施工承包合同-示范文本-书-协议书(范本)
(完整版)《建设工程施工合同(示范文本)》(GF-2017-0201)范本
(GF—2017—0201)建设工程施工合同(示范文本)住房城乡建设部制定国家工商行政管理总局说明为了指导建设工程施工合同当事人的签约行为,维护合同当事人的合法权益,依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国招标投标法》以及相关法律法规,住房城乡建设部、国家工商行政管理总局对《建设工程施工合同(示范文本)》(GF-2013-0201)进行了修订,制定了《建设工程施工合同(示范文本)》(GF-2017-0201)(以下简称《示范文本》)。
为了便于合同当事人使用《示范文本》,现就有关问题说明如下:一、《示范文本》的组成《示范文本》由合同协议书、通用合同条款和专用合同条款三部分组成。
(一)合同协议书《示范文本》合同协议书共计13条,主要包括:工程概况、合同工期、质量标准、签约合同价和合同价格形式、项目经理、合同文件构成、承诺以及合同生效条件等重要内容,集中约定了合同当事人基本的合同权利义务。
(二)通用合同条款通用合同条款是合同当事人根据《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国合同法》等法律法规的规定,就工程建设的实施及相关事项,对合同当事人的权利义务作出的原则性约定。
通用合同条款共计20条,具体条款分别为:一般约定、发包人、承包人、监理人、工程质量、安全文明施工与环境保护、工期和进度、材料与设备、试验与检验、变更、价格调整、合同价格、计量与支付、验收和工程试车、竣工结算、缺陷责任与保修、违约、不可抗力、保险、索赔和争议解决。
前述条款安排既考虑了现行法律法规对工程建设的有关要求,也考虑了建设工程施工管理的特殊需要。
(三)专用合同条款专用合同条款是对通用合同条款原则性约定的细化、完善、补充、修改或另行约定的条款。
合同当事人可以根据不同建设工程的特点及具体情况,通过双方的谈判、协商对相应的专用合同条款进行修改补充。
在使用专用合同条款时,应注意以下事项:1.专用合同条款的编号应与相应的通用合同条款的编号一致;2.合同当事人可以通过对专用合同条款的修改,满足具体建设工程的特殊要求,避免直接修改通用合同条款;3.在专用合同条款中有横道线的地方,合同当事人可针对相应的通用合同条款进行细化、完善、补充、修改或另行约定;如无细化、完善、补充、修改或另行约定,则填写“无”或划“/”。
建筑施工工程承包合同15篇
建筑施工工程承包合同15篇建筑施工工程承包合同1发包方(以下简称甲方):_________承包方(以下简称乙方):_________甲、乙双方就住宅楼建筑工程承包事宜经过充分协商,达成协议,特签订本合同。
第一条工程概况1、工程名称:甲方名下私房住宅楼。
2、工程地点:_________号。
3、承包范围:主体工程(从承台开始,圈梁,地台,一直到封顶)。
内外墙批荡,四周外墙粘贴纸皮砖,楼梯贴步级砖,走廊、电梯口分别粘贴(详参照以下第4条)。
楼层一至八层或共层(不含夹层),框架结构,首层为商铺,夹层为摩托车库。
二层以上为住宅套房,顶层为一个楼梯房,电梯机房(结算时作投影面积计算)。
4、承包方式:包清工。
所有机械设备、排栅、模板、铁钉、铁线等全部由甲方负责。
乙方只提供线锤、泥刀、水平尺、圈尺、灰刀等。
注:本工程的水电安装工程(包括强、弱电),门窗制作安装、防雷、消防、排栅、防护网不包括在本承包内。
5、建设工期:本工程自_________年_________月_________日开工,于_________年_________月_________日竣工(其中主体工程个月内完成)(详参照以下第五条)。
6、工程质量:参照国家房屋质量有关要求执行。
7、承包价格:按每层投影面积计算,每平方米为人民币:元整(¥元)。
包括天面楼梯屋、电梯机房,基础部分不计,化粪池不计。
(凸窗部分只计一面,不计双面)第二条甲方工作1、开工前向乙方进行现场交底,清除影响施工的障碍物;向乙方提供施工所需的用水、用电等有关方面,并说明使用注意事项。
2、准备后需的设备,材料运送到工地,但不负责材料运上楼层。
3、甲方指派人员监督及保护好建筑材料。
第三条乙方工作1、工栅搭设及施工现场每层的临时用水、用电以及放水保养。
2、参加甲方组织的现场交底,拟定施工方案和计划进度(作法说明),交甲方审定。
3、按要求组织施工,保质、保量,按期完成施工任务,解决由乙方负责的各项事宜。
建筑工程承包合同示范文本(七篇)
建筑工程承包合同示范文本委建方:(以下简称“甲方”):身份证号:住址:承建方:(以下简称“乙方”):身份证号:住址:第一条:建民房概况1、本合同建房位置为:______________________________。
2、房屋类型:共两栋,东侧为框架结构五层楼房,西侧为砖混结构三层楼房。
附房屋设计图。
3、房屋面积(允许实际误差±%):东侧房屋总面积为平方米。
西侧房屋总面积平方米。
第二条:承包方式:包清工,乙方包工包料(包括但不限于:房屋主体材料及外墙保温、防水、外墙大理石、瓷砖、楼梯扶手、粉刷、采暖、门窗、上下水管道、屋内暗线敷设等材料,以及施工期间的钉子、铁丝、切割片、小线等消耗品),以上材料由乙方严格按照施工图纸规格、型号购买材料,并达到国家建筑材料验收标准。
但是甲方负责购买东西楼层屋内的地板砖,施工仍归乙方。
第三条:工程款及支付方式1、本合同为固定工价,根据房屋面积按每平方元计算,工程总价款为元。
2、进场后乙方先进行东侧5层房屋施工,进场甲方支付乙方元。
东侧第一层施工完毕甲方再支付乙方元;待第三层施工完毕甲方支付乙方元;待第五层施工完毕甲方支付乙方元。
东侧施工完毕进行西侧房屋施工,待第一层施工完毕甲方支付乙方元;待第三层施工完毕甲方支付乙方元。
以上施工为主体工程,待东西侧房屋主体工程施工完毕后由乙方进行东西房屋的配套工程,施工完毕后,甲方支付乙方元,剩余工程款自工程验收合格____日后甲方一次性支付乙方。
第四条:工期个月,自____年____月____日至____年____月____日。
第五条:工程质量1、房屋主体以及内外粉刷严格按照施工图纸施工。
房屋建筑施工过程中,甲方随时监督施工质量,如存在施工质量问题,甲方应及时提出,乙方应进行返工,相关损失概由乙方承担。
2、若因建筑材料问题导致工程质量瑕疵的,均有乙方负责,进行返修或返工,相关损失和费用(包括由此新产生的工程款)概由乙方承担。
施工总承包合同(合同示范文本)(范本文)
施工总承包合同(合同示范文本)第一条项目概述1.甲方委托乙方负责施工总承包项目,项目名称为_________ ________。
2.项目地点为_________________。
3.项目工期为_________________。
第二条合同价款1.甲方向乙方支付的合同价款为人民币_________________元。
–施工成本费用(材料费、劳动费等)–管理费用–利润–税费和其他相关费用2.支付方式及时间为_________________。
第三条工程变更1.甲方有权根据实际情况提出工程变更的要求。
2.工程变更涉及的费用、工期等事项应重新协商确定,并由双方签署变更协议。
3.若甲方要求工程变更,应提前书面通知乙方,并承担因变更产生的费用。
第四条质量保证1.乙方保证施工过程中遵守相关法律法规和标准,确保施工质量符合相关要求。
2.施工竣工后,乙方保修期为_________________,对甲方在保修期内发现的质量问题进行免费维修。
第五条违约责任1.若甲方或乙方未按合同约定履行义务,应承担相应的违约责任。
2.如因一方违约给对方造成损失,应向对方支付相应赔偿金。
第六条解决纠纷1.合同履行中,若发生纠纷,双方应通过友好协商解决。
2.如协商不成,可以提交至有管辖权的人民法院解决。
第七条其他事项1.本合同自双方签字盖章之日起生效。
2.本合同一式两份,甲乙双方各持一份。
3.本合同的附件为不可分割的组成部分。
第八条合同解除1.甲方或乙方在下列情况之下,有权解除本合同:–对方严重违反合同条款–因不可抗力导致项目无法进行–经协商一致,双方同意解除合同2.合同解除后,双方应协商处理未完工的部分。
第九条合同争议解决1.因履行本合同发生争议时,由甲乙双方当事人协商解决,协商不成,可向双方所在地的人民法院提起诉讼。
2.本合同适用法律。
建筑施工总承包合同示范文本(七篇)
建筑施工总承包合同示范文本甲方:_____乙方:_____甲乙双方按照和规定的原则,结合房屋建设的实际情况,经过协商,达成如下协议。
一、工程概况:1、甲方准备在_____新建_____间_____层带尖子的房屋一栋。
经与乙方接触、洽谈、协商,决定将其房屋建筑工程(房屋从主体结构开始到粉刷完毕)承包给乙方进行施工建设,工程从____年____月____日开始动工,至____年____月____日竣工;房屋建设采用费用包干制的形式;乙方按照甲方的图纸保质保期来进行施工。
2、采取费用包干的方式。
乙方负责房屋建筑时所需的设施(比如:脚手架、跳板等),甲方负责材料的供应;工程开工,从协议签定之日开始,历时____天内完成;房屋建筑总面积____平方米,按每平方____元计算,费用金额共计____元整。
3、付款方式:主体结构工程完工,甲方应向乙方支付工程款的50﹪,即(金额大写):____元;待工程完工后,经甲方验收合格,付清工程的余下款项。
二、质量要求:1、工程验收标准,甲方按照下面的规定执行。
2、施工中,乙方应按照甲方的要求进行施工,主体结构建设时,墙体要垂直、整体平整,所有的门及门窗的安放与墙体成一条线;粉刷时墙体厚度均匀,无裂缝,内墙面达到整体水平、平整、无裂缝,门及门窗与墙接触地方的粉刷看不到缝隙,天面要达到厚度均匀,无裂缝,所有刷白颜色均匀,大门墙体及卫生间的瓷砖要平整完好的粘贴,达到水平;阴阳角与墙体成一条线,与墙面垂直或平行;房屋四周要进行雨水排除的处理,待工程全部结束后,甲方进行竣工验收。
三、安全问题:工程施工现场的安全由乙方自行完全负责,若发生安全事故由乙方完全负责,承担一切责任,甲方概不负责,没有任何法律责任。
需要说明:五、本合同一式二份,双方各执一份。
本合同自____年____月____日签定之日起生效。
甲方:_____(签字盖章)乙方:_____(签字盖章)双方证明人:_____(签字盖章)____年____月____日建筑施工总承包合同示范文本(二)发包方:_____承包方:_____为了保证_____施工质量,如期完成施工任务,达到双方互惠互利的目的,依据《中华人民共和国建筑法》及其他法律法规,双方友好协商,就本工程施工项目协商一致,订立本合同。
2024年建筑施工合同示范文本(五篇)
2024年建筑施工合同示范文本合同编号:_____发包方:_____法定代表人:_____承包方:_____法定代表人:_____按照《中华人民共和国合同法》的原则,并参考《中华人民共和国建筑法》,《建设工程施工发包与承包价格管理暂行规定》,《建筑工程施工发包与承包计价管理办法》等法律、法规相关规定,为明确发包方与承包方双方在工程施工过程中的权利义务,促使双方互相创造条件,搞好配合协作,多快好省地完成国家的基本建设任务,经甲乙双方充分协商,特签订本合同,以便共同遵守。
第一条合同文件及解释顺序组成本合同的文件及优先解释顺序如下:1.本合同;2.本合同附件;第二条图纸和文件的保管与提供1.图纸由工程师单独保管,但应免费提供给承包方两套复制件。
承包方需要更多复制件时,其费用自行负担。
除非为执行合同绝对需要,承包方在未经工程师同意的情况下,不得将雇主或工程师提供的图纸、规范和其他文件用于第三方或转让给第三方。
在发出缺陷责任证书时,承包方应将根据合同提供的全部图纸、规范和其他文件退还给工程师。
2.承包方应将其按合同规定提供的并经工程师批准的全部图纸、规范和其他文件的四套复印件提交给工程师,同时对于不能复制成相同规格的任何资料亦应提交一套可复制的副本。
此外,承包方应按工程师的书面要求提交更多的上述图纸、规范和其他文件的复印件供雇主使用,其费用由雇主支付。
3.上述提供给承包方的或由承包方提供的图纸的一套复印件应由承包方保留在现场,该套图纸应可随时提供给工程师和任何由工程师书面授权的其他人员检查和使用。
第三条工程概况1.工程名称:_____工程。
2.国家(或各部委,或省,自治区,市政府,计委,建委等有关单位)对工程的批准投资计划文件号:_____,工程项目表文件号:_____,申请建筑许可执照文件号:_____,计划任务书文件号:_____,初步设计文件号:_____,总概算文件号:_____。
3.工程编号:_____ ;施工许可证号:_____;营业执照号:_____4.工程地点:____市____区(县)____路5.工程范围:本合同全部工程建筑安装面积共计____平方米(各单项工程建筑安装面积详见工程项目一览表)。
安全施工协议书范本6篇
安全施工协议书范本6篇本页仅作为文档页封面,使用时可以删除This document is for reference only-rar21year.March工程施工安全协议书范本6篇在工程开始施工之前,为了保证施工方和承包方之间需要注意的问题和职责,需要提前签订一份施工协议书。
下面是小编给大家带来的施工协议书,欢迎大家阅读参考,我们一起来看看吧!施工协议书范本(一)甲方单位名称:联系电话:乙方单位名称:联系电话:一. 目的为维护甲乙双方的共同利益,保证施工质量和安全生产,保持良好的工作秩序和施工场所的安全、卫生环境,经甲乙双方平等协商,签定本施工协议。
二. 施工项目:三. 施工地点:四. 施工时间:五. 协议内容:1、乙方进厂(站、库)施工,须经甲方领导同意,并指定施工负责人,施工现场设立安全监督,便于施工过程中的协调、联系。
同时,在不影响甲方安全生产运行的前提下,甲方需为乙方提供施工便利条件和服务。
2、乙方施工前,必须经站(厂、库)安全监督对施工人员进行安全教育,并与甲方公司签定《施工安全协议书》,安全协议书未签订工程项目不得开工建设;乙方获得甲方工程项目后不得转包给其他施工队,如甲方确认工程项目有转包事实,甲方可要求停工或取消乙方施工权利,另找供应商合作;3、开工前,施工作业区域、安全防范措施和动火作业申请须经甲乙双方公司安全监督管理部门审查通过;4、施工人员进厂(站、库)必须统一穿戴劳保服装,特种作业人员还必须携带特种作业操作证,便于甲方安全管理人员和上级主管领导检查;5、乙方应在施工区域设置明显标志,对于时间较长的集中性施工项目要做封闭处理,施工人员应在施工区域内活动,不得随意进入非施工区域,甲方人员有权随时检查;6、施工队伍的安全防护器材必须配置到位,安全措施得力,否则将不得开工作业;施工中因违章操作等原因造成意外的人身伤害或事故损失应由乙方负责。
7、施工过程中如需使用水、电、气(压缩空气、天然气)等,施工单位必须填写申请单,经甲方厂(站、库)领导同意,由专业人员指定接水、电、气地点,电器线路和管路连接规范,并由施工单位安装合格计量仪表后方可使用。
工程施工协议书(承包合同)(范本)6篇
工程施工协议书(承包合同)(范本)6篇篇1工程施工协议书(承包合同)甲方(委托方):___________地址:___________联系电话:___________乙方(承包方):___________地址:___________联系电话:___________依据《中华人民共和国建筑法》《中华人民共和国招标投标法》以及其他相关法律法规的规定,经甲、乙双方协商一致,就_______(工程名称)的施工事项达成如下协议:一、工程性质_______(工程名称)是_______(简要描述工程性质),位于_______,项目总投资_______万元。
二、工程范围本工程包括但不限于以下工程内容:1._______2._______3._______……具体工程范围和要求详见附件《工程施工图纸及技术规范》。
三、施工期限本工程的施工期限为_______(以天/月为单位),自_____年____月____日起,至_____年____月____日止。
四、工程质量1.乙方应按照《国家建筑工程质量管理标准》和《建筑施工技术验收规程》,确保工程质量符合国家标准。
2.如因乙方施工不当导致的工程质量问题,乙方应承担相应责任,并按照约定时间进行整改。
……五、工程价款及结算方式1.本工程总价款为_____万元,具体价款构成及付款方式详见《合同付款方式表》。
2.乙方应按照合同规定的工程进度和质量要求,批准万元的标准进行结算。
……六、违约责任1.甲、乙双方均有责任保证协议履行中的合法权益和义务,并承诺在合同履行过程中不得违法。
2.如有一方在合同履行过程中发生违约行为,应承担相应违约责任,包括但不限于经济赔偿和法律责任。
……七、其他约定事项1.本协议自双方签字、盖章之日起生效。
2.本协议一式双份,甲、乙双方各持一份,具有同等法律效力。
……甲方(盖章):_______日期:_______年____月____日乙方(盖章):_______日期:_______年____月____日以上为工程施工协议书(承包合同)范本,经双方协商一致确认后生效。
施工总承包合同示范文本
施工总承包合同示范文本合同范本专家的建议:施工总承包合同示范文本。
合同编号,【编号】。
甲方(承包方),【甲方名称】。
住所,【甲方地址】。
法定代表人,【法定代表人姓名】。
联系电话,【联系电话】。
乙方(发包方),【乙方名称】。
住所,【乙方地址】。
法定代表人,【法定代表人姓名】。
联系电话,【联系电话】。
鉴于甲方具有从事施工总承包业务的资质和能力,乙方拟委托甲方对【工程项目名称】进行施工总承包,双方经友好协商,达成如下协议:第一条项目概况。
1.1 项目名称,【工程项目名称】。
1.2 项目地点,【项目地点】。
1.3 项目内容,【项目内容描述】。
第二条服务内容。
2.1 甲方应按照合同约定,对项目进行全面的施工总承包服务,包括但不限于项目的施工组织、施工管理、质量控制、安全生产等工作。
2.2 甲方应按照国家相关法律法规和工程建设规范,完成项目的设计、施工、验收等工作,保证工程质量和安全。
第三条合同价款。
3.1 本合同的总价款为【金额】,具体支付方式和进度按照附件【支付方式和进度表】执行。
第四条工期。
4.1 本项目的工期为【工期】,自【起始日期】起至【完工日期】止。
第五条索赔和违约责任。
5.1 若因甲方原因导致工程质量不符合合同约定,乙方有权要求甲方承担相应的索赔责任。
5.2 若因乙方原因导致工程延期或增加费用,甲方有权要求乙方承担相应的违约责任。
第六条合同变更。
6.1 若有需要修改合同内容,双方应经友好协商一致,并签订书面的合同变更协议。
第七条合同解除。
7.1 若因不可抗力等原因导致合同无法继续履行,双方可协商解除合同,并书面确认解除协议。
第八条其他。
8.1 本合同未尽事宜,双方可另行协商解决。
第九条合同生效。
9.1 本合同自双方盖章之日起生效,至工程竣工验收并结清款项后终止。
甲方(盖章):乙方(盖章):日期:日期:以上是一份施工总承包合同的示范文本,具体合同内容应根据实际情况进行调整和完善。
如有任何疑问或需要进一步的法律咨询,请随时与我联系。
建筑工程施工合同示范文本(8篇)
建筑工程施工合同示范文本发包方:以下简称甲方承包方:以下简称乙方根据《中华人民共和国经济合同法》、《建筑工程承包合同条例》以及建筑工程承包合同的有关法律法规,甲方现将常青花园二小区35#楼部分项目工程以包工不包料的形式委托乙方施工。
为了明确双方各自的责任,本着公平、公正、诚信守则的原则,经双方协商一致同。
意签定以下施工合同条款,保证信守执行。
一、承包范围及工作内容1.本工程所含所有抹灰、镶贴、屋面(防水工程除外)、楼地面及室外散水台阶工程;2.本工程所需砂浆、垫层砼的拌制和运输;钉钢板网、湿水、刷;胶、楼面基层处理、落地灰的清理;3.承包范围内所有成品及半成品的养护、维修;4.乙方自备承包范围内所需小型工具如:铁锹、泥桶、尺条、铝合金、线、安全帽等;5.乙方负责返工所需材料及人工费用。
二、结算方式约定1.本工程人工费按设计图纸及有关规范一次性包干,包干总价为人民币肆拾万元整,不再存在其它费用;如一次性验收通过,甲方奖励乙方人民币壹万元。
2.甲方每人每天支付乙方生活费贰拾元,乙方所属项目全部完工,经验收达到优质标准后付至总价95%,余款作为本工程维修保证金,待工程交付使用后付清;3.甲乙双方协商包干价中,已包括质量创优价格、确保工期价格和工完料净价格。
4.分包价格均为包干价,不存在其他任何费用。
三、质量要求本工程质量等级为“楚天杯”。
乙方在施工过程中应严格按设计图纸、相关规范要求及施工技术交底施工,服从业主和甲方现场管理人员的指挥,如发现乙方有违背质量要求的施工情况,甲方除责令停工整改外,其所造成的一切损失均由乙方承担,情节严重的将追究其他责任,并且甲方拒付工程款。
四、施工工期要求:1.工期主要按甲方形象进度执行,总工期为一百二十天。
2.乙方在施工过程中不得以任何理由推迟工期,若有延误,乙方自愿每天罚款500_____1000元人民币,属甲方原因,工期顺延。
3.工程完工指乙方所承包范围内各分项工程全部完工。
建设工程施工专业承包合同范本(8篇)
五、工程合同总价
1、本工程合同总价为人民币____元。
2、如遇下列情况,合同总价作相应调整:
(1)合同总价内经双方确认的暂估价变化;
(1)按施工准备规定,不能提供施工场地、水、电源道路未能接通,障碍物未能清除,影响进场施工;
(2)凡甲方负责供应的材料、设备、成品或半成品未能保证施工需要或因交验时发现缺陷需要修、配、代、换而影响进度;
(3)不属包干系数范围内的重大设计变更,提供的工程地质资料不准,致使设计方案改变或由于施工无法进行的原因而影响进度;
(4)在施工中如因停电、停水8小时以上或连续间歇性停水、停电3天以上(每次连续4小时以上),影响正常施工;
(5)非乙方原因而监理签证不及时而影响下一道工序施工;
(6)未按合同规定拨付预付款、工程进度款或代购材料差价款而影响施工;
(7)人力不可抗拒的因素而延误工期。
七、施工准备
1、甲方在开工前应办妥征地拆迁;清除施工场地范围内影响施工的原有管线,绿化等障碍物;解决施工用地(包括材料,构件的堆放和中转场地,搭建大型临时设施用地);解决施工用水源,电源和运输道路的接通;向乙方提供所有工程设计图纸;组织设计、施工单位进行工程设计交底。
若发包人因未能及时办理完毕前述许可、批准或备案,由发包人承担由此增加的费用和(或)延误的工期,并支付承包人合理的利润。
根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、法规、条例、规章等,双方遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,就____项目____型建设工程协商一致,订立协议并共同遵照执行。
关于施工合同(15篇)
关于施工合同(15篇)篇一:施工合同示范文本发包方:______________承包方:______________根据《中华人民共和国经济合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》及有关规定,结合本工程的具体情况,经双方协商一致,签订本合同,以资共同遵守。
第一条工程概况1.工程名称________________;2.工程地点________________;3.工程计划批准单位及文号______________;4.工程范围和内容:全部工程建筑面积______平方米。
(各单项工程详见工程项目一览表)第二条工程期限1.本工程合同总工期为___天(日历天从开工之日算起)。
2.本工程开工日期___年__月__日,竣工日期___年__月__日。
3.如遇下列情况,经发包方现场监理工程师或工程师代表签证后,工期作相应顺延,并用书面形式确定顺延期限。
(1)发包方在合同规定开工日期前__天,不能交承包方施工场地、进场道路、施工用水,或电源未按规定接通,影响承包方进场施工者。
(2)明确由发包方负责供应的材料、设备、成品或半成品等未能按双方认定的时间进场,或进场的材料、设备、成品或半成品等向承包方交验时发现有缺陷,需要修配、改、代、换而耽误施工进度者。
(3)不属包干系数范围内的重大设计变更;提供的工程地质资料不准,使基础超深;施工方法与设计规定不符而增加工程量影响进度者。
(4)在施工中因停水、停电连续影响8小时以上者。
(5)发包方现场监理工程师或工程师代表无故拖延办理签证手续而影响下一工序施工者。
(6)未按合同规定拨付预付款、工程进度款、代购材料价差款而影响施工进度者。
(7)因遇人力不可抗拒的自然灾害(如台风、水灾、自然原因发生的火灾、地震等)而影响工程进度者。
第三条工程合同总价1.本工程合同总价为人民币______元。
2.如遇下列情况,合同总价作相应调整:(1)合同总价内经双方确认的暂估价变化;(2)在合同工期内政策性调整所发生的材料差价、工资、费率及其它费用的变化;(3)重大设计发生变更;(4)基础超过设计深度;(5)在施工中新增加了工程项目;(6)其它。
工程施工合同协议书6篇
工程施工合同协议书6篇工程施工合同协议书 (1) 建设单位:(以下简称甲方)施工单位:(以下简称乙方)依据《中华人民共和国经济合同法》《建筑安装工程承包合同条例》及有关规定,经甲乙双方协商一致,甲方愿把改造工程承包给乙方施工,为明确双方责任,确保工程顺利完成,特订立如下合同条款,以致共同遵守:一、工程项目1、工程名称:2、工程地址:3、工程范围:4、承包方式:包工包料。
5、承包造价:元(大写:)。
二、工程期限根据本工程,经甲乙双方协商一致,总工期天。
(雨天及人力不可抗拒特殊情况需经甲方代表签证后,工期相应顺延)开工日期为20_年月日至20_年月日,总工期天。
三、本工程竣工质量为一次性合格工程1、乙方必须严格按照国家颁发的建筑工程规范、规程施工和标准进行施工;四、工程价款支付及结算本工程按进度付款,具体金额由双方协商为准。
五、其它约定1:甲方承担的安全责任、权利(一)甲方负责制订施工现场的安全生产规章制度和操作规程;(二)甲方有权要求乙方必须严格遵守安全生产法律、法规、标准、安全生产规章制度和操作规程,熟练掌握事故防范措施和事故应急处理预案;(三)甲方管理人员有权制止乙方人员违章作业,并按规定给予处罚;(四)甲方有权对安全意识差、不听安全生产指挥的乙方人员责令退场。
2:乙方的责任、权利(一)乙方施工时是安全生产的直接责任人,必须严格执行甲方的有关安全生产的规定、制度;(二)乙方负责为所有乙方安装施工人员办理医疗及工伤社会保险,并根据需要为从事高度危险工作的人员购买适当的人身意外伤害保险,在施工过程中如发生的违章作业而造成的人身伤亡事故,由乙方承担全部负责;(三)乙方应对现场安装施工的行为完全负责,乙方安装施工人员不得违章作业,不得冒险作业,不能疲劳作业,并按规定做好防护工作;(四)乙方在施工现场人员必须有配备齐全的安全防护用品,不能满足安全施工需要时,人员不得进入施工现场。
六、其它未尽事宜,双方可签订补充协议,补充协议与本合同具有同等法律效力。
建筑工程施工合同示范文本7篇
建筑工程施工合同示范文本7篇建筑工程施工合同示范文本 (1) 总包方(全称):分包方(全称):依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其相关法律、行政法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就工程施工事宜协商一致,订立本合同。
第一条:工程概况1、分包工程名称:2、分包工程地点:3、分包工程内容:第二条:合同价款(人民币大写) 元(¥: ),最终以结算定案值为准。
第三条:合同工期根据总包合同要求,分包工程合同工期为天。
年月日开工,年月日竣工,如遇下列情况,由分包方及时与发包方办理签证,并由发包方出具工期顺延证明,工期顺延。
1、因发包方原因未能在合同约定时间内开工;2、发包方未能在约定日期支付工程预付款、进度款,致使施工不能正常进行;3、设计变更和工程量增加;4、一周内非总、分包方原因停水、停电造成停工累计超过8小时; 工期延误签证或工期顺延证明原件须及时交总包方。
第四条:承包方式本工程按下列第项方式承包:1、包工包料;2、包工包部分材料;3、包清工;第五条:质量标准该工程必须达到建筑工程质量检验评定标准和总包合同所规定的质量等级要求。
第六条:结算方式本工程按照总包合同约定方式进行结算。
总包方向分包方收取工程结算总造价 %的管理费,代扣代交工程结算总造价 %的税金。
第七条:工程款支付1、按照已完工程量和总包合同约定的付款比例,发包方付款后,总包方在扣除第六条所列总包方应收的费用后,余款全部向分包方拨付。
工程竣工验收达到合同规定的质量标准并经发包方审定结算报告后,根据发包方付款情况按比例向分包方拨付,工程款付至时,总包方按结算定案总造价留足全额应收管理费和税金,剩余的款项作为保修金,保修期满根据责任进行清算。
2、分包方不得私自从发包方收取工程款。
向发包方收取工程款,必须使用总包方的收款收据,并及时将收取的工程款全额交回总包方。
第八条:双方驻工地代表1、总包方:2、分包方:第九条:材料设备供应1、分包方负责供应本工程材料设备。
(完整版)建设工程施工合同示范文本GF-2013-0201)协议书、通用条款、专用条款
建设工程施工合同(示范文本GF-2013-0201)第一部分合同协议书第一部分合同协议书发包人(全称):承包人(全称):根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就工程施工及有关事项协商一致,共同达成如下协议:一、工程概况1.工程名称:。
2.工程地点:。
3.工程立项批准文号:。
4.资金来源:。
5.工程内容:。
群体工程应附《承包人承揽工程项目一览表》(附件1)。
6.工程承包范围:。
二、合同工期计划开工日期:年月日。
计划竣工日期:年月日。
工期总日历天数:天。
工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的,以工期总日历天数为准。
三、质量标准工程质量符合标准。
四、签约合同价与合同价格形式1.签约合同价为:人民币(大写)(¥元);其中:(1)安全文明施工费:人民币(大写)(¥元);(2)材料和工程设备暂估价金额:人民币(大写)(¥元);(3)专业工程暂估价金额:人民币(大写)(¥元);(4)暂列金额:人民币(大写)(¥元)。
2.合同价格形式:。
五、项目经理承包人项目经理:。
六、合同文件构成本协议书与下列文件一起构成合同文件:(1)中标通知书(如果有);(2)投标函及其附录(如果有);(3)专用合同条款及其附件;(4)通用合同条款;(5)技术标准和要求;(6)图纸;(7)已标价工程量清单或预算书;(8)其他合同文件。
在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。
上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改,属于同一类内容的文件,应以最新签署的为准。
专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。
七、承诺1.发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。
2.承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工,确保工程质量和安全,不进行转包及违法分包,并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。
《建设工程施工合同(示范文本)》(GF-2017-0201)43086
(GF—2017—0201)建设工程施工合同(示范文本)住房城乡建设部制国家工商行政管理总局第一部分合同协议书发包人(全称):承包人(全称):根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就工程施工及有关事项协商一致,共同达成如下协议:一、工程概况1.工程名称:。
2.工程地点:。
3.工程立项批准文号:。
4.资金来源:。
5.工程内容:。
群体工程应附《承包人承揽工程项目一览表》(附件1)。
6.工程承包范围:。
二、合同工期计划开工日期:年月日。
计划竣工日期:年月日。
工期总日历天数:天。
工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的,以工期总日历天数为准。
三、质量标准工程质量符合标准。
四、签约合同价与合同价格形式1.签约合同价为:人民币(大写)(¥元);其中:(1)安全文明施工费:人民币(大写)(¥元);(2)材料和工程设备暂估价金额:人民币(大写)(¥元);(3)专业工程暂估价金额:人民币(大写)(¥元);(4)暂列金额:人民币(大写)(¥元)。
2.合同价格形式:。
五、项目经理承包人项目经理:。
六、合同文件构成本协议书与下列文件一起构成合同文件:(1)中标通知书(如果有);(2)投标函及其附录(如果有);(3)专用合同条款及其附件;(4)通用合同条款;(5)技术标准和要求;(6)图纸;(7)已标价工程量清单或预算书;(8)其他合同文件。
在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。
上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改,属于同一类内容的文件,应以最新签署的为准。
专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。
七、承诺1.发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。
2.承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工,确保工程质量和安全,不进行转包及违法分包,并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。
建设工程施工合同范本(示范文本)6篇
建设工程施工合同范本(示范文本)6篇篇1建设工程施工合同范本(示范文本)一、甲方(委托方):单位名称:________________________法定代表人(负责人):________________________联系地址:________________________联系电话:________________________二、乙方(承包方):单位名称:________________________法定代表人(负责人):________________________联系地址:________________________联系电话:________________________三、工程名称:________________________工程地点:________________________建设内容:________________________四、合同金额:本合同工程总造价为________________________元整(¥_____________)。
五、工程进度:1. 工程开工日期为合同签订后____日内,竣工日期为合同签订后____日内。
2. 工程进度按照双方协商确定的施工计划执行,如有延期需提前三天书面通知对方。
六、工程质量:1. 乙方应保证施工质量符合国家有关标准和要求,并承担由于工程质量不合格而造成的一切后果和责任。
七、工程款支付:1. 工程款分期支付,按照工程进度完成比例支付。
2. 工程款支付方式:______________________________________。
3. 工程款支付时间:合同签订后____日内支付第一期款,其他各期款根据实际工程进度确定。
八、风险控制:1. 乙方需购买工程施工意外险和施工质量保险,确保工程施工过程中出现意外和质量问题时能及时得到赔偿。
2. 乙方应在工程施工现场设立明显的安全警示标志,保障施工现场的安全。
九、违约责任:1. 如果一方未按合同规定的时间履行合同,造成损失的,应承担相应的违约责任。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。
施工承包合同|示范文本|书|协议书(范本)
发包方(以下称甲方):
住址:
承包方(以下称乙方):
住址:
根据《中华人民共和国合同法》和《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、行政法规,为明确双方在施工过程中的权利、义务,经双方协商自愿签订本合同。
第一条、工程项目
一、工程名称:
二、工程地点:
三、工程内容:
四、承包形式:
五、工程价款:
六、支付方式:
第二条、工程期限
一、合同工期总_________日历天,开工日期:______年______月______日,竣工日期:______年______月______日。
二、工期顺延
1、在施工中如因停电、停水______小时以上或连续间歇性停水、停电______天以上,影响正常施工;
2、因台风、暴雨、飓风等不可抗力的因素;
3、图纸变更导致不能按时施工。
4、因乙方原因造成施工延迟的,不得请求顺延工期。
第三条、建筑材料、设备的供应和采购
一、工程材料、设备由______方采购。
二、______方采购的材料、设备,必须附有产品合格证和试验报告才能用于工程,非采购方提供的材料需要复验的,采购方应按要求提供复验报告。
经复验符合质量要求的,方可用于工程;复验不符合质量要求的,应退货处理,其复验费和退货损失由采购方方承担。
第四条、施工与设计变更
一、甲方签字认定交付的设计图纸、说明和有关技术资料,作为施工的有效依据,乙方不得擅自修改。
二、施工期间,甲方提出变更内容的,为不影响施工进度,乙方应先行实施,并及时做好现场签证。
三、设计变更增减数应以甲方代表签证单为依据,对增减部份的工程款由甲乙双方协商确认。
第五条、工程质量管理及验收
一、工程具备竣工验收条件,乙方按国家工程竣工验收有关规定,向甲方提供完整竣工资料及竣工验收报告,验收合格的,双方。