方提交勘察报告。

2. 如遇不可抗力因素影响作业进度,乙方应及时通知甲方,并提出调整计划。

四、合同费用1. 双方应明确勘察费用的计算方式及支付时间。

2. 费用包括勘察人员的工费、材料费、机械使用费等直接成本,以及管理费、利润等间接成本。

五、质量要求1. 乙方应保证勘察工作的准确性和专业性,确保结果的真实性和可靠性。

2. 勘察报告应符合国家及行业标准,内容完整、数据准确。

六、违约责任1. 若乙方未能按期提交勘察报告或报告不符合质量要求,应承担违约责任。

2. 若甲方未按约定支付费用,应向乙方支付违约金。

七、争议解决合同执行过程中如发生争议,双方应通过友好协商解决;协商不成时,可依法申请仲裁或向人民法院提起诉讼。

八、其他事项1. 本合同一经双方签字盖章后生效。

2. 合同未尽事宜,双方可另行签订补充协议。

九、合同附件1. 本合同的附件包括工程勘察技术要求、费用明细表等相关文件。

2. 所有附件均为合同不可分割的一部分,并与合同具有同等法律效力。

十、签字页本合同文本至此结束,以下为甲乙双方签字页。

甲乙双方代表在确认合同无误后,在此页签字盖章。

甲方代表(签字):乙方代表(签字):签订日期:年月日。

建设工程勘察劳动合同范本

建设工程勘察劳动合同范本

建设工程勘察劳动合同范本甲方(委托方):_________________[公司名称]地址:_____________________________法定代表人:_______________________联系方式:_________________________乙方(勘察方):_________________[公司名称]地址:_____________________________法定代表人:_______________________联系方式:_________________________鉴于甲方需要就某一建设工程进行勘察工作,现委托乙方为其提供勘察服务,经双方友好协商,达成如下协议:一、工作内容及范围1. 乙方应按照甲方的要求,对该建设工程进行地质勘察、测量、试验等工作。

2. 勘察范围包括但不限于:地形测量、地质勘探、地下水状况分析、土壤力学性质测试等。

二、工作期限1. 勘察工作自本合同签署生效之日起开始。

2. 乙方应在合同生效后______天内完成全部的勘察工作,并交付初步成果。

3. 若因不可抗力因素导致无法按时完成,乙方应及时通知甲方,经双方协商确定新的完成时间。

三、费用及支付方式1. 甲方应向乙方支付勘察费用,总金额为人民币______元。

2. 费用支付方式为:合同签订后______天内,甲方支付总金额的______%作为预付款;乙方提交初步成果后______天内,支付剩余款项。

3. 若因乙方原因造成合同解除或终止,甲方有权扣除已支付的款项作为违约金。

四、成果交付与验收1. 乙方应按照约定的时间和方式提交勘察成果。

2. 甲方应在收到勘察成果后的______天内进行验收,并提出书面意见。

如甲方认为成果存在重大问题,有权要求乙方重新勘察或补充勘察。

3. 若因乙方提交的勘察成果不符合约定而导致工程延误或其他损失,乙方应承担相应的赔偿责任。

五、知识产权与保密义务1. 乙方对在勘察过程中获得的所有数据和资料负有保密义务,未经甲方同意,不得向第三方泄露。

广东建设工程勘察合同模板

广东建设工程勘察合同模板

广东建设工程勘察合同模板这是小编精心编写的合同文档,其中清晰明确的阐述了合同的各项重要内容与条款,请基于您自己的需求,在此基础上再修改以得到最终合同版本,谢谢!广东建设工程勘察合同模板甲方(发包方):乙方(勘察方):根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定,甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上,就甲方委托乙方进行建设工程勘察的事宜,经友好协商,达成以下合同条款:一、勘察项目名称:二、勘察内容及范围:1. 乙方根据甲方的要求,负责完成但不限于以下勘察内容:(1)工程地质勘察;(2)工程测量勘察;(3)工程水文勘察;(4)其他与本项目相关的勘察工作。

2. 乙方应按照甲方的要求,提供相应的勘察成果文件,包括但不限于:(1)勘察报告;(2)勘察图纸;(3)其他与本项目相关的勘察成果文件。

三、勘察费用及支付方式:1. 勘察费用为人民币【】元(大写:【】元整),其中包括:(1)勘察人员工资及福利;(2)勘察设备及材料费用;(3)勘察成果文件制作费用;(4)其他与勘察有关的费用。

2. 甲方应在合同签订后【】天内,向乙方支付勘察费用的【】%,即人民币【】元(大写:【】元整);3. 剩余的勘察费用【】%,即人民币【】元(大写:【】元整),乙方在完成勘察任务并交付勘察成果文件后,甲方应在验收合格后【】天内支付。

四、勘察周期及交付时间:1. 乙方应按照甲方的要求,自合同签订之日起【】天内完成勘察任务;2. 乙方应在勘察任务完成后【】天内,向甲方交付勘察成果文件。

五、质量标准及验收:1. 乙方应按照相关法律法规及国家标准、行业标准的要求,保证勘察质量;2. 甲方应在收到乙方提交的勘察成果文件后【】天内进行验收,并将验收结果通知乙方;3. 如甲方对勘察成果文件有异议,应在验收合格后【】天内向乙方提出,并提供书面材料;4. 乙方应在收到甲方异议后【】天内,根据甲方的要求进行整改。

六、保密条款:1. 双方在合同履行过程中所获悉的对方的技术秘密、商业秘密等保密信息,应予以严格保密;2. 保密期限自合同签订之日起算,至合同终止或履行完毕之日止。

建筑工程勘察合同范本明确勘察责任和权益的法律约定

建筑工程勘察合同范本明确勘察责任和权益的法律约定

建筑工程勘察合同范本明确勘察责任和权益的法律约定建筑工程勘察合同本合同由以下各方共同订立,有效约束各方。

为明确勘察责任和权益,本合同规定如下:第一条合同背景甲方为建设工程的业主,拟进行勘察工作,乙方为勘察单位,双方依法、平等、自愿,在诚实信用的基础上,达成以下合作协议。

第二条勘察内容1. 勘察范围:本次勘察的具体范围为(详细描述勘察范围,如建筑物的地基、地下管线、土壤等)。

2. 勘察目标:甲方委托乙方进行勘察工作,以获取相关的勘察数据和技术资料。

第三条勘察义务1. 乙方应按照甲方提出的勘察要求,准确全面地进行勘察工作,确保所提供的数据和资料真实可靠。

2. 乙方应保证勘察过程中符合相关法律法规和行业标准,确保工作安全、高效完成。

3. 如乙方在勘察过程中发现与勘察目标不符的情况,应及时向甲方报告并协商解决方案。

第四条甲方权益1. 乙方应按照约定时间提交勘察成果,包括相关数据和技术资料。

2. 甲方享有对勘察成果的所有权,并可在建设工程中自由使用。

3. 如勘察结果不符合要求或存在问题,甲方有权要求乙方进行整改或重做相关勘察工作。

第五条乙方权益1. 甲方应按照合同约定及时支付勘察工作的报酬。

2. 如勘察过程中出现甲方提供的资料不真实或不完整导致勘察结果不准确的情况,乙方有权向甲方提出补充或更正要求。

第六条保密条款1. 双方应对在履行合同过程中所获得的商业秘密和技术信息予以保密。

2. 未经对方书面同意,任何一方不得擅自披露、复制或使用对方的保密信息。

第七条合同解除1. 如勘察工作无法继续进行或无法达成预期目标,双方可协商解除本合同。

2. 如一方严重违约,经书面通知后履约方有权单方面解除合同。

第八条争议解决本合同的解释和执行适用中华人民共和国的法律。

对于因履行本合同而发生的争议,双方应协商解决;如协商不成,应提交有管辖权的人民法院进行解决。

第九条合同生效本合同自双方签字盖章之日起生效,有效期至勘察工作完成之日止。

建设工程勘察合同范本勘察工程合同的法律要求

建设工程勘察合同范本勘察工程合同的法律要求

建设工程勘察合同范本勘察工程合同的法律要求建设工程勘察合同范本一、合同背景本合同由甲方(以下简称“甲方”)与乙方(以下简称“乙方”)于(合同签订日期)签订,旨在规范建设工程勘察的各项法律要求并明确双方的权益和责任。

二、合同的定义建设工程勘察合同是指甲方委托乙方进行建设工程勘察的协议,双方在勘察工作中遵守相关法律法规和技术规范,确保勘察工作的质量和进度的执行。

三、合同的内容1. 项目概述本合同约定的建设工程勘察项目为(项目名称),项目具体位置为(项目位置)。

2. 勘察内容乙方将按照国家相关规定和技术标准,对建设工程的勘察需求进行详细调查,包括但不限于地质、水文、环境等方面的调查。

3. 勘察成果乙方应按照相关要求提交勘察成果报告,确保报告准确、完整、清晰,并提供相应的图纸、数据及技术交流。

4. 付款方式甲方按照合同约定的勘察进度及质量要求,按阶段向乙方支付勘察费用,付款方式和时间约定如下:(具体约定)。

5. 保密条款双方应保守合同及项目相关的商业秘密,并承诺在合同终止后仍对勘察项目保密,未经双方书面双方同意,不得向任何第三方透露。

6. 合同变更和解除在勘察过程中,若发生需要变更或解除合同的情况,双方应协商一致,并书面确认变更或解除合同的具体事项、方式及补偿金等。

四、合同的履行1. 甲方的权利和义务1.1 提供勘察所需的资料和条件。

1.2 按时支付勘察费用。

1.3 接受勘察成果报告并按合同约定验收。

2. 乙方的权利和义务2.1 按照合同约定的要求进行勘察工作。

2.2 提供准确、完整的勘察成果报告。

2.3 保证勘察工作的质量、进度和安全。

五、违约责任1. 若一方未履行本合同约定的义务,应根据《中华人民共和国合同法》及有关法律法规承担相应的违约责任。

2. 对于因不可抗力导致未能履行合同的一方,根据法律规定免除其因不可抗力造成的责任。

六、其他条款1. 本合同自双方签订之日起生效,有效期至完成勘察报告验收之日。

广州建设工程勘察合同

广州建设工程勘察合同

广州建设工程勘察合同合同编号:____________甲方(发包方):____________乙方(勘察方):____________根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》以及其他有关法律、行政法规的规定,甲乙双方在平等、自愿、公平和诚实信用的原则基础上,就广州建设工程勘察事项协商一致,签订本合同。

第一条工程概况1.1 工程名称:____________1.2 工程地点:____________1.3 工程规模:____________1.4 工程性质:____________1.5 勘察内容:____________第二条合同范围与工作内容2.1 乙方根据甲方的要求,负责对工程项目进行勘察,并提供相应的勘察报告。

2.2 乙方应按照约定的时间和质量要求完成勘察工作。

2.3 乙方应向甲方提供完整的勘察资料,并保证资料的准确性和可靠性。

2.4 乙方应按照甲方的要求,参与工程设计、施工过程中的技术咨询和技术支持工作。

第三条合同价格3.1 勘察费用的计算方式:按照实际工作量×单价进行计算。

3.2 单价:根据行业标准及市场行情,由双方协商确定。

3.3 乙方完成勘察工作后,应向甲方提交勘察费用结算申请,甲方按照约定的时间进行支付。

3.4 勘察费用包括但不限于:人工费、材料费、设备费、交通费、住宿费等。

第四条合同的履行4.1 甲方应按照约定的时间和要求,向乙方提供工程项目的相关资料。

4.2 乙方应按照约定的时间和质量要求,完成勘察工作。

4.3 乙方应确保勘察工作的安全,遵守国家和地方的法律法规,并对因勘察原因造成的人员伤亡和财产损失承担责任。

4.4 乙方应按照甲方的要求,参与工程设计、施工过程中的技术咨询和技术支持工作。

第五条合同的变更和解除5.1 合同的变更和解除应由双方协商一致,并签订书面协议。

5.2 合同变更和解除后,乙方应按照甲方的要求,完成剩余的勘察工作。

5.3 合同变更和解除后,乙方不得要求甲方支付额外的费用。

建设工程勘察合同主要条款写法

建设工程勘察合同主要条款写法

建设工程勘察合同主要条款写法建设工程勘察合同主要条款范文:第一章总则第一条合同目的根据政府的有关规定,为了对建设工程进行全面、准确的勘察工作,甲方委托乙方进行建设工程的勘察工作。

第二条合同内容本合同的内容包括勘察任务、工作内容、工作期限、报酬和保证金等。

第三条合同形式本合同采用书面形式,具有合同法律约束力。

第四条相关规范本合同的执行应遵守国家和地方的相关法律、法规、规范、标准和政策。

第二章勘察任务第五条勘察任务第1页/共4页甲方委托乙方进行建设工程的勘察工作,具体任务包括但不限于:确定勘察范围、收集并整理建设工程的相关资料、调查场地、进行地质勘察、设计勘察等。

第六条勘察说明甲方应向乙方提供建设工程的相关资料和勘察要求,乙方在此基础上制定勘察方案和工作计划。

第七条勘察方案乙方应在合同签订后30日内提交勘察方案,甲方确认无误后方可开始勘察工作。

第三章工作内容第八条勘察内容乙方应按照勘察任务,对建设工程进行详细的地质、地质灾害、水文等方面的勘察,并编制相应的勘察报告。

第九条勘察报告乙方应在本合同约定的期限内提交勘察报告,报告应包括但不限于:勘察成果、技术分析、风险评估等内容,报告应满足相关的法律和规范的要求。

第四章工作期限第十条工作期限本合同约定的工作期限为XX天/月,自合同签订之日起计算。

第十一条工期延误如乙方因不可抗力等原因导致工作延误,乙方应及时向甲方报告,并经甲方同意后延长工作期限。

第五章报酬和保证金第十二条报酬支付甲方应于乙方完成勘察任务并提交勘察报告后的15个工作日内将报酬支付给乙方。

第十三条保证金为保证工程勘察工作的质量和甲方的权益,甲方有权要求乙方提供保证金。

保证金金额为合同总金额的10%,在合同履行结束后,乙方履行合同义务后,保证金应当返还给乙方。

第六章合同的变更和解除第十四条合同变更在履行本合同过程中,若需对合同内容进行变更,应由甲乙双方协商一致,并以书面形式作出变更协议,具有相同法律效力。

建设工程勘察服务协议模板

建设工程勘察服务协议模板

建设工程勘察服务协议模板甲方:(委托方名称)地址:联系人:电话:乙方:(受托方名称)地址:联系人:电话:鉴于甲方拟进行建设工程项目,为确保工程质量和进度,甲乙双方经协商一致,达成以下协议:第一条服务内容1.1 乙方将根据甲方提供的资料、要求和要求的时间节点,提供建设工程勘察服务。

1.2 勘察服务范围包括但不限于地质调查、测量、水文勘测、地质灾害评价、工程地质勘察、地基处理方案等。

第二条服务期限2.1 本协议自双方签订之日起生效,并持续有效至工程竣工验收合格之日止。

2.2 如果双方需要延期或终止本协议,在书面协商一致后方可执行。

第三条服务费用及支付方式3.1 甲方应按照乙方提供的服务报价单支付相应的服务费用。

3.2 服务费用的支付方式为(具体支付方式)。

3.3 服务费用应在乙方完成相应勘察任务后的(具体天数)内支付完毕。

第四条信息保密4.1 双方应对因履行本协议而了解到的涉及商业秘密、技术秘密或其他保密信息予以保密。

4.2 未经一方事先书面同意,另一方不得向任何第三方透露、提供或使用保密信息。

第五条知识产权5.1 在本协议履行期间,乙方为甲方提供的勘察报告、设计方案等成果均为甲方所有,并享有著作权、专利权及其他知识产权。

5.2 甲方不得将乙方提供的成果用于除本项目外的其他任何工程建设。

第六条违约责任6.1 若因一方违约给对方造成损失的,应承担相应的违约责任。

6.2 一方违约时,对方有权解除本协议,并要求违约方赔偿因此造成的损失。

第七条争议解决本协议的解释、效力以及执行均适用中华人民共和国法律。

双方在协商不能解决争议时,提交有管辖权的人民法院解决。

第八条其他事宜除本协议约定的事项外,双方还应根据需要协商解决其他可能出现的事宜。

本协议一式两份,甲乙双方各执一份,具有同等法律效力。

如有增加、减少或修改本协议的内容,需经双方另行协商一致,并以补充协议形式确认。

甲方(委托方)签字盖章:日期:乙方(受托方)签字盖章:日期:。

建设工程勘察合同(模板)范本

建设工程勘察合同(模板)范本

建设工程勘察合同范本1. 合同概述本合同由甲方(委托方)和乙方(勘察方)双方共同订立,旨在明确双方在建设工程勘察过程中的权利和义务。

依据有关法律法规的规定,甲乙双方就建设工程勘察事项达成如下协议:2. 甲方权益2.1 勘察任务甲方有权根据自身需要,确定勘察范围和内容,并将其详细写入勘察任务书中。

勘察任务书应包含勘察区域、勘察内容、勘察要求、勘察时间等相关信息。

2.2 勘察成果乙方在勘察过程中产生的勘察成果,包括但不限于勘察报告、勘察图纸、勘察资料等,均归甲方所有。

乙方应按时提交勘察成果,并确保其真实、准确、完整。

3. 乙方权益3.1 勘察费用甲方应按照合同约定及时支付乙方的勘察费用。

费用的支付方式、金额及期限应在合同中明确约定。

3.2 勘察条件甲方应提供乙方所需的勘察条件,包括但不限于工作场所、勘察资料、设备等。

甲方需确保勘察条件的安全、稳定、完好。

4. 双方义务4.1 保密义务甲乙双方在合作期间应互相保守商业秘密,不得将对方提供的商业机密信息泄露给第三方。

在合同终止或解除后,双方仍应持续履行保密义务。

4.2 合作协调甲乙双方应积极合作、互相协调,共同完成勘察任务。

在勘察过程中,如发现问题或困难,双方应及时沟通,共同解决。

4.3 违约责任一方违反合同约定造成对方损失的,应承担违约责任。

违约方需赔偿守约方因此受到的直接经济损失,并承担相应的法律责任。

5. 合同解除与终止5.1 合同解除本合同在情况下可解除:•经双方协商一致解除;•一方经合法途径提出解除且经对方同意;•双方发生无法克服的争议。

5.2 合同终止本合同在情况下终止:•完成勘察任务;•达到合同约定的终止条件;•其他不可抗力因素导致合同无法履行。

6. 其他事项6.1 争议解决双方在执行本合同过程中发生的争议,应通过友好协商解决。

协商不成的,可依法向有管辖权的人民法院提起诉讼。

6.2 合同变更任何对本合同的修改、补充或变更均需以书面形式进行,并经过甲乙双方的签字确认后方有效。

建设工程勘察合同通用条款

建设工程勘察合同通用条款

建设工程勘察合同通用条款建设工程勘察合同是建设单位(甲方)与勘察单位(乙方)之间,就特定的建设工程项目进行勘察工作而签订的法律文件。

该合同旨在明确双方的合作内容、标准、责任及权利等关键事项,以保障工程勘察工作的顺利实施。

一、合同主体甲方(建设单位)需具有合法的建设项目批准文件和相应的资质条件,负责提供必要的工程资料和支持。

乙方(勘察单位)则应持有国家认可的工程勘察资质,并具备完成约定任务的专业能力。

二、勘察范围和内容合同应详细阐述勘察的具体范围,包括工程地质、水文地质、地形测量等方面,并根据工程特点和复杂程度确定勘察的重点和难点。

三、工作标准和要求勘察工作应符合国家相关标准和规范,满足工程设计需求。

勘察结果的准确性和可靠性对工程质量至关重要,因此,乙方应保证提交的勘察报告真实、准确。

四、工期和进度安排合同应明确勘察工作的总体时间表和关键节点,包括现场作业时间、数据分析时间和报告提交时间等。

同时,考虑到不可预见因素的存在,应有相应的应对措施和调整机制。

五、费用支付方式费用支付通常根据工作进度分阶段进行,具体支付比例和时间应在合同中明确规定。

对于额外的工作量或变更指令,应有清晰的计费标准和流程。

六、违约责任合同中应详细规定违约的定义、通知程序和责任承担。

若一方未能履行合同约定,应承担违约责任,包括但不限于赔偿损失、延长工期等。

七、争议解决方式如双方在执行合同过程中发生争议,应优先通过友好协商解决。

协商不成时,可依据合同约定选择仲裁或诉讼等方式解决。

八、其他重要条款除上述核心条款外,合同还应包含保密协议、知识产权归属、合同变更和终止条件等其他必要条款,以确保双方权益不受侵害。

《建设工程勘察合同(示范文本)》(范本文)

《建设工程勘察合同(示范文本)》(范本文)

建设工程勘察合同(示范文本)一、合同背景本合同由甲方(委托方)和乙方(承揽方)订立,旨在明确双方在建设工程勘察合作中的权利和义务。

依据相关法律法规,双方本着平等互利、诚实信用的原则,达成如下合作内容和约定。

二、合同内容1.制定勘察方案和设计2.进行现场勘察和测量工作3.分析数据并给出专业建议4.编制相关勘察报告5.提供后期勘察咨询和技术支持三、合同约定1.服务范围:乙方有责任按照甲方的要求,提供上述勘察服务,并保证服务内容的及时、准确、合规。

2.合作期限:本合同的合作期限为从签订之日起到勘察合同项目完工验收之日止。

3.合同价款:甲方应按照合同约定支付相应的勘察价款。

具体价款及支付方式双方另有约定。

4.违约责任:如因乙方的原因导致无法按时提供勘察服务,乙方应承担相应的违约责任,包括但不限于赔偿甲方因此遭受的经济损失。

5.保密条款:双方在合作过程中可能互相了解到一些商业机密或技术秘密,双方应对这些信息进行保密,并不得向第三方披露或使用。

6.法律适用和争议解决:本合同的解释和执行应适用法律。

双方如发生争议,应友好协商解决;若无法协商一致,应提交至甲方所在地的人民法院进行诉讼解决。

四、合同变更和终止1.合同变更:双方在履行合同过程中,如有需要变更合同内容的情况,应经双方协商一致,并以书面形式进行记录。

–双方协商一致终止合同;–乙方无正当理由中止勘察服务超过30天;–甲方未按时支付相应勘察价款;–双方认定无法继续履行合同义务的其他情况。

五、其他条款1.本合同一式两份,甲乙双方各执一份,具有同等法律效力。

2.本合同自双方签字盖章之日起生效,并在项目勘察合作结束后终止。

合同签订地点:________________甲方(委托方):________________ (签字)(日期)乙方(承揽方):________________ (签字)(日期)。

最新建设工程勘察合同范本

最新建设工程勘察合同范本

最新建设工程勘察合同范本1. 引言本合同由甲方(委托人)和乙方(勘察单位)共同订立,旨在明确双方在建设工程勘察过程中的权利和义务。

双方应本着公平、合理的原则达成协议并履行约定。

2. 合同主要内容2.1 建设工程概况双方应在本合同中明确建设工程的基本信息,包括但不限于工程名称、地点、规模、用途等。

乙方应根据甲方提供的信息进行勘察,并根据实际情况提出合理建议。

2.2 勘察目的和范围本条款中应明确勘察的目的和范围,包括但不限于土地勘察、水文地质勘察、地面勘察、地下勘察等内容。

甲方有权要求乙方进一步扩大勘察范围,但应与乙方协商并支付额外费用。

2.3 勘察费用和支付方式乙方完成勘察工作后,甲方应按照约定方式支付相应的勘察费用。

费用应包括勘察设计费和勘察报告费等,具体金额应在本合同中明确。

2.4 勘察工作的组织和实施双方应共同制定勘察工作计划,并在实施中进行有效的协调。

乙方应按照国家相关标准和规范进行勘察工作,确保工作质量。

2.5 勘察报告和成果提交乙方应及时提交勘察报告和相关成果。

勘察报告应包括工程勘察概况、数据分析、问题和建议等内容。

甲方有权对勘察报告提出合理的修改意见,乙方应及时予以修改完善。

2.6 保密条款双方应妥善保管勘察过程中涉及到的机密信息,并承诺不得泄露给第三方。

当有法律法规要求披露时,应事先与对方协商并确保合法合规。

2.7 合同变更和解除在勘察过程中,如有需要变更合同内容的情况,双方应在书面形式下达成协议。

解除合同应根据法律法规的规定进行,并协商确定相应的赔偿方式。

3. 其他条款3.1 争议解决本合同如发生争议,双方应首先通过友好协商解决。

如协商失败,可提交相关纠纷至当地仲裁机构或法院解决。

3.2 适用法律和管辖本合同适用相关法律法规,并应受相关法院的管辖。

3.3 合同生效和效力本合同经甲方和乙方代表签字盖章后生效,并对双方具有约束力。

结论本合同为双方在建设工程勘察过程中明确权利和义务的重要依据,双方应遵守合同约定并积极履行各自责任,确保勘察工作的顺利进行。

建设工程勘察合同通用条款

建设工程勘察合同通用条款

建设工程勘察合同通用条款第一条:合同当事人甲方(委托方):_________乙方(承包方):_________双方应明确填写单位全称、法定代表人、注册地址等信息,并保证其真实性和有效性。

第二条:合同目的本合同旨在明确甲乙双方在建设工程勘察活动中的权利、义务和责任,以保证勘察工作的顺利进行和工程质量的符合国家及行业标准。

第三条:合同范围乙方应根据甲方的要求,对以下工程进行详细的地质勘察工作:1. 工程名称:__________2. 工程地点:__________3. 勘察内容:包括但不限于地形测绘、地质勘探、土壤分析等。

4. 勘察报告提交日期:自合同签订之日起______个工作日内。

第四条:合同价格本合同总价为人民币(大写)____________元整(¥___________)。

第五条:支付方式1. 预付款:甲方在本合同签订后______个工作日内支付合同总价的______%作为预付款。

2. 进度款:根据勘察工作进度,甲方应按约定时间支付相应款项。

3. 尾款:在乙方提交最终勘察报告并经甲方确认无误后,支付剩余款项。

第六条:工作标准与要求乙方应遵守国家有关法律法规和技术标准,保证勘察工作的准确性和科学性。

对于勘察结果的准确性负完全责任,并对因勘察失误导致的工程问题承担相应的法律责任。

第七条:违约责任如一方违反合同约定,应向守约方支付违约金,并赔偿因此造成的损失。

违约金的具体数额及损失赔偿的范围应在合同中明确。

第八条:争议解决合同执行过程中发生的任何争议,双方应首先通过友好协商解决;协商不成时,可依法申请调解或向有管辖权的人民法院提起诉讼。

第九条:其他约定双方可根据具体情况协商确定其他需要约定的事项,并以书面形式作为本合同的补充条款。

第十条:合同生效本合同自双方授权代表签字盖章之日起生效,至勘察工作完成并结清所有款项之日止。

本合同一式两份,甲乙双方各执一份,具有同等法律效力。

合同中未尽事宜,双方可另行协商补充。

建设工程勘察合同范本详细介绍勘察合同的主要条款和法律规定

建设工程勘察合同范本详细介绍勘察合同的主要条款和法律规定

建设工程勘察合同范本详细介绍勘察合同的主要条款和法律规定建设工程勘察合同本合同由甲方(以下简称“业主”)和乙方(以下简称“勘察单位”)双方共同订立,根据《中华人民共和国合同法》等相关法律、法规,经双方友好协商,就以下建设工程勘察事宜达成一致,现立合同如下:第一条合同目的本合同的目的在于明确双方在建设工程勘察阶段的权利和义务,加强合作,确保勘察工作的合法性、准确性和高效性。

第二条范围和内容1. 勘察范围:勘察单位应根据业主的要求和相关法律法规,对工程项目所涉及的土地、地质、水文、环境及其他勘察项目进行全面勘察。

2. 勘察内容:勘察单位应按照国家有关建设工程勘察规范和标准,进行详细勘察,并提交勘察报告、勘察成果等相关文档。

第三条技术标准勘察单位在进行勘察工作时,应遵循国家和地方有关建设工程勘察的技术标准,确保勘察结果准确可靠。

第四条费用支付1. 费用支付方式:业主应按照合同约定的支付方式和时间,将勘察费用支付给勘察单位。

2. 费用结算标准:勘察费用包含勘察人员工资、仪器设备使用费等相关费用,具体标准按合同约定执行。

第五条合同期限和延期1. 合同期限:本合同自双方签订之日起生效,至勘察工作完成之日终止。

2. 合同延期:若因不可抗力等合理原因导致勘察工作延期,双方应友好协商并签订书面延期协议。

第六条保密条款双方在本合同履行过程中涉及的商业秘密、技术数据等应予以保密,未经对方同意不得向第三方披露。

第七条违约责任1. 若一方违反合同约定,给对方造成损失,应承担相应的违约责任。

2. 若勘察单位未按时提交勘察报告或勘察成果,业主有权要求延期或解除合同,并要求勘察单位赔偿相关损失。

第八条争议解决双方在合同履行过程中发生争议时,可友好协商解决。

协商不成的,可依法向有管辖权的人民法院提起诉讼。

第九条合同解除1. 双方协商一致,可解除本合同。

2. 一方违反合同约定,给对方造成重大损失的,对方有权解除本合同,并要求违约方承担相应的违约责任。

建设工程勘察合同范本

建设工程勘察合同范本

建设工程勘察合同范本一、合同背景建设工程勘察合同是指为了进行建设工程的规划、设计和施工等工作,雇佣勘察单位进行勘察工作的合同。

本合同范本适用于建设工程勘察合同的签订,旨在明确双方权利义务,规范勘察工作的进行。

二、合同主体本合同由委托方(以下简称甲方)和勘察单位(以下简称乙方)共同签订。

三、合同内容1. 项目概况甲方应向乙方提供建设工程的基本情况、规划要求、设计要求等相关资料,并明确工程的勘察范围、目标和任务。

2. 勘察内容乙方应根据甲方提供的资料,进行现场勘察、测量、采样等工作,编制勘察报告,并提供相应的勘察数据和资料。

3. 勘察报告乙方应按照相关法律法规和技术标准,编制勘察报告。

勘察报告应包括勘察成果、勘察数据、勘察意见等内容,并符合甲方的要求。

4. 合同价款甲方应按照合同约定支付勘察费用,并在勘察工作完成后的一定时间内支付。

5. 合同变更如有必要修改合同内容,双方应通过书面形式进行变更协商,并签订变更合同。

6. 合同终止合同可以因双方协商一致、甲方违约或乙方无法履行合同义务等原因终止。

终止合同时,双方应进行结算,并完成交接手续。

四、合同履行1. 甲方的权利和义务甲方应按照合同约定支付勘察费用,并向乙方提供勘察所需的资料和支持。

甲方还有权对乙方的勘察工作进行监督和检查。

2. 乙方的权利和义务乙方应按照合同约定进行勘察工作,并按时提交勘察报告。

乙方还应保证勘察工作的质量和安全,并承担相应的责任。

3. 保密义务双方在合同履行过程中应保守对方的商业秘密和技术资料,并在合同终止后继续履行保密义务。

五、合同纠纷解决双方在履行合同过程中如发生争议,应通过友好协商解决。

如协商不成,可以依法向有关部门申请仲裁或提起诉讼。

六、合同生效与解释本合同自双方签字盖章之日起生效。

对于合同中的未尽事宜,双方应通过协商解决,并签订补充协议。

七、附则本合同一式两份,甲乙双方各持一份。

本合同正本具有同等法律效力,合同附件与正文具有同等效力。

通用范文(正式版)《建设工程勘察合同(示范文本)》

通用范文(正式版)《建设工程勘察合同(示范文本)》

建设工程勘察合同(示范文本)1. 合同背景及目的本合同由甲方(简称“甲方”)和乙方(简称“乙方”)共同订立,旨在规范并约束乙方为甲方提供建设工程勘察服务的各项权利与义务。

2. 合同主要条款2.1 乙方的权利和义务2.1.1 权利乙方应享有权利:1.根据甲方提供的工程需求,进行项目勘察,并准备相应的勘察报告;2.与甲方进行必要的沟通和协商,以确保勘察工作的顺利进行;3.向甲方提供关于勘察过程中所发现问题的及时汇报。

2.1.2 义务乙方应承担义务:1.根据甲方提供的工程需求,进行详细的勘察工作,包括但不限于现场勘察、样品采集和实验测试等;2.准备并提交完整的勘察报告,包括有关勘察结果、可能存在的风险、解决方案等内容;3.在勘察工作中,严格遵守相关的法律法规和技术要求,确保勘察结果的准确性和可靠性;4.勘察过程中,应采取相应的安全措施,确保勘察人员的安全。

2.2 甲方的权利和义务2.2.1 权利甲方应享有权利:1.监督和审核乙方的勘察工作,要求乙方按照相关要求和标准进行勘察;2.对乙方提交的勘察报告进行审核,并提出必要的修改和完善意见;3.验收乙方提交的勘察成果,并根据验收结果支付相应的费用。

2.2.2 义务甲方应承担义务:1.提供充分的工程背景和需求说明,确保乙方了解并符合甲方的要求;2.支付乙方按照合同约定的费用,并按时支付;3.对乙方的勘察工作进行必要的协调和配合,提供必要的信息和文件;4.验收乙方提交的勘察成果,对成果的满意程度有权作出评判。

3. 合同履行3.1 合同生效本合同自双方代表签字(或盖章)之日起生效,并持续有效直至乙方完成勘察工作,并经甲方验收通过。

3.2 合同变更任何一方在履行合同过程中,如需变更合同的内容或条款,应经双方书面协商一致,并签订书面的变更协议。

变更协议应成为本合同的附件,具有同等法律效力。

3.3 合同解除和违约责任1.若一方未能按照本合同的约定履行义务,导致合同不能继续履行的,对方有权解除本合同,并有权要求违约方承担相应的法律责任;2.一方有权解除本合同的,应事先以书面形式通知对方,并在解除通知中明确列明解除的具体原因。

建设工程勘察合同范本

建设工程勘察合同范本

建设工程勘察合同范本本合同由甲方(以下简称“甲方”)与乙方(以下简称“乙方”)双方共同遵守,通过充分协商达成一致。

根据国家有关法律法规以及双方的自愿原则,特订立本合同,并承诺履行合同约定的条款。

一、合同目的1.1 甲方根据工程需要委托乙方进行勘察工作,确保工程施工顺利进行。

1.2 乙方接受甲方委托,按照双方商定的合同约定,进行勘察工作。

二、勘察内容2.1 乙方将按照双方约定的勘察范围、内容和方法,对工程进行全面勘察和调查,并提交相应的勘察报告。

2.2 勘察内容必须符合国家相关法律法规和规范的要求,并尽可能避免对施工进程和工程质量的不利影响。

三、合同价款及支付方式3.1 甲方向乙方支付的勘察费用为合同总价款。

3.2 甲方应在勘察工作正式开展前支付合同价款的30%作为预付款。

3.3 勘察工作完成后,乙方应提交勘察报告及相关证明文件,并由甲方组织对勘察工作的结果进行验收与评估。

3.4 经甲方验收合格后,甲方应将剩余的合同价款支付给乙方。

四、合同期限4.1 本合同自双方签订之日起生效,至勘察工作完成并通过验收后终止。

4.2 若因不可抗力因素导致勘察工作无法进行或延迟,双方应协商解决,并根据实际情况调整合同期限。

五、保密条款5.1 双方在履行合同过程中可能接触到对方的商业秘密和工作机密,双方应本着诚实、守信、保密的原则,妥善保管并不得泄露或非法使用。

5.2 未经一方书面同意,另一方不得将合同过程中涉及的商业、技术、设计方案等信息披露给第三方。

六、争议解决6.1 在合同履行过程中,如双方发生纠纷或争议,应友好协商解决。

如果协商不能解决,可以提交相关争议解决机构进行调解或仲裁。

6.2 争议解决机构应根据甲方与乙方的协商一致,公正、公平地对纠纷进行处理。

七、违约责任7.1 如一方违反合同约定,使得勘察工作无法进行或影响工作质量,应承担相应的违约责任,并赔偿对方因此遭受的经济损失。

7.2 如因不可抗力因素导致一方无法履行合同约定的义务,应及时通知对方,并在合理的时间内提供相应的证明文件。

  1. 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
  2. 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
  3. 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。

广州合同纠纷律师易美玲详述建设工程勘察合同范本的相关条款建设工程合同是承包人进行工程建设,发包人支付价款的合同。

通常包括建设工程勘察、设计、施工合同。

按照《中华人民共和国合同法》的规定,建设工程合同包括三种:即建设工程勘察合同、建设工程设计合同、建设工程施工合同。

下文是广州合同纠纷律师易美玲提供的一份建设工程勘察合同的相关注意事项及范本,希望对有这一方面需要的朋友有所帮助。

首先,根据《合同法》第274条规定,勘察、设计合同的内容必须包括以下条款:1、提交有关基础资料和文件(包括概预算)的期限。

这是对勘察人、设计人提交勘察、设计成果时间上的要求。

当事人之间应当根据勘察、设计的内容和工作难度确定合理的提交工作成果的期限。

2、勘察或者设计的质量要求。

这是此类合同中最为重要的合同条款,也是勘察人或者设计人所应承担的最重要的义务。

3、勘察或者设计费用。

这是勘察或者设计合同中的发包人所应承担的最重要的义务。

4、双方相互协作条款。

双方相互协作条款一般包括双方当事人在施工前的准备工作、施工人及时向发包人提出开工通知书、施工进度报告书、对发包人的监督检查提供必要的协助等。

双方当事人的协作是施工过程的重要组成部分,是工程顺利施工的重要保证。

其中合同范本如下:[岩土工程勘察、水文地质勘察(含凿井)工程测量、工程物探]工程名称:工程地点:合同编号:(由勘察人编填)勘察证书等级:建设部甲级勘察证201007-kj号发包人:______ __勘察人:签订日期:____中华人民共和国建设部监制国家工商行政管理局发包人勘察人发包人委托勘察人承担详细工程勘察任务。

根据《中华人民共和国合同法》及国家有关法规规定,结合本工程的具体情况,为明确责任,协作配合,确保工程勘察质量,经发包人、勘察人协商一致,签订本合同,共同遵守。

第一条:工程概况1.1工程名称:详细工程勘察。

1.2工程建设地点:1.3工程规模、特征:建筑物高层,局部设一层地下库,及挡土墙(抗滑桩)边坡。

1.4工程勘察任务委托文号、日期:1.5工程勘察任务(内容)与技术要求:1.5.1按现行的国家规范——《岩土工程勘察规范》(gb50021-2001)、《高层建设岩土勘察规程》(jgj72-2004)、《建筑工程地质钻探技术标准》(jgj87-92)《土工试验方法标准》(jb50123-1999)、《广西膨胀土地区建筑勘察设计施工规程》及勘察合同书执行。

1.5.2勘察人依据场地及建筑物布置情况,按区域划分及边坡进行区域性和单项目评价。

对各区域应提供建筑物场地的持力层承载力;每一土层的名称、物理力学指标、厚度、坡向及岩石的风化程度等勘察规范中规定的数据。

勘察人对整体工程地质、地形、地貌、水文等参数作出综合评价。

依据规范布孔外,根据现场地形的变化可在单体建筑内加密钻孔。

1.5.3确定持力层以下有无不良地质,并作出结论。

1.5.4提供泥岩0~400kpa的压缩曲线。

1.6承接方式详勘所有的一切工作内容及综合单价包干(包括进出场费、检测、测试费、成果资料、基槽验收等费用)按实际完成工作量结算。

1.7预计勘察工作量按国家现行规程规范及本工程的实际情况共布置钻孔个,其中,多层建筑布置钻孔个,预计进尺米;高层建筑布置钻孔个,预计进尺米,挡土墙(抗滑桩)边坡布置钻孔个,预计总进尺米。

第二条:发包人应及时向勘察人提供下列文件资料,并对其准确性、可靠性负责。

2.1提供本工程批准文件(复印件),以及用地(附红线范围)、施工、勘察许可等批件(复印件)。

2.2提供工程勘察任务委托书、技术要求和工作范围的地形图、建筑总平面布置图。

2.3提供勘察工作范围已有的技术资料及工程所需的坐标与标高资料。

2.4提供勘察工作范围地下已有埋藏物的资料(如电力、电讯电缆、各种管道、人防设施、洞室等)及具体位置分布图。

2.5发包人不能提供上述资料,由勘察人收集的,发包人需向勘察人支付相应费用。

第三条:勘察人向发包人提交勘察成果资料并对其质量负责。

勘察人负责向发包人提交勘察成果资料六份,发包人要求增加的份数另行收费。

第四条:开工及提交勘察成果资料的时间和收费标准及付费方式4.1开工及提交勘察成果资料的时间4.1.1本工程的勘察工作合同生效后,进场日期以发包方通知为准。

发包人发出开工令之日起,第一阶段总工期为天(按土建出图栋号范围)其中:野外工期为天,室内土工试验和资料整理天内出中间资料;第二阶段在完成第一阶段中间报告后天内完成全部勘察工作并提交勘察成果资料,提交日期作为工期的结算依据。

4.1.2勘察工作有效期限以发包人下达的开工通知书或合同规定的时间为准,如遇特殊情况(设计变更、工作量变化、不可抗力影响以及非勘察人原因造成的停、窝工等)时,工期顺延。

4.2收费标准及结算方式4.2.1本工程勘察以“综合单价包干”方式、挡土墙(抗滑桩)边坡、多层住宅综合单价元/m;小高层、高层综合单价元/m,结算时按“实际完成工作量×综合单价”计取(经双方核实认可签字后)。

国家规定的收费标准中没有规定的收费项目,由发包人、勘察人另行议定。

4.2.2本工程勘察预算造价为¥元;(大写玖拾元整),合同生效后设备进场实际工作后7天内,发包人应向勘察人支付预算造价的 %作为定金,计¥元(本合同履行后,定金抵作勘察费);勘察工作外业结束双方核实工程量后五个工作日内,发包人向勘察人支付预算造价的 %,计¥元;勘察工作完成,提交勘察成果资料给甲方,15个工作日内与甲方核对实际完成工程量,出结算结果后5个工作日内支付到工程勘察结算总造价的 %;各标段基槽验收合格后10个工作日内,发包人支付该标段工程勘察结算总价的 %;各标段楼房竣工验收合格后5个工作日内支付该标段工程勘察结算总价的%。

第五条:发包人、勘察人责任5.1发包人责任5.1.1发包人委托任务时,必须以书面形式向勘察人明确勘察任务及技术要求,并按第二条规定提供文件资料。

5.1.2在勘察工作范围内,没有资料、图纸的地区(段),发包人应负责查清地下埋藏物,若因未提供上述资料、图纸,或提供的资料图纸不可靠、地下埋藏物不清,致使勘察人在勘察工作过程中发生人身伤害或造成经济损失时,由发包人承担民事责任。

5.1.3发包人应及时为勘察人提供并解决现场的工作条件和出现的问题(如:落实土地征用、青苗树木赔偿、拆除地上地下障碍物、处理施工扰民及影响施工正常进行的有关问题、平整施工现场、修好通行道路、接通电源水源、挖好排水沟渠以及水上作业用船等),并承担其费用。

5.1.4若勘察现场需要看守,特别是在有毒、有害等危险现场作业时,发包人应派人负责安全保卫工作,按国家有关规定,对从事危险作业的现场人员进行保健防护,并承担费用。

5.1.5工程勘察前,若发包人负责提供材料的,应根据勘察人提出的工程用料计划,按时提供各种材料及其产品合格证明,并承担费用和运到现场,派人与勘察人的人员一起验收。

5.1.6勘察过程中的任何变更,经办理正式变更手续后,发包人应按实际发生的工作量支付勘察费。

5.1.7勘察人的工作人员所需的生产、生活条件,由勘察人自行负责。

5.1.8由于发包人原因造成勘察人停、窝工,除工期顺延外,发包人应支付停、窝工费(计算方法见6.1);发包人若要求在合同规定时间内提前完工(或提交勘察成果资料)时,发包人应按每提前一天向勘察人支付 \元计算加班费。

5.1.9发包人应保护勘察人的投标书、勘察方案、报告书、文件、资料图纸、数据、特殊工艺(方法)、专利技术和合理化建议,未经勘察人同意,发包人不得复制、不得泄露、不得擅自修改、传送或向第三人转让或用于本合同外的项目;如发生上述情况,发包人应负法律责任,勘察人有权索赔。

5.1.10本合同有关条款规定和补充协议中发包人应负的其它责任。

5.2勘察人责任5.2.1勘察人应按国家技术规范、标准、规程和发包人的任务委托书及技术要求进行工程勘察,按本合同规定的时间提交质量合格的勘察成果资料,并对其负责。

5.2.2由于勘察人提供的勘察成果资料不合格,勘察人应负责无偿给予补充完善使其达到质量合格;若勘察人无力补充完善,需另委托其他单位时,勘察人应承担全部勘察费用;或因勘察质量造成重大经济损失或工程事故时,勘察人除应负法律责任和免收直接受损失部分的勘察费外,并根据损失程度向发包人支付赔偿金,赔偿金由发包人、勘察人商定为实际损失的100%。

5.2.3在工程勘察前(合同签定后三天内),提出勘察纲要或勘察组织设计,派人与发包人的人员一起验收发包人提供的材料。

5.2.4勘察过程中,根据工程的岩土工程条件(或工作现场地形地貌、地质和水文地质条件)及技术规范要求,向发包人提出增减工作量或修改勘察工作的意见,并办理正式变更手续。

5.2.5在现场工作的勘察人员,应遵守发包人的安全保卫及其它有关的规章制度,承担其有关资料保密义务。

5.2.6本合同有关条款规定和补充协议中勘察人应负的其它责任。

第六条:违约责任6.1由于勘察人原因造成勘察成果资料质量不合格,不能满足技术要求时,其返工勘察费用由勘察人承担。

6.2合同履行期间,由于工程停建而终止合同或发包人要求解除合同时,勘察人未进行勘察工作的,不退还发包人已付定金;已进行勘察工作的,完成的工作量在50%以内时,发包人应向勘察人支付预算造价50%的勘察费计¥\ 元;完成的工作量超过50%时,则应向勘察人支付预算额100%的勘察费。

6.3发包人未按合同规定时间(日期)拨付勘察费,每超过一日,应偿还未支付勘察费的千分之一逾期违约金。

6.4由于勘察人原因未按合同规定时间(日期)提交勘察成果资料,每超过一日,应减收勘察费的千分之一。

6.5本合同签订后,发包人不履行合同时,无权要求返还定金;勘察人不履行合同时,双倍返还定金。

第七条:本合同未尽事宜,经发包人与勘察人协商一致,签订补充协议,补充协议与本合同具有同等效力。

第八条:其它约定事项:8.1勘察人勘察工作过程中发包人应派有专人与勘察人保持联系,为了不影响施工进度,在每完成一个钻孔施工,发包人应在终孔时进行检查签字确认,若勘察人通知发包人进行验收,发包人在2个小时之内不到现场验收,勘察人视为发包人已同意验收确认,影响工期按实际影响时间顺延。

工程结算以发包人委派现场人员签字确认的工作量为依据,并盖“工程技术专用章”为准。

8.2发包人向勘察人支付勘察费用,每支付一次,勘察人应向发包人开具有效正式发票,并且在开具发票后,发包人以转帐方式支付勘察费用。

勘察人应按结算总额开具发票。

8.3若遇不可抗拒的自然因素,勘察工期可相应顺延,但必须办理工期顺延手续,在24小时内签证延顺工期,否则发包人不予认可。

8.4勘察人提供的勘察工作组织及勘察方案作为本合同的附件。

8.5勘察人应积极配合建筑基槽验槽工作,应随叫随到工地解决问题。

相关文档
最新文档