建筑商变更三方协议-标准范本
建筑工程三方协议范本
建筑工程三方协议范本日期:(填写日期)地点:(填写地点)甲方:(甲方名称、地址、法定代表人)乙方:(乙方名称、地址、法定代表人)丙方:(丙方名称、地址、法定代表人)鉴于:1. 甲方是一家拥有建筑工程需求的企业,具备相应的资金和资源;2. 乙方是一家专业的建筑工程公司,具备相应的施工能力和经验;3. 丙方是一家服务于建筑工程项目的理赔机构,具备相应的法律知识和专业能力。
经过甲乙双方友好协商,达成如下协议:第一条协议目的本协议旨在明确甲方、乙方和丙方之间在建筑工程项目中的权利义务,为项目的顺利进行和风险的合理分担提供具体的规范和保障。
第二条建筑工程项目介绍甲方将委托乙方进行以下建筑工程项目(具体项目内容和位置等详见附件1),并要求丙方提供相应的服务和支持。
第三条权利和义务1. 甲方的权利和义务:(具体内容自行补充)2. 乙方的权利和义务:(具体内容自行补充)3. 丙方的权利和义务:(具体内容自行补充)第四条项目费用和支付方式1. 甲方应按照合同约定的价格和进度,按照如下方式支付项目费用:(具体内容自行补充)2. 乙方应在项目完成后及时提供相应的发票和付款证明。
第五条项目进展和变更管理1. 甲乙双方应进行项目周期和进度的详细规划,并在项目实施过程中及时沟通和协商。
2. 若项目中发生需改变原合同约定的变更情况,甲乙双方应按照相关法律法规和合同约定进行变更管理,并书面确认变更内容。
第六条总结和解决争议本协议自双方签字之日起生效,并在项目完成后解除。
如果在协议有效期内,甲方、乙方或丙方之间发生争议或纠纷,双方应友好协商解决。
如协商无果,可通过法律途径进行解决。
第七条其他条款1. 本协议未尽事宜,由甲乙双方协商决定。
2. 本协议一式两份,甲方、乙方、丙方各执一份,具有同等法律效力。
甲方(盖章/签字): _________________ 日期:_________________乙方(盖章/签字): _________________ 日期:_________________丙方(盖章/签字): _________________ 日期:_________________。
工程三方协议范本5篇
工程三方协议范本5篇篇1甲方(发包方):____________________乙方(承包方):____________________丙方(第三方):____________________根据《中华人民共和国合同法》等相关法律法规,甲、乙、丙三方本着公平、公正、诚实信用的原则,就本工程事宜达成如下协议:一、协议概述本协议旨在明确甲、乙、丙三方在本工程建设过程中的权利与义务,保障各方的合法权益。
二、工程概况1. 工程名称:____________________2. 工程地点:____________________3. 工程范围:____________________4. 工程内容:____________________三、甲方责任1. 负责提供工程所需的土地、资料及相关手续;2. 负责监督乙方和丙方的工程进度及质量;3. 负责按照本协议约定支付相关款项。
四、乙方责任1. 乙方作为工程承包方,需确保工程按照合同约定的质量、进度进行;2. 乙方需严格遵守国家相关法律法规及安全标准,确保施工过程安全;3. 乙方需对甲方负责,接受甲方的监督与检查,确保工程质量。
五、丙方责任1. 丙方作为第三方参与工程建设,负责具体工作内容需在此详细列出;2. 丙方需确保所承担工作的质量,对甲方负责;3. 丙方需与乙方协作,共同确保工程进度与质量。
六、工程款项及支付方式1. 工程总造价:人民币______元(大写:______);2. 支付方式:分期支付,具体支付节点及金额需在此详细列出;3. 甲方应按照本协议约定及时支付工程款项,乙方和丙方应确保所提供的服务符合协议约定。
七、工程期限1. 工程开工日期:______年______月______日;2. 工程竣工日期:______年______月______日;3. 如有特殊情况,需经甲、乙、丙三方协商一致后,可调整工程期限。
八、工程质量与验收1. 工程质量标准:符合国家相关质量标准;2. 验收标准与方式:按照国家标准进行验收,具体验收方式需在此详细列出;3. 乙方和丙方应确保工程质量,如因乙方和丙方原因造成工程不合格,损失由乙方和丙方承担。
施工三方协议范本6篇
施工三方协议范本6篇篇1施工三方协议范本甲方:_____________(委托方)乙方:_____________(施工方)丙方:_____________(监理方)根据《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国招标投标法》以及相关法律法规的规定,为保障双方的合法权益,促使本项目的顺利实施,特订立本协议。
第一条项目概况甲方委托乙方负责_____________(项目名称),工程地址位于_____________,工程内容包括_____________等,工程总造价约为_____________。
第二条施工期限本工程的施工期限约定为_____________,双方经协商可适当调整。
第三条工程质量乙方应严格按照设计图纸和规范要求进行施工,并在工程完工时进行质量验收。
如发现问题,乙方应及时进行整改,保证工程质量符合规定标准。
第四条工程款付款条款1. 甲方应按照约定的工程进度,按__%的比例进行工程款的支付。
2. 乙方应在每次付款后提供相应的发票和工程款使用情况报告。
第五条工程变更如因施工需要或其他原因出现工程变更情况,应经甲方、乙方和丙方三方协商一致后进行变更,并书面确认。
第六条安全生产1. 乙方应确保施工现场人员的安全,遵守相关安全法规。
2. 如因乙方违规操作造成安全事故,乙方应承担相应责任。
第七条竣工验收1. 工程竣工后,乙方应向甲方提交竣工报告,并参加工程验收。
2. 工程验收合格后,方可进行结算和交付使用。
第八条争议解决双方因履行本协议所发生的任何争议,应先友好协商解决。
协商不成,任一方均可向有关部门申请调解或仲裁。
第九条其他事项1. 本协议自签署之日起生效,至工程竣工验收交付使用之日终止。
2. 本协议一式两份,甲方、乙方和丙方各执一份,具同等法律效力。
甲方:_____________(盖章)乙方:_____________(盖章)丙方:_____________(盖章)签订日期:_____________以上是关于施工三方协议范本的正文内容,双方在签署协议前应仔细阅读相关内容,确保自己的权益不受损失。
建设工程施工三方协议书范本6篇
建设工程施工三方协议书范本6篇第1篇示例:建设工程施工三方协议书范本甲方:建设单位(名称)乙方:施工单位(名称)丙方:监理单位(名称)鉴于甲方拟在(工程地址)进行建设工程,诚挚邀请乙方承接本工程的施工任务,并请丙方作为工程的监理单位,监督工程的质量、安全、进度等工作,三方经友好协商,达成如下协议:一、工程基本情况1.工程名称:(填写工程名称)2.建设地点:(填写建设地点)3.工程内容:(填写工程内容)4.工程规模:(填写工程规模)5.工程费用:(填写工程费用)6.工程工期:(填写工程工期)二、各方责任1.甲方责任:提供工程设计图纸和相关资料,按时支付工程款项,并提供必要的协助和支持;2.乙方责任:负责工程施工任务,按照设计要求和合同约定完成工程,保证工程质量、安全和进度;3.丙方责任:作为独立监理单位,监督并检查工程施工质量,及时报告工程进展情况,并提出合理的建议和处理意见。
三、合同约定1.合同价款:本工程的总价款为(填写工程总价款),乙方应按照工程进度、质量要求等,向甲方支付相应款项;2.工程质量:乙方应保证工程质量符合设计要求和国家标准,如有质量问题应负责整改;3.工程安全:乙方应严格遵守工程安全规定,确保施工过程中无安全事故发生;4.工程工期:乙方应按照约定的工程工期完成施工任务,如有延期应提前向甲方报告并得到同意;5.变更和索赔:如有工程变更或索赔事宜,应经三方协商一致后方可进行;6.违约责任:任何一方如违反合同约定,应承担相应的违约责任;7.争议解决:本协议如发生争议,应友好协商解决;协商不成的,提交有关部门或仲裁机构进行处理。
四、其他约定1.本协议自(日期)起生效,至工程竣工验收并结清款项后终止;2.未尽事宜,可另行协商;3.本协议一式三份,甲、乙、丙三方各执一份,具有同等效力。
甲方(盖章):乙方(盖章):丙方(盖章):日期:第2篇示例:建设工程施工三方协议书范本甲方(项目业主):___________乙方(施工单位):___________丙方(监理单位):___________鉴于甲方准备开展建设工程项目,现甲、乙、丙三方就有关施工工作达成如下协议:一、项目概况1. 项目名称:___________2. 项目地址:___________3. 项目概况:___________4. 项目工程量与工期:___________二、协议内容1. 甲方权利与义务(1)提供工程设计图纸和相关资料;(2)按时支付工程款;(3)提供必要的施工条件和协助;(4)承担工程质量和安全;(5)确认工程验收;(6)其他协议事项:___________三、协议期限本协议从双方签订之日起生效,直至工程竣工验收,期间如有特殊情况需变更协议内容,应经双方协商一致。
施工合同主体变更三方协议
施工合同主体变更三方协议甲方(原合同发包方):名称:—统一社会信用代码:—乙方(原合同承包方)名称:_统一社会信用代码:_丙方(新发包方)名称:_统一社会信用代码:—现甲、乙、丙三方经协商一致,就原合同变更事宜达成以下协议:1.原合同情况1.L甲方与乙方于年月日签订了编号为的《建设工程施工合同》(含附件、补充协议)(以下称“原合同”),甲方为原合同发包方,乙方为原合同承包方。
12原合同内容见附件。
各方确认,除附件所列内容以外,甲方乙方就该工程施工无其他协议约定;如有该类约定,亦对丙方不具有约束力。
1.3.甲方、乙方确认原合同履行及结算情况如下:131.施工进度情况:(1)_(2)_1.3.2.工程款结算与支付情况(1)甲方已支付工程款情况(2)截至—年—月—日,工程款结算情况1.4.甲方丙方于年月H签订了编号为的《资产收购合同》(以下称“主交易合同。
2.工程价款支付2.1.丙方应按如下方式支付工程价款:(1)首笔款:一元,应于本合同签订后5个工作日内向乙方支付。
该款项用于结算已结算工程款。
(2)后续工程款:在乙方丙方按原合同继续履行之后,按原合同约定支付。
2.2.上述丙方向乙方支付的工程价款,作为丙方代甲方向乙方支付的工程价款,同时视为丙方向甲方支付了主交易合同项下的相应交易对价。
2.3.在付款方按上述方式如期支付的前提下,乙方确认不再就原合同履行、工程价款支付事宜向甲方及丙方要求其他违约金、赔偿及违约责任,亦不得妨碍原合同的后续继续履行。
如付款方未按上述方式付款,乙方仍有权向甲方主张原合同项下的全部工程价款、违约金(如有)及其他违约责任(如有)。
2.4.甲方同意对丙方支付上述工程价款承担连带保证责任。
2.5.合同变更生效之后,后续合同履行过程中发包方应承担的工程价款支付及其他责任由丙方按照原合同约定承担,甲方不再承担责任。
3.合同变更3.1.合同变更生效时间:本合同生效之日。
3.2.合同变更生效即发生如下法律效果:原合同中的发包方由甲方调整为丙方,即原合同中甲方享有的全部权利和义务由丙方享有和承担。
建筑公司三方协议合同范本
建筑公司三方协议合同范本甲方(发包方):乙方(母公司):丙方(子公司):根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》以及其他有关法律、行政法规的规定,甲乙丙三方本着平等自愿、公平和诚实信用的原则,结合地方有关规定以及本工程的具体情况,就甲方与乙方已签订的总承包合同,甲乙双方工程总承包合同的履行,保障甲乙双方权益和经济安全,经友好协商,达成如下协议:一、工程概况1. 工程名称:---------------------------------------2. 工程地点:---------------------------------------二、甲乙双方已经签订的总承包合同(合同号为:-----------------------)或专业分包合同(专业分包合同号:-----------------------)中所约定的工程承包范围、合同工期、工程质量标准、合同形式、签约合同价、双方的责任与义务等由母公司乙授权其子公司丙全权代为执行。
三、本协议就甲乙双方签订的原总承包合同或专业分包合同约定的各项事宜的基础上,进行如下补充:1. 丙方是乙方的全资子公司,在本项目中全权代表乙方履行乙方与甲方签订的总承包合同或专业分包合同。
2. 丙方应按照乙方的授权和甲乙双方签订的合同约定,全面履行合同义务,确保工程质量、安全、进度等目标的实现。
3. 丙方应保证其履行合同的行为符合国家法律法规、行业标准和地方政策的规定,不得损害甲乙双方的合法权益。
4. 甲方应按照合同约定,及时支付合同价款,提供施工条件,确保工程的顺利进行。
5. 甲方应监督乙方和丙方按照合同约定履行合同义务,对工程质量、安全、进度等方面进行管理。
6. 乙方和丙方应相互配合,共同解决合同履行过程中出现的问题,确保合同的顺利实施。
7. 乙方和丙方应按照合同约定,承担违约责任,赔偿因违约给对方造成的损失。
8. 甲乙丙三方应遵守国家保密法律法规,对合同履行过程中涉及的商业秘密和敏感信息予以保密。
建筑工程变更三方合同
建筑工程变更三方合同---合同编号: ________甲方(业主):________地址:________________联系电话:____________乙方(总承包商):________地址:________________联系电话:____________丙方(分包商或供应商):________地址:________________联系电话:____________鉴于甲乙双方已就[工程名称]签订了编号为[原合同编号]的《建设工程施工合同》(以下简称“原合同”),现因工程需要,甲乙丙三方协商一致,对原合同进行以下变更:一、工程变更内容1. 工程范围变更为[详细说明变更后的工程范围]。
2. 工程量变更为[详细说明变更后的工程量]。
3. 工程材料变更为[详细说明变更后的材料类型及标准]。
4. 工期调整为[详细说明变更后的工期安排]。
二、价格调整1. 根据变更内容,工程总价调整为[详细说明变更后的工程总价]。
2. 单价调整为[详细说明变更后的单价]。
3. 付款方式调整为[详细说明变更后的付款方式]。
三、责任与义务1. 甲方应按照变更后的合同约定支付工程款项,并保证及时提供必要的施工条件和资料。
2. 乙方应根据变更后的工程要求,负责组织施工,并确保工程质量符合国家标准和行业规范。
3. 丙方作为[分包商/供应商],应根据乙方的要求,按时提供[分包工程/材料设备],并保证其质量符合相关标准。
四、违约责任1. 如甲方未能按约定支付工程款项,应按未付款项的[具体百分比]%支付违约金。
2. 如乙方未能按变更后的工期完成工程,应按延期天数支付[具体金额]元/天的违约金。
3. 如丙方提供的[分包工程/材料设备]不符合质量要求,应负责无偿修复或更换,并承担由此造成的损失。
五、争议解决合同执行过程中发生争议,三方应首先通过友好协商解决;协商不成时,可提交至[具体仲裁机构]进行仲裁,或依法向人民法院提起诉讼。
六、其他事项1. 本合同自甲乙丙三方签字盖章之日起生效。
建筑工程变更三方合同范本
建筑工程变更三方合同范本合同编号:_______甲方:_______(以下简称“建设单位”)乙方:_______(以下简称“施工单位”)丙方:_______(以下简称“设计单位”)根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》等相关法律法规的规定,甲乙丙三方在平等、自愿、公平、诚信的原则基础上,就甲方建设的_______项目(以下简称“项目”)进行变更,经充分协商,达成以下合同条款:一、项目概述1.1 项目名称:_______1.2 项目地点:_______1.3 项目规模:_______1.4 项目投资:_______二、变更内容2.1 变更原因:鉴于项目实际进展和甲方需求,拟对项目进行以下变更:(1)_______(2)_______(3)_______2.2 变更范围:本次变更范围包括但不限于设计方案、施工内容、工程量、工程造价等。
2.3 变更后的项目概况:(1)_______(2)_______(3)_______三、合同主体3.1 甲方(建设单位)的权利和义务:(1)按照约定提供项目变更所需的相关资料和条件;(2)对乙方和丙方的施工和设计工作进行监督和验收;(3)按照约定支付变更后的工程价款;(4)其他依法应当承担的义务。
3.2 乙方(施工单位)的权利和义务:(1)按照变更后的设计方案和施工要求进行施工;(2)确保施工质量和安全;(3)按照约定提交变更后的工程资料;(4)其他依法应当承担的义务。
3.3 丙方(设计单位)的权利和义务:(1)根据甲方需求和项目实际情况,提供变更后的设计方案;(2)对变更后的设计方案进行解释和说明;(3)按照约定提交变更后的设计资料;(4)其他依法应当承担的义务。
四、合同价格4.1 变更后的工程价款按照以下方式计算:(1)_______(2)_______(3)_______4.2 甲方应在变更后的工程价款确定后_______日内支付给乙方。
五、合同履行5.1 各方应按照约定时间完成各自的工作,并相互配合,确保项目顺利进行。
工程合同变更三方协议
工程合同变更三方协议甲方(业主):________乙方(承包商):________丙方(设计单位):________鉴于甲、乙双方于____年____月____日签订了《建设工程合同》(以下简称“原合同”),现因工程设计调整、施工条件变化等原因,需对原合同内容进行相应变更,经甲、乙、丙三方协商一致,特订立本协议。
一、变更内容1. 工程名称:_________________2. 工程地点:_________________3. 变更范围:包括但不限于工程设计变更、施工方案调整、材料替换、工期延长、费用增减等。
4. 具体变更事项:- 设计变更:根据丙方提供的新的设计方案,乙方需按照新的设计图纸执行施工任务。
- 施工方案调整:乙方应根据现场实际情况,调整施工方案,并确保工程质量和安全。
- 材料替换:因市场供应原因,某些材料需替换为等效或更优材料,乙方应提前通知甲方并获得书面同意。
- 工期延长:由于设计变更等因素导致的工期延长,乙方应及时向甲方提出延期申请,并说明理由。
- 费用增减:因变更事项导致的费用增减,甲乙双方应根据实际情况协商确定。
二、责任与义务1. 甲方责任:- 及时支付因变更增加的费用。
- 提供必要的变更信息和支持。
2. 乙方责任:- 严格按照变更后的设计和施工要求执行工作。
- 保证工程质量满足相关标准。
3. 丙方责任:- 提供符合要求的变更设计图纸及相关技术资料。
- 协助解决因设计变更可能出现的技术问题。
三、变更程序1. 变更申请:乙方应在发现需要变更的情况后,立即书面通知甲方,并提出变更申请。
2. 变更审批:甲方收到变更申请后,应在____天内给予答复。
如需丙方协助,甲方应及时通知丙方。
3. 变更实施:一旦变更获得批准,乙方应按照变更内容组织实施,并确保工程进度和质量。
四、其他条款1. 本协议一经签署,即成为原合同不可分割的一部分,并与原合同具有同等法律效力。
2. 本协议未尽事宜,三方可另行签订补充协议。
工程合同主体变更三方协议范本
工程合同主体变更三方协议范本在工程项目实施过程中,由于各种原因,合同主体的变更有时成为不可避免的情况。
为了确保项目的顺利进行,同时保障各方的合法权益,制定一份详尽的工程合同主体变更三方协议显得尤为重要。
以下是一份标准的工程合同主体变更三方协议范本,供参考使用。
---工程合同主体变更三方协议甲方(原合同主体):_______________乙方(新合同主体):_______________丙方(工程项目业主/委托方):_______________鉴于甲方与丙方于____年__月__日签订了关于_________工程项目的施工合同,现因_____(变更原因),甲乙双方同意进行合同主体的变更,并经丙方同意,三方达成以下协议:1. 合同主体变更内容甲方将其在上述工程施工合同中的权利和义务全部转让给乙方,自____年__月__日起生效。
2. 权利和义务的转移乙方自合同变更生效之日起,承担原合同中甲方的所有权利和义务,包括但不限于工程质量、工期、安全生产等所有相关责任。
3. 质量保证及违约责任乙方承诺按照国家及行业标准执行工程,并对工程质量负责。
如出现质量问题或违约情况,乙方应按照原合同规定承担相应责任。
4. 工程款项的处理对于甲方已完成的工程部分,丙方应根据原合同条款向甲方支付相应工程款。
自合同变更生效后,所有后续工程款将支付给乙方。
5. 争议解决三方因履行本协议所发生的一切争议,应通过友好协商解决;协商不成时,提交至丙方所在地人民法院诉讼解决。
6. 其他事宜除本协议另有约定外,原合同的其他条款继续有效,对甲乙丙三方均具有约束力。
7. 协议生效本协议自甲乙丙三方签字盖章之日起生效。
8. 协议份数本协议一式三份,甲乙丙三方各执一份,具有同等法律效力。
甲方(盖章):_______________乙方(盖章):_______________丙方(盖章):_______________签订日期:____年__月__日---。
工程合同转让三方协议书
工程合同转让三方协议书在建筑工程领域,合同的转让是常见的商业行为。
它涉及到原承包商、新承包商以及业主或发包方三者之间的权益和责任转移。
为了确保各方利益得到妥善保护,签订一份详细的三方协议书至关重要。
以下是一份工程合同转让三方协议书的范本,供参考使用。
---一、前言鉴于甲方(原承包商)与乙方(业主或发包方)签订了编号为_______的工程合同,现因_______原因,甲方需将该工程合同中的权利和义务转让给丙方(新承包商)。
为明确各方权利和义务,特制定本协议书。
二、协议内容1. 合同转让范围:甲方同意将其在上述工程合同中的所有权利和义务,包括但不限于施工、质量、工期、安全等责任,自本协议签署之日起转让给丙方。
2. 合同价款:丙方同意按照原合同条款支付工程款项给乙方,并承担相应的税费和其他费用。
3. 工程质量标准:丙方必须保证工程质量符合国家及行业相关标准,并达到原合同中约定的质量要求。
4. 工期要求:丙方应确保工程按原合同约定的工期完成,除非遇到不可抗力因素,否则不得延误。
5. 安全生产:丙方负责施工现场的安全生产管理,确保无安全事故的发生。
6. 违约责任:任何一方违反本协议的,应承担违约责任,并赔偿对方因此遭受的损失。
7. 争议解决:因执行本协议所发生的争议,三方应友好协商解决;协商不成时,可提交_______仲裁委员会进行仲裁。
三、权利与义务1. 甲方应在本协议生效后_____天内,将工程现场及相关技术资料、图纸等移交给丙方。
2. 乙方应协助丙方了解工程现场情况,并提供必要的支持和配合。
3. 丙方有权对工程进行管理和控制,并承担相应的风险和责任。
4. 三方应各自履行自己的职责,不得损害其他两方的合法权益。
四、其他条款1. 本协议自签字盖章之日起生效,并对甲乙丙三方具有约束力。
2. 本协议未尽事宜,可由三方另行协商补充。
3. 本协议一式三份,甲乙丙各执一份,具有同等法律效力。
---。
建筑行业第三方协议书的范本
建筑行业第三方协议书的范本甲方(承包方):____________________乙方(分包方):____________________丙方(第三方):____________________鉴于甲方与乙方已就__________________(项目名称)签订了建筑施工合同,现甲方与乙方同意将该合同中的部分工程内容分包给丙方,丙方同意接受该分包工程,三方本着平等、自愿、诚实信用的原则,经友好协商,就分包工程的有关事宜达成如下协议:第一条工程内容1.1 丙方同意按照甲方与乙方签订的建筑施工合同的要求,完成________________(具体工程内容)的施工。
1.2 丙方应确保其施工质量符合国家及行业相关标准,并通过甲方及乙方的验收。
第二条工程期限2.1 丙方应于________年____月____日前完成所有分包工程内容。
2.2 如遇不可抗力或其他非丙方原因导致的工程延期,丙方应及时通知甲方及乙方,并协商解决。
第三条工程价款及支付3.1 丙方完成的分包工程价款为人民币(大写)________________(¥___________)。
3.2 甲方应在丙方完成工程内容并经甲方及乙方验收合格后____天内支付工程价款。
3.3 丙方应提供合法有效的发票。
第四条质量保证4.1 丙方应保证其施工质量,若出现质量问题,丙方应在接到甲方或乙方通知后____天内无偿修复或更换。
4.2 丙方应承担因施工质量问题导致的所有损失。
第五条安全生产5.1 丙方应遵守国家安全生产法律法规,确保施工现场安全。
5.2 丙方应对其施工人员进行安全教育和培训,并承担因未遵守安全生产规定而产生的一切责任。
第六条知识产权6.1 丙方应尊重甲方及乙方的知识产权,未经甲方及乙方书面同意,不得泄露、使用或允许他人使用甲方及乙方的商业秘密及其他知识产权。
第七条违约责任7.1 如丙方未能按时完成工程内容或施工质量不符合约定,应向甲方及乙方支付违约金,违约金为工程价款的______%。
建筑工程三方协议范本
建筑工程三方协议范本一、协议范围本协议适用于涉及建筑工程的三方合作关系,包括业主、承包商和监理单位之间的协议。
二、协议目的本协议旨在明确各方在建筑工程中的权利、义务和责任,并确保项目的顺利进行、质量保证和风险控制。
三、协议内容1. 项目信息1.1 项目名称:1.2 项目地点:1.3 项目规模和类型:1.4 项目工期:1.5 业主代表信息:1.6 承包商信息:1.7 监理单位信息:2. 权利和义务2.1 业主权利和义务:2.1.1 提供工程设计文件;2.1.2 向承包商支付工程款项;2.1.3 协调项目各方的合作;2.1.4 监督工程进展和质量;2.1.5 接受工程竣工验收。
2.2 承包商权利和义务:2.2.1 按时提供施工计划和进展报告;2.2.2 按要求施工,确保工程质量;2.2.3 配合监理单位的工作;2.2.4 向业主提供工程保修期;2.2.5 接受业主的监督和验收。
2.3 监理单位权利和义务:2.3.1 监督工程施工过程;2.3.2 对工程质量进行评估;2.3.3 向业主提供监理报告;2.3.4 批准施工方案和变更;2.3.5 参与工程竣工验收。
3. 付款方式3.1 业主按合同约定向承包商支付工程款项,包括工程进度款和竣工款;3.2 承包商应提供符合要求的发票和收款证明。
4. 变更和索赔4.1 如需变更工程内容,应经三方协商一致,并签订变更协议;4.2 索赔事宜应符合法律法规的相关规定,并经三方协商解决。
5. 不可抗力5.1 如发生不可抗力事件,例如自然灾害、战争等,影响工程的正常进行,各方应尽力协商解决或采取合理措施应对。
6. 违约责任6.1 如任何一方违反本协议的规定,应承担相应的法律责任和经济损失;6.2 违约方应在接到书面通知后及时纠正违约行为。
7. 争议解决7.1 如发生争议,各方应通过友好协商解决;7.2 如协商不成,可提交相关争议至所在地人民法院解决。
8. 协议生效和终止8.1 本协议自双方盖章之日起生效;8.2 本协议有效期至项目竣工验收并付清全部工程款项。
建筑工程三方协议范本
建筑工程三方协议范本(二)一、前言二、协议背景本协议由甲方、乙方和丙方三方共同签订,甲方是建筑工程的委托方,乙方是承包商,负责具体的施工工作,丙方是监理机构,负责对工程进行监督和管理。
三、协议内容1.工程描述:1.1乙方承包的工程名称、地点和规模等详细信息。
1.2工程进度计划,包括起止时间、关键节点和交付期限。
2.协议条款:2.1工程价款及付款方式:甲方将根据工程进展情况分期支付工程价款。
付款方式可以是一次性支付,或根据进度支付。
2.2工程变更:任何工程变更都需要经过三方协商一致,并以书面形式记录下来。
2.3违约责任:当一方违反协议规定,给其他方造成损失时,违约方应承担相应的赔偿责任。
2.4保险责任:各方需购买相应的建筑工程保险,以确保工程期间的人身安全和工程财产的保护。
2.5争议解决方式:当发生争议时,各方应优先通过友好协商解决。
如果无法解决争议,可以提交仲裁机构进行调解。
2.6协议终止:协议终止的条件包括工程完成、工程中止等。
在终止时,各方应进行结算,并解除协议关系。
4.双方签署4.1甲方(签字):_____________________4.2乙方(签字):_____________________4.3丙方(签字):_____________________4.4日期:___________________________四、法律适用与附则1.本协议适用于法律,任何解释和争议应遵守法律。
2.本协议一式____份,甲、乙、丙双方各持一份,具有同等法律效力。
3.本协议的补充、变更或终止,需经所有双方书面同意。
结束语建筑工程三方协议范本一、背景和目的本三方协议是由建筑工程业主、承包商和设计师三方共同签署,为确保建筑工程的顺利进行和各方合作关系的明确,旨在规范各方之间的权益和责任。
二、协议概要1.项目概述2.合同条款3.质量要求4.工期安排5.付款方式6.变更管理7.争议解决8.保密条款9.生效和终止三、项目概述在这一部分,应该详细描述建筑工程的项目背景、规模和目标。
工程合同主体变更三方协议范本
工程合同主体变更三方协议范本甲方:乙方:丙方:鉴于甲方与乙方于____年____月____日签订的《____工程合同》(以下简称“原合同”)正在履行中,现甲、乙、丙三方经协商一致,就合同主体变更及保证条款相关事宜达成以下协议:一、合同主体变更1. 本协议各方同意丙方取代乙方成为原合同的一方。
2. 乙丙双方保证丙方具有履行本协议所需相关资质和条件,如因其不具备相关资质和条件给甲方造成损失的,由乙丙双方承担连带赔偿责任。
3. 乙方在本协议生效前基于履行原合同对甲方所享有的权利和承担的义务分别由丙方享有和承担。
4. 本协议生效后,丙方按照原合同的约定享受权利和承担义务。
5. 乙、丙双方必须做好资料、手续等的交接工作,因合同主体变更所产生的一切费用由乙方承担。
二、保证条款为了保证丙方按照约定履行义务,本协议生效后,乙方对丙方基于本协议及原合同对甲方所负的一切债务向甲方提供连带责任保证。
保证期间为____年。
三、合同的生效、变更和解除1. 本协议经甲乙丙三方签字盖章之日起生效。
2. 本协议是原合同的组成部分,与原合同具有同等法律效力。
如本协议与原合同相冲突,以本协议为准。
3. 本协议的变更或解除必须经甲乙丙三方协商一致,并书面确认。
四、争议解决1. 因本协议及原合同而引起的纠纷,适用中华人民共和国法律。
2. 任何一方均有权提交甲方所在地人民法院解决。
五、其他条款1. 本协议一式三份,甲乙丙三方各执一份。
2. 本协议的签订地为中华人民共和国____省/市/自治区。
甲方:授权代表:年月日乙方:授权代表:年月日丙方:授权代表:年月日声明:该作品系作者根据法律法规及实际情况创作,旨在为读者提供相关信息。
如需使用该协议范本,请结合实际情况进行修改和完善。
建设工程合同变更三方协议
建设工程合同变更三方协议协议编号:_________甲方(业主):_________________________地址:_____________________________代表人:___________________________联系方式:_________________________乙方(承包商):_______________________地址:_____________________________代表人:___________________________联系方式:_________________________丙方(设计单位/监理单位):________________地址:_____________________________代表人:___________________________联系方式:_________________________鉴于甲乙双方于[原合同签订日期]签订了《建设工程施工合同》(以下简称“原合同”),现因[变更原因,如设计变更、工程量增减等],经三方协商一致,同意对原合同进行如下变更:一、工程内容及范围变更1. 原合同中的[具体工程内容]变更为[变更后的工程内容]。
2. 工程范围由[原工程范围]调整为[变更后的工程范围]。
二、合同价款及支付方式变更1. 原合同总价由[原合同总价]调整为[变更后的总价]。
2. 支付方式由[原支付方式]调整为[变更后的支付方式]。
三、工期变更1. 原合同工期由[原工期]调整为[变更后的工期]。
2. 若因[具体原因]导致工期延误,应当按照[约定的违约责任]处理。
四、质量保证及验收标准变更1. 工程质量标准由[原质量标准]调整为[变更后的质量标准]。
2. 验收标准由[原验收标准]调整为[变更后的验收标准]。
五、其他条款变更1. [列出其他需要变更的条款,如违约责任、争议解决方式等]。
六、本协议一经三方签字盖章,即成为原合同不可分割的一部分,与原合同具有同等法律效力。
主体变更三方协议书范本
甲方(原主体):________________________乙方(新主体):________________________丙方:________________________鉴于甲方原主体因业务发展需要,拟将其在项目中的主体地位变更给乙方,经三方友好协商,达成如下协议:第一条协议标的1.1 本协议涉及的标的为甲方原主体在项目中的所有权利、义务、债权债务及与项目相关的其他一切合法权益。
1.2 乙方同意承接甲方原主体在项目中的主体地位,并承担相应的权利、义务。
第二条主体变更程序2.1 甲方原主体应向丙方提交主体变更申请,并提供以下材料:- 主体变更申请书;- 相关法律文件;- 乙方同意承接主体地位的书面文件;- 其他丙方要求提供的材料。
2.2 丙方应在收到甲方原主体提交的完整材料后,进行审核,并在收到材料之日起十个工作日内作出是否同意主体变更的决定。
2.3 若丙方同意主体变更,甲方原主体应与乙方签订主体变更协议,明确双方的权利、义务和责任。
2.4 主体变更协议签订后,甲方原主体应向丙方办理主体变更手续,并提交相关证明材料。
第三条双方权利与义务3.1 甲方原主体:- 保证所提供材料的真实、完整、有效;- 协助乙方办理主体变更手续;- 在主体变更后,仍对项目相关的债权债务承担连带责任。
3.2 乙方:- 承接甲方原主体在项目中的主体地位;- 承担甲方原主体在项目中的权利、义务和责任;- 在主体变更后,对项目相关的债权债务承担主体责任。
3.3 丙方:- 审核主体变更申请;- 协助办理主体变更手续;- 监督甲乙双方履行本协议。
第四条违约责任4.1 若甲方原主体或乙方违反本协议的约定,应承担相应的违约责任,包括但不限于:- 向对方支付违约金;- 恢复因违约行为给对方造成的损失;- 承担其他法律责任。
4.2 若丙方违反本协议的约定,应承担相应的违约责任,包括但不限于:- 向甲乙双方支付违约金;- 恢复因违约行为给甲乙双方造成的损失;- 承担其他法律责任。
建设工程合同变更三方协议
建设工程合同变更三方协议协议背景:甲方(以下简称“业主”):乙方(以下简称“总包方”):丙方(以下简称“分包方”):鉴于甲乙双方于____年__月__日签订《建设工程合同》(以下简称“原合同”),合同编号为____,以及甲乙丙三方于____年__月__日签订《建设工程三方协议》(以下简称“原三方协议”),合同编号为____,现因项目需求,需对原合同及原三方协议进行变更,经甲乙丙三方协商一致,特订立本协议,以明确各方在变更后的合同条件下的权利义务。
协议内容:一、工程概况:1.1 工程名称:____1.2 工程地点:____1.3 工程内容:____1.4 承包范围:____二、合同工期:2.1 合同总工期为____日历天,各分段工期分别如下:2.2 变更后的合同工期自____年__月__日起至____年__月__日止。
三、工程造价及工程款支付:3.1 本工程采用综合单价结算,合同造价暂定为人名币____元整。
3.2 变更后的工程款支付节点按如下约定进行中间工程款支付:四、三方责任、权力与义务:4.1 业主责任:1)负责现场的协调和管理,处理总包方、分包方之间的相关事宜。
2)负责及时向分包方支付工程进度款及尾款。
4.2 总包方责任:1)负责对分包单位进场后的现场安全文明施工管理(不含质量、技术、进度)、服务、配合、协调工作。
2)负责现场临时水电的统一管理。
3)在不妨碍承包人优先使用的前提下,合理安排分包人使用总包现场内的施工机械、脚手架等设备。
4)对分包单位工程款支付,有签字权;参与对分包单位已完成合格工程量的确认。
4.3 分包方责任:1)按照业主和总包方的要求,按时完成分包范围内的工程施工。
2)负责分包范围内的工程质量、安全、进度等工作。
3)服从总包方的现场管理,遵守施工现场的规章制度。
五、争议解决:5.1 对于因执行本协议所发生的或与本协议有关的一切争议,应首先通过友好协商解决。
5.2 若协商不成,任何一方均有权将争议提交____仲裁委员会仲裁,仲裁裁决是终局的,对各方均有约束力。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。
建筑商变更三方协议-标准范本
背景
此建筑商变更三方协议(以下简称“协议”)旨在规定建筑项目中,当原有建筑商无法继续履行合同义务时的变更事项和相关责任,以确保项目顺利进行。
变更事项
根据项目实际情况,以下为建筑商变更时的事项:
1. 建筑商更换:由于特殊原因,原有建筑商无法继续履行合同
义务,在经过各方协商一致后,确认需要更换建筑商。
建筑商更换:由于特殊原因,原有建筑商无法继续履行合同义务,在经过各方协
商一致后,确认需要更换建筑商。
2. 变更合同约定:根据实际变更情况,需要对原有合同内容进
行相应调整和变更。
具体变更事项包括但不限于:施工进度调整、
设计方案调整、材料配备等。
变更合同约定:根据实际变更情况,
需要对原有合同内容进行相应调整和变更。
具体变更事项包括但不限于:施工进度调整、设计方案调整、材料配备等。
3. 权益保证:根据变更后的合同约定,保证各方权益得到有效保障,确保项目能够按照原有计划继续进行。
权益保证:根据变更后的合同约定,保证各方权益得到有效保障,确保项目能够按照原有计划继续进行。
4. 延期与费用调整:根据建筑商变更所引发的工期延误和造价变动,需要协商确定相关费用调整和项目延期事宜。
延期与费用调整:根据建筑商变更所引发的工期延误和造价变动,需要协商确定相关费用调整和项目延期事宜。
变更过程
建筑商变更的具体步骤如下:
1. 鉴定问题:原有建筑商无法继续履行合同义务的原因进行鉴定,并确保双方对问题的认识一致,并达成变更的共识。
2. 协商一致:召开三方会议,各方代表协商并达成一致意见,确定更换建筑商的具体事项,并就变更合同约定进行协商。
3. 调整合同:双方根据协商结果,修改合同相关内容,明确变
更后的事项和责任,并对权益保证进行明确规定。
4. 签署协议:各方代表在协商一致后,签署此建筑商变更三方
协议,并确保协议的合法性和有效性。
5. 实施变更:根据协议约定,实施相关的变更事项,确保项目
按照调整后的计划继续进行,同时进行费用调整和延期安排。
相关责任
在建筑商变更过程中,各方的相关责任如下:
- 原建筑商责任:对于无法继续履行合同义务的原因,原建筑
商需承担相应的责任,并协助顺利进行建筑商更换。
原建筑商责任:对于无法继续履行合同义务的原因,原建筑商需承担相应的责任,
并协助顺利进行建筑商更换。
- 新建筑商责任:作为替代的新建筑商,需按照约定的合同条
款对项目进行继续施工,并保证按照调整后的计划完成工程。
新建
筑商责任:作为替代的新建筑商,需按照约定的合同条款对项目进
行继续施工,并保证按照调整后的计划完成工程。
- 业主责任:代表业主方,需确保和协助建筑商变更的顺利进行,并按照协议规定配合新建筑商的施工要求。
业主责任:代表业主方,需确保和协助建筑商变更的顺利进行,并按照协议规定配合新建筑商的施工要求。
- 监理机构责任:作为项目监理机构,需在建筑商变更过程中提供必要的技术支持和协助,确保项目施工质量和进度符合要求。
监理机构责任:作为项目监理机构,需在建筑商变更过程中提供必要的技术支持和协助,确保项目施工质量和进度符合要求。
附则
1. 此建筑商变更三方协议自双方代表签署之日起生效,并具有法律效力。
2. 在协议生效后,任何一方不得擅自变更协议约定的事项,如需变更,应经过三方协商一致并签署书面变更协议后方可生效。
3. 若协议中任何一条被视为违法或无效,不影响其他条款的效力,双方应协商解决或根据相关的法律法规进行解决。
此为建筑商变更三方协议的标准范本,具体内容根据实际情况进行调整和修改,以确保各方权益得到有效保障。
以上文档为建议内容,具体情况需视项目实际情况和法律法规进行调整和修改。