电路施工合同标准范本
厂区电路改造合同5篇
厂区电路改造合同5篇篇1厂区电路改造合同甲方：______________（以下简称甲方）乙方：______________（以下简称乙方）根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，双方经友好协商，就甲方的厂区电路改造工程签订如下合同，共同遵守并履行。
一、项目概况1.1 甲方厂区位于______________，拟对工厂电路进行改造，以提升生产效率和安全系数。
1.2 乙方为专业的电路改造施工公司，具有电气安装资质，能够完成本合同约定的电路改造工程。
二、工程内容2.1 乙方按照甲方的要求，对厂区内的电路系统进行改造，包括但不限于线路规划、设备更换、维修和加固等工作。
2.2 工程的具体内容和技术指标以双方签署的工程设计方案为准。
三、工程费用3.1 甲方应按照工程设计方案所列明的费用支付乙方工程款项。
3.2 工程款项共计__________ 元，甲方需于工程开始前支付工程总款项的30%作为订金，余款在工程完工验收合格后一次性支付给乙方。
3.3 甲方需向乙方交纳工程保修金__________ 元，作为电路改造工程的质量保证金。
四、工期和验收4.1 电路改造工程的工期为__________ 天，从双方签署合同之日起计算。
4.2 工程完工后，乙方应通知甲方进行验收。
甲方经过验收合格后才能支付余款给乙方。
4.3 若工程延期的责任在乙方，乙方需承担延期所造成的损失和赔偿责任。
五、违约责任5.1 在整个工程期间，双方应互相配合，如因某一方原因导致工程无法继续进行或工程质量不达标，应承担相应的违约责任。
5.2 若甲方未按时支付工程款项或工程保修金，乙方有权要求解除合同并要求甲方赔偿相应的损失。
5.3 若乙方未按合同约定的质量和工期要求完成工程，应承担违约责任并向甲方赔偿损失。
六、保密条款6.1 双方应保守工程的相关信息及设计方案，不得泄露给任何第三方。
6.2 双方不得利用工程过程中获取的任何信息从事不正当竞争行为。
房屋电路改造合同5篇
房屋电路改造合同5篇篇1房屋电路改造合同甲方：（委托方）：_________________身份证号码：_________________联系地址：_________________联系电话：_________________乙方：（承接方）：_________________统一社会信用代码：_________________联系地址：_________________联系电话：_________________鉴于甲方为其所持有的房屋电路存在老化、安全隐患等问题，为确保生活安全及正常用电需求，现委托乙方进行房屋电路改造工程，双方经协商一致，达成如下合同：一、改造内容1. 甲方需改造的房屋电路位于：_________________2. 改造内容：主要包括但不限于替换老化电线、插座、开关、电箱等设备，并根据实际情况增加电路数量及功率等。
3. 为确保改造的持续效果及保障约定期限内的售后服务，乙方将按照国家相关规定及行业标准设置合适的电路布局，确保改造后的电路安全可靠。
二、施工时间1. 乙方将在合同签订后____个工作日内安排项目工程师上门勘查，并根据勘查结果确定施工方案和预计时间。
2. 施工周期：围绕周一至周五，上午8:00-下午18:00，根据具体工情计划，休息日以及加班安排另行协商。
三、费用1. 房屋电路改造费用总计为_________元，其中材料费_________元，人工费_________元。
2. 乙方应在勘察后提供具体报价，并与甲方确认后进行施工。
3. 如工程在施工过程中遇到额外费用，应在施工进行前征得甲方同意。
4. 甲方应在工程竣工后15日内清偿全部费用。
四、质保期1. 乙方对改造后的电路提供质保期为_________年，质保期内如出现问题，乙方应及时响应并免费维修。
2. 质保期届满，乙方将提供维护维修服务，费用另行协商。
五、违约责任1. 若乙方未按合同规定的时间完成工程或工程质量不符合要求，甲方有权要求乙方赔偿修复费用。
线路改造合同(通用5篇)
线路改造合同（通用5篇）5、承包内容、范围及要求：六台空调机组；冷冻水管、闸阀、过滤器；风道；水箱等招投标文件内容。
A、组合式空调机组安装：组合式空调机组生产厂家为深圳市麦克维尔空调有限公司。
规格型号及性能参数按照设计要求。
其中除灰、除尘配电室2台，单位冷量250W,房间总冷量125KW，风量18000（m3/h)，机组冷量129.8KW，落地式机组。
21、22号变频器配电室2台，单位冷量617.2W,房间总冷量170KW，风量18000（m3/h)，机组冷量180KW，落地式机组。
23、24号变频器配电室2台，单位冷量617.2W,房间总冷量170KW，风量18000（m3/h)，机组冷量180KW，落地式机组。
B、辅材及冷冻水管安装：包括冷冻水管、各种阀门、过滤器、橡胶软接头、温度计、压力表、配电箱、电缆线、管道支架、管道保温等。
C、风道安装：包括有机玻璃钢通风管道、双层百叶风口、手动调节阀、防火手动调节阀等。
D、水箱及配套设备部分：包括排污潜水泵（排污泵生产厂家上海东方泵业（集团）有限公司，电机生产厂家为上海东方威尔电机有限公司，叶轮的材质为HT250）、截止阀、止回阀、过滤器、橡胶软接头、压力表、温度计、玻璃钢水箱（壁厚：底板20mm，侧1：20mm，侧2：16mm，侧3：12mm，侧4：10mm，顶5mm）、冷却水管、电缆线、配电箱、水箱加热装置等。
E、土建部分：包括新建制冷机房、设备基础制作安装等。
二、施工准备（一）甲方1.负责工程周围的疏通工作，协调乙方与甲方各部门之间的关系，保证工程施工顺利进行。
2.协助乙方办理工程开工及厂内施工所需各种手续。
3.为协调工作，甲方指定为工地代表，进行技术及安全施工监督，由物业公司及施工所在部门派安全监护人。
（二）乙方：1.编制施工方案；施工组织设计；施工安全技术措施；施工总进度计划送发包方。
2.乙方委派3.遵守甲方安全管理规定，与甲方签订安全协议后方可开工。
电路布线施工合同范本三篇
电路布线施工合同范本三篇篇一甲方（发包方）：____________________法定代表人：____________________地址：____________________联系方式：____________________乙方（承包方）：____________________法定代表人：____________________地址：____________________联系方式：____________________一、工程概况1. 工程名称：[电路布线工程具体名称]2. 工程地点：[具体施工地点]3. 工程内容：按照甲方提供的施工图纸及要求，进行室内电路布线工程施工，包括但不限于电线电缆敷设、插座开关安装、配电箱配置等。
二、工程期限1. 开工日期：______年____月____日2. 竣工日期：______年____月____日3. 总工期：______天三、工程价款及支付方式1. 工程总价：人民币______元（大写：____________________元整），此价格为含税价，包含工程所需的材料、设备、人工、运输、安装调试等一切费用。
2. 支付方式：（1）合同签订后______个工作日内，甲方向乙方支付工程总价的______%作为预付款，即人民币______元（大写：____________________元整）；（2）工程进度达到______%时，甲方向乙方支付工程总价的______%，即人民币______元（大写：____________________元整）；（3）工程竣工验收合格后______个工作日内，甲方向乙方支付工程总价的______%，即人民币______元（大写：____________________元整）；（4）剩余工程总价的______%作为质量保证金，在质保期届满后无质量问题的情况下，甲方一次性无息支付给乙方。
四、工程质量及验收1. 乙方应严格按照国家及行业相关标准和规范进行施工，确保工程质量符合要求。
电路改造合同6篇
电路改造合同6篇篇1甲方（发包方）：__________乙方（承包方）：__________根据《中华人民共和国合同法》及其他相关法律法规的规定，甲乙双方本着平等、自愿、公平、诚实、守信的原则，就甲方电路改造工程达成如下协议：一、工程概况1. 工程名称：__________电路改造工程。
2. 工程地点：__________。
3. 工程内容：对甲方指定的电路进行改造，包括电路布线、设备安装、调试运行等。
二、工程要求1. 乙方应按照国家有关电气施工规范和标准进行施工，确保电路改造质量符合要求。
2. 乙方应根据甲方的要求进行电路设计，确保电路布局合理、美观。
3. 乙方应使用符合质量标准的电气材料，不得使用假冒伪劣产品。
4. 乙方在施工过程中应注意安全，防止事故发生。
5. 工程完工后，乙方应进行调试运行，确保电路正常运行。
三、工程期限本工程自签订合同之日起开始，工期为XX天。
如遇特殊情况，双方可协商工期顺延。
四、工程造价及支付方式1. 工程总造价：人民币XX元（大写：______元整）。
2. 支付方式：签订合同后，甲方支付乙方工程总造价的XX%作为预付款；工程完工并验收合格后，甲方支付剩余款项。
五、质量保证及售后服务1. 乙方承诺电路改造工程保修XX年，保修期内因乙方施工质量问题导致的电路故障，乙方负责免费维修。
2. 保修期结束后，乙方提供有偿维修服务。
3. 乙方在接到甲方维修通知后，应在XX小时内响应，并在XX小时内到达现场进行维修。
六、违约责任1. 甲方未按合同约定支付工程款项的，每逾期一天，应向乙方支付XX元的违约金。
2. 乙方未按合同约定完成工程或工程质量不合格的，应向甲方支付工程总造价XX%的违约金。
3. 乙方在施工过程中违反安全规定的，应承担由此造成的一切损失。
4. 因不可抗力因素导致合同无法履行的，双方均不承担违约责任。
七、争议解决方式本合同在履行过程中发生争议，双方应首先协商解决；协商不成的，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。
电路施工合同范本(2篇)
电路施工合同范本发包单位（以下简称甲方）：____工程公司承包单位（以下简称乙方）：为确保工程在施工过程中人身、电网、设备的安全，依据《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国劳动法》、国家电监会《电力生产事故调查暂行规定》、南方电网公司《安全生产工作规定》以及《电业安全工作规程》等法律、法规、规定，甲乙双方特签订本协议。
本协议除明确双方安全职责等重要内容外，还应根据各阶段（如土建、安装、调试，高空作业、停电作业、带电作业等）的安全技术要求及特点，从完善保障人身安全及施工安全方面，增加提出需要注意的安全事项和明确双方的义务及责任，并按协议严格遵守。
必要时，必须在各个阶段的书面安全技术交底中重申并明确，书面安全技术交底应双方签字。
一、工程项目名称：220kv大南i、ii回送电线路工程二、工程地址：____三、工程范围：____四、协议期限：本协议与工程施工合同同步有效（____年___月___日至____年___月___日）。
五、甲乙双方安全职责：1.甲乙双方须认真贯彻执行中华人民共和国、中国南方电网公司、云南电网公司、地方安全生产主管部门颁发的有关安全生产的方针、政策和规章、制度，严格执行有关劳动保护的法律、法规、条例以及《安全生产工作规定》、《建设工程安全生产管理条例》及《电业安全工作规程》等制度、规定。
2.甲乙双方必须严格执行消防安全相关规定。
易燃、易爆场所严禁吸烟及动用明火，消防器材不准挪作他用。
3.施工期间，乙方指派专人负责本工程项目的有关安全监督、管理工作；甲方指派专人不定期的检查施工现场执行安全生产规程、制度状况。
4.甲方和乙方在合同期内，都必须切实履行各自应承担的安全职责，确保工程安全施工、文明施工。
5.甲方安全责任5.1对乙方的资质进行审查，确认其符合且具备下列条件：5.1.1持有有关部门颁发的营业执照和资质证书；持有法定代表人身份证明书、授权委托书；有施工简历和近___年的安全施工记录。
家装水电安装个人简易合同范本(3篇)
家装水电安装个人简易合同范本（3篇）家装水电安装个人简易合同范本（精选3篇）家装水电安装个人简易合同范本篇1甲方：乙方：经甲乙双方友好协商，就水电施工项目达成如下施工协议：第一条：工程概况1、工程地点：2、工程承包方式：a.包工包料 b.包公部分包料 c.包工不包料。
3、工期_____年__月__日至_____年__月__日。
4、预计合同款价为：元。
金额大写。
若变更施工内容，变更材料等，造价按实际结算。
第二条：关于材料的约定1、本工程甲方负责供应材料应为符合要求的合格产品，并应按时供应到现场，乙方应进行验收，如发生质量问题或规格差异，乙方应及时向甲方提出，甲方仍表示使用的，由此造成的工程损失，责任由甲方承担。
验收合格的材料，由乙方负责保管，由于保管不当造成的损失，由乙方负责赔偿。
2、甲方供应的材料应均用于本工程，非甲方同意不得挪作他用。
如乙方违背规定，应按材料的价格双倍赔偿甲方。
第三条：关于工程质量及验收的约定1、乙方确定开槽的路线。
根据以下原则：线路最短原则；不破坏原有强电原则，不破坏防水原则，不破坏地暖原则。
2、所有开槽须先用划线标注确认后，方能开槽，水路管道采用 mm水管，开槽深度 mm，电路选用 mm管，开槽深度 mm，且所有槽深度统一，横平竖直。
3、各单位回路单独走管，依据强电在上，弱电在下的原则，强弱电平行距离至少相距30cm，平行的弱电盒与插座盒之间最少距离20cm或以上。
4、一根管子内最多走三根导线，三根导线的截面积不得超过管子的将截面积的60%。
5、所有pvc管每间隔50cm用一只管卡固定；pvc接头均需用配套接头固定；所有弯头需用相应弹簧内置进行弯曲；线管盒与pvc管均需用锣接固定。
6、须按先布管，再穿线的原则操作。
如布好管后不能顺利穿线，需找出原因及时调整管位，重新穿线，直到能顺利穿线。
7、同根管内不能有任何接头，只能用完整的线。
厨房电器、空调等插座线用4mm2的线，按实际电器位置分别布置插座盒，照明插座均用2.5mm2的线。
电路改造合同（5篇）
电路改造合同合同编号：_________甲方（业主）：身份证号码：联系地址：联系电话：乙方（承包商）：统一社会信用代码：注册地址：联系电话：根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律法规的规定，甲乙双方经友好协商，一致同意签订本合同，共同遵守合同条款，确保合同执行的顺利进行。
本合同具有法律效力。
一、项目概述甲方要求对居住的房屋电路进行改造，以提高用电的安全性和稳定性。
乙方具备电器改造的资质和技术能力，愿意为甲方提供电器改造服务。
二、项目执行1. 甲方要求改造的电路范围：（详细列出电路改造的具体要求）2. 乙方将根据甲方的要求进行电路改造，并确保改造后的电路符合相关的安全规范和标准。
3. 乙方将在电路改造前与甲方进行充分的沟通和了解，确保在改造过程中尽可能减少对甲方生活的影响。
4. 甲方同意乙方在改造期间进入甲方住宅进行工作，并配合乙方进行必要的配电和电线敷设。
5. 乙方完成电路改造后，将对改造后的电路进行测试和调试，确保电路的正常运行。
三、工期安排1. 甲乙双方约定电路改造的工期为 _____________，具体工期将根据改造范围和进度进行调整。
2. 甲方同意在工期内为乙方提供所需的工作条件，包括但不限于进出住宅的方便和电力供应的保证等。
四、费用结算1. 电路改造总费用为人民币 ______________，乙方将根据实际工作量和所需材料进行费用的结算。
2. 甲方同意在电路改造合格后，按照约定的费用支付给乙方。
3. 支付方式：甲方向乙方支付电路改造费用时，可以选择一次性支付或分期支付。
具体支付方式由甲乙双方协商确定，并在合同中明确注明。
五、违约责任1. 甲方违约责任：（列明甲方违约的具体情况和责任）2. 乙方违约责任：（列明乙方违约的具体情况和责任）六、其他约定1. 本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。
2. 除本合同约定外，甲乙双方还可在合作过程中签订补充协议，对本合同作出调整和补充。
电路施工合同6篇
电路施工合同6篇篇1电路施工合同一、合同双方甲方：（委托方）名称：地址：联系人：电话：乙方：（承包方）名称：地址：联系人：电话：二、合同内容1. 项目名称：本合同为电路施工项目，项目名称为______________。
2. 工程地址：工程地址为____________________，具体位置详见附图。
3. 工程内容：甲方委托乙方负责完成电路施工项目，包括但不限于电线敷设、插座安装、开关开路、灯具安装等。
4. 工程质量：乙方保证施工过程中遵守相关的施工标准和规范，保证施工质量符合国家标准，达到甲方要求。
5. 工程周期：本工程起止日期为_______________，工期为______________，如有延期需提前向甲方报备并得到书面确认。
6. 工程费用：本工程总造价为_____________，乙方应按照合同约定的进度进行工程款支付，工程款支付细则详见附件。
7. 材料采购：乙方负责采购施工所需的材料，应保证材料符合国家标准，如有不符合要求的材料应及时更换。
8. 变更条款：在工程进行中如有需要对合同内容进行变更，需双方协商一致并签订书面变更协议。
9. 安全保障：乙方在施工过程中应保证施工现场的安全，遵守相关的安全生产法律法规，对施工人员进行安全教育和培训。
10. 竣工验收：乙方在完工后应主动邀请甲方进行竣工验收，甲方对工程质量不符合要求的可要求乙方进行整改直至达到要求。
11. 纠纷解决：双方在履行合同过程中如出现纠纷应友好协商解决，协商不成可向有关部门申请调解或仲裁。
12. 法律适用：本合同适用中华人民共和国的相关法律法规。
13. 其他事项：双方未尽事宜由双方协商解决并签订补充协议。
三、合同签署甲方（盖章）：乙方（盖章）：签订日期：____ 年____ 月____ 日合同附件：1. 工程款支付细则2. 工程图纸及技术规范3. 其他必要资料以上为电路施工合同的内容，双方在签订合同时应仔细阅读合同内容，确保双方权利和义务明确，达到合作愉快的目的。
标准水电安装合同范本8篇
标准水电安装合同范本8篇第1篇示例：标准水电安装合同范本甲方：______（以下简称甲方）乙方：______（以下简称乙方）经双方协商一致，就甲方位于______的房屋的水电安装工程，达成以下合同：一、项目内容和要求1. 乙方应按照相关规定和标准，对甲方的房屋进行水电安装工程。
2. 乙方应保证安装的水电设备符合国家标准，使用高质量材料，保证施工质量。
3. 安装完毕后，乙方应负责对安装设备进行维护保养，并提供相应的保修服务。
二、工程进度和质量保障1. 双方应按照合同约定的工期完成工程，否则应承担相应的违约责任。
2. 工程完成后，乙方应与甲方共同验收，确保工程质量符合要求，并解决存在的问题。
3. 乙方保证工程质量，并承诺在一定期限内提供免费维修服务。
三、价格和支付方式1. 合同总价为______元，包括材料费、人工费及其他费用。
2. 甲方应在合同签订时支付合同总价的______%作为订金，余款应在工程竣工后一周内支付清楚。
3. 如因甲方原因导致工程延期或增加额外费用，甲方应承担相应责任，如因乙方原因导致的责任，乙方应承担相应责任。
四、合同解决纠纷方式1. 双方在合同履行过程中如有纠纷，应协商解决；协商不成，提交有关部门或仲裁机构处理。
2. 合同解释权归双方共同拥有，解释问题应坚持公平合理的原则。
五、合同生效1. 本合同自双方签字盖章之日起生效，自甲方支付订金之日起开始履行。
2. 本合同一式两份，双方各执一份，具有同等法律效力。
甲方（盖章）：______ 日期：______乙方（盖章）：______ 日期：______以上内容为标准水电安装合同范本，双方在签订合同前应仔细阅读并理解合同内容，确保合同的合法性和有效性。
希望本合同能够为双方合作提供保障，顺利完成水电安装工程。
第2篇示例：标准水电安装合同范本甲方（承包商）：__________________根据《中华人民共和国合同法》以及相关法律法规的规定，甲乙双方经协商一致，就乙方住宅的水电安装事宜达成如下协议：一、安装内容1. 乙方住宅的水电安装包括但不限于给排水管道、供水管道、照明电路、插座、开关等设施的安装。
水电施工合同范本标准版(推荐5篇)
水电施工合同范本标准版（推荐5篇）（经典版）编制人：__________________审核人：__________________审批人：__________________编制单位：__________________编制时间：____年____月____日序言下载提示：该文档是本店铺精心编制而成的，希望大家下载后，能够帮助大家解决实际问题。
文档下载后可定制修改，请根据实际需要进行调整和使用，谢谢!并且，本店铺为大家提供各种类型的经典合同，如建筑合同、房屋合同、劳动合同、买卖合同、服务合同、贸易合同、金融合同、施工合同、装修合同、其他合同等等，想了解不同合同格式和写法，敬请关注!Download tips: This document is carefully compiled by this editor. I hope that after you download it, it can help you solve practical problems. The document can be customized and modified after downloading, please adjust and use it according to actual needs, thank you!In addition, this store provides you with various types of classic contracts, such as construction contracts, housing contracts, labor contracts, sales contracts, service contracts, trade contracts, financial contracts, construction contracts, decoration contracts, and other contracts. If you want to know different contract formats and writing methods, please pay attention!水电施工合同范本标准版（推荐5篇）随着法治的不断发展,合同日益受到人们的重视,合同的作用也日益突出,因为合同既是当事人的权利保障,又是对当事人的制约。
电路改造合同范本3篇
电路改造合同范本3篇篇一电路改造合同范本甲方（委托方）：____________________乙方（承包方）：____________________一、合同条款1.1 工程名称：甲方电路改造工程1.2 工程地点：____________________（1）拆除原有电路设施；（2）设计并安装新电路；（3）提供所需材料、设备；（4）调试及验收新电路；（5）培训甲方相关人员。
1.4 工程期限：自合同签订之日起，乙方应在______日内完成工程。
1.5 工程费用：人民币（大写）：____元整（小写）：￥____元。
1.6 付款方式：合同签订后，甲方支付乙方工程款的30%作为预付款，工程进度达到50%时支付工程款的30%，工程验收合格后支付剩余的40%。
1.7 工程质量：乙方应保证改造后的电路符合国家相关标准，确保工程质量。
1.8 工程验收：工程完成后，甲方应在3个工作日内组织验收，验收合格后办理结算手续。
1.9 安全责任：乙方在施工过程中应严格遵守安全规定，确保施工安全。
如因乙方原因造成事故，乙方应承担相应责任。
1.10 知识产权：乙方在施工过程中所使用的图纸、设计方案等知识产权归甲方所有。
1.11 保密条款：双方应对在合同履行过程中所获悉的对方商业秘密、技术秘密等保密信息予以保密，未经对方同意不得向第三方泄露。
二、名词解释2.1 电路改造：指对原有电路设施进行拆除、设计、安装、调试等，以满足甲方需求的过程。
2.2 预付款：指甲方在合同签订后支付给乙方的部分工程款，用于乙方开展工程前期工作。
2.3 工程验收：指工程完成后，甲方对乙方施工成果进行审查、验收，以确认工程质量是否符合要求。
2.4 知识产权：指乙方在施工过程中所使用的图纸、设计方案等具有独创性、新颖性、实用性的智力成果。
三、其他事项3.1 本合同一式两份，甲乙双方各执一份。
3.2 本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，有效期为____年。
电路施工合同协议书范本(3篇)
第1篇甲方：（以下简称“甲方”）地址：____________________联系人：____________________联系电话：____________________乙方：（以下简称“乙方”）地址：____________________联系人：____________________联系电话：____________________鉴于甲方需要在其指定的场所进行电路施工，乙方具备相应的施工资质和经验，双方经友好协商，达成如下协议：一、项目概述1.1 项目名称：____________________1.2 项目地点：____________________1.3 项目内容：包括但不限于电路改造、安装、调试及验收等。
1.4 项目总投资：人民币____________________元整。
二、合同工期2.1 本工程计划开工日期：____________________2.2 本工程计划竣工日期：____________________2.3 本工程实际开工日期：____________________2.4 本工程实际竣工日期：____________________三、施工内容3.1 乙方负责完成甲方指定场所的电路施工，包括但不限于以下内容：3.1.1 电路改造设计；3.1.2 线路敷设；3.1.3 设备安装；3.1.4 调试与验收；3.1.5 施工图纸及技术资料的编制。
3.2 乙方应严格按照国家相关标准和规范进行施工，确保工程质量。
四、工程进度4.1 乙方应按照工程进度计划进行施工，并确保工程进度与合同约定相符。
4.2 乙方应在每月底前向甲方提交工程进度报告，内容包括但不限于：4.2.1 已完成工程量；4.2.2 遇到的困难和问题；4.2.3 下月施工计划。
五、工程款项5.1 本工程合同总价为人民币____________________元整，包括但不限于材料费、人工费、设备费等。
5.2 付款方式：5.2.1 预付款：合同签订后，甲方支付乙方合同总价款的20%作为预付款；5.2.2 进度款：工程进度达到合同约定节点后，甲方支付已完成工程量对应的款项；5.2.3 验收款：工程竣工验收合格后，甲方支付剩余款项的80%；5.2.4 留余款：竣工验收合格后，甲方保留合同总价款的20%作为留余款，质保期满后无质量问题，乙方应无条件退还甲方。
电路改造施工合同
电路改造施工合同甲方（业主）：_____________________乙方（施工方）：_____________________鉴于甲方需要对现有电路进行改造，乙方具备相应的施工资质和能力，双方本着平等自愿、诚实信用的原则，就电路改造施工事宜达成如下合同条款：1. 工程概况1.1 工程名称：_____________________1.2 工程地点：_____________________1.3 工程内容：_____________________1.4 工程期限：自____年____月____日至____年____月____日2. 工程范围2.1 乙方负责按照甲方提供的电路改造设计图纸和施工要求，完成电路改造工程。
2.2 工程范围包括但不限于电缆铺设、设备安装、系统调试等。
3. 工程质量3.1 乙方应保证工程质量符合国家相关标准和甲方要求。
3.2 乙方应使用符合国家标准的材料和设备。
4. 工程验收4.1 工程完成后，乙方应通知甲方进行验收。
4.2 甲方应在接到通知后____天内组织验收，逾期未验收视为验收合格。
5. 工程款支付5.1 工程款总额为人民币（大写）：_____________________5.2 支付方式：合同签订后____天内支付____%作为预付款，工程完成验收合格后支付余款。
6. 违约责任6.1 如乙方未按期完成工程，每逾期一天，应向甲方支付合同总价____%的违约金。
6.2 如甲方未按期支付工程款，每逾期一天，应向乙方支付逾期金额____%的违约金。
7. 争议解决7.1 双方因履行本合同所发生的争议，应首先通过协商解决。
7.2 协商不成时，任何一方均可向甲方所在地人民法院提起诉讼。
8. 其他8.1 本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。
8.2 本合同自双方签字盖章之日起生效。
甲方代表（签字）：_____________________乙方代表（签字）：_____________________签订日期：____年____月____日（注：以上内容仅供参考，具体合同条款应根据实际情况和当地法律法规进行调整。
电路施工合同样板
电路施工合同样板甲方：乙方：根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、法规之规定，为明确双方责任，维护双方合法权益，经双方充分协商，特签订本合同，希甲乙双方恪守信用，共同遵守。
一、工程概况、规模：甲方位于的建筑物电路施工工程承包给乙方施工。
具体施工内容包括但不限于：室内电路布局、布线、接线、开关安装、插座安装、灯具安装等。
二、承包形式及承包工作内容：1、包工包料，施工用的各种工具及设备由乙方自备。
2、承包施工工作内容：按照甲方提供的电路设计图纸进行电路施工，确保电路系统安全、稳定、可靠。
三、工程质量：乙方必须按照国家和行业相关标准进行施工，保证电路系统符合安全、可靠、实用的要求。
所有电路工程必须经过甲方验收合格后方可交付使用。
四、安全责任：乙方在施工中必须遵守安全操作规程，文明施工。
在施工过程中所发生的任何安全事故与甲方无关，由乙方自行负责。
甲方应提供蓝图及原有预埋管线。
五、施工期限：本工程合同约定的施工期限为自合同签订之日起至工程验收合格之日止。
乙方应当按照约定的工期完成施工。
六、材料：1、乙方应当按照甲方提供的材料清单购买施工所需材料，并保证材料的质量符合国家和行业相关标准。
2、乙方应当将所购买的材料送至甲方指定的地点，并接受甲方的检验。
经检验合格后，乙方材料全部放在甲方指定地方由甲方负责保管。
七、工程款项：1、本工程合同约定的工程款项为人民币大写元整。
2、乙方应当按照约定的付款方式向甲方支付工程款项。
工程竣工验收合格后，甲方应支付乙方工程款项的%作为进度款；余款待工程交付使用后一个月内一次性支付完毕。
八、验收及保修：1、工程竣工后，甲方应组织验收。
乙方应当提供相关资料，配合甲方进行验收。
2、工程验收合格后，乙方应当按照国家规定提供相应的保修服务。
九、违约责任：一方违反合同的约定，导致合同无法履行或者造成对方损失的，应当承担违约责任，向对方支付违约金，并赔偿因此给对方造成的损失。
十、争议解决：双方在履行合同过程中发生的争议，应当首先通过友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。
电路铺设施工合同协议书
电路铺设施工合同协议书甲方（业主）：_________乙方（承包商）：_________鉴于甲方需要进行电路铺设工程，乙方具备相关资质并愿意承接该工程，根据《中华人民共和国民法典》及相关法律法规，甲乙双方本着平等自愿、诚实守信的原则，经友好协商，特订立本合同如下：一、工程内容与要求1. 乙方需根据甲方提供的电路设计图纸和技术规范进行施工，确保工程质量满足国家标准和行业要求。
2. 施工内容包括：室内外电线管道铺设、电缆敷设、配电箱安装、开关插座安装等。
3. 施工过程中，乙方应遵守安全操作规程，采取必要的安全防护措施，确保施工人员和第三方的安全。
二、工程时间与进度1. 工程开工日期为____年____月____日，竣工日期为____年____月____日。
2. 乙方应按约定的时间节点提交工程进度报告，如遇不可抗力因素影响工期，应及时通知甲方并协商解决。
三、质量标准与验收1. 乙方应保证工程质量达到国家及行业规定的标准，无安全隐患。
2. 工程完成后，由甲方组织验收，乙方应提供必要的技术资料和施工记录。
3. 如验收不合格，乙方应负责无偿修复直至合格为止。
四、合同价款与支付方式1. 工程总价款为人民币________元。
2. 甲方应按照合同约定的支付方式向乙方支付工程款项，具体支付比例和时间由双方协商确定。
五、违约责任1. 如一方违反合同约定，应承担违约责任，赔偿对方因此造成的损失。
2. 如因乙方原因导致工程质量问题或延期交付，乙方应按照合同约定支付违约金。
六、争议解决本合同在履行过程中如发生争议，双方应首先通过友好协商解决；协商不成时，可提交至甲方所在地人民法院诉讼解决。
七、其他事项1. 本合同自双方签字盖章之日起生效。
2. 本合同未尽事宜，双方可另行签订补充协议。
3. 本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。
甲方（签字）：_________乙方（签字）：_________日期：____年____月____日。
室内电路改造施工合同范本
室内电路改造施工合同范本
甲方：（委托方名称）
地址：
联系方式：
乙方：（施工方名称）
地址：
联系方式：
鉴于甲、乙双方为开展室内电路改造工程业务，经友好协商，达成如下合同：
一、项目名称：室内电路改造工程
二、工程范围：
1. 室内原有电路系统检测及故障修复；
2. 新增电路布线设计及施工；
3. 照明线路改造；
4. 电源插座安装及改造；
5. 其他相关改造工作。
三、工期：约（具体工期根据实际情况确定）
四、施工费用：总费用为人民币（金额），具体费用包括人工费、材料费、设备费等。
五、付款方式：
1. 工程开工前，甲方支付合同总费用的30%作为预付款；
2. 工程中，根据工程进度，甲方分期支付相应比例的工程款；
3. 工程竣工并验收合格后，甲方支付剩余费用。
六、质量保证：乙方在工程竣工后提供12个月的质量保证期，期间内对因工艺问题引起的故障进行免费修理。
七、违约责任：若甲方未按付款方式支付工程款或变更工程设计需求等，应承担相应的违约责任。
八、争议解决：因合同履行引起的争议，应友好协商解决；协商不成的，可向有关部门或法院提起诉讼解决。
九、本合同自双方签字生效，至工程验收合格结束。
甲方（盖章）：乙方（盖章）：
签订日期：签订日期：。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
协议编号：LX-FS-A71031 电路施工合同标准范本
After Negotiation On A Certain Issue, An Agreement Is Reached And A Clause With Economic Relationship Is Concluded, So As To Protect Their Respective Legitimate Rights And Interests.
编写：_________________________
审批：_________________________
时间：________年_____月_____日
A4打印/ 新修订/ 完整/ 内容可编辑
电路施工合同标准范本
使用说明：本协议资料适用于经过谈判或共同协商的某个问题，在取得一致意见后并订立的具有经济或其它关系的契约条款，最终实现保障各自的合法权益的结果。
资料内容可按真实状况进行条款调整，套用时请仔细阅读。
发包单位(以下简称甲方)：云南红河送变电工程公司
承包单位(以下简称乙方)：
为确保工程在施工过程中人身、电网、设备的安全，依据《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国劳动法》、国家电监会《电力生产事故调查暂行规定》、南方电网公司《安全生产工作规定》以及《电业安全工作规程》等法律、法规、规定，甲乙双方特签订本协议。
本协议除明确双方安全职责等重要内容外，还应根据各阶段(如土建、安装、调试，高空作业、停电
作业、带电作业等)的安全技术要求及特点，从完善保障人身安全及施工安全方面，增加提出需要注意的安全事项和明确双方的义务及责任，并按协议严格遵守。
必要时，必须在各个阶段的书面安全技术交底中重申并明确，书面安全技术交底应双方签字。
一、工程项目名称：220kv大南i、ii回送电线路工程
二、工程地址：个旧市官家山
三、工程范围：1、n1—n10组立铁塔
四、协议期限：本协议与工程施工合同同步有效(xx年6月30日至xx年7月30日)。
五、甲乙双方安全职责：
1.甲乙双方须认真贯彻执行中华人民共和国、中国南方电网公司、云南电网公司、地方安全生产主管部门颁发的有关安全生产的方针、政策和规章、制
度，严格执行有关劳动保护的法律、法规、条例以及《安全生产工作规定》、《建设工程安全生产管理条例》及《电业安全工作规程》等制度、规定。
2.甲乙双方必须严格执行消防安全相关规定。
易燃、易爆场所严禁吸烟及动用明火，消防器材不准挪作他用。
3.施工期间，乙方指派专人负责本工程项目的有关安全监督、管理工作;甲方指派专人不定期的检查施工现场执行安全生产规程、制度状况。
4.甲方和乙方在合同期内，都必须切实履行各自应承担的安全职责，确保工程安全施工、文明施工。
5.甲方安全责任
5.1 对乙方的资质进行审查，确认其符合且具备下列条件：
5.1.1 持有有关部门颁发的营业执照和资质证书;
持有法定代表人身份证明书、授权委托书;有施工简历和近3年的安全施工记录。
5.1.2 相关负责人、工程技术人员和特种作业人员的配置及持证在合格有效期内，符合安全生产要求。
5.1.3 配备的机械、工器具及安全防护设施、安全用具满足安全生产需要。
5.1.4应有的安全管理制度齐全。
包括各工种的安全操作规程、特种作业人员的审证考核制度、各级安全生产岗位责任制和定期安全检查、安全教育等制度。
5.1.5 具有两级机构的承包单位设有专职安全管理机构;施工队伍超过30人的配有专职安全员;30人以下者设有兼职安全员。
5.2 开工前对乙方工程负责人和工程技术、管理
人员进行全面的安全技术交底，指明在施工中应注意的安全事项，并做好记录及相关资料。
5.3 在具有危险性的电力生产区域内作业，如有可能引起火灾、爆炸、触电、高空坠落、中毒、窒息、机械伤害、烧烫伤、塌方等易引起人员伤害和设备事故的场所作业，须事先进行安全技术交底，并要求乙方结合工程实际制定保证安全的“四大措施”(组织、安全、技术、文明施工措施)，并认真审查，对“四大措施”不合格者，禁止乙方开工作业。
5.4 甲方对施工现场的危险点、带电部位等，应设置明显的安全标志牌、警告牌和遮栏(不包括乙方自行设置的违栏和标识)。
5.5 不定期检查乙方施工现场，对乙方人员在生产工作中违反有关安全生产规程制度的行为予以制止和纠正，可发出书面整改通知书;对严重违章的行为
立即勒令停止其工作。
5.6 落实工程合同中规定由甲方承担的有关安全、劳动等其他事宜。
乙方根据工程施工所制定的“四大措施”(安全、组织、技术、文明施工措施)未得到甲方审查通过，不得开工。
必须按甲方要求进行修改再经甲方审查合格后，方能作开工前的准备。
6.1开工前，工程负责人必须对所有参加施工人员进行全面的安全技术交底，并结合“四大措施”进行现场安全教育，使全体施工人员掌握工程特点及所有安全措施及安全注意事项。
6.2 工程负责人在施工过程中不得脱离工作现场，对复杂的或危险性较大的工程，应亲自进行现场监护并与甲方现场监管人员保持联系。
6.3施工中，必须严格执行《电力建设安全工作
规程》、《电业安全工作规程》和遵守甲方有关安全、文明生产(施工)的规定。
进入电力生产区域内施工，必须严格执行工作票制度。
对规定可以不使用工作票的工作，开工前必须征得甲方的许可。
6.4乙方在施工期间所使用的各种设备及工器具、架构等均应符合施工安全要求，确保不超过有效检验周期。
每天开工前应对施工机械、工器具及安全防护设施进行一次检查。
6.5乙方工程负责人应对所在的施工区域、作业环境、操作设施、设备、工器具等进行认真检查，发现隐患立即停止施工，并经落实整改后方准继续施工。
6.6甲方设置的各类安全防护设施、遮栏、安全标志牌、警告牌、接地线等乙方不得擅自拆除、更改。
6.7严格遵守《中华人民共和国劳动法》等法律、法规规定，严禁未成年人员和有职业禁忌的人员进入施工现场和作业。
6.8乙方施工中的特种作业(操作)人员，必须持有效的合格证上岗。
6.9乙方应为所有施工人员配备保证安全的劳动防护用品，并确保正确使用。
6.10 乙方工程负责人对甲方在安全检查中提出的安全隐患和问题必须及时整改。
6.11 乙方接受甲方的安全监督、管理和指导。
乙方人员在施工中发生不安全情况应及时向甲方通报。
6.12乙方有权拒绝甲方的违章指挥和强令冒险作业。
6.13如因乙方采取的安全措施不当，违反有关
安全规程、规定及本协议所列安全事项而造成的一切事故或对第三方造成损失的，均由乙方承担所造成的经济损失及法律责任。
六、工程合同总造价的5%作为工程施工安全保证金。
如因乙方责任造成现场安全管理不严、责任不到位，违反有关安全规程、规定和本协议，或造成安全事故时按以下条款进行扣除。
1. 承包方责任造成人身事故，电网一类障碍、设备一类障碍及以上事故时，扣除全部施工安全保证金。
2. 承包方责任造成电网二类障碍、设备二类障碍时扣除2.5%施工安全保证金。
3.承包方对施工现场安全管理不严、安全责任不到位、未履行本协议所列条款内容，甲方安监人员、巡查人员发现时，每项扣除施工安全保证金的
精编范本，实用简洁协议编号：LX-FS-G71031 0.5%。
4.施工完毕，未发生任何不安全情况时，支付全部安全保证金。
七、本协议一式四份,甲乙双方各执二份，双方签字盖章后生效。
八、其他未尽事宜，由双方协商共同解决。
甲方单位：(盖章) 乙方单位：(盖章)
代表：代表：
经办人：经办人：
电话：电话：
20 年月日
请在该处输入组织/单位名称
Please Enter The Name Of Organization / Organization Here
第11页/ 总11页。