工程质量检测合同
工程检验检测技术服务合同5篇
工程检验检测技术服务合同5篇篇1工程检验检测技术服务合同甲方：（委托方）地址：电话：乙方：（检测机构）地址：电话：鉴于甲方委托乙方提供工程检验检测技术服务，双方本着平等自愿、互利互惠的原则，达成以下协议：第一条服务内容1. 乙方提供的工程检验检测技术服务包括但不限于：材料质量检测、结构安全检测、环境影响评估等相关检测技术服务。
2. 检测标准：乙方应按照国家规定的相关标准和要求进行检测，保证检测结果的准确性和可靠性。
第二条资质要求1. 乙方应具备相关检测机构资质和资质证书，符合国家颁布的相关规定。
2. 乙方应具备专业的技术人员和检测设备，保证检测工作的有效开展。
第三条检测报告1. 乙方应在约定的时间内出具符合国家规定的检测报告，并将报告送达甲方。
2. 如发现问题或不符合相关标准的情况，乙方应及时通知甲方，并协商解决措施。
第四条保密条款1. 双方在履行合同过程中所知晓的商业秘密、技术资料等信息应予保密，不得向第三方透露。
2. 在合同期满或解除后，双方依然应继续遵守保密协议。
第五条合同的解除1. 若违反合同约定，导致服务无法继续提供或造成严重后果，另一方有权解除合同。
2. 双方应提前书面通知对方解除合同的具体情况和原因。
第六条合同的变更1. 在合同履行过程中如有需要变更的情况，双方应协商一致，并签订书面变更协议。
2. 变更协议应经双方盖章确认，方可生效。
第七条争议解决1. 双方在合同履行中发生争议，应友好协商解决。
2. 若协商无法达成一致，应依法向有管辖权的人民法院诉讼解决。
第八条其他事项1. 本合同自双方签字盖章后生效，至合同约定的服务期满或解除后终止。
2. 本合同未尽事宜，双方可协商补充具体条款。
甲方（盖章）：乙方（盖章）：日期：日期：以上为工程检验检测技术服务合同的具体内容，双方应严格遵守合同约定，共同维护合同的履行和权益。
希望通过双方的合作，能够为工程建设和质量监管提供更好的技术支持和服务。
感谢您的合作！篇2工程检验检测技术服务合同甲方：_______________（以下简称甲方）地址：_______________ 电话：_______________乙方：_______________（以下简称乙方）地址：_______________ 电话：_______________鉴于甲方具备相关的工程检验检测技术服务能力，乙方有从事相关工程项目的需求，双方在平等、自愿的基础上达成如下合同：第一条服务内容1. 甲方将根据乙方的委托，提供相关工程项目的检验检测服务，确保项目符合相关标准和规定。
建设工程检测合同4篇
建设工程检测合同4篇篇1建设工程检测合同一、甲方：（甲方全称）。
乙方：（乙方全称）。
鉴于：1. 甲方拥有建设工程项目的建设权或经营权。
2. 乙方具有建设工程检测资质和能力，能够按照相关规定对建设工程进行检测、评估和监测。
3. 双方经协商一致，欲达成本合同。
在互惠互利的基础上，双方本着平等、自愿、协商一致的原则，达成如下协议：第一条：检测项目甲方委托乙方对其建设工程项目进行检测和评估，包括但不限于工程质量、安全、环境保护等方面的检测，并提供相应的监测报告。
第二条：检测期限检测期限从本合同签订之日起，到甲方验收合格为止，具体验收标准另行协商确定。
第三条：检测费用1. 甲方应根据乙方提供的检测服务内容和标准，按照约定的检测费用和支付方式进行支付。
2. 如因甲方原因变更或增加检测内容，应与乙方重新协商费用，并签订补充协议。
第四条：保密1. 双方同意对本合同的所有内容及双方合作过程中所知悉的企业机密信息进行保密，未经对方书面同意不得向第三方透露。
2. 因违反保密约定造成对方损失的，违约方应承担一切法律责任，并赔偿对方损失。
第五条：法律适用和争议解决1. 本合同的签订、解释、履行和争议解决均适用中国法律。
2. 因履行本合同发生争议，应通过友好协商解决；协商不能达成一致的，提交有管辖权的人民法院解决。
第六条：其他事项1. 本合同自双方签署之日起生效，具有法律效力。
2. 本合同未尽事宜，双方可另行协商确定并签订补充协议。
甲方（盖章）：乙方（盖章）：签约日期：以上为本合同正文，甲乙双方一致认可。
附表：检测项目及费用清单解释：根据《建设工程质量检测条例》，建设工程质量检测是指对施工质量、材料质量、工程完工验收和工程质量等级进行检测检验。
建设工程质量检测的主要内容包括：施工质量检测、工程完工验收、工程质量评定、工程质量监测等。
在建设工程建设、改建、扩建前、中、后的施工过程中，为保证工程质量达到要求，需委托有检测资质的检测单位进行检测检验，以确保建设工程的建设质量。
建设工程检测委托合同书5篇
建设工程检测委托合同书5篇篇1合同编号：XXXXXX甲方（委托方）：XXXXXXXXX公司地址：XXXXXXXXX街道（路段）XXXX号法定代表人：XXX联系电话：XXXXXXXXXXX电子邮箱：**************乙方（受托方）：XXXXXX工程检测有限公司地址：XXXXXXXXX街道（路段）XXXX大厦XX层法定代表人：XXX联系电话：XXXXXXXXXXX电子邮箱：**************鉴于甲方需要对其建设工程进行全面的质量检测以确保工程质量和安全，特委托乙方进行建设工程检测工作，双方在平等、自愿、公平的基础上，根据《中华人民共和国合同法》等相关法律法规的规定，就本次建设工程检测事宜达成如下协议：第一条合同目的及检测范围1.1 甲方委托乙方对位于XXXXXXXXX地区的建设工程进行全面的质量检测，以确保工程质量和安全。
1.2 检测范围包括但不限于地基基础、建筑材料、钢结构、混凝土结构、防水工程等。
第二条检测内容与方法2.1 乙方应按照国家和地方现行有关建筑工程检测的技术标准、规范、规程及甲方要求进行检测。
2.2 乙方应提供详细的检测方案，包括检测内容、方法、步骤等，并经甲方确认后实施。
第三条合同履行期限与进度安排3.1 本合同的履行期限为合同签订之日起至检测工作完成并出具检测报告止。
3.2 乙方应按甲方要求的进度进行检侧工作，并及时提交检测报告。
如遇特殊情况，双方可协商调整进度安排。
第四条合同价格及支付方式4.1 本合同的总价为人民币XXXX元整（大写：XXXXXX元整）。
该价格包括检测费、报告费及其他相关费用。
具体价格明细见附件一。
4.2 甲方应按以下方式支付合同款项：合同签订后XX个工作日内支付定金XX％；检测工作完成并提交检测报告后XX个工作日内支付余款。
第五条质量保证及验收标准5.1 乙方应保证检测结果的准确性和可靠性，对检测结果承担法律责任。
5.2 双方应按照国家和地方现行有关建筑工程检测的技术标准、规范、规程及甲方要求进行验收。
工程检测委托合同范本（四篇）
工程检测委托合同范本委托方（甲方）：[甲方名称]地址：[甲方地址]联系人：[甲方联系人]电话：[甲方电话]检测方（乙方）：[乙方名称]地址：[乙方地址]联系人：[乙方联系人]电话：[乙方电话]鉴于委托方拟进行工程检测项目，为确保工程质量和安全，委托方与检测方达成如下协议，并同意按照以下条款进行合作：一、委托事项1. 委托方委托检测方对具体的工程项目进行检测。
具体项目名称、位置和工程范围见附件一。
委托方保证提供的项目信息真实、准确、完整。
2. 检测方应根据委托方提供的工程项目信息，进行相关检测工作，并提供相关报告。
二、检测标准1. 检测方应根据国家相关标准和行业规范进行检测工作，确保检测结果的准确性和可靠性。
2. 如委托方有特殊要求的检测标准，需在合同签订前提出，并经双方确认后作为补充协议执行。
三、检测报告1. 检测方应在检测完成后，及时向委托方提供检测报告。
报告中应包含详细的检测结果和建议。
2. 如检测结果不符合相关标准或存在问题，检测方应及时向委托方提供解决方案和建议。
四、验收1. 委托方接受检测方提供的检测报告，并依据报告结果进行工程项目的验收。
2. 如委托方对检测结果有异议或需要补充检测，应在收到检测报告后的十个工作日内提出，双方将协商解决办法，并确定补充检测的时间和费用。
五、费用及支付方式1. 检测方根据检测项目的复杂程度和工作量，制定合理的收费标准，并在合同签订前双方达成一致。
2. 委托方应按检测方要求的支付方式和时间，及时支付相应费用。
六、保密条款1. 检测方应对委托方提供的工程项目信息进行保密，并不得将相关信息泄露给任何第三方。
2. 委托方同样应对检测方提供的检测报告进行保密，并不得将相关内容泄露给任何第三方。
七、合同变更1. 如因不可抗力等原因，需变更本合同内容，变更内容应经双方书面同意后生效。
2. 双方如需解除合同，应提前15个工作日通知对方，并书面确认解除合同。
八、争议解决合同履行过程中如发生争议，双方应友好协商解决。
工程质量检测技术服务合同5篇
工程质量检测技术服务合同5篇篇1甲方（委托方）：_________________________乙方（服务方）：_________________________根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，为确保工程质量检测工作的顺利进行，明确双方的权利与义务，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的基础上，就甲方委托乙方进行工程质量检测技术服务事宜，达成如下协议：一、服务内容乙方为甲方提供工程质量检测技术服务，服务内容包括但不限于以下方面：1. 建筑材料检测，如水泥、钢筋、混凝土等；2. 结构性能检测，如建筑物的承载能力、抗震性能等；3. 环境监测，如室内环境质量、噪音、污染物的排放等；4. 其他与工程质量相关的检测。
二、服务期限本合同服务期限为_____年，自合同签订之日起生效。
若项目周期较长，可根据实际情况续签合同。
三、服务费用1. 甲方应按照乙方提供的服务质量支付服务费用。
具体金额及支付方式详见合同附件。
2. 甲方应按时支付服务费用，如因甲方原因导致支付延迟，乙方有权按照合同约定收取滞纳金。
四、服务质量与标准1. 乙方应按照国家和行业相关标准、规范进行工程质量检测，确保检测结果的准确性。
2. 乙方应在约定时间内完成检测工作，并出具检测报告。
如因乙方原因造成检测延误，乙方应承担相应违约责任。
3. 甲方应对乙方的检测结果提出异议，如甲方认为检测结果存在问题，可书面提出复检要求。
复检费用由过错方承担。
五、保密条款1. 双方应对涉及本合同的所有商业秘密和技术秘密进行保密，未经对方许可，不得向第三方泄露。
2. 乙方在为本合同项目提供服务过程中获知的甲方信息，未经甲方同意，不得用于本合同以外的其他用途。
六、违约责任1. 如因乙方原因造成服务质量不符合合同约定，乙方应承担违约责任，并赔偿甲方因此造成的损失。
2. 如因甲方原因未按约定支付服务费用，甲方应承担违约责任，并按照合同约定支付滞纳金。
3. 若因不可抗力因素导致合同无法履行或造成损失，双方应协商解决。
建设工程质量委托鉴定合同5篇
建设工程质量委托鉴定合同5篇篇1甲方（委托方）：____________________乙方（鉴定方）：____________________根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，鉴于甲方需要对某建设工程质量进行鉴定，特委托乙方进行鉴定工作。
为明确双方权利义务，特订立本合同。
一、鉴定项目1. 甲方委托乙方对以下建设工程进行质量鉴定：____________________（工程名称、地点等详细信息）。
2. 鉴定内容包括但不限于结构安全性、材料质量、施工工艺等方面。
二、鉴定费用及支付方式1. 鉴定费用：本次鉴定费用为人民币______元（大写：______元整）。
2. 支付方式：甲方应在合同签订后______日内支付鉴定费用的______%作为预付款，剩余款项在乙方提交鉴定报告后______日内支付。
3. 乙方开具合法有效的发票，甲方按照发票金额支付鉴定费用。
三、鉴定时间及进度1. 乙方应在收到甲方预付款后______日内开始鉴定工作。
2. 鉴定工作预计耗时______天，具体时间根据工程规模及复杂程度而定。
3. 乙方应按时提交鉴定报告，如遇特殊情况，应及时通知甲方并共同协商解决。
四、鉴定标准与依据1. 鉴定工作应遵循国家相关法律法规、规范及标准。
2. 乙方在鉴定过程中，应充分考虑甲方的需求及意见，确保鉴定结果的客观、公正。
五、保密条款1. 双方应对本合同内容及相关资料保密，未经对方同意，不得泄露给第三方。
2. 乙方在鉴定过程中接触到的甲方商业秘密及信息，应严格保密，不得泄露或用于其他用途。
六、鉴定报告1. 乙方提交的鉴定报告应包含详细的鉴定内容、结论及建议。
2. 甲方有权对乙方提交的鉴定报告提出异议，乙方应负责解释或修正。
3. 鉴定报告需由双方签字确认，并加盖鉴定专用章。
七、违约责任1. 若甲方未按合同约定支付鉴定费用，乙方有权终止鉴定工作。
2. 若乙方未按合同约定完成鉴定工作，应承担违约责任，并退还甲方已支付的鉴定费用。
工程项目第三方检测服务合同带
工程项目第三方检测服务合同一、引言1.1为明确双方的权利和义务，规范工程项目第三方检测服务行为，保证检测质量，根据《合同法》、《建筑法》及相关法律法规，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就甲方委托乙方提供第三方检测服务事宜，达成如下协议：二、定义与解释（1）工程项目：指甲方负责建设的建筑物、构筑物、设施、设备等工程项目。
（2）第三方检测服务：指甲方委托乙方对其工程项目进行的检测、检验、试验、鉴定、咨询等服务。
（3）检测报告：指甲方根据本合同约定，由乙方提供的检测服务成果，包括检测数据、分析结果、结论、建议等内容。
三、服务内容与范围（1）对工程项目的原材料、构配件、设备等进行检测，确保其质量符合国家及行业相关标准。
（2）对工程项目的施工过程进行监督检测，确保施工质量符合设计及施工规范要求。
（3）对工程项目竣工后进行验收检测，确保工程项目满足使用功能及安全性能要求。
（4）根据甲方需求，提供其他与工程项目相关的检测、鉴定、咨询等服务。
3.2乙方应按照国家及行业相关标准、规范开展检测工作，保证检测数据的真实性、准确性、可靠性。
3.3乙方应在合同约定的服务范围内开展检测服务，不得擅自扩大或缩小服务范围。
四、服务期限4.1本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，至乙方按照约定完成全部检测服务并提交检测报告之日终止。
4.2如遇特殊情况，甲乙双方可协商延长服务期限，具体延长时限及费用另行约定。
五、费用与支付5.1乙方为甲方提供检测服务，甲方应按照双方约定的价格支付检测费用。
5.2检测费用包括但不限于：检测设备、仪器、材料费，检测人员工资，检测报告编制费，差旅费等。
5.3甲方应按照合同约定的付款方式和时间，向乙方支付检测费用。
5.4乙方在收到甲方支付的费用后，应向甲方开具正规发票。
六、甲方权利与义务6.1甲方有权要求乙方按照合同约定提供检测服务，并对乙方的工作进行监督。
6.2甲方应向乙方提供与检测服务相关的资料、文件，并确保其真实、完整、有效。
质量检测委托合同（4篇）
质量检测委托合同根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，经双方协商一致，特订立本合同，以资共同遵守。
第一条委托检测内容及价格2.结算方式：如非因甲方设计变更，则本工程总价按上述总价一次性包干，不作任何调整;如因甲方设计变更造成建筑面积变更的，则按上述对应综合单价进行调整结算(即最终施工图纸如与上述面积不一致，则最终结算价=最终施工图纸标准的建筑面积_____本合同综合单价)第二条委托检测时间1.委托开始时间：年日(具体以甲方项目实际开工时间为准);2.委托结束时间：____年____月____日(具体以本项目整体竣工验收通过并取得本项目整体工程竣工验收备案表为准);3.委托期限：日历天(具体以实际工期为准)。
第三条质量要求1.乙方须在本项目整个工程建设过程中根据甲方以及相关规范要求要求完成本项目现场及实验室内的各项检测工作，并按时、按量提交对应检测报告。
2.乙方须按照相关规范要求及政府职能部门、甲方等要求提交各项检测报告，承诺检测质量符合相关规范、规定的要求，并确保本项目建筑工程材料检测、保温节能监测、门窗六性检测、环境检测等通过甲方验收以及本项目所在政府相关职能部门(包括但不限于质监站)的验收。
3.乙方须确保杭州市城建档案馆接受本项目提交的工程相关资料、验收整改回单等所有文件。
第四条付款方式1.乙方完成本项目整体±0.00以下相关试验及实体检测，提交完整试验报告，经甲方验收确认合格(以甲方加盖公章确认的合格证明文件为准)，且甲方、监理单位及相关政府部门完成本项目±0.00以下结构验收并确认合格(以验收各方加盖公章确认的合格证明文件为准)后个工作日内，甲方向乙方支付合同总价的2.乙方完成本项目主体工程中间结构验收相关试验及实体检测，提交完整试验报告，经甲方验收确认合格(以甲方加盖公章确认的合格证明文件为准)，且甲方、监理单位及相关政府部门完成中间结构验收并确认合格(以验收各方加盖公章确认的合格证明文件为准)后个工作日内，甲方向乙方支付合同总价的3.乙方完成本项目整体工程竣工验收所需试验及实体检测，提交完整试验报告,经甲方验收确认合格(以甲方加盖公章确认的合格证明文件为准)，且甲方、监理单位及相关政府部门完成整体工程验收并确认合格(以验收各方加盖公章确认的合格证明文件为准)，且甲乙双方完本委托检测费用结算后____个工作日内，甲方向乙方支付至结算总价的____%;4.乙方完成本项目房屋交付验收之前的所有相关检测工作，提交完整的试验报告,经甲方验收确认合格(以甲方加盖公章确认的合格证明文件为准)后____个工作日内，甲方向乙方支付剩余款项(如有剩余)。
工程第三方质量检测合同范本
工程第三方质量检测合同范本《工程第三方质量检测合同范本》甲方（委托方）：乙方（检测方）：根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国产品质量法》及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚信的原则基础上，就甲方委托乙方进行工程质量检测事宜，达成如下协议：一、检测项目1.1 检测范围：根据甲方提供的工程资料，乙方负责对工程的质量进行第三方检测。
1.2 检测内容：包括但不限于材料检测、结构检测、环境检测等。
二、检测标准2.1 检测标准依据国家、行业及地方的相关法律法规、标准和规范进行。
2.2 乙方应严格按照检测标准进行检测，并对检测结果的真实性、准确性负责。
三、检测费用3.1 检测费用为人民币【】元整（大写：【】元整）。
3.2 甲方应按照约定时间支付检测费用。
逾期支付的，每逾期一日，应支付应付检测费用的千分之一作为滞纳金。
四、检测时间及报告4.1 乙方应在合同约定的检测时间内完成检测工作。
4.2 乙方应向甲方提供正式的检测报告。
检测报告应包括检测项目、检测方法、检测结果、结论等内容。
4.3 乙方应在检测报告出具后【】日内将报告送达甲方。
五、保密条款5.1 双方在合同履行过程中所获悉的对方商业秘密、技术秘密、市场信息等，应予以严格保密。
5.2 保密期限自合同签订之日起算，至合同终止或履行完毕之日止。
六、违约责任6.1 任何一方违反合同的约定，导致合同不能履行或造成对方损失的，应承担违约责任。
6.2 乙方如未能按照约定时间完成检测工作或检测报告存在严重错误，甲方有权要求乙方重新检测，并有权要求乙方支付违约金。
七、争议解决7.1 双方在履行合同过程中发生的争议，应首先通过友好协商解决；协商不成的，可以向合同签订地的人民法院提起诉讼。
八、其他约定8.1 本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，一式两份，甲乙双方各执一份。
8.2 本合同未尽事宜，可由双方另行签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。
地基工程检测合同6篇
地基工程检测合同6篇篇1甲方（委托方）：_________________________乙方（检测方）：_________________________根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，为确保地基工程质量的检测工作的顺利进行，明确双方的权利与义务，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实、守信的基础上，就甲方委托乙方进行地基工程检测事宜达成如下协议：第一条项目概况1. 工程名称：_________________________2. 工程地点：_________________________3. 委托内容：地基基础工程检测，包括但不限于土壤承载力、桩基检测等。
第二条双方职责1. 甲方职责：（1）确保工程现场符合检测要求，提供必要的检测条件。
（2）及时向乙方提供检测所需的相关资料。
（3）按照合同约定支付检测费用。
2. 乙方职责：（1）按照国家和地方相关规定进行地基工程检测工作。
（2）确保检测数据的真实性和准确性。
（3）及时向甲方提交检测报告，并对报告内容负责。
（4）为甲方提供技术支持和咨询服务。
第三条检测标准与依据1. 乙方应按照国家和地方现行的相关法规、规范、标准进行检测工作。
2. 双方可另行约定检测的具体标准、方法和要求。
第四条合同金额及支付方式1. 本合同总金额为人民币_________________________元（大写：_________________________元整）。
2. 甲方应在合同签订后______日内支付乙方合同总金额的______%作为预付款。
3. 乙方提交检测报告后，甲方应在______日内支付剩余款项。
4. 支付方式：_________________________（如：银行转账、现金等）。
第五条检测周期与进度1. 乙方应在收到甲方委托后______日内开始检测工作。
2. 乙方应根据工程进展情况和现场实际情况，合理安排检测进度。
3. 如因甲方原因造成检测工作延误，乙方不承担任何责任。
工程质量检查合同5篇
工程质量检查合同5篇篇1甲方（委托方）：____________________乙方（检查方）：____________________根据《中华人民共和国合同法》等相关法律法规的规定，为确保工程质量的监督与检查工作的顺利进行，明确甲乙双方的权利义务，甲、乙双方经友好协商，达成如下协议：一、合同目的甲方委托乙方进行工程质量检查，旨在确保工程符合相关质量标准及设计要求，保证工程安全、可靠、经济、适用。
乙方同意接受甲方的委托，按照本合同约定的内容和范围进行工程质量检查。
二、工作内容及范围1. 乙方应对甲方的工程进行质量检查，包括但不限于土建、电气、给排水、暖通、消防等方面。
2. 乙方应按照国家相关法规、规范、标准以及甲方的要求进行质量检查。
3. 乙方应详细记录检查结果，对存在的问题提出整改意见，并对整改过程进行跟踪。
4. 乙方应对甲方提供的施工图纸、技术资料等保密，未经甲方同意，不得泄露或用于其他用途。
三、合同金额及支付方式1. 合同总金额为人民币大写：____________________（小写：______元）。
2. 支付方式：签订合同后，甲方应按以下比例支付费用：（1）完成工程质量的初步检查后，支付合同金额的__%；（2）对整改问题进行复查并确认合格后，支付合同金额的__%；（3）合同执行完毕，双方确认无误后，支付剩余款项。
四、合同执行期限本合同自双方签字盖章之日起生效，执行期限为______（具体时间根据实际情况填写）。
五、质量保证与违约责任1. 乙方应保证检查结果的真实、准确、完整，对因其工作失误造成的甲方损失承担赔偿责任。
2. 甲方应按时支付合同款项，如因甲方原因导致支付延误，乙方有权要求甲方支付滞纳金。
3. 若甲方对乙方的检查结果存在异议，应在收到检查报告之日起__（具体时间根据实际情况填写）个工作日内提出，否则视为认可。
4. 若因不可抗力因素导致合同无法履行，双方应协商解决。
六、争议解决方式如双方在合同履行过程中发生争议，应首先协商解决；协商不成的，任何一方均有权向合同签订地的人民法院提起诉讼。
工程质量检测技术服务合同6篇
工程质量检测技术服务合同6篇篇1工程质量检测技术服务合同甲方（委托方）：______________（以下简称“甲方”）乙方（服务方）：______________（以下简称“乙方”）鉴于甲方拟在__________（工程名称或工程地址）项目中对工程质量进行检测，为明确双方权利和义务，经双方友好协商，依据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规，达成如下合同：第一条服务内容1.1 乙方应按照国家相关规定和标准，为甲方提供工程质量检测技术服务。
具体服务内容包括但不限于对工程施工过程中的质量进行验证、监督和检测，确保工程质量符合相关标准和要求。
1.2 乙方应根据实际情况，制定检测方案、实施方案及报告编制方案等，确保检测工作的顺利进行。
1.3 乙方应按时提交检测报告，并对工程质量提出合理的改进建议。
第二条服务费用2.1 甲方应按照双方约定的方式和时间向乙方支付服务费用。
服务费用包括检测费、报告编制费、出差费用等。
2.2 乙方在提供服务过程中发现工程存在重大质量问题，可暂停服务并提出处理建议。
甲方因此需要增加或有所变更的费用，应另行支付。
2.3 双方确认：本合同约定的费用均不含税，应在最终结算中另行增加相应税收。
第三条时间安排3.1 本合同自双方签字盖章之日起生效，至工程质量检测服务项目完工结束。
具体服务时间将根据实际情况另行约定。
3.2 若因不可抗力等不可抗拒原因导致服务无法按时完成，另行协商决定延期的时间和方式。
第四条信息保密4.1 乙方应对甲方提供的工程资料、信息等保密，严禁泄露给任何第三方。
4.2 甲方因工程质量检测服务需要提供的相关资料，乙方亦应做好保密工作，确保信息安全。
第五条违约责任5.1 若一方违反本合同规定未履行合同义务，对另一方造成损失的，应承担相应的赔偿责任。
5.2 若因不可抗力等不可抗拒原因导致无法履行合同的一方，应立即通知对方并提供相关证明文件。
5.3 一方因违约需支付的赔偿金应在接到通知后的三日内支付，逾期支付的，应按日计算违约金。
建设工程检测委托合同书4篇
建设工程检测委托合同书4篇篇1建设工程检测委托合同书甲方：（委托方）______________（单位或个人）地址：___________________邮编：____________________法定代表人（负责人）：______________联系电话：________________委托检测单位：______________（乙方）地址：___________________邮编：____________________法定代表人（负责人）：______________联系电话：________________鉴于甲方要求委托乙方进行建设工程的检测工作，为了规范委托关系，保证检测工作的顺利进行，甲、乙双方本着平等互利、诚实守信的原则，达成如下协议：一、检测内容：甲方委托乙方对建设工程（具体工程名称、工程地址等详细信息）进行检测，包括但不限于工程质量、安全性等方面的检测工作。
二、检测范围：乙方应根据甲方的要求，确定检测范围，制定检测方案，并按照该方案进行检测工作。
三、检测要求：乙方应按照国家相关标准及规定进行检测工作，并确保检测结果的准确性和公正性。
四、检测时间：乙方应在双方协商确定的时间内完成检测工作，并及时向甲方提交检测报告。
五、检测报告：乙方应在检测完成后，向甲方提交检测报告，并将检测结果如实告知甲方。
六、保密条款：双方应保守检测工作过程中涉及到的商业秘密和技术信息，不得向第三方透露。
七、费用支付：甲方应按照双方达成的协议，及时支付检测费用。
八、违约责任：任何一方违反合同规定，造成损失的，应当承担相应的法律责任。
九、争议解决：因合同履行发生争议时，应协商解决；协商不成的，提交有关部门进行调解。
十、其他事项：本合同未尽事宜，可另行协商。
十一、生效与终止：本合同经双方签字盖章后生效，有效期自甲方支付检测费用之日起至检测报告提交之日止。
甲方（签章）：_________________ 日期：________乙方（签章）：_________________ 日期：________本合同一式两份，甲乙双方各持一份，具有同等法律效力。
工程质量检测合同法律性质
工程质量检测民法典律性质
一、合同的定义与目的
工程质量检测合同是指建设单位（甲方）与具有相应资质的检测机构（乙方）之间，就工程项目的质量检测服务所签订的法律文书。
该合同的主要目的是明确双方的权利和义务，保障工程质量符合国家标准及设计要求，防止质量事故的发生。
二、合同的主体资格
甲方应为具备合法建筑项目开发资质的建设单位，乙方则应为获得国家相关资质认证的专业检测机构。
双方均应依法设立，具有签订并履行合同的民事权利能力和民事行为能力。
三、合同的主要条款
1. 服务范围：明确乙方需对工程项目中的哪些部分进行质量检测，包括但不限于原材料、施工过程、竣工验收等阶段。
2. 检测标准和方法：依据国家及行业相关标准，明确检测的方法、程序和标准。
3. 时间安排：规定检测的时间安排，包括检测开始和结束的日期，以及可能影响工程进度的特殊情况处理办法。
4. 费用支付：约定检测费用的支付方式、时间和条件，以及逾期支付的违约责任。
5. 信息保密：双方应对检测过程中获知的商业秘密和技术信息予以保密。
6. 违约责任：明确双方违反合同约定时应承担的责任。
四、合同的法律效力
工程质量检测合同一经双方签字盖章后生效，具有法律约束力。
任何一方不履行合同义务或履行合同义务不符合约定，均应承担相应的违约责任。
五、争议解决
如因合同执行发生争议，双方应首先通过友好协商解决；协商不成时，可提交至乙方所在地的人民法院诉讼解决。
六、其他
除上述条款外，双方可以根据具体情况约定其他必要的条款，如不可抗力条款、合同变更和终止条件等。
结语。
市政道路工程检测合同8篇
市政道路工程检测合同8篇篇1甲方（委托方）：__________乙方（检测方）：__________根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，为确保市政道路工程质量的检测工作的顺利进行，明确双方的权利和义务，甲乙双方本着公平、公正、诚实信用的原则，就本市政道路工程检测项目达成如下协议：一、工程概况1. 工程名称：__________市政道路工程。
2. 工程地点：__________。
3. 工程内容：包括道路、桥梁、排水、照明等市政基础设施的检测。
二、检测范围与内容1. 乙方负责对甲方委托的市政道路工程进行质量检测，包括材料检测、施工过程中的质量监控及工程竣工后的质量评估等。
2. 具体检测内容包括但不限于：道路材料强度、路基压实度、路面平整度、桥梁承载能力、排水管道畅通性及照明设施功能等。
三、合同双方的权利与义务1. 甲方的权利和义务（1）甲方有权要求乙方按照合同约定提供准确的检测服务。
（2）甲方应提供必要的资料、场地和条件，保证乙方顺利开展检测工作。
（3）甲方应按时支付乙方的检测费用。
2. 乙方的权利和义务（1）乙方有权获得相应的检测费用。
（2）乙方应按照国家相关标准和规范进行检测，确保检测结果的准确性和公正性。
（3）乙方应对检测数据承担保密义务，未经甲方同意，不得擅自泄露。
四、检测费用及支付方式1. 检测费用：总金额为人民币______元整（大写：______元整）。
具体费用明细由双方另行签订补充协议确定。
2. 支付方式：甲方应在乙方提交检测报告后______个工作日内支付检测费用至乙方指定账户。
五、检测周期与报告1. 乙方应在接到甲方委托后______个工作日内开始检测工作。
2. 乙方完成检测后，应在______个工作日内向甲方提交检测报告。
3. 检测报告应详细、准确、完整，符合国家相关标准和规范。
六、违约责任1. 若甲方未按照合同约定支付检测费用，乙方有权终止检测工作，并要求甲方支付违约金。
工程质量检查合同6篇
工程质量检查合同6篇篇1甲方（委托方）：___________________乙方（检测方）：___________________根据《中华人民共和国合同法》等相关法律法规，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就甲方委托乙方进行工程质量检测事宜，达成如下协议：一、合同目的及背景甲方委托乙方进行工程质量检查，以确保工程符合相关质量标准和规定。
乙方具备相应的检测资质和专业技能，同意接受甲方的委托，按照合同约定完成检测任务。
二、检测范围及内容本次工程质量检测范围包括但不限于以下内容：建筑结构、建筑材料、建筑设备、电气安装、给排水系统、消防系统、环保设施等。
具体检测内容根据甲方要求和工程实际情况确定。
三、检测标准与依据本次工程质量检测应遵循以下标准与依据：国家相关法规、规范、标准，以及甲方提供的施工图纸、技术要求和验收标准等。
如遇特殊情况，双方可协商确定其他适用的标准与依据。
四、检测周期与进度安排1. 乙方应在收到甲方委托后的___个工作日内完成现场检测工作。
2. 乙方完成现场检测后，应在___个工作日内出具检测报告。
如遇特殊情况需延期，乙方应及时通知甲方并共同协商解决方案。
3. 甲方应确保现场检测条件符合相关规定，为乙方提供必要的支持和协助。
五、费用及支付方式1. 本次工程质量检测费用为人民币____元（大写：____元整）。
该费用包括现场检测费、报告编制费、税费等所有费用。
2. 甲方在签订本合同后___个工作日内支付乙方总费用的___%作为预付款。
3. 乙方出具检测报告并提交甲方后，甲方应在___个工作日内支付剩余款项。
4. 支付方式：____（如：银行转账、现金等）。
六、检测报告的使用与保密1. 乙方出具的检测报告是工程质量的重要依据，甲方应对其妥善保管并合理使用。
2. 双方应对涉及本合同的相关信息予以保密，未经对方许可，不得泄露给第三方。
七、质量保证与责任承担1. 乙方应保证检测结果的准确性和可靠性，对检测结果承担相应责任。
交工验收质量检测合同范本
交工验收质量检测合同范本甲方（委托方）：地址：联系电话：乙方（检测方）：地址：联系电话：鉴于甲方需对特定工程进行质量检测，并委托乙方提供专业检测服务，甲乙双方本着平等自愿、诚实信用的原则，经协商一致，订立本合同，共同遵守。
第一条服务内容乙方应根据甲方的要求，对甲方指定的工程进行质量检测，并出具检测报告。
具体检测项目包括但不限于：- 工程结构安全性检测；- 材料性能检测；- 施工质量检测；- 其他经双方协商确定的检测项目。
第二条检测标准乙方应按照国家相关标准、行业规范及甲方的要求进行检测，并确保检测结果的准确性和客观性。
第三条检测期限乙方应在合同生效之日起____天内完成所有检测项目，并出具检测报告。
第四条检测费用1. 检测费用总计为人民币____元（大写：____元整）。
2. 甲方应在合同签订之日起____天内支付检测费用总额的____%作为预付款。
3. 检测完成后，甲方应在收到检测报告之日起____天内支付剩余的检测费用。
第五条甲方的权利和义务1. 甲方有权要求乙方按照约定的质量标准和期限完成检测任务。
2. 甲方应按合同约定及时支付检测费用。
3. 甲方应提供必要的检测条件和资料，以保证检测工作的顺利进行。
第六条乙方的权利和义务1. 乙方有权按照合同约定收取检测费用。
2. 乙方应保证检测工作的专业性、准确性和及时性。
3. 乙方应对检测过程中发现的问题及时通知甲方，并提出改进建议。
第七条违约责任1. 如甲方未按期支付检测费用，应向乙方支付违约金，违约金为未付款项的____%。
2. 如乙方未能按期完成检测任务或检测结果不符合约定标准，应向甲方支付违约金，违约金为检测费用的____%。
第八条争议解决本合同在履行过程中如发生争议，双方应首先通过友好协商解决；协商不成时，任何一方均可向甲方所在地人民法院提起诉讼。
第九条其他约定1. 本合同的修改和补充应以书面形式进行，并经双方授权代表签字盖章后生效。
2. 本合同未尽事宜，双方可另行协商解决。
工程质量检测合同签订前
工程质量检测合同签订前合同编号：______________甲方（委托方）：______________乙方（检测方）：______________鉴于甲方拟对其工程项目进行质量检测，乙方具有相应的资质和能力提供专业的工程质量检测服务，甲乙双方本着平等自愿、诚实信用的原则，经友好协商，达成如下合同条款：一、合同目的本合同旨在规范甲乙双方在工程质量检测过程中的行为，确保工程质量符合国家及行业标准，保障工程项目的安全、稳定和可靠。
二、检测范围和内容1. 乙方应根据甲方提供的工程项目资料，对工程项目的土建、安装、装修等各个环节进行全面的质量检测。
2. 检测内容包括但不限于材料的合格性、施工工艺的合规性、结构的稳固性、设备的运行效率等。
3. 乙方应使用符合国家标准的检测仪器和方法，确保检测结果的准确性。
三、双方责任1. 甲方责任：a. 提供必要的工程资料和支持，确保乙方能够顺利进行检测工作。
. 协助乙方进入现场进行实地检测，并提供必要的安全措施。
c. 按合同约定支付检测费用。
2. 乙方责任：a. 按照约定的时间和要求完成检测工作，并出具正式的检测报告。
. 保证检测数据的真实性和准确性，对检测结果负责。
c. 妥善保管甲方提供的技术资料和其他相关信息，不得泄露给第三方。
四、合同金额和支付方式1. 检测费用根据实际工作量和双方协商确定的价格计算。
2. 甲方应在合同签订后____天内支付____%的预付款，余款在检测报告提交后____天内结清。
五、违约责任如一方违反合同约定，需承担违约责任，赔偿对方因此造成的损失。
六、争议解决合同执行过程中发生争议，双方应首先通过协商解决；协商不成时，可提交至甲方所在地人民法院诉讼解决。
七、其他事宜本合同未尽事宜，由双方另行协商解决，并以书面形式补充到本合同中。
八、合同生效本合同自双方授权代表签字盖章之日起生效，至检测工作全部完成并结清所有款项之日止。
九、合同附件本合同的附件包括工程项目资料、检测标准和方法说明等，与本合同具有同等法律效力。
工程项目第三方检测合同
工程项目第三方检测合同---工程项目第三方检测合同甲方（项目业主）：________________乙方（第三方检测机构）：________________鉴于甲方为确保工程项目的质量与安全，根据《中华人民共和国民法典》及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿的基础上，经协商一致，就甲方工程项目的第三方检测服务事宜达成如下合同：第一条合同目的1.1 本合同旨在明确甲乙双方在工程项目第三方检测服务中的权利、义务，以保障工程质量，确保工程安全。
第二条检测范围2.1 乙方应对甲方提供的工程项目进行全面的质量检测，包括但不限于结构安全、材料质量、施工工艺等方面的检测。
2.2 具体检测内容及标准按照国家及行业的相关规范执行。
第三条检测时间3.1 乙方应于甲方通知后的5个工作日内开始检测工作，并在甲方要求的时间内完成所有检测任务。
第四条费用支付4.1 甲方应按照合同约定向乙方支付检测费用，具体金额及支付方式由双方另行商定。
第五条权利与义务5.1 甲方有权要求乙方提供合格的检测报告，并对检测结果有异议时，可要求乙方进行复检。
5.2 乙方有义务保证检测的准确性和公正性，不得有任何弄虚作假的行为。
第六条违约责任6.1 若乙方未能按合同约定的时间、质量完成检测任务，应承担相应的违约责任。
6.2 若甲方未按时支付检测费用，应承担逾期支付的利息损失。
第七条争议解决7.1 双方因履行本合同所发生的任何争议，应首先通过友好协商解决；协商不成时，任何一方均可向合同签订地的人民法院提起诉讼。
第八条其他8.1 本合同自双方签字盖章之日起生效，有效期至工程项目竣工验收合格之日止。
8.2 本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。
---。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
JC-HT-002
常州期工程
建设工程质量检测合同补充协议
发包人（签章）：
承包人（签章）：
订立日期：年月日
发包人（全称）：（简称发包人）
承包人（全称）：（简称承包人）
依照《中华人民共和国合同法》、《建设工程质量检测管理办法》及其他有关法律、行政法规、遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，为进一步明确双方在期建设工程质量检测过程中的责任、权利和义务，现就双方签订的工程质量检测合同签订以下补充协议：
一、工程概况
工程名称：期工程
工程地点：
工程面积：总建筑面积共计约万㎡
二、检测范围及内容：
检测范围为：期工程质量检测具体范围包括小区内所有地上、地下建筑和户外各项配套工程（具体房号）。
检测内容为：依据国家有关法律、法规及相关建筑工程施工规范、工程建设强制性标准、设计要求及江苏省、常州市有关规定按工程竣工验收要求需进行的与本工程有关的全部检测项目[包括常规检测、专项检测、备案检测等(含土壤、空气有害物质检测、大体积砼测温、水电检测等)；但桩基检测、沉降观测、幕墙专项检测不在本合同范围内。
三、检测项目及检测数量：本工程所需检测项目及数量（桩基检测、沉降观测、幕墙专项检测不包含在内），应符合国家现行的相关建筑工程规范、建筑工程统一验收标准、设计要求、常州市新北区质量安全监督站具体规定的检测项目内容及数量，并必须满足工程竣工验收要求。
（包含在合同履行过程中，按相关要求须新增的项目）
四、检测依据：
1、国家现行的相关技术规范、规程；
2、建筑工程统一验收标准；
3、设计要求；
4、常州市新北区质量安全监督站的相关具体规定；
5、专项检测方案；
五、检测费用：
1.经双方商定，原《期工程建设工程质量检测合同》中第六条合同价款和支付方式
条款中的约定全部作废。
2.本工程质量检测合同总金额为（人民币）：
大写：（暂定），小写：￥元（暂定）。
工程的全部检测项目[包括常规检测、专项检测、备案检测等(含土壤、空气有害物质检测、水电检测等)；桩基检测、沉降观测、幕墙专项检测不含在内，检测费按每平方米建筑面积包干，综合单价为元/㎡，总建筑面积约万㎡，合计：约万元。
以上单价无论何种原因均不予以调整、改变，按规划面积按实结算。
3.如属承包人原因造成的复检项目，全部由承包人自行负责所有复检费用，发包人不承
担任何费用；如非承包人原因造成的复检项目，复检费用由相关责任单位承担。
六、检测费用支付方式：
1.工程整体形象进度达到±0时支付检测费总价的20%；
2.工程主体结构全部封顶后支付检测费总价的20%；
3.工程质量专项验收通过后且空气有害物质检测结束后，支付检测费总价的40%；
4.余额20％在本工程竣工资料移交至常州市新北区建设工程档案馆后且经专业审计单
位审定后 10 日内全部付清。
七、发包人的义务：
1、负责向承包人提交本工程有关设计资料和技术要求。
2、自接到承包人编制的工程质量检测实施方案之日起7 日内完成工程质量检测实施方案的审定工作。
3、负责组织向承包人签发检测委托单，未经发包人授权的签字人或由其授权的监理单位签署的检测委托单，承包人不得擅自进行检测；负责协助承包人的检测人员顺利进入工地现场，并对承包人进场人员的工作提供必要的条件。
4、工程质量检测试样抽取的数量、部位等应按国家有关规范、标准实施。
发包人或由其授权的监理单位负责审核批准由施工单位和承包人按工程进度和施工组织设计或施工方案提出的取样方案。
5、监理（建设）单位、施工单位应按规定分别配备见证员、取样员。
由施工单位负责质量检测试样的取样，监理（建设）单位负责对质量检测试样的取样、送检的现场见证工作。
当现场进行实物抽样检测时，应在监理（建设）单位见证的情况下进行。
八、承包人的义务：
1.根据发包人提交的本工程有关设计资料和技术要求，完成工程质量检测实施方案的编
制，并交发包人审定。
2.自收到发包人对工程质量检测实施方案同意实施的审定意见之日起3日内组织检测工
作人员进场工作。
3.承包人应当根据工程质量检测实施方案要求，按合同中明确的检测报告承诺期限确保
检测项目完成。
所有检测项目必须满足建筑工程统一验收规范要求，确保本工程项目通过综合竣工验收。
4.承包人应配合建设承包方做好相关的工程质量检测工作，做到工作及时到位，服务态
度优良，免费派车到现场收样，不得推延项目施工工期。
5.质量检测试样的取样应当严格执行有关工程建设标准和国家、江苏省、常州市的有关
规定，在发包人及工程监理单位监督下现场取样。
承包人应当对其检测数据和检测报告的真实性和准确性负责。
6.承包人应当将检测过程中发现的监理单位、施工单位违反有关法律、法规和工程建设
强制性标准的情况，以及涉及结构安全检测结果的不合格情况，及时书面报告发包人。
7.承包人应按检测委托合同约定，向发包人或由其授权的监理单位提交检测报告。
8.承包人完成检测业务后，应当及时出具检测报告。
检测报告经检测人员签字、承包人
授权的签字人签署，并加盖承包人公章或者检测专用章后方可生效。
检测报告经发包人及工程监理单位确认后，由施工单位归档。
见证取样检测的检测报告中应当注明见证人单位及姓名。
9.承包人完成检测任务后，应及时向发包人出具检测报告。
检测报告中应当注明见证取
样的见证员、取样员姓名、编号，同时，按规定留置试验样品（规范和标准明确要求需留置的试样，应按规范规定的程序、环境、数量和要求留置；规范和标准未明确要求的非破坏性检测且可重复检验的试样，应在样品检测或试验后留置3天，破坏性试样，应在样品检测或试验后留置2天）
10.承包人应当建立档案管理制度。
检测合同、委托单、原始记录、检测报告应当按年度
统一编号，编号应当连续，不得随意抽撤、涂改。
承包人应当单独建立检测结果不合格项目台账，并在发现后24小时内书面报告发包人、当地建设行政主管部门和质量监督机构。
11.承包人应建立系统、全面、有效的质量管理体系，严格按照规范、标准要求开展检测。
12.承包人应做好试样的分类、放置、标识、登记工作，并对试样的有效性进行确认。
在
收样时必须有见证员在场，并在委托单上签字，对符合要求的试样，收样后不得退样，不得更换试样。
当发现见证员未陪同送样、未按规定封样、陪同送样见证员与检测合同登记的见证员不符的试样，不得收取试样，不得出具检测报告。
13.承包人应负责对进入施工现场的检测人员进行安全教育，如出现安全问题由承包人自
行负责。
14.承包人如将业务分包须征得发包人的书面同意，否则分包行为无效。
九、检测报告的承诺期限：详见合同附表一。
十、发包人违约责任：
1、发包人未给承包方提供必要的工作条件而造成检测工作延误时，检测时间相应顺延。
十一、承包人违约责任：
1、合同生效后，如承包人擅自中途停止或解除合同，承包人应向发包人支付5万元的违
约金。
2、承包人未能按合同规定的日期提交检测报告时，应向发包人偿付拖期违约金，每份报
告的违约金费用为300元/天。
3、承包人违反法律、法规和工程建设强制性标准，给他人造成损失的，应当依法承担相
应的赔偿责任。
4、承包方提供的检测报告或数据不准确或质量不合格，应负责无偿给予重测或采取补救
措施，以达到质量要求。
5、因承包人原因影响工程未能顺利通过竣工验收，承包人应向发包人赔偿有关损失，同
时承包人应负责整改至满足竣工验收要求。
6、对于发包人提供的图纸和技术资料以及属于发包人的技术机密，承包方有义务保密，
不得向第三方转让或擅自使用，否则，发包方有权对因此造成的损失追究责任。
十二、由于不可抗力，致使合同无法履行时，双方应按有关法律规定及时协商处理。
十三、本合同执行过程中的未尽事宜，双方应本着实事求是、友好协商的态度加以解决。
双方协商一致的，签订补充协议。
补充协议与本合同具有同等效力。
十四、本合同执行过程中双方发生纠纷，可由双方协商解决，若达不成协议，双方同意就本合同产生的纠纷向常州仲裁委员会申请仲裁。
十五、其他约定：
1.本补充协议是《期工程建设工程质量检测合同》的重要补充，凡与之不一致
之处，以本补充协议为准。
2.合同文件应能相互解释，互为说明。
除本合同另有约定外，组成本合同的文件及优
先解释顺序如下：
（1）本补充协议书
（2）标准、规范及有关技术文件、设计文件
（3）合同。
合同履行中，发包人承包人有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。
十六、附则：
1、本合同由双方签章即生效。
全部检测项目结束和检测费结算并支付完毕后，本合同终
止。
2、本合同一式陆份，发包人、承包人各执叁份。
3、签约日期：年月日
4、签约地点：
（以下无正文）
发包人（签章）：承包人（签章）：
法定代表人（或授权代表）法定代表人（或授权代表）：
构
备注：各种材料如有特殊检测项目，则按规范进行试验结束后3天提供报告。