建设项目工程EPC总承包项目合同专用条款6篇

合集下载
  1. 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
  2. 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
  3. 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。

建设项目工程EPC总承包项目合同专用条款6篇篇1
工程名称:XXXXXX项目
工程地点:XXXXXX
发包方(甲方):XXXXXX
承包方(乙方):XXXXXX
合同编号:XXXXXX
签订日期:XXXXXX
一、合同双方的权利和义务
1. 甲方权利和义务
1.1.1 甲方应向乙方提供必要的支持和协助,确保乙方能够顺利完成本项目的工程设计和实施。

1.1.2 甲方应按照合同约定支付相应的款项,确保乙方的合法权益得到保障。

1.1.3 甲方应监督乙方的履约情况,确保乙方按照合同约定履行义务。

2. 乙方的权利和义务
2.2.1 乙方应按照合同约定完成本项目的工程设计和实施,确保工程质量和进度。

2.2.2 乙方应遵守相关的法律法规和标准,确保施工安全和环境保护。

2.2.3 乙方应积极配合甲方的监督和管理,确保项目的顺利进行。

二、合同价款和支付方式
3. 合同价款
本项目的合同价款为人民币XXXXXX元(大写:XXXXXX),包括工程设计、材料采购、施工安装、调试等全部费用。

4. 支付方式
甲方应按照以下方式向乙方支付款项:
4.1.1 预付款:合同签订后,甲方应向乙方支付合同总价款的XX%,即人民币XXXXXX元(大写:XXXXXX)。

4.1.2 中期款:乙方完成工程设计并通过甲方审核后,甲方应向乙方支付合同总价款的XX%,即人民币XXXXXX元(大写:XXXXXX)。

4.1.3 尾款:项目竣工并通过甲方验收后,甲方应向乙方支付合同总价款的XX%,即人民币XXXXXX元(大写:XXXXXX)。

三、工期和进度
5. 工期和进度
5.1.1 本项目的工期为自合同签订之日起至项目竣工验收之日止。

具体开工时间和竣工时间以甲方书面通知为准。

5.1.2 乙方应按照合同约定的工期和进度完成本项目的工程设计和实施。

如因乙方原因导致工期延误,乙方应承担相应的违约责任。

5.1.3 甲方应提供必要的支持和协助,确保乙方的工期和进度不受影响。

如因甲方原因导致工期延误,甲方应承担相应的责任。

四、质量和验收
6. 质量保证
6.1.1 乙方应建立健全质量保证体系,确保本项目的工程质量符合合同约定的标准和要求。

6.1.2 乙方应按照相关法律法规和标准进行施工,确保施工安全和环境保。

6.1.3 甲方应对乙方的质量保证体系进行监督和管理,确保其有效运行。

7. 验收标准和程序
7.1.1 本项目的验收标准应符合合同约定的标准和要求,同时应满足相关法律法规和标准的规定。

7.1.2 验收程序应包括初步验收和最终验收两个阶段。

初步验收由甲方组织,最终验收由甲方或相关监管部门组织。

具体验收程序和要
求以甲方书面通知为准。

7.1.3 乙方应积极配合甲方的验收工作,确保验收工作的顺利进行。

如因乙方原因导致验收不合格,乙方应承担相应的责任。

五、违约责任
8. 甲方违约责任
甲方如未按照合同约定支付款项,乙方有权要求甲方支付逾期利息,并有权解除合同。

甲方除承担上述违约责任外,还应承担因违约
给乙方造成的全部损失。

9. 乙方违约责任
9.1 乙方如未按照合同约定的工期和进度完成本项目的工程设计
和实施,甲方有权要求乙方支付逾期利息,并有权解除合同。

乙方除
承担上述违约责任外,还应承担因违约给甲方造成的全部损失。

具体
损失包括但不限于:因工期延误导致的额外费用、因质量问题导致的
返工费用、因违约导致的信誉损失等。

9.2 乙方如违反本合同的质量保证条款,甲方有权要求乙方进行整改,并承担因此产生的全部费用。

如整改后仍无法满足合同约定的质量标准,甲方有权解除合同,并要求乙方承担因此给甲方造成的全部损失。

具体损失包括但不限于:因质量问题导致的经济损失、因违约导致的信誉损失等。

9.3 乙方如违反本合同的保密义务,甲方有权要求乙方承担因此产生的全部损失,并有权解除合同。

具体损失包括但不限于:因泄露商业机密导致的经济损失、因违约导致的信誉损失等。

9.4 乙方如存在其他违反本合同的行为,甲方有权要求乙方
篇2
第一章概述
一、合同背景
本建设项目工程EPC总承包项目合同(以下简称“合同”)由(甲方名称)与(乙方名称)共同签订。

甲方作为项目的建设单位,拥有对项目的全面管理权;乙方作为工程的总承包单位,负责项目的规划、设计、采购、施工及试运行等全流程工作。

二、合同目的
本合同旨在明确双方在项目过程中的权利、义务和责任,确保项目能够按照既定的质量、进度和安全标准顺利进行。

通过本合同,双方共同承诺将全力以赴,共同实现项目的成功。

第二章项目概况与要求
一、项目名称及地点
本项目名称为(项目名称),位于(项目地点)。

二、项目规模与范围
本项目的建设规模及具体范围如下:
1. 建筑面积:平方米;
2. 建设内容:包括(建设内容)等。

三、技术要求
1. 乙方需按照甲方提供的设计方案和技术要求进行施工;
2. 乙方应确保施工质量符合相关标准和规范;
3. 乙方应合理使用材料,确保节能环保。

四、项目进度要求
1. 乙方需按照甲方制定的施工进度计划进行施工;
2. 乙方应确保施工进度符合项目总体要求。

第三章双方的权利和义务
一、甲方的权利和义务
1. 甲方有权对乙方的施工过程进行监督和管理;
2. 甲方有义务为乙方提供必要的技术支持和协作;
3. 甲方需按照合同约定向乙方支付工程款项。

二、乙方的权利和义务
1. 乙方有权要求甲方履行合同约定的义务;
2. 乙方有义务按照合同约定完成施工任务;
3. 乙方需确保施工质量符合相关标准和规范;
4. 乙方应合理使用材料,确保节能环保。

第四章工程价款与支付方式
一、工程价款
本项目的工程价款为人民币(工程价款)元。

该价款包括规划、设计、采购、施工及试运行等全流程费用。

具体费用构成如下:
1. 规划费:人民币(规划费)元;
2. 设计费:人民币(设计费)元;
3. 采购费:人民币(采购费)元;
4. 施工费:人民币(施工费)元;
5. 试运行费:人民币(试运行费)元。

二、支付方式及时限
1. 甲方应按照以下比例向乙方支付工程款项:签订合同后支付合
同总金额的XX%,完成施工后支付剩余的XX%。

具体支付时间和金额如下:签订合同后XX天内支付人民币(签订合同后应支付的金额)元;完成施工后XX天内支付人民币(完成施工后应支付的金额)元。

2. 乙方应在收到甲方支付的款项后,向甲方提供相应的发票和收据。

如因乙方原因未能及时提供发票和收据,甲方有权拒绝支付款项,并有权要求乙方承担相应的违约责任。

如因甲方原因未能及时支付款项,乙方有权要求甲方承担相应的违约责任。

违约责任按照未支付款
项的XX%计算,并应在违约发生后XX天内支付完毕。

具体计算方式如
下:违约责任金额=未支付款项金额*违约百分比;违约责任支付时间=违约发生后天数*违约百分比。

如双方对违约责任计算方式有异议,可协商解决。

如协商不成,可提交仲裁机构进行裁决。

仲裁机构裁决结果为最终结果,双方应遵守该裁决结果。

如一方未按照仲裁结果履行义务,另一方有权向有管辖权的人民法院申请强制执行。

强制执行费用由违约方承担。

如有其他未尽事宜或需要补充的内容,双方可签订补充协议进行约定。

补充协议与本合同具有同等法律效力。

如有争议,可协商解决。

协商不成,可提交仲裁机构进行裁决或向人民法院提起诉讼。

本合同的变更、解除或终止需经双方协商一致并签订书面协议后方可生效。

本合同一式两份,甲乙双方各执一份。

本合同自双方签字盖章之日起生效。

篇3
一、词语涵义
1. 定义与解释
1.1 词语定义
下列词语除专用条款另有规定外,应具有本条款所赋予的含义:
(1)EPC总承包项目:指本合同项下的工程(以下简称“本工程”),包括设计、采购、施工(含试运行)等阶段的工作。

(2)发包人:指与承包人签订本合同的另一方。

(3)承包人:指与发包人签订本合同的另一方。

(4)设计:指本工程的项目设计,包括初步设计、技术设计和施工图设计。

(5)采购:指采购本工程所需的设备、材料和施工机械。

(6)施工:指本工程的施工,包括施工准备、施工图实施和试运行。

(7)项目所在国:指本工程所在的国度。

(8)专用条款:指发包人与承包人根据有关法律法规的规定,结合本工程的具体情况,经协商一致对通用条款所进行的修改、补充和(或)删除。

1.2 解释
除专用条款另有解释外,构成合同的下列文件应优先解释顺序如下:
(1)本合同协议书;
(2)中标通知书;
(3)投标书及其附件;
(4)专用条款;
(5)通用条款。

构成合同的各文件之间如果存在矛盾或不一致之处,应以其中规定较为严格的条款或规定为准。

二、合同双方的权利和义务
1. 发包人的义务
发包人应承担以下义务:
(1)在规定的时间内向承包人提供有关的工程资料;
(2)在规定的时间内就承包人设计提交的意见或建议作出答复;
(3)在规定的时间内确认本工程的重大设计事项;
(4)按合同约定向承包人支付合同款;
(5)协助承包人办理与本工程有关的报建、审批手续。

1.2 承包人的义务
承包人应承担以下义务:
(1)在规定的时间内向发包人提交本工程的有关设计文件;
(2)按照合同约定的质量、标准进行采购和施工;
(3)在规定的时间内向发包人提交采购报告和施工报告;
(4)负责本工程的试运行;
(5)确保本工程的质量和安全;
(6)协助发包人办理与本工程有关的报建、审批手续。

三、合同的生效、变更和终止
3.1 合同的生效
本合同自双方签字、盖章之日起生效。

3.2 合同的变更
在合同执行过程中,如因设计变更、材料代用、设备更换等原因
导致合同内容发生变化时,发包人和承包人应协商一致,签订补充协议。

补充协议是本合同的组成部分,与本合同具有同等法律效力。

3.3 合同的终止
在合同执行过程中,如因不可抗力因素或双方协商一致,可以提
前终止合同。

合同终止后,承包人应妥善保护好已完工程和未完工程,并向发包人移交全部档案资料。

发包人应按合同约定支付已完工程的
价款。

因不可抗力因素终止合同时,双方应根据合同履行情况,协商
确定已完工程的价款支付及未完工程的处理意见。

四、违约责任及争议解决
4.1 违约责任
发包人和承包人应履行各自义务,如一方违约,应承担相应的违
约责任。

具体违约责任如下:
(1)发包人未按合同约定支付合同款的,应按每逾期一天支付应付未付金额的万分之五作为违约金;
(2)承包人未按合同约定的质量、标准进行采购和施工的,应负责返工或采取补救措施,并承担由此增加的费用;
(3)承包人未按合同约定的时间提交有关报告或资料的,应按每逾期一天支付违约金500元人民币。

4.2 争议解决
在合同执行过程中,如双方发生争议,应首先通过友好协商解决。

协商不成的,可向有管辖权的人民法院提起诉讼。

五、其他事项
5.1 不可抗力因素
因不可抗力因素导致合同不能履行时,双方应及时协商解决。


可抗力因素包括但不限于战争、动乱、空中飞行物坠落或其他非双方
当事人过错导致的无法抗拒的因素。

因不可抗力因素导致合同不能履
行时,双方应根据实际情况协商确定已完工程的价款支付及未完工程
的处理意见。

5.
篇4
一、合同双方
甲方(发包方):[甲方公司名称]
乙方(承包方):[乙方公司名称]
二、工程概况
工程名称:[工程名称]
工程地点:[工程地点]
建设规模:[建设规模]
三、合同范围
本合同范围包括但不限于以下内容:
1. 工程的规划、设计、采购、施工、试运行等全过程的总承包服务;
2. 工程的设备、材料供应及运输服务;
3. 工程的技术支持和服务;
4. 工程的质量、安全、进度控制及协调管理。

四、合同价款与支付方式
1. 合同价款:本合同总价为[合同总价],具体详见附件一《合同价款明细表》。

2. 支付方式:甲方应按照合同约定的支付节点和金额向乙方支付合同价款。

具体支付节点和金额详见附件二《支付方式及节点》。

3. 税金:本合同价款未包含税金,税金由乙方自行承担。

五、履约保证金
乙方应在合同签订之日起[履约保证金比例]日内,向甲方缴纳履约保证金[履约保证金金额]。

履约保证金为现金或银行保函形式,具体详见附件三《履约保证金缴纳方式》。

履约保证金在工程竣工验收合格后无息退还。

六、工期与进度
1. 工期:本合同工期为[工期],具体开工时间以甲方书面通知为准。

2. 进度:乙方应按照合同约定的工期和进度计划,合理安排施工进度,确保工程按时完成。

3. 延期:如因甲方原因导致工程延期,乙方应书面通知甲方,并协助甲方办理相关延期手续。

如因乙方原因导致工程延期,乙方应承担相应的违约责任。

七、质量与验收
1. 质量标准:本工程质量应符合国家相关标准和甲方要求,具体详见附件四《质量标准》。

2. 验收标准:本工程验收应按照国家相关标准和甲方要求进行,具体详见附件五《验收标准》。

3. 验收程序:乙方应在工程竣工验收前,向甲方提交验收申请及相关资料。

甲方应在收到申请后[验收时间]日内组织验收,并出具验收报告。

验收报告应包括验收结论、存在问题及整改意见等内容。

八、违约责任
1. 甲方违约责任:如因甲方原因导致工程不能按时进行或不能完成,甲方应承担相应的违约责任,并赔偿乙方因此造成的损失。

具体详见附件六《甲方违约责任》。

2. 乙方违约责任:如因乙方原因导致工程质量不符合要求或工期延误,乙方应承担相应的违约责任,并赔偿甲方因此造成的损失。

具体详见附件七《乙方违约责任》。

九、争议解决
本合同在履行过程中如发生争议,双方应首先通过友好协商解决;协商不成的,任何一方均可向有管辖权的人民法院提起诉讼。

十、其他事项
1. 本合同未尽事宜,可由双方另行协商并签订补充协议。

补充协
议与本合同具有同等法律效力。

2. 本合同一式[份数]份,甲乙双方各执[份数]份。

3. 本合同自双方签字盖章之日起生效。

4. 附件一至七为本合同的组成部分,与本合同具有同等法律效力。

篇5
第一章术语与定义
1. 术语与定义:
- EPC(Engineering, Procurement, and Construction):指项目的设计、采购、施工总承包。

- 项目:指本合同涉及的特定建设项目。

- 专用条款:指本合同的特定条款,用于详细规定项目的实施细节和要求。

第二章合同范围与要求
2. 合同范围:
- 本合同涉及的项目包括但不限于以下几个方面:
- 设计:包括项目的设计、规划、咨询等。

- 采购:包括项目的设备、材料采购。

- 施工:包括项目的建设、安装、调试等。

- 具体范围详见附件一《项目清单》。

3. 技术要求:
- 项目的设计、采购、施工应符合以下技术要求:
- 设计:应符合国际和国内的设计规范,确保项目的安全、稳定和高效运行。

- 采购:应确保所采购的设备、材料质量可靠,价格合理。

- 施工:应确保施工进度合理,施工质量符合设计要求。

4. 合同金额与支付方式:
- 本合同的金额为人民币(大写)______元整。

- 支付方式如下:
- 预付款:合同签订后,发包人向承包人支付合同总金额的______%作为预付款。

- 中期款:项目完成______%时,发包人向承包人支付合同总金额的______%作为中期款。

- 尾款:项目完成并通过验收后,发包人向承包人支付合同总金额的剩余部分作为尾款。

5. 项目进度与验收:
- 项目进度应按照合同约定的时间节点进行,具体详见附件二《项目进度计划》。

- 项目的验收应符合以下标准:
- 设计:符合国际和国内的设计规范,确保项目的安全、稳定和高效运行。

- 采购:所采购的设备、材料质量可靠,价格合理。

- 施工:施工进度合理,施工质量符合设计要求。

- 验收过程应在项目完成后进行,具体时间和地点由发包人和承包人协商确定。

6. 违约责任:
- 如一方违约,违约方应赔偿因此给守约方造成的一切损失,包括但不限于直接损失和间接损失。

- 违约方应在违约发生后尽快与守约方协商解决方案,并尽最大努力减少违约给守约方造成的影响。

7. 争议解决:
- 本合同的争议解决方式如下:
- 协商:首先,双方应尝试友好协商解决争议。

- 仲裁:如协商无果,任何一方均可将争议提交至中国国际经济贸易仲裁委员会进行仲裁。

仲裁裁决具有最终和排他性效力。

- 仲裁费用由败诉方承担。

如仲裁裁决对双方均有不利或有利,则仲裁费用由双方共同承担。

8. 不可抗力:
- 如因不可抗力导致一方无法履行合同义务,该方应及时通知另一方,并说明无法履行合同的原因和持续时间。

在不可抗力持续期间,双方应共同协商解决方案。

- 不可抗力事件包括但不限于以下情况:自然灾害、政府政策调整、社会异常事件等。

9. 合同生效与终止:
- 本合同自双方签字或盖章之日起生效。

合同生效前,双方应确保各自的权利和义务已得到明确和确认。

- 如一方违反合同约定,另一方可书面通知违约方解除合同。

违约方应在收到解除合同通知后尽快返还已支付的款项,并赔偿因此给守约方造成的一切损失。

- 合同终止后,双方应友好协商解决与合同终止相关的事宜,包括但不限于未完成工作的处理、已支付款项的返还等。

篇6
工程名称:XXXXXX项目
发包方:XXXXXX公司
承包方:XXXXXX公司
合同编号:XXXXXX-EPC-001
签订日期:XXXX年XX月XX日
一、合同双方的权利和义务
1. 发包方的权利和义务
1.1 发包方应按照合同约定,及时向承包方支付合同款项。

1.2 发包方应协助承包方办理相关手续,确保项目顺利进行。

1.3 发包方应监督承包方的施工质量和进度,确保项目按时、按质完成。

2. 承包方的权利和义务
2.1 承包方应按照合同约定,按时完成项目的施工任务。

2.2 承包方应确保施工质量符合国家标准和发包方的要求。

2.3 承包方应及时与发包方沟通,解决项目实施过程中的问题。

二、合同价款及支付方式
3. 合同价款
本项目的合同价款为人民币XXXX元(大写:XXXX元整)。

4. 支付方式
4.1 合同签订后,发包方向承包方支付合同总价款的XX%,即人民币XXXX元(大写:XXXX元整)。

4.2 项目施工完成XX%后,发包方向承包方支付合同总价款的XX%,即人民币XXXX元(大写:XXXX元整)。

4.3 项目施工完成并通过验收后,发包方向承包方支付合同总价款的剩余部分,即人民币XXXX元(大写:XXXX元整)。

三、施工质量和进度
5. 施工质量
5.1 承包方应确保项目的施工质量符合国家标准和发包方的要求。

5.2 在施工过程中,如发现质量问题,承包方应及时处理并通知发包方。

6. 施工进度
6.1 承包方应按照合同约定的工期,按时完成项目的施工任务。

6.2 如因承包方原因导致工期延误,承包方应承担相应的违约责任。

四、验收和保修
7. 验收
7.1 项目施工完成后,承包方应向发包方提交验收申请。

7.2 发包方应在收到验收申请后XX个工作日内,组织相关人员进行验收。

7.3 验收合格后,双方应签订验收报告,并办理相关手续。

8. 保修
8.1 本项目自验收之日起,进入保修期。

保修期为XX年。

8.2 在保修期内,如因承包方施工质量原因导致的维修费用,由承包方承担。

8.3 保修期满后,如双方协商一致,可续签维修合同。

五、违约责任
9. 发包方的违约责任
9.1 如发包方未按照合同约定支付合同款项,发包方应承担相应的违约责任。

9.2 如发包方在项目实施过程中提出重大变更,导致承包方额外费用增加,发包方应给予相应的补偿。

10. 承包方的违约责任
10.1 如承包方未按照合同约定完成施工任务,承包方应承担相应的违约责任。

10.2 如因承包方施工质量原因导致的维修费用增加,承包方应承担相应的费用。

10.3 如承包方在项目实施过程中存在违法行为或严重违约行为,发包方有权解除合同,并要求承包方承担相应的法律责任。

六、争议解决
11. 争议解决方式
11.1 双方在履行本合同过程中如发生争议,应首先通过友好协商的方式解决。

协商不成的,任何一方均可向有管辖权的人民法院提起诉讼。

11.2 在争议解决期间,除涉及争议部分外,其他合同条款仍应继续履行。

相关文档
最新文档