河北省2015年上半年监理工程师执业资格：工程师的口头指示考试题
青海省2015年上半年监理工程师执业资格：工程师的口头指示考试试卷
青海省2015年上半年监理工程师执业资格：工程师的口头指示考试试卷一、单项选择题（共25题，每题2分，每题的备选项中，只有 1 个事最符合题意）1、设计合同示范文本规定，方案设计文件的设计深度应能满足的需要。
A：控制概算B：编制招标文件C：施工图设计D：非标准设备制作E：专业监理2、监理规划编写依据不包括。
A：政府批准的工程建设文件B：工程决策过程中输出的有关工程信息C：建设单位的合理要求D：建设工程监理合同文件E：工程保险金3、【例2．单选题】根据《建设工程监理与相关服务收费标准》，房屋建筑工程的施工监理服务收费按照建设项目分档定额计费方式计算收费。
A：工程预算投资额B：工程概算投资额C：工程投资估算指标投资额D：工程施工定额投资额E：工程保险金4、在工程建设过程中，影响实际进度的业主因素是。
A：材料供应时间不能满足需求B：不能及时提供施工场地条件C：不明的水文气象条件D：计划安排不周密，组织协调不力E：自我评定5、施工时对基础工程量增加的费用，应计入。
A：涨价预备费B：基本预备费C：企业管理费D：现场管理费E：由于传染病的影响而暂时停止的施工6、设计合同示范文本规定，设计人负责设计的建(构)筑物需注明。
A：施工方案B：合理使用年限C：竣工验收的标准D：设计变更的期限E：专业监理7、【例5·单选题】由于建设期价格变动引起的建设投资增加额，属于。
A：静态投资B：动态投资C：计划投资D：预期投资E：由于传染病的影响而暂时停止的施工8、某人以8％单利借出15000元，借款期为3年，收回后以7％的复利将上述借出资金的本利和再借出，借款期限为10年，此人在第十三年年终可以获得复本利和是万元。
A：3．3568B：3．4209C：3．5687D：3．6589E：由于传染病的影响而暂时停止的施工9、【例2．单选题】施工现场安全由建筑施工企业负责，实行施工总承包的，施工现场安全由负责。
A：建设单位B：监理单位C：总承包单位D：施工单位E：工程保险金10、按人民币计算，某进口设备离岸价为1000万元，到岸价为1050万元，银行财务费为5万元，外贸手续费为15万元，进口关税为70万元，增值税税率为17％，不考虑消费税和海关监管手续费，则该设备的抵岸价为7／元。
2015年下半年福建省监理工程师执业资格：工程师的口头指示考试试题
2015年下半年福建省监理工程师执业资格：工程师的口头指示考试试题一、单项选择题（共25题，每题2分，每题的备选项中，只有 1 个事最符合题意）1、建设工程风险损失，最终都可以归纳为__。
A．质量事故B．安全事故C．进度拖延D．经济损失2、【例1·单选题】某施工合同协议书内注明的开工日期为2013年2月1日。
承包人因主要施工机械未到场向工程师递交了延期开工1周的申请，但未获得工程师批准。
工程实际在2013年2月5日开始动工。
2013年12月5日，承包人在自检合格后提交了竣工验收报告，工程于2013年12月20日通过了竣工验收。
按照建设工程施工合同示范文本的规定，承包人的施工期应为。
A：自2月1日始，至12月5日止B：自2月1日始，至12月20日止C：自2月5日始，至12月5日止D：自2月5日始，至12月20日止E：专业监理3、根据《建筑安装工程费用项目组成》的规定，材料费的组成内容，不包括。
A：采购及保管费B：运输损耗费C：检验试验费D：运杂费E：由于传染病的影响而暂时停止的施工4、发包人无故拖延支付工程款，且无任何延误支付说明。
承包人可以向发包人发出通知，要求其支付工程款。
发包人收到承包人通知后的天内仍不履行的，承包人有权暂停施工，并通知监理人，发包人应承担由此增加的费用和(或)工期延误，并支付承包人合理利润。
A：1B：14C：28D：56E：专业监理5、当工程总报价确定后，通过调整工程量清单内某些项目的单价，使其不影响中标，但又能在结算时获得较好的经济效益的投标报价技巧称为（）。
A．多方案报价法B．不平衡报价法C．巳先亏后盈法D．内部协调法6、下列属于建设工程监理操作性文件的是。
A：监理大纲B：监理规划C：专项施工方案D：监理实施细则E：工程保险金7、勘察合同约定采用定金作为合同担保方式。
当事人双方已在合同上签字盖章但发包人尚未支付定金时，该合同处于状态。
A：成立但不生效B：生效但不成立C：既不成立也不生效D：承诺生效但合同不成立E：专业监理8、监理工程师在勘察阶段质量控制工作的要点之—是__。
2016年上半年河北省监理工程师执业资格：工程师的口头指示考试题
2016年上半年河北省监理工程师执业资格：工程师的口头指示考试题一、单项选择题（共25题，每题2分，每题的备选项中，只有 1 个事最符合题意）1、工程网络计划的工期优化是通过来达到优化目标。
A：改变关键工作之间的逻辑关系B：组织关键工作平行作业C：组织关键工作搭接作业D：压缩关键工作的持续时间E：自我评定2、单代号网络计划中工作与其紧后工作之间的时间间隔应等于。
A：其紧后工作的最早开始时间与该工作的最早开始时间之差B：其紧后工作的最早开始时间与该工作的最早完成时间之差C：其紧后工作的最迟开始时间与该工作的最迟完成时间之差D：其紧后工作的最早完成时间与该工作的最早完成时间之差E：自我评定3、施工单位在申请索赔费用支付时，应填写的表格是。
A：费用索赔申请表B：工程款支付申请表C：费用索赔意向表D：工程款支付证书E：工程保险金4、某工程采用实物法编制施工图预算，对该施工图预算审查的重点内容之一是。
A：补充单位计价表计算是否准确B：定额消耗量标准是否合理C：分项工程单价是否与预算单价相符D：有关取费标准是否符合规定E：由于传染病的影响而暂时停止的施工5、【例1·单选题】依据有关“建筑工程一切险”的规定，下列描述中正确的是。
A：投保人和被保险人是保险合同的当事人B：保险对象包括各类工业与民用建筑工程，而不包括公共工程C：发包人未经过竣工验收即提前使用部分工程，保险公司不再对该部分工程承担保险义务D：保险合同的有效期至工程保险期满为止E：专业监理6、《建设工程监理规范》规定，总监理工程师应由具有__年以上同类工程监理工作经验的人员承担。
A．1B．2C．3D．57、与新斯的明比较，毒扁豆碱的药理作用显著特点是A．对心血管系统作用较强B．对骨骼肌兴奋作用更强C．对胃肠平滑肌作用较弱D．具有中枢作用E．对腺体分泌作用较弱8、在建设工程施工合同法律关系中，法律关系的客体是__。
A．建筑物B．施工工程技术C．施工工程款D．工程施工行为9、关于承诺的说法，正确的是。
湖北省2015年上半年监理工程师执业资格：工程师的口头指示考试题
湖北省2015年上半年监理工程师执业资格：工程师的口头指示考试题一、单项选择题（共25题，每题2分，每题的备选项中，只有 1 个事最符合题意）1、下列各项原则中，不属于项目监理机构组织设计原则的是。
A：分工与协作统一B：稳定性与适应性统一C：权责一致D：动态相关性E：工程保险金2、《中华人民共和国建筑法》规定，按照国务院规定的权限和程序批准开工报告的建筑工程，。
A：需领取施工许可证B：办理规划许可证C：办理用地批准手续D：不再领取施工许可证E：工程保险金3、施工企业以自己的房产为抵押向银行借款后，由于资金链断裂无力还款，至依法拍卖该房产时尚欠银行500万元本金、20万元利息、50万元违约金。
拍卖房产得款450万元，拍卖费用10万元，则施工企业欠银行的债务。
A：全部消灭B：还有50万元C：还有100万元D：还有130万元E：专业监理4、城市维护建设税的计税基础是。
A：直接费B：间接费C：所得税D：营业税E：由于传染病的影响而暂时停止的施工5、《建设工程安全生产管理条例》规定，依法批准开工报告的建设工程，建设单位应当自开工报告批准之日起日内，将保证安全施工的措施报送建设工程所在地的县级以上地方人民政府建设行政主管部门或者其他有关部门备案。
A：7B：15C：30D：60E：工程保险金6、工程缺陷。
按照《建设工程施工合同(示范文本)》，在工程缺陷修改完成前，工程的保护和照管责任应由负责。
A：发包人B：承包人C：工程师D：发包人与承包人共同E：专业监理7、FIDIC施工合同条件下，预付款保函。
A：在收到预付款的同时提交B：金额大于预付款金额C：由业主提交工程师D：金额随承包商对预付款的偿还而递减E：专业监理8、绘制控制图的目的是。
A：确定质量分布中心位置B：分析判断生产过程是否处于稳定状态C：检查质量分布的离散程度D：判断实际生产过程能力E：工程变更单9、对业主合同管理而言，项目总承包管理模式的特点是。
A：合同关系简单，故合同管理难度较小B：合同关系简单，但合同管理难度较大C：合同关系复杂，故合同管理难度较大D：合同关系复杂，但合同管理难度较小E：工程保险金10、综合评估法可以较全面地反映。
重庆省2015年监理工程师执业资格：工程师的口头指示考试题
重庆省2015年监理工程师执业资格：工程师的口头指示考试题一、单项选择题（共25题，每题2分，每题的备选项中，只有 1 个事最符合题意）1、在工程网络计划执行的过程中，如果某项工作拖延的时间未超过总时差，但已超过自由时差，在确定进度计划的调整方法时，应考虑。
A：工程总工期允许拖延的时间B：关键节点允许推迟的时间C：紧后工作持续时间的可缩短值D：后续工作允许拖延的时间E：自我评定2、__负责全国工程监理企业资质的归口管理工作。
A．国务院建设行政主管部门B．国务院C．国家发展与改革委员会D．工商行政管理部门3、关于建设工程监理的说法，正确的是。
A：建设工程监理的行为主体包括监理单位、建设单位和施工单位B：监理单位处理工程变更的权限是建设单位授权的结果C：建设工程监理的实施需要建设单位的委托和施工单位的认可D：建设工程监理的依据包括委托监理合同、工程总承包合同和分包合同E：工程保险金4、监理工程师对勘察现场作业质量进行控制时，应检查原始记录表格是否经__签字。
A．有关作业人员B．现场监理人员C．项目负责人D．专业监理工程师5、根据《建筑法》，实施建设工程监理前，建设单位应当将书面通知被监理的建筑施工企业。
A：监理范围B：监理内容及监理权限C：监理目标D：监理工作程序E：工程保险金6、【例1·单选题】根据GB／T19000--2008族标准的术语定义：“由组织的最高管理者正式发布的该组织总的质量宗旨和方向”称为。
A：质量目标B：质量战略C：质量方针D：质量经营E：工程变更单7、工程建设其他费用中的研究试验费包括。
A：对建筑材料、构件和建筑安装物进行一般鉴定、检查所发生的费用B：自设实验室进行试验所使用的材料和化学药品等费用C：设计规定在施工中必须进行试验、验证所需费用D：新产品试制费E：由于传染病的影响而暂时停止的施工8、监理工程师对承包人自身原因造成工程实际进度滞后于计划进度，而修改后的进度计划的确认是__。
天津2015年监理工程师执业资格：工程师的口头指示考试题
天津2015年监理工程师执业资格：工程师的口头指示考试题一、单项选择题（共25题，每题2分，每题的备选项中，只有 1 个事最符合题意）1、下列费用中，属于监理费构成中直接成本的是__。
A．监理单位行政管理人员工资B．监理人员的津贴，附加工资、奖金C．经营业务费D．监理单位职工福利费2、甲建设单位和乙施工单位签订施工合同，因为其中某部分施工的工作内容专业技术较强，甲建设单位将这部分工作发包给指定分包商丙，委托丁监理单位对该工程进行监理，指定分包商丙应该与签订分包合同。
A：甲B：乙C：丁D：甲和乙均可E：专业监理3、根据已建各类建设工程与风险有关的统计资料来识别拟建建设工程的风险，是采用__的方法来识别风险。
A．专家调整法B．流程图法C．经验数据法D．初始清单法4、在进口设备交货类别中，卖方承担风险最大的交货方式是。
A：目的地交货类B：装运港交货类C：装运港船上交货类D：内陆交货类E：由于传染病的影响而暂时停止的施工5、工程师审查承包商提交的施工组织设计和进度计划时，认为承包商使用的施工设备数量不够而不能保证工程进度，则工程师。
A：有权要求增加施工设备，增加的费用由业主承担B：无权要求增加施工设备，但有权要求加快施工进度C：有权要求增加施工设备，增加的费用由承包商承担D：无权要求增加施工设备，也无权要求加快施工进度E：专业监理6、某施工企业拥有一处办公楼，评估价为5000万元。
该施工企业从A银行贷款3000万元、从B银行贷款2000万元，并与B银行办理了抵押登记。
后该施工企业无力还款，经诉讼后拍卖办公楼，取得售楼款3000万元用于清偿A、B 银行债务。
A、B银行债权的分配数额应为。
A：A银行1000万元，B银行2000万元B：A银行1800万元，B银行1200万元C：A、B银行各1500万元D：A银行2000万元，B银行1000万元E：专业监理7、在工程网络计划执行过程中，如果某项工作实际进度拖延的时间等于其总时差，则该工作__。
2015年河北省监理工程师执业资格：工程师的口头指示模拟试题
2015年河北省监理工程师执业资格：工程师的口头指示模拟试题一、单项选择题（共25题，每题2分，每题的备选项中，只有 1 个事最符合题意）1、根据FIDIC《施工合同条件》，合同争端裁决委员会的组成人员由。
A：行业协会指定B：仲裁委员会指定C：业主与承包商协商选定D：工程师和承包商协商选定E：专业监理2、【例1·单选题】如果招标工程清单项目特征描述与设计图纸不符，投标人应以为准，确定投标报价的综合单价。
A：招标工程清单的项目特征描述B：设计图纸的项目特征描述C：设计变更的项目特征描述D：实际施工的项目特征描述E：由于传染病的影响而暂时停止的施工3、【例4·单选题】下列关于设备运杂费的描述中，错误的是。
A：设备运杂费包括供销部门的手续费、建设单位的采购与仓库保管费等B：在设备出厂价格中没有包括的设备包装和包装材料器具费也属于设备运杂费C：进口设备的运杂费率应适当降低D：没有达到固定资产标准的工卡模具费用应列入设备运杂费E：由于传染病的影响而暂时停止的施工4、编制工程竣工决算的单位及其部门是。
A：承包商单位的预算部门B：业主单位的预算部门C：承包商单位的财务部门D：业主单位的财务部门E：由于传染病的影响而暂时停止的施工5、特别重大生产安全事故由组织事故调查组进行调查。
A：县级人民政府B：设区的市级人民政府C：省级人民政府D：国务院或者国务院授权有关部门E：工程保险金6、【例2·单选题】下列关于监理文件档案资料传阅要求的说法中，正确的是。
A：传阅人阅后应在文件封面上签名，并加盖个人私章B：传阅人阅后应在文件封面上签名，并注明日期C：传阅人阅后应在文件传阅纸上签名，并加盖个人私章D：传阅人阅后应在文件传阅纸上签名，并注明日期E：工程保险金7、委托监理合同法律关系的客体是。
A：监理工程B：监理服务C：监理规划D：监理投标方案E：专业监理8、管理层次中协调层的职能是__。
A．确定大政方针B．参谋与咨询C．组织与调配D．操作与完成任务9、某材料采购合同中，双方约定的违约金是10万元。
湖南省2015年下半年监理工程师执业资格：工程师的口头指示考试试卷
湖南省2015年下半年监理工程师执业资格：工程师的口头指示考试试卷一、单项选择题（共25题，每题2分，每题的备选项中，只有 1 个事最符合题意）1、勘察合同履行中，为了保证勘察工作顺利开展，下列准备工作中属于勘察人的工作是__。
A．现场地上障碍物的拆除工作B．勘察现场设备机具的布置和架设C．完成通水、通电及道路平整作业D．提供水上作业用船2、是投资成果转入生产或使用的标志，也是全面考核工程建设成果、检验设计和施工质量的关键步骤。
A：隐蔽工程验收B：工程预验收C：竣工结算D：工程竣工验收E：工程保险金3、某工程项目招标过程中，甲投标人研究招标文件后，以书面形式提出质疑问题。
招标人对此问题给予了书面解答，则该解答__。
A．只对甲投标人有效B．对全体投标人有效，但无须发送给其他投标人C．应发送给全体投标人，并说明问题来源．D．应发送给全体投标人，但不说明问题来源4、下列属于2008版IS09000族标准的4个核心标准的是。
A：IS09000：2005B：IS010012C：ISO／TR1006D：ISO／TR10017E：工程变更单5、建设工程监理是指工程监理单位。
A：代表建设单位对施工承包单位进行的监督管理B：代表工程质量监督机构对施工质量进行的监督管理C：代表政府主管部门对施工承包单位进行的监督管理D：代表总承包单位对分包单位进行的监督管理E：工程保险金6、在频数分布直方图中，横坐标表示。
A：影响产品质量的各因素B：质量特性值C：不合格产品的频数D：质量特性值出现的频数E：工程变更单7、矩阵制监理组织机构形式具有__的优点。
A．命令系统单一B．集中领导、集中权力C．协调工作量小D．有较大机动性与适应性8、某监理公司计划第5年末购置一套20万元的检测设备，拟在这5年内每年末等额存人一定资金到银行作为专用基金，银行存款年利率为10%，按复利计算，则每年等额存入的资金额应不少于__万元。
A．2.876B．2.976C．3.176D．3.2769、【例1·单选题】注册监理工程师未执行法律、法规和工程建设强制性标准，情节严重的，吊销执业资格证书，不予注册。
甘肃省2015年监理工程师执业资格：工程师的口头指示试题
甘肃省2015年监理工程师执业资格：工程师的口头指示试题一、单项选择题（共25题，每题2分，每题的备选项中，只有 1 个事最符合题意）1、关于工程网络计划中关键路线的说法，正确的是。
A：关键线路上工作总时差一定为零B：关键线路是总持续时间最短的线路C：工程网络计划中只有一条关键路线D：关键线路在网络计划执行过程中会发生转移E：自我评定2、施工合同履行过程中，工程师通知承包人进行工程量计算，但承包人未在约定时间派人参加，工程师应。
A：单独进行工程量计量，计量结果有效B：再次向承包人发出通知，推迟计量时间C：单独进行工程量计量，再请承包人确认计量结果D：与发包人代表进行工程量计量，计量结果有效E：专业监理3、下列属于甲级工程监理企业资质等级标准之一的是__。
A．企业负责人和技术负责人应当具有8年以上从事工程建设工作的经历B．近3年内监理过5个以上二等房屋建筑工程项目或者3个以上二等专业工程项目C．取得监理工程师注册证书的人员不少于15人D．监理过2个以上房屋建筑工程项目或者1个以上专业工程项目4、施工单位相对承担较大风险的承发包模式是。
A：平行承发包模式B：施工总承包模式C：工程总承包模式D：项目总承包管理模式E：工程保险金5、将一般的成倍节拍流水施工改变为加快的成倍节拍流水施工时，所采取的措施是__。
A．重新划分施工过程数B．改变流水节拍值C．增加专业工作队数D．重新划分施工段6、暂停全部或部分监理或相关服务的时间超过天，监理人可自主选择继续等待委托人恢复服务的通知，也可向委托人发出解除全部或部分义务的通知。
A：30B：60C：90D：182E：工程保险金7、建设工程合同的争端经仲裁裁决后，一方当事人发现裁决所依据的证据是伪造的，应。
A：申请仲裁机构重新仲裁B：申请仲裁机构撤销仲裁裁决C：申请人民法院撤销仲裁裁决D：申请政府主管部门撤销该裁决E：专业监理8、施工单位未经批准擅自施工或拒绝项目监理机构管理时，总监理工程师应及时签发。
湖北省年上半年监理工程师执业资格：工程师的口头指示考试题
湖北省2015年上半年监理工程师执业资格：工程师的口头指示考试题一、单项选择题（共25 题，每题 2 分，每题的备选项中，只有 1 个事最符合题意）1、下列各项原则中，不属于项目监理机构组织设计原则的是。
A：分工与协作统一B：稳定性与适应性统一C：权责一致D：动态相关性E：工程保险金2、《中华人民共和国建筑法》规定，按照国务院规定的权限和程序批准开工报告的建筑工程，。
A：需领取施工许可证B：办理规划许可证C：办理用地批准手续D：不再领取施工许可证E：工程保险金3、施工企业以自己的房产为抵押向银行借款后，由于资金链断裂无力还款，至依法拍卖该房产时尚欠银行500万元本金、20万元利息、50万元违约金。
拍卖房产得款450万元，拍卖费用10万元，则施工企业欠银行的债务。
A：全部消灭B：还有50万元C：还有100万元D：还有130万元E：专业监理4、城市维护建设税的计税基础是。
A：直接费B：间接费C：所得税D：营业税E：由于传染病的影响而暂时停止的施工5、《建设工程安全生产管理条例》规定，依法批准开工报告的建设工程，建设单位应当自开工报告批准之日起日内，将保证安全施工的措施报送建设工程所在地的县级以上地方人民政府建设行政主管部门或者其他有关部门备案。
A：7B：15C：30D：60E：工程保险金6、工程缺陷。
按照《建设工程施工合同(示范文本)》，在工程缺陷修改完成前，工程的保护和照管责任应由负责。
A：发包人B：承包人C：工程师D：发包人与承包人共同E：专业监理7、FIDIC施工合同条件下，预付款保函。
A：在收到预付款的同时提交B：金额大于预付款金额C：由业主提交工程师D：金额随承包商对预付款的偿还而递减E：专业监理8、绘制控制图的目的是。
A：确定质量分布中心位置B：分析判断生产过程是否处于稳定状态C：检查质量分布的离散程度D：判断实际生产过程能力E：工程变更单9、对业主合同管理而言，项目总承包管理模式的特点是。
2015年四川省监理工程师执业资格：工程师的口头指示考试试题
2015年四川省监理工程师执业资格：工程师的口头指示考试试题一、单项选择题（共25题，每题2分，每题的备选项中，只有 1 个事最符合题意）1、某供货合同履行时发现部分货物的价款在合同内约定不明确，双方通过协商又未能达成一致，此时，该部分货物的价款应按__的市场价履行。
A．订立合同时订立地B．订立合同时履行地C．履行合同时订立地D．履行合同时履行地2、资格后审是指在，由评标委员会根据招标文件中规定的资格审查因素、方法和标准，对投标人资格进行的审查。
A：开标后B：投标后C：中标后D：发出招标公告后E：工程保险金3、某施工合同约定的开工日期为2013年9月10日。
9月2日监理人发出开工指示，由于承包人因运输问题主要机械未到达现场，申请延期至9月17日。
承包人的主要施工机械迟至9月25日运抵施工现场，实际开工日期为9月30日。
根据《建设工程施工合同(示范文本)》，该工程的开工日期应为。
A：9月10日B：9月17日C：9月25日D：9月30日E：专业监理4、在控制过程的基本环节中，处于投入与反馈之间的环节是__。
A．实施B．转换C．对比D．纠正5、特别重大生产安全事故由组织事故调查组进行调查。
A：县级人民政府B：设区的市级人民政府C：省级人民政府D：国务院或者国务院授权有关部门E：工程保险金6、对于不合格的施工作业人员__有权要求承包单位予以撤换。
A．总监理工程师B．专业监理工程师C．资质管理部门D．监理员7、某项目采用试差法计算财务内部收益率，求得=15％、=18％、=20％时所对应的净现值分别为150万元、30万元和-10万元，则该项目的财务内部收益率为。
A：17．50％B：19．50％C：19．69％D：20．16％E：由于传染病的影响而暂时停止的施工8、根据《建设工程设计合同(示范文本)》的规定，下列内容不属于施工图设计阶段的工作任务的是。
A：编制技术设计文件B：建筑设计C：专业设计的协调D：结构设计E：专业监理9、下列原则中，按专业化的要求设置组织机构时需考虑的是。
2015年上半年陕西省监理工程师执业资格：工程师的口头指示考试试卷
2015年上半年陕西省监理工程师执业资格：工程师的口头指示考试试卷一、单项选择题（共25题，每题2分，每题的备选项中，只有 1 个事最符合题意）1、建设工程施工完成以后，监理单位应。
A：组织工程竣工验收B：与建设单位一起组织竣工验收C：在正式验收前组织工程竣工预验收D：与施工单位一起组织竣工验收E：工程保险金2、下列关于施工进度计划的说法中，错误的是。
A：承包人应当依据施工组织设计编制施工进度计划B：工程师无权对承包人提交的施工进度计划提出不同意见C：工程师对施工进度计划的认可，不能免除承包人对施工组织设计缺陷应承担的责任D：经工程师认可的施工进度计划，将作为工程师施工进度控制的依据E：专业监理3、根据FIDIC《施工合同条件》的规定，下列工程师对承包商索赔的处理决定中，不正确的是。
A：通过变更删减部分承包工作内容的，给予费用补偿并相应缩短合同工期B：完成变更指令增加的施工项目，给予费用补偿并顺延合同工期C：因不可预见的外界条件对施工的干扰，给予费用补偿并顺延合同工期D：异常不利的气候条件影响导致施工暂停，费用不予补偿但顺延合同工期E：专业监理4、在纯单价合同中工程结算时的工程量应以招标人或由其授权委托的监理工程师核准的为依据。
A：清单中的工程量B：预算工程量C：实际完成量D：计划完成量E：由于传染病的影响而暂时停止的施工5、下列属于监理工程师的常规工作方法的是。
A：支付控制手段B：监理通知C：指令文件D：见证取样E：工程保险金6、在建设工程进度计划的执行过程中，缩短某些工作的持续时间是调整建设工程进度计划的有效方法之一，这些被压缩的工作应该是关键线路和超过计划工期的非关键线路上的工作。
A：持续时间较长B：直接费用率最小C：所需资源有限D：自由时差为零E：自我评定7、【例1．单选題】下列属于监理单位工程进度控制內容的是。
A：参加工程竣工验收B：编写工程质量评估报告C：对实际完成量与计划完成量进行比较分析D比较分析工程施工实际进度与计划进度，预测实际进度对工程总工期的影响D：招标人最迟应当在书面合同签订后5日内向中标人和未中标的投标人退还投标保证金及银行同期存款利息E：工程保险金8、工程建设活动中，形成工程实体质量的决定性环节是__阶段。
2015年上半年宁夏省监理工程师执业资格：工程师的口头指示模拟试题
2015年上半年宁夏省监理工程师执业资格：工程师的口头指示模拟试题一、单项选择题（共25题，每题2分，每题的备选项中，只有 1 个事最符合题意）1、世界银行规定的项目总建设成本中，下列不是其组成部分。
A：应急费用B：项目间接建设成本C：估算误差费用补偿D：建设成本上升费用E：由于传染病的影响而暂时停止的施工2、《建设施工合同(示范文本)》的通用条件规定，，承包人不得将承包工程的任何部分分包。
A：未经招标B：未经发包人同意C：未提交分包人资质D：分包人未与发包人签订合同E：专业监理3、【例1·单选题】工程上的防洪与抗震能力、防水隔热属于的质量范畴。
A：适用性B：耐久性C：安全性D：可靠性E：工程变更单4、建筑安装工程费构成中，住房公积金属于。
A：规费B：措施费C：直接费D：利润E：由于传染病的影响而暂时停止的施工5、2008版IS09000族标准包括核心标准。
A：一个B：两个C：三个D：四个E：工程变更单6、在工程施工组织方式中．平行施工方式具有的特点是。
A：各工作队实现了专业化施工B：施工现场的组织、管理比较复杂C：没有充分利用工作面进行施工D：单位时间内投入的资源量较为均衡E：自我评定7、我国目前的建设程序与计划经济时期的建设程序相比，发生了一些关键性变化，下列不属于建设工程管理制度体系的是__。
A．项目决策咨询评估制度B．工程招标投标制度C．建设工程监理制度D．项目法人责任制度8、因不可抗力致使不能实现合同目的，合同当事人一方发出通知提出解除合同，则该合同解除日应为。
A：不可抗力发生日B：发出通知日C：通知到达对方日D：对方同意日E：专业监理9、某拟建化工项目生产能力为年产量300万t。
已知已建年产量为100万t的同类项目的建设投资为5000万元，生产能力指数为0.7，拟建项目建设时期与已建同类项目建设时期相比的综合价格指数为1.1。
则按生产能力指数法估算的拟建项目的建设投资为__万元。
上海2015年监理工程师执业资格：工程师的口头指示考试试卷
上海2015年监理工程师执业资格：工程师的口头指示考试试卷一、单项选择题（共25题，每题2分，每题的备选项中，只有 1 个事最符合题意）1、某工程的大型设备通过国际招标采用国外承包商制造的设备。
外商提交的设备制造图纸及设备的基础土建设计文件应由进行审查认可。
A：承包总体工程设计的设计单位B：发包人C：监理工程师D：设备安装承包商E：专业监理2、某工程采用的是不足额投保方式投保的工程一切险，工程受到保险事件的损害时，保险金不足以赔偿损失，其中施工设备的损失差额由补偿。
A：保险公司B：发包人C：承包人D：发包人和承包人共同E：专业监理3、【例4·单选题】根据《建筑安装工程费用项目组成》(建标[2013]44号)的规定，企业发生的投标费、保险费属于。
A：规费B：企业管理费C：财务费D：企业管理费中的其他E：由于传染病的影响而暂时停止的施工4、建设单位办理质量监督注册手续时需提供的资料不包括。
A：施工图设计文件审查报告和批准书B：中标通知书和施工、监理合同C：建设单位、施工单位和监理单位工程项目的负责人和机构组成D：施工组织设计和监理大纲E：工程保险金5、某桥梁工程施工，中间桥墩施工到基底设计标高时遇到软弱地基。
承包商按照工程师的指示采取了相应的技术措施，增加施工成本20万元，为此提出了索赔。
工程师审查索赔时发现，桥台施工时河水实际水位低于技术资料中给定的水位条件，承包商的施工成本节约了3万元；岸上引桥施工条件也比资料表说明的条件好，节约施工成本4万元。
根据FIDIC《施工合同条件》，工程师应批准的索赔金额为万元。
A：20B：17C：16D：13E：专业监理6、分包商收到工程师发出的分包工程变更指令后，正确的做法是。
A：立即执行B：拒绝执行C：请承包商代表确认后再执行D：请业主代表确认后再执行E：专业监理7、建筑工程施工质量验收时，分部工程的验收应由组织。
A：建设单位负责人B：总监理工程师C：施工项目负责人D：专业监理工程师E：工程变更单8、在建筑安装工程费用项目中，工程排污费属于。
河北省2015年下半年监理工程师执业资格：工程师的口头指示试题
河北省2015年下半年监理工程师执业资格：工程师的口头指示试题一、单项选择题（共25 题，每题 2 分，每题的备选项中，只有 1 个事最符合题意）1、在建设项目各类招标中，不要求投标人依据给定工作量报价的是招标。
A：设计B：施工C：设备采购D：材料采购E：专业监理2、在措施清单中，采用分部分项工程量清单的方式编制的是。
A：大中型机械进出场及安拆B：安全文明施工C：混凝土浇筑的模板工程D：二次搬运E：由于传染病的影响而暂时停止的施工3、建设工程合同的公证与签证，在法律上的相同之处是__。
A．性质相同，都是国家行政机关对工程合同按照法定程序进行审查B．效力相同，即经过法定程序公证和签证的合同可以作为人民法院认定事实的依据C．适用范围相同，即在国内国外均可采用签证和公证任何一种合同审查方式D．申请原则相同，都是合同当事人自愿决定是否进行合同的签证和公证4、依据《建设工程监理规范》，监理实施细则的主要内容包括。
A：项目监理机构的组织形式B：监理工作的控制要点C：监理设施D：监理工作制度E：工程保险金5、通过改变某项工作间逻辑关系的方法调整进度计划时，应选择。
A：只有工艺逻辑关系的有关工作B：超过计划工期的非关键线路上的有关工作C：可以增加资源投入的有关工作D：持续时间可以压缩的有关工作E：自我评定6、工程师在施工阶段进行进度控制的依据是__施工进度计划。
A．承包商编制的B．业主编制的C．监理单位制定并由承包商认可的D．承包商提交并经工程师批准的7、施工合同示范文本通用条款规定，施工中，发包人供应的材料由承包人负责检查试验后用于工程，但随后又发现材料有质量问题，此时应由__。
A．发包人追加合同价款，相应顺延工期B．发包人追加合同价款，工期不予顺延C．承包人承担发生的费用，相应顺延工期D．承包人承担发生的费用，工期不予顺延8、【例3·单选题】根据《建筑安装工程费用项目组成》(建标[2013]44号)的规定，企业管理费中的劳动保险和职工福利费，可以包括发生的费用。
山西省2016年上半年监理工程师执业资格：工程师的口头指示考试题
山西省2016年上半年监理工程师执业资格：工程师的口头指示考试题一、单项选择题（共25题，每题2分，每题的备选项中，只有 1 个事最符合题意）1、根据FIDIC《施工合同条件》的规定，下列工程师对承包商索赔的处理决定中，不正确的是。
A：通过变更删减部分承包工作内容的，给予费用补偿并相应缩短合同工期B：完成变更指令增加的施工项目，给予费用补偿并顺延合同工期C：因不可预见的外界条件对施工的干扰，给予费用补偿并顺延合同工期D：异常不利的气候条件影响导致施工暂停，费用不予补偿但顺延合同工期E：专业监理2、对建设工程施工及安装所需物资的预测和安排，指导和组织建设工程物资采购、加工、储备、供货和使用的依据是。
A：物资供应计划B：物质需求计划C：物资储备计划D：国外进口物资计划E：自我评定3、根据《建筑安装工程费用项目组成》的规定，在下列费用中，属于规费的是。
A：施工单位搭设的临时设施费B：工程排污费C：生产工人劳动保护费D：已完工程和设备保护费E：由于传染病的影响而暂时停止的施工4、【例2·单选题】监理工程师受业主委托对物资供应进度进行控制时，其工作内容包括．A：监督检查订货情况，协助办理有关事宜B：确定物资供应分包方式及分包合同清单C：拟定并签署物资供应合同D：确定物资供应要求，并编制物资供应投标文件E：自我评定5、建设工程投资控制的目的是。
A：投资越少越好B：中标价低于标底价C：实现项目投资管理目标D：控制动态投资E：由于传染病的影响而暂时停止的施工6、某进口设备，其银行财务费为4万元人民币，外贸手续费为19万元人民币，关税税率为20％，进口环节增值税率为17％，抵岸价为1790万元人民币。
该批设备无消费税，则该批进口设备的到岸价格(CIF)为万元人民币。
A：745．57B：1258．55C：1274．93D：4837．84E：由于传染病的影响而暂时停止的施工7、下列各项活动中，属于监理工程师控制物资供应进度活动的是。
河北省2015年监理工程师执业资格：工程师助手的指示考试题
河北省2015年监理工程师执业资格：工程师助手的指示考试题一、单项选择题（共25题，每题2分，每题的备选项中，只有 1 个事最符合题意）1、【例1．单选题】监理人直接向分包人发布了错误指令，分包人经承包人确认后实施，但该错误指令导致分包工程返工，为此分包人向承包人提出费用索赔，承包人。
A：以不属于自己的原因拒绝索赔要求B：认为要求合理，先行支付后再向业主索赔C：不予支付，以自己的名义向工程师提交索赔报告D：不予支付，以分包商的名义向工程师提交索赔报告E：专业监理2、下列工作中，属于建设工程进度调整过程中实施内容的是。
A：确定后续工作和总工期的限制条件B：加工处理实际进度数据C：现场实地检查工程进展情况D：定期召开现场会议E：自我评定3、建筑工程一切险的保险期限的开始时间为。
A：自工地动工或材料、设备运抵工地时起，以先发生为准B：自工地动工C：自主要材料、设备运抵工地D：保险公司中约定日期E：专业监理4、发生损失的概率并不大，但当风险事件发生后产生的损失是灾难性的、无法弥补的，此时应采取。
A：风险回避B：损失控制C：风险转移D：风险自留E：工程保险金5、在投资项目的财务评价中，计算资产负债率这一评价指标的目的是要对项目的进行分析。
A：负债水平B：偿债能力C：盈利水平D：保障能力E：由于传染病的影响而暂时停止的施工6、在维护建设单位的合法权益的同时，不损害施工单位的合法权益体现了监理的。
A：服务性B：科学性C：独立性D：公平性E：工程保险金7、某建筑工程，业主投保了建筑工程一切险。
工程竣工移交后，在合同约定保险期限内发生地震，造成部分建筑物损坏，业主向保险公司提出索赔。
则应由。
A：保险公司承担全部损失B：保险公司承担除外责任以外的全部损失C：业主自行承担全部损失D：业主和保险公司协商分担损失E：专业监理8、下列信息中，属于项目决策阶段和设计阶段均需要收集的是。
A：新技术、新设备、新工艺、新材料信息B：项目产品市场占有率、社会需求量信息C：建设单位前期准备和项目审批完成情况信息D：可行性研究报告和项目前期相关文件资料审批信息E：工程保险金9、隐蔽工程为检验批时，其质量验收应由组织施工单位项目专业质量检查员、专业工长等进行。
2015年上半年重庆省监理工程师执业资格：工程师的口头指示考试试题
2015年上半年重庆省监理工程师执业资格：工程师的口头指示考试试题一、单项选择题（共25题，每题2分，每题的备选项中，只有 1 个事最符合题意）1、【例2·单选题】某工程施工合同约定的工期为20个月，专用条款规定承包人提前竣工或延误竣工均按月计算奖金或延误损害赔偿金。
施工至第16个月，因承包人原因导致实际进度滞后于计划进度。
承包人修改后的进度计划的竣工时间为第22个月，监理人认可了该进度计划的修改。
承包人的实际施工期为21个月。
下列关于承包人的工期责任的说法中，正确的是。
A：提前工期1个月给予承包人奖励B：延误工期1个月追究承包人拖期违约责任C：对承包人既不追究拖期违约责任，也不给予奖励D：因监理人对修改进度计划的认可，按延误工期0．5个月追究承包人违约责任E：专业监理2、工程网络计划资源优化的目的之一是为了寻求。
A：资源有限条件下的最短工期安排B：资源均衡使用条件下的最短工期安排C：资源使用最少条件下的合理工期安排D：工程总成本最低条件下的资源均衡安排E：自我评定3、【例1·单选题】根据《建设工程工程量清单计价规范》GB50500--2013的规定，工程量清单应由编制。
A：招投标管理部门认可的代理机构B：具有相应资质的工程造价咨询人C：具有招标代理资质的中介机构D：项目管理公司合同管理机构E：由于传染病的影响而暂时停止的施工4、下列关于建设工程质量特性的表述中，正确的是。
A：评价方法的特殊性B：终检的局限性C：与环境的协调性D：隐蔽性E：工程变更单5、《建设工程监理规范》规定。
承包单位报送的分项工程质量验评资料应由进行审核。
A：总监理工程师B：总监理工程师代表C：专业监理工程师D：监理员E：工程保险金6、【例4·单选题】根据《建筑安装工程费用项目组成》(建标[2013]44号)的规定，企业发生的投标费、保险费属于。
A：规费B：企业管理费C：财务费D：企业管理费中的其他E：由于传染病的影响而暂时停止的施工7、【例2·单选题】质量管理体系评审的目的是使体系能够。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
河北省2015年上半年监理工程师执业资格：工程师的口头指示考试题一、单项选择题（共25题，每题2分，每题的备选项中，只有 1 个事最符合题意）1、关于监理大纲、监理规划和监理实施细则的说法。
正确的是。
A：监理大纲由总监理工程师主持编制，经监理单位法定代表人批准B：监理规划由总监理工程师主持编制，经监理单位技术负责人批准C：监理实施细则由专业监理工程师负责编制，经监理单位技术负责人批准D：监理大纲、监理规划、监理实施细则均应依据委托监理合同编写E：工程保险金2、勘察费用在合同生效后天内，发包人应向勘察人支付预算勘察费的20％作为定金。
A：1B：2C：3D：5E：专业监理3、某大型商场首层的设计层高4．2m，框架梁高0．6m。
承包商实际完成的梁高0．8m。
则监理工程师应予以计量的工程量是按高考虑的。
A：0．6mB：0．8mC：0．2mD：1mE：由于传染病的影响而暂时停止的施工4、我国建筑业企业的资质管理中，将施工总承包和专业承包企业按划分为若干资质类别。
A：经营范围B：企业规模C：承包能力D：专业类别E：工程变更单5、某建设项目设计生产能力为5万吨，预计年固定成本800万元，产品销售价格1500元／吨，产品销售税金及附加为销售收入的10％，产品的变动成本1150元／吨。
则该项目用生产能力利用率表示的盈亏平衡点是。
A：5．71％B：32．00％C：45．71％D：80．00％E：由于传染病的影响而暂时停止的施工6、【例1·单选题】在工程网络计划中，某项工作的最早完成时间与其紧后工作的最早开始时间之间的差值称为这两项工作之间的。
A：时间间隔B：间歇时间C：时差D：时距E：自我评定7、【例2·单选题】下列经济评价指标中，属于反映盈利能力的静态评价指标的是。
A：净现值B：投资收益率C：利息备付率D：项目投资财务净现值E：由于传染病的影响而暂时停止的施工8、下列应当公开招标的是。
A：技术复杂、有特殊要求，只有少量潜在投标人可供选择B：采用公开招标方式的费用占项目合同金额的比例过大C：受自然环境限制，只有少量潜在投标人可供选择D：国有资金占控股或者主导地位的依法必须进行招标的项目E：工程保险金9、建设工程委托监理合同的终止日为之日。
A：监理合同内注明的监理工作完成B：监理的工程竣工验收通过C：监理的工程完成工程移交手续并收到监理报酬尾款D：监理的工程保修期届满E：专业监理10、依法必须进行招标的项目，招标人应当自确定中标人之日起日内，向有关行政监督部门提交招标投标情况的书面报告。
A：7B：15C：20D：30E：工程保险金11、对总体不进行任何加工，直接进行随机抽样获取样本的方法称为。
A：全数抽样B：简单随机抽样C：整群抽样D：多阶段抽样E：工程变更单12、某工程招标失败，招标人分析招标失败的原因并采取相应措施的后，需要重新进行招标的是。
A：投标截止时间，投标人少于3个B：属于必须审批工程建设项目，经原审批部门批准C：重新招标后投标人仍少于3个D：重新招标后所有投标被否决E：专业监理13、要约与要约邀请的共同特征是。
A：内容具体明确B：具备合同的一般条款C：明示订立合同的意思表示D：对行为人具有约束力E：专业监理14、办公及生活用家具购置费属于。
A：设备及工、器具购置费B：有项目建设有关的其他费用C：生产准备费D：与未来企业生产经营有关的其他费用E：由于传染病的影响而暂时停止的施工15、某项目建筑安装工程费为1000万元，设备工器具购置费为700万元，工程建设其他费为500万元，基本预备费为100万元，涨价预备费为150万元，建设期利息为60万元，则该项目的静态投资为万元。
A：2200B：2300C：2450D：2510E：由于传染病的影响而暂时停止的施工16、某项目设备工器具购置费为2000万元，建筑安装工程费为1500万元，工程建设其他费为500万元，基本预备费为200万元，涨价预备费为100万元，建设期贷款利息为120万元，铺底流动资金为100万元，则该项目的静态投资为万元。
A：4000B：4200C：4300D：4420E：由于传染病的影响而暂时停止的施工17、某工程双代号时标网络计划如图3-42所示，其中工作C的总时差为周。
A：1B：2C：3D：4E：自我评定18、项目总承包管理模式的主要优点为__。
A．有利于质量控制B．有利于业主选择承建单位C．合同管理、组织协调比较有利D．有利于投资控制19、按照《建设工程委托监理合同》规定，执行监理业务过程中__不违反监理人员应遵守的职业道德。
A．向其他人泄露委托人申明的秘密B．从承包方获取提前工期奖金C．帮助承包人完善施工组织设计D．鼓动承包人就发包人的违约行为索赔20、下列关于静态投资回收期的说法中，错误的是。
A：投资回收期既能反映项目的盈利能力，又能反映项目的风险大小B：投资回收期不能全面反映项目在寿命期内的真实效益C：投资回收期可作为项目经济效果评价的主要指标D：投资回收期宜从项目建设开始年算起E：由于传染病的影响而暂时停止的施工21、合同变更属于对原合同的实质性变更时，应以__的方式变更。
A．专业条款B．补充协议C．双方协商D．仲裁22、某工程项目现场有甲、乙两个承包人同时施工。
两个承包人均按工程师认可的施工进度计划施工，但甲承包人受到乙承包人的干扰被迫暂停施工。
关于甲承包人停工损失处理方式的说法，正确的是。
A：自行负责B：由发包人给予补偿，合同工期不予顺延C：不予补偿，但应合理顺延合同工期D：由发包人给予补偿，合同工期相应顺延E：专业监理23、同一风险由不同的人识别，结果可能会有较大的差异。
这表明风险识别具有。
A：主观性B：个别性C：复杂性D：不确定性E：工程保险金24、建设项目投资决策后，投资控制的关键阶段是。
A：设计阶段B：施工招标阶段C：施工阶段D：竣工阶段E：由于传染病的影响而暂时停止的施工25、某项目监理机构的组织结构如下图所示，这种组织结构形式的优点是。
A：目标控制职能分工明确B：权力集中、隶属关系明确C：强化了各职能部门横向联系D：可减轻总监理工程师负担E：工程保险金二、多项选择题（共25 题，每题2分，每题的备选项中，有 2 个或 2 个以上符合题意，至少有1 个错项。
错选，本题不得分；少选，所选的每个选项得0.5 分）1、监理工程师要具备__等素质。
A．丰富的工程建设实践经验B．较强的领导和协调能力C．良好的品德D．较高的学历和多学科专业知识E．健康的体魄和充沛的精力2、关于监理有限责任公司的特征，下列说法错误的是__。
A．公司账目必须公开，便于股东全面掌握B．公司具有法人地位C．公司资本总额分为金额相等的股份D．公司不对外发行股票，股东的出资额由股东协商确定E．在公司名称中必须注明有限责任公司字样3、建设工程流水施工的特点包括。
A：有利于提高工程质量B：各专业工作队能够连续施工C：有利于提高技术水平和劳动生产率D：尽可能地利用工作面进行施工，工期比较短E：单位时间投入的资源量大，不利于资源供应组织4、施工合同示范文本规定，属于承包人应当完成的工作有__。
A．办理施工所需的证件B．提供和维修非夜间施工使用的照明设备C．按规定办理施工噪声有关手续D．负责已完成工程的成品保护E．保证施工场地清洁符合环境卫生管理的有关规定5、按照施工合同内不可抗力条款的规定，下列事件中属于不可抗力的有。
A：龙卷风导致吊车倒塌B：地震导致主体建筑物的开裂C：承包人管理不善导致的仓库爆炸D：承包人拖欠雇员工资导致的动乱E：非发包人和承包人责任发生的火灾6、目前在我国工程建设实践中，按照工程项目管理单位与建设单位的结合方式不同，全过程集成化项目管理服务可归纳为三种模式。
A：咨询式B：一体化C：多样化D：植入式E：结合式7、抽样检验方案将检查评判为合格而接受的概率的数值可以用__等公式计算或查图表得到。
A．超几何分布B．正态分布C．二项分布D．泊松分布E．指数分布8、某分部工程双代号时标网络计划如下图所示，该计划所提供的正确信息有（）。
A．工作B的总时差为3天B．工作C的总时差为2天C．工作D为关键工作D．工作E的总时差为3天E．工作G的自由时差为3天9、当建设工程实行施工总承包方式时，监理工程师在施工阶段进度控制的工作内容包括。
A：编制工程项目建设总进度计划B：编制施工总进度计划并控制其执行C：按年、季、月编制工程综合计划D：审核承包商调整后的施工进度计划E：协助承包商实施进度计划10、《建设工程质量管理条例》规定，建设工程承包单位在向建设单位提交竣工验收报告时，应当向建设单位出具质量保修书。
质量保修书中应当明确建设工程的保修__等。
A．方式B．范围C．期限D．责任E．制度11、时间一投资累计曲线的绘制步骤有。
A：确定工程项目进度计划，编制进度计划的横道图B：根据每单位时间内完成的实物工程量或投入的人力、物力和财力，计算单位时间(月或旬)的投资，在时标网络图上按时间编制投资支出计划C：计算规定时间t计划累计完成的投资额D：按各规定时间的值，绘制S形曲线E：按S形曲线，编制建设资金贷款利息计划12、建设工程设计阶段进度控制的任务包括__。
A．编制工程项目总进度计划B．编制阶段性设计进度计划C．编制详细的出图计划D．编制设计总进度计划E．编制单位工程施工进度计划13、《建没工程施工合同(示范文本)》中规定的固定价格合同__。
A．是在约定的风险范围内价款不冉调整的合同B．是绝对不可调整合同价款的一种计价方式C．是约定范围内的风险由承包人承担D．包括工程承包活动中采用的总价合同和单价合同E．无需约定风险范围14、竣工决算的编制依据有（）。
A．经批准的可行性研究报告及其投资估算B．设计交底和图纸会审纪要C．竣工图及各种竣工验收资料D．有关财务核算制度、办法和其他有关资料、文件等E．竣工结算15、依照施工合同示范文本通用条款的规定，__属于发包人应当完成的工作。
A．办理施工许可证B．提供工程进度计划C．确定坐标控制点D．做好施工现场地下管线的保护工作E．协调处理施工现场周围地下管线的保护工作16、材料采购合同履行中，供货方交付产品时，可以作为双方验收依据的有。
A：双方签订的采购合同B：施工合同对材料的要求C：合同约定的质量标准D：合同未约定的推荐性质量标准E：双方当事人共同封存的样品17、下列费用中，属于取得国有土地使用费的有。
A：土地管理费B：土地使用权出让金C：城市建设配套费D：拆迁补偿与临时安置补助费E：土地补偿费18、监理工程师对施工现场劳动组织及作业人员上岗资格的控制主要是指（）。
A．检查从事作业活动的操作者数量是否满足需要，工种配置是否合理B．检查作业活动的直接负责人，专职质检人员是否在岗C．检查紧急情况的应急处理规定D．检查和核实从事特殊作业的人是否持证上岗E．检查相关制度的落实情况19、下列建设工程监理组织协调方法中，不具有合同效力的有。