楼梯扶手合同

楼梯扶手施工合同

甲方：前海通讯手机批发商场

乙方：（以下简称乙方）

依照《中华人民共和国合同法》的规定，结合本工程具体情况，双方经友好协商达成如下协议：

第一条工程概况

1、工程名称：前海通讯手机批发商场

2、承包方式：包工包料（附图）

3、主材部分：φ63*0.9白不锈钢管，φ50.8*0.9白不锈钢管，φ31.8*0.5

白不锈钢管，，φ19.1*0.5白不锈钢管

4、工程单价：每米100元，此单价含人工（工艺加工）、运输（装卸）、机

械、材料、安装、管理费、利润、税金及风险等所有可能发生的一切费用。

5、工期：本工程自2015 年8 月4 日开工，于2015 年8 月日竣

工。

6、工程数量：按实际工程量结算。

第二条甲方责任

1、开工前，清除现场影响施工的障碍物，并负责向乙方提供用电接驳点。

第三条乙方责任

1、向甲方提供关于设计图稿或作法说明交甲方审定，确保楼梯扶手安全。

2、严格执行施工规范，安全操作规程，防火安全及环境规定。严格按照设计图稿和作法说明进行施工。乙方施工用电线电缆及机具自备，必须做到每天工完场清。

3、由于乙方操作不当或违反操作规程等自身原因造成伤亡事故，由乙方承担一切责任和全部费用。

4、乙方在施工过程中，对现场所有已完工程成品负有保护的义务，由于乙方原因损坏成品或半成品，乙方必须承担全部损失费用，此费用由甲方直接

从乙方结算款中扣除。

5、乙方对进场施工人员，必须进行遵纪守法和安全生产、爱护财产的教育，严禁偷拿现场用料，如发现偷监行为，乙方必须接受50倍的罚款，情节严重者，甲方保安人员将其扭送公安机关处理。

第四条关于工期的约定

1、因甲方未按约定完成工作或因工作量变化设计变更，不可抗力情况下影响工期，工期顺延。

2、因乙方责任，不能按期开工或中途无故停工，影响工期，工期不顺延。

3、乙方拖延交工工期，每拖延交工一天，罚款600元。

第六条关于工程质量

1、工期作法说明，设计变更等施工及验收规范为质量评定验收标准。施工

期间甲方有权随时对施工内容进行检查，如发现有与合同文件不一致或不符合标准的情况，可随时要求停工改正，直到合格为止。由于返工费用全部由乙方承担，且不予顺延。

第七条关于工程款结算的约定

1、施工材料进入现场3天内甲方向乙方付工程款10%，验收合格后再付

工程款80%，留10%质量质保金，一年后无质量问题返还给乙方。

2、合同一旦签定，如乙方在中途提出加价行为或中途退场或不履行合同，

甲方有权解除合同，且不予结算。

此合同从签订日期开始生效。

第八条关于纠纷的约定

1、本合同有不详之处，甲乙双方通过协商解决，协商不成双方有权向人民法院提出诉讼，按法院判决执行。

甲方：乙方：

法人代表：法人代表：

2015年月日2015年月日