建设工程施工合同(哈尔滨银行) - 副本
黑龙江省建设工程施工劳务分包合同(HF-2012-0214)
编号：YB-HT-005819黑龙江省建设工程施工劳Construction labor甲方：乙方：签订日期：年月日精品文档/ Word文档/ 文字可改编订：YunBo Network黑龙江省建设工程施工劳务分包合同（HF-2012-0214）合同备案编号：____________工程名称：________________________工程承包人：______________________劳务分包人：______________________黑龙江省住房和城乡建设厅监制黑龙江省工商行政管理局工程承包人（施工总承包人或专业工程承（分）包人）：__________ 劳务分包人：_______________________________________________依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，鉴于_（以下简称为“发包人”）与工程承包人已经签订施工总承包合同或专业承（分）包合同（以下称为“总（分）包合同”），双方就劳务分包事项协商达成一致，订立本合同。
1 劳务分包人资质情况资质证书号码：_________________________________________________发证机关：_____________________________________________________资质专业及等级：_______________________________________________有效期：_______________________________________________________ 2 劳务分包工作对象及提供劳务内容工程名称：_____________________________________________________工程地点：_____________________________________________________分包范围：_____________________________________________________提供分包劳务内容：_____________________________________________3 分包工作期限开始工作日期：年______月______日结束工作日期：年______月______日总日历工作天数：天。
黑龙江建设工程设计合同
合同编号：________甲方（委托方）：________乙方（受托方）：________根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》等相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就甲方委托乙方进行建设工程设计的事宜，经友好协商，达成以下合同条款：第一条设计项目名称和内容1.1 项目名称：________建设工程设计1.2 设计内容：________第二条设计质量要求2.1 乙方应按照甲方的要求，结合现场实际情况，按照相关法律法规、标准和规范，完成设计任务。
2.2 设计文件应包括：设计说明书、施工图、设计图纸、设计计算书等，并满足施工需要。
2.3 乙方应保证设计文件的真实性、合法性、完整性和准确性，设计质量应符合国家、行业和地方的相关标准和规范要求。
第三条设计周期3.1 乙方应在合同约定的时间内完成设计任务，设计周期为：________。
3.2 乙方应按照甲方的要求，及时提供设计进度报告，协调解决设计过程中出现的问题。
第四条设计费用4.1 乙方向甲方提供的设计服务费用为：________元（大写：________元整）。
4.2 设计费用的支付方式为：________。
第五条知识产权5.1 乙方保证设计文件不侵犯他人的知识产权，如发生侵权行为，由乙方承担全部责任。
5.2 设计文件归甲方所有，甲方有权使用、复制、修改、发布和许可他人使用设计文件。
第六条保密条款6.1 乙方应对在设计过程中获取的甲方技术和商业秘密予以保密，未经甲方同意，不得向第三方泄露。
6.2 保密期限为：________。
第七条违约责任7.1 乙方未按照约定时间完成设计任务的，应按照逾期天数向甲方支付违约金，违约金计算方式为：________元/天。
7.2 乙方设计质量不符合约定要求的，应负责修改直至符合要求，并承担由此产生的费用。
7.3 甲方未按照约定时间支付设计费用的，应按照逾期天数向乙方支付违约金，违约金计算方式为：________元/天。
建设工程银行保函合同范本
建设工程银行保函合同范本合同编号：________甲方（申请人）：________乙方（保证人）：________根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国担保法》等相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就甲方在建设工程项目中的履约义务向乙方提供担保，乙方为甲方提供银行保函担保事宜，达成如下协议：第一条保证金额1.1 乙方向甲方提供的银行保函担保金额为人民币____元整（大写：_______________________元整）。
第二条保证范围及保证期间2.1 乙方保证的范围包括甲方在建设工程项目中的合同履行、质量保证、安全施工等义务。
2.2 乙方的保证期间为自本保函生效之日起至建设工程项目合同履行期限届满之日止。
第三条保证方式3.1 乙方保证的方式为连带责任保证。
第四条保证责任4.1 若甲方未能按照建设工程项目合同的约定履行其义务，乙方愿意承担相应的保证责任，包括但不限于支付违约金、赔偿损失等。
4.2 若甲方未能按照建设工程项目合同的约定履行其义务，乙方在收到乙方书面索赔通知后的____个工作日内，向受益人支付甲方应支付的违约金、赔偿金等款项。
第五条银行保函5.1 乙方应向甲方提供一份金额为保证金额的银行保函，保函格式由乙方根据甲方的要求制定。
5.2 银行保函的有效期应与本合同的保证期间一致。
5.3 银行保函的受益人为甲方。
第六条违约责任6.1 任何一方违反本合同的约定，导致合同无法履行或者造成对方损失的，应承担违约责任，向对方支付违约金，并赔偿因此给对方造成的损失。
6.2 若乙方未按照本合同的约定履行保证责任，甲方有权解除本合同，并要求乙方支付违约金及赔偿因此给甲方造成的损失。
第七条争议解决7.1 本合同的签订、履行、解释及争议解决均适用中华人民共和国法律。
7.2 双方在履行本合同过程中发生的争议，应首先通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向合同签订地的人民法院提起诉讼。
黑龙江省住房和城乡建设厅关于发布《建设工程施工合同（黑龙填写范例2022版）》的通知
黑龙江省住房和城乡建设厅关于发布《建设工程施工合同（黑龙填写范例2022版）》的通知文章属性•【制定机关】黑龙江省住房和城乡建设厅•【公布日期】2022.11.17•【字号】黑建建〔2022〕9号•【施行日期】2022.11.17•【效力等级】地方规范性文件•【时效性】现行有效•【主题分类】建设工程合同正文黑龙江省住房和城乡建设厅关于发布《建设工程施工合同（黑龙填写范例2022版）》的通知黑建建〔2022〕9号各市（地）、县（市）住建局，哈尔滨新区住建局、各有关单位：为进一步指导建设工程施工合同签约行为，维护合同当事人合法权益，优化建筑市场营商环境，促进建筑业持续健康发展，我厅组织有关专家以现行《建设工程施工合同（示范文本）》（GF-2017-0201）为蓝本，采用固定单价合同形式，对专用条款中易产生结算争议纠纷的内容，研究编制了相对公平合理的《建设工程施工合同（黑龙江省填写范例2022版）》（以下简称《填写范例》），现予发布，供发承包双方签订施工合同时参考。
各级住建主管部门要加大对《填写范例》的宣传、推广，积极推动《填写范例》使用。
要加强对招标文件中施工合同内容的审核，对招标文件中不设施工合同或专用条款空白的合同，以及片面引用《填写范例》等情形及时予以纠正。
要加强施工合同履约行为检查，加大对建设单位和施工单位不按照法定时限签订合同、不按照招标文件和中标人的投标文件订立合同、违反招标文件提出签订合同条件等违法违规行为的查处力度。
《填写范例》电子版可在省住建厅网站（/）下载专区下载。
如有问题、意见和建议请与省住建厅建筑业管理处联系。
联系电话：*************。
附件：建设工程施工合同（黑龙江省填写范例2022版）黑龙江省住房和城乡建设厅2022年11月17日。
黑龙江省建设工程施工合同书三篇
黑龙江省建设工程施工合同书供方：____________________________________地址：____________邮码：____________电话：____________法定代表人：____________职务：____________需方：____________________________________地址：____________邮码：____________电话：____________法定代表人：____________职务：____________为保护供需双方的合法权益，根据《民法典》，经协商一致同意签订本合同。
一、品名、规格、产地、质量标准、包装要求、计量单位、数量、单价、金额、供货时间及数量品名规格、型号、牌号、商标产地或厂家质量标准包装要求计量单位数量单价总金额交(提)货时间及数量备注执行记录合计人民币(大写)二、供方对质量负责的条件和期限：____三、交(提)货方式及地点：____________四、运输方式到达站(港)及收货单位：____五、运输费用负担：________________六、合理损耗计算及负担：____________七、包装费用负担：________________八、验收方法及提出异议的期限：____九、结算方式及期限：________________十、违约责任：____________________十一、合同附件：____________________十二、其他约定事项：1.合同正本一式两份，双方各执一份。
2.本合同经双方签字盖章后生效。
有效期限自________年____月____日至________年____月____日。
供方(盖章)：________________________法定代表人：____________委托代理人：____________开户银行：____________帐号：____________需方(盖章)：________________________法定代表人：____________委托代理人：____________开户银行：____________帐号：____________建设工程施工合同书港口编号：____________工程名称：_______________甲方：___________________乙方：__________________________年______月______日一、合同协议书甲方__________为兴建_________工程，接受了乙方_________对本工程的投标，为明确双方责任、权利及义务，经双方协商签订如下协议：1.本协议书中的名词和用语均与下文提到的合同条款中规定的含义相同。
银川建设工程施工合同
银川建设工程施工合同甲方（发包方）：乙方（承包方）：根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律法规的规定，经双方协商一致，签订本合同。
一、工程概况1.1 工程名称：银川市XX建设工程1.2 工程地点：银川市XX区XX路XX号1.3 工程内容：根据甲方提供的施工图纸及工程量清单，完成该工程的设计、采购、施工、验收等全部工作。
1.4 工程规模：XX平方米1.5 工程总投资：人民币XX万元二、合同价格2.1 合同总价：人民币XX万元（大写：XXXXXXXXXXX元整）。
2.2 合同价格支付方式：（1）合同签订后七个工作日内，甲方支付乙方合同总价款的30%；（2）工程进度达到50%时，甲方支付乙方合同总价款的30%；（3）工程验收合格后，甲方支付乙方合同总价款的20%；（4）剩余的10%作为质量保证金，工程交付使用后一年内无质量问题，甲方一次性支付给乙方。
三、合同履行3.1 乙方应当按照约定的工期完成工程。
如乙方原因导致工程延期，甲方有权按照逾期天数向乙方追讨违约金，违约金计算方式为：每日违约金金额为合同总价款的0.5%。
3.2 乙方应当按照约定的质量标准完成工程。
如工程验收不合格，乙方应当负责无偿修复，直至验收合格。
3.3 乙方应当遵守国家有关安全生产的法律、法规，确保工程安全。
如因乙方原因导致安全事故，乙方应当承担相应的法律责任。
四、合同的变更和解除4.1 任何一方不得单方面变更或解除本合同。
如双方协商一致，可以书面形式变更或解除本合同。
4.2 合同变更或解除后，乙方应当按照变更或解除部分的比例退还甲方已支付的款项。
五、争议解决5.1 双方在履行合同过程中发生的争议，应当首先通过友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。
六、其他约定6.1 本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，至工程验收合格且甲方支付完毕全部款项之日终止。
6.2 本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。
哈尔滨市建设委员会关于印发哈尔滨市建设工程施工合同备案管理实施细则的通知
哈尔滨市建设委员会关于印发哈尔滨市建设工程施工合同备案管理实施细则的通知文章属性•【制定机关】哈尔滨市建设委员会•【公布日期】2009.04.03•【字号】哈建发[2009]50号•【施行日期】2009.04.10•【效力等级】地方规范性文件•【时效性】现行有效•【主题分类】建筑市场监管正文哈尔滨市建设委员会关于印发哈尔滨市建设工程施工合同备案管理实施细则的通知（哈建发〔2009〕50号）各区、县（市）、开发区建设局，在哈各建设、施工、设计、监理单位，工程造价咨询、招投标代理机构，哈尔滨铁路局，中直、省直在哈有关单位：为加强建设工程施工系列合同管理，维护合同双方当事人的合法权益，规范建筑市场交易行为，现将《哈尔滨市建设工程施工合同备案管理实施细则》印发给你们，请遵照执行。
二OO九年四月三日哈尔滨市建设工程施工系列合同备案管理实施细则第一条为维护建筑市场秩序，加强建设工程施工系列合同的管理，保护合同当事人的合法权益，根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《房屋建筑和市政基础设施工程施工分包管理办法》、《建设工程价款结算暂行办法》（财建〔2004〕369号）、《黑龙江省建筑市场管理条例》、《黑龙江省建设工程施工合同备案管理办法》等法律、法规和文件规定，结合我市实际，制定本实施细则。
第二条本办法适用于哈尔滨市行政区域内各类建设工程所签订的建设工程施工合同（以下简称施工合同）；建设工程施工专业分包合同（以下简称专业分包合同）和建设工程施工劳务分包合同（以下简称劳务分包合同）。
第三条哈尔滨市建设行政主管部门负责本市建设工程施工系列合同的备案管理，并对区、县（市）依法签订的施工系列合同进行监督和指导。
具体工作由哈尔滨市造价管理机构负责。
第四条签订建设工程施工系列合同应当使用黑龙江省住房和城乡建设厅、黑龙江省工商行政管理局联合监制的《建设工程施工合同》、《建设工程施工专业分包合同》、《建设工程施工劳务分包合同》。
2017版《建设工程施工合同(示范文本)》(GF-2017-0201
（GF—2017—0201）建设工程施工合同（示范文本）住房城乡建设部制定国家工商行政管理总局说明为了指导建设工程施工合同当事人的签约行为，维护合同当事人的合法权益，依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国招标投标法》以及相关法律法规，住房城乡建设部、国家工商行政管理总局对《建设工程施工合同（示范文本）》（GF-2013-0201）进行了修订，制定了《建设工程施工合同（示范文本）》（GF-2017-0201）（以下简称《示范文本》）。
为了便于合同当事人使用《示范文本》，现就有关问题说明如下：一、《示范文本》的组成《示范文本》由合同协议书、通用合同条款和专用合同条款三部分组成。
（一）合同协议书《示范文本》合同协议书共计13条，主要包括：工程概况、合同工期、质量标准、签约合同价和合同价格形式、项目经理、合同文件构成、承诺以及合同生效条件等重要内容，集中约定了合同当事人基本的合同权利义务。
（二）通用合同条款通用合同条款是合同当事人根据《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国合同法》等法律法规的规定，就工程建设的实施及相关事项，对合同当事人的权利义务作出的原则性约定。
通用合同条款共计20条，具体条款分别为：一般约定、发包人、承包人、监理人、工程质量、安全文明施工与环境保护、工期和进度、材料与设备、试验与检验、变更、价格调整、合同价格、计量与支付、验收和工程试车、竣工结算、缺陷责任与保修、违约、不可抗力、保险、索赔和争议解决。
前述条款安排既考虑了现行法律法规对工程建设的有关要求，也考虑了建设工程施工管理的特殊需要。
（三）专用合同条款专用合同条款是对通用合同条款原则性约定的细化、完善、补充、修改或另行约定的条款。
合同当事人可以根据不同建设工程的特点及具体情况，通过双方的谈判、协商对相应的专用合同条款进行修改补充。
在使用专用合同条款时，应注意以下事项：1.专用合同条款的编号应与相应的通用合同条款的编号一致；2.合同当事人可以通过对专用合同条款的修改，满足具体建设工程的特殊要求，避免直接修改通用合同条款；3.在专用合同条款中有横道线的地方，合同当事人可针对相应的通用合同条款进行细化、完善、补充、修改或另行约定；如无细化、完善、补充、修改或另行约定，则填写“无”或划“/”。
银行营业厅装修工程施工合同5篇
银行营业厅装修工程施工合同5篇篇1甲方（发包方）：__________银行乙方（承包方）：__________装修公司根据《中华人民共和国合同法》等相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚信的基础上，就甲方银行营业厅装修工程达成以下协议：一、工程概况2. 工程地点：甲方指定地点3. 工程内容：包括但不限于营业厅内墙面、地面、吊顶、门窗、灯光照明、监控设施及其他配套设施的装修与改造。
二、工程期限1. 工程开工日期：XXXX年XX月XX日2. 工程竣工日期：XXXX年XX月XX日三、工程价款及支付方式1. 工程价款：人民币__________元整（大写：__________元整）。
具体价格明细详见附件《工程造价清单》。
2. 支付方式：甲方应按以下方式支付工程款项：（1）本合同签订后，甲方支付乙方工程总价款的XX%作为预付款；（2）工程进度达到XX%时，甲方支付乙方工程总价款的XX%；（3）工程竣工并通过验收后，甲方支付乙方剩余款项。
四、工程质量与验收1. 乙方应按照相关国家规范和标准进行施工，确保工程质量。
2. 乙方在工程竣工后，应通知甲方进行验收。
甲方应在接到通知后的七日内组织验收。
3. 如工程验收合格，双方签署《工程验收合格证书》；如验收不合格，乙方应按要求进行整改。
五、工程保修与维护1. 乙方在工程竣工后，应按照国家规定提供一定期限的保修服务。
保修期限自工程竣工之日起不少于一年。
2. 在保修期内，如发生因乙方施工质量问题导致的损坏，乙方应负责免费维修。
3. 保修期结束后，乙方应提供有偿维修服务。
具体费用另行商定。
六、违约责任1. 若甲方未按合同约定支付工程款项，每逾期一天，应向乙方支付逾期付款违约金。
2. 若乙方未按合同约定完成工程进度或施工质量不符合要求，乙方应承担违约责任，并赔偿甲方因此造成的损失。
3. 双方其他违约行为，应按照《中华人民共和国合同法》的相关规定承担违约责任。
七、争议解决方式1. 双方在合同履行过程中发生争议，应首先协商解决；协商不成的，任何一方均有权向合同签订地的人民法院提起诉讼。
安全文明施工费三方监管协议
建设工程安全防护文明施工措施费三方监管协议书工程项目名称：工程地点：甲方（施工单位）：法定代表人（委托代理人）:地址：乙方（安全施工措施费专用账户银行）：哈尔滨银行牡丹江分行地址：牡丹江市东安区光华街607号法定代表人（委托代理人）：于德军丙方（建设工程安全生产监督机构）：根据《黑龙江省建设工程安全文明施工费使用管理办法》的通知黑建发[2010]11号规定，（以下简称“甲方”）、哈尔滨银行牡丹江分行（以下简称“乙方”）、（以下简称“丙方”）三方在协商一致的基础上，就工程安全防护文明施工措施费（以下简称“安全施工措施费”）支付事宜订立本协议，并严格遵照执行。
第一条甲方在乙方开设建设工程安全施工措施费专用账户（以下简称“专用账户”），该账户内专项资金只能用于建设工程施工现场安全防护及文明施工。
第二条甲方在乙方开设专用账户时应如实提供以下资料：（一）营业执照（正副本）、组织机构代码证（正副本）、资质证书、税务登记证（正副本）等；（二）存款人的基本存款账户开户许可证、信用机构代码证。
及相应的证明文件，包括项目中标通知书、已备案的施工合同、主管部门批文、、等；（三）法定代表人的身份证、委托代理人的身份证及授权委托书。
第三条工程中标后，由项目建设单位将核定的安全文明施工费一次性存入甲方的专用账户内。
第四条甲方在从专用账户支取安全施工措施费时，必须先向丙方提出支取申请，由丙方根据施工现场施工安全质量标准化适时评价情况签署支取意见后，再向乙方申请支取。
第五条乙方应根据丙方的支取意见，通过专用账户，将安全文明费划到甲方的基本账户或其项目账户。
第六条项目建设单位如未及时向甲方专用账户存入安全施工措施费，由丙方负责监督，不予办理建设工程安全技术措施审查（备案）手续。
第七条丙方应定期对专用账户安全施工措施费存拨情况进行检查，乙方应予配合。
第八条乙方要对专用账户资金的支出进行严格监督，发现甲方有挪用或其他不法行为的，应立即停止划转款项，并及时向丙方报告。
工程合同开户银行
工程合同开户银行甲方（业主）：_________乙方（承包商）：_________鉴于甲乙双方就_________工程项目（以下简称“本工程”）的施工达成合作意向，现依据《中华人民共和国民法典》及相关法律法规，经友好协商，订立本合同如下：一、工程概况本工程位于_________，工程内容包括_________，工程总造价为人民币（大写）_________元整（￥_________元）。
二、开户银行信息1. 甲方开户银行信息：开户银行：__________银行__________支行账户名：_________账号：_________2. 乙方开户银行信息：开户银行：__________银行__________支行账户名：_________账号：_________三、付款方式1. 本工程款项支付方式为：_________（如：一次性付清、分期付款等）。
2. 甲方应按照合同约定的时间和金额，将工程款项汇入乙方指定的开户银行账户。
3. 乙方应在收到款项后三个工作日内向甲方出具相应的收款凭证。
四、违约责任若甲方未按合同约定支付工程款，应承担逾期付款的违约金，违约金的计算方式为：逾期支付金额×逾期天数×万分之五。
若乙方未按合同约定完成工程内容或工程质量不符合要求，应承担违约责任，赔偿甲方因此造成的损失。
五、其他条款1. 本合同自双方签字盖章之日起生效。
2. 本合同未尽事宜，双方可另行协商解决。
3. 本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。
六、争议解决因履行本合同所发生的任何争议，双方应首先通过友好协商解决；协商不成时，可提交_________仲裁委员会进行仲裁，仲裁裁决是终局的，对双方均有约束力。
七、附则本合同附件为本合同不可分割的一部分，与本合同具有同等法律效力。
甲方（盖章）：_________________ 日期：____年____月____日乙方（盖章）：_________________ 日期：____年____月____日。
黑龙江省建设的工程合同(精选6篇)
黑龙江省建设的工程合同（精选6篇）黑龙江省建设的工程合同（精选6篇）黑龙江省建设的工程合同篇1一、工程概况工程名称：_________________工程地点：_________________工程内容：_________________投资方案或工程立项批准文号：_________________资金来源：_________________二、工程承包范围承包范围：_________________三、合同工期开工日期：______________年______月__________日竣工日期：______________年______月__________日合同工期总日历天数_________________天。
四、质量标准工程质量标准：_________________五、合同价款金额(大写)：_________________元(人民币)￥：_________________元六、组成合同的文件组成本合同的文件及优先解释挨次与本合同其次部分《通用条款》第2.1款的规定全都。
七、本协议书中有关词语含义与本合同其次部分《通用条款》中分别给予它们的定义相同。
《专用条款》中没有详细商定的事项，均按《通用条款》执行。
八、承包人向发包人承诺根据合同商定进行施工、竣工并在质量保修期内担当工程质量保修责任，履行本合同所商定的全部义务。
九、发包人向承包人承诺根据合同商定的期限和方式支付合同价款及其他应当支付的款项，履行本合同所商定的全部义务。
十、合同生效合同订立地点：_________________本合同双方商定_________________后生效，并黑龙江省建设工程合同范本报建设行政主管部门备案。
黑龙江省建设的工程合同篇2甲方：__________乙方：__________依照《中华人民共和国民法典》有关规定，结合本工程详细实际状况，经双方协商全都，签订本合同，共同遵守。
乙方受甲方托付, 担当甲方新上建德市档案馆迁建250KVA变配电受电工程, 详细事宜双方明确如下：一、甲方托付给乙方的工程项目和内容：1、250KVA变受电工程的设计、设备购置、安装调试二、有关技术及服务要求：1、乙方应依据甲方的要求做好开工和竣工等有关技术工作，帮助并配合线路验收、接入系统及并网工作。
建设工程施工合同(示范文本)(GF—2021—0201已废止)
编号：_______________ 本资料为word版本，可以直接编辑和打印，感谢您的下载建设工程施工合同（示范文本）（GF—2021—0201已废止）甲方：___________________乙方：___________________日期：___________________发包人全称__________________承包人全称__________________根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就工程施工及有关事项协商一致，共同达成如下协议一、工程概况1工程名称______________________________。
2工程地点______________________________。
3工程立项批准文号______________________。
4资金来源______________________________。
5工程内容______________________________。
群体工程应附《承包人承揽工程项目一览表》附件1____。
6工程承包范围_______________________________________________。
二、合同工期计划开工日期__________年______月______日。
计划竣工日期__________年______月______日。
工期总日历天数__________天。
工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。
三、质量标准工程质量符合__________________________________标准。
四、签约合同价与合同价格形式1签约合同价为人民币大写￥元____;其中1安全文明施工费人民币大写￥元____;2材料和工程设备暂估价金额人民币大写￥元____;3专业工程暂估价金额人民币大写￥元____;4暂列金额人民币大写￥元____。
黑龙江省建设工程施工专业分包合同范本
6.总包协议
6.1承包人应提供总包协议（有关承包工程旳价格内容除外）供分包人查阅。当分包人规定期,承包人应向分包人提供一份总包协议（有关承包工程旳价格内容除外）旳副本或复印件。分包人应全面理解总包协议旳各项规定（有关承包工程旳价格内容除外）。
7、文物和地下障碍物
7.1在施工中发现古墓、古建筑遗迹等文物及化石或其他有考古、地质研究等价值旳物品时,分包人应立即保护好现场并立即告知承包人,需要采用保护措施时,由承包人承担所需费用。
如发现后隐瞒不报或汇报不及时,致使上述文物遭受破坏,责任者依法承担对应责任。
7.2本协议专用条款中已明确指出旳地下障碍物,应视为分包人在报价时已预见到其对施工旳影响,并已在协议价款中予以考虑。
3.1语言文字
除本协议专用条款中另有约定外,本协议文献使用旳语言文字应与总包协议文献使用旳语言文字相似。
3.2适使用方法律和法规
除本协议专用条款中另有约定外,本协议合用旳法律、法规、规章及有关文献应与总包协议中规定合用旳法律、法规、规章及有关文献相似。
3.3合用工程建设原则
承包人提供工程建设原则或双方在本协议专用条款中约定合用工程建设原则旳名称；本协议专用条款没有详细约定旳,应使用总包协议中规定旳与分包工程有关旳工程建设原则。
1.5发包人:指具有工程发包主体资格和支付工程价款能力旳当事人以及获得该当事人资格旳合法继承人。
1.6发包人代表:指发包人指定旳履行总包协议旳代表,其详细人选和职权在总包协议专用条款中约定。
哈尔滨工程合同范本
哈尔滨工程合同范本《哈尔滨工程合同》甲方（发包方）：姓名/公司名称：____________________地址：____________________联系电话：____________________法定代表人（如有）：____________________乙方（承包方）：姓名/公司名称：____________________地址：____________________联系电话：____________________法定代表人（如有）：____________________一、工程概况1. 工程名称：[工程名称]2. 工程地点：哈尔滨市[具体地点]3. 工程内容：[详细描述工程的范围和内容]4. 工程规模：[具体规模描述]二、工程期限1. 开工日期：[预计开工日期]2. 竣工日期：[预计竣工日期]3. 总工期：[工期天数]三、工程价款及支付方式1. 工程总价：人民币[大写金额]元（小写：￥[具体金额]元）2. 支付方式：合同签订后[X]个工作日内，甲方向乙方支付工程总价的[百分比]作为预付款；工程进度达到[具体节点]时，甲方向乙方支付工程总价的[百分比]；工程竣工验收合格后[X]个工作日内，甲方向乙方支付工程总价的[百分比]；剩余工程总价的[百分比]作为质量保证金，在质保期届满后无质量问题时支付。
四、工程质量1. 乙方应严格按照国家和地方的相关标准及规范进行施工，确保工程质量符合要求。
2. 工程竣工后，乙方应提交竣工验收申请，甲方应在[X]个工作日内组织验收。
3. 工程质量保修期为[质保期时长]，自竣工验收合格之日起计算。
五、双方责任1. 甲方责任：提供施工所需的场地、水源、电源等必要条件；按时支付工程价款；协助乙方协调与工程相关的外部关系。
2. 乙方责任：按合同要求完成工程施工任务；确保施工过程中的安全，承担因施工造成的安全事故责任；遵守施工现场的管理规定，保护环境。
六、违约责任1. 若甲方未按时支付工程价款，每逾期一天，应按未支付金额的[百分比]向乙方支付违约金。
黑龙江省建设工程施工合同(HF-2012-0201)
黑龙江省建设工程施工合同（HF-2012-0201）合同备案编号：___________工程名称：________________发包人：__________________承包人：__________________黑龙江省住房和城乡建设厅监制黑龙江省工商行政管理局第一部分协议书发包人：(全称)___________________承包人：(全称)___________________依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工事项协商一致，订立本合同。
1.工程名称：_________________________________________2.工程地点：_________________________________________3.工程承包范围承包范围：___________________________________________4.计划工期开工日期：____________年______月______日竣工日期：____________年______月______日工期总日历天数____________天。
5.质量标准工程质量标准：________________________________________6.计价方式与签约合同价格本合同采用计价方式为______________________金额：(大写)_________________________元(人民币)(小写)￥：_____________________元(人民币)7.组成合同的文件7.1.组成本合同的文件包括：(1)合同协议书及合同附件;(2)中标通知书(如果有);(3)投标函及投标函附录(如果有);(4)专用合同条款;(5)通用合同条款;(6)技术标准和要求;(7)图纸;(8)已标价工程量清单(如果有);(9)其他合同文件。
工程施工合同
工程施工合同合同编号：[合同编号]甲方（发包方）：[甲方公司名称]地址：[甲方公司地址]法定代表人：[甲方法人姓名]联系电话：[甲方法人电话]乙方（承包方）：[乙方公司名称]地址：[乙方公司地址]法定代表人：[乙方法人姓名]联系电话：[乙方法人电话]鉴于甲方需要实施一项建设工程，并决定委托乙方进行该工程的实施，根据《中华人民共和国合同法》等相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平和诚实信用的基础上，经友好协商，订立本工程施工合同，以明确双方的权利和义务。
第一条工程概况1. 工程名称：[工程名称]2. 工程地点：[具体地址]3. 工程内容：[工程主要内容及规模]4. 工程期限：自合同签订之日起至工程竣工验收合格之日止。
第二条工程价款及支付方式1. 工程总价款：人民币[金额汉字大写]圆整（￥[金额数字小写]元）。
2. 支付方式：分期支付。
工程开工前支付总价款的XX%作为预付款；工程进度达到XX%时支付XX%；工程竣工验收合格后支付剩余款项。
第三条工程质量及验收标准1. 乙方必须按照国家和地方的相关质量标准及规范进行施工，确保工程质量。
2. 工程竣工后，乙方应及时向甲方提交验收申请。
甲方接到申请后XX日内组织验收。
验收合格后方可视为工程完工。
3. 若工程未能通过验收，乙方需承担违约责任，并负责整改直至验收合格。
第四条工程安全及文明施工1. 乙方应严格遵守安全生产相关规定，确保施工现场安全。
2. 乙方应做好施工现场的文明施工管理，防止施工对环境造成影响。
3. 若因乙方原因造成安全事故，乙方应承担全部责任。
第五条双方权利和义务1. 甲方的权利和义务：（1）甲方有权监督乙方的工程施工情况，确保工程按合同进行。
（2）甲方有义务按约定支付工程款项。
（3）甲方有权在工程竣工验收合格后接收工程。
2. 乙方的权利和义务：（1）乙方有权获得约定的工程款项。
（2）乙方应确保工程施工质量，按进度完成施工任务。
（3）乙方应接受甲方的监督，确保工程安全、文明施工。
中国银行施工合同范本
中国银行施工合同范本合同编号：[合同编号]甲方（全称）：[甲方名称]地址：[甲方地址]电话：[甲方电话]乙方（全称）：[乙方名称]地址：[乙方地址]电话：[乙方电话]鉴于甲方拟进行[工程项目名称]的建设，乙方具有从事该类工程施工的资质和经验，甲乙双方本着平等、自愿、公平和诚实信用的原则，经协商一致，就甲方委托乙方承担[工程项目名称]的施工事宜达成如下协议：一、工程概况1. 工程名称：[工程项目名称]2. 工程地点：[工程地点]3. 工程内容：[具体工程内容]4. 工程承包范围：[乙方的承包范围]5. 工程质量标准：[具体的工程质量标准]6. 工程工期：[具体的工程工期]二、合同价款及支付方式1. 合同价款：本合同价款为人民币（大写）[合同价款金额]元（小写：￥[合同价款金额]元），其中包括工程直接费、间接费、利润、税金等全部费用。
2. 支付方式：合同签订后[X]个工作日内，甲方向乙方支付合同价款的[X]%作为预付款；工程进度达到[X]%后，甲方向乙方支付合同价款的[X]%；工程竣工验收合格后，甲方向乙方支付合同价款的[X]%；剩余合同价款的[X]%作为质保金，在质保期满后无质量问题的情况下，甲方一次性无息支付给乙方。
三、双方的权利和义务1. 甲方的权利和义务提供施工所需的场地、水、电等基础设施；按合同约定支付工程价款；协助乙方办理施工所需的相关手续；组织工程竣工验收。
2. 乙方的权利和义务按合同约定的工期、质量标准完成施工任务；遵守安全生产、文明施工的有关规定，确保施工安全；按合同约定承担工程质量的保修责任；自觉接受甲方及有关部门的监督和管理。
四、工程变更1. 工程变更必须经甲方同意，并由甲方签证确认后实施。
2. 因工程变更导致合同价款的增减，由甲乙双方协商确定。
五、工程验收1. 工程竣工后，乙方应及时向甲方提交竣工验收申请报告。
2. 甲方收到竣工验收申请报告后，应在[X]个工作日内组织有关单位进行验收。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
建设工程施工合同工程名称:哈尔滨银行股份有限公司鸡西分行办公楼装修工程发包人: 哈尔滨银行股份有限公司鸡西分行承包人:山东香山装饰工程有限公司签订日期:2014年8月25日第一部分协议书发包人（全称）：哈尔滨银行股份有限公司鸡西分行承包人（全称）：山东香山装饰工程有限公司依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规、遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工项目协商一致，订立本合同。
一、工程概况工程名称：哈尔滨银行股份有限公司鸡西分行办公楼装修工程工程地点：黑龙江省鸡西市工程内容：室内装修。
工程立项批准文号:资金来源：自筹资金。
二、工程承包范围承包范围：哈尔滨银行股份有限公司鸡西分行装修工程、电气工程、给排水工程，包括图纸范围内及图纸或本合同虽然未明确指出但与本项目工程相关的全部工作。
三、合同工期：开工日期：2014年8月20日（以发包人及监理公司下达的开工指令为准）。
竣工日期：2014年12月20日。
施工工期总日历天数120 天四、质量标准工程质量标准：符合合格标准。
文明施工要求:达到省级安全文明样板工地。
五、合同价款金额（大写）：壹仟零肆拾玖万捌仟叁佰柒拾捌元陆角贰分。
小写￥10498378.62元（以最终结算为准）。
本工程采取包工、包料、包质量、包安全文明施工、包工期的承包方式，承包人完成本合同工程量清单中全部工作的费用均已包含在合同总价中，发包人不再另行支付任何其他费用。
六、组成合同的文件组成本合同的文件包括：1、本合同协议书2、中标通知书3、本合同专用条款4、投标书及其附件5、本合同通用条款6、标准、规范及有关技术文件7、经批准的设计图纸8、工程量清单9、工程报价单或预算书双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。
七、本协议书中有关词语含义本合同第二部分《通用条款》中分别赋予它们的定义相同。
八、承包人向发包人承诺按照合同约定进行施工、竣工并在质量保修期内承担工程质量保修责任。
九、发包人向承包人承诺按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其他应当支付的款项。
十、合同生效合同订立时间：2014年 8月25日。
合同订立地点：哈尔滨银行鸡西分行本合同双方约定自双方签字盖章之日起生效。
发包人：（公章）承包人：（公章）哈尔滨银行股份有限公司鸡西分行山东香山装饰工程有限公司住所：鸡西市鸡冠区中心大街253号住所：日照市东港区滨州路299号法定代表人：法定代表人：委托代表人：委托代表人：电话：电话：传真：传真：开户银行：哈尔滨银行鸡西分行开户银行：工行日照高新支行账号：270101139010300001 账号：1616031019100047621邮政编码：158100 邮政编码：276800第二部分通用条款本合同的“通用条款”，采用中华人民共和国建设部及国家工商行政管理局制定的《建设工程施工合同》（GF—1999—0201）的“通用条款”。
第三部分专用条款一、词语定义及合同文件1、合同文件及解释顺序合同文件组成及解释顺序：1、本合同协议书、本合同专用条款、中标通知书、通用条款、投标函及投标函附件、标准规范及有关技术要求、已标价工程量清单、施工图纸、招标文件。
2、语言文字和适用法律、标准及规范2.1本合同使用语言为汉语。
2.2需要明示的法律、行政法规：国家的法律和行政法规、地方性规定。
2.3适用标准、规范适用标准、规范的名称：现行国家及山东省、济南市的有关标准及其他适用于本工程的技术、规范。
发包人提供标准、规范的时间：承包人自备。
国内没有相应标准、规范时的约定：执行通用条款。
3、图纸3.1发包人向承包人提供图纸日期和套数：开工前七天内提供图纸2套。
发包人对图纸的保密要求：按发包人要求，若涉及到保密费用，按通用条款执行。
未经发包人允许，承包人不得以将图纸泄露给第三方。
如发生泄露图纸的情况，发包人有权提出索赔，索赔费用不少于发包人为此支付给设计人的费用和成本。
发包人对其提供的任何施工文件保留版权和其它知识产权，除承包人存档需要或后续保修所需的施工文件外，须将其它全部施工文件退还给发包人。
二、双方一般权利和义务1、工程师1.1监理单位委派的工程师姓名：李广艳职务：工程师需要取得发包人批准才能行使的职权：详见监理授权委托书。
监理单位工程师换人,发包人应提前5天书面通知承包人。
1.2发包人派驻的工程师姓名：张新职务：经理职权：详见发包人授权委托书。
合同签订后一周内提供授权委托书。
行使该工程发包方所应有的权利，履行合同约定的发包人职责、签署发包人指令。
发包人所有文件经发包人代表签署并加盖发包人项目部公章后方生效。
发包人工程师易人，发包人应提前5天书面通知承包人。
2、项目经理姓名：宋玉杰职务：项目经理项目经理不得同时在两个或者两个以上项目中担任职务。
3、发包人工作3.1发包人应按约定的时间和要求完成以下工作：（1）施工场地具备施工条件的要求及完成的时间：开工前7日内，施工现场应具备“三通一平”，即水通、电通、路通、场地平整，施工前应具备开工条件。
（2）将施工所需的水、电、电讯线路接至施工场地的时间、地点和供应要求：开工前7日内，将水、电、电讯线等施工管线接至现场内，距新建建筑物近端50米，挂好计量器具，并按施工用电要求确保用量。
（3）施工场地与公共道路的通道开通时间和要求：发包人负责办理临时用地和占道许可，确保开工前具备施工现场场地内主要交通干道和公共道路间的畅通。
（4）工程地质和地下管线资料的提供时间：开工前7日内，发包人以书面形式提供给承包人，并对资料真实、准确性负责。
（5）由发包人办理的施工所需证件、批件的名称和完成时间：工程开工前完成《施工许可证》、临时用地占道等许可证以及工程质量监督等手续，并将相应的副本或复印件递交给承包人。
（6）水准点与坐标控制点交验要求：开工前五日内，发包人以书面形式提供，现场交验办理签证。
（7）图纸会审和设计交底时间：发包人提供图纸后七日会审图纸并向承包人书面交底。
（8）协调处理施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物（含文物保护建筑）、古树名木的保护工作：执行通用条款第8.1条第8款。
（9）双方约定发包人应做的其他工作：另行协商，费用按通用条款执行。
3.2发包人委托承包人办理的工作：现场协商，费用按通用条款执行。
4、承包人工作4.1承包人应按约定时间和要求，完成以下工作：（1）需由设计资质等级和业务范围允许的承包人完成的设计文件提交时间：执行通用条款。
（2）应提供计划、报表的名称及完成时间：每月25日下月进度计划一式六份。
每月30日提供本月进度报表六份，发包人收到后十日内审核完毕,并返还承包人一份。
每月5日前提交需发包人确认的下月材料计划一式六份。
（3）承担施工安全保卫工作及非夜间施工照明的责任和要求：提供和维修夜间施工使用的照明、围栏设施，并负责施工现场安全保卫工作、施工现场保洁工作以及施工照明，并承担发生的费用。
（4）向发包人提供的办公和生活房屋及设施的要求：无（5）需承包人办理的有关施工场地交通、环卫和施工噪音管理等手续：执行本合同通用条款9.1条（5）款。
（6）已完工程成品保护的特殊要求及费用承担：A、承包人负责承包范围内的成品保护工作，费用自理；B、发包人要求承包人采取特殊措施保护的，费用由发包人承担；C、因承包人责任对现场其他承包单位的工程或材料设备造成损坏的，承包人承担修复及赔偿责任，如承包人未能按照发包人及监理公司的要求及时修补和赔偿，发包人有权另请他人完成，因此产生的费用及后果由承包人承担。
（7）施工场地地下管线和邻近建筑物、构筑物（含文物保护建筑）、古树名木的保护要求及费用承担：执行通用条款，按发包人要求采取相应保护措施的，费用由发包人承担。
（8）施工场地清洁卫生的要求：按通用条款执行。
（9）双方约定承包人应做的其他工作：1）严格按投标承诺派驻工程管理和技术人员、施工人员、施工机械等，并保证全部到位。
2）严格按确定的施工组织设计合理组织施工，按期保质保量地完成施工任务。
3）承担施工安全通道及发包人单位人员安全通行的防护费用。
4）承包人应服从发包人为统一管理工程而制定的各项管理制度。
5）承包人配合发包人协调周边和相关部门的关系，并承担应承担的费用。
6）承包人按规定办理安全生产等手续，按照国家有关规定管理农民用工，及时支付农民工工资，并对其工作安全、现场劳动保护等事宜负责。
7）有权监督和举报贪污受贿、弄虚作假行为，举报经查实的将给予奖励和表彰。
8）按照合同约定和承诺进行施工，并在质量保修期内承担工程质量保修责任。
工程质量达不到合同约定质量标准的部分，一经发现，承包人应按照工程师的要求修缮、拆除和重新施工，直到符合约定标准。
因承包人原因达不到约定标准，由承包人承担全部的费用，工期不予顺延，并承担由此给发包人造成的直接或间接损失。
9）有权按照本合同约定的期限和方式获得合同价款及其他款项。
10）在临近原有建筑物或构筑物附近进行施工时，施工前必须了解临近建筑物或构筑物的原有结构、地基与基础等详细情况，如影响临近建筑或构筑物的使用和安全时，应事先同有关单位取得联系，采取必要的、有效的措施处理。
11）配合发包人在施工前把现场地下、地上的市政管线迁移出场外，以避免造成漏水、漏气、漏电或对地下通讯设施造成损坏。
由于发包人提供地下管线不正确造成的损坏由发包人承担，否则造成的一切后果由承包人自负。
12）承包人负责清理施工场地的清洁卫生，保证不得出现行政处罚行为。
13) 承包人不得将工程转包、分包，发包人如发现承包人将工程转包、分包或承包人采用挂靠的形式则发包人有权与承包人解除合同，承包人不得提出异议且不得向发包人提出任何退场的费用，同时承担给发包人造成的损失。
三、施工组织设计和工期１、进度计划1.1承包人提供施工组织设计（施工方案）和进度计划的时间：图纸会审完后7天内提供。
工程师确认的时间：自收到承包人的施工组织设计（施工方案）后的7日内做出批复。
1.2 群体工程中有关计划的要求：配合总包。
2、工期延误2.1以下原因在施工关键工期线路上，造成竣工日期及节点控制工期拖延，且该拖延后果确属不可避免，经发包人及监理确认并签字，工期相应顺延（如下列原因是承包人造成的，则工期不能顺延，且发包人不承担任何费用）：（1）发包人未能按专用条款的约定提供图纸及开工条件；（2）一周内非承包人原因停水、停电、停气造成停工累计超过8小时；（3）工程师未按合同约定提供所需指令、批准等，致使施工不能正常进行；（4）不可抗力；如发生上述情况，承包人主张工期顺延，需具备以下三个条件：①具有导致工期延误的事项的证据；②举证证明实际延误的天数；③导致工期延误的事项跟延误的天数之间具有因果关系。