分包合同2
简单分包合同模板（精选10篇）
简单分包合同简单分包合同模板（精选10篇）随着法律知识的普及，合同的用途越来越广泛，它也是实现专业化合作的纽带。
那么合同要怎么拟定？想必这让大家都很苦恼吧，下面是小编为大家整理的简单分包合同模板，希望对大家有所帮助。
简单分包合同篇1甲方:________乙方:________依据《劳动合同法》,经甲乙双方共同协商自愿签订:一、承包范围:图纸中所有木工工程,劳动工具及材料由乙方负责。
二、安全:如乙方违规，没有安全措施施工所出安全事故，由乙方负责。
三、乙方要绝对服从甲方管理制度,一切施工方案均按甲方要求进行(要求包括口头交底指导),因乙方技术所造成的一切损失,由乙方负责。
四、在施工全过程中乙方不得任何理由变更包工价格乙方不得以任何理由弃工、怠工，否则后果自负。
五、付款方式及分包价格分包价格两层框架为每平方米80元计算,五层砖混为每平方米32元计算，注:承包面积按图纸设计算平方米,如图纸有大的变更,其面积均按国家建筑计算标准计算。
付款方式：两层框架每层付80%，每层拆模后付95%，主体保质结束后付清。
六、本合同一式两份,甲乙双方负责人各执一份,双方签字后生效。
甲方负责人:________乙方负责人:________甲方:________乙方:________________年________月________日简单分包合同篇2甲方（承包人）：乙方（分包人）：按照《中华人民共和国合同法》《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，甲方将_____________工程的所有项目的施工任务交由乙方完成，经协商一致签订本合同。
第一条、工程概况1、工程名称：2、工程地点：3、分包工程范围：4、承包形式：5、工程期限：计划开工日期：年月日，计划竣工日期：年月日，合同总工期为日。
6、质量等级：第二条、本合同条款符合总承包合同的要求第三条、甲乙双方的权利、义务1、甲方的权利与义务（1）对乙方承担施工任务的质量、安全、进度情况的监督、检查；督促乙方确保主合同责任的全面履行；制订生产、技术、质量、安全、材料等方面的管理规定和责任制，规范生产；（2）向乙方提供施工图纸、图套，并组织图纸会审和技术交底；解决图纸和施工中的技术问题，检查监督乙方施工中的技术工作，认定合格后在有关技术资料中签认；（3）负责本工程的全面质量安全管理，批准有关质量安全措施及方案，检查监督乙方施工中的质量安全工作；工程完成时及时完成验收和劳动报酬的发放工作；（4）甲方要及时派驻合格的工地代表，施工期间如要更换代表，应提前通知乙方，并保证更换的代表是具有相应资质的；（5）及时给相应的人员和设备上保险，发包人给相关人员上的保险，视为承包人上的保险。
建筑工程劳务分包合同范本2篇
建筑工程劳务分包合同范本2篇篇1甲方（总承包方）：__________乙方（劳务分包方）：__________根据《中华人民共和国合同法》及其他相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实、守信的原则基础上，就甲方总承包的建筑工程劳务分包给乙方事宜，经友好协商，达成以下合同条款。
一、工程概况1. 工程名称：__________。
2. 工程地点：__________。
3. 工程规模及内容：__________。
二、合同工期开工日期：_______年___月___日；竣工日期：_______年___月___日。
具体开工时间以甲方发出的开工令为准。
工期顺延的情形包括不可抗力因素以及甲方确认的其它合理事由。
三、承包方式及工作内容乙方采用包人工、包工期、包质量的方式承包甲方指定的工作内容。
具体工作内容包括但不限于：砌筑、抹灰、模板安装与拆除、钢筋加工与安装、混凝土浇筑等建筑工程的劳务工作。
如有增减，双方另行协商确定。
四、合同单价及付款方式1. 合同单价：按照完成的建筑工作量，按照相应的计价标准计算劳务费用。
具体单价详见附件《工程劳务分包单价表》。
2. 付款方式：每月底，甲乙双方对已完成的工作量进行确认，并按照确认的工作量结算劳务费用。
甲方按照结算结果支付劳务费用给乙方，支付比例为结算金额的百分之___%。
剩余款项在工程竣工并完成验收后一次性付清。
五、质量标准及验收方式1. 乙方必须严格按照施工图纸、施工规范及技术要求进行施工，确保工程质量达到合格标准。
如因乙方原因造成工程质量问题，乙方应承担相应的责任并承担由此造成的损失。
2. 验收方式：每一道工序完成后，乙方应组织班组进行自检，合格后报甲方验收。
甲方组织相关人员进行验收并签署验收意见。
如验收不合格，乙方应按要求进行整改并承担整改费用。
六、安全生产与文明施工1. 乙方应严格遵守安全生产法规，加强安全生产管理，确保安全生产。
乙方应配备必要的安全设施和安全管理人员，承担因自身原因造成的安全事故责任和经济损失。
二次分包协议书范本7篇
二次分包协议书范本7篇第1篇示例：二次分包协议书范本甲方：（委托方）乙方：（第一承包方）鉴于，甲方与乙方已就某项工程项目达成分包协议，乙方承担了部分工程项目的施工任务，并根据协议应将部分工程项目进行二次分包；为了明确双方的权利和义务，保证工程项目的顺利进行，特订立本二次分包协议书。
一、二次分包内容：1. 乙方将工程项目中的具体任务（如XX工程施工等）进行二次分包给丙方；2. 二次分包的工程内容、范围以及具体要求以分包协议附件为准。
1. 乙方向甲方支付的分包价款为xxx元；2. 丙方向乙方支付的二次分包价款为xxx元；3. 乙方与丙方之间的分包价款以双方另行协商确定。
1. 丙方应按照约定的工程内容、范围和要求，在规定的工期内完成二次分包任务；2. 工程项目的进度与质量应符合甲方、乙方的要求。
1. 二次分包工程应符合相关法律法规和质量标准，丙方需对其质量负责；2. 如因丙方施工质量问题引起的纠纷及赔偿问题，由丙方承担；五、材料和设备采购：1. 丙方应按照工程要求自行采购所需的材料和设备；2. 材料和设备的使用应符合建筑工程的标准。
六、工程款支付：1. 乙方应于甲方支付完分包价款后，将二次分包价款支付给丙方；2. 工程款支付以线下转账方式进行，双方应保留好资金交易证明。
七、违约责任：1. 在履行本协议过程中，若一方违反协议约定，应承担相应的违约责任；2. 若因一方原因导致另一方遭受损失，应当承担相应的赔偿责任。
八、其他约定：1. 本协议有效期自双方签字盖章之日起生效；2. 未尽事宜由双方协商解决。
甲方：乙方：丙方：日期：__________________ 日期：__________________ 日期：__________________以上为二次分包协议书范本，具体内容可根据实际情况进行调整和修改。
希望双方在签署协议前，充分了解协议内容，确保双方权益得到保障。
第2篇示例：二次分包协议书范本甲方：（委托方）地址：法定代表人：联系人：电话：鉴于甲方需要对某项目进行分包施工，并委托乙方作为承包方进行相关的施工工作。
分包合同范文六篇
分包合同范文六篇分包合同篇1发包方：(以下简称甲方)承包方：(以下简称乙方)依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实守信的原则：双方就本建设工程劳务分包事项协商一致，订立本合同：一、工程概况：1、工程名称：松原市锦绣江畔龙栖湾小区26、27楼2、工程地点：吉林省松原市宁江区3、建设单位：松原市盛恒祥房地产开发有限公司4、工期：20某某年4月15日至20某某年10月30日5、质量要求：合格品。
6、建筑面积：1、商业裙房2层3151.62m22、26楼120某某.37m23、27楼8304.33m24、地下室4655.81m2最终工程量以决算建筑面积为结算依据。
二、承包范围：脚手架工程：主体工程、二次结构及附属工程要求真双排架子，全部脚手架及吊架工程的安装、支撑、加固、成品保护、拆除。
架管架扣的摆放及分类沾油。
现场文明施工，场内安全生产、文明施工等所需全部零星用工。
三、承包方式：包工不包料，包劳务、包工期、包质量、包安全生产、包文明施工。
四、承包价格及结算付款方式1、承包价格：13元/m2(建筑面积)关于本工程所有脚手架工程均以此单价计算。
付款方式及现场管理要求见邀标公告。
五、技术、质量要求：1、乙方应配备技术全面大局观强的管理人员，配备懂图纸、熟练掌握国家现行施工规范的技术人员以及相应的成熟施工组织、管理人员。
2、严格执行相关施工规范，工程质量必须合格。
达不到标准而返工的，工料费由乙方承担，并不予顺延工期。
3、任何原因的暂停施工，乙方应无条件妥善保护已完工程。
视停工原因，甲乙双方相应承担由此发生的费用。
六、安全生产：1、本工程安全目标位0事故。
乙方严格执行国家安全生产规定，杜绝违章操作，强化安全教育。
现场发生的一切安全事故责任全部由乙方承担。
乙方人员在施工现场外发生的一切安全事故与甲方无关。
2、乙方必须按规定配置合格的劳动保护用品。
工程分包合同【精选5篇】
工程分包合同【精选5篇】在日新月异的现代社会中，越来越多人会去使用协议，签订协议可以保障自身的权益不被侵害。
想必许多人都在为如何写好协议而烦恼吧，下面是小编辛苦为朋友们带来的5篇工程分包合同，希望能够满足亲的需求。
分包合同篇一甲方：乙方：身份证号：为满足甲方承包国高网成渝环线乐雅高速公路TJ12合同段路基土建工程施工的需要，经甲、乙双方友好协商，达成如下协议，望双方共同遵守。
一、工程内容：1、工程名称：2、工程地点：3、工作内容：4、承包方式：单价承包。
二、合同清单及价款1、单价及清单见附表2、附表上的上工程量作为参考量，计量时以乙方实际完成工作量为准。
3、附表上单价为乙方施工单价，甲方不再收取任何费用，项目部扣除甲方的管理费和其它费用均与乙方无关，支付时甲方按监理工程师认可方量和以上单价之积支付与乙方。
4、由于乙方原因中途退场，上月余留金不再退换。
乙方施工进度必须跟上甲方进度。
否则甲方有权中止合同。
三、工程质量管理：乙方必须按图纸及国家工程质量管理规范进行施工，因甲方原因造成损失，由甲方负责，因乙方原因造成损失的由乙方负责。
四、工程款支付1、工程量原则：本工程合同为单价合同，结算数量依据业主确认乙方完成工程量。
确认原则：按图纸计量，有变更的按实际工程量结算。
2、每月25日报计量。
3、每月根据监理工程师确认工程量进行计量，合同中的单价为乙方直接施工单价，乙方不再承担其它任何费用，在业主工程款到位后，三天内按乙方工程量附表单价的90﹪支付给乙方。
余款10﹪在竣工决算后支付5﹪给乙方，余5﹪作为质量保证金，待保修期满后甲方一次性支付给乙方。
工程保修期为一年。
4、甲方不能按期支付工程款，造成的一切后果由甲方负责。
五、其它1、本协议一式二份，甲、乙双方各一份。
2、本协议自双方代表签字之日起生效，竣工决算并付清工程款后失效。
3、本协议未尽事宜，经双方协商解决。
4、本工程安全事故由乙方负责，与甲方无关。
5、本协议签订后乙方三日内必须进场。
建筑工程劳务分包合同(二篇)
建筑工程劳务分包合同发包方（甲方）：承包商（乙方）：根据《中华人民共和国经济合同法》和《建筑安装工程承包方合同条例》的规定，在平等、自愿的基础上，结合甲、乙双方及本工程的具体情况，经双方协商一致，达成如下合同条款，双方共同遵守。
一、工程概况1、工程名称：2、工程地址：3、承包范围：4、承包方式：具体工程内容及部位均以甲方签字认可的施工图、及书面通知为准。
二、工期：开工日期为，完工日期为三、工程质量：1、严格按照图纸、变更和现行有关规范要求施工。
2、遵从技术交底要求施工;正式施工前须做样板，并在征得甲方同意后进行大面施工;若乙方有新工艺、新技术应用的建议，需经甲方认可并做样板。
3、分项工程按楼层划分验收批，验收标准执行现行相关标准，各验收批应确保主控项目必须合格，否则则该验收批单价下浮15%;一般项目按高级要求抽查项数，要求合格率90%，否则该部分工作量单价下浮10%四、工程单价：1、乙方以包工不包料，包部分施工机械的方式进行承包（即甲方除提供工程材料及材料垂直运输机械、各楼层水电接口、外架，其余周转材料、机具等均由乙方自备，含砂浆机、斗车、跳板、支撑架、灯具、水管等）。
2、工程量计算：按福陕西省____年建筑、装饰预算定额规则计算。
3、单价：砌砖墙：元/平方米构造柱和圈梁砼浇筑（修补）：元/平方米内墙粉刷（含梁、柱面）：元/平方米外墙）粉刷（含线条、分隔缝、栏杆、滴水线及屋面零星构件：元/立方米;天棚粉刷（含各种板底、滴水线）元/平方米地面、屋面找平（含分隔缝）：元/平方米地面贴砖（cm）：元/平方米内墙面贴砖：元/平方米楼梯贴砖（含找平、挡水线、踢脚线）：元/平方米（按水平投影面计算）;地面缸砖踢脚线：元/米地面水泥砂浆踢脚：元/米细石混泥土地面、屋面：元/米彩瓦屋面及铺保温板（含收口及油漆等）：元/平方米管道井粉刷：元/平方米;管道井封堵：元/个。
实际完成工作内容，按以上单位结算。
以上单位中，所有线条、线角、滴水线、门窗洞口等装饰线条及室内天棚局部修补均不另外计价，所有内外墙阴阳角均须抽角且不另外计价。
二次分包协议书范本
二次分包协议书范本全文共四篇示例，供读者参考第一篇示例：二次分包协议书甲方（总承包商）：_________（单位名称）__________乙方（分包商）：_________（单位名称）__________丙方（业主）：_________（单位名称）__________鉴于甲方与丙方就_________（工程项目名称）__________工程项目签订了总承包合同，为确保工程的顺利进行，甲、乙双方就乙方对工程的分包事宜达成如下协议：一、分包内容1.1 乙方按照甲方的要求，承担_________（工程项目名称）__________工程项目（以下简称“本工程”）中_________（分包内容）__________的分包工作。
1.2 乙方在分包过程中，应当遵守甲方的管理和指导，做好施工进度的控制和质量的保证。
二、分包价格2.1 分包价格为_________（具体金额）__________。
2.2 分包价格中包括了全部的劳动、材料和设备费用，乙方不得擅自增加分包价格，如有特殊情况需变更价格，应当与甲方进行协商一致，并签订书面变更协议。
三、分包工期3.1 乙方应当严格按照工程总进度，保证分包工程的质量和工期。
如有延期情况，乙方必须提前向甲方提交书面延期申请，并经甲方同意后方可进行延期施工。
四、质量保证4.1 乙方承诺对分包工程质量负责，保证分包工程符合国家有关工程建设的技术标准和质量要求。
4.2 对于因乙方原因导致的分包工程质量问题，乙方应当承担相应的修复和赔偿责任。
五、安全生产5.1 乙方应当遵守国家有关安全生产的法律法规，切实加强对分包工程的安全管理，保障现场工人的人身安全。
5.2 如在分包工程中发生安全生产事故，乙方应当立即报告甲方，并协助甲方进行事故处理和调查。
六、支付方式6.1 甲方根据工程进度和分包工程的完成情况，将分包工程款项支付给乙方。
6.2 对于工程款项支付延期的情况，双方应当协商解决，并签订书面延期支付协议。
建设工程分包合同模板(5篇)
建设工程分包合同模板业主：甲方：（“名义总包”）乙方：各分包单位一、乙方（分包方）责任1、必须具备相应资质，且出具法人授权委托书。
2、乙方从业主方承包的工程项目，乙方必须自己全部完成，不允许再由第三人承包施工。
乙方不得部分转让或全部转让其应履行的合同项下的义务。
3、未经业主方、甲方书面认可，乙方不得将本合同项下的任何工程分包。
如分包也不解除乙方承担的本合同下的任何责任和义务。
4、乙方在和业主方签订承揽合同时必须提供给甲方承揽总工程量（合同额）1%的履约保证金。
保证金采用现金或支票的形式，合同解除后，甲方一次性无息返还给乙方。
由乙方原因导致合同不能履行或不能完全履行时，乙方丧失对保证金的追回权利。
4.1、严格履行投标文件中所做出的各项承诺，确保工程用设备、材料的质量，严格按规范组织施工，保证工程质量，按时竣工（竣工是指一次性报验达到优质标准）。
4.2、服从业主、甲方的管理，遵照其指示工作，并为其日常查验提供便利和安全条件。
如接到指示而未执行时，因此产生的损失和费用由乙方承担。
4.3、服从业主及总包方的管理，按业主方的合理要求提供分包工程进度计划和施工方案、大型及重要设备安装方案和工程进度计划及材料设备进场计划及一切有关的技术质量资料，书面报业主方审核确认后严格执行。
4.4、指派现场项目经理负责施工现场的全面工作，根据合同规定处理现场有关事宜;项目经理或其授权代表必须参加业主方、甲方召开的协调会，代表乙方作出决定和遵照业主方、甲方的指示工作。
建设工程分包合同模板（二）发包人：（以下简称甲方）：承包人：（以下简称乙方）：依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信的原则，经甲乙双方协商，就工程分包事项达成一致，订立如下合同条款。
1、工程概况及分包内容工程名称：工程地点：工程概况：分包内容：所有钢筋加工、制作、绑扎工程。
（所需的绑丝由乙方承担）。
房建工程二次结构分包合同2篇
房建工程二次结构分包合同2篇篇1甲方（发包方）：____________________乙方（承包方）：____________________根据《中华人民共和国合同法》及其他相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就甲方所承包的房建工程中的二次结构工程分包给乙方施工的事宜，经友好协商，达成以下合同条款。
一、工程概况1. 工程名称：____________________。
2. 工程地点：____________________。
3. 承包范围：二次结构工程，包括但不限于砌体、抹灰、地面铺装等。
二、合同工期1. 乙方应按照甲方提供的工期安排表进行作业，确保施工进度。
2. 如因乙方原因造成工期延误，乙方应承担违约责任。
三、工程质量1. 乙方应严格按照国家施工规范及甲方提供的设计图纸进行施工，确保工程质量。
2. 乙方应按甲方要求进行施工现场管理，做好安全文明施工。
四、合同价款及支付方式1. 合同总价款：人民币______元（大写：______元整）。
具体金额根据工程实际结算。
2. 支付方式：甲方按工程进度支付乙方工程款，具体支付细节在补充协议中约定。
五、材料设备1. 甲方负责提供施工所需的主要材料及设备。
2. 乙方负责施工工具及辅助材料的提供。
六、双方责任与义务1. 甲方责任：（1）甲方负责工程的整体进度及质量监督；（2）甲方负责与其他施工单位的协调。
2. 乙方责任：（1）乙方应按时完成施工任务，保证工程质量；（2）乙方应做好施工现场的安全文明施工；（3）乙方应妥善保管甲方提供的材料设备。
七、安全施工1. 乙方应严格遵守安全施工规范，确保施工现场安全。
2. 如因乙方原因造成安全事故，乙方应承担全部责任。
八、违约责任1. 如因一方违约造成合同无法履行，另一方有权解除合同，并要求违约方承担违约责任。
2. 违约金的数额及支付方式在补充协议中约定。
九、争议解决1. 合同履行过程中发生争议，双方应首先协商解决；协商不成的，可向合同签订地人民法院提起诉讼。
简易分包工程合同
简易分包工程合同甲方：乙方：在乙方充分考察及熟悉本合同所述工程内容及相关特点背景的情况下，甲乙双方依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及与本工程有管辖权的各级政府或其所属部门或授权机构颁布的行政法规，遵循自愿和诚实信用的原则，双方就地下车库大小坡道、砼排水沟、集水坑水泥抹面楼梯、硬化地面等的施工事项协商一致，订立本合同，供双方共同遵照执行。
一、工程名称：二、工程地点：三、工程范围、和造价3.1本合同全部工程施工面积约计____平方米;采用清包工形式综合包干单价元;暂定合同造价为元。
3.2、以上合同单价为综合包干单价，包含承包风险，不随市场上工、料、机价格的变化而做任何调整。
3.3、综合包干单价包含完成该分项工程全部施工内容及必要的保修措施所需之费用。
3.4、综合包干单价包含当日施工工完场清、材料码放等各项文明施工、安全保护、成品保护、特殊情况下的应急措施和相应的临时设施，如乙方不按规定执行，甲方有权派第三方清理，工程量由甲方核定，而不需通过乙方同意，单价按____元/工日计算，从乙方当期进度款中扣除。
3.5、承包单价包含人工费、机械费(不含甲供大型机械费)、施工管理费、施工组织措施费、临时设施配合费、临时水电费、安全文明施工费、各类税金(营业税由甲方代扣代缴，甲方向乙方提供完税证明)和合理的利润。
四、合同工期：_____本工程拟于____年____月____日开工，于____年____月____日完工，工期日历天，具体工期以甲方现场项目经理部发出的阶段工期和总工期目标为准。
为保证工程的顺利进行，乙方必须提前进入施工现场，做好施工准备工作，乙方必须全程配合施工现场基层混凝土浇筑单位的施工，及时掌握混凝土的浇筑情况，因与混凝土浇筑单位配合不到位而导致的硬化剂地面质量问题及引起的损失由乙方承担。
甲方出于有利于工程进展的考虑在乙方连续三次滞后于甲方制定的阶段工期计划或确实影响到其它工种工作的开展时，有权随时雇佣第三方代其完成，因此而给甲方造成的全部损失(包括但不限于委托其他队伍引起的分包价格增加、工期损失造成的业主罚款、为确保工期而引起的赶工费用、社会负面效应等各种损失)由乙方承担。
个人分包的合同范本(7篇)
个人分包的合同范本（7篇）个人分包的合同范本（7篇）个人分包的合同范本篇1 甲方：_________________劳务公司(以下简称甲方）乙方：_________________班组(以下简称乙方)根据甲方承建工程任务的需要，经甲、乙双方友好协商，在平等互利，友好合作的基础上，甲方将制作、安装、拆除以内部劳务清包的形式承包给乙方施工。
为明确甲、乙双方职责、权利，特签定本协议，以资双方共同遵守执行。
具体条款如下：_________________工程名称：_________________安装、拆除工程地址：_________________结构类型：_________________建筑面积：_________________承包方式：包清工、包限额领料、包质量、包安全、包进度(包工期)、包文明施工。
承包内容及要求：_________________工程：_________________1、场内地面、楼层的、支撑架料、扣件的水平运输、垂直运输;以及结构楼层中(内、外)的安装时的水平标高(配合除轴线外的施工放线)。
多层顶板支撑板带。
2、根据设计图纸或翻样图加工，安装前墙、柱、梁、现浇板内垃圾的清理，浇砼时护模。
按施工图纸及验收规范进行安装，安装完毕内垃圾的清理，墙根、柱脚因支模原因造成砼膨胀的剔打垃圾的清运。
主体结构的剔打，修补等。
每两层刷一次隔离剂。
3、拆除的清理、校正，材料分规格、型号运输到指定位置的堆码并拔除层板、木方上的钉子。
砼导墙的支、拆、零星构件(含所有小、构造柱等)的安装、拆除，按图纸设计交底予留孔洞的留设，及安装所使用的洞口的封堵(含下水道洞口、烟道洞口等);予埋铁件的安放等工作(含所有预制构件、予留盒的制作、安装;对拉螺杆的制作等;楼梯踏步的保护制作、安放等);4、所有工程必须达到市优质结构要求。
的最大接缝宽度控制在10MM以内，的周转使用时要将表面清洁干净，以保证砼的外观质量。
工程分包合同（精选7篇）
工程分包合同（精选7篇）工程分包合同（精选7篇）随着人们法律意识的加强，合同出现在我们生活中的次数越来越多，它也是实现专业化合作的纽带。
那么正式、规范的合同是什么样的呢？以下是小编帮大家整理的工程分包合同，欢迎大家借鉴与参考，希望对大家有所帮助。
工程分包合同篇1一、工程名称：二、工程地址：三、发包单位： (甲方)四、承包单位： (乙方)五、工程承包项目：甲方将道外二十道街危房改造地下车库消防电及电气工程发包给乙方。
六、开竣工时间：开工xx年6月15日。
计划竣工xx年10月31日。
七、承包费用：以定额人工费计算方式为依据。
参照xx定额标准，执行xx年哈尔滨市建委下发人工费调差3号文件。
以定额人工费(A)×1.2为工程承包费用。
八、机械费：承包工程所用的机械设备由乙方自备，应由甲方按定额机械费支付乙方。
如甲方提供机械，由乙方承包机械费中扣除。
九、工程质量：1、乙方按黑龙江省哈尔滨市消防验收规范施工，按小区的工程质量标准验收。
2、工程质量达不到验收标准，甲方有权拒付工程承包费用，所发生的一切费用均由乙方自负。
十、工程款拨付方式：甲方按每月工程进度，工程质量(月结算)支付乙方70%承包费用，包括机械费用，余下的部分待交工验收后一次付清。
十一、材料供应：施工中所有材料均由甲方供应，乙方根据工程形象提前一周将材料计划报予甲方，如甲方不能及时将材料进场，而影响工程进度，由甲方负责(包括人工费)。
十二、工程预算、结算由乙方参加编制并参加结算。
工程结算由甲方组织乙方各预算员与建设单位或审计部门核对最终完成结算工作。
施工过程中进度内业报经营部门审核后方可报到甲方，甲方应按工程形象拨付当月工程款。
十三、关于相关费用问题：1、乙方与土建发生的配合费用由甲方解决负担。
2、临时设施费按相关定额计取。
3、工程套项黑龙江省(哈尔滨市)建设工程预算定额套用，或消防定额没有的可参照其他相关定额。
4、工程的验收由甲方牵头，由乙方协助，一切费用由甲方负责。
建工工程施工劳务分包合同2篇
建工工程施工劳务分包合同2篇篇1合同编号：[具体编号]甲方（总承包方）：[甲方公司名称]地址：[甲方公司地址]法定代表人：[甲方法人姓名]乙方（劳务分包方）：[乙方公司名称]地址：[乙方公司地址]法定代表人：[乙方法人姓名]鉴于甲、乙双方遵循平等互利、合作共赢的原则，经友好协商，就甲方所承揽的建筑工程项目的劳务分包事宜达成如下协议：一、工程概况与分包内容（一）工程名称：[工程名称]（二）工程地点：[工程地点]（三）分包范围：具体分包内容（如土方开挖、混凝土浇筑、钢筋加工等）应详细列明。
（四）分包方式：本工程采用劳务分包方式，乙方负责提供约定劳务，材料、设备等由甲方负责。
二、工期与进度要求（一）开工日期：XXXX年XX月XX日。
（二）竣工日期：XXXX年XX月XX日。
（三）进度要求：乙方必须严格按照甲方制定的施工进度计划执行，确保按时按质完成施工任务。
三、质量与验收标准（一）乙方必须按照施工图纸、施工规范及甲方要求进行施工，确保工程质量达到国家或地方相关标准。
（二）工程验收标准按照现行国家验收规范执行，如存在质量问题，乙方应无条件进行整改。
四、合同价款及支付方式（一）合同总价：[具体金额]。
本合同价款为固定总价合同，包括但不限于劳务费用、措施费用等所有费用。
除非双方另有书面变更约定，否则合同总价不予调整。
（二）支付方式：甲方按照工程进度支付乙方劳务费用，具体支付节点和比例应在补充条款中约定。
工程竣工验收合格后支付至合同总价的XX%，余款作为质保金，待工程保修期满后无质量问题无息退还。
五、安全施工与文明施工要求（一）乙方应严格遵守安全施工规范，采取必要的安全防护措施，确保施工安全。
如因乙方原因造成安全事故，由乙方承担全部责任。
（二）乙方应遵守文明施工要求，保持施工现场整洁有序，做好环境保护工作。
六、甲方责任与权利（一）甲方有权对乙方的施工质量、进度进行监督与检查。
（二）甲方有义务向乙方提供必要的技术支持和指导。
光伏发电劳务分包合同(2篇)
光伏发电劳务分包合同甲方（发包方）：乙方（分包方）：根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲乙双方本着平等自愿、诚实守信的原则，签订本光伏发电劳务分包合同，共同遵守以下条款：第一条合同概述1.1 甲方作为发包方，同意将光伏发电项目的劳务分包给乙方。
1.2 乙方作为分包方，同意接受甲方的劳务分包，并按照合同约定完成相关工作。
第二条工作内容2.1 乙方应按照甲方的要求，完成光伏发电项目中的劳务工作，包括____（具体工作内容）。
2.2 乙方应确保劳务工作的质量符合国家标准和甲方的要求。
第三条劳务费用3.1 双方约定的劳务费用为人民币____元（大写）：____元整（小写）：￥____元。
3.2 甲方应按照约定的时间和方式向乙方支付劳务费用。
第四条工作时间和进度4.1 乙方应按照甲方提供的工作计划，合理安排工作时间和进度。
4.2 乙方如因特殊情况需调整工作时间和进度，应提前向甲方提出申请，经甲方同意后方可调整。
第五条质量保证5.1 乙方应对劳务工作的质量负责，确保符合国家标准和甲方的要求。
5.2 乙方应承担因劳务质量问题导致的一切责任，并负责维修和更换不符合质量要求的工作成果。
第六条安全责任6.1 乙方应严格按照国家安全生产法律法规和甲方的要求，做好安全生产各项工作。
6.2 乙方应对劳务过程中发生的安全事故承担责任，并负责赔偿因此造成的一切损失。
第七条违约责任7.1 任何一方违反本合同的约定，导致合同无法履行或者造成对方损失的，应承担违约责任，向对方支付违约金，违约金为合同总金额的__%。
7.2 如乙方未能按约定时间完成工作或未达到约定的工作质量，甲方有权要求乙方支付逾期违约金。
第八条争议解决8.1 双方在履行合同过程中发生的争议，应首先通过友好协商解决；协商不成的，可以向合同签订地的人民法院提起诉讼。
第九条其他约定9.1 本合同一式两份，甲乙双方各执一份。
9.2 本合同自双方签字（或盖章）之日起生效。
二次分包协议书范本6篇
二次分包协议书范本6篇篇1甲方（总承包方）：____________________地址：____________________________________法定代表人：____________________联系方式：____________________________________乙方（二次分包方）：____________________地址：____________________________________法定代表人：____________________联系方式：____________________________________鉴于甲方与业主签订的总承包合同，为明确双方权利义务，规范二次分包行为，确保工程顺利进行，根据《中华人民共和国合同法》及其他相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚信的基础上，经友好协商，达成以下二次分包协议书：一、工程概况（描述工程的名称、地点、规模、内容等。
）二、分包范围与工作内容（详细描述二次分包的具体工程内容、范围及工作任务。
）三、工期及进度要求（明确二次分包的工期要求，包括开工日期、竣工日期等，以及具体的进度安排和节点。
）四、质量与验收标准（明确工程的质量标准、验收标准及验收程序。
）五、合同价款及支付方式（确定合同总价款及支付条款，包括支付节点、支付比例等。
）六、安全施工与文明生产要求（明确安全施工的具体要求和措施，以及文明生产的责任。
）七、甲乙双方责任与义务（详细规定甲乙双方在施工过程中的具体责任与义务。
）八、材料设备供应约定（确定材料设备的供应方式、供应时间等。
）九、风险与保险安排（规定甲乙双方应负担的风险及相应的保险安排。
）十、保密条款与知识产权保护（明确保密信息的范围及保密责任，以及知识产权的归属和使用。
）十一、违约责任及解决方式（确定违约行为的认定和处罚措施，以及争议解决的途径和方法。
）十二、合同变更与解除条件（明确合同变更的程序和条件，以及合同解除的情形和程序。
土石方工程二级分包合同
土石方工程二级分包合同
一、合同主体
1. 发包方：（以下简称“甲方”）
2. 分包方：（以下简称“乙方”）
二、工程概况
1. 工程名称：
2. 工程地点：
3. 工程规模：
4. 工程性质：
5. 工程预算：
三、分包范围及内容
1. 分包范围：
2. 分包内容：
四、合同价格
1. 合同总价：
2. 价格条款：
3. 价格调整：
五、工期要求
1. 开工日期：
2. 竣工日期：
3. 工期延误：
六、质量标准
1. 质量要求：
2. 质量验收：
3. 质量保修：
七、合同的履行
1. 乙方的义务：
2. 甲方的义务：
八、合同的变更和解除
1. 合同变更：
2. 合同解除：
九、违约责任
1. 乙方违约：
2. 甲方违约：
十、争议解决
1. 争议解决方式：
2. 争议解决地点：十一、其他条款
1. 保险：
2. 税收：
3. 信息安全：
4. 保密：
5. 不可抗力：
十二、合同的生效、变更和解除
1. 合同生效：
2. 合同变更：
3. 合同解除：
十三、附件
1. 工程图纸：
2. 分包工程量清单：
3. 技术要求：
4. 其他相关文件：
（注：以上为土石方工程二级分包合同的模板，具体内容需根据实际情况进行调整和补充。
）。
项目分包合同(2篇)
项目分包合同合同编号：_______甲方（总包方）：名称：____________________地址：____________________联系人：____________________联系电话：_________________乙方（分包方）：名称：____________________地址：____________________联系人：____________________联系电话：_________________鉴于甲方承担某工程项目，并同意将该项目中的部分工程分包给乙方施工，双方经充分协商，达成以下项目分包合同：一、分包工程内容1.1 乙方分包的工程内容为：____________________（具体分包工程名称、范围及内容）。
二、分包工程期限2.1 乙方应自_______年_______月_______日起开始施工，并于_______年_______月_______日前完成分包工程。
三、分包工程价款3.1 乙方向甲方收取的分包工程价款为人民币_______元（大写：__________________________元整）。
3.2 甲方按照以下支付方式向乙方支付分包工程价款：________________（支付方式及时间）。
四、工程质量及验收4.1 乙方应按照国家相关质量标准及甲方的要求进行施工，确保工程质量。
4.2 分包工程完成后，乙方应通知甲方进行验收，验收合格后，甲方应按照合同约定支付剩余款项。
五、安全生产及环境保护5.1 乙方应严格遵守安全生产法律法规，确保施工安全，并采取必要措施保护环境。
六、合同的解除和终止6.1 在本合同有效期内，任何一方未履行本合同约定的义务，对方均有权解除合同。
6.2 合同终止后，双方应按照合同约定处理尚未履行的事项。
七、争议解决7.1 对于因执行本合同发生的或与本合同有关的任何争议，双方应首先通过友好协商解决。
7.2 如协商不成，任何一方均有权向合同签订地的人民法院提起诉讼。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
合同编号：北京市房屋建筑和市政基础设施工程劳务分包合同北京市住房和城乡建设委员会北京市工商行政管理局二○○九年八月第一部分协议书劳务作业发包人：（以下简称发包人）劳务作业承包人：（以下简称承包人）依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方协商达成一致，订立本合同。
1、工程名称：2、分包合同内容：2.1本合同分包范围：2.2本合同劳务作业内容：3、工程地点建筑面积：4、暂估合同价款总额元（人民币），大写：（暂估）5、分包工作期限开工日期：竣工日期：总日历天数为：天6、劳务作业人数：人。
7、组成本合同的文件及优先解释顺序如下：（1）本合同；（2）中标通知书（如有）；（3）投标书及其附件（如有）；（4）专用条款；（5）通用条款；（6）标准、规范及有关技术文件；（7）图纸及工程量清单；（8）合同履行过程中，发包人和承包人协商一致的其它书面文件；8、合同生效：本合同自发包人、承包人双方签字盖章后生效。
合同订立时间：年月日合同订立地点：发包人：（合同专用章）承包人：（合同专用章）地址：住址：法定代表人：法定代表人：委托代理人：委托代理人：联系电话：联系电话：第二部分通用条款9、发包人义务：9.1劳务分包合同约定的劳务作业完成后，发包人自收到承包人依照约定提交的结算资料之日起28日内完成审核并书面答复承包人；逾期不答复的，视为发包人同意承包人提交的结算资料。
9.2 上款所述结算程序完成后，发包人应当自结算完成之日起28日内支付全部结算价款。
合同价款的支付应当以银行转帐的形式办理。
9.3 负责编制施工组织设计，统一制定各项管理目标，编制施工计划、物资需用量计划表，实施对工程质量、工期、安全生产、文明施工、计量析测、实验化验的控制、监督、检查和验收。
9.4 统筹安排、协调解决非承包人独立使用的生产、生活临时设施、工作用水、用电及施工场地。
9.5 按时提供图纸，及时交付应供材料、设备，所提供的施工机械设备、周转材料、安全设施保证施工需要。
9.6 随时对承包人实施的劳务作业进行监督检查，确保工程质量，对存在的质量隐患及时提出整改要求。
9.7 及时签认劳务作业变更洽商及确认承包人停工、窝工损失。
9.8 认真执行安全技术规范，严格遵守安全制度，制定安全防护措施，提供安全防护设备，确保施工安全。
9.9不得允许承包人未获得相应资格证书的工人进入施工现场。
9.10在发现承包人存在未按照约定履行本合同行为时，应自发现之日起60日内书面告知承包人并提出明确要求，逾期不行使告知权利的，视为放弃此项权利。
9.11 行使依照本合同约定的对承包人行使扣款权利时，应当采用书面方式并获得承包人有相应委托权限的人员的书面认可。
9.12 按照行政主管部门相关规定的要求为本项目作业人员办理工伤保险。
9.13 承包人按约定完成劳务作业，必须由发包人或施工场地内的第三方进行配合时，发包人应配合承包人工作或确保承包人获得该第三方的配合。
9.14 其它发包人应当承担的义务。
10、承包人义务：10.1组织具有相应资格证书的工人（持证上岗率100%）投入工作；自觉遵守法律法规及有关规章制度。
10.2按照相关法律法规的要求，按时足额支付劳动者工资。
10.3按发包人要求提交施工计划，以及与完成施工计划相应的劳动力安排计划，经发包人批准后实施。
10.4按照设计图纸、施工验收规范、有关技术要求及施工组织设计精心组织施工；投入足够的人力，确保工期；服从发包人安全施工管理，自备劳动保护用品，确保施工安全。
10.5承担由于自身责任造成的质量修改、返工、工期拖延、安全事故、现场管理不符合规定造成的损失及各种扣款。
10.6自觉接受发包人及有关部门的管理、监督和检查；接受发包人随时检查其设备、材料的保管、使用情况，及其操作人员的有效证件、持证上岗情况。
10.7按发包人统一规划堆放材料、机具，按发包人标准化工地要求设置标牌，搞好生活区的管理，做好自身责任区的治安保卫工作。
10.8 做好成品保护工作。
10.9妥善保管、合理使用发包人提供的承包人使用的机具、周转材料及其他设施。
10.10承包人保证与施工管理、作业人员签订书面劳动合同，并每月向发包人提供上月本企业在本项目上所有施工管理、作业人员的劳动合同签署情况、出勤情况及工资核算及支付情况的盖章书面记录。
除此书面记录的用工行为外，承包人在本项目不存在其他用工行为。
10.11配合发包人按工程发包人或行政主管部门要求进行的涉及承包人工作内容、施工场地的检查；配合发包人对隐蔽工程、工程竣工的验收工作。
10.12发包人或施工场地内第三方的工作必须由承包人配合时，承包人应按发包人的指令予以配合。
10.13在劳务作业中发现古墓、古建筑遗址等文物和化石或其他有考古、地质研究价值的物品时，承包人应立即保护好现场并以书面形式通知发包人。
10.14 劳务作业全部内容经验收合格后，承包人应当按照劳务分包合同的约定及时将该劳务作业交付发包人，不得以双方存在争议为理由拒绝将该劳务作业交付发包人。
10.15在发现发包人存在未按照约定履行本合同行为时，应自发现之日起60日内书面告知发包人并提出明确要求，逾期不行使告知权利的，视为放弃此项权利。
10.16其它承包人应当承担的义务。
11、对于以下原因造成完工日期推迟的，工期相应顺延：（1）不可抗力；（2）设计变更和工程量增加；（3）发包人未能按合同约定日期支付劳务费，致使施工不能正常进行；（4）承包人以书面形式提出申请，但仍未能从发包方获得施工必需的指示、工程材料、图纸等，致使施工不能正常进行；（5）一周内非承包人原因停水、停电、停气或安排任务不及时造成停工、窝工累计超过8小时。
12、由于以下原因造成承包人发生窝工的，承包人应在上述情况发生后7日内，就延误内容和因此产生的经济支出向发包人提出书面报告，发包人应于7日内就延长完工日期和赔偿经济损失给予书面答复。
承包人逾期未提出书面报告的，视为其放弃此项权利；发包人逾期未答复也不提出修改意见，视为其承认此事实：（1）发包人未能按合同约定日期支付劳务费，致使施工不能正常进行。
（2）承包人以书面形式提出申请，但仍未能从发包方获得施工必需的指示、工程材料、图纸等，致使施工不能正常进行；（3）一周内非承包人原因停水、停电、停气或安排任务不及时造成停工、窝工累计超过8小时；（4）发包人同意的其他情况。
13、不可抗力：13.1不可抗力事件发生后，承包人应立即通知发包人，并在力所能及的条件下迅速采取措施，尽力减少损失，发包人应协助承包人采取措施。
发包人认为承包人应当暂停工作的，承包人应暂停工作。
不可抗力事件结束后48小时内承包人应向发包人通报受害情况和损失情况，及预计清理和修复的费用；不可抗力事件持续发生时，承包人应每隔7天向发包人通报一次受害情况。
13.2不可抗力结束后14天内，承包人应向发包人提交清理和修复费用的正式报告及有关资料。
13.3因合同一方迟延履行合同后发生不可抗力的，不能免除迟延履行方的相应责任。
13.4承包人承担因不可抗力事件导致的自身财产损失。
14、送达：本合同履行过程中的相关书面文件的送达方式为：一方应当以书面方式将本方的明确要求送达至对方本合同协议书中注明的地址，对方应当在收到之日起7日内予以书面答复，逾期未答复或无人接收、拒收的，视为同意对方要求。
一方本合同协议书中注明的地址发生变更时，应当在7日内书面告知对方，逾期告知或不履行告知义务的，由过错方承担相应责任。
15、事故处理：15.1 发生重大伤亡及其他安全事故，发包人应按有关规定立即上报有关部门，同时按国家有关法律、行政法规对事故进行处理。
15.2承包人要积极配合发包人做好事故处理工作，及伤亡人员家属的安抚工作，避免过激行为的发生。
16、施工变更：16.1施工中如需对原工作内容进行变更（工程发包人和工程承包人双方书面确认并经监理签认的变更可作为劳务价款结算的依据），发包人应提前7天以书面形式向承包人发出变更通知，并提供变更的相应图纸和说明。
承包人按照发包人发出的变更通知及有关要求，进行下列需要的变更：16.1.1更改工程有关部分的标高、基线、位置和尺寸；16.1.2增减合同中约定的工程量；16.1.3改变有关的施工时间和顺序；16.1.4其他有关工程变更需要的附加工作。
16.2由非承包人原因造成的变更导致合同价款的增加及造成的承包人损失，由发包人承担，延误的工期相应顺延；因变更减少工程量，合同价款应相应减少，工期相应调整。
16.3由承包人原因造成的变更费用和由此导致发包人的直接损失，由承包人承担（损失补偿总额不能超出分包合同价款的5%），延误的工期不予顺延。
17、发包合同价款支付的手续：承包人应向发包人出具合法有效的收款发票，发包人须将填写齐全的、收款人为承包人全称的支票或汇票交给承包人。
承包人应指定专人负责与发包人办理付款手续。
发包人将合同价款支付给承包人在22.4款中指定的合同价款收取负责人，并索要收款凭证。
18、由于发包人安全施工方案不完善、安全施工投入不足造成的安全事故，责任由发包人承担。
由于承包人不能落实安全施工方案或不服从发包人安全施工管理所造成的安全事故责任由承包人承担。
19、争议：发生争议后，除非出现下列情况，双方都应继续履行合同，保持工作连续，保护好已完工作成果：①单方违约导致合同确已无法履行，双方协议终止合同；②调解要求停止合同工作，且为双方接受；③仲裁机构要求停止合同工作；④法院要求停止合同工作。
20、合同解除：20.1承包人和发包人协商一致的，可以解除劳务分包合同。
20.2发包人的承包合同解除的，发包人可以发出通知解除合同。
20.3发包人不按照本合同的约定支付合同价款，承包人可以停止工作。
停止工作超过28天，发包人仍不支付合同价款，承包人可以向发包人发出通知解除合同。
20.4承包人不按照本合同的约定提供符合施工要求的作业人员或不履行本合同约定的其他义务，其违约行为足以影响本施工项目的质量、安全、竣工工期时，发包人可以书面告知承包人并限期要求其完全、恰当履行合同义务。
承包人逾期不能按约定履行义务的，发包人可以发出通知解除合同。
20.5如因不可抗力致使本合同无法履行，或者因工程建设单位的原因造成工程停建或缓建，致使合同无法履行的，发包人和承包人可以解除合同。
20.6本合同约定的解除条件成就时，发包人应通知承包人解除本合同并办理分包合同价款结算支付手续。
分包合同价款结算支付手续完毕后，承包人应及时撤离现场。
承包人未及时退场，给发包人造成经济损失的由承包人承担。
20.7合同解除后，承包人应妥善做好已完工程和剩余材料、设备的保护和移交工作，按发包人要求撤出施工场地。