工程延期补充协议版本

建设工程施工合同延期补充协议

建设工程施工合同延期补充协议第一篇范文：合同编号：_______本补充协议（以下简称“本协议”）由以下双方于______年______月______日签订：甲方：__________地址：__________代表人：__________乙方：__________地址：__________代表人：__________1.甲方与乙方于______年______月______日签订了《建设工程施工合同》（以下简称“原合同”），合同编号为______；2.由于______原因，原合同的施工期限需要延长；3.双方为了确保工程的顺利进行，经友好协商，决定签订本补充协议。

一、延期条款1.1 鉴于原合同规定的施工期限已无法按期完成，双方同意将原合同的施工期限延长至______年______月______日。

1.2 乙方应在本协议签订后的______个工作日内向甲方提交延期工程的施工计划及进度安排，甲方应予以审批。

1.3 乙方应在本协议签订后的______个工作日内向甲方提交延期工程的预算调整报告，甲方应予以审批。

二、延期费用2.1 乙方应按照原合同约定的计价方式，向甲方支付因延期产生的额外费用。

额外费用包括但不限于人工费、材料费、设备租赁费等。

2.2 乙方应在本协议签订后的______个工作日内向甲方提交延期费用的详细计算依据，甲方应予以审批。

三、其他条款3.1 本协议自双方签字盖章之日起生效，并对双方具有法律约束力。

3.2 本协议一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。

3.3 本协议的签订，不代表原合同的终止，原合同仍然有效，本协议与原合同构成不可分割的整体。

3.4 本协议的修改、补充必须采用书面形式，经甲乙双方共同签署。

甲方（盖章）：__________乙方（盖章）：__________代表人（签名）：__________代表人（签名）：__________签订日期：______年______月______日1.原《建设工程施工合同》2.延期工程的施工计划及进度安排3.延期工程的预算调整报告4.延期费用的详细计算依据以上为建设工程施工合同延期补充协议的示例，请根据实际情况进行修改和完善。

工程补充协议范本5篇

工程补充协议范本5篇第1篇示例：工程补充协议范本一、协议双方甲方：（单位名称）地址：法定代表人：联系人：电话：二、协议背景1. 甲方与乙方于（日期）签订了（项目名称）工程施工合同，合同金额为（金额）。

2. 在工程执行过程中，由于（原因），甲方需对工程作出调整或补充。

3. 为了明确双方责任、权利，达成一致意见，特制定本补充协议。

三、补充内容1. 施工范围变更：甲方要求乙方对原合同中规定的施工范围进行调整，具体调整内容为（详细描述）。

2. 工程变更造成的费用：由于施工范围的调整，将导致额外费用产生，具体金额为（金额）。

3. 工期调整：鉴于施工范围的调整，工程的完成时间将被顺延，双方商定将原合同约定的竣工日期延迟至（日期）。

四、补充协议条件1. 本补充协议一经签署，具有合同效力，双方均应认真履行协议内容。

2. 未尽事宜由双方协商解决，如协商无果，可通过法律途径解决。

3. 甲方应按照协议约定支付额外费用，乙方应按照约定完成工程。

五、其他事项1. 本补充协议自双方签字盖章之日起生效。

2. 本补充协议一式两份，双方各持一份，具有同等效力。

以上为【工程补充协议范本】，双方如对内容有异议，可进行修改并签署生效。

希望双方在合作中能够相互理解、信任，共同推进工程顺利完成。

第2篇示例：工程补充协议范本一、甲方（委托方）：（一）名称：（二）地址：（三）法定代表人：（四）联系方式：二、乙方（施工方）：鉴于甲方与乙方就工程项目进行合作，为明确双方责任、权利及补充原合同内容，特达成如下协议：三、项目工程内容：（详细描述）四、项目工程期限：五、本工程施工补充合同金额：六、双方约定事项：1. 甲方应按约定时间向乙方支付工程款，共计（金额）元，分期支付方式如下：（详细描述）2. 乙方应按合同约定时间完成工程项目，并保证工程质量符合国家相关标准。

3. 双方若需变更合同内容，应书面协商一致，并签署变更协议。

4. 若合同工程有争议，双方应友好协商解决，协商不成可通过法律途径解决。

工程延期补充协议

工程延期补充协议第一篇范文：合同编号：__________本工程延期补充协议（以下简称“本协议”）由以下双方于______年______月______日签订：甲方：（全称），地址：____________________________________________乙方：（全称），地址：____________________________________________1.甲方与乙方于______年______月______日签订了《工程合同》（以下简称“原合同”），合同编号为：__________，双方按照原合同的约定履行了相应的合同义务；2.由于不可抗力等因素，导致原合同的工程进度受到影响，工程交付日期需要延期；3.双方为了维护双方的合法权益，经友好协商，决定就工程延期事项签订本补充协议。

基于上述情况，双方达成如下协议：第一条工程延期1.1 由于不可抗力等因素，原合同约定的工程交付日期需要延期，具体延期时间如下：（1）原合同约定的工程交付日期为______年______月______日，现延期至______年______月______日；（2）其他相关工程节点同步顺延。

1.2 乙方应在本协议签订后______个工作日内，向甲方提交工程延期的相关证明材料，包括但不限于自然灾害、政策变动等不可抗力因素的证明文件。

第二条工程费用2.1 由于工程延期，乙方应按照原合同约定的计价方式，对延期部分的工程进行价格调整。

具体调整方式如下：（1）延期部分的工程费用，按照原合同约定的计价方式计算；（2）延期部分的工程费用，应扣除因不可抗力等因素导致的成本增加部分。

2.2 乙方应在本协议签订后______个工作日内，向甲方提交工程费用调整的详细计算依据。

第三条工程质量及保修3.1 乙方应按照原合同的约定，保证工程质量，确保延期交付的工程达到原合同约定的质量标准。

3.2 工程延期期间，乙方应承担原合同约定的保修责任，保修期限自工程交付之日起计算。

工程合同补充协议范本7篇

工程合同补充协议范本7篇篇1甲方（发包方）：_________________________乙方（承包方）：_________________________鉴于甲乙双方于XXXX年XX月XX日签订了关于____________工程的合同（以下简称“原合同”），现因工程实施过程中出现的新情况、新问题和双方新的需求，经友好协商，达成以下补充协议：一、协议背景双方对原合同所约定的工程内容有共同理解，并在实施过程中保持良好合作关系。

由于工程实际进展中遇到的一些不确定因素，为明确双方权益，特签订此补充协议。

二、补充协议内容1. 工程进度调整（1）原合同约定的工程工期因不可抗力因素（如自然灾害、政策调整等）导致进度延误的，经甲乙双方协商一致，可适当延长工程工期。

（2）延长的工期及具体安排需经双方书面确认，并作为本补充协议附件。

2. 变更工程内容（1）根据甲方需求，乙方需对原合同中的部分工程内容进行变更。

变更范围及细节经双方确认后，形成书面变更通知单，作为本补充协议附件。

（2）变更工程内容的验收标准、计价方式等按原合同约定执行，如有不一致之处，以本补充协议约定为准。

3. 工程造价调整（1）根据工程变更情况，经甲乙双方核实并协商一致，对原合同总价进行调整。

具体调整金额及支付方式详见补充协议附件。

（2）调整后的工程造价为本补充协议不可分割的一部分，具有同等法律效力。

4. 工程质量与验收（1）乙方应严格按照变更后的工程内容和国家相关质量标准进行施工，确保工程质量。

（2）工程验收标准、程序和方法按原合同约定执行。

如有新增验收项目或标准，双方应协商一致并书面确认。

5. 双方责任与义务（1）甲乙双方应严格遵守本补充协议的约定，履行各自的责任与义务。

（2）如因一方违约导致工程延误或损失，应承担相应的违约责任和赔偿责任。

6. 争议解决（1）本补充协议履行过程中发生争议的，双方应友好协商解决。

协商不成的，可提交有管辖权的人民法院诉讼解决。

工程合同延期补充协议范本

工程合同延期补充协议范本在工程建设过程中，由于设计变更、自然灾害、政策调整或其他不可抗力因素的影响，原工程合同所规定的工期可能无法得到满足。

为了明确各方的责任与义务，并确保工程顺利完成，甲方（业主）与乙方（承包商）可协商一致，签订工程合同延期补充协议。

以下是一份标准的工程合同延期补充协议范本：【工程合同延期补充协议】甲方（业主）：___________乙方（承包商）：___________鉴于甲乙双方于____年__月__日签订了《建设工程合同》（以下简称“原合同”），因以下原因导致原合同约定的工期需进行调整：1. 设计变更；2. 不可抗力因素，包括但不限于自然灾害、战争、政府行为等；3. 其他经双方确认的影响工期的因素。

现甲乙双方经友好协商，一致同意对原合同的工期条款进行如下修改：一、工期延长原合同规定的竣工日期由____年__月__日延长至____年__月__日。

二、经济补偿考虑到工期延长给甲方带来的不便，乙方同意支付给甲方经济补偿，补偿金额为人民币____元。

三、其他条款1. 除本补充协议明确规定的内容外，原合同的其他条款继续有效，对双方具有约束力。

2. 本补充协议自双方签字盖章之日起生效。

3. 本补充协议一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。

4. 如对本补充协议内容有争议，双方应友好协商解决；协商不成时，可提交至原合同约定的仲裁机构进行仲裁。

甲方（盖章）：_______法定代表人或授权代表签字：_______日期：____年__月__日乙方（盖章）：_______法定代表人或授权代表签字：_______ 日期：____年__月__日。

工程延期补充协议版本

《【2 】长春工程施工合同》
补充协定（）
（工程延期）
发包人（甲方）：
承包人（乙方）：
甲.乙两边于年代日签订的《工程施工合同》（合同编号：恒吉长工合字）（以下简称“原合同”）,经两边协商一致对原合同施工工期作出以下调剂,以资配合遵守履行.
原合同第六合同定开工时光暂定为年代日,具体开工日期以甲方现场治理代表签发的开工令肯定的开工日期为准;合同总工期为个日历天.现两边赞成对施工工期进行调剂,工期延期至年代日.
甲方:公司乙方:公司
代表签订及盖印代表签订及盖印
日期：年月日日期：年月日
承诺函
致：公司
依据贵我两边签订的《工程施工合同》（合同编号：恒吉长工合字）第合同定：暂定工期为年___月日（具体以监理工程师开工令为准）,总工期为日历天.
依据税务局相干划定及请求,发票必须在合同商定的工期内开具,故签订关于施工工期延期的补充协定.
我司慎重承诺：此工期延期（即延期至年月日）的补充协定仅用于税务局开具发票之用,不做工期顺延凭证及其他用处.
特此承诺！
承诺人：公司
年代日。

工程延期合同范本3篇

工程延期合同范本3篇篇一工程延期合同范本甲方（发包方）：_______________________法定代表人：_______________________地址：_______________________联系方式：_______________________乙方（承包方）：_______________________法定代表人：_______________________地址：_______________________联系方式：_______________________一、工程延期的原因及时间1. 工程延期的原因：_______________________2. 工程延期的时间：自______年______月______日起至______年______月______日止，共计______天。

二、工程延期的责任承担1. 如因甲方原因导致工程延期，甲方应承担由此给乙方造成的损失，包括但不限于增加的工程费用、工期延误损失等。

2. 如因乙方原因导致工程延期，乙方应承担由此给甲方造成的损失，包括但不限于甲方因此而支付的违约金、赔偿金等。

3. 如因不可抗力等不可预见、不可避免的原因导致工程延期，双方应各自承担由此造成的损失。

三、工程延期的费用及支付方式1. 工程延期期间，乙方应按照原合同约定的工程进度和质量要求进行施工，甲方应按照原合同约定的支付方式和时间向乙方支付工程款项。

2. 如因工程延期导致乙方增加了工程费用，双方应根据实际情况协商确定增加的费用金额，并在本合同签订后______日内支付给乙方。

3. 如因工程延期导致甲方需要支付违约金或赔偿金，乙方应在本合同签订后______日内支付给甲方。

四、工程延期的其他事项1. 本合同未涉及的其他事项，仍按照原合同的约定执行。

2. 本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。

3. 本合同自双方签字（盖章）之日起生效。

甲方（发包方）：_______________________（盖章）法定代表人或授权代表（签字）：_______________________签订日期：______年______月______日乙方（承包方）：_______________________（盖章）法定代表人或授权代表（签字）：_______________________签订日期：______年______月______日篇二工程延期合同范本甲方（发包方）：_______________________法定代表人：_______________________地址：_______________________联系方式：_______________________乙方（承包方）：_______________________法定代表人：_______________________地址：_______________________联系方式：_______________________一、工程延期的原因1. 详细说明导致工程延期的原因，如不可抗力、设计变更、甲方原因等。

2024年工程延期补充协议(二篇)

2024年工程延期补充协议甲方：_____乙方：_____甲乙双方于____年____月____日签订了一份金额为_____元，编号为____的服务合同（以下简称原合同）。

现经过双方协商达成一致，签订以下补充协议：1、双方一致同意将原合同约定的乙方将向甲方提供一年的服务（服务时间从____年____月____日至____年____月____日）更改为乙方将向甲方提供_____个月的服务（服务时间分为两段从____年____月____日至____年____月____日，以及从____年____月____日至____年____月____日）。

2、本协议与原合同内容有冲突以本协议为准，本协议没有涉及的内容按照原合同执行。

3、本协议自双方签字盖章之日起生效。

本协议一式两份，甲乙方各执一份，具有同等效力。

4、因本协议发生的争议的双方一致同意提交原告所在地法院提起诉讼。

甲方：_____乙方：_____日期：____年____月____日2024年工程延期补充协议（二）【标题】____年工程延期补充协议【协议编号】XXX-____【签订日期】XXXX年XX月XX日【甲方】（施工方）：公司名称：XXX有限公司注册地址：XXX法定代表人：XXX联系电话：XXX【乙方】（业主方）：公司名称：XXX有限公司注册地址：XXX法定代表人：XXX联系电话：XXX鉴于：1. 甲方与乙方于XXXX年XX月XX日签订了《工程施工合同》（以下简称“原合同”），约定了工程的施工内容、合同价款、工期等事项；2. 原合同约定的工期为XXXX年XX月XX日至XXXX年XX月XX 日；3. 由于不可抗力等原因，工程无法在原合同约定的工期内按时竣工；4. 双方经友好协商一致，决定签订本延期补充协议，对工程的延期进行补充约定。

基于上述情况，甲、乙方经友好协商一致，达成如下协议：第一条延期期限甲、乙方一致同意将原合同约定的工程竣工日期延期至XXXX年XX月XX日。

工程补充协议范本3篇

工程补充协议范本3篇篇1工程补充协议范本一、缘由由于工程项目在执行过程中可能会遇到各种不可预测的情况，导致原有合同无法完全覆盖所有情况，为了保障工程顺利进行，避免纠纷发生，双方当事人可以签订工程补充协议，在原合同的基础上对具体事项进行进一步明确和规定。

二、签订时间本补充协议于______年______月______日签订。

三、协议内容1. 本协议的签订是对原合同的有限修改，仅对以下事项做出规定：（1）双方应按照原合同约定的工程进度，不得拖延工期；（2）若因特殊原因导致工程延期，应及时沟通并协商解决；（3）工程款支付方式不变，按照原合同规定的金额和周期支付；（4）工程质量要求不变，双方应共同确保工程质量达到合同约定的标准；（5）若工程出现增项或减项情况，应经双方协商一致后签订变更协议。

2. 本协议是对原合同的补充，双方应依法遵守，不得有违反法律法规的行为，如有违反应承担相应的法律责任。

3. 本协议自签订之日起生效，具有法律效力。

四、协议解释对本协议的解释及执行，应遵循中华人民共和国相关法律法规，如有争议应协商解决，协商不成可向有关部门申请调解或仲裁。

五、协议终止本协议自双方履行完毕后终止，双方可根据实际情况再次协商或续签协议。

六、其他事项本协议未尽事宜由双方另行协商解决。

本工程补充协议经双方当事人签字确认生效。

甲方（盖章）：__________ 乙方（盖章）：__________签字：__________ 签字：__________日期：__________ 日期：__________以上是一份关于工程补充协议的范本，双方在签署协议前应仔细阅读并确认协议内容，明确责任和义务，共同维护合同的有效性和权益。

希望双方能够和平相处，共同推进工程项目的顺利完成。

篇2工程补充协议范本甲方：（委托方）乙方：（施工方）根据《中华人民共和国建筑法》及有关法律法规的规定，为明确双方在工程项目中的权利义务，特订立本补充协议。

工程延期补充协议

工程延期补充协议
鉴于甲方（以下简称“甲方”）与乙方（以下简称“乙方”）于日期______签订《工程合同》一份，约定乙方承担甲方______工程（以下简称“工程”）的设计与施工。鉴于在工程执行过程中，因不可抗力等客观因素影响，工程进度无法按照原定计划完成，现双方经友好协商，就工程延期相关事宜达成以下补充协议：
代表（签名）：_________________代表（签名）：_________________
日期：_________________________日期：_________________________
三、工程延期费用
3.1乙方因工程延期产生的直接经济损失，包括但不限于人员工资、材料费用、设备租赁费等，由甲方承担。
3.2乙方应合理控制成本，尽量减少因工程延期导致的费用支出。
3.3甲方应按照本补充协议的约定支付延期费用，具体支付方式如下：
（1）在延期期限内，甲方按照实际工程进度支付乙方工程款；
（2）延期期限到期后，甲方在收到乙方提交的延期费用清单及相应证明材料后，七个工作日内支付延期费用。
一、工程延期原因
1.1不可抗力因素：包括但不限于自然灾害、政策调整、社会事件等导致工程进度受到影响。
1.2客观因素：包括但不限于工程设计变更、施工过程中出现的技术难题、材料供应不及时等。
二、工程延期期限
2.1双方同意，将原合同约定的工程竣工日期延长至______年______月______日。
2.2如在延期期限内，因不可抗力等客观因素导致工程仍无法按期完成，双方再行协商确定新的延期期限。
5.2如乙方未按照本补充协议的约定完成工程，应向甲方支付工程总价款的______%作为违约金。
Hale Waihona Puke 六、其他6.1本补充协议经双方签字盖章后生效，与原合同具有同等法律效力。

工程延期补充协议（通用5篇）

工程延期补充协议（通用5篇）工程延期补充协议篇1甲方：________________乙方：________________甲乙双方于________年________月________日签订了一份金额为________________元，编号为________________的服务合同(以下简称原合同)。

现经过双方协商达成一致，签订以下补充协议：1、双方一致同意将原合同约定的乙方将向甲方提供一年的服务(服务时间从________年________月________日至________年________月________日)更改为乙方将向甲方提供______个月的服务(服务时间分为两段从________年________月________日至________年________月________日，以及从年月日至年月日)。

2、本协议与原合同内容有冲突以本协议为准，本协议没有涉及的内容按照原合同执行。

3、本协议自双方签字盖章之日起生效。

本协议一式两份，甲乙方各执一份，具有同等效力。

4、因本协议发生的争议的双方一致同意提交原告所在地法院提起诉讼。

甲方：________________乙方：________________日期：________年________月________日工程延期补充协议篇2工程总监补充甲方：乙方：根据《中华人民共和国劳动法》、《中华人民共和国劳动合同法》及相关规定，甲、乙双方在平等自愿、协商一致的基础上签订劳动合同补充条款，以明确双方当事人的权利和义务，并共同遵守。

1、经甲、乙双方协商一致，乙方同意甲方根据经营需要或乙方自身的能力及表现，调整乙方具体工作部门和岗位及劳动报酬。

乙方如不同意的，甲乙双方签订的劳动合同自然终止，双方不承担违约及经济补偿、赔偿责任。

2、甲方与乙方协商一致后确定乙方月工资为人民币元(其中月基本工资为人民币元，基本工资作为计算加班工资、其他假期工资以及社保等核算的基数。

工程补充协议范本4篇

工程补充协议范本4篇篇1工程补充协议范本甲方：（委托方单位名称）乙方：（承包方单位名称）鉴于甲、乙双方为完成（项目名称），已就主合同（主合同编号）已达成一致的主要内容并签署了合同，为明确原合同所未能约定的事项，双方在友好协商的基础上就以下内容达成一致，并签订此补充协议。

一、甲方工程造价1. 委托人因悔约等原因的，按以下方式计算赔偿费用，即（合同价-结算价）*百分之二十。

二、工程进度的约定2. 本工程按原合同约定的进度推进，甲方应尽量保证工程时间。

3. 若因乙方原因致使工程延迟，应按（每延一天工程款乙方承担赔偿费用）元向甲方支付赔偿费用。

三、工程质量的约定4. 本工程按照原合同质量要求进行，如有质量问题，乙方应负责整改，整改不符合要求的，应按原合同约定负责。

5. 工程验收标准按国家相关规定执行，如出现争议，双方协商解决。

四、材料及设备的问题6. 材料及设备的选购应符合国家标准，不得采用假冒伪劣产品。

7. 如出现材料及设备质量问题，乙方应负责更换及承担相关费用。

五、其他事项8. 若有其他未尽事宜，双方另行协商解决。

乙方：甲方：（盖章）（盖章）签订日期：年月日本补充协议一式两份，甲、乙双方各执一份，具有同等法律效力。

以上是工程补充协议范本的具体内容，希望双方能够认真遵守约定，并在合作中共同努力，完成项目，谢谢！篇2工程补充协议范本一、项目背景根据双方签订的《工程施工合同》，为确保项目的顺利进行，考虑到项目实际情况，双方同意签订本补充协议，对合同的部分条款进行补充和修改，以便更好地完成项目工作。

二、补充内容1. 时间延长：双方同意延长工程施工的时间，具体延长多少天双方协商确定。

2. 价格调整：由于项目发生变化，导致工程造价发生变化，双方同意对工程合同中的造价进行调整，具体调整金额双方协商确定。

3. 质量要求：双方确认工程的质量要求，项目验收标准等，确保工程质量达到预期要求。

4. 材料更换：如果项目中所需材料发生了变化，双方同意对材料进行更换，确保工程的顺利进行。

工程施工合同工程延期补充协议

2.因设计变更、建设单位要求增加或减少工程量等原因导致的工程延期，双方应按照以下原则分担费用：
（1）设计变更导致的工程延期，由建设单位承担由此产生的费用；
（2）建设单位要求增加或减少工程量导致的工程延期，由建设单位承担由此产生的费用；
（3）其他原因导致的工程延期，双方根据实际情况协商分担费用。
3.工程延期期间，施工单位应合理组织施工，确保工程质量和进度。因施工单位原因导致的工程延期，施工单位应承担相应责任。
工程施工合同工程延期补充协议
一、协议背景
鉴于原工程施工合同（以下简称“原合同”），合同双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就合同工程延期事宜达成以下补充协议。
二、工程延期原因
1.因不可抗力因素，包括但不限于自然灾害、政府行为等，导致工程进度受到影响，无法按照原合同约定的工期完成。
2.施工过程中，因设计变更、建设单位要求增加或减少工程量等原因，导致工程实际进度与原合同约定的进度不符。
3.施工单位在施工过程中，严格按照原合同约定的施工方案、工艺和质量要求进行施工，但由于客观原因，导致工程进度受到影响。
三、工程延期期限
1.双方同意，将原合同约定的工程竣工日期延长至____年__月__日。
2.如遇特殊情况，双方可根据实际情况协商确定新的工程竣工日期。
四、工程延期责任及费用
1.因不可抗力因素导致的工程延期，双方互不承担违约责任。
五、其他约定
1.本补充协议自双方签字盖章之日起生效，与原合同具有同等法律效力。
2.本补充协议一式两份，甲乙双方各执一份，未尽事宜，双方可另行协商解决。
3.本补充协议的签订，不影响双方在原合同项下的其他：__________
签订日期：____年__月__日

工程延期补充协议版本(2023范文免修改)

工程延期补充协议版本一、背景近期，由于特殊的外部原因，项目工程进展受到了一定程度的影响，导致无法按计划完成。

为了明确工程延期的相关责任和补偿事宜，特制定本《工程延期补充协议》。

二、延期原因在项目执行过程中，存在如下导致工程延期的原因：1. 人力不足：由于人员调动或离职等原因，项目团队人力资源出现短缺，影响了项目的正常推进；2. 设备故障：工程所需的特定设备出现故障，无法正常运作，导致工程进展受到阻碍；3. 自然灾害：如地震、洪水等自然灾害造成的工程停工或推迟，无法按计划进行；4. 政策变动：相关政策法规的调整或变动导致工程的执行需要进行调整和改变，延迟了工程进展。

三、双方责任及补偿措施基于上述工程延期原因，双方达成如下协议：1. 甲方责任：甲方应积极配合解决人力不足问题，尽力提供所需的人员支持，以确保项目工程按时推进；2. 乙方责任：乙方应立即对设备故障进行修理或更换，并尽快恢复正常运作，以确保工程进展不受影响；3. 自然灾害责任：自然灾害发生期间，双方应积极配合有关部门的工作安排，确保工程能够在安全的条件下继续进行；4. 政策变动责任：双方应及时了解相关政策法规的变动情况，并根据变动情况进行调整和重新安排，以确保工程按时进行。

为了补偿工程延期给双方造成的损失，双方达成如下补偿措施：1. 工期延长：工程延期的日子将补充到原计划的工期中，延长工期的具体天数双方将协商确定，并在协议中明确；2. 违约金减免：在工程延期期间，双方不对对方进行追加违约金的处罚，以减轻双方的经济损失；3. 工程验收及付款：工程完工验收及最终付款的日期将顺延，双方在完成工程后重新确定相应的验收时间和付款时间，以确保延期不影响工程的结算和支付。

四、其他事项1. 变更通知：双方变更本协议的通知应采用书面形式，以确保双方的权益得到保证；2. 快速解决争议：如因工程延期产生争议，双方应通过友好协商方式进行解决，如协商无果，可依据相关法律进行争议解决；3. 本协议的效力：本协议自签订之日起生效，并作为原工程承包合同的补充内容，具有同等法律效力。

工程延期补充协议书范本精选3篇

工程延期补充协议书范本(第一篇)此文档协议是通用版本，可以直接使用，符号*表示空白。

《*****合同》补充协议甲方：*******乙方：*******本协议中的全部术语，除非另有说明，否则其定义与双方于***年***月****日签订的《*****合同》(以下简称“原合同”)中的定义相同。

鉴于：*************缘由。

甲乙双方本着友好，互信，互助的原则，经友好协商，依据实际状况，在原意向书基础上补充合作条款部分内容，特订立以下补充协议书。

一、协议内容补充修改部分为：二、本协议生效后，即成为原意向书不行分割的组成部分，与原意向书同具有同等的法律效力。

除本协议中明确所作修改的条款之外，原意向书的其余部分应完全连续有效。

本协议与原意向书有相互冲突时，以本协议为准。

三、本协议一式贰份，甲方执壹份，乙方执壹份，具有同等法律效力，自双方签字盖章之日起生效。

甲方签字：*******乙方签字：***********年****月****日****年****月***日工程延期补充协议书范本(第二篇)工程延期补充协议书摘要：本合同是一份工程延期补充协议书范本，主要用于明确各方在工程项目延期情况下的权益和责任，保护合同双方的合法权益。

[合同编号]根据《中华人民共和国合同法》的相关规定，经过双方友好协商，达成如下补充协议：一、延期原因由于[详细说明工程延期原因]，造成工程进度无法如期完成。

二、延期期限根据实际情况，工程延期期限约定为[延期期限]，合同双方同意将工程完工期限延长至[延期时间]。

三、责任与赔偿1. 承包方同意承担由于工程延期所产生的全部责任和损失，包括但不限于违约金、人工增加及其他相关费用。

2. 甲方同意给予乙方合理的延期补偿，并在约定期限内支付乙方相应的工程款项。

四、其他条款1. 本协议自双方签字盖章之日起生效，并对双方具有相应的约束力。

2. 本协议是对原合同的补充，合同其他条款继续有效。

3. 本协议一式两份，甲方和乙方各执一份，具有同等法律效力。

工程延期施工补充协议(3篇)

第1篇甲方（建设单位）：_________________乙方（施工单位）：_________________鉴于甲方与乙方于____年____月____日签订的《工程施工合同》（以下简称“原合同”）中约定的工期为____年____月____日至____年____月____日，现因以下原因导致工程延期，经双方友好协商，就工程延期事宜达成如下补充协议：一、延期原因1. 因不可抗力因素导致工程延期：______（如自然灾害、政策调整等）。

2. 因甲方原因导致工程延期：______（如提供材料延误、设计变更等）。

3. 因乙方原因导致工程延期：______（如施工质量不达标、施工进度缓慢等）。

二、延期工期1. 根据实际情况，经双方协商一致，原合同约定的工期延长____个月，新的工期为____年____月____日至____年____月____日。

2. 延期工期内的工程量、质量、安全等要求不变，乙方应按照原合同约定的标准继续施工。

三、责任承担1. 因不可抗力因素导致工程延期，双方互不承担责任，工期相应顺延。

2. 因甲方原因导致工程延期，甲方应承担相应的责任，包括但不限于支付乙方合理的延期损失。

3. 因乙方原因导致工程延期，乙方应承担相应的责任，包括但不限于赔偿甲方因延期造成的损失。

四、工程款支付1. 在延期期间，甲方应按照原合同约定的工程进度和付款比例，按时支付乙方工程款。

2. 若因工程延期导致甲方需增加材料、设备等费用，双方应另行协商确定增加的费用及支付方式。

五、其他事项1. 本补充协议作为原合同的补充文件，与原合同具有同等法律效力。

2. 本补充协议自双方签字盖章之日起生效，一式两份，甲乙双方各执一份。

3. 本补充协议未尽事宜，按原合同及国家有关法律法规执行。

甲方（盖章）：_________________乙方（盖章）：_________________代表（签字）：_________________代表（签字）：_________________日期：____年____月____日第2篇甲方（建设单位）：____________________乙方（施工单位）：____________________鉴于甲方与乙方于____年____月____日签订的《工程施工合同》（以下简称“原合同”），合同编号为：____，约定工程名称为：____，工程地点为：____，工期为____。

建筑工程补充协议范本

建筑工程补充协议范本第一篇范文：合同编号：__________甲方（以下简称“甲方”）：__________地址：__________联系人：__________联系电话：__________乙方（以下简称“乙方”）：__________地址：__________联系人：__________联系电话：__________鉴于甲乙双方于____年__月__日签订的《建筑工程合同》（以下简称“主合同”）编号为__________，双方为了进一步明确合同双方的权利义务，经友好协商，就主合同项下工程的建设、施工、交付、保修等事项达成如下补充协议：一、工程范围及内容1.1 本补充协议项下的工程（以下简称“本项目”）范围及内容如下：（1）工程地点：__________（2）工程规模：__________（3）工程内容：__________1.2 乙方应按照主合同和本补充协议的约定，完成本项目的施工、交付及保修等工作。

二、工程进度及交付2.1 乙方应按照主合同约定的工期完成本项目的施工。

如因乙方原因导致工程延期，乙方应按照主合同约定承担相应的违约责任。

2.2 乙方应保证本项目施工质量符合国家相关法律法规、行业标准和甲方要求。

2.3 乙方应按照主合同约定的时间将本项目交付甲方。

如因乙方原因导致工程交付延期，乙方应按照主合同约定承担相应的违约责任。

三、工程保修3.1 乙方应对本项目在保修期内出现的质量问题负责维修或更换，并承担相应的维修费用。

3.2 保修期自本项目交付之日起计算，保修期为____年。

四、合同价款及支付4.1 本补充协议项下的合同价款为人民币（大写）：____元整（小写）：_____元。

4.2 甲方应按照主合同约定的付款方式及时向乙方支付合同价款。

五、违约责任5.1 双方应严格履行本补充协议约定的各项义务，如一方违约，应承担违约责任，向守约方支付违约金，并赔偿因此给对方造成的损失。

六、争议解决6.1 双方在履行本补充协议过程中发生的争议，应首先通过友好协商解决；如协商不成，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。

工程延期补充协议范本

工程延期补充协议范本建筑工程是有规定的工期的，在相应的工期里面必须要按时的完工，要是不按时完工的话而预计会有延期的情况，就需要打一个工程延期的申请，避免赔偿延期钱。

以下是整理的工程延期补充协议范本，欢迎阅读！工程延期补充协议范本一协议编号：甲方：乙方：甲乙双方于年月日签订了一份金额为元，编号为的服务合同(以下简称原合同)。

现经过双方协商达成一致，签订以下补充协议：1、双方一致同意将原合同约定的乙方将向甲方提供一年的服务(服务时间从年月日至年月日)更改为乙方将向甲方提供xx个月的服务(服务时间分为两段从年月日至年月日，以及从年月日至年月日)。

2、本协议与原合同内容有冲突以本协议为准，本协议没有涉及的内容按照原合同执行。

3、本协议自双方签字盖章之日起生效。

本协议一式两份，甲乙方各执一份，具有同等效力。

4、因本协议发生的争议的双方一致同意提交原告所在地法院提起诉讼。

甲方：乙方：签字盖章：签字盖章：日期：日期：工程延期补充协议范本二发包方：房地产开发有限公司(以下简称甲方)承包方：建筑工程有限公司(以下简称乙方)依照《中华人民共和国合同法》及其它有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，在工程建设施工合同的基础上，双方就后甫新村沿街地块商住楼施工承包工期延迟达成补充协议如下：一、项目概况：本项目位于新村四周沿街地块，地块总用地面积平方米。

小高层住宅5幢(9到11层)、多层住宅11幢(4到5+1f)、沿街设1到2层商业用房，均为框架结构。

建筑占地面积10279.00平方米，地上建筑面积(计容积率部分)44587.01平方米，储藏间建筑面积2889.13平方米，地下室建筑面积3871.10平方米(其中人防面积1525.00平方米)二、工程形象进度本工程主体全部结顶，并进过中间安全、结构验收，装饰工程开始施工。

三、工期延误原因1、工程开工后周边农民土地政策协调处理延误。

2、工程基础施工阶段天气多雨，自然不可抗力等因素延误。

工程延期补充协议版本

工程延期补充协议版本
一、协议背景
根据原工程合同的规定，双方应在约定的时间内完成工程项目。

由于各种不可抗力和合同约定以外的原因，导致项目进展受到了一
定的影响，无法按计划完成。

为了确保工程顺利进行，双方经协商
一致，决定签订延期补充协议。

二、协议内容
1. 工程延期的原因：（在此处填写具体的原因，例如：天灾、
人祸等）
2. 延期的时间：根据实际情况，对工程项目的延期时间进行具
体规定。

延期天数：（在此处填写具体的延期天数）
3. 工程进度调整：根据延期情况，对工程的进度进行相应调整，并在协议中明确具体的调整方案和时间安排。

4. 风险责任划分：双方对因工程延期可能产生的风险和责任进
行明确划分，并在协议中进行详细说明。

5. 经济补偿安排：考虑到工程延期可能会给承包方造成一定的
经济损失，双方在协议中就经济补偿的方式和标准进行约定。

经济补偿金额：（在此处填写具体的经济补偿金额）
经济补偿支付方式：（在此处填写具体的经济补偿支付方式）
6. 协议效力：本协议自双方签字盖章之日起生效，并与原工程
合同具有同等的法律效力。

三、其他事项
1. 本协议的修改和解释必须经双方书面同意，并由双方的法定
代表人签署后方能生效。

2. 本协议一式两份，双方各持一份，具有同等法律效力。

3. 本协议附件：
原工程合同：附件1
延期补充协议：附件2
以上为工程延期补充协议版本的内容，经双方代表认可后，即
可盖章生效。

工程延期补充协议书范本正规范本(通用版)

工程延期补充协议书范本一、协议背景本协议由甲方（工程业主）和乙方（承包商）共同达成，双方就工程延期问题进行协商，并达成补充协议。

二、工程延期原因1.自然灾害：由于意外事件（如地震、洪水、暴风雪等）导致施工无法进行或进度受阻。

2.政府行为：政府相关部门采取了限制性措施，导致工程无法进行或受阻。

3.设计变更：基于安全性或实施条件的变更，需要进行重新设计和审批，导致工期延长。

4.承包商原因：乙方原因导致施工进程受阻，延长工期。

三、延期补偿事项对于工程延期造成的影响和损失，双方约定补偿事项：1.工期延长费用：甲方提供延期补偿费用给乙方，具体金额为（具体金额待商议）。

2.材料存放费用：如因工期延长需要存放材料，甲方在协议签订后承担材料存放费用。

3.劳务费用：由于工期延长导致乙方需额外支付劳务人员工资等费用，甲方同意为此进行合理补偿。

4.合理延期风险分担：甲方和乙方将就延期所涉及的其他费用进行协商，合理分担相关风险。

四、延期申请和批准程序1.乙方应向甲方提出书面延期申请，附上有关证明文件。

2.甲方对乙方的延期申请进行评估，并根据实际情况决定是否批准。

3.若乙方的延期申请获得甲方批准，双方应在协议签订后五个工作日内签署本补充协议。

五、其他约定1.本补充协议一经签署，对双方具有法律约束力，并作为施工合同的附件。

2.甲方要求乙方积极采取措施，确保工期延期的影响最小化。

3.如因不可归责于乙方的原因导致工期延期，乙方无需承担相应的违约责任。

六、协议解除如因不可抗力或其他无法预见的因素导致工程无法继续进行，双方应根据相关法律法规进行解除，并进行相应补偿。

七、争议解决双方因履行本补充协议发生的争议，应协商解决。

如果协商不成，可提请有管辖权的人民法院解决。

甲方签字：_________________ 乙方签字：_________________日期：______________________。