电大建设监理考试复习题
2024最新国家开放大学(电大)本科《建设监理》机考复习资料
2024最新国家开放大学（电大）本科《建设监理》机考复习资料学校:________班级:________姓名:________考号:________一、单选题(25题)1.当事人一方（要约人）希望和他人（受约人）订立合同的意思表示称为()A.邀约B.要约C.承诺D.保证2.建筑工程中的“交钥匙合同”指的是()A.总包合同B.设计合同C.施工合同D.设计—材料供应合同3.合同的履行是指()A.当事人双方依据合同的条款，实现各自享有的权利，并履行各自应负的义务B.当事人双方依法就合同的主要条款经过协商一致，签订合同C.中标单位应向招标单位送交由开户银行出具的履约保证金书D.合同谈判成立的过程，往往是要约——新要约——更新的要约一直到承诺的过程4.用网络图表示的进度计划称为()A.曲线计划B.网络计划C.投资计划D.横道图计划5.组织投标人进行现场踏勘的目的在于()A.有助于编写招标文件B.确保投标人满足招标项目的资格条件C.了解工程场地和周围环境情况，以获取投标人认为有必要的信息D.保证潜在投标人能够公平地获取投标竞争的机会6.对原始信息去粗取精、去伪存真的加工过程称为()A.信息传递B.信息收集C.信息储存D.信息处理7.项目监理机构监理人员对施工现场进行定期或不定期的检查活动称为()A.平行检查B.旁站C.巡视D.见证取样8.合同当事人在合同实施过程中，根据合同规定、法律及惯例，对并非由自己的原因，而是由属于应由对方承担责任的情况造成的损失，向对方提出予以赔偿的要求，称为()A.变更B.索赔C.要约D.承诺9.网络计划中的工作持续时间指的()A.对一项工作规定的从开始到完成的时间B.是在不影响其紧后工作最早开始时间的前提下，本工作可以利用的机动时间C.指在其所有紧前工作全部完成后，本工作最早可能开始的时刻D.在不影响工期的前提下，本工作可以利用的机动时间10.监理人合同管理的核心工作是()A.工程变更B.索赔管理C.合同存档D.质量控制11.见证点又称为()A.停止点B.截留点C.待检点D.免检点12.债务人或者第三人向债权人以不转移占有的方式提供一定的财产作为抵押物，用以担保债务履行的担保方式指的是()A.保证B.抵押C.留置D.质押13.偏差分析可采用不同的方法，常用的有横道图法、表格法和曲线法，下列关于曲线法说法有误的一项是()A.在用曲线法进行投资偏差分析时，首先要确定投资计划值曲线B.曲线法可直接用于定量分析，分析效果良好C.曲线法是用投资累计曲线（S形曲线）来进行投资偏差分析的一种方法D.用曲线法进行偏差分析同样具备形象、直观的特点14.项目的负债是指()A.项目总投资中必须包含一定比例的，由出资方实缴的资金B.项目承担的能够以货币计量的，需要以资产或劳务偿还的债务C.在筹集资金过程中发生的各种费D.因使用资金而向资金提供者支付的报酬15.当事人双方就合同履行过程中出现的问题和未按合同规定履行的后果而发生的分歧意见和争议称为()A.合同解除B.合同变更C.合同纠纷D.合同履行16.合同依法成立后，在尚未履行或尚未完全履行的情况下，提前终止合同的效力，此种情况称为()A.合同解除B.合同变更C.合同签订D.合同履行17.总监理工程师签署工程款支付证书后，需报()A.建设单位B.建立单位C.设计单位D.施工单位18.项目建议书的主要作用是()A.作好勘察和调查研究工作，落实外部建设条件，确定设计方案和设计单位B.对项目在技木上是否可行和经济上是否合理进行科学的分析和论证C.为推荐拟建项目做出说明，论述项目建设的必要性、条件的可行性和获利的可能性D.保证项目建成后能及时投产或投入使用19.受建设单位委托为其提供管理和技术服务的独立法人或经济组织称为()A.工程勘察单位B.工程施工单位C.工程设计单位D.工程监理单位20.下列关于直线制监理组织形式说法有误的一项是()A.直线制监理组织形式是一种线性组织结构，其本质就是使命令线性化B.直线制监理组织形式中每一个工作部门、每一个工作人员都只有一个上级C.直线制监理组织形式整个组织结构中自下而上实行垂直领导D.直线制监理组织形式通常不设职能机构，只设职能人员协助主管人工作21.设计交底程序的第一步应为()A.撰写出会议纪要B.研究和商讨，拟定出解决的方法C.施工单位提出图纸中存在的问题和疑点，以及需要解决的技术难题D.设计单位介绍设计意图、结构特点、施工及工艺要求、技术措施及关键问题22.在工程项目建设过程中，超出监理合同授权范围的有关工程项目的重大决策的责任方为()A.项目业主B.勘察单位C.承建商D.监理单位23.要做好施工阶段的投资控制，仅从工程款支付上进行控制是不够的，还应从组织、经济、技术、合同等多方面共同采取措施来进行投资的控制，下列措施属于组织措施的是()A.在项目管理班子中落实投资控制的人员、任务分工和职能分工B.编制资金使用计划，确定、分解投资控制目标C.对设计变更进行技术经济比较，严格控制设计变更D.参与合同修改、补充工作，着重考虑它对投资控制的影响24.在项目监理组织中，管理的总决策人是()A.承建商B.项目总监理工程师C.专业监理工程师D.监理员25.下列关于合同仲裁说法有误的一项是()A.仲裁，也可称为公断B.仲裁须有仲裁协议C.若选择仲裁为解决纠纷的方式，终局栽决后，仍可以再向法院起诉D.终局栽决后，一方若不执行栽决，对方可向有管辖权的人民法院申请强制执行二、多选题(10题)26.下列索赔，监理工程师可直接审批的有()A.造成索赔事件的原因比较简单B.事件无连续性影响，即具有独立性C.影响时间短D.范围较小或索赔量较小E.较复杂的索赔事件27.建设工程监理的性质可以概括为()A.服务性B.科学性C.独立性D.公平性E.相对性28.工程项目三大目标间的对立关系表现在()A.提高质量标准就增加投资B.提高质量标准就延长工期C.缩短工期就增加投资D.提高质量工程不返工，相当于缩短工期E.缩短工期，项目提前动用，增加经济效益29.项目在开工建设之前要切实做好各项准备工作，其主要内容包括()A.征地、拆迁和场地平整B.完成施工用水、电、路等工程C.组织设备、材料订货D.准备必要的施工图样E.组织施工招标投标，择优选定施工单位30.在工程项目的监理实践中，把监理人员分为()A.总监理工程师B.总监理工程师代表C.专业监理工程师D.监理员E.监理员助理31.建设工程的三大控制目标为()A.规模B.投资C.质量D.进度E.美观32.网络计划的涉及到的时间参数有()A.最早开始时间B.最迟完成时间C.最早完成时间D.总时差E.自由时差33.监理工程师对施工方案的审核主要包括()A.施工顺序安排B.施工机械选择C.主要项目施工方法D.施工企业资金使用计划E.施工企业资质34.导致投资偏差的原因可能有()A.物价上涨B.设计原因C.业主原因D.法律法规更改E.施工原因35.下列属于监理规划所应包含的内容的是()A.工程情况B.监理范围、内容和目标C.监理工作依据D.项目监理工作制度E.监理组织形式三、简答题(2题)36.某监理单位对实行监理的某跨越大江大河的桥梁施工工程的动力供应、施工照明、安全防护设备、施工场地空间条件以及交通运送和道路条件在施工前进行了检查。
2024年(最新)国家开放大学(电大)本科《建设监理》机考复习题库及答案
2024年（最新）国家开放大学（电大）本科《建设监理》机考复习题库及答案学校:班级:姓名:考号:一、单选题（25题）1.《土木工程施工合同条件》要求监理工程师不偏不倚地处理施工合同中的有关问题，因此建设工程监理的性质具有OA.服务性B.公平性C独立性D.科学性2.网络计划中的工作持续时间指的OA.对一项工作规定的从开始到完成的时间B.是在不影响其紧后工作最早开始时间的前提下，本工作可以利用的机动时间c.指在其所有•紧前工作全部完成后，本工作最早可能开始的时刻D.在不影响工期的前提下，本工作可以利用的机动时间3.缺陷责任期的计算日期为OA.实际竣工日B.工程验收日C.验收申请日D.工程开工日4.S曲线比较法是以横坐标表示OA.计划时间B.造价C累计完成任务量D.剩余任务量5.分管部分工程（如道路、桥梁等）和从事专项业务（如试验、测量和合同管理）的监理工程师指的是OA∙总监理工程师代表B.总监理工程师C专业监理工程师D.监理员6.根据工程质量形成的时间阶段，施工阶段的质量控制可分为质量的事前控制、事中控制和事后控制，审杳施工单位提交的施工组织设计或施工方案应属于()A.事前控制B.事中控制C.事后控制D,不能确定7.下列关于合同仲裁说法有误的一项是OA.仲裁，也可称为公断B∙仲裁须有仲裁协议C.若选择仲裁为解决纠纷的方式，终局裁决后，仍可以再向法院起诉D.终局栽决后，一方若不执行我决，对方可向有管辖权的人民法院申请强制执行8.网络计划的计算工期应等于OA.以网络计划终点节点为完成节点的工作的最早完成时间的最大值B.以网络计划终点节点为完成节点的工作的最早完成时间的最小值C以网络计划终点节点为开始节点的工作的最早完成时间的最大假D.以网络计划开始节点为完成节点的工作的最早完成时间的最小值9.建设项目在计算期内各年净现金流量的现值累计等于零时所对应的折现率，称为OA.投资利润率B.投资利税率C.财务净现值D.财务内部收益率10.委托监理合同签订后，由总监理工程师的主持在详细占有•工程项目有关资料的基础上编制的开展监理工作的指导性文件通常是指0A.监理规划B.监理实施细则C.工程进度报表D.承建方索赔文件11.当事人一方（要约人）希望和他人（受约人）订立合同的意思表示称为0A.邀约B.要约C.承诺D.保证12.施工合同当事人是0A.蓝理方和业主B.监理方和设计方C.发包人和承包人D.监理方和施工方13.合同当事人在签订合同之后，在没有履行或没有完全履行前，经双方协商一致，对合同的内容进行修订和调整所达成的协议，此种情况称为A.合同撤销B.合同变更C合同签订D.合同履行14.在投资控制中，把投资的实际值与计划值的差异叫做0A.投资偏差B.计价偏差C设计偏差D.计量偏差15.工程建设过程的最后一环是0A.设计阶段B.可行性研究C.竣工验收D.施工阶段16.组织投标人进行现场踏勘的目的在于（）A.有助于编写招标文件B∙确保投标人满足招标项目的资格条件C了解工程场地和周围环境情况，以获取投标人认为有必要的信息D.保证潜在投标人能够公平地获取投标竞争的机会17.单位时间内投入的工程建设资金的数量称为OA.工程建设强度B.工程的熨杂程度C.工程的组织形式D.工程的规模大小18.合同的履行是指OA.当事人双方依据合同的条款，实现各自享有•的权利，并履行各自应负的义务B.当事人双方依法就合同的主要条款经过协商一致，答订合同C中标单位应向招标单位送交由开户银行出具的履约保证金书D.合同谈判成立的过程，往往是要约一新要约——更新的要约一直到承诺的过程19.出租人聘租赁物交付承租人使用、收益，承租人支付租金的合同指的是OA.买卖合同B.赠与合同C租赁合同D.技术转让合同20.当合同纠纷通过协商、调解不能解决或不愿以协商和调解的方法解决时，可以由仲裁机构居中依法作出裁决，此种方式称为OA.仲裁B.私了C诉讼D.和解21.监理工程师对施工承包单位提出指示和要求的书面文件，称为OA.指令文件B.施工图纸C.技术档案D.支付凭证22.项目建议书的主要作用是OA.作好勘察和调查研窕工作，落实外部建设条件，确定设计方案和设计单位B.对项目在技木上是否可行和经济上是否合理进行科学的分析和论证C为推荐拟建项目做出说明，论述项目建设的必要性、条件的可行性和获利的可能性D.保证项目建成后能及时投产或投入使用23.债务人或者第三人将其动产或权利移交债权人占有,用以担保债权履行的担保方式指的是OA.保证B.抵押A留置D.质押24.见证点又称为OA.停止点B.截留点C.待检点D.免检点25.重大和特大伤亡事故上报主管部门的时间不超过OA.2小时B.I2小时C.24小时D.48小时二、多选题（10题）26.决策影响工程投资的主要因素有OA.项目的建设规模B.项目的建设水'FC.建设地点D.可行性研究及投资估算E.项目的监理单位27.信息管理的环节主要有OA.信息收集B.信息加工整理C.信息传递D.信息储存E.信息使用28.标准施工合同通用条款规定的变更范围包括OA.取消合同中任何一项工作，但被取消的工作不能转由发包人或其他人实施B∙改变合同中任何一项工作的质量或其他特性C改变合同工程的基线、标高、位置或尺寸D.改变合同中任何一项工作的施工时间或改变已批准的施工工艺或顺序E.为完成工程需要追加的额外工作29.狭义的工程险主要指的是OA.建筑工程一切险B.安装工程一切险C机器损坏险D.机动车辆险E.人身意外伤害险30.建设工程施工进度控制工作从审核承包单位提交的施工进度计划开始，直至建设工程保修期满为止，其工作内容主要包括0A.编制施工进度控制工作细则B.编制或审核施工进度计划C.下达工程开工令D∙协助承包单位实施进度计划E.监督施工进度计划的实施31.在工程项目的监理实践中，把监理人员分为OA.总监理工程师B.总监理工程师代表C.专业监理工程师D.监理员E.监理员助理32.建设工程监理招标招标准备工作一般包括OA.确定招标组织B.明确招标范围和内容C编制招标方案D.组织资格审杳E.组织现场踏勘33.现场监理组织人员数量的确定，一般应考虑的因素包括OA.工程建设强度B.工程复杂程度C.工程的专业种类D.监理人员的业务素质E.工程当地的物价水平34.在建设工程实施过程中可能会涉及到的合同有OA.勘察设计合同B.施工合同C.咨询合同D.咨询合同E.监理合同35.导致投资偏差的原因可能有OA.物价上涨B.设计原因C业主原因D.法律法规更改E.施工原因三、简答题（2题）36.对某项工程的施工，业主通过公开招标方式选定了承包商。
2024国家开放大学(电大)本科《建设监理》机考复习资料(通用题型)
2024国家开放大学（电大）本科《建设监理》机考复习资料（通用题型）学校:班级:姓名：考号:一、单选题（25题）1 .总监理工程师签署工程款支付证书后，需报OA.建设单位B建立单位C.设计单位D.施工单位2 .下列关于索赔说法有误的一项是OA.索赔是争取合理的赔偿，而不是无理的争利B.索赔必须有可靠的依据和适当的解决方法C解决索赔的方法最通常的方式为协商、谈判和调解D.索赔同守约是相互矛盾的3 .项目质量的施工环境因素较多，主要有OA.技术环境、施工管理环境和自然环境B.技术环境、人文环境和自然环境C.技术环境、施工管理环境和人文环境D.人文环境、施工管理环境和自然环境4 .设计交底完成的时间成为OA.工程开工后B.工程竣工前C.工程竣工后D,工程施工前5 .监理规划编写的主持人是OA.承建商B.项目总监理工程师C.专业监理工程师D.监理员6 .建设监理任务的受托方是OA.工程监理单位B.业主C设计单位D.勘察单位7 .下列关于直线制监理组织形式说法有误的一项是OA.直线制监理组织形式是一种线性组织结构，其本质就是使命令线性化8 .直线制监理组织形式中每一个工作部门、每一个工作人员都只有一个上级C.直线制监理组织形式整个组织结构中自下而上实行垂直领导D.直线制监理组织形式通常不设职能机构，只设职能人员协助主管人工作8.S曲线比较法是以横坐标表示OA.计划时间B.造价C.累计完成任务量D.剩余任务量9 .网络计划中的工作持续时间指的()A.对一项工作规定的从开始到完成的时间B.是在不影响其紧后工作最早开始时间的前提下，本工作可以利用的机动时间C指在其所有紧前工作全部完成后，本工作最早可能开始的时刻D.在不影响工期的前提下，本工作可以利用的机动时间10 .项目监理机构监理人员对施工现场进行定期或不定期的检查活动称为OA.平行检查B.旁站C.巡视D.见证取样I1.投资控制的目标是OA.力求工程实际投资不超过计划投资B.确保不出现安全事故C.确保按期完成任务D.确保质量目标的实现12 .建设项目在计算期内各年净现金流量的现值累计等于零时所对应的折现率，称为OA.投资利润率B.投资利税率C.财务净现值D.财务内部收益率13 .在没有施工图的情况下,或虽有施工图而对工程的某些条件尚不完全清楚的情况下，不能比较精确地计算工程量，但乂不使双方承担过大的风险，宜采用的合同形式是0A.固定总价合同B.计量估价合同C.单价合同D.成本加酬金合同14 .最常用的调整施工进度的方法有OA.压缩关犍工作的持续时间或改变某些工作之间的逻辑关系B.降低费用支出或降低工程质量C.压缩非关键工作的持续时间或减小工程规模D.缩减工程规模或降低工程投入费用15 .下列关于施工专业分包与施工劳务分包的主要区别说法有误的一项是OA.施工劳务分包的分包人主要提供劳动力资源B.施工专业分包由分包人独立承担分包工程的实施风险C.施工劳务分包相比施工专业分包的合同履行管理复杂的多D.施工劳务分包的分包人通常不需编制单独的施工组织设计16 .投资回收期是指()A.以项目的净收益抵偿全部总投资所需要的时间B.以项目的毛收益抵偿全部总投资所需要的时间C.以项目的净收益抵偿建设项目建设费用所需要的时间D.项目投产后用还款资金偿还固定资产国内借款本金和利息所需要的时间17 .建设项目的财•务净现值是指将未来的全部现金流人与流出量,按基准收益率均转换成现做，这个累计的现值即为0A.投资利润率B.投资利税率C.财务净现值D.财务内部收益率18 .债务人或者第三人向债权人以不转移占有的方式提供一定的财产作为抵押物，用以担保债务履行的担保方式指的是0A.保证B.抵押C.留置D.质押19 .下列关于建安工程款结算说法有误的一项是0A.按现行规定，建安工程价款结算可以根据不同情况采取不同方式B∙建设单位收到设备工器具后，要按合同规定及时结算付款，不应无故拖欠C建设单位如果结算资金不足延期付款，要支付一定的赔偿金D.进口专制机械设备的结算不得采用分阶段进行20 .监理工程师对施工承包单位提出指示和要求的书面文件，称为OA.指令文件B.施工图纸C技术档案D.支付凭证21 .在安全生产措施控制失效情况下，为避免或减少可能引发的伤害或其他影响而采ι仅的补救措施和抢救行为，称为OA.应急救援B.安全生产事故处理C.安全生产D.安全监理22 .建设工程合同的形式通常应当采用OA.买卖形式B登记形式C.口头形式D.书面形式23 .借助试验设备和仪器对材料样品的化学成分、机械性能等进行科学的鉴定，通常指的是。
电大《建设监理》期末考试复习试题及答案
第一章建设工程监理概论一、单选题1.所谓建设工程监理是指工程监理单位受（ C ）的委托，根据法律法规、工程建设标准、勘察设计文件及合同，在施工阶段对建设工程质量、造价、进度进行控制，对合同、信息进行管理，对工程建设相关方的关系进行协调，并履行建设工程安全生产管理法定职责的服务活动。
A．政府部门B．主管部门C．建设单位D．承包单位2.建设工程监理的行为主体是（ B ）。
A．建设单位B．监理单位C．政府部门D．施工单位3.《建筑法》第三十四条规定：“工程监理单位与被监理工程的承包单位以及建筑材料、建筑构配件和设备供应单位不得有隶属关系或其他利害关系”，这体现了监理单位（ C ）的性质。
A．服务性B．科学性C．独立性D．公平性4.监理规划由（ A ）组织编制。
A．总监理工程师B．专业监理工程师C．监理员D．监理单位技术负责人5.凡取得监理工程师岗位资质的人员统称为（ A ）A．监理工程师B．总监理工程师C．监理员D．总监理工程师代表6.指导工程监理机构全面开展监理工作的指导性文件是（ A ）A. 监理规划B．监理合同C．监理大纲D．监理实施细则7.直线制监理组织形式的特点，从命令源来讲（ A ）A．只有一个顶头上司的一元化领导B．有多个顶头上司的多元化领导C．只有一个顶头上司的多元化领导D．有多个顶头上司的一元化领导8.工程建设项目的投资、进度、质量三大目标之间存在着（ C ）关系。
A．对立B．统一C．对立统一D．没有关系二、多选题1.建设工程监理的性质包括（）A．强制性B．科学性C．独立性D．公平性E．服务性答案:A|C|D|E2.建设工程监理规划的作用有（ ABD）A．指导工程监理企业的项目监理机构全面开展监理工作B．是工程监理企业重要的存档资料C．指导建设工程的设计、施工活动有序开展D．是业主确认工程监理企业履行监理合同的主要依据E．是建设工程监理主管机构对监理单位监督管理的依据3.建设工程监理的主要方式有（ABCD ）。
2024年最新国家开放大学《建设监理》网考题库(含答案)
2024年最新国家开放大学《建设监理》网考题库（含答案）学校:________班级:________姓名:________考号:________一、单选题(25题)1.解决建筑合同纠纷的方式有协商、调解、仲裁和诉讼等方式，其中在第三者的参与下，以事实、合同条款和法律为依据，通过对当事人的说服，使合同双方自愿地、合理地达成解决协议的方式称为()A.协商解决B.调解解决C.仲裁解决D.诉讼解决2.下列关于建设项目投资相关说法有误的一项是()A.建设项目投资由设备工器具购置投资、建筑安装工程投资和工程建设其他投资组成B.设备工器具投资反映了项目投资有机构成的高低，属积极投资C.静态投资是指完成一个建设项目预计所需投资的总和D.建设项目投资，一般是指进行某项工程建设所花费的全部费用3.根据我国现阶段的建设工程监理的工作特点，监理工程师合同管理的主要内容是()A.建设工程施工合同的管理B.建设工程设计合同的管理C.建设工程监理合同的管理D.建设工程勘察合同的管理4.下列关于直线—职能制组织形式特点说法有误的一项是()A.既能保持指挥统一、命令一致，又能发挥专业人员的作用B.管理组织结构系统比较完整，隶属关系分明C.重大问题研究和设计有专人负责，能发挥专业人员的积极性，提髙管理水平D.管理人员少，管理费用小5.质量检验的方法不包括()A.目测法B.量测法C.实验法D.掐算法6.网络计划中的工作持续时间指的()A.对一项工作规定的从开始到完成的时间B.是在不影响其紧后工作最早开始时间的前提下，本工作可以利用的机动时间C.指在其所有紧前工作全部完成后，本工作最早可能开始的时刻D.在不影响工期的前提下，本工作可以利用的机动时间7.质量检验的手段有目视检查、量测检查和实验检查等，其中对建筑物或构筑物的长度尺寸、方位进行检验时，应采用()A.实验检查B.量测检查C.目视检查D.不能确定8.缺陷责任期的计算日期为()A.实际竣工日B.工程验收日C.验收申请日D.工程开工日9.组织投标人进行现场踏勘的目的在于()A.有助于编写招标文件B.确保投标人满足招标项目的资格条件C.了解工程场地和周围环境情况，以获取投标人认为有必要的信息D.保证潜在投标人能够公平地获取投标竞争的机会10.下列关于施工专业分包与施工劳务分包的主要区别说法有误的一项是()A.施工劳务分包的分包人主要提供劳动力资源B.施工专业分包由分包人独立承担分包工程的实施风险C.施工劳务分包相比施工专业分包的合同履行管理复杂的多D.施工劳务分包的分包人通常不需编制单独的施工组织设计11.总监理工程师签署工程款支付证书后，需报()A.建设单位B.建立单位C.设计单位D.施工单位12.根据一定的质量标准，借助一定的检测手段来评估工程产品、材料或设备等性能特征或质量状况的工作指的是()A.质量检验B.质量保证C.质量分析D.质量管理13.合同的履行是指()A.当事人双方依据合同的条款，实现各自享有的权利，并履行各自应负的义务B.当事人双方依法就合同的主要条款经过协商一致，签订合同C.中标单位应向招标单位送交由开户银行出具的履约保证金书D.合同谈判成立的过程，往往是要约——新要约——更新的要约一直到承诺的过程14.关于工程延误和工程延期概念描述不准确的一项是()A.工程延误与工程延期是同一概念B.工程延误是由于承包商自身原因造成的工期拖延C.工程延期经监理工程师审查批准后，所延长的时间属于合同工期的一部分D.导致工程延期的原因可能有工程变更引起工程量增加、业主的干扰和阻碍等因素15.完整的竣工资料应由承包商收集整理，经监理工程师及有关方面审查后，移交()A.设计单位B.咨询单位C.施工单位D.建设单位16.建设监理任务的受托方是()A.工程监理单位B.业主C.设计单位D.勘察单位17.最常用的调整施工进度的方法有()A.压缩关键工作的持续时间或改变某些工作之间的逻辑关系B.降低费用支出或降低工程质量C.压缩非关键工作的持续时间或减小工程规模D.缩减工程规模或降低工程投入费用18.监理工程师对施工承包单位提出指示和要求的书面文件，称为()A.指令文件B.施工图纸C.技术档案D.支付凭证19.要做好施工阶段的投资控制，仅从工程款支付上进行控制是不够的，还应从组织、经济、技术、合同等多方面共同采取措施来进行投资的控制，下列措施属于组织措施的是()A.在项目管理班子中落实投资控制的人员、任务分工和职能分工B.编制资金使用计划，确定、分解投资控制目标C.对设计变更进行技术经济比较，严格控制设计变更D.参与合同修改、补充工作，着重考虑它对投资控制的影响20.投资控制的目标是()A.力求工程实际投资不超过计划投资B.确保不出现安全事故C.确保按期完成任务D.确保质量目标的实现21.网络优化中的工期优化是指()A.压缩计算工期，以达到要求的工期目标，或在一定约束条件下使工期最短的过程B.寻求最低成本的最短工期安排，或按要求工期寻求最低成本的计划安排过程C.通过改变工作的开始时间，使资源按时间的分布符合优化目标D.利用自由时差调整计划安排，以满足资源限制条件，并使工期拖延最少过程22.质量检验的手段有目视检查、量测检查和实验检查等，其中对混凝土、钢筋、砖石的强度检验时，应采用()A.实验检查B.量测检查C.目视检查D.不能确定23.在不破坏材料样品的前提下，利用X射线、超声波、表面探伤仪等进行检测，通常指的是()A.书面检验B.外观检验C.理化检验D.无损检验24.可行性研究的根本目的就是()A.确定投资计划值曲线B.为了避免投资决策上的失误，减少项目投资的风险，力争迖到最好的经济效果C.进行投资偏差分析D.在质量第一的前提下，保证工程顺利按期交付25.在安全生产措施控制失效情况下，为避免或减少可能引发的伤害或其他影响而采取的补救措施和抢救行为，称为()A.应急救援B.安全生产事故处理C.安全生产D.安全监理二、多选题(10题)26.下列属于建设工程监理招标工作内容的有()A.招标准备B.发出招标公告或投标邀请书C.组织资格审查D.编制和发售招标文件E.开标、评标和定标27.索赔的费用可包括()A.人工费B.材料费C.机械施工使用费D.利息E.工地管理费28.监理规划审核的内容主要包括()A.监理范围、工作内容及监理目标B.项目监理机构C.工作计划D.工程质量、造价、进度控制方法E.监理工作制度29.项目在开工建设之前要切实做好各项准备工作，其主要内容包括()A.征地、拆迁和场地平整B.完成施工用水、电、路等工程C.组织设备、材料订货D.准备必要的施工图样E.组织施工招标投标，择优选定施工单位30.建设工程监理的性质可以概括为()A.服务性B.科学性C.独立性D.公平性E.相对性31.建设工程动态体系的PDCA动态控制的步骤包括()A.计划B.执行C.检查D.纠偏E.编制32.施工专业分包与劳务分包的主要区别包括()A.分包人的收入B.工程相关的保险责任C.工程的施工组织D.分包人对施工质量承担责任的期限E.分包人的信誉33.工程项目三大目标间的对立关系表现在()A.提高质量标准就增加投资B.提高质量标准就延长工期C.缩短工期就增加投资D.提高质量工程不返工，相当于缩短工期E.缩短工期，项目提前动用，增加经济效益34.在工程项目的监理实践中，把监理人员分为()A.总监理工程师B.总监理工程师代表C.专业监理工程师D.监理员E.监理员助理35.信息管理的环节主要有()A.信息收集B.信息加工整理C.信息传递D.信息储存E.信息使用三、简答题(2题)36.对某项工程的施工，业主通过公开招标方式选定了承包商。
2024年最新国开电大《建设监理》考试复习重点试题及答案
2024年最新国开电大《建设监理》考试复习重点试题及答案学校:________班级:________姓名:________考号:________一、单选题(25题)1.偏差分析可采用不同的方法，常用的有横道图法、表格法和曲线法，下列关于曲线法说法有误的一项是()A.在用曲线法进行投资偏差分析时，首先要确定投资计划值曲线B.曲线法可直接用于定量分析，分析效果良好C.曲线法是用投资累计曲线（S形曲线）来进行投资偏差分析的一种方法D.用曲线法进行偏差分析同样具备形象、直观的特点2.解决建筑合同纠纷的方式有协商、调解、仲裁和诉讼等方式，其中在第三者的参与下，以事实、合同条款和法律为依据，通过对当事人的说服，使合同双方自愿地、合理地达成解决协议的方式称为()A.协商解决B.调解解决C.仲裁解决D.诉讼解决3.工程建设过程的最后一环是()A.设计阶段B.可行性研究C.竣工验收D.施工阶段4.下列关于工程建设投资偏差的分析相关说法有误的一项是()A.投资偏差为负表示投资增加，为正表示投资节约B.进度偏差对投资偏差分析的结果影响很小C.纠偏的主要对象是业主的原因和设计的原因造成的投资偏差D.纠偏首先要确定纠偏的主要对象5.下列关于施工专业分包与施工劳务分包的主要区别说法有误的一项是()A.施工劳务分包的分包人主要提供劳动力资源B.施工专业分包由分包人独立承担分包工程的实施风险C.施工劳务分包相比施工专业分包的合同履行管理复杂的多D.施工劳务分包的分包人通常不需编制单独的施工组织设计6.完整的竣工资料应由承包商收集整理，经监理工程师及有关方面审查后，移交()A.设计单位B.咨询单位C.施工单位D.建设单位7.建筑工程中的“交钥匙合同”指的是()A.总包合同B.设计合同C.施工合同D.设计—材料供应合同8.下列关于信息的概念和特征相关说法有误的一项是()A.信息是以数据形式表达的客观事实，是一种已被加工或处理成特定形式的数据B.数据是信息的表现形式，是人们用来反映客观世界而记录下来的可鉴别的符号C.数据是信息的载体，任何数据都是信息D.信息能够提髙人们对事物认识的深刻程度9.合同当事人在签订合同之后，在没有履行或没有完全履行前，经双方协商一致，对合同的内容进行修订和调整所达成的协议，此种情况称为()A.合同撤销B.合同变更C.合同签订D.合同履行10.工程项目的监理实践中的总负责人是()A.总监理工程师B.总监理工程师代表C.专业监理工程师D.监理员11.施工合同当事人是()A.监理方和业主B.监理方和设计方C.发包人和承包人D.监理方和施工方12.根据设计文件及承包合同中关于工程量计算的规定，项目监理机构对承包商申报的已完成工程的工程量进行的核验称为()A.工程计量B.工程概算C.工程预算D.竣工决算13.合同的履行是指()A.当事人双方依据合同的条款，实现各自享有的权利，并履行各自应负的义务B.当事人双方依法就合同的主要条款经过协商一致，签订合同C.中标单位应向招标单位送交由开户银行出具的履约保证金书D.合同谈判成立的过程，往往是要约——新要约——更新的要约一直到承诺的过程14.一般把建筑安装工程费，设备工器具费用，预备费中的基本预备费和其他费用（不含建设期投资贷款利息）之和，称为()A.风险投资B.静态投资C.投资控制D.动态投资15.《土木工程施工合同条件》要求监理工程师不偏不倚地处理施工合同中的有关问题，因此建设工程监理的性质具有()A.服务性B.公平性C.独立性D.科学性16.S曲线比较法是以横坐标表示()A.计划时间B.造价C.累计完成任务量D.剩余任务量17.重大和特大伤亡事故上报主管部门的时间不超过()A.2小时B.12小时C.24小时D.48小时18.当合同纠纷通过协商、调解不能解决或不愿以协商和调解的方法解决时，可以由仲裁机构居中依法作出裁决，此种方式称为()A.仲裁B.私了C.诉讼D.和解19.当事人双方就合同履行过程中出现的问题和未按合同规定履行的后果而发生的分歧意见和争议称为()A.合同解除B.合同变更C.合同纠纷D.合同履行20.偏差分析可采用不同的方法，常用的有横道图法、表格法和曲线法，下列关于表格法说法有误的一项是()A.信息量较小，反映偏差分析所需的资料较少B.灵活、适用性强，可根据实际需要设计表格，进行项目增减项C.表格处理可借助于计算机，从而节约大暈数据处理所需的人力，并大大提高速度D.将各投资参数以及投资偏差数综合归纳入一张表格中，并且直接在表格中进行比较21.编制资金使用计划过程中最重要的步骤，就是()A.项目投资目标的分解B.减少人员配备C.确定工程项进度计划D.编制进度计划的横道图22.发包人在收到承包人竣工验收申请报告56天后未进行验收，视为()A.验收合格B.验收不合格C.验收无效D.验收基本合格23.关于工程延误和工程延期概念描述不准确的一项是()A.工程延误与工程延期是同一概念B.工程延误是由于承包商自身原因造成的工期拖延C.工程延期经监理工程师审查批准后，所延长的时间属于合同工期的一部分D.导致工程延期的原因可能有工程变更引起工程量增加、业主的干扰和阻碍等因素24.单代号网络中箭线表示()A.工作B.费用C.工作开始时间D.工作之间连接25.合同依法成立后，在尚未履行或尚未完全履行的情况下，提前终止合同的效力，此种情况称为()A.合同解除B.合同变更C.合同签订D.合同履行二、多选题(10题)26.在工程项目的监理实践中，把监理人员分为()A.总监理工程师B.总监理工程师代表C.专业监理工程师D.监理员E.监理员助理27.建设工程合同成立的有效条件包括()A.订立合同必须有双方当事人（或代理人）参加B.预付定金C.依法订立D.采用口头形式E.必须就合同的主要条款协商一致28.为完成施工阶段质量控制任务，下列属于项目监理机构应做好的工作的有()A.协助建设单位做好施工现场准备工作，为施工单位提交合格的施工现场B.审查施工组织设计和施工方案C.检查施工单位的现场质量管理体系和管理环境D.控制施工工艺过程质量E.验收分部分项工程和隐蔽工程29.狭义的工程险主要指的是()A.建筑工程一切险B.安装工程一切险C.机器损坏险D.机动车辆险E.人身意外伤害险30.在工程计量中，监理工程师应遵守的原则包括()A.计量的项目必须是合同中规定的项目B.计量项目应确属完工或正在施工项目的已完成部分C.计量项目的质量应达到合同规定的技术标准D.计量项目的申报资料和验收手续齐全E.计量结果必须得到监理工程师和承包商双方的确认31.监理工程师对施工方案的审核主要包括()A.施工顺序安排B.施工机械选择C.主要项目施工方法D.施工企业资金使用计划E.施工企业资质32.施工阶段，监理工程师合同管理的主要内容有()A.对承包方进行资格审查B.工程变更管理C.合同纠纷的调解D.工程分包管理E.帮助业主弄淸各种法律关系33.编制施工总进度计划的依据包括（）。
2024国开(电大)《建设监理》考试复习重点试题及答案
2024年度国开（电大）《建设监理》考试复习重点试题及答案学校:班级:姓名:考号:一、单选题（25题）1 .建设项目在计算期内各年净现金流量的现值累计等于零时所对应的折现率，称为OA.投资利润率B.投资利税率C.财务净现值D.财务内部收益率2 .工程建设过程的最后一环是OA.设计阶段B.可行性研究C竣工验收D.施工阶段3 .根据•定的质量标准，借助一定的检测手段来评估工程产晶、材料或设备等性能特征或质量状况的工作指的是OA.质量检验B.质量保证C质量分析D.质量管理4 .网络优化中的工期优化是指OA.压缩计算工期，以达到要求的工期目标，或在一定约束条件下使工期最短的过程B.寻求最低成本的最短工期安排，或按要求工期寻求最低成本的计划安排过程C通过改变工作的开始时间，使资源按时间的分布符合优化目标D.利用自由时差调整计划安排，以满足资源限制条件，并使工期拖延最少过程5 .偏差分析可采用不同的方法，常用的有横道图法、表格法和曲线法，下列关于横道图法说法有误的一项是OA.横道图法中横道的长度与其金额成反比B.横道图法具有形象、直观、一目了然等优点C.横道图法能够准确表达出投资的绝对偏差，而且能一眼感受到偏差的严谨性D.横道图法反映的信息量少，一股在项目的较高管理层应用6 .工程建设企业资质证书的有效期为OA.I年B.2年C.3年D.5年7 .下列关于承诺说法有误的一项是OA.承诺通知到达要约人时生效，承诺生效时合同成立8 .承诺应当以通知的方式作出，禁止通过行为表示承诺C.承诺只能由受约人或其合法代理人表示D.承诺一般只能在要约有效期内作出8 .用来确定建设工程项目中所包含的各单位工程的施工顺序、施工时间及相互衔接关系的计划，称为OA.施工总进度计划B.项目投资计划C建设项目规划D.建设项目策划9 .发包人在收到承包人竣工塞收申请报告56天后未进行验收，视为OA.验收合格B.验收不合格C验收无效D.验收基本合格10 .一般把建筑安装工程费，设备工器具费用，预备费中的基本预备费和其他费用（不含建设期投资贷款利息）之和，称为OA.风险投资B.静态投资C投资控制D.动态投资11 .单位时间内投入的工程建设资金的数量称为0A.工程建设强度B.工程的红杂程度C.工程的组织形式D.工程的规模大小12 .对原始信息去粗取精、去伪存真的加工过程称为0A.信息传递B.信息收集C信息储存D.信息处理13 .工程质量检验的程度可分为全数检验、抽样检卷和免检，对于关键部位的检验应采取OA.抽样检验B.免检C.全数检脸D.不能确定14 .建设项目做出投资决策后，控制项目投资的关键就在于OA.勘察B.设计C.装修D.施工15 .为建设项目购置或自制的达到固定资产标准的设备、工具、器具的费用指的是OA.企业管理费B.材料费C.设备购置费D.规费16 .在工程项目建设过程中,超出监理合同授权范围的有关工程项目的就大决策的责任方为OA.项目业主B.勘察单位C.承建商D.监理单位17 .《土木工程施工合同条件》要求监理工程师不偏不倚地处理施工合同中的有关问题，因此建设工程监理的性质具1.tΓ()A.服务性B.公平性C独立性D.科学性18 .工程建设强度越大，需投入的监理人员0A.越少B.越多C.不变D.无法确定19 .债务人或者第三人向债权人以不转移占有的方式提供一定的财产作为抵押物，用以担保债务履行的担保方式指的是0A.保证B.抵押C留置DJ贞押20 .建筑工程中的“交钥匙合同”指的是0A.总包合同B.设计合同C施工合同D.设计•一材料供应合同21 .委托监理合同签订后，由总监理工程师的主持在详细占有工程项目有关资料的基础上编制的开展监理工作的指导性文件通常是指。
2024国家开放大学电大《建设监理》考试复习题库及答案
2024国家开放大学电大《建设监理》考试复习题库及答案学校:________班级:________姓名:________考号:________一、单选题(25题)1.根据一定的质量标准，借助一定的检测手段来评估工程产品、材料或设备等性能特征或质量状况的工作指的是()A.质量检验B.质量保证C.质量分析D.质量管理2.在时标网络图上，用水平波形线的投影长度表示()A.自由时差（或时间间隔）B.虚工作C.工作的持续时间D.连接线3.在项目监理组织中，管理的总决策人是()A.承建商B.项目总监理工程师C.专业监理工程师D.监理员4.下列关于建设项目投资相关说法有误的一项是()A.建设项目投资由设备工器具购置投资、建筑安装工程投资和工程建设其他投资组成B.设备工器具投资反映了项目投资有机构成的高低，属积极投资C.静态投资是指完成一个建设项目预计所需投资的总和D.建设项目投资，一般是指进行某项工程建设所花费的全部费用5.建设工程监理任务的委托方是()A.工程项目建设B.业主C.施工企业D.勘察单位6.工程建设企业资质证书的有效期为()A.1年B.2年C.3年D.5年7.一般把建筑安装工程费，设备工器具费用，预备费中的基本预备费和其他费用（不含建设期投资贷款利息）之和，称为()A.风险投资B.静态投资C.投资控制D.动态投资8.要做好施工阶段的投资控制，仅从工程款支付上进行控制是不够的，还应从组织、经济、技术、合同等多方面共同采取措施来进行投资的控制，下列措施属于技术措施的是()A.在项目管理班子中落实投资控制的人员、任务分工和职能分工B.编制资金使用计划，确定、分解投资控制目标C.对设计变更进行技术经济比较，严格控制设计变更D.参与合同修改、补充工作，着重考虑它对投资控制的影响9.建设工程合同的形式通常应当采用()A.买卖形式B.登记形式C.口头形式D.书面形式10.下列关于索赔说法有误的一项是()A.索赔是争取合理的赔偿，而不是无理的争利B.索赔必须有可靠的依据和适当的解决方法C.解决索赔的方法最通常的方式为协商、谈判和调解D.索赔同守约是相互矛盾的11.S曲线比较法是以横坐标表示()A.计划时间B.造价C.累计完成任务量D.剩余任务量12.解决建筑合同纠纷的方式有协商、调解、仲裁和诉讼等方式，其中在第三者的参与下，以事实、合同条款和法律为依据，通过对当事人的说服，使合同双方自愿地、合理地达成解决协议的方式称为()A.协商解决B.调解解决C.仲裁解决D.诉讼解决13.为了确保在施工阶段，或在缺陷责任期间，由于承包商未能履行合同义务，由业主（或工程师）指定他人完成应由承包商承担的工作所发生的费用指的是()A.定金B.保留金C.罚金D.违约金14.投资控制的目标是()A.力求工程实际投资不超过计划投资B.确保不出现安全事故C.确保按期完成任务D.确保质量目标的实现15.工程建设过程的最后一环是()A.设计阶段B.可行性研究C.竣工验收D.施工阶段16.项目质量的施工环境因素较多，主要有()A.技术环境、施工管理环境和自然环境B.技术环境、人文环境和自然环境C.技术环境、施工管理环境和人文环境D.人文环境、施工管理环境和自然环境17.设计交底完成的时间应为()A.工程开工后B.工程竣工前C.工程竣工后D.工程施工前18.用于取土坑或填筑路堤土方的工程计量方法通常是()A.断面法B.均摊法C.凭据法D.估价法19.网络计划中的工作持续时间指的()A.对一项工作规定的从开始到完成的时间B.是在不影响其紧后工作最早开始时间的前提下，本工作可以利用的机动时间C.指在其所有紧前工作全部完成后，本工作最早可能开始的时刻D.在不影响工期的前提下，本工作可以利用的机动时间20.按照FIDIK合同条件进行工程费用支付，第一步应由()A.承包单位提出付款申请B.监理单位负责审核付款申请C.监理工程师编制期中付款证书D.建设单位支付21.下列关于工程咨询相关说法错误的是()A.目前，国际工程咨询在向全过程服务和全方位服务方向发展B.国际上对咨询工程师的理解与我国习惯上的理解完全一样C.工程咨询是为建设工程决策和管理提供的智力服务D.工程咨询公司的服务对象可以是业主、承包商、国际金融机构和贷款银行等22.要做好施工阶段的投资控制，仅从工程款支付上进行控制是不够的，还应从组织、经济、技术、合同等多方面共同采取措施来进行投资的控制，下列措施属于组织措施的是()A.在项目管理班子中落实投资控制的人员、任务分工和职能分工B.编制资金使用计划，确定、分解投资控制目标C.对设计变更进行技术经济比较，严格控制设计变更D.参与合同修改、补充工作，着重考虑它对投资控制的影响23.巡视检查是项目监理机构对实施建设工程监理的重要方式之一，下列关于巡视检查相关说法有误的一项是()A.巡视检查是监理人员针对施工现场进行的日常检查B.巡视检查内容仅限于工程质量、安全生产方面的内容C.监理人员应按照监理规划及监理实施细则的要求开展巡视检查工作D.监理文件资料管理人员应及时将巡视检查记录表归档24.受建设单位委托为其提供管理和技术服务的独立法人或经济组织称为()A.工程勘察单位B.工程施工单位C.工程设计单位D.工程监理单位25.根据设计文件及承包合同中关于工程量计算的规定，项目监理机构对承包商申报的已完成工程的工程量进行的核验称为()A.工程计量B.工程概算C.工程预算D.竣工决算二、多选题(10题)26.导致投资偏差的原因可能有()A.物价上涨B.设计原因C.业主原因D.法律法规更改E.施工原因27.建设工程监理的性质可以概括为()A.服务性B.科学性C.独立性D.公平性E.相对性28.工程支付的条件包括()A.质量合格B.符合合同条件C.承包商的工作使工程师满意D.变更项目必须有工程师的变更通知E.支付金额必须大于临时支付证书规定的最小限额29.建设工程的三大控制目标为()A.规模B.投资C.质量D.进度E.美观30.根据工程质量形成的时间阶段，施工阶段的质量控制可分为质量的事前控制、事中控制和事后控制，其中下列属于事前控制内容的有()A.确定质量标准，明确质量要求B.建立本项目的质量监理控制体系C.审查承建商的资质D.督促承建商建立并完善质量保证体系E.审查施工单位提交的施工组织设计或施工方案31.下列属于专业监理工程师工作职责的是()A.全面负责和主持项目监理业务工作B.负责编制本专业的监理实施细则C.根据本专业监理工作实施情况做好监理日志D.负责本专业的工程计量工作，审核工程计量的数据和原始凭证E.负责本专业分项工程验收及隐蔽工程验收32.现场监理组织人员数量的确定，一般应考虑的因素包括()A.工程建设强度B.工程复杂程度C.工程的专业种类D.监理人员的业务素质E.工程当地的物价水平33.施工阶段，监理工程师合同管理的主要内容有()A.对承包方进行资格审查B.工程变更管理C.合同纠纷的调解D.工程分包管理E.帮助业主弄淸各种法律关系34.建设工程投资的特点包括()A.建设工程投资数额巨大B.建设工程投资差异明显C.建设工程投资需单独计算D.建设工程投资确定依据复杂E.建设工程投资确定层次繁多35.建设工程监理招标招标准备工作一般包括()A.确定招标组织B.明确招标范围和内容C.编制招标方案D.组织资格审查E.组织现场踏勘三、简答题(2题)36.某监理单位对实行监理的某跨越大江大河的桥梁施工工程的动力供应、施工照明、安全防护设备、施工场地空间条件以及交通运送和道路条件在施工前进行了检查。
2024年国开电大《建设监理》考试题库(通用题型)
2024年国开电大《建设监理》考试题库（通用题型）学校:________班级:________姓名:________考号:________一、单选题(25题)1.合同的履行是指()A.当事人双方依据合同的条款，实现各自享有的权利，并履行各自应负的义务B.当事人双方依法就合同的主要条款经过协商一致，签订合同C.中标单位应向招标单位送交由开户银行出具的履约保证金书D.合同谈判成立的过程，往往是要约——新要约——更新的要约一直到承诺的过程2.建设工程合同的形式通常应当采用()A.买卖形式B.登记形式C.口头形式D.书面形式3.根据工程质量形成的时间阶段，施工阶段的质量控制可分为质量的事前控制、事中控制和事后控制，审查施工单位提交的施工组织设计或施工方案应属于()A.事前控制B.事中控制C.事后控制D.不能确定4.双代号网络图中节点表示()A.工作的开始和结束以及工作之间的连接状态B.费用C.工作开始时间D.工作结束时间5.下列关于承诺说法有误的一项是()A.承诺通知到达要约人时生效，承诺生效时合同成立B.承诺应当以通知的方式作出，禁止通过行为表示承诺C.承诺只能由受约人或其合法代理人表示D.承诺一般只能在要约有效期内作出6.监理工程师与监理员的主要不同点在于()A.从事的工作内容不同B.监理工程师有岗位签字权C.要求的具有的学历高低不同D.从事工程建设项目年限不同7.可行性研究的根本目的就是()A.确定投资计划值曲线B.为了避免投资决策上的失误，减少项目投资的风险，力争迖到最好的经济效果C.进行投资偏差分析D.在质量第一的前提下，保证工程顺利按期交付8.工程建设强度可用来衡量()A.工程建设的紧张程度B.工程建设的复杂程度C.工程建设的进展速度D.工程质量的好坏程度9.网络计划的计算工期应等于()A.以网络计划终点节点为完成节点的工作的最早完成时间的最大值B.以网络计划终点节点为完成节点的工作的最早完成时间的最小值C.以网络计划终点节点为开始节点的工作的最早完成时间的最大值D.以网络计划开始节点为完成节点的工作的最早完成时间的最小值10.单代号网络中箭线表示()A.工作B.费用C.工作开始时间D.工作之间连接11.按工程实际发生的成本（包括人工费、材料费、施工机械使用费、其他直接费和施工管理费以及各项独立费）加上商定的总管理费和利润，来确定工程总造价的合同指的是()A.固定总价合同B.计量估价合同C.单价合同D.成本加酬金合同12.不具备监理工程师资格的其他监理人员称为()A.总监代表B.监理员C.总监D.施工员13.受建设单位委托为其提供管理和技术服务的独立法人或经济组织称为()A.工程勘察单位B.工程施工单位C.工程设计单位D.工程监理单位14.合同依法成立后，在尚未履行或尚未完全履行的情况下，提前终止合同的效力，此种情况称为()A.合同解除B.合同变更C.合同签订D.合同履行15.为建设项目购置或自制的达到固定资产标准的设备、工具、器具的费用指的是()A.企业管理费B.材料费C.设备购置费D.规费16.根据工程质量形成的时间阶段，施工阶段的质量控制可分为质量的事前控制、事中控制和事后控制，组织对工程项目进行质量评定应属于()A.事前控制B.事中控制C.事后控制D.不能确定17.工程项目质量控制即()A.为达到工程项目质量要求所采取的作业技术和活动B.为加快进度所采取的作业技术和活动C.为降低成本所采取的作业技术和活动D.为保证安全生产所采取的作业技术和活动18.在工程项目建设过程中，超出监理合同授权范围的有关工程项目的重大决策的责任方为()A.项目业主B.勘察单位C.承建商D.监理单位19.合同当事人在签订合同之后，在没有履行或没有完全履行前，经双方协商一致，对合同的内容进行修订和调整所达成的协议，此种情况称为()A.合同撤销B.合同变更C.合同签订D.合同履行20.质量检验的手段有目视检查、量测检查和实验检查等，其中对混凝土、钢筋、砖石的强度检验时，应采用()A.实验检查B.量测检查C.目视检查D.不能确定21.合同管理目标是指()A.合同管理活动应当达到的预期结果和最终目的B.设立合同管理机构，配备合同管理人员C.增强合同观念和合同意识D.熟悉合同的相关法律知识22.一般把建筑安装工程费，设备工器具费用，预备费中的基本预备费和其他费用（不含建设期投资贷款利息）之和，称为()A.风险投资B.静态投资C.投资控制D.动态投资23.项目的负债是指()A.项目总投资中必须包含一定比例的，由出资方实缴的资金B.项目承担的能够以货币计量的，需要以资产或劳务偿还的债务C.在筹集资金过程中发生的各种费D.因使用资金而向资金提供者支付的报酬24.用来反映项目偿付流动负债能力的指标是()A.投资利润率B.流动比率C.资产负债率D.速动比率25.生产性工作之间由工艺过程决定的、非生产性工作之间由工作程序决定的先后顺序关系称为()A.组织关系B.前后关系C.工艺关系D.虚实关系二、多选题(10题)26.在工程计量中，监理工程师应遵守的原则包括()A.计量的项目必须是合同中规定的项目B.计量项目应确属完工或正在施工项目的已完成部分C.计量项目的质量应达到合同规定的技术标准D.计量项目的申报资料和验收手续齐全E.计量结果必须得到监理工程师和承包商双方的确认27.建设工程监理的性质可以概括为()A.服务性B.科学性C.独立性D.公平性E.相对性28.建设工程合同成立的有效条件包括()A.订立合同必须有双方当事人（或代理人）参加B.预付定金C.依法订立D.采用口头形式E.必须就合同的主要条款协商一致29.建设工程动态体系的PDCA动态控制的步骤包括()A.计划B.执行C.检查D.纠偏E.编制30.决策影响工程投资的主要因素有()A.项目的建设规模B.项目的建设水平C.建设地点D.可行性研究及投资估算E.项目的监理单位31.下列属于监理规划所应包含的内容的是()A.工程情况B.监理范围、内容和目标C.监理工作依据D.项目监理工作制度E.监理组织形式32.在工程项目的监理实践中，把监理人员分为()A.总监理工程师B.总监理工程师代表C.专业监理工程师D.监理员E.监理员助理33.在公路工程中，监理组织应具备的专业人员包括()A.公路专业B.桥梁专业C.装饰专业D.测量专业E.给排水专业34.索赔的费用可包括()A.人工费B.材料费C.机械施工使用费D.利息E.工地管理费35.在建设工程实施过程中可能会涉及到的合同有()A.勘察设计合同B.施工合同C.咨询合同D.咨询合同E.监理合同三、简答题(2题)36.某工厂建设项目分两期工程建设，项目业主与某一监理公司签订了建设监理委托合同，委托工作范围包括一期工程施工阶段监理和二期工程设计与施工阶段监理。
2024年度国开(电大)《建设监理》考试知识题库及答案
2024年度国开（电大）《建设监理》考试知识题库及答案学校:________班级:________姓名:________考号:________一、单选题(25题)1.下列关于建设工程监理的招标方式说法有误的一项是()A.建设工程监理招标可分为公开招标和邀请招标两种方式B.公开招标属于非限制性竞争招标C.相比公开招标，邀请招标的准备招标、资格预审和评标的工作量大D.邀请招标属于有限竞争性招标，也称为选择性招标2.受约人同意要约的意思表示指的是()A.邀约B.要约C.承诺D.保证3.监理实施细则的作用是()A.审核监理范围、工作内容及监理目标B.编制投标文件C.具体指导监理业务的实施D.指导监理单位内部的财务工作开展4.合同的客体是指()A.合同签约双方的当事人B.合同当事人的权利义务共同指向的对象C.合同当事人之间的具体权利和义务D.基于出生而成为民事法律关系主体有生命的人5.建筑工程中的“交钥匙合同”指的是()A.总包合同B.设计合同C.施工合同D.设计—材料供应合同6.建设行政主管部门、建筑安全监督管理机构、建筑施工企业及相关单位对建筑安全生产过程中的安全工作，进行计划、组织、指挥、控制、监督、调节和改进等一系列致力于满足生产安全的管理活动称为()A.建筑工程安全生产管理B.安全生产事故处理C.安全生产D.安全监理7.单位时间内投入的工程建设资金的数量称为()A.工程建设强度B.工程的复杂程度C.工程的组织形式D.工程的规模大小8.要做好施工阶段的投资控制，仅从工程款支付上进行控制是不够的，还应从组织、经济、技术、合同等多方面共同采取措施来进行投资的控制，下列措施属于合同措施的是()A.在项目管理班子中落实投资控制的人员、任务分工和职能分工B.编制资金使用计划，确定、分解投资控制目标C.对设计变更进行技术经济比较，严格控制设计变更D.参与合同修改、补充工作，着重考虑它对投资控制的影响9.下列关于建设项目投资相关说法有误的一项是()A.建设项目投资由设备工器具购置投资、建筑安装工程投资和工程建设其他投资组成B.设备工器具投资反映了项目投资有机构成的高低，属积极投资C.静态投资是指完成一个建设项目预计所需投资的总和D.建设项目投资，一般是指进行某项工程建设所花费的全部费用10.对于一个工程项目的网络计划来说，如果以其中各项工作的最早开始时间安排进度而绘制S曲线，称为()A.MS曲线B.LS曲线C.ES曲线D.WS曲线11.项目业主与监理方的关系是()A.监督与被监督B.委托与被委托C.行政隶属D.没有任何关系12.根据设计文件及承包合同中关于工程量计算的规定，项目监理机构对承包商申报的已完成工程的工程量进行的核验称为()A.工程计量B.工程概算C.工程预算D.竣工决算13.平行检验是项目监理机构控制建设工程质量的重要手段之一，下列关于平行检验相关说法有误的一项是()A.平行检验的内容包括工程实体量测〔检查、试验、检测)和材料检验等内容B.建设工程监理实施过程中，应根据平行检验方案的规定和要求，开展平行检验工作C.监理文件资料管理人员应将平行检验方面的文件资料等单独整理、归档D.平行检验是项目可行性研究的重要组成部分14.下列关于工期相关说法有误的一项是()A.工期泛指完成一项任务所需要的时间B.计算工期是根据网络计划时间参数计算而得到的工期C.要求工期是任务委托人所要求的工期D.实际工期是在要求工期和计算工期的基础上综合考虑需要与可能而确定的工期15.S曲线比较法是以横坐标表示()A.计划时间B.造价C.累计完成任务量D.剩余任务量16.施工合同当事人是()A.监理方和业主B.监理方和设计方C.发包人和承包人D.监理方和施工方17.债务人或者第三人将其动产或权利移交债权人占有，用以担保债权履行的担保方式指的是()A.保证B.抵押C.留置D.质押18.建设项目的財务净现值是指将未来的全部现金流人与流出量，按基准收益率均转换成现值，这个累计的现值即为()A.投资利润率B.投资利税率C.财务净现值D.财务内部收益率19.网络计划中的工作持续时间指的()A.对一项工作规定的从开始到完成的时间B.是在不影响其紧后工作最早开始时间的前提下，本工作可以利用的机动时间C.指在其所有紧前工作全部完成后，本工作最早可能开始的时刻D.在不影响工期的前提下，本工作可以利用的机动时间20.监理工程师对施工承包单位提出指示和要求的书面文件，称为()A.指令文件B.施工图纸C.技术档案D.支付凭证21.建设监理任务的受托方是()A.工程监理单位B.业主C.设计单位D.勘察单位22.安全管理的中心问题是()A.降低工程造价成本B.缩短工程进度工期C.提高工程建设质量D.保障人的安全和生产的顺利进行23.下列关于职能制监理组织形式说法有误的一项是()A.职能制监理组织形式强调管理职能的专业化，即将管理职能授权给不同的专业部门B.职能制监理组织形式相比直线制监理组织形式不利于减轻总监理工程师负担C.职能制监理组织形式适用于工程项目在地理位置上相对集中的群体工程D.职能制监理组织形式命令系统多元化，各个工作部门界限不易分淸24.监理人合同管理的核心工作是()A.工程变更B.索赔管理C.合同存档D.质量控制25.当事人一方（要约人）希望和他人（受约人）订立合同的意思表示称为()A.邀约B.要约C.承诺D.保证二、多选题(10题)26.导致投资偏差的原因可能有()A.物价上涨B.设计原因C.业主原因D.法律法规更改E.施工原因27.建设工程的三大控制目标为()A.规模B.投资C.质量D.进度E.美观28.监理规划审核的内容主要包括()A.监理范围、工作内容及监理目标B.项目监理机构C.工作计划D.工程质量、造价、进度控制方法E.监理工作制度29.编制施工总进度计划的依据包括（）。
2024年最新国开电大《建设监理》机考复习资料及答案
2024年最新国开电大《建设监理》机考复习资料及答案学校:________班级:________姓名:________考号:________一、单选题(25题)1.根据一定的质量标准，借助一定的检测手段来评估工程产品、材料或设备等性能特征或质量状况的工作指的是()A.质量检验B.质量保证C.质量分析D.质量管理2.项目质量的施工环境因素较多，主要有()A.技术环境、施工管理环境和自然环境B.技术环境、人文环境和自然环境C.技术环境、施工管理环境和人文环境D.人文环境、施工管理环境和自然环境3.编制资金使用计划过程中最重要的步骤，就是()A.项目投资目标的分解B.减少人员配备C.确定工程项进度计划D.编制进度计划的横道图4.用网络图表示的进度计划称为()A.曲线计划B.网络计划C.投资计划D.横道图计划5.下列关于建设工程监理的招标方式说法有误的一项是()A.建设工程监理招标可分为公开招标和邀请招标两种方式B.公开招标属于非限制性竞争招标C.相比公开招标，邀请招标的准备招标、资格预审和评标的工作量大D.邀请招标属于有限竞争性招标，也称为选择性招标6.解决建筑合同纠纷的方式有协商、调解、仲裁和诉讼等方式，其中在第三者的参与下，以事实、合同条款和法律为依据，通过对当事人的说服，使合同双方自愿地、合理地达成解决协议的方式称为()A.协商解决B.调解解决C.仲裁解决D.诉讼解决7.下列关于承诺说法有误的一项是()A.承诺通知到达要约人时生效，承诺生效时合同成立B.承诺应当以通知的方式作出，禁止通过行为表示承诺C.承诺只能由受约人或其合法代理人表示D.承诺一般只能在要约有效期内作出8.工程建设企业资质证书的有效期为()A.1年B.2年C.3年D.5年9.债务人或者第三人将其动产或权利移交债权人占有，用以担保债权履行的担保方式指的是()A.保证B.抵押C.留置D.质押10.根据工程质量形成的时间阶段，施工阶段的质量控制可分为质量的事前控制、事中控制和事后控制，审查施工单位提交的施工组织设计或施工方案应属于()A.事前控制B.事中控制C.事后控制D.不能确定11.质量检验的手段有目视检查、量测检查和实验检查等，其中对建筑物或构筑物的长度尺寸、方位进行检验时，应采用()A.实验检查B.量测检查C.目视检查D.不能确定12.监理工程师对施工承包单位提出指示和要求的书面文件，称为()A.指令文件B.施工图纸C.技术档案D.支付凭证13.监理实施细则的作用是()A.审核监理范围、工作内容及监理目标B.编制投标文件C.具体指导监理业务的实施D.指导监理单位内部的财务工作开展14.借助试验设备和仪器对材料样品的化学成分、机械性能等进行科学的鉴定，通常指的是()A.书面检验B.外观检验C.理化检验D.无损检验15.债务人或者第三人向债权人以不转移占有的方式提供一定的财产作为抵押物，用以担保债务履行的担保方式指的是()A.保证B.抵押C.留置D.质押16.下列关于工期相关说法有误的一项是()A.工期泛指完成一项任务所需要的时间B.计算工期是根据网络计划时间参数计算而得到的工期C.要求工期是任务委托人所要求的工期D.实际工期是在要求工期和计算工期的基础上综合考虑需要与可能而确定的工期17.工程项目质量控制即()A.为达到工程项目质量要求所采取的作业技术和活动B.为加快进度所采取的作业技术和活动C.为降低成本所采取的作业技术和活动D.为保证安全生产所采取的作业技术和活动18.用于取土坑或填筑路堤土方的工程计量方法通常是()A.断面法B.均摊法C.凭据法D.估价法19.在工程项目建设过程中，超出监理合同授权范围的有关工程项目的重大决策的责任方为()A.项目业主B.勘察单位C.承建商D.监理单位20.网络优化中的工期优化是指()A.压缩计算工期，以达到要求的工期目标，或在一定约束条件下使工期最短的过程B.寻求最低成本的最短工期安排，或按要求工期寻求最低成本的计划安排过程C.通过改变工作的开始时间，使资源按时间的分布符合优化目标D.利用自由时差调整计划安排，以满足资源限制条件，并使工期拖延最少过程21.委托监理合同签订后，由总监理工程师的主持在详细占有工程项目有关资料的基础上编制的开展监理工作的指导性文件通常是指()A.监理规划B.监理实施细则C.工程进度报表D.承建方索赔文件22.在不破坏材料样品的前提下，利用X射线、超声波、表面探伤仪等进行检测，通常指的是()A.书面检验B.外观检验C.理化检验D.无损检验23.根据工程质量形成的时间阶段，施工阶段的质量控制可分为质量的事前控制、事中控制和事后控制，组织对工程项目进行质量评定应属于()A.事前控制B.事中控制C.事后控制D.不能确定24.监理规划编写的主持人是()A.承建商B.项目总监理工程师C.专业监理工程师D.监理员25.合同依法成立后，在尚未履行或尚未完全履行的情况下，提前终止合同的效力，此种情况称为()A.合同解除B.合同变更C.合同签订D.合同履行二、多选题(10题)26.下列属于建设工程监理招标工作内容的有()A.招标准备B.发出招标公告或投标邀请书C.组织资格审查D.编制和发售招标文件E.开标、评标和定标27.施工专业分包与劳务分包的主要区别包括()A.分包人的收入B.工程相关的保险责任C.工程的施工组织D.分包人对施工质量承担责任的期限E.分包人的信誉28.建设工程信息系统应由多个子系统组成，其分别是()A.工程建设投资控制子系统B.工程建设质量控制子系统C.工程建设进度控制子系统D.工程建设安全管理子系统E.工程建设合同管理子系统29.下列属于专业监理工程师工作职责的是()A.全面负责和主持项目监理业务工作B.负责编制本专业的监理实施细则C.根据本专业监理工作实施情况做好监理日志D.负责本专业的工程计量工作，审核工程计量的数据和原始凭证E.负责本专业分项工程验收及隐蔽工程验收30.建设工程合同成立的有效条件包括()A.订立合同必须有双方当事人（或代理人）参加B.预付定金C.依法订立D.采用口头形式E.必须就合同的主要条款协商一致31.建设工程投资的特点包括()A.建设工程投资数额巨大B.建设工程投资差异明显C.建设工程投资需单独计算D.建设工程投资确定依据复杂E.建设工程投资确定层次繁多32.建设工程监理实施依据包括法律法规、工程建设标准、勘察设计文件及合同等，下列各项属于法律法规的是()A.《建筑法》B.《建设工程质量管理条例》C.《建设工程监理与相关服务收费标准》D.《合同法》E.《招标投标法实施条例》33.为完成施工阶段质量控制任务，下列属于项目监理机构应做好的工作的有()A.协助建设单位做好施工现场准备工作，为施工单位提交合格的施工现场B.审查施工组织设计和施工方案C.检查施工单位的现场质量管理体系和管理环境D.控制施工工艺过程质量E.验收分部分项工程和隐蔽工程34.监理规划审核的内容主要包括()A.监理范围、工作内容及监理目标B.项目监理机构C.工作计划D.工程质量、造价、进度控制方法E.监理工作制度35.工程计量的依据包括()A.质量合格证书B.工程量清单C.技术规范的计量支付条款D.监理合同E.设计图纸三、简答题(2题)36.某花园公寓建设工程项目，业主委托一监理单位进行施工阶段的监理，并分别与监理单位和施工总包单位签订了合同。
2024最新国开电大《建设监理》机考复习资料及答案
2024最新国开电大《建设监理》机考复习资料及答案学校:________班级:________姓名:________考号:________一、单选题(25题)1.下列关于关键线路相关说法有误的一项是()A.在关键线路上可能有虚工作存在B.在一个网络计划中，只能有一条关键线路C.关键线路上各项工作的持续时间总和应等于网络计划的计算工期D.网络计划中的关键线路一般用粗箭线或双线箭线标出，也可以用彩色箭线标出2.要做好施工阶段的投资控制，仅从工程款支付上进行控制是不够的，还应从组织、经济、技术、合同等多方面共同采取措施来进行投资的控制，下列措施属于合同措施的是()A.在项目管理班子中落实投资控制的人员、任务分工和职能分工B.编制资金使用计划，确定、分解投资控制目标C.对设计变更进行技术经济比较，严格控制设计变更D.参与合同修改、补充工作，着重考虑它对投资控制的影响3.要做好施工阶段的投资控制，仅从工程款支付上进行控制是不够的，还应从组织、经济、技术、合同等多方面共同采取措施来进行投资的控制，下列措施属于组织措施的是()A.在项目管理班子中落实投资控制的人员、任务分工和职能分工B.编制资金使用计划，确定、分解投资控制目标C.对设计变更进行技术经济比较，严格控制设计变更D.参与合同修改、补充工作，着重考虑它对投资控制的影响4.赠与人将自己的财产无偿给予受赠人，受赠人表示接受赠与的合同指的是()A.买卖合同B.赠与合同C.借款合同D.技术转让合同5.项目业主与监理方的关系是()A.监督与被监督B.委托与被委托C.行政隶属D.没有任何关系6.建设行政主管部门、建筑安全监督管理机构、建筑施工企业及相关单位对建筑安全生产过程中的安全工作，进行计划、组织、指挥、控制、监督、调节和改进等一系列致力于满足生产安全的管理活动称为()A.建筑工程安全生产管理B.安全生产事故处理C.安全生产D.安全监理7.建设工程合同的形式通常应当采用()A.买卖形式B.登记形式C.口头形式D.书面形式8.网络计划中的工作持续时间指的()A.对一项工作规定的从开始到完成的时间B.是在不影响其紧后工作最早开始时间的前提下，本工作可以利用的机动时间C.指在其所有紧前工作全部完成后，本工作最早可能开始的时刻D.在不影响工期的前提下，本工作可以利用的机动时间9.下列关于承诺说法有误的一项是()A.承诺通知到达要约人时生效，承诺生效时合同成立B.承诺应当以通知的方式作出，禁止通过行为表示承诺C.承诺只能由受约人或其合法代理人表示D.承诺一般只能在要约有效期内作出10.下列关于工期相关说法有误的一项是()A.工期泛指完成一项任务所需要的时间B.计算工期是根据网络计划时间参数计算而得到的工期C.要求工期是任务委托人所要求的工期D.实际工期是在要求工期和计算工期的基础上综合考虑需要与可能而确定的工期11.工程项目的监理实践中的总负责人是()A.总监理工程师B.总监理工程师代表C.专业监理工程师D.监理员12.委托监理合同签订后，由总监理工程师的主持在详细占有工程项目有关资料的基础上编制的开展监理工作的指导性文件通常是指()A.监理规划B.监理实施细则C.工程进度报表D.承建方索赔文件13.建设监理任务的受托方是()A.工程监理单位B.业主C.设计单位D.勘察单位14.网络优化中的工期优化是指()A.压缩计算工期，以达到要求的工期目标，或在一定约束条件下使工期最短的过程B.寻求最低成本的最短工期安排，或按要求工期寻求最低成本的计划安排过程C.通过改变工作的开始时间，使资源按时间的分布符合优化目标D.利用自由时差调整计划安排，以满足资源限制条件，并使工期拖延最少过程15.总监理工程师签署工程款支付证书后，需报()A.建设单位B.建立单位C.设计单位D.施工单位16.下列关于直线制监理组织形式说法有误的一项是()A.直线制监理组织形式是一种线性组织结构，其本质就是使命令线性化B.直线制监理组织形式中每一个工作部门、每一个工作人员都只有一个上级C.直线制监理组织形式整个组织结构中自下而上实行垂直领导D.直线制监理组织形式通常不设职能机构，只设职能人员协助主管人工作17.监理规划编写的主持人是()A.承建商B.项目总监理工程师C.专业监理工程师D.监理员18.关于见证点、停止点描述不正确的一项是()A.见证点和停止点都是质量控制点B.见证点的重要性高于停止点C.一旦发生质量事故则难以挽救的施工对象，应设置停止点D.停止点也可称为待检点19.下列关于工程建设投资偏差的分析相关说法有误的一项是()A.投资偏差为负表示投资增加，为正表示投资节约B.进度偏差对投资偏差分析的结果影响很小C.纠偏的主要对象是业主的原因和设计的原因造成的投资偏差D.纠偏首先要确定纠偏的主要对象20.建设工程可行性研究的核心是()A.项目的经济评价B.项目的规模评价C.项目的质量评价D.项目的地点评价21.用于取土坑或填筑路堤土方的工程计量方法通常是()A.断面法B.均摊法C.凭据法D.估价法22.网络计划的优化主要包括()A.工期优化、费用优化和资源优化B.工期优化、质量优化和资源优化C.工期优化、费用优化和质量优化D.质量优化、费用优化和资源优化23.出租人将租赁物交付承租人使用、收益，承租人支付租金的合同指的是()A.买卖合同B.赠与合同C.租赁合同D.技术转让合同24.偏差分析可采用不同的方法，常用的有横道图法、表格法和曲线法，下列关于表格法说法有误的一项是()A.信息量较小，反映偏差分析所需的资料较少B.灵活、适用性强，可根据实际需要设计表格，进行项目增减项C.表格处理可借助于计算机，从而节约大暈数据处理所需的人力，并大大提高速度D.将各投资参数以及投资偏差数综合归纳入一张表格中，并且直接在表格中进行比较25.合同的主体是()A.合同签约双方的当事人B.合同当事人的权利义务共同指向的对象C.合同当事人之间的具体权利和义务D.基于出生而成为民事法律关系主体有生命的人二、多选题(10题)26.在建设工程实施过程中可能会涉及到的合同有()A.勘察设计合同B.施工合同C.咨询合同D.咨询合同E.监理合同27.工程项目三大目标间的对立关系表现在()A.提高质量标准就增加投资B.提高质量标准就延长工期C.缩短工期就增加投资D.提高质量工程不返工，相当于缩短工期E.缩短工期，项目提前动用，增加经济效益28.建设工程监理招标招标准备工作一般包括()A.确定招标组织B.明确招标范围和内容C.编制招标方案D.组织资格审查E.组织现场踏勘29.现场监理组织人员数量的确定，一般应考虑的因素包括()A.工程建设强度B.工程复杂程度C.工程的专业种类D.监理人员的业务素质E.工程当地的物价水平30.建设工程动态体系的PDCA动态控制的步骤包括()A.计划B.执行C.检查D.纠偏E.编制31.下列属于专业监理工程师工作职责的是()A.全面负责和主持项目监理业务工作B.负责编制本专业的监理实施细则C.根据本专业监理工作实施情况做好监理日志D.负责本专业的工程计量工作，审核工程计量的数据和原始凭证E.负责本专业分项工程验收及隐蔽工程验收32.在工程项目的监理实践中，把监理人员分为()A.总监理工程师B.总监理工程师代表C.专业监理工程师D.监理员E.监理员助理33.建设工程监理的性质可以概括为()A.服务性B.科学性C.独立性D.公平性E.相对性34.工程监理企业按资质分为()A.综合资质B.专业资质C.事务所资质D.甲级资质E.乙级资质35.宏观的安全管理包括相互联系又相互独立的几个方面，分别为()A.投资进度B.劳动保护C.安全技术D.工业卫生E.工程规模三、简答题(2题)36.某花园公寓建设工程项目，业主委托一监理单位进行施工阶段的监理，并分别与监理单位和施工总包单位签订了合同。
2024最新国开(电大)《建设监理》机考复习资料及答案
2024最新国开（电大）《建设监理》机考复习资料及答案学校:________班级:________姓名:________考号:________一、单选题(25题)1.《土木工程施工合同条件》要求监理工程师不偏不倚地处理施工合同中的有关问题，因此建设工程监理的性质具有()A.服务性B.公平性C.独立性D.科学性2.建设工程监理任务的委托方是()A.工程项目建设B.业主C.施工企业D.勘察单位3.根据工程质量形成的时间阶段，施工阶段的质量控制可分为质量的事前控制、事中控制和事后控制，审查施工单位提交的施工组织设计或施工方案应属于()A.事前控制B.事中控制C.事后控制D.不能确定4.总监理工程师签署工程款支付证书后，需报()A.建设单位B.建立单位C.设计单位D.施工单位5.下列关于要约说法有误的一项是()A.要约到达受约人时生效B.要约一经发出，仍可随意变更C.要约的撤回和撤销，应按《合同法》的规定实行D.要约人在要约有效期内受法律约束6.网络计划中的工作持续时间指的()A.对一项工作规定的从开始到完成的时间B.是在不影响其紧后工作最早开始时间的前提下，本工作可以利用的机动时间C.指在其所有紧前工作全部完成后，本工作最早可能开始的时刻D.在不影响工期的前提下，本工作可以利用的机动时间7.对于一个工程项目的网络计划来说，如果以其中各项工作的最早开始时间安排进度而绘制S曲线，称为()A.MS曲线B.LS曲线C.ES曲线D.WS曲线8.投资控制的目标是()A.力求工程实际投资不超过计划投资B.确保不出现安全事故C.确保按期完成任务D.确保质量目标的实现9.项目建议书的主要作用是()A.作好勘察和调查研究工作，落实外部建设条件，确定设计方案和设计单位B.对项目在技木上是否可行和经济上是否合理进行科学的分析和论证C.为推荐拟建项目做出说明，论述项目建设的必要性、条件的可行性和获利的可能性D.保证项目建成后能及时投产或投入使用10.要做好施工阶段的投资控制，仅从工程款支付上进行控制是不够的，还应从组织、经济、技术、合同等多方面共同采取措施来进行投资的控制，下列措施属于合同措施的是()A.在项目管理班子中落实投资控制的人员、任务分工和职能分工B.编制资金使用计划，确定、分解投资控制目标C.对设计变更进行技术经济比较，严格控制设计变更D.参与合同修改、补充工作，着重考虑它对投资控制的影响11.网络优化中的工期优化是指()A.压缩计算工期，以达到要求的工期目标，或在一定约束条件下使工期最短的过程B.寻求最低成本的最短工期安排，或按要求工期寻求最低成本的计划安排过程C.通过改变工作的开始时间，使资源按时间的分布符合优化目标D.利用自由时差调整计划安排，以满足资源限制条件，并使工期拖延最少过程12.设计交底完成的时间应为()A.工程开工后B.工程竣工前C.工程竣工后D.工程施工前13.设计交底程序的第一步应为()A.撰写出会议纪要B.研究和商讨，拟定出解决的方法C.施工单位提出图纸中存在的问题和疑点，以及需要解决的技术难题D.设计单位介绍设计意图、结构特点、施工及工艺要求、技术措施及关键问题14.在不破坏材料样品的前提下，利用X射线、超声波、表面探伤仪等进行检测，通常指的是()A.书面检验B.外观检验C.理化检验D.无损检验15.双代号网络图中节点表示()A.工作的开始和结束以及工作之间的连接状态B.费用C.工作开始时间D.工作结束时间16.在网络图中，对于某工作而言，紧排在该工作之前的工作称之为该工作的()A.平行工作B.紧后工作C.紧前工作D.垂直工作17.监理工程师与监理员的主要不同点在于()A.从事的工作内容不同B.监理工程师有岗位签字权C.要求的具有的学历高低不同D.从事工程建设项目年限不同18.为建设项目购置或自制的达到固定资产标准的设备、工具、器具的费用指的是()A.企业管理费B.材料费C.设备购置费D.规费19.用网络图表示的进度计划称为()A.曲线计划B.网络计划C.投资计划D.横道图计划20.债务人或者第三人将其动产或权利移交债权人占有，用以担保债权履行的担保方式指的是()A.保证B.抵押C.留置D.质押21.不具备监理工程师资格的其他监理人员称为()A.总监代表B.监理员C.总监D.施工员22.施工过程中出现的变更包括两类，分别是()A.监理人指示的变更和承包人申请的变更B.设计人的变更和承包人申请的变更C.监理人指示的变更和设计人的变更D.勘察人的变更和设计人的变更23.关于工程延误和工程延期概念描述不准确的一项是()A.工程延误与工程延期是同一概念B.工程延误是由于承包商自身原因造成的工期拖延C.工程延期经监理工程师审查批准后，所延长的时间属于合同工期的一部分D.导致工程延期的原因可能有工程变更引起工程量增加、业主的干扰和阻碍等因素24.最常用的调整施工进度的方法有()A.压缩关键工作的持续时间或改变某些工作之间的逻辑关系B.降低费用支出或降低工程质量C.压缩非关键工作的持续时间或减小工程规模D.缩减工程规模或降低工程投入费用25.下列关于职能制监理组织形式说法有误的一项是()A.职能制监理组织形式强调管理职能的专业化，即将管理职能授权给不同的专业部门B.职能制监理组织形式相比直线制监理组织形式不利于减轻总监理工程师负担C.职能制监理组织形式适用于工程项目在地理位置上相对集中的群体工程D.职能制监理组织形式命令系统多元化，各个工作部门界限不易分淸二、多选题(10题)26.工程监理企业按资质分为()A.综合资质B.专业资质C.事务所资质D.甲级资质E.乙级资质27.工序控制一般包括()A.施工机械、物资供应计划B.技术组织措施计划C.施工进度计划控制D.工程施工过程控制E.工程造价控制28.监理规划审核的内容主要包括()A.监理范围、工作内容及监理目标B.项目监理机构C.工作计划D.工程质量、造价、进度控制方法E.监理工作制度29.根据工程质量形成的时间阶段，施工阶段的质量控制可分为质量的事前控制、事中控制和事后控制，其中下列属于事前控制内容的有()A.确定质量标准，明确质量要求B.建立本项目的质量监理控制体系C.审查承建商的资质D.督促承建商建立并完善质量保证体系E.审查施工单位提交的施工组织设计或施工方案30.宏观的安全管理包括相互联系又相互独立的几个方面，分别为()A.投资进度B.劳动保护C.安全技术D.工业卫生E.工程规模31.狭义的工程险主要指的是()A.建筑工程一切险B.安装工程一切险C.机器损坏险D.机动车辆险E.人身意外伤害险32.项目监理机构在工程质量控制过程中，应遵循的原则主要有()A.坚持质量第一的原则B.坚持以人为核心的原则C.坚持以预防为主的原则D.以合同为依据，坚持质量标准的原则E.坚持科学、公平、守法的原则33.项目在开工建设之前要切实做好各项准备工作，其主要内容包括()A.征地、拆迁和场地平整B.完成施工用水、电、路等工程C.组织设备、材料订货D.准备必要的施工图样E.组织施工招标投标，择优选定施工单位34.网络计划的涉及到的时间参数有()A.最早开始时间B.最迟完成时间C.最早完成时间D.总时差E.自由时差35.建设工程的三大控制目标为()A.规模B.投资C.质量D.进度E.美观三、简答题(2题)36.某项实施监理的钢筋混凝土高层框剪结构工程，设计图纸齐全，采用玻璃幕墙，暗设水、电管线。
2024年最新国家开放大学电大《建设监理》考试知识题库及答案
2024年最新国家开放大学电大《建设监理》考试知识题库及答案学校:________班级:________姓名:________考号:________一、单选题(25题)1.用网络图表示的进度计划称为()A.曲线计划B.网络计划C.投资计划D.横道图计划2.下列关于索赔说法有误的一项是()A.索赔是争取合理的赔偿，而不是无理的争利B.索赔必须有可靠的依据和适当的解决方法C.解决索赔的方法最通常的方式为协商、谈判和调解D.索赔同守约是相互矛盾的3.下列关于施工专业分包与施工劳务分包的主要区别说法有误的一项是()A.施工劳务分包的分包人主要提供劳动力资源B.施工专业分包由分包人独立承担分包工程的实施风险C.施工劳务分包相比施工专业分包的合同履行管理复杂的多D.施工劳务分包的分包人通常不需编制单独的施工组织设计4.建筑工程中的“交钥匙合同”指的是()A.总包合同B.设计合同C.施工合同D.设计—材料供应合同5.质量检验的手段有目视检查、量测检查和实验检查等，其中对建筑物或构筑物的长度尺寸、方位进行检验时，应采用()A.实验检查B.量测检查C.目视检查D.不能确定6.建设项目的投资控制贯穿于项目建设的全过程，但重点应放在()A.施工和竣工阶段B.决策和设计阶段C.可行性研究和勘察极端D.项目装修和试运行阶段7.用来反映项目偿付流动负债能力的指标是()A.投资利润率B.流动比率C.资产负债率D.速动比率8.在工程项目建设过程中，超出监理合同授权范围的有关工程项目的重大决策的责任方为()A.项目业主B.勘察单位C.承建商D.监理单位9.按照FIDIK合同条件进行工程费用支付，第一步应由()A.承包单位提出付款申请B.监理单位负责审核付款申请C.监理工程师编制期中付款证书D.建设单位支付10.下列关于直线制监理组织形式说法有误的一项是()A.直线制监理组织形式是一种线性组织结构，其本质就是使命令线性化B.直线制监理组织形式中每一个工作部门、每一个工作人员都只有一个上级C.直线制监理组织形式整个组织结构中自下而上实行垂直领导D.直线制监理组织形式通常不设职能机构，只设职能人员协助主管人工作11.按工程实际发生的成本（包括人工费、材料费、施工机械使用费、其他直接费和施工管理费以及各项独立费）加上商定的总管理费和利润，来确定工程总造价的合同指的是()A.固定总价合同B.计量估价合同C.单价合同D.成本加酬金合同12.经监理单位法定代表人同意，由总监理工程师书面授权，代表总监理工程师行使其部分职责和权力的项目监理机构中的监理工程师指的是()A.总监理工程师代表B.总监理工程师C.专业监理工程师D.监理员13.项目的负债是指()A.项目总投资中必须包含一定比例的，由出资方实缴的资金B.项目承担的能够以货币计量的，需要以资产或劳务偿还的债务C.在筹集资金过程中发生的各种费D.因使用资金而向资金提供者支付的报酬14.在不破坏材料样品的前提下，利用X射线、超声波、表面探伤仪等进行检测，通常指的是()A.书面检验B.外观检验C.理化检验D.无损检验15.下列关于建安工程款结算说法有误的一项是()A.按现行规定，建安工程价款结算可以根据不同情况采取不同方式B.建设单位收到设备工器具后，要按合同规定及时结算付款，不应无故拖欠C.建设单位如果结算资金不足延期付款，要支付一定的赔偿金D.进口专制机械设备的结算不得采用分阶段进行16.网络计划的优化主要包括()A.工期优化、费用优化和资源优化B.工期优化、质量优化和资源优化C.工期优化、费用优化和质量优化D.质量优化、费用优化和资源优化17.根据设计文件及承包合同中关于工程量计算的规定，项目监理机构对承包商申报的已完成工程的工程量进行的核验称为()A.工程计量B.工程概算C.工程预算D.竣工决算18.平行检验是项目监理机构控制建设工程质量的重要手段之一，下列关于平行检验相关说法有误的一项是()A.平行检验的内容包括工程实体量测〔检查、试验、检测)和材料检验等内容B.建设工程监理实施过程中，应根据平行检验方案的规定和要求，开展平行检验工作C.监理文件资料管理人员应将平行检验方面的文件资料等单独整理、归档D.平行检验是项目可行性研究的重要组成部分19.建设项目在计算期内各年净现金流量的现值累计等于零时所对应的折现率，称为()A.投资利润率B.投资利税率C.财务净现值D.财务内部收益率20.合同当事人在合同实施过程中，根据合同规定、法律及惯例，对并非由自己的原因，而是由属于应由对方承担责任的情况造成的损失，向对方提出予以赔偿的要求，称为()A.变更B.索赔C.要约D.承诺21.总监理工程师签署工程款支付证书后，需报()A.建设单位B.建立单位C.设计单位D.施工单位22.完整的竣工资料应由承包商收集整理，经监理工程师及有关方面审查后，移交()A.设计单位B.咨询单位C.施工单位D.建设单位23.直线制监理组织形式的特点，从命令源来讲()A.只有一个顶头上司的一元化领导B.有多个顶头上司的多元化领导C.只有一个顶头上司的多元化领导D.有多个顶头上司的一元化领导24.要做好施工阶段的投资控制，仅从工程款支付上进行控制是不够的，还应从组织、经济、技术、合同等多方面共同采取措施来进行投资的控制，下列措施属于组织措施的是()A.在项目管理班子中落实投资控制的人员、任务分工和职能分工B.编制资金使用计划，确定、分解投资控制目标C.对设计变更进行技术经济比较，严格控制设计变更D.参与合同修改、补充工作，着重考虑它对投资控制的影响25.单代号网络中箭线表示()A.工作B.费用C.工作开始时间D.工作之间连接二、多选题(10题)26.成本加酬金合同主要适用于开工前对工程内容尚不十分清楚的情况，在实践中的做法主要有()A.成本加固定百分数酬金B.成本加固定酬金C.成本加浮动酬金D.目标成本加奖罚E.固定总价27.编制施工总进度计划的依据包括（）。
2024年度最新国开电大《建设监理》机考复习资料及答案
2024年度最新国开电大《建设监理》机考复习资料及答案学校:________班级:________姓名:________考号:________一、单选题(25题)1.最常用的调整施工进度的方法有()A.压缩关键工作的持续时间或改变某些工作之间的逻辑关系B.降低费用支出或降低工程质量C.压缩非关键工作的持续时间或减小工程规模D.缩减工程规模或降低工程投入费用2.工程项目质量控制即()A.为达到工程项目质量要求所采取的作业技术和活动B.为加快进度所采取的作业技术和活动C.为降低成本所采取的作业技术和活动D.为保证安全生产所采取的作业技术和活动3.施工过程中出现的变更包括两类，分别是()A.监理人指示的变更和承包人申请的变更B.设计人的变更和承包人申请的变更C.监理人指示的变更和设计人的变更D.勘察人的变更和设计人的变更4.S曲线比较法是以横坐标表示()A.计划时间B.造价C.累计完成任务量D.剩余任务量5.下列关于索赔说法有误的一项是()A.索赔是争取合理的赔偿，而不是无理的争利B.索赔必须有可靠的依据和适当的解决方法C.解决索赔的方法最通常的方式为协商、谈判和调解D.索赔同守约是相互矛盾的6.编制资金使用计划过程中最重要的步骤，就是()A.项目投资目标的分解B.减少人员配备C.确定工程项进度计划D.编制进度计划的横道图7.下列关于信息的概念和特征相关说法有误的一项是()A.信息是以数据形式表达的客观事实，是一种已被加工或处理成特定形式的数据B.数据是信息的表现形式，是人们用来反映客观世界而记录下来的可鉴别的符号C.数据是信息的载体，任何数据都是信息D.信息能够提髙人们对事物认识的深刻程度8.双代号网络图中节点表示()A.工作的开始和结束以及工作之间的连接状态B.费用C.工作开始时间D.工作结束时间9.为了有效地控制建设工程项目目标，应从组织、技术、经济、合同等多方面采取措施，对各种技术数据进行审核、比较应属于()A.组织方面B.技术方面C.经济方面D.合同方面10.在没有施工图的情况下，或虽有施工图而对工程的某些条件尚不完全淸楚的情况下，不能比较精确地计算工程量，但又不使双方承担过大的风险，宜采用的合同形式是()A.固定总价合同B.计量估价合同C.单价合同D.成本加酬金合同11.网络计划的计算工期应等于()A.以网络计划终点节点为完成节点的工作的最早完成时间的最大值B.以网络计划终点节点为完成节点的工作的最早完成时间的最小值C.以网络计划终点节点为开始节点的工作的最早完成时间的最大值D.以网络计划开始节点为完成节点的工作的最早完成时间的最小值12.根据一定的质量标准，借助一定的检测手段来评估工程产品、材料或设备等性能特征或质量状况的工作指的是()A.质量检验B.质量保证C.质量分析D.质量管理13.设计交底完成的时间应为()A.工程开工后B.工程竣工前C.工程竣工后D.工程施工前14.监理工程师与监理员的主要不同点在于()A.从事的工作内容不同B.监理工程师有岗位签字权C.要求的具有的学历高低不同D.从事工程建设项目年限不同15.当事人双方就合同履行过程中出现的问题和未按合同规定履行的后果而发生的分歧意见和争议称为()A.合同解除B.合同变更C.合同纠纷D.合同履行16.质量检验的手段有目视检查、量测检查和实验检查等，其中对建筑物或构筑物的长度尺寸、方位进行检验时，应采用()A.实验检查B.量测检查C.目视检查D.不能确定17.借助试验设备和仪器对材料样品的化学成分、机械性能等进行科学的鉴定，通常指的是()A.书面检验B.外观检验C.理化检验D.无损检验18.下列关于监理工程师对材料的质量控制说法有误的一项是()A.材料质量抽样和检验的方法，应符合《建筑材料质量标准与管理规程》B.对主要装饰材料及建筑配件，应在订货后要求厂家提供样品C.对用于工程的主要材料，进场时必须具备正式的出厂合格证和材质化验单D.工程中所有构件，必须具有厂家批号和出厂合格证19.债务人或者第三人向债权人以不转移占有的方式提供一定的财产作为抵押物，用以担保债务履行的担保方式指的是()A.保证B.抵押C.留置D.质押20.当合同纠纷通过协商、调解不能解决或不愿以协商和调解的方法解决时，可以由仲裁机构居中依法作出裁决，此种方式称为()A.仲裁B.私了C.诉讼D.和解21.偏差分析可采用不同的方法，常用的有横道图法、表格法和曲线法，下列关于曲线法说法有误的一项是()A.在用曲线法进行投资偏差分析时，首先要确定投资计划值曲线B.曲线法可直接用于定量分析，分析效果良好C.曲线法是用投资累计曲线（S形曲线）来进行投资偏差分析的一种方法D.用曲线法进行偏差分析同样具备形象、直观的特点22.经监理单位法定代表人同意，由总监理工程师书面授权，代表总监理工程师行使其部分职责和权力的项目监理机构中的监理工程师指的是()A.总监理工程师代表B.总监理工程师C.专业监理工程师D.监理员23.网络优化中的工期优化是指()A.压缩计算工期，以达到要求的工期目标，或在一定约束条件下使工期最短的过程B.寻求最低成本的最短工期安排，或按要求工期寻求最低成本的计划安排过程C.通过改变工作的开始时间，使资源按时间的分布符合优化目标D.利用自由时差调整计划安排，以满足资源限制条件，并使工期拖延最少过程24.对原始信息去粗取精、去伪存真的加工过程称为()A.信息传递B.信息收集C.信息储存D.信息处理25.合同的客体是指()A.合同签约双方的当事人B.合同当事人的权利义务共同指向的对象C.合同当事人之间的具体权利和义务D.基于出生而成为民事法律关系主体有生命的人二、多选题(10题)26.在公路工程中，监理组织应具备的专业人员包括()A.公路专业B.桥梁专业C.装饰专业D.测量专业E.给排水专业27.网络计划的涉及到的时间参数有()A.最早开始时间B.最迟完成时间C.最早完成时间D.总时差E.自由时差28.建设工程信息系统应由多个子系统组成，其分别是()A.工程建设投资控制子系统B.工程建设质量控制子系统C.工程建设进度控制子系统D.工程建设安全管理子系统E.工程建设合同管理子系统29.工程监理企业按资质分为()A.综合资质B.专业资质C.事务所资质D.甲级资质E.乙级资质30.为完成施工阶段质量控制任务，下列属于项目监理机构应做好的工作的有()A.协助建设单位做好施工现场准备工作，为施工单位提交合格的施工现场B.审查施工组织设计和施工方案C.检查施工单位的现场质量管理体系和管理环境D.控制施工工艺过程质量E.验收分部分项工程和隐蔽工程31.施工专业分包与劳务分包的主要区别包括()A.分包人的收入B.工程相关的保险责任C.工程的施工组织D.分包人对施工质量承担责任的期限E.分包人的信誉32.建设工程监理的性质可以概括为()A.服务性B.科学性C.独立性D.公平性E.相对性33.建设工程施工进度控制工作从审核承包单位提交的施工进度计划开始，直至建设工程保修期满为止，其工作内容主要包括()A.编制施工进度控制工作细则B.编制或审核施工进度计划C.下达工程开工令D.协助承包单位实施进度计划E.监督施工进度计划的实施34.建设工程监理实施依据包括法律法规、工程建设标准、勘察设计文件及合同等，下列各项属于法律法规的是()A.《建筑法》B.《建设工程质量管理条例》C.《建设工程监理与相关服务收费标准》D.《合同法》E.《招标投标法实施条例》35.现场监理组织人员数量的确定，一般应考虑的因素包括()A.工程建设强度B.工程复杂程度C.工程的专业种类D.监理人员的业务素质E.工程当地的物价水平三、简答题(2题)36.某监理单位对实行监理的某跨越大江大河的桥梁施工工程的动力供应、施工照明、安全防护设备、施工场地空间条件以及交通运送和道路条件在施工前进行了检查。
2024年度(最新)国家开放大学(电大)《建设监理》考试通用题型(含答案)
2024年度（最新）国家开放大学（电大）《建设监理》考试通用题型（含答案）学校:________班级:________姓名:________考号:________一、单选题(25题)1.在投资控制中，把投资的实际值与计划值的差异叫做()A.投资偏差B.计价偏差C.设计偏差D.计量偏差2.在网络图中，对于某工作而言，紧排在该工作之前的工作称之为该工作的()A.平行工作B.紧后工作C.紧前工作D.垂直工作3.建设行政主管部门、建筑安全监督管理机构、建筑施工企业及相关单位对建筑安全生产过程中的安全工作，进行计划、组织、指挥、控制、监督、调节和改进等一系列致力于满足生产安全的管理活动称为()A.建筑工程安全生产管理B.安全生产事故处理C.安全生产D.安全监理4.在没有施工图的情况下，或虽有施工图而对工程的某些条件尚不完全淸楚的情况下，不能比较精确地计算工程量，但又不使双方承担过大的风险，宜采用的合同形式是()A.固定总价合同B.计量估价合同C.单价合同D.成本加酬金合同5.工程建设过程的最后一环是()A.设计阶段B.可行性研究C.竣工验收D.施工阶段6.下列关于建设工程监理的招标方式说法有误的一项是()A.建设工程监理招标可分为公开招标和邀请招标两种方式B.公开招标属于非限制性竞争招标C.相比公开招标，邀请招标的准备招标、资格预审和评标的工作量大D.邀请招标属于有限竞争性招标，也称为选择性招标7.出租人将租赁物交付承租人使用、收益，承租人支付租金的合同指的是()A.买卖合同B.赠与合同C.租赁合同D.技术转让合同8.工程建设企业资质证书的有效期为()A.1年B.2年C.3年D.5年9.下列关于建设项目投资相关说法有误的一项是()A.建设项目投资由设备工器具购置投资、建筑安装工程投资和工程建设其他投资组成B.设备工器具投资反映了项目投资有机构成的高低，属积极投资C.静态投资是指完成一个建设项目预计所需投资的总和D.建设项目投资，一般是指进行某项工程建设所花费的全部费用10.质量检验的手段有目视检查、量测检查和实验检查等，其中对建筑物或构筑物的长度尺寸、方位进行检验时，应采用()A.实验检查B.量测检查C.目视检查D.不能确定11.根据我国现阶段的建设工程监理的工作特点，监理工程师合同管理的主要内容是()A.建设工程施工合同的管理B.建设工程设计合同的管理C.建设工程监理合同的管理D.建设工程勘察合同的管理12.要做好施工阶段的投资控制，仅从工程款支付上进行控制是不够的，还应从组织、经济、技术、合同等多方面共同采取措施来进行投资的控制，下列措施属于组织措施的是()A.在项目管理班子中落实投资控制的人员、任务分工和职能分工B.编制资金使用计划，确定、分解投资控制目标C.对设计变更进行技术经济比较，严格控制设计变更D.参与合同修改、补充工作，着重考虑它对投资控制的影响13.下列关于直线制监理组织形式说法有误的一项是()A.直线制监理组织形式是一种线性组织结构，其本质就是使命令线性化B.直线制监理组织形式中每一个工作部门、每一个工作人员都只有一个上级C.直线制监理组织形式整个组织结构中自下而上实行垂直领导D.直线制监理组织形式通常不设职能机构，只设职能人员协助主管人工作14.用网络图表示的进度计划称为()A.曲线计划B.网络计划C.投资计划D.横道图计划15.下列关于直线—职能制组织形式特点说法有误的一项是()A.既能保持指挥统一、命令一致，又能发挥专业人员的作用B.管理组织结构系统比较完整，隶属关系分明C.重大问题研究和设计有专人负责，能发挥专业人员的积极性，提髙管理水平D.管理人员少，管理费用小16.项目监理机构监理人员对施工现场进行定期或不定期的检查活动称为()A.平行检查B.旁站C.巡视D.见证取样17.要做好施工阶段的投资控制，仅从工程款支付上进行控制是不够的，还应从组织、经济、技术、合同等多方面共同采取措施来进行投资的控制，下列措施属于合同措施的是()A.在项目管理班子中落实投资控制的人员、任务分工和职能分工B.编制资金使用计划，确定、分解投资控制目标C.对设计变更进行技术经济比较，严格控制设计变更D.参与合同修改、补充工作，着重考虑它对投资控制的影响18.组织投标人进行现场踏勘的目的在于()A.有助于编写招标文件B.确保投标人满足招标项目的资格条件C.了解工程场地和周围环境情况，以获取投标人认为有必要的信息D.保证潜在投标人能够公平地获取投标竞争的机会19.在工程项目建设过程中，超出监理合同授权范围的有关工程项目的重大决策的责任方为()A.项目业主B.勘察单位C.承建商D.监理单位20.分管部分工程（如道路、桥梁等）和从事专项业务（如试验、测量和合同管理）的监理工程师指的是()A.总监理工程师代表B.总监理工程师C.专业监理工程师D.监理员21.工程项目的监理实践中的总负责人是()A.总监理工程师B.总监理工程师代表C.专业监理工程师D.监理员22.借助试验设备和仪器对材料样品的化学成分、机械性能等进行科学的鉴定，通常指的是()A.书面检验B.外观检验C.理化检验D.无损检验23.最常用的调整施工进度的方法有()A.压缩关键工作的持续时间或改变某些工作之间的逻辑关系B.降低费用支出或降低工程质量C.压缩非关键工作的持续时间或减小工程规模D.缩减工程规模或降低工程投入费用24.根据工程质量形成的时间阶段，施工阶段的质量控制可分为质量的事前控制、事中控制和事后控制，组织对工程项目进行质量评定应属于()A.事前控制B.事中控制C.事后控制D.不能确定25.《土木工程施工合同条件》要求监理工程师不偏不倚地处理施工合同中的有关问题，因此建设工程监理的性质具有()A.服务性B.公平性C.独立性D.科学性二、多选题(10题)26.为完成施工阶段质量控制任务，下列属于项目监理机构应做好的工作的有()A.协助建设单位做好施工现场准备工作，为施工单位提交合格的施工现场B.审查施工组织设计和施工方案C.检查施工单位的现场质量管理体系和管理环境D.控制施工工艺过程质量E.验收分部分项工程和隐蔽工程27.建设工程合同成立的有效条件包括()A.订立合同必须有双方当事人（或代理人）参加B.预付定金C.依法订立D.采用口头形式E.必须就合同的主要条款协商一致28.下列索赔，监理工程师可直接审批的有()A.造成索赔事件的原因比较简单B.事件无连续性影响，即具有独立性C.影响时间短D.范围较小或索赔量较小E.较复杂的索赔事件29.建设工程施工进度控制工作从审核承包单位提交的施工进度计划开始，直至建设工程保修期满为止，其工作内容主要包括()A.编制施工进度控制工作细则B.编制或审核施工进度计划C.下达工程开工令D.协助承包单位实施进度计划E.监督施工进度计划的实施30.现场监理组织人员数量的确定，一般应考虑的因素包括()A.工程建设强度B.工程复杂程度C.工程的专业种类D.监理人员的业务素质E.工程当地的物价水平31.在工程计量中，监理工程师应遵守的原则包括()A.计量的项目必须是合同中规定的项目B.计量项目应确属完工或正在施工项目的已完成部分C.计量项目的质量应达到合同规定的技术标准D.计量项目的申报资料和验收手续齐全E.计量结果必须得到监理工程师和承包商双方的确认32.标准施工合同通用条款规定的变更范围包括()A.取消合同中任何一项工作，但被取消的工作不能转由发包人或其他人实施B.改变合同中任何一项工作的质量或其他特性C.改变合同工程的基线、标高、位置或尺寸D.改变合同中任何一项工作的施工时间或改变已批准的施工工艺或顺序E.为完成工程需要追加的额外工作33.工序控制一般包括()A.施工机械、物资供应计划B.技术组织措施计划C.施工进度计划控制D.工程施工过程控制E.工程造价控制34.项目监理机构在工程质量控制过程中，应遵循的原则主要有()A.坚持质量第一的原则B.坚持以人为核心的原则C.坚持以预防为主的原则D.以合同为依据，坚持质量标准的原则E.坚持科学、公平、守法的原则35.下列属于监理规划所应包含的内容的是()A.工程情况B.监理范围、内容和目标C.监理工作依据D.项目监理工作制度E.监理组织形式三、简答题(2题)36.事件1：工程开工前，总承包单位在编制施工组织设计时认为修改部分施工图设计可以使施工更方便、质量和安全更易保证，遂向项目监理机构提出了设计变更的要求。
2024(最新)国开(电大)《建设监理》机考复习资料及答案
2024（最新）国开（电大）《建设监理》机考复习资料及答案学校:________班级:________姓名:________考号:________一、单选题(25题)1.偏差分析可采用不同的方法，常用的有横道图法、表格法和曲线法，下列关于表格法说法有误的一项是()A.信息量较小，反映偏差分析所需的资料较少B.灵活、适用性强，可根据实际需要设计表格，进行项目增减项C.表格处理可借助于计算机，从而节约大暈数据处理所需的人力，并大大提高速度D.将各投资参数以及投资偏差数综合归纳入一张表格中，并且直接在表格中进行比较2.下列关于职能制监理组织形式说法有误的一项是()A.职能制监理组织形式强调管理职能的专业化，即将管理职能授权给不同的专业部门B.职能制监理组织形式相比直线制监理组织形式不利于减轻总监理工程师负担C.职能制监理组织形式适用于工程项目在地理位置上相对集中的群体工程D.职能制监理组织形式命令系统多元化，各个工作部门界限不易分淸3.当事人一方（要约人）希望和他人（受约人）订立合同的意思表示称为()A.邀约B.要约C.承诺D.保证4.解决建筑合同纠纷的方式有协商、调解、仲裁和诉讼等方式，其中在第三者的参与下，以事实、合同条款和法律为依据，通过对当事人的说服，使合同双方自愿地、合理地达成解决协议的方式称为()A.协商解决B.调解解决C.仲裁解决D.诉讼解决5.生产性工作之间由工艺过程决定的、非生产性工作之间由工作程序决定的先后顺序关系称为()A.组织关系B.前后关系C.工艺关系D.虚实关系6.工程建设强度越大，需投入的监理人员()A.越少B.越多C.不变D.无法确定7.建设工程合同的形式通常应当采用()A.买卖形式B.登记形式C.口头形式D.书面形式8.关于工程延误和工程延期概念描述不准确的一项是()A.工程延误与工程延期是同一概念B.工程延误是由于承包商自身原因造成的工期拖延C.工程延期经监理工程师审查批准后，所延长的时间属于合同工期的一部分D.导致工程延期的原因可能有工程变更引起工程量增加、业主的干扰和阻碍等因素9.平行检验是项目监理机构控制建设工程质量的重要手段之一，下列关于平行检验相关说法有误的一项是()A.平行检验的内容包括工程实体量测〔检查、试验、检测)和材料检验等内容B.建设工程监理实施过程中，应根据平行检验方案的规定和要求，开展平行检验工作C.监理文件资料管理人员应将平行检验方面的文件资料等单独整理、归档D.平行检验是项目可行性研究的重要组成部分10.巡视检查是项目监理机构对实施建设工程监理的重要方式之一，下列关于巡视检查相关说法有误的一项是()A.巡视检查是监理人员针对施工现场进行的日常检查B.巡视检查内容仅限于工程质量、安全生产方面的内容C.监理人员应按照监理规划及监理实施细则的要求开展巡视检查工作D.监理文件资料管理人员应及时将巡视检查记录表归档11.要做好施工阶段的投资控制，仅从工程款支付上进行控制是不够的，还应从组织、经济、技术、合同等多方面共同采取措施来进行投资的控制，下列措施属于合同措施的是()A.在项目管理班子中落实投资控制的人员、任务分工和职能分工B.编制资金使用计划，确定、分解投资控制目标C.对设计变更进行技术经济比较，严格控制设计变更D.参与合同修改、补充工作，着重考虑它对投资控制的影响12.工程质量检验的程度可分为全数检验、抽样检验和免检，对于关键部位的检验应采取()A.抽样检验B.免检C.全数检验D.不能确定13.投资控制的目标是()A.力求工程实际投资不超过计划投资B.确保不出现安全事故C.确保按期完成任务D.确保质量目标的实现14.项目业主与监理方的关系是()A.监督与被监督B.委托与被委托C.行政隶属D.没有任何关系15.建设项目的投资控制贯穿于项目建设的全过程，但重点应放在()A.施工和竣工阶段B.决策和设计阶段C.可行性研究和勘察极端D.项目装修和试运行阶段16.工程项目的监理实践中的总负责人是()A.总监理工程师B.总监理工程师代表C.专业监理工程师D.监理员17.在网络图中，对于某工作而言，紧排在该工作之前的工作称之为该工作的()A.平行工作B.紧后工作C.紧前工作D.垂直工作18.工程建设强度可用来衡量()A.工程建设的紧张程度B.工程建设的复杂程度C.工程建设的进展速度D.工程质量的好坏程度19.在不破坏材料样品的前提下，利用X射线、超声波、表面探伤仪等进行检测，通常指的是()A.书面检验B.外观检验C.理化检验D.无损检验20.下列关于工程咨询相关说法错误的是()A.目前，国际工程咨询在向全过程服务和全方位服务方向发展B.国际上对咨询工程师的理解与我国习惯上的理解完全一样C.工程咨询是为建设工程决策和管理提供的智力服务D.工程咨询公司的服务对象可以是业主、承包商、国际金融机构和贷款银行等21.网络计划的计算工期应等于()A.以网络计划终点节点为完成节点的工作的最早完成时间的最大值B.以网络计划终点节点为完成节点的工作的最早完成时间的最小值C.以网络计划终点节点为开始节点的工作的最早完成时间的最大值D.以网络计划开始节点为完成节点的工作的最早完成时间的最小值22.合同的主体是()A.合同签约双方的当事人B.合同当事人的权利义务共同指向的对象C.合同当事人之间的具体权利和义务D.基于出生而成为民事法律关系主体有生命的人23.受建设单位委托为其提供管理和技术服务的独立法人或经济组织称为()A.工程勘察单位B.工程施工单位C.工程设计单位D.工程监理单位24.一般把建筑安装工程费，设备工器具费用，预备费中的基本预备费和其他费用（不含建设期投资贷款利息）之和，称为()A.风险投资B.静态投资C.投资控制D.动态投资25.下列关于工程建设投资偏差的分析相关说法有误的一项是()A.投资偏差为负表示投资增加，为正表示投资节约B.进度偏差对投资偏差分析的结果影响很小C.纠偏的主要对象是业主的原因和设计的原因造成的投资偏差D.纠偏首先要确定纠偏的主要对象二、多选题(10题)26.施工阶段，监理工程师合同管理的主要内容有()A.对承包方进行资格审查B.工程变更管理C.合同纠纷的调解D.工程分包管理E.帮助业主弄淸各种法律关系27.工程支付的条件包括()A.质量合格B.符合合同条件C.承包商的工作使工程师满意D.变更项目必须有工程师的变更通知E.支付金额必须大于临时支付证书规定的最小限额28.下列属于监理规划所应包含的内容的是()A.工程情况B.监理范围、内容和目标C.监理工作依据D.项目监理工作制度E.监理组织形式29.在公路工程中，监理组织应具备的专业人员包括()A.公路专业B.桥梁专业C.装饰专业D.测量专业E.给排水专业30.建设工程监理招标招标准备工作一般包括()A.确定招标组织B.明确招标范围和内容C.编制招标方案D.组织资格审查E.组织现场踏勘31.在工程计量中，监理工程师应遵守的原则包括()A.计量的项目必须是合同中规定的项目B.计量项目应确属完工或正在施工项目的已完成部分C.计量项目的质量应达到合同规定的技术标准D.计量项目的申报资料和验收手续齐全E.计量结果必须得到监理工程师和承包商双方的确认32.建设工程合同成立的有效条件包括()A.订立合同必须有双方当事人（或代理人）参加B.预付定金C.依法订立D.采用口头形式E.必须就合同的主要条款协商一致33.合同的三要素主要有()A.主体B.权利C.客体D.内容E.义务34.索赔的费用可包括()A.人工费B.材料费C.机械施工使用费D.利息E.工地管理费35.建设工程施工进度控制工作从审核承包单位提交的施工进度计划开始，直至建设工程保修期满为止，其工作内容主要包括()A.编制施工进度控制工作细则B.编制或审核施工进度计划C.下达工程开工令D.协助承包单位实施进度计划E.监督施工进度计划的实施三、简答题(2题)36.对某项工程的施工，业主通过公开招标方式选定了承包商。
2024年最新国开电大《建设监理》考试知识题库及答案
2024年最新国开电大《建设监理》考试知识题库及答案学校:________班级:________姓名:________考号:________一、单选题(25题)1.工程建设强度可用来衡量()A.工程建设的紧张程度B.工程建设的复杂程度C.工程建设的进展速度D.工程质量的好坏程度2.用网络图表示的进度计划称为()A.曲线计划B.网络计划C.投资计划D.横道图计划3.在不破坏材料样品的前提下，利用X射线、超声波、表面探伤仪等进行检测，通常指的是()A.书面检验B.外观检验C.理化检验D.无损检验4.项目质量的施工环境因素较多，主要有()A.技术环境、施工管理环境和自然环境B.技术环境、人文环境和自然环境C.技术环境、施工管理环境和人文环境D.人文环境、施工管理环境和自然环境5.S曲线比较法是以横坐标表示()A.计划时间B.造价C.累计完成任务量D.剩余任务量6.在没有施工图的情况下，或虽有施工图而对工程的某些条件尚不完全淸楚的情况下，不能比较精确地计算工程量，但又不使双方承担过大的风险，宜采用的合同形式是()A.固定总价合同B.计量估价合同C.单价合同D.成本加酬金合同7.重大和特大伤亡事故上报主管部门的时间不超过()A.2小时B.12小时C.24小时D.48小时8.合同的主体是()A.合同签约双方的当事人B.合同当事人的权利义务共同指向的对象C.合同当事人之间的具体权利和义务D.基于出生而成为民事法律关系主体有生命的人9.根据设计文件及承包合同中关于工程量计算的规定，项目监理机构对承包商申报的已完成工程的工程量进行的核验称为()A.工程计量B.工程概算C.工程预算D.竣工决算10.关于工程延误和工程延期概念描述不准确的一项是()A.工程延误与工程延期是同一概念B.工程延误是由于承包商自身原因造成的工期拖延C.工程延期经监理工程师审查批准后，所延长的时间属于合同工期的一部分D.导致工程延期的原因可能有工程变更引起工程量增加、业主的干扰和阻碍等因素11.缺陷责任期的计算日期为()A.实际竣工日B.工程验收日C.验收申请日D.工程开工日12.合同的履行是指()A.当事人双方依据合同的条款，实现各自享有的权利，并履行各自应负的义务B.当事人双方依法就合同的主要条款经过协商一致，签订合同C.中标单位应向招标单位送交由开户银行出具的履约保证金书D.合同谈判成立的过程，往往是要约——新要约——更新的要约一直到承诺的过程13.网络计划的优化主要包括()A.工期优化、费用优化和资源优化B.工期优化、质量优化和资源优化C.工期优化、费用优化和质量优化D.质量优化、费用优化和资源优化14.项目业主与监理方的关系是()A.监督与被监督B.委托与被委托C.行政隶属D.没有任何关系15.为了有效地控制建设工程项目目标，应从组织、技术、经济、合同等多方面采取措施，对各种技术数据进行审核、比较应属于()A.组织方面B.技术方面C.经济方面D.合同方面16.建设监理任务的受托方是()A.工程监理单位B.业主C.设计单位D.勘察单位17.项目资本金是指()A.项目总投资中必须包含一定比例的，由出资方实缴的资金B.项目承担的能够以货币计量的，需要以资产或劳务偿还的债务C.在筹集资金过程中发生的各种费D.因使用资金而向资金提供者支付的报酬18.受约人同意要约的意思表示指的是()A.邀约B.要约C.承诺D.保证19.建设工程合同的形式通常应当采用()A.买卖形式B.登记形式C.口头形式D.书面形式20.工程建设过程的最后一环是()A.设计阶段B.可行性研究C.竣工验收D.施工阶段21.关于见证点、停止点描述不正确的一项是()A.见证点和停止点都是质量控制点B.见证点的重要性高于停止点C.一旦发生质量事故则难以挽救的施工对象，应设置停止点D.停止点也可称为待检点22.下列关于关键线路相关说法有误的一项是()A.在关键线路上可能有虚工作存在B.在一个网络计划中，只能有一条关键线路C.关键线路上各项工作的持续时间总和应等于网络计划的计算工期D.网络计划中的关键线路一般用粗箭线或双线箭线标出，也可以用彩色箭线标出23.建设项目的投资控制贯穿于项目建设的全过程，但重点应放在()A.施工和竣工阶段B.决策和设计阶段C.可行性研究和勘察极端D.项目装修和试运行阶段24.受建设单位委托为其提供管理和技术服务的独立法人或经济组织称为()A.工程勘察单位B.工程施工单位C.工程设计单位D.工程监理单位25.要做好施工阶段的投资控制，仅从工程款支付上进行控制是不够的，还应从组织、经济、技术、合同等多方面共同采取措施来进行投资的控制，下列措施属于合同措施的是()A.在项目管理班子中落实投资控制的人员、任务分工和职能分工B.编制资金使用计划，确定、分解投资控制目标C.对设计变更进行技术经济比较，严格控制设计变更D.参与合同修改、补充工作，着重考虑它对投资控制的影响二、多选题(10题)26.建设工程投资的特点包括()A.建设工程投资数额巨大B.建设工程投资差异明显C.建设工程投资需单独计算D.建设工程投资确定依据复杂E.建设工程投资确定层次繁多27.建设工程合同成立的有效条件包括()A.订立合同必须有双方当事人（或代理人）参加B.预付定金C.依法订立D.采用口头形式E.必须就合同的主要条款协商一致28.在建设工程实施过程中可能会涉及到的合同有()A.勘察设计合同B.施工合同C.咨询合同D.咨询合同E.监理合同29.成本加酬金合同主要适用于开工前对工程内容尚不十分清楚的情况，在实践中的做法主要有()A.成本加固定百分数酬金B.成本加固定酬金C.成本加浮动酬金D.目标成本加奖罚E.固定总价30.施工专业分包与劳务分包的主要区别包括()A.分包人的收入B.工程相关的保险责任C.工程的施工组织D.分包人对施工质量承担责任的期限E.分包人的信誉31.下列属于专业监理工程师工作职责的是()A.全面负责和主持项目监理业务工作B.负责编制本专业的监理实施细则C.根据本专业监理工作实施情况做好监理日志D.负责本专业的工程计量工作，审核工程计量的数据和原始凭证E.负责本专业分项工程验收及隐蔽工程验收32.建设工程动态体系的PDCA动态控制的步骤包括()A.计划B.执行C.检查D.纠偏E.编制33.工程支付的条件包括()A.质量合格B.符合合同条件C.承包商的工作使工程师满意D.变更项目必须有工程师的变更通知E.支付金额必须大于临时支付证书规定的最小限额34.在工程项目的监理实践中，把监理人员分为()A.总监理工程师B.总监理工程师代表C.专业监理工程师D.监理员E.监理员助理35.下列属于建设工程监理招标工作内容的有()A.招标准备B.发出招标公告或投标邀请书C.组织资格审查D.编制和发售招标文件E.开标、评标和定标三、简答题(2题)36.某监理单位对实行监理的某跨越大江大河的桥梁施工工程的动力供应、施工照明、安全防护设备、施工场地空间条件以及交通运送和道路条件在施工前进行了检查。
2024最新国开电大本科《建设监理》机考复习资料及答案
2024最新国开电大本科《建设监理》机考复习资料及答案学校:________班级:________姓名:________考号:________一、单选题(25题)1.受约人同意要约的意思表示指的是()A.邀约B.要约C.承诺D.保证2.要做好施工阶段的投资控制，仅从工程款支付上进行控制是不够的，还应从组织、经济、技术、合同等多方面共同采取措施来进行投资的控制，下列措施属于技术措施的是()A.在项目管理班子中落实投资控制的人员、任务分工和职能分工B.编制资金使用计划，确定、分解投资控制目标C.对设计变更进行技术经济比较，严格控制设计变更D.参与合同修改、补充工作，着重考虑它对投资控制的影响3.重大和特大伤亡事故上报主管部门的时间不超过()A.2小时B.12小时C.24小时D.48小时4.工程建设企业资质证书的有效期为()A.1年B.2年C.3年D.5年5.为建设项目购置或自制的达到固定资产标准的设备、工具、器具的费用指的是()A.企业管理费B.材料费C.设备购置费D.规费6.合同当事人在签订合同之后，在没有履行或没有完全履行前，经双方协商一致，对合同的内容进行修订和调整所达成的协议，此种情况称为()A.合同撤销B.合同变更C.合同签订D.合同履行7.在网络图中，对于某工作而言，紧排在该工作之前的工作称之为该工作的()A.平行工作B.紧后工作C.紧前工作D.垂直工作8.偏差分析可采用不同的方法，常用的有横道图法、表格法和曲线法，下列关于表格法说法有误的一项是()A.信息量较小，反映偏差分析所需的资料较少B.灵活、适用性强，可根据实际需要设计表格，进行项目增减项C.表格处理可借助于计算机，从而节约大暈数据处理所需的人力，并大大提高速度D.将各投资参数以及投资偏差数综合归纳入一张表格中，并且直接在表格中进行比较9.下列关于信息的概念和特征相关说法有误的一项是()A.信息是以数据形式表达的客观事实，是一种已被加工或处理成特定形式的数据B.数据是信息的表现形式，是人们用来反映客观世界而记录下来的可鉴别的符号C.数据是信息的载体，任何数据都是信息D.信息能够提髙人们对事物认识的深刻程度10.当合同纠纷通过协商、调解不能解决或不愿以协商和调解的方法解决时，可以由仲裁机构居中依法作出裁决，此种方式称为()A.仲裁B.私了C.诉讼D.和解11.单位时间内投入的工程建设资金的数量称为()A.工程建设强度B.工程的复杂程度C.工程的组织形式D.工程的规模大小12.发包人在收到承包人竣工验收申请报告56天后未进行验收，视为()A.验收合格B.验收不合格C.验收无效D.验收基本合格13.建筑工程中的“交钥匙合同”指的是()A.总包合同B.设计合同C.施工合同D.设计—材料供应合同14.合同的客体是指()A.合同签约双方的当事人B.合同当事人的权利义务共同指向的对象C.合同当事人之间的具体权利和义务D.基于出生而成为民事法律关系主体有生命的人15.对原始信息去粗取精、去伪存真的加工过程称为()A.信息传递B.信息收集C.信息储存D.信息处理16.在投资控制中，把投资的实际值与计划值的差异叫做()A.投资偏差B.计价偏差C.设计偏差D.计量偏差17.下列关于监理工程师对材料的质量控制说法有误的一项是()A.材料质量抽样和检验的方法，应符合《建筑材料质量标准与管理规程》B.对主要装饰材料及建筑配件，应在订货后要求厂家提供样品C.对用于工程的主要材料，进场时必须具备正式的出厂合格证和材质化验单D.工程中所有构件，必须具有厂家批号和出厂合格证18.根据工程质量形成的时间阶段，施工阶段的质量控制可分为质量的事前控制、事中控制和事后控制，其中工作的重点应是()A.事前控制B.事中控制C.事后控制D.不能确定19.编制资金使用计划过程中最重要的步骤，就是()A.项目投资目标的分解B.减少人员配备C.确定工程项进度计划D.编制进度计划的横道图20.最常用的调整施工进度的方法有()A.压缩关键工作的持续时间或改变某些工作之间的逻辑关系B.降低费用支出或降低工程质量C.压缩非关键工作的持续时间或减小工程规模D.缩减工程规模或降低工程投入费用21.出租人将租赁物交付承租人使用、收益，承租人支付租金的合同指的是()A.买卖合同B.赠与合同C.租赁合同D.技术转让合同22.下列关于合同仲裁说法有误的一项是()A.仲裁，也可称为公断B.仲裁须有仲裁协议C.若选择仲裁为解决纠纷的方式，终局栽决后，仍可以再向法院起诉D.终局栽决后，一方若不执行栽决，对方可向有管辖权的人民法院申请强制执行23.工程项目质量控制即()A.为达到工程项目质量要求所采取的作业技术和活动B.为加快进度所采取的作业技术和活动C.为降低成本所采取的作业技术和活动D.为保证安全生产所采取的作业技术和活动24.施工合同当事人是()A.监理方和业主B.监理方和设计方C.发包人和承包人D.监理方和施工方25.在安全生产措施控制失效情况下，为避免或减少可能引发的伤害或其他影响而采取的补救措施和抢救行为，称为()A.应急救援B.安全生产事故处理C.安全生产D.安全监理二、多选题(10题)26.成本加酬金合同主要适用于开工前对工程内容尚不十分清楚的情况，在实践中的做法主要有()A.成本加固定百分数酬金B.成本加固定酬金C.成本加浮动酬金D.目标成本加奖罚E.固定总价27.建设工程动态体系的PDCA动态控制的步骤包括()A.计划B.执行C.检查D.纠偏E.编制28.现场监理组织人员数量的确定，一般应考虑的因素包括()A.工程建设强度B.工程复杂程度C.工程的专业种类D.监理人员的业务素质E.工程当地的物价水平29.建设工程投资的特点包括()A.建设工程投资数额巨大B.建设工程投资差异明显C.建设工程投资需单独计算D.建设工程投资确定依据复杂E.建设工程投资确定层次繁多30.监理规划审核的内容主要包括()A.监理范围、工作内容及监理目标B.项目监理机构C.工作计划D.工程质量、造价、进度控制方法E.监理工作制度31.下列属于专业监理工程师工作职责的是()A.全面负责和主持项目监理业务工作B.负责编制本专业的监理实施细则C.根据本专业监理工作实施情况做好监理日志D.负责本专业的工程计量工作，审核工程计量的数据和原始凭证E.负责本专业分项工程验收及隐蔽工程验收32.施工专业分包与劳务分包的主要区别包括()A.分包人的收入B.工程相关的保险责任C.工程的施工组织D.分包人对施工质量承担责任的期限E.分包人的信誉33.施工阶段，监理工程师合同管理的主要内容有()A.对承包方进行资格审查B.工程变更管理C.合同纠纷的调解D.工程分包管理E.帮助业主弄淸各种法律关系34.建设工程的三大控制目标为()A.规模B.投资C.质量D.进度E.美观35.在建设工程实施过程中可能会涉及到的合同有()A.勘察设计合同B.施工合同C.咨询合同D.咨询合同E.监理合同三、简答题(2题)36.某监理单位对实行监理的某跨越大江大河的桥梁施工工程的动力供应、施工照明、安全防护设备、施工场地空间条件以及交通运送和道路条件在施工前进行了检查。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
建设监理模拟测试知识点试题及解答一、单选题(每小题备选项中，只有一个最符合题意)知识点1 建设工程监理基本概念1．建设工程监理是由（D ）开展的一种监督管理活动。
A．施工单位B．总承包单位C．项目业主D．监理单位２．工程项目监理能够在公平、合理、合法的建设环境下进行，要求监理必须具有（ B ）A．服务性B．公正性C．独立性D．科学性３．根据“项目业主责任制”的原则，在项目建设过程中，处于主要负责者地位的是（C ）A．施工单位B．总承包单位C．项目业主D．监理单位知识点2我国实施建设工程监理的基本条件和工程项目建设管理体制1．实施建设工程监理的三个基本条件是（ A ）A．法制环境、社会主义市场经济体制、配套机制B．服务性、公正性、独立性C．需求机制、科学决策机制、竞争机制D．施工单位、总承包单位、监理单位2．项目的最终决策文件和设计依据是( A )A．批准后的项目可行性研究报告B．监理大纲C．建设合同D．招标文件3．人员培训、物质准备等方面工作属于下列哪个阶段的工作（ C ）A．项目设计B．建设准备C．施工和动用前准备D．竣工验收知识点3 工程监理企业1．甲级监理企业的负责人和技术负责人应当具有（ C ）年的从事工程建设工作的经历。
A．8 B．10 C．15 D．20 2．监理企业的监理人员应具有较高的学历，一般应为（ B ）以上学历。
A．中专B．大专C．本科D．研究生3．监理人员和监理辅助人员的工资、补助、津贴、附加工资、奖金等属于建设工程监理费的（ A ）A．直接成本B．间接成本C．税金成本D．利润知识点4 工程监理工程师1．监理工程师与监理员的主要不同点在于（ B ）A．从事的工作内容不同B．监理工程师有岗位签字权C．要求的具有的学历高低不同D．从事工程建设项目年限不同2．报考全国监理工程师执业资格考试的条件中规定，取得工程技术或工程经济专业中级职务的人员，任职期限必须满（ C ）A．1年B．2年C．3年D．5年3．下列行为与监理工程师的职业道德相违背的是（ D ）A．不在政府部门和施工．材料和设备的生产供应等单位兼职B．不以个人名义承揽监理业务C．坚持独立自主的开展工作D．同时在两个监理单位注册和从事监理活动知识点5 建设工程监理规划概述1．指导工程监理企业的项目监理机构全面开展监理工作的文件是（ A ）A．监理规划B．监理合同C．监理大纲D．监理实施细则2．业主委托监理过程中工程监理企业为承揽监理业务而编制的建设工程监理的方案性文件是（ C ）A．监理规划B．监理合同C．监理大纲D．监理实施细则3．监理规划是工程监理企业接受业主委托并签订建设工程委托建立合同后，由（ B ）主持编写的。
A．承建商B．项目总监理工程师C．专业监理工程师D．监理员知识点6 建设工程监理规划概述1．项目监理实施细则是根据监理规划，由（ C ）主持，针对工程项目中某一专业或某一方面监理工作编写的。
A．承建商B．项目总监理工程师C．专业监理工程师D．监理员2．制定可行行研究报告评审制度、工程框算审核制度、技术咨询制度的监理工作阶段是（ A ）A．项目立项阶段B．设计阶段C．施工招标阶段D．施工阶段3．建设工程监理的中心任务是（ D ）A．项目立项B．项目设计C．施工招标D．目标控制知识点7 建设工程监理规划概述1．从最高管理者到实际工作人员的等级层次的数量是指（ A ）A．管理层次B．管理跨度C．管理部门D．管理职责2．一名上级管理人员所直接管理的下级人数是指（ B ）A．管理层次B．管理跨度C．管理部门D．管理职责3．管理跨度和管理层次的关系是（ A ）A．管理跨度加大，管理层次就减少B．管理跨度加大，管理层次也加大C．管理跨度加大，管理层次没影响D．管理跨度减小，管理层次没影响知识点8 建立建设工程项目监理组织的步骤1．直线制监理组织形式的特点，从命令源来讲（ A ）A．只有一个顶头上司的一元化领导B．有多个顶头上司的多元化领导C．只有一个顶头上司的多元化领导D．有多个顶头上司的一元化领导2．直线制监理组织形式的缺点是（ A ）A．要求领导通晓多种知识技能和多种业务，不易专，领导负担重B．多头领导，容易造成职责不清，协调工作多C．专业职能部门与指挥部门易产生矛盾，信息传递路线长，不利于互通情报。
D．纵横向协调工作量大，处理不当会造成扯皮现象，产生矛盾。
3．职能制监理组织形式的缺点是（ B ）A．要求领导通晓多种知识技能和多种业务，不易专，领导负担重B．多头领导，容易造成职责不清，协调工作多C．专业职能部门与指挥部门易产生矛盾，信息传递路线长，不利于互通情报。
D．纵横向协调工作量大，处理不当会造成扯皮现象，产生矛盾。
知识点9 监理人员的职责1．项目监理机构操作层的代表人物是（ D ）A．项目总监理工程师B．项目总监理工程师代表C．专业监理工程师D．监理员2．总监理工程师需要同时担任多项委托监理合同的项目总监理工程师工作时，必须经过（ C ）的同意，且最多不得超过三项。
A．承建单位B．设计单位C．项目业主D．政府主管部门3．总监理工程师代表应具有（B ）年以上同类工程监理工作经验的人员担任。
A．1 B．2 C．3 D．5知识点10 建设工程监理目标控制1．目标控制的循环中，每个控制过程的顺序是（ A ）A．投入、转换、反馈、对比、纠正B．投入、反馈、转换、对比、纠正C．对比、投入、反馈、转换、纠正D．投入、转换、对比、反馈、纠正2．建设工程目标控制循环中的最后也是具有决定意义的工作是（ D ）A．投入B．转换C．对比D．纠正3．事先分析目标偏离的可能性，采取预防性措施的控制是（ B ）A．进度控制B．主动控制C．被动控制D．质量控制知识点11 建设工程监理目标控制1．落实投资控制．质量控制．进度控制的部门和人员，确定控制部门和人员的任务．工作和管理职能分工，制定目标控制的工作流程等工作属于目标控制综合措施中（ A ）的范畴。
A．组织措施B．技术措施C．经济措施D．合同措施2．对主要技术方案作多种可能方案的技术可行性分析，对各种技术数据进行审核．比较，通过科学试验确定新材料．新工艺．新方法等工作属于目标控制综合措施中（ B ）的范畴。
A．组织措施B．技术措施C．经济措施D．合同措施3．收集、加工、整理工程经济信息和数据，对各种实现目标的计划进行资源．经济．财务诸方面的可行性分析等工作属于目标控制综合措施中（ C ）的范畴。
A．组织措施B．技术措施C．经济措施D．合同措施知识点12 合同法律关系的概念1．参加合同法律关系，依法享有权利和承担义务的当事人是合同关系的（ B ）A．客体B．主体C．法人D．个体2．基于出生而成为民事法律关系主体的有生命的人是指（ A ）A．自然人B．法人C．公民D．个体3．下列各项不属于合同法律关系客体的是（ D ）A．行为B．财C．智力成果D．当事人知识点13 担保制度1．保证是指（ B ）约定，当债务人不履行债务时，保证人按照约定履行债务或承担责任的行为A．保证人和债务人B．保证人和债权人C．债务人和债权人D．保证人和公证人2．《担保法》规定，下列财产可以作为抵押的是（ A ）A．国有土地使用权B．学校．幼儿园．医院等以公益为目的的事业单位．社会团体的教育设施C．依法被查封．扣押．监管的财产D．所有权．使用权不明或有争议的财产3．《担保法》规定，下列财产不可以作为抵押的是（ C ）A．抵押人所有的房屋．交通运输工具B．抵押人依法承包并经发包方同意抵押的荒山．荒丘．荒滩等荒地的使用权C．国有土地的所有权D．抵押人依法有权处分的机器等财产知识点14 合同法律制度1．关于合同的形式说法有误的一项是（ D ）A．当事人订立合同有书面形式、口同形式和其他形式B．法律、行政法规规定采用书面形式的，应当采用书面形式C．当事人约定采用书面形式的应当采用书面形式D．书面形式合同专指纸质合同2．希望和他人订立合同的意思表示是指（ A ）A．要约B．要约邀请C．承诺D．邀约撤回3．下列关于要约与承诺说法正确的是（ A ）A．撤回要约的通知应当在要约到达受要约人之前或者与要约同时到达受要约人B．要约是不可以撤销的C．承诺的内容可以与要约的内容不一致D．承诺延误，即承诺迟到，是指受要约人超过承诺期限而发出的承诺知识点15 合同的效力和合同的履行1．下列订立合同有效的是（A ）A．法人权限内订立的合同B．无代理权行为人订立的合同C．超越代理权代理人订立的合同D．代理权终止后代理人订立的合同2．关于合同履行说法有误的一项是（ C ）A．当事人应当按照约定全面履行自己义务B．当事人应当遵循诚实信用原则C．当事人可以擅自变更合同D．合同履行是指当事人依据合同规定享有权利承担义务3．《合同法》中规定的合同履行抗辩权，是指合同履行过程中当事人任何一方因对方的违约而（ D）的行为。
A．解除合同B．变更合同C．转让合同D．中止履行合同义务知识点16 合同的变更和转让1．合同依法成立后，在尚未履行或尚未完全履行时，当事人依法经过协商，对合同内容进行修订或调整所达成的协议是指（ A ）A．合同变更B．合同终止C．合同撤销D．合同转让2．债务转移是指合同债务人与第三人之间达成协议，并经（ C ）同意，将其义务全部或部分转移给第三人的法律行为。
A．担保人B．公证人C．债权人D．法人3．债权人转让权利的，应当通知（C ）A．担保人B．公证人C．债务人D．法人知识点17 合同权利和义务的终止与违约责任1．关于合同终止说法有误的一项是（ D ）A．债务已经按照约定履行，合同即终止B．合同解除，合同的权利义务终止C．债务相互抵消，合同的权利义务终止D．债务人免除债务，合同即终止2．关于当事人解除合同说法有误的一项是( A )A．不能实现合同的当事人可以解除合同B．当事人一方延迟履行主要债务，经催告后在合理期限内仍未履行，另一方可以解除合同C．当事人一方延迟履行债务，另一方可以解除合同D．当事人一方有违约行为致使不能实现合同，另一方可以解除合同3．当事人承担违约责任的方式不包括（ D ）A．继续履行合同B．采取补救措施C．赔偿损失D．终止合同知识点18招标投标法律制度1．《招标投标法》规定，招标人对已发出的招标文件进行必要的澄清或必要修改时，应在投标截止日期至少（ B ）天以前以书面形式发送给所有投标人。
A．10 B．15 C．20D．302．下列各项关于招标人招标能力要求说法有误的是（ B ）A．是法人或依法成立的其他组织B．招标能力不够，也不得委托中介机构代理招标C．有组织编制招投标文件的能力D．有审查招标单位资质的能力3．招标准备阶段四项主要工作的依次顺序是（ A ）A．工程报建、选择招标方式、申请招标、编制招标有关文件B．选择招标方式、工程报建、申请招标、编制招标有关文件C．工程报建、申请招标、选择招标方式、编制招标有关文件D．工程报建、选择招标方式、编制招标有关文件、申请招标知识点19 建设工程招标投标管理17．评标委员会由招标人的代表和有关技术、经济等方面的专家，成员人数为5人以上单数，其中招标人以外的专家不得少于总成员的（C ）A．1/2 B．1/3 C．2/3D．3/418．下列与监理招标三个特点不符的一项是（ D ）A．招标宗旨是对监理单位能力的选择B．报价在选择中居于次要地位C．邀请投标人较少，一般采用邀请招标的方式D．选择监理单位一般采用公开招标的方式，且投标人越多越好3．在施工合同履行中，发包人按合同约定购买了玻璃，现场交货前未通知承包人派代表共同进行现场交货清点，单方检验接收后直接交承包人的仓库保管员保管，施工使用时发现部分玻璃损坏，则应由（B ）。