住建局需要的履约合同6篇

住建局需要的履约合同6篇
篇1
甲方（住建局）：____________________
乙方（承包商）：____________________
鉴于甲方需要乙方提供建设工程施工服务，根据《中华人民共和国合同法》等相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚信的基础上，就本次建设工程履约事宜达成如下协议：
一、工程概况
1. 工程名称：____________________
2. 工程地点：____________________
3. 工程内容：____________________
4. 工程规模：____________________
二、工程期限
本工程自签订合同之日起开工，工期为____个月。

如有变动，应提前与甲方协商确定。

三、工程造价及支付方式
1. 工程造价：人民币____元整（￥____）。

2. 支付方式：按照工程进度支付款项，具体支付节点及金额按照附件《工程款支付计划表》执行。

四、工程质量及验收标准
1. 乙方应严格按照国家相关施工规范和质量标准进行施工，确保工程质量。

2. 甲方在工程完工后将进行验收，验收标准按照《建筑工程施工质量验收规范》等相关规定执行。

3. 如工程存在质量问题，乙方应负责整改，直至验收合格。

五、工程安全及文明施工
1. 乙方应严格遵守安全生产法律法规，确保施工过程中的安全生产。

2. 乙方应制定文明施工措施，保证施工现场整洁有序。

3. 如因乙方原因导致的安全事故或环境污染问题，乙方应承担相
应法律责任。

六、违约责任
1. 若乙方未按合同约定完成工程，需向甲方支付违约金。

如因乙
方原因导致工程逾期交付，乙方应按逾期交付部分工程价款的____%向甲方支付违约金。

2. 若乙方在施工过程中存在质量不达标等问题，乙方应承担整改
费用并支付相应违约金。

如整改仍不合格，甲方有权解除合同并要求
乙方赔偿损失。

3. 若甲方未按合同约定支付工程款，需向乙方支付逾期付款利息。

具体计算方式按照《合同法》相关规定执行。

4. 其他违约责任按照《合同法》及相关法律法规执行。

七、合同变更及解除
1. 合同签订后，如需变更合同内容，双方应协商一致并签订书面
补充协议。

篇2
甲方（发包方）：住建局
乙方（承包方）：[公司名称]
鉴于甲方需要乙方提供建设工程施工服务，经双方友好协商，达成如下合同协议：
一、合同背景及目的
本合同依据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规，为确保双方权益，明确双方在施工过程中的责任和义务，共同履行建设工程施工任务而订立。

二、工程概况
1. 工程名称：[工程名称]
2. 工程地点：[工程地点]
3. 工程内容：[工程内容简述]
4. 工程规模：[工程规模描述]
三、合同金额及支付方式
1. 合同总金额：人民币[金额]（大写：[金额汉字大写]）。

2. 支付方式：甲方按照施工进度支付乙方工程款，具体支付时间和金额按照《工程款项支付计划表》执行。

3. 乙方需在收到款项后提供正规发票。

四、工期及质量要求
1. 乙方应按照《工程施工进度计划表》完成施工任务，确保工期按时完成。

2. 工程质量应符合国家相关标准及甲方要求，如因乙方原因造成工程质量问题，乙方应承担相应责任。

3. 甲方有权对乙方施工过程进行监督检查，确保工程质量。

五、材料设备供应
1. 工程施工所需的材料设备由乙方负责供应。

2. 乙方应确保材料设备质量符合国家相关标准及甲方要求。

3. 乙方应按照《材料设备供应计划表》及时供应材料设备，如因乙方原因导致延误工期，乙方应承担相应责任。

六、安全施工及文明施工要求
1. 乙方应遵守国家安全生产法律法规，确保施工过程安全。

2. 乙方应制定安全施工措施和应急预案，并报甲方备案。

3. 乙方应严格遵守施工现场管理规定，保持施工现场整洁、有序。

4. 如因乙方原因导致安全事故或违反文明施工要求，乙方应承担相应责任。

七、保密条款
1. 双方应对涉及本合同的所有商业秘密和技术秘密进行保密，未经对方许可，不得向第三方泄露。

2. 保密期限为本合同签订之日起至工程竣工验收合格之日起两年。

八、违约责任
1. 若因乙方原因导致工期延误或工程质量不符合要求，乙方应承担违约责任，并支付违约金。

2. 若因甲方原因导致工程款项支付延误，甲方应承担相应责任，并支付滞纳金。

3. 若双方违反本合同其他条款，应根据实际情况承担相应的违约
责任。

九、争议解决方式
1. 本合同的解释、履行和争议解决应遵守中华人民共和国法律。

2. 若双方在合同履行过程中发生争议，应首先通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向有管辖权的人民法院提起诉讼。

十、其他条款
1. 本合同一式两份，甲乙双方各执一份。

2. 本合同自双方签字（盖章）之日起生效，具有法律效力。

3. 未尽事宜，可另行签订补充协议，补充协议与本合同具有同等
法律效力。

4. 本合同有效期为工程竣工验收合格之日起两年。

甲方（住建局）：（盖章）
法定代表人（或授权代表）：（签字）
日期：XXXX年XX月XX日
一、合同背景及目的
该部分主要介绍了合同的目的和背景，明确了双方的合作意愿和目的。

二、工程概况
该部分详细描述了工程的名称、地点、内容和规模等信息。

三、合同金额及支付方式
篇3
甲方（住建局）：____________________
乙方（承包商）：____________________
鉴于甲方需要乙方为其提供建设工程的履约服务，经双方友好协商，达成如下协议：
一、合同背景及目的
本合同依据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规，为确保双方权益，明确履约内容、范围、期限及责任等条款，以达成合作共赢的目的。

二、合同主体及履约内容
1. 甲方委托乙方承担以下工程履约服务：____________________（具体工程名称、地点、规模等）。

2. 乙方应按照国家和地方有关建设工程的规定、标准、规范和甲方的要求进行施工，确保工程质量、安全、进度等达到约定标准。

三、履约期限及进度安排
1. 本合同履约期限为____年/月，自____年__月__日起至____年__月__日止。

2. 乙方应制定详细的施工进度计划，并按计划执行。

如遇特殊情况，应及时向甲方报告并协商解决方案。

四、质量与验收
1. 乙方应确保施工质量符合国家和地方相关标准、规范及甲方的要求。

2. 工程完工后，乙方应组织内部验收并提交验收报告。

甲方收到报告后，组织相关部门进行验收。

3. 若验收不合格，乙方应按要求进行整改并承担相应费用。

五、价格与支付方式
1. 本工程总价为人民币____元（大写：____________________元整）。

2. 甲方应按照合同约定支付工程进度款。

具体支付方式为：
____________________。

3. 若发生变更或增项，双方应签订补充协议，明确调整价格及支付方式。

六、双方责任与义务
1. 甲方应按时支付工程进度款，提供必要的施工条件和环境。

2. 乙方应确保施工质量、安全、进度，遵守相关法规和规范。

3. 双方应相互协作，共同解决施工过程中出现的问题。

4. 双方应对涉及工程的保密信息予以保密。

七、违约责任
1. 若甲方未按合同约定支付工程进度款，应承担违约责任，并向乙方支付违约金。

2. 若乙方未按合同约定履行义务，应承担违约责任，并赔偿甲方相应损失。

3. 若因不可抗力导致违约，双方应协商解决。

八、合同变更与解除
1. 若双方需变更合同内容，应签订书面补充协议。

2. 若发生法定或约定事由，双方可提前解除合同。

九、争议解决
本合同在履行过程中发生争议，双方应首先协商解决；协商不成的，可向合同签订地人民法院提起诉讼。

十、其他约定
1. 本合同一式____份，甲乙双方各执____份。

2. 本合同自双方签字盖章之日起生效。

3. 未尽事宜，可另行签订补充协议。

甲方（住建局）：____________________（盖章）
法定代表人：____________________（签字）
联系电话：____________________日期：____年__月__日
乙方（承包商）：____________________（盖章）
法定代表人：____________________（签字）
联系电话：____________________日期：____年__月__日
附件：无
篇4
甲方（住建局）：____________________
乙方（承包商）：____________________
鉴于甲方需要乙方提供建设工程施工服务，双方本着平等、自愿、公平的原则，根据《中华人民共和国合同法》等相关法律法规的规定，就本次履约事项达成如下协议：
一、合同背景及目的
本合同旨在明确甲乙双方在建设工程施工过程中的权利与义务，
确保工程按照约定质量、进度完成，保障甲乙双方的合法权益。

二、工程概况
1. 工程名称：____________________
2. 工程地点：____________________
3. 工程内容：____________________
4. 工程规模：____________________
三、合同价格及支付方式
1. 工程总造价：人民币______元（大写：______元整）。

2. 支付方式：甲方按照工程进度支付乙方工程款，具体支付时间、金额及比例详见合同附件。

3. 乙方应在收到工程款后，按照约定时间开具合法有效的发票。

四、工程期限
1. 工程开工日期：自合同签订之日起______日内开工。

2. 工程竣工日期：自开工之日起______日内完成。

3. 如有特殊情况，需延长工程期限，应经甲方同意并签订书面补
充协议。

五、工程质量与验收
1. 乙方应严格按照国家相关标准及规范进行施工，确保工程质量。

2. 甲方有权对工程施工过程进行监督检查，乙方应配合。

3. 工程竣工后，乙方应通知甲方进行验收，验收合格后，双方签订验收报告。

4. 如工程存在质量问题，乙方应负责无偿修复，并承担由此造成的损失。

六、违约责任
1. 若甲方未按约定支付工程款，应按未支付金额的______%向乙方支付违约金。

2. 若乙方未按约定完成工程，应按工程总造价的______%向甲方支付违约金。

3. 若因乙方原因导致工程质量问题，乙方应承担无偿修复责任，并赔偿甲方因此造成的损失。

4. 双方其他违约责任按照《中华人民共和国合同法》的相关规定处理。

七、其他事项
1. 甲方应提供施工所需的水、电等基础设施，费用由甲方承担。

2. 乙方应确保施工现场安全，采取必要的安全防护措施，确保施工人员安全。

3. 本合同未尽事宜，双方可另行签订补充协议，补充协议与本合
同具有同等法律效力。

4. 本合同一式两份，甲乙双方各执一份。

本合同自双方签字（盖章）之日起生效。

5. 本合同履行过程中如发生争议，双方应协商解决；协商不成的，可提交有管辖权的人民法院诉讼解决。

甲方（住建局）：____________________（盖章）
法定代表人：____________________（签字）
联系电话：____________________
日期：____________________
乙方（承包商）：____________________（盖章）
法定代表人：____________________（签字）
联系电话：____________________
日期：____________________
篇5
甲方（住建局）：______________________
乙方（承包商）：______________________
鉴于甲、乙双方同意按照中华人民共和国有关法律法规的规定，共同履行建设工程的义务，为明确双方的权利和义务，特订立本履约合同。

一、工程概况
1. 工程名称：______________________
2. 工程地点：______________________
3. 工程内容：______________________
4. 工程规模：______________________
二、工程期限
1. 工程开工日期：______年______月______日。

2. 工程竣工日期：______年______月______日。

三、工程造价及支付方式
1. 工程造价：人民币______元整（￥______）。

2. 支付方式：甲方应按合同约定向乙方支付工程进度款，乙方应按照工程进度完成施工任务。

四、工程质量与验收
1. 乙方应严格按照国家相关标准和规范进行施工，确保工程质量。

2. 工程竣工后，乙方应自行组织初步验收，并提请甲方进行竣工
验收。

3. 甲方应组织专业人员对乙方提交的工程进行验收，验收合格后，双方签署验收合格证书。

五、工程变更
1. 如有工程变更，双方应协商一致，签订书面变更协议。

2. 工程变更涉及工程造价的，双方应根据实际情况调整工程造价。

六、违约责任
1. 甲方未按合同约定支付工程款的，应按日向乙方支付逾期付款
违约金。

2. 乙方未按合同约定完成工程施工的，应按日向甲方支付工期延
误违约金。

3. 如因乙方原因导致工程质量不合格的，乙方应承担返工、维修等费用。

4. 双方如有其他违约行为的，应承担相应的违约责任。

七、争议解决
1. 双方在合同履行过程中发生争议的，应首先协商解决。

2. 协商不成的，任何一方均有权向有管辖权的人民法院提起诉讼。

八、其他事项
1. 本合同一式______份，甲、乙双方各执______份。

2. 本合同自双方签字（盖章）之日起生效。

3. 本合同未尽事宜，由双方另行协商补充。

甲方（住建局）：______________________（盖章）
法定代表人：_____________________
签字日期：______年______月______日
联系电话：_____________________
联系地址：_____________________
乙方（承包商）：______________________（盖章）
法定代表人：_____________________
签字日期：______年______月______日
联系电话：_____________________
联系地址：_____________________
篇6
甲方（住建局）：____________________
乙方（承包商）：____________________
鉴于甲方需要乙方提供建设工程施工服务，根据《中华人民共和国合同法》及其他相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚信的基础上，就本次建设工程达成以下履约合同：
一、合同背景及目的
本合同旨在明确甲乙双方在建设工程施工过程中的权利和义务，确保工程按照约定质量、进度完成，保障甲乙双方的合法权益。

二、工程概况
1. 工程名称：____________________
2. 工程地点：____________________
3. 工程内容：____________________
4. 工程规模：____________________
三、工程期限及进度安排
1. 工程开工日期：_______年____月____日。

2. 工程竣工日期：_______年____月____日。

3. 进度款支付节点：按照工程进度分阶段支付。

4. 延期条款：如遇不可抗力因素导致工程延期，乙方需及时通知甲方，并提供相关证明材料。

四、工程质量与验收
1. 乙方应严格按照国家相关标准、规范进行施工，确保工程质量。

2. 甲方有权对工程施工过程进行监督检查，确保工程进度和质量。

3. 工程竣工后，乙方应提供完整的竣工资料，并配合甲方进行验收。

4. 验收标准、程序及不合格工程的处理：按照国家和地方相关规定执行。

五、合同价款与支付
1. 工程合同总价：人民币________元（大写：____________________元整）。

2. 支付方式：按照工程进度分阶段支付。

3. 甲方在收到乙方提交的付款申请后，应在___个工作日内完成审核并支付相应款项。

4. 甲方有权在乙方履行合同过程中存在违约行为时，扣除相应款项作为违约金。

六、违约责任
1. 甲乙双方应严格遵守本合同的约定，如一方违约，应承担违约责任。

2. 违约金数额及计算方法：按照合同总价的一定比例计算。

3. 违约方应承担守约方因违约行为而产生的全部损失。

七、其他条款
1. 保密条款：甲乙双方应对本合同内容及相关信息进行保密，未
经对方同意，不得泄露给第三方。

2. 争议解决：本合同在履行过程中发生争议，甲乙双方应友好协
商解决；协商不成的，可提交有管辖权的人民法院诉讼解决。

3. 本合同一式两份，甲乙双方各执一份。

本合同自双方签字（盖章）之日起生效。

4. 未尽事宜，可另行签订补充协议，补充协议与本合同具有同等
法律效力。

甲方（住建局）：____________________（盖章）
法定代表人：____________________（签字）
日期：_______年____月____日
乙方（承包商）：____________________（盖章）
法定代表人：____________________（签字）
日期：_______年____月____日。