发电站建设工程施工合同

发电站建设工程施工合同
合同编号：XXX-XXXX
乙方（建设单位）：
公司名称：________________________
法定代表人：________________________
地址：________________________
电话：________________________
甲方（施工单位）：
公司名称：________________________
法定代表人：________________________
地址：________________________
电话：________________________
第一条合同目的与原则
根据法律法规的规定，为了保证发电站建设工程的顺利进行，在甲方和乙方协商一致的基础上，双方达成以下合作内容和约定：
1.1 合同目的
本合同的目的是明确双方在发电站建设工程过程中的权利和义务，以确保该工程的按时、按质、按量完成，并保证工程质量和安全。

1.2 合同原则
本合同的订立、履行和解释应遵循以下原则：
1.合法合规原则：双方应遵守国家的法律法规，办理相关手续并获得合
法的批准和许可；
2.公正公平原则：双方应本着公正、公平、诚实守信的原则进行合作；
3.合作共赢原则：双方应本着互利互惠、共同发展的原则，共同努力推
进发电站建设工程的顺利进行；
4.优质高效原则：双方应本着追求优质和高效的原则，确保工程的质量
和进度。

第二条工程范围与工程价款
2.1 工程范围
根据乙方的要求和甲方的能力，双方约定的工程范围如下：
1.建设地点：________________________
2.工程规模：________________________
3.建设内容：________________________
2.2 工程价款
双方约定的工程价款为人民币（¥）__________元整，具体支付方式和节点如下：
1.预付款：__________元，在签署合同后的7个工作日内支付；
2.进度款：__________元，根据工程进度支付；
3.完工验收款：__________元，在工程完工，并经乙方验收合格后支付。

第三条工程进度与质量控制
3.1 工程进度
双方约定的工程进度如下：
1.开工日期：________________________
2.完工日期：________________________
甲方应按照计划进度安排工程施工，并将进度向乙方报告，以确保工程按时完成。

3.2 质量控制
甲方应按照相关法规和标准进行工程施工，确保工程质量符合相关要求。

乙方有权随时检查工程质量，并提出合理的意见和建议。

第四条变更和索赔
4.1 变更
在工程施工过程中，如发生不可抗力、法律法规变化或其他合理原因导致工程范围、工期等发生变化，甲方应及时与乙方进行协商，并经双方达成一致后进行变更。

4.2 索赔
如工程发生延期、质量问题或其他损失，由双方协商解决，如无法协商一致，可按照相关法律和仲裁机构的规定进行索赔和解决。

第五条合同的履行和变更
5.1 合同的履行
双方应按照本合同的约定履行各自的义务，确保工程顺利进行，并保证工程质量和安全。

5.2 合同的变更
除非经双方协商一致并书面确认，本合同任何条款均不得更改或作废。

第六条违约和解决争议
6.1 违约责任
任何一方违反本合同的约定，应承担相应的违约责任，包括但不限于赔偿损失、承担违约金等。

6.2 争议解决
本合同的解释和争议解决应按照中国法律法规进行，如无法协商解决，应提交
至甲方所在地的仲裁机构进行仲裁。

第七条合同的生效与终止
7.1 合同的生效
本合同自双方签字盖章之日起生效，有效期为工程完工验收之日。

7.2 合同的终止
在下列情况下，本合同可提前终止：
1.双方一致同意终止合同；
2.因不可抗力等原因导致工程无法继续进行。

第八条其他事项
本合同未尽事宜，双方可另行协商并签署补充协议。

合同签订地：________________________
甲方（盖章）：________________________ 日期：________________________ 乙方（盖章）：________________________ 日期：________________________。