建设工程施工合同延期补充协议

建设工程施工合同补充协议范文7篇

建设工程施工合同补充协议范文7篇篇1甲方（发包方）：____________________乙方（承包方）：____________________鉴于甲乙双方已签订《建设工程施工合同》，为明确双方在项目实施过程中的权利与义务，更好地保障双方利益，经友好协商，达成以下补充协议：一、协议背景双方遵循平等、自愿、公平的原则，依据《中华人民共和国合同法》等相关法律法规，就本建设工程施工合同的未尽事宜进行补充约定。

二、工程概况详细描述了工程名称、地点、内容、规模等，与主合同保持一致。

三、工期调整1. 考虑到可能出现的影响因素，双方对工期进行如下调整：……（具体调整内容）。

2. 若因甲方原因导致工程延期，应支付乙方相应的工期延误费用。

3. 若因乙方原因导致工程延期，应扣除相应的违约金。

四、价款支付1. 工程款项支付时间、比例和方式约定如下：……（具体支付条款）。

2. 甲方未能按时支付工程款项的，应按未付金额的一定比例支付违约金。

五、工程变更与调整1. 甲方有权在工程实施过程中进行变更与调整，应提前通知乙方，并协商确定变更内容与调整方案。

2. 乙方对变更与调整内容有异议的，应及时提出，双方协商解决。

六、工程质量与验收1. 乙方应严格按照国家相关施工规范进行施工，确保工程质量。

2. 工程验收标准、方法和程序按照主合同约定执行。

3. 如因乙方原因导致工程质量不符合约定，乙方应承担相应的违约责任。

七、保修与维护1. 工程竣工验收后，乙方应按照国家和地方相关规定承担保修责任。

2. 保修期限、范围和保修条款按照主合同约定执行。

八、违约责任1. 甲乙双方应严格遵守本协议约定，如一方违约，应承担相应的违约责任。

2. 违约金的计算方式和支付方法按照主合同约定执行。

3. 若因违约导致合同解除，双方应依法处理已完成的工程量及工程款项结算。

九、争议解决1. 本协议的履行过程中如发生争议，双方应友好协商解决；协商不成的，可提交仲裁机构仲裁或向人民法院起诉。

建设工程施工合同延期补充协议

建设工程施工合同延期补充协议第一篇范文：合同编号：_______本补充协议（以下简称“本协议”）由以下双方于______年______月______日签订：甲方：__________地址：__________代表人：__________乙方：__________地址：__________代表人：__________1.甲方与乙方于______年______月______日签订了《建设工程施工合同》（以下简称“原合同”），合同编号为______；2.由于______原因，原合同的施工期限需要延长；3.双方为了确保工程的顺利进行，经友好协商，决定签订本补充协议。

一、延期条款1.1 鉴于原合同规定的施工期限已无法按期完成，双方同意将原合同的施工期限延长至______年______月______日。

1.2 乙方应在本协议签订后的______个工作日内向甲方提交延期工程的施工计划及进度安排，甲方应予以审批。

1.3 乙方应在本协议签订后的______个工作日内向甲方提交延期工程的预算调整报告，甲方应予以审批。

二、延期费用2.1 乙方应按照原合同约定的计价方式，向甲方支付因延期产生的额外费用。

额外费用包括但不限于人工费、材料费、设备租赁费等。

2.2 乙方应在本协议签订后的______个工作日内向甲方提交延期费用的详细计算依据，甲方应予以审批。

三、其他条款3.1 本协议自双方签字盖章之日起生效，并对双方具有法律约束力。

3.2 本协议一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。

3.3 本协议的签订，不代表原合同的终止，原合同仍然有效，本协议与原合同构成不可分割的整体。

3.4 本协议的修改、补充必须采用书面形式，经甲乙双方共同签署。

甲方（盖章）：__________乙方（盖章）：__________代表人（签名）：__________代表人（签名）：__________签订日期：______年______月______日1.原《建设工程施工合同》2.延期工程的施工计划及进度安排3.延期工程的预算调整报告4.延期费用的详细计算依据以上为建设工程施工合同延期补充协议的示例，请根据实际情况进行修改和完善。

建筑工程施工总承包合同补充协议6篇

建筑工程施工总承包合同补充协议6篇篇1甲方：[甲方公司名称]乙方：[乙方公司名称]鉴于甲乙双方已经签订建筑工程施工总承包合同，为明确双方的权利与义务，更好地实现合同目的，经友好协商，现就原合同未尽事宜达成如下补充协议：一、工程概况及承包范围1. 工程名称：[具体工程名称]2. 工程地点：[具体工程地点]3. 承包范围：包括但不限于土建、机电、装饰等施工图纸所示全部内容。

二、合同工期及进度1. 工程施工期限：自开工之日起至竣工验收合格完成，共计XX 个月。

2. 进度款支付：甲方按照工程进度支付乙方工程款，具体支付比例和节点按照原合同条款执行。

3. 延期与违约：如因乙方原因造成工期延误，乙方应承担违约责任并赔偿甲方相关损失。

三、质量与验收1. 乙方必须严格按照施工图纸、施工规范及国家相关标准进行施工，确保工程质量。

2. 验收标准：按照国家和地方相关施工验收规范进行验收。

3. 质量保修：工程竣工验收合格后，乙方承担质量保修责任，保修期限为两年。

保修期内如出现质量问题，乙方应负责免费维修。

四、工程变更及价格调整1. 若工程过程中发生设计变更，甲乙双方应根据实际情况协商调整工程内容和价格。

2. 如遇原材料价格大幅上涨等不可抗力因素，双方可另行协商调整工程总价。

五、安全施工及文明施工1. 乙方应严格遵守安全施工规范，确保施工现场安全。

2. 乙方负责施工现场的文明施工管理，保持现场整洁有序。

如因乙方管理不善导致被有关部门处罚，相关责任和费用由乙方承担。

六、双方责任与义务1. 甲方应按合同约定支付工程款，确保施工所需资金到位。

如甲方违约，应承担违约责任并赔偿乙方相关损失。

2. 乙方应确保施工质量、工期和安全，如因乙方原因导致工程延期或质量不达标，乙方应承担违约责任并赔偿甲方相关损失。

3. 甲乙双方应相互协作，共同解决施工过程中出现的问题。

对于重大事项，双方应及时沟通并达成共识。

七、争议解决与法律适用1. 本补充协议适用中华人民共和国法律。

建设工程施工合同补充协议书5篇

建设工程施工合同补充协议书5篇篇1甲方：[甲方公司名称]乙方：[乙方公司名称]鉴于甲乙双方已经签署了主合同《建设工程施工合同》，为明确双方在合同履行过程中的权利和义务，更好地实现合同目的，经友好协商，达成以下补充协议：一、工程概况与合同背景本协议是对主合同《建设工程施工合同》的补充和细化。

工程项目名称、地点、内容等仍按照主合同约定执行。

甲乙双方在主合同的履行过程中，根据工程实际情况，经协商一致，决定签订此补充协议。

二、工程进度与节点安排调整1. 工程施工进度计划应根据实际情况进行调整，确保工程质量和安全。

具体调整计划双方另行协商确定。

2. 甲方应按照调整后的进度计划提供必要的技术支持和材料供应。

如有延误，应承担相应责任。

3. 若因乙方原因导致工程进度滞后，乙方应按照约定承担违约责任，并赔偿甲方因此造成的损失。

三、工程变更与调整约定1. 施工过程中如发生工程变更，双方应及时沟通并签订书面变更协议。

变更协议应明确变更内容、范围、价格及工期调整等事项。

2. 乙方应按照变更协议要求执行变更内容，确保施工质量、安全、进度。

如因乙方原因导致变更内容执行不当，乙方应承担违约责任。

四、质量与验收标准1. 乙方应严格按照国家相关施工规范和质量标准进行施工，确保工程质量。

2. 工程竣工验收应按照主合同约定及国家相关规范进行。

验收合格后，双方应签订验收合格证书。

3. 若工程质量不符合约定标准，乙方应负责无偿修复或返工。

因此导致的工期延误，乙方应承担违约责任。

五、工程款支付与结算方式1. 工程款支付方式和时间节点应根据实际情况调整，具体支付比例、时间和方式双方另行协商确定。

2. 工程结算应遵循主合同约定，根据实际完成的工程量进行结算。

结算过程中如出现争议，双方应友好协商解决。

3. 若甲方未按照约定支付工程款，乙方有权停止施工，直至甲方支付完毕。

因此导致的工期延误和损失由甲方承担。

六、安全文明施工与环境保护要求1. 乙方应严格遵守安全文明施工规定，确保施工现场安全、整洁。

建筑工程施工补充协议书5篇

建筑工程施工补充协议书5篇篇1本协议旨在明确对原建筑工程施工合同中的未尽事宜进行补充和明确，以确保工程顺利进行并明确双方责任与义务。

经双方友好协商，达成如下补充协议：一、工程概述（一）工程名称：[具体工程名称]。

（二）工程地点：[具体工程地点]。

（三）工程内容：[具体工程内容描述，包括但不限于土建、水电安装等]。

二、合同双方甲方（发包方）：[甲方全称]乙方（承包方）：[乙方全称]三、补充条款（一）工程进度与工期调整1. 乙方应根据实际情况调整施工进度计划，确保工程按期完成。

如遇不可抗拒因素导致工期延误，乙方应及时向甲方报告，并提出合理的工期调整方案。

2. 甲方应根据实际情况及时调整工期要求，为乙方提供必要的支持，确保工程顺利进行。

（二）工程变更与调整1. 甲方有权根据需要对工程进行变更或调整，但应及时通知乙方，并提供书面变更通知。

乙方应根据变更通知进行相应的调整。

2. 乙方对甲方提出的变更要求应在合理范围内积极响应并予以实施。

如变更涉及重大工程量增加或合同价格调整，双方应协商解决。

（三）工程款项支付与结算方式1. 甲方应按照合同约定及时向乙方支付工程进度款项，确保工程资金充足。

支付方式和时间节点应根据实际情况进行调整并达成共识。

2. 工程竣工验收合格后，双方应按照合同约定进行结算。

结算方式应遵循国家相关法律法规及合同条款。

（四）质量与安全管理要求1. 乙方应严格按照国家相关标准和规范进行施工，确保工程质量安全。

如发现存在质量问题或安全隐患，应及时向甲方报告并采取相应措施予以整改。

2. 甲方有权对施工现场进行监督检查，提出改进意见和要求。

乙方应积极予以配合，确保工程质量和安全。

（五）材料供应与保管责任划分1. 甲方负责供应的主要材料应符合国家相关标准，并按约定时间运抵施工现场。

如因甲方供应材料延误导致工期延误或质量问题，甲方应承担相应责任。

2. 乙方负责施工现场材料的保管和使用，应建立健全材料管理制度，确保材料安全、合理使用。

建设工程施工合同延期补充协议

建设工程施工合同延期补充协议
一、协议背景
鉴于原建设工程施工合同（以下简称“原合同”），合同编号：_______，签订双方为：甲方（以下简称“甲方”）和乙方（以下简称日期进行延期，并签订本补充协议。
二、延期原因
1.不可抗力因素：在原合同约定的工期内，施工地点遭受严重自然灾害，导致工程进度受到影响。
3.延期期间，双方应继续履行原合同约定的其他条款。
六、违约责任
1.若甲方未按约定提供施工所需的场地、资料、设备等，导致工程进度受到影响，甲方应承担相应违约责任。
2.若乙方未按约定完成工程建设项目，导致工程延期，乙方应承担相应违约责任。
七、争议解决
双方在履行本补充协议过程中发生的争议，应首先通过友好协商解决；如协商无果，可向工程所在地人民法院提起诉讼。
签订日期：____年__月__日
2.设计变更：在施工过程中，根据甲方要求，乙方对原工程设计进行了变更，增加了部分工程量。
3.其他原因：施工过程中，因甲方原因导致施工暂停，影响工程进度。
三、延期期限
根据以上原因，双方同意将原合同约定的工程竣工日期延期至____年__月__日。
四、合同价格调整
1.由于延期原因导致的工程量增加，双方同意按照实际完成的工程量进行结算。
八、其他
1.本补充协议一式两份，甲乙双方各执一份。
2.本补充协议自双方签字（或盖章）之日起生效。
3.本补充协议与原合同具有同等法律效力。
甲方（盖章）：_________________乙方（盖章）：_________________
甲方代表（签字）：______________乙方代表（签字）：______________
2.延期期间的材料价格上涨，乙方有权根据市场价格调整合同价格。

工程延期补充协议（通用5篇）

工程延期补充协议（通用5篇）工程延期补充协议篇1甲方：________________乙方：________________甲乙双方于________年________月________日签订了一份金额为________________元，编号为________________的服务合同(以下简称原合同)。

现经过双方协商达成一致，签订以下补充协议：1、双方一致同意将原合同约定的乙方将向甲方提供一年的服务(服务时间从________年________月________日至________年________月________日)更改为乙方将向甲方提供______个月的服务(服务时间分为两段从________年________月________日至________年________月________日，以及从年月日至年月日)。

2、本协议与原合同内容有冲突以本协议为准，本协议没有涉及的内容按照原合同执行。

3、本协议自双方签字盖章之日起生效。

本协议一式两份，甲乙方各执一份，具有同等效力。

4、因本协议发生的争议的双方一致同意提交原告所在地法院提起诉讼。

甲方：________________乙方：________________日期：________年________月________日工程延期补充协议篇2工程总监补充甲方：乙方：根据《中华人民共和国劳动法》、《中华人民共和国劳动合同法》及相关规定，甲、乙双方在平等自愿、协商一致的基础上签订劳动合同补充条款，以明确双方当事人的权利和义务，并共同遵守。

1、经甲、乙双方协商一致，乙方同意甲方根据经营需要或乙方自身的能力及表现，调整乙方具体工作部门和岗位及劳动报酬。

乙方如不同意的，甲乙双方签订的劳动合同自然终止，双方不承担违约及经济补偿、赔偿责任。

2、甲方与乙方协商一致后确定乙方月工资为人民币元(其中月基本工资为人民币元，基本工资作为计算加班工资、其他假期工资以及社保等核算的基数。

2024年建设工程施工合同补充协议（三篇）

2024年建设工程施工合同补充协议合同补充协议编号：2024-XXX-BC签订日期：xxxx年xx月xx日甲方：（以下简称“甲方”）地址：法定代表人：联系电话：乙方：（以下简称“乙方”）地址：法定代表人：联系电话：根据《中华人民共和国合同法》等相关法律法规的规定，甲、乙双方经友好协商，就《2024年建设工程施工合同》（以下简称“原合同”）中的相关事项作出如下补充协议：一、补充项目及内容甲方和乙方就原合同中的以下项目做出补充协议，补充内容如下：1. 工程范围补充项目的工程范围包括但不限于（具体描述补充范围）。

甲方和乙方均认可该补充范围的工程内容和施工要求。

2. 工程工期为确保补充项目按时完成，乙方同意将工程工期延长（具体延长时间），甲方同意支付乙方相应的工期补偿。

3. 工程造价补充项目的工程造价为（具体金额）。

甲方同意按照工程进展情况合理支付款项，乙方同意按计划按时完成工程，并提供相关合格的施工材料和设备。

4. 施工规范甲方和乙方确认，补充项目的施工质量和技术要求与原合同中的规定保持一致。

5. 变更管理双方同意，在补充项目实施过程中，如出现必要的变更，应按照变更管理程序进行处理，包括但不限于双方经协商一致后签订变更单，并调整工期和工程造价等相关事宜。

6. 其他补充事项（根据实际情况补充其他事项）二、补充协议的执行1. 双方同意严格按照本补充协议的约定履行相关义务，并保证其具有法律效力。

2. 本补充协议成立之前，甲、乙双方均已经仔细阅读了原合同的全部条款和条件，并明确理解了各自的权利和义务。

3. 如果本补充协议与原合同的内容存在冲突或不一致之处，以本补充协议为准。

三、违约责任任何一方未按照本补充协议约定的履行相应义务，应负违约责任，并承担因此给对方造成的损失。

违约方应在收到对方书面通知后，立即采取补救措施，尽力减少损失，并承担由此产生的相关费用。

四、争议解决本补充协议的解释和争议解决适用中华人民共和国法律，并提交相关争议解决机构进行仲裁或诉讼。

建筑工程施工总承包合同补充协议7篇

建筑工程施工总承包合同补充协议7篇篇1甲方：[甲方公司名称]乙方：[乙方公司名称]鉴于甲乙双方于XXXX年XX月XX日签订了关于[项目名称]的建筑工程施工总承包合同（以下简称“原合同”），现经双方友好协商，就原合同的未尽事宜及双方协商一致的内容，达成如下补充协议：一、协议背景鉴于工程实施过程中可能出现的各种情况，双方基于友好合作和公平原则，共同协商对原合同的部分条款进行补充和细化，以确保工程顺利进行。

二、工程概况及承包范围双方确认，本补充协议涉及的工程为[具体工程名称]，承包范围包括但不限于[具体承包范围]，包括但不限于基础工程、主体结构、建筑装饰装修、机电安装等。

三、工期调整及顺延条款根据实际工程进展情况和地质条件，经双方协商，对原合同约定的工期进行适当调整。

如遇不可抗力因素导致工期延误，经甲方确认后，工期可相应顺延。

具体顺延细则按照本补充协议的附件《工期调整与顺延细则》执行。

四、合同价款调整根据实际工程量变化、材料价格波动等因素，经双方商定，对原合同价款进行相应的调整。

具体调整方式及计算标准按照本补充协议的附件《合同价款调整办法》执行。

五、质量保证与验收标准乙方承诺按照国家标准、地方标准以及原合同约定的质量要求，严格执行施工任务。

验收标准除符合国家相关规定外，还应满足本补充协议约定的具体验收标准和要求。

具体质量保证与验收细则参见附件《质量保证与验收标准》。

六、工程款支付方式变更根据工程进展情况和双方协商，对原合同工程款支付方式进行调整。

新增支付节点和支付比例，确保工程进度款支付更加合理、及时。

具体支付方式参见附件《工程款支付办法》。

七、安全文明施工要求乙方应严格遵守国家及地方的安全文明施工规范，确保施工现场安全、文明、整洁。

对于因乙方原因造成的安全事故和环境污染问题，乙方应承担全部责任。

具体安全文明施工要求参见附件《安全文明施工责任书》。

八、违约责任与索赔条款双方应严格遵守本补充协议的各项约定。

2024年工程监理延期补充协议范本(二篇)

2024年工程监理延期补充协议范本甲方：（公司名称）乙方：（公司名称）根据《建设工程施工合同》的约定，甲乙双方经友好协商同意，就延长工程监理期限进行协商，达成如下补充协议：一、延期原因根据双方经过充分研究和分析，发现以下原因导致工程监理时间延长：（1）施工图纸设计变更：由于原始设计图纸存在问题，需要对施工图纸进行变更，这将导致建设工期的延长。

（2）施工中遇到不可抗力因素：天灾、人祸等不可预见的因素导致施工进度受到影响，需要延长监理期限。

（3）其他因素：除上述原因外，双方还需要对施工质量进行更严格的监督和检查，以确保项目的顺利进行，这也会导致监理时间的延长。

二、延期期限根据实际情况，延长工程监理期限为：将原定监理结束日期延长至2024年XX月XX日。

三、延期费用双方一致同意，在延长监理期限的同时，需要对监理费用进行调整。

具体调整方案如下：（1）延期费用计算方式：将实际延长的监理天数乘以日监理费用，计算延期费用。

（2）延期费用支付时间：延期费用将于本协议签署后的3个工作日内支付给乙方。

四、其他约定（1）本协议是建设工程施工合同的补充协议，具有同等法律效力。

（2）本协议一经签署，即成为甲乙双方共同遵守的法律文件，双方不得单方面修改或解除协议。

（3）在本协议未明确约定的事项上，依照原始合同的规定执行。

五、争议解决凡因本协议履行发生争议的，双方应友好协商解决，协商不成的，提交有管辖权的人民法院解决。

六、有效期本协议自双方签字盖章之日起生效，并在工程监理结束后终止。

甲方（盖章）：日期：乙方（盖章）：日期：2024年工程监理延期补充协议范本（二）工程监理延期补充协议甲方：（委托方）地址：联系人：电话：乙方：（监理方）地址：联系人：电话：鉴于甲、乙双方于_____年_____月_____日签订了工程监理合同（以下简称“原合同”），为确保工程质量和进度的顺利进行，甲、乙双方经友好协商，达成如下补充协议，以便于更好地履行原合同的约定。

工程施工合同工程延期补充协议

2.因设计变更、建设单位要求增加或减少工程量等原因导致的工程延期，双方应按照以下原则分担费用：
（1）设计变更导致的工程延期，由建设单位承担由此产生的费用；
（2）建设单位要求增加或减少工程量导致的工程延期，由建设单位承担由此产生的费用；
（3）其他原因导致的工程延期，双方根据实际情况协商分担费用。
3.工程延期期间，施工单位应合理组织施工，确保工程质量和进度。因施工单位原因导致的工程延期，施工单位应承担相应责任。
工程施工合同工程延期补充协议
一、协议背景
鉴于原工程施工合同（以下简称“原合同”），合同双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就合同工程延期事宜达成以下补充协议。
二、工程延期原因
1.因不可抗力因素，包括但不限于自然灾害、政府行为等，导致工程进度受到影响，无法按照原合同约定的工期完成。
2.施工过程中，因设计变更、建设单位要求增加或减少工程量等原因，导致工程实际进度与原合同约定的进度不符。
3.施工单位在施工过程中，严格按照原合同约定的施工方案、工艺和质量要求进行施工，但由于客观原因，导致工程进度受到影响。
三、工程延期期限
1.双方同意，将原合同约定的工程竣工日期延长至____年__月__日。
2.如遇特殊情况，双方可根据实际情况协商确定新的工程竣工日期。
四、工程延期责任及费用
1.因不可抗力因素导致的工程延期，双方互不承担违约责任。
五、其他约定
1.本补充协议自双方签字盖章之日起生效，与原合同具有同等法律效力。
2.本补充协议一式两份，甲乙双方各执一份，未尽事宜，双方可另行协商解决。
3.本补充协议的签订，不影响双方在原合同项下的其他：__________
签订日期：____年__月__日

工程延期补充协议书范本精选3篇

工程延期补充协议书范本(第一篇)此文档协议是通用版本，可以直接使用，符号*表示空白。

《*****合同》补充协议甲方：*******乙方：*******本协议中的全部术语，除非另有说明，否则其定义与双方于***年***月****日签订的《*****合同》(以下简称“原合同”)中的定义相同。

鉴于：*************缘由。

甲乙双方本着友好，互信，互助的原则，经友好协商，依据实际状况，在原意向书基础上补充合作条款部分内容，特订立以下补充协议书。

一、协议内容补充修改部分为：二、本协议生效后，即成为原意向书不行分割的组成部分，与原意向书同具有同等的法律效力。

除本协议中明确所作修改的条款之外，原意向书的其余部分应完全连续有效。

本协议与原意向书有相互冲突时，以本协议为准。

三、本协议一式贰份，甲方执壹份，乙方执壹份，具有同等法律效力，自双方签字盖章之日起生效。

甲方签字：*******乙方签字：***********年****月****日****年****月***日工程延期补充协议书范本(第二篇)工程延期补充协议书摘要：本合同是一份工程延期补充协议书范本，主要用于明确各方在工程项目延期情况下的权益和责任，保护合同双方的合法权益。

[合同编号]根据《中华人民共和国合同法》的相关规定，经过双方友好协商，达成如下补充协议：一、延期原因由于[详细说明工程延期原因]，造成工程进度无法如期完成。

二、延期期限根据实际情况，工程延期期限约定为[延期期限]，合同双方同意将工程完工期限延长至[延期时间]。

三、责任与赔偿1. 承包方同意承担由于工程延期所产生的全部责任和损失，包括但不限于违约金、人工增加及其他相关费用。

2. 甲方同意给予乙方合理的延期补偿，并在约定期限内支付乙方相应的工程款项。

四、其他条款1. 本协议自双方签字盖章之日起生效，并对双方具有相应的约束力。

2. 本协议是对原合同的补充，合同其他条款继续有效。

3. 本协议一式两份，甲方和乙方各执一份，具有同等法律效力。

工程延期施工补充协议(3篇)

第1篇甲方（建设单位）：_________________乙方（施工单位）：_________________鉴于甲方与乙方于____年____月____日签订的《工程施工合同》（以下简称“原合同”）中约定的工期为____年____月____日至____年____月____日，现因以下原因导致工程延期，经双方友好协商，就工程延期事宜达成如下补充协议：一、延期原因1. 因不可抗力因素导致工程延期：______（如自然灾害、政策调整等）。

2. 因甲方原因导致工程延期：______（如提供材料延误、设计变更等）。

3. 因乙方原因导致工程延期：______（如施工质量不达标、施工进度缓慢等）。

二、延期工期1. 根据实际情况，经双方协商一致，原合同约定的工期延长____个月，新的工期为____年____月____日至____年____月____日。

2. 延期工期内的工程量、质量、安全等要求不变，乙方应按照原合同约定的标准继续施工。

三、责任承担1. 因不可抗力因素导致工程延期，双方互不承担责任，工期相应顺延。

2. 因甲方原因导致工程延期，甲方应承担相应的责任，包括但不限于支付乙方合理的延期损失。

3. 因乙方原因导致工程延期，乙方应承担相应的责任，包括但不限于赔偿甲方因延期造成的损失。

四、工程款支付1. 在延期期间，甲方应按照原合同约定的工程进度和付款比例，按时支付乙方工程款。

2. 若因工程延期导致甲方需增加材料、设备等费用，双方应另行协商确定增加的费用及支付方式。

五、其他事项1. 本补充协议作为原合同的补充文件，与原合同具有同等法律效力。

2. 本补充协议自双方签字盖章之日起生效，一式两份，甲乙双方各执一份。

3. 本补充协议未尽事宜，按原合同及国家有关法律法规执行。

甲方（盖章）：_________________乙方（盖章）：_________________代表（签字）：_________________代表（签字）：_________________日期：____年____月____日第2篇甲方（建设单位）：____________________乙方（施工单位）：____________________鉴于甲方与乙方于____年____月____日签订的《工程施工合同》（以下简称“原合同”），合同编号为：____，约定工程名称为：____，工程地点为：____，工期为____。

施工合同延期补充协议完整版doc

施工合同延期补充协议完整版doc 【文本内容】合同编号：XXXXX协议编号：XXXXX甲方：XXX工程有限公司地址：XXX市XXX区XXX街道XXX号法定代表人：XXX联系电话：XXX乙方：XXX建筑设计有限公司地址：XXX市XXX区XXX街道XXX号法定代表人：XXX联系电话：XXX鉴于甲方与乙方于XXXX年XX月XX日签订的《施工合同》（以下简称“原合同”），根据双方协商一致，特制定本《施工合同延期补充协议》（以下简称“补充协议”）。

一、延期原因及背景1. 甲方和乙方在原合同约定的工期内，由于XXX原因导致工程进展受阻，无法按时完成。

2. 双方经协商一致，决定延长工期，并签订本补充协议，以确保工程顺利进行。

二、延期期限1. 原合同约定的工期为XXXX年XX月XX日至XXXX年XX月XX日。

2. 经双方协商，延长工期为XX天/月，共延长XX个月。

3. 延长后的工期为XXXX年XX月XX日至XXXX年XX月XX日。

三、延期费用1. 乙方应按照原合同约定的工程价款计算延期费用。

2. 延期费用为每延长一天/月，按照原合同工程价款的X%支付给乙方。

3. 延期费用应在本补充协议签订后的X个工作日内支付给乙方。

四、其他约定1. 本补充协议自双方签字盖章之日起生效，并作为原合同的一部分。

2. 本补充协议未尽事宜，由双方协商解决。

五、争议解决1. 本补充协议的解释和效力适用中华人民共和国法律。

2. 因本补充协议引起的或与本补充协议有关的任何争议，双方应友好协商解决；协商不成的，任何一方均可向XXX仲裁委员会申请仲裁。

六、补充协议的变更与解除1. 本补充协议的任何变更或解除，应经双方书面协议并签字盖章生效。

甲方（盖章）：乙方（盖章）：法定代表人签字：法定代表人签字：日期：XXXX年XX月XX日日期：XXXX年XX月XX日。

建筑工程施工补充协议书7篇

建筑工程施工补充协议书7篇篇1本协议作为原建筑工程施工合同的补充，由甲方（建设单位）与乙方（施工单位）共同协商并签订。

本协议旨在明确双方在施工过程中的具体事项、责任、义务和权利，确保工程顺利进行。

一、背景及目的鉴于甲乙双方同意按照原建筑工程施工合同进行合作，并就合同未尽事宜进行补充约定，以明确双方在施工过程中的权益和责任。

本协议旨在确保工程顺利进行，提高施工效率，降低风险。

二、工程概况本次施工工程为（项目名称），工程地点位于（详细地址），工程内容包括但不限于（具体施工内容）。

工程施工期限为XX年XX月XX 日至XX年XX月XX日。

1. 工程变更：在施工过程中，若甲方提出工程变更要求，乙方应积极响应并配合实施。

具体变更内容、造价及工期调整等需经双方协商一致后，签订书面变更协议。

2. 材料供应：乙方应按照合同约定提供符合质量要求的建筑材料。

如因乙方提供的材料质量问题导致工程出现质量问题，乙方应承担全部责任。

3. 安全生产：乙方应严格遵守安全生产法律法规，制定安全生产措施，确保施工现场安全。

如因乙方安全措施不当导致安全事故，乙方应承担全部责任。

4. 工程验收：工程竣工后，乙方应按照合同约定提交验收申请。

甲方组织验收时，乙方应配合提供相关验收资料。

如工程验收不合格，乙方负责整改并承担相应费用。

5. 保修责任：工程竣工验收合格后，乙方应按照国家规定承担保修责任。

保修期限为XX年，自工程竣工验收合格之日起计算。

6. 违约责任：如甲乙任何一方违反本协议约定，应承担违约责任，并赔偿对方因此造成的损失。

7. 争议解决：本协议履行过程中如发生争议，甲乙双方应首先协商解决；协商不成的，可提交仲裁机关仲裁或向人民法院起诉。

甲乙双方应对在本协议履行过程中获知的对方商业秘密、技术秘密等敏感信息予以保密，未经对方同意，不得向第三方泄露。

五、附则1. 本协议自甲乙双方签字盖章之日起生效。

2. 本协议一式两份，甲乙双方各执一份。

合同延期施工补充协议书

合同延期施工补充协议书补充协议编号：__________甲方（业主）：_____________________地址：______________________________法定代表人：________________________联系电话：__________________________乙方（承包商）：_____________________地址：______________________________法定代表人：________________________联系电话：__________________________鉴于甲乙双方于____年____月____日签订了《建设工程施工合同》（以下简称“原合同”），合同编号为__________。

由于以下原因：1. 自然灾害、战争等不可抗力因素；2. 法律法规变更、政策调整等外部因素；3. 设计变更、工程量增加等内部因素；4. 其他经双方认可的延期理由。

甲乙双方一致同意对原合同进行如下补充和修改：一、工期调整原合同约定的竣工日期由____年____月____日延期至____年____月____日。

延期期间，乙方应合理安排施工进度，确保工程质量不受影响。

二、经济补偿1. 由于工期延长，甲方同意支付乙方因此产生的合理成本增加部分，具体金额为____元；2. 如因乙方原因导致工期延误，乙方应按原合同约定向甲方支付违约金。

三、责任分担1. 对于因延期施工导致的直接经济损失，除非另有证据证明属于一方的责任，否则应由甲乙双方共同承担；2. 乙方应采取必要措施减少延期对甲方的影响，包括但不限于加强现场管理、优化施工方案等。

四、其他条款1. 本补充协议自双方签字盖章之日起生效；2. 本补充协议未尽事宜，按照原合同相关条款执行；3. 本补充协议一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。

甲方（盖章）：_____________________法定代表人或授权代表签字：____________日期：____年____月____日乙方（盖章）：_____________________法定代表人或授权代表签字：____________日期：____年____月____日。

建设工程施工合同延期补充协议

建设工程施工合同延期补充协议摘要：本文将就建设工程施工合同延期补充协议进行详细的阐述。

以确保合同双方在工期延长的情况下，能够达成一致，明确延期的相关要求和责任。

一、背景介绍建设工程施工合同是在建筑工程的进行过程中，由发包方和承包方签订的合同。

合同约定了双方的权利和义务，包括工程的内容、工期、质量标准等。

在实际施工过程中，可能会出现一些无法预料或不可抗力的情况，导致工期延迟。

为了应对这些情况，双方可以通过签署延期补充协议来作出相应的调整。

二、延期补充协议的必要性1. 确保双方的合作关系持续稳定：工期延长可能会对项目进度和交付时间造成不利影响，容易引发纠纷。

通过签署延期补充协议，明确双方的权益和义务，能够有效避免纠纷和争议的发生，维护双方的合作关系。

2. 明确延期的相关要求和责任：延期补充协议应明确工期延长的原因、延长的期限、延期后的工作安排等。

双方应共同承担延期给对方带来的不便和损失，并制定相应的补偿机制。

三、延期补充协议的主要内容1. 延期原因的说明：详细描述导致工期延迟的原因，如天气条件恶劣、政府审批延迟、质量问题等。

明确是由于发包方的原因还是承包方的原因导致工期延长。

2. 延期的期限：明确工期延长的具体时间，即延长多长。

例如，延长30天、60天或更长时间。

3. 延期后的工作安排：根据实际情况，调整工期延长后的施工计划和交付时间。

双方应互相协商，达成一致。

4. 补偿机制：如果工期延长对工程项目造成了经济损失，延期补充协议应明确相关赔偿责任和金额。

例如，承包方需要向发包方支付延期费用或罚款来弥补损失。

5. 合同的其他条款：延期补充协议还应包括其他与延期有关的条款，如合同的终止、解除、争议解决等条款。

四、延期补充协议的签署及生效1. 签署方：延期补充协议应由发包方和承包方及其代表签署。

双方需确认代表有签署权和代理权。

2. 签署时间：为确保延期补充协议的有效性，双方应在工期延长后及时签署，以便在工程项目的进行过程中一直有效。

建设工程延期协议书

建设工程延期协议书甲方（建设方）：______________________________地址：_____________________________________联系电话：___________________________________________乙方（施工方）：______________________________地址：_____________________________________联系电话：___________________________________________鉴于甲乙双方于____年__月__日签订了编号为____的《建设工程施工合同》，现因不可抗力/工程变更等原因导致原定工期无法按时完成。

经友好协商，就工程延期事宜达成如下补充协议：一、原合同基本信息回顾1.1 原合同约定开工日期为____年__月__日，竣工日期为____年__月__日。

1.2 工程地点位于____________。

二、延期原因说明2.1 本次延期主要由于____________（请具体描述延期原因，如天气影响、设计调整等）。

2.2 上述情况发生后，乙方已采取合理措施尽量减少对工期的影响，但仍不可避免地造成了延误。

三、新的工期安排3.1 根据当前实际情况及双方协商结果，同意将竣工日期延至____年__月__日。

3.2 若再次出现需要调整工期的情况，双方应及时沟通并书面确认。

四、违约责任免除4.1 对于因上述延期原因直接导致的任何一方未能履行原合同义务的情况，在不影响其他条款执行的前提下，相应免除其违约责任。

4.2 但是，如果延期超过了合理范围或者由一方故意造成，则该方仍需承担相应的法律责任。

五、质量保证与验收5.1 尽管工期有所延长，但乙方仍需保证工程质量符合国家相关标准及设计要求。

5.2 工程完成后，按照原合同约定的方式进行最终验收。

六、争议解决6.1 凡因执行本补充协议所发生的一切争议，双方应首先通过友好协商解决；协商不成时，可提交至甲方所在地人民法院诉讼解决。

工程施工合同工程延期补充协议

工程施工合同工程延期补充协议（二）一、背景介绍工程施工合同工程延期补充协议（下称“本协议”）是作为工程施工合同的补充协议，旨在解决因各种原因导致工程施工进度延期的问题，确保工程按时完工。

二、延期原因1.原施工许可证有效期不足，需重新办理施工许可证延期手续。

2.工程中出现了不可预见的情况，如自然灾害、政府限制性政策等。

3.因施工单位原因导致工程进度延误，需延长施工期限。

4.双方共同协商决定的其他原因。

三、延期期限1.根据上游材料供应商的延迟交货，工期将延长30天。

2.基础施工出现问题，工期将延长60天。

3.受自然灾害影响，工期将延长90天。

4.其他原因根据实际情况协商决定。

四、延期补偿1.由于本工程的施工延期是由于施工单位自身原因导致，施工单位应对延期给业主造成的一切损失进行赔偿，包括但不限于工期延长所需增加的人力、材料、设备、租赁费用等。

2.延期所产生的工程款支付延期补偿金的金额为每日合同金额的0.2%。

3.延期期间，由于业主需要使用工程的，业主可以协调施工单位优先安排工作。

五、协议变更1.本协议的任何变更应以书面形式协商达成，变更后的协议将作为本合同的补充协议，并具有同等效力。

2.如双方对变更有异议，应协商解决，如协商不成，可依法进行仲裁或诉讼解决。

六、其他条款1.本协议自双方签字之日起生效，有效期为工程竣工验收合格之日。

2.本协议未尽事项由双方协商解决。

3.本协议一式两份，双方各执一份，具有同等法律效力。

七、争议解决凡因本合同引起的或与本合同有关的任何争议均应通过友好协商解决。

若协商不能解决争议，则应提交至被告所在地法院进行解决。

八、协议终止a.工程施工完工，并取得竣工验收合格证书。

b.根据双方一致意见提前终止。

c.其他法律规定的终止情况。

2.本协议终止后，双方解除合同关系，各自按照合同约定承担责任。