建筑工程质量检测委托合同

合集下载

建设工程检测试验委托合同

建设工程检测试验委托合同在建筑工程领域，为确保工程质量符合国家标准和设计要求，通常需要对工程材料、施工过程及最终成品进行一系列的检测试验。

为此，建设单位与检测机构之间会签订一份建设工程检测试验委托合同。

本文将提供一个标准的建设工程检测试验委托合同范本，以供参考。

---建设工程检测试验委托合同甲方（委托方）：______________乙方（受托方）：______________鉴于甲方需对其工程项目进行专业的检测试验，以确保工程质量达到国家规定的标准，现委托乙方进行相应的检测试验工作。

根据《中华人民共和国民法典》及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等自愿的基础上，经友好协商，就建设工程检测试验事宜达成如下协议：一、检测试验范围和内容1. 乙方应根据甲方提供的工程图纸和技术规范，对甲方指定的工程项目进行检测试验。

2. 检测试验内容包括但不限于结构强度、材料性能、设备功能等方面的测试。

3. 乙方应确保检测试验覆盖所有关键部位和重要环节，不得遗漏或简化任何必要的检测程序。

二、检测试验标准和方法1. 乙方必须严格按照国家现行的相关标准和规范进行检测试验。

2. 乙方应采用科学、合理的检测方法，并保证使用的仪器设备准确可靠。

3. 对于特殊项目或新材料的检测，乙方应提前与甲方沟通确认检测标准和方法。

三、检测试验时间安排1. 乙方应在接到甲方通知后____天内完成现场准备工作，并在约定的时间内开始检测试验。

2. 检测试验的具体时间表由双方协商确定，并以书面形式确认。

四、费用支付方式1. 甲方应按照合同约定向乙方支付检测试验费用。

2. 费用的支付方式为：预付款___%，余款在检测试验报告提交后一次性付清。

五、报告提交及验收1. 乙方应在完成检测试验后____天内提交正式的检测试验报告给甲方。

2. 甲方收到报告后有权对报告内容进行审查，并提出疑问或要求补充说明。

3. 乙方应对甲方的合理要求给予积极响应，并在必要时提供技术支持。

建设工程检测委托合同书7篇

建设工程检测委托合同书7篇篇1甲方（委托方）：____________________乙方（受托方）：____________________根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平和诚信的基础上，就甲方委托乙方进行建设工程检测事宜达成如下协议：一、合同目的甲方委托乙方进行建设工程检测，以便对建设工程的材料、构件、设备等进行科学、公正、准确的检测，确保工程质量安全，保障工程顺利进行。

二、委托事项1. 甲方委托乙方进行以下检测工作：____________________（具体检测项目）。

2. 乙方应按照国家和地方的相关标准、规范及甲方的要求进行现场检测和实验室检测，并出具检测报告。

三、双方责任与义务1. 甲方责任与义务：（1）确保检测工程的技术要求和标准明确，并通知乙方进行必要的现场踏勘；（2）为乙方提供必要的检测条件，包括现场安全、电源、水源等；（3）按照合同约定支付乙方相应的检测费用。

2. 乙方责任与义务：（1）按照合同约定完成检测工作，并保证检测结果的准确性和公正性；（2）根据甲方要求，提供检测报告及相关技术支持；（3）对检测过程中获知的甲方商业秘密及其他秘密信息予以保密；（4）按照国家和地方的相关规定承担相应法律责任。

四、检测费用及支付方式1. 检测费用：____________________元（大写：____________________）。

具体金额根据实际检测项目及其工作量进行确定。

2. 支付方式：甲方应按照以下方式向乙方支付检测费用：____________________。

3. 发票：乙方在完成检测工作后，应向甲方提供合法有效的发票。

五、合同履行期限及进度安排1. 本合同的履行期限为：自合同签订之日起至检测工作完成并出具检测报告为止。

2. 进度安排：双方应根据实际情况制定具体的进度安排，确保检测工作的顺利进行。

六、质量保证与验收标准1. 乙方应保证检测结果的准确性和公正性，符合国家和地方的相关标准、规范。

建设工程质量检测委托合同

建设工程质量检测委托合同委托单位：（以下简称甲方）检测单位：（以下简称乙方）根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律法规的规定，遵循平等自愿和诚实信用的原则，就本甲方委托乙方负责对本工程项目进行工程质量检测及建筑材料检测实验等工作事宜协商一致，特订立本合同。

第一条：项目概况1、项目名称：。

2、项目地点：。

3、项目范围：。

4、检测内容：。

第二条：履行期限检测工期根据采购人要求执行，同时不得影响工程进度。

检测开始时间为接到采购人通知后2日内进场检测。

第三条：检测要求1、所有检测均应符合现行的国家检测标准并按照建设工程验收规范要求进行检测。

2、乙方在自身检测资质范围内从事工程检测工作，超出资质范围的检测必须由乙方委托具备资质的单位进行，但乙方委托其他单位前应经过甲方单位书面同意。

第三方检测发生的所有费用已包含在合同价中，由乙方支付，甲方不承担相应费用。

3、由于技术进步、新材料的应用和工程检测要求的提高，可能会新增检测项目和内容以及甲方根据工程需要提出的新增检测项目和内容所引起的费用增加的风险由乙方承担。

4、本工程所有检测内容必须符合现行检测标准且满足行政主管部门验收标准。

第四条：检测费用1、本合同采用固定总价合同，本合同含税总价为元，大写人民币元整。

合同总价不因其他任何情况而调整，所有风险因素均已包括在合同价内。

2、送检地点在以工地施工现场为中心35公里为半径范围内的样品送检由施工单位负责完成。

如送检地点在此范围以外，则施工单位送检产生的交通费用由检测单位承担。

第五条：付款方式1、质量检测合同签订后，10日内支付合同价的10%。

2、工程竣工验收合格，乙方提供全部质量检测报告后，10日内付至合同价的100%。

3、付款前，乙方均应提供等额的合法发票。

否则，甲方付款可以顺延。

第六条：甲方的权利与义务1、甲方按规定指定见证员、取样员，并及时与乙方联系，及时办理检测相关手续。

2、甲方维护乙方的检测结果和报告，不得擅自修改报告内容。

建设工程检测委托合同书5篇

建设工程检测委托合同书5篇篇1合同编号：XXXXXX甲方（委托方）：XXXXXXXXX公司地址：XXXXXXXXX街道（路段）XXXX号法定代表人：XXX联系电话：XXXXXXXXXXX电子邮箱：**************乙方（受托方）：XXXXXX工程检测有限公司地址：XXXXXXXXX街道（路段）XXXX大厦XX层法定代表人：XXX联系电话：XXXXXXXXXXX电子邮箱：**************鉴于甲方需要对其建设工程进行全面的质量检测以确保工程质量和安全，特委托乙方进行建设工程检测工作，双方在平等、自愿、公平的基础上，根据《中华人民共和国合同法》等相关法律法规的规定，就本次建设工程检测事宜达成如下协议：第一条合同目的及检测范围1.1 甲方委托乙方对位于XXXXXXXXX地区的建设工程进行全面的质量检测，以确保工程质量和安全。

1.2 检测范围包括但不限于地基基础、建筑材料、钢结构、混凝土结构、防水工程等。

第二条检测内容与方法2.1 乙方应按照国家和地方现行有关建筑工程检测的技术标准、规范、规程及甲方要求进行检测。

2.2 乙方应提供详细的检测方案，包括检测内容、方法、步骤等，并经甲方确认后实施。

第三条合同履行期限与进度安排3.1 本合同的履行期限为合同签订之日起至检测工作完成并出具检测报告止。

3.2 乙方应按甲方要求的进度进行检侧工作，并及时提交检测报告。

如遇特殊情况，双方可协商调整进度安排。

第四条合同价格及支付方式4.1 本合同的总价为人民币XXXX元整（大写：XXXXXX元整）。

该价格包括检测费、报告费及其他相关费用。

具体价格明细见附件一。

4.2 甲方应按以下方式支付合同款项：合同签订后XX个工作日内支付定金XX％；检测工作完成并提交检测报告后XX个工作日内支付余款。

第五条质量保证及验收标准5.1 乙方应保证检测结果的准确性和可靠性，对检测结果承担法律责任。

5.2 双方应按照国家和地方现行有关建筑工程检测的技术标准、规范、规程及甲方要求进行验收。

2024年试验检测委托合同例文（六篇）

2024年试验检测委托合同例文甲方与乙方于____年____月____日，依据《民法典》及重庆市关于建设工程试验管理的相关法规，经友好协商，就甲方委托乙方承担并完成其工程试验项目事宜，达成如下协议：一、任务概述1. 承包范畴：乙方负责约定平方米工程建筑面积内的原材料、成品及半成品构件等试验工作。

2. 试验内容：详见附表，乙方需按表内所列内容为甲方提供服务。

二、合同价款1. 合同单价为元/平方米，基于总建筑面积平方米，合同总价款为元人民币（大写：____元整）。

2. 本合同为总价包干合同，非经甲方同意增加试验项目，价款不予调整。

如有增加，需签订补充合同，其价款将并入原合同总价。

三、质量要求1. 试验须符合施工技术要求及国家、政府关于建设工程试验的规范。

2. 试验报告需满足重庆市的相关规定。

四、甲方职责1. 甲方应依据重庆市建设工程施工试验见证取样和送检制度执行相关操作，乙方检测时，甲方需提供必要协助及资料。

2. 甲方需确保现场试验条件符合国家和重庆市标准，试验用房亦需达标。

3. 甲方需按规范标准分批取样、成型试块，并办理试验委托手续，确保原材料复验合格后方可使用，同时遵循上道工序试验合格后进入下道工序的原则，为乙方预留合理试验时间。

4. 甲方负责提供需试验的建材、焊件等试件样品，并对样品的代表性、全面性、真实性负责。

5. 进场原材料检验由甲方物资负责人向乙方委托，并填写《试验委托单》。

6. 甲方应按合同约定支付试验费用。

7. 甲方需指定专人负责试验资料的收集整理，确保资料与工程进度同步。

五、乙方职责1. 乙方负责为甲方提供部分取样指导。

2. 接收甲方样品后，乙方应及时组织试验，确保在国家及行业标准规定的时限内完成任务。

3. 乙方需按重庆市规定提交试验报告。

六、试块、试件运输本合同涉及的试件、试块由甲方负责从现场运至乙方试验室。

七、试验费用支付方式甲方应于年月底支付合同款，金额为人民币____元（大写：____元整）。

建筑工程质量检测委托建筑工程检测合同

建筑工程质量检测委托建筑工程检测合同在建筑工程领域，确保工程质量是至关重要的。

为了实现这一目标，建筑工程质量检测委托建筑工程检测合同应运而生。

这份合同是委托方与检测方之间就建筑工程质量检测事宜达成的具有法律效力的协议，对于保障工程质量、明确双方权利义务具有重要意义。

一、合同主体合同的主体包括委托方和受托方。

委托方通常是建筑工程的建设单位、施工单位或其他相关方，他们希望通过专业的检测来确保工程质量符合要求。

受托方则是具备相应资质和能力的建筑工程检测机构，能够提供准确、可靠的检测服务。

在合同中，双方应详细载明各自的名称、地址、联系方式等基本信息，以便在后续的合作中能够及时有效地沟通。

二、检测范围与内容这是合同的核心部分之一。

明确检测的范围和内容对于保证检测的全面性和针对性至关重要。

检测范围可能涵盖整个建筑工程项目，包括但不限于地基基础、主体结构、建筑材料、装饰装修等。

具体的检测内容应根据工程的特点和相关标准规范进行确定。

例如，对于地基基础，可能包括承载力检测、沉降观测等；对于主体结构，可能涉及混凝土强度检测、钢筋配置检测等；对于建筑材料，可能有水泥、钢材、砖块等的质量检测。

三、检测标准与方法检测应依据国家和地方现行的有关标准、规范和规程进行。

这些标准和规范为检测提供了统一的尺度和方法，确保检测结果的准确性和可比性。

同时，合同中还应明确具体的检测方法。

不同的检测项目可能采用不同的检测方法，如无损检测、抽样检测、实验室检测等。

检测方法的选择应科学合理，并符合相关标准和工程实际情况。

四、检测时间与进度安排合理的检测时间和进度安排对于工程的顺利进行至关重要。

委托方应根据工程的施工进度，提前通知受托方进行检测。

受托方应在约定的时间内完成检测工作，并及时出具检测报告。

检测时间的安排应考虑到工程施工的关键节点，如基础施工完成后、主体结构封顶时等。

同时，还应预留足够的时间用于检测结果的分析和处理，以避免因检测延误而影响工程进度。

试验检测委托合同模板(4篇)

试验检测委托合同模板合同编号：甲方（委托人）：乙方（检测机构）：检测机构编号：根据《中华人民共和国合同法》、《建筑工程资料管理规程》、《北京市建设工程质量检测管理规定》等法律法规的规定，遵循平等、自愿、公平和诚实守信的原则，甲乙双方就本建设工程检测事宜协商一致，签订本合同。

第一条：工程概况1.1工程名称：1.2工程地点：1.3结构类型：1.4监督单位：1.5开工日期：1.6其它：第二条：检测项目甲方委托乙方的检测项目：见证取样检测□主体结构工程检测□地基基础工程检测□钢结构工程检测□建筑幕墙工程检测□室内环境检测□其它：第九条争议的解决方式双方发生争议的，可协商解决，或向有关部门申请调解;也可向当地法院进行起诉。

第十条附则本合同自双方签字或者盖章之日起生效。

本合同一式二份，甲方执一份，已方执一份。

甲方：_____（盖章）乙方：_____（盖章）住所：__________ 法定代表人：__________法定代表人：_____委托代表人：委托代表人：开户银行：_____ 开户银行：_____ 账号：_____ 账号：_____ 单位电话：_____ 传真：_____ 传真：_____ 联系人：_____ 联系人：_____ 联系人手机：_____订立时间：____年____月____日合同订立地点：试验检测委托合同模板（二）合同编号：甲方（委托人）：四川星星建设集团有限公司大唐丘北赶马路风电场道路工程项目部乙方（检测机构）：丘北县建设工程质量检测中心检测机构编号：_____250098R根据《中华人民共和国合同法》、《建筑工程资料管理规程》、《云南省建设工程质量检测管理规定》等法律法规的规定，遵循平等、自愿、公平和诚实守信的原则，甲乙双方就本建设工程检测事宜协商一致，签订本合同。

第一条：工程概况1.1工程名称：大唐丘北赶马路风电场道路工程1.2工程地点：丘北县舍得乡1.3结构类型：级配碎石基层、泥结碎石路面1.4监督单位：中国水利水电建设工程咨询中南公司云南丘北赶马路风电工程监理部1.5开工日期：______4_11.6其它：第二条：检测项目甲方委托乙方的检测项目：原材料检测□压实度检测□弯沉检测砼、砂浆强度检测□砂浆配比试验□砼配比试验其它：第九条争议的解决方式双方发生争议的，可协商解决，或向有关部门申请调解;也可向当地法院进行起诉。

房屋建筑工程质量检测合同

房屋建筑工程质量检测合同甲方（委托方）：姓名：______联系地址：______联系电话：______乙方（检测方）：公司名称：______公司地址：______联系电话：______一、工程概况。

1. 工程名称：______2. 工程地点：______3. 工程规模：______二、检测内容及范围。

1. 检测内容。

甲方委托乙方对房屋建筑工程进行全面的质量检测，这包括但不限于建筑结构的稳定性检测，就像检查一个人的骨骼是不是足够结实一样重要哦。

还有建筑材料的质量检测，那些砖头、水泥啥的，都得看看是不是合格的材料，这就好比做菜要选新鲜的食材一样呢。

另外，像水电线路这种隐蔽工程的检测也不能少呀，这就像人体的血管和神经，要是出问题可不得了。

2. 检测范围。

涵盖整个房屋建筑工程的各个部分，从地基到屋顶，每个角落都不能放过，就像大扫除一样，要把每个灰尘角落都打扫干净，咱们的检测也要把每个可能存在问题的地方都检测到。

三、检测标准及依据。

2. 同时，也会参考工程设计文件、施工图纸等相关资料，这些资料就像是给检测人员的地图，告诉我们应该往哪里检测，重点关注哪些地方。

四、检测费用及支付方式。

1. 检测费用。

经双方协商一致，本次房屋建筑工程质量检测的总费用为______元（大写：______元整）。

这个价格可是综合考虑了检测的内容、范围、难度等多方面因素后定下来的，就像买东西一样，都是公平合理的价格哦。

2. 支付方式。

甲方将分阶段支付检测费用。

在合同签订后的______个工作日内，甲方先支付检测费用的______%，也就是______元（大写：______元整）作为预付款。

当乙方完成主要检测工作并出具初步检测报告后，甲方再支付检测费用的______%，即______元（大写：______元整）。

在乙方提交完整的检测报告并且经过甲方验收合格后的______个工作日内，甲方支付剩余的______%检测费用，也就是______元（大写：______元整）。

建设工程质量检测委托合同（精选5篇）

建设工程质量检测委托合同（精选5篇）建设工程质量检测委托合同篇1合同编号：__________委托方：______________________________(以下简称甲方)服务方：__________建设工程质量检测中心(以下简称乙方)项目名称：____________________________________________乙方受甲方委托，对甲方的工程材料来样及其他建筑实体工程检测事宜进行检测。

乙方根据国家规范和甲方的检测要求，予以科学、公正、准确、高效地进行检测，并按照客观的数据出具报告。

为明确双方责任，经双方经友好磋商，就相关事宜达成如下协议：一、工程概况工程地址：______________________________施工单位：______________________________施工单位项目负责人：____________________联系电话：______________________________检测报告提交对象：______________________联系电话：______________________________报建面积：____________________(平方米)二、检测服务范围及时间见证取样检测：1.水泥物理力学性能检测;2.钢筋(含焊接及机械连接)力学性能检测;3.建筑用砂常规检测;4.建筑用卵石、碎石常规检测;5.砼强度检验;6.砂浆强度检验;7.简易土工试验;8.掺和料(粉煤灰)检验;9.沥青检验;10.防水卷材检验;11.墙体材料(强度)检测主体结构检测：1.回弹法检测混凝土抗压强度检测;2.砼保护层厚度(钢筋扫描)检测;3.砼楼板厚度检测;4.砌体基本力学性能检测说明：因施工质量、试件制作等原因产生的各类现场实体检测甲方另行委托，费用按实计算。

三、合同单价1.本合同按单项(或工程平方米费用包干方式)进行收费核算;2.本次各项检测费用合计约为人民币(大写)______________￥(小写)_______元。

南海区建筑工程质量检测委托合同(2024版)

南海区建筑工程质量检测委托合同(2024版)合同编号：__________甲方（委托方）：名称：____________________地址：____________________法定代表人：________________联系电话：________________乙方（受托方）：名称：____________________地址：____________________法定代表人：________________联系电话：________________鉴于甲方拟进行建筑工程质量检测，为确保检测工作的质量、安全及效率，甲乙双方经协商一致，甲方决定委托乙方进行该工程的质量检测工作。

现双方就检测工作的具体事项达成如下协议：一、检测范围及内容：1.1 本合同所指的检测范围包括但不限于：地基基础、主体结构、建筑幕墙、建筑给排水及采暖、建筑电气、通风与空调、建筑智能化、建筑节能等工程项目。

1.2 乙方应按照甲方提供的工程图纸、技术文件及国家、行业和地方相关标准、规范的要求，对上述范围内的工程质量进行检测。

二、检测标准及方法：2.1 乙方应严格按照国家、行业和地方现行的有关法律、法规、标准、规范及技术文件进行检测，并采用科学、合理、有效的检测方法。

2.2 乙方应根据检测项目的要求，合理配置检测设备及人员，确保检测数据的准确性和可靠性。

三、检测时间及进度：3.1 乙方应按照甲方的要求，制定合理的检测计划，并在双方约定的时间内完成检测工作。

3.2 乙方应确保检测工作的顺利进行，如因乙方原因导致检测进度延误，乙方应承担相应的违约责任。

四、检测费用及支付：4.1 乙方向甲方提供的检测服务费用为人民币______元（大写：____________________元整）。

4.2 甲方应按照双方约定的付款方式及时向乙方支付检测费用。

乙方开具正规发票。

五、检测报告：5.1 乙方应在检测工作完成后向甲方提供检测报告。

检测报告应真实、准确、完整地反映检测结果。

建设工程质量检测委托合同

合同编号：__________地址：联系电话：联系人：地址：联系电话：联系人：鉴于甲方为保证建设工程的质量，需要对建设工程进行质量检测，根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》等相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就甲方委托乙方进行建设工程质量检测的事宜，达成如下协议：一、检测项目及内容1.1乙方应根据甲方的要求，对甲方所提供的水泥、砂石、钢筋、混凝土等建筑材料进行质量检测。

1.2乙方应根据甲方的要求，对甲方所建设的建筑工程的地基、主体结构、屋面、墙面、地面等部位进行质量检测。

1.3乙方应根据甲方的要求，对甲方所建设的建筑工程的给排水、供电、供暖、通风、空调、消防等系统进行质量检测。

1.4乙方应根据甲方的要求，对甲方所建设的建筑工程的安全防护设施、绿化、景观等进行质量检测。

1.5乙方应根据甲方的要求，对甲方所提供的其他与建设工程质量相关的产品或材料进行质量检测。

二、检测标准及方法2.1乙方应按照国家和行业标准进行检测，包括但不限于《建筑工程质量验收统一标准》（GB50300-2013）、《建筑材料试验方法标准》（GB/T50152-2012）等。

2.2乙方应采用科学、严谨的检测方法，确保检测数据的准确性和可靠性。

2.3乙方应对检测过程中发现的问题及时向甲方报告，并提出合理的处理建议。

三、检测报告3.1乙方应在检测完成后向甲方提供正式的检测报告。

3.2检测报告应包括检测项目、检测结果、检测依据等内容，并加盖乙方公章。

3.3乙方应保证检测报告的真实性、合法性和有效性。

四、合同价款及支付方式4.1双方确认，甲方向乙方支付的合同价款为人民币（大写）：____元整（小写）：_____元。

4.2甲方支付合同价款的方式为：____期支付。

4.3甲方支付合同价款的时间和金额如下：（1）____年____月____日前支付合同价款的____%；（2）____年____月____日前支付合同价款的____%。

工程检测委托合同(8篇)

工程检测委托合同委托方（甲方）：检测方（乙方）：签订地点：签订时间：____年____月____日根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规、部门规章、行业规范之规定，本着双方自愿、平等协商，就甲方委托乙方检测事宜，达成以下协议，以兹共同遵守。

第一条工程项目基本信息1、工程名称：2、工程地址：3、设计单位：4、建设单位：5、施工单位：6、建筑内容：第二条检测事项检测内容：该工程所涉及的检测项目为：原材料、中间产品及工程实体质量检测。

第三条检测数量水利检测数量根据《水利水电工程施工质量检验与评定规程》（SL176_20_____）、《水利水电建设工程验收规程》（SL223_20_____）等有关规范、规程和国家法律、法规、质量条例进行取样。

第四条检测时间检测时间从开工日期到完工日期。

第五条检测费用及付款方式1、检测费：按工程实际造价%（大写：_____）作为该工程的检测费用（当前合同中标价分别为：二标段万元，一标段万元，检测最终结算按照设计变更后实际金额为准）。

2、付款方式：合同签订之日起5个工程日内支付乙方预付款：人民币：￥整（大写：整）剩余款项根据工程进度，分两次支付，每次支付人民币：￥万元整（大写：整），乙方检测工程完成提交最后一次检验报告之前，甲方须结清乙方全部检测费用。

第六条甲、乙双方的义务1、甲方的义务：（1）甲方应指派专人（姓名，联系电话：）协助配合乙方的检测工作，为乙方的检测工作提供必要的支持。

（2）甲方应如实填写委托登记单，提供委托单位全称、与图纸相符的工程名称、建筑面积、层数、结构类型等委托信息;依据各种材料相应规范、标准，提供送检试件或样品代表的批量及数量、样品代表的母体部位、施工时间，见证人等相关信息，信息必须准确无误，以便乙方出具相应的检测报告。

（3）甲方委托检测的试件或样品应符合标准规范规定的检测要求，送检数量应符合标准规范规定的批量要求;应保证送检试件或样品的时限性，对样品的代表性、真实性和有效性负责。

建筑质检员授权委托书

建筑质检员授权委托书一、甲方职责：1. 甲方应明确乙方的工作内容、职责范围和要求。

2. 甲方应为乙方提供必要的工作条件和劳动保护设施。

3. 甲方负责对乙方的工作进行监督和管理。

4. 甲方按照本合同约定支付乙方的劳务费用。

二、乙方职责：1. 乙方应严格遵守国家和地方有关建筑质检的法律法规和规范标准。

2. 乙方应根据甲方的要求，按时完成各项质检工作任务。

3. 乙方应保证工作质量，对所承担的工作质量负责。

4. 乙方应接受甲方的监督和管理，对发现的问题及时整改。

三、劳务费用：1. 甲方应按照合同约定支付乙方的劳务费用。

2. 乙方的工作报酬应按国家有关规定执行，具体金额由双方协商确定。

四、合同期限：本合同自双方签字盖章之日起生效，有效期为________年，至________年________月________日止。

五、违约责任：1. 甲方应按约定支付乙方的劳务费用，逾期未付的，乙方有权停止工作并要求甲方支付违约金。

2. 乙方如未能按甲方要求完成工作任务，甲方有权要求乙方支付违约金。

3. 双方均应遵守合同约定，如有违约行为，应承担相应的法律责任。

六、争议解决：本合同在履行过程中，如发生争议，双方应友好协商解决；协商不成的，任何一方均可向当地人民法院提起诉讼。

七、其他事项：1. 本合同未尽事宜，可由双方另行协商补充。

2. 本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。

甲方（盖章）：________代表人（签字）：________日期：________年____月____日乙方（盖章）：________代表人（签字）：________日期：________年____月____日建筑质检员授权委托书（1）一、乙方的任务和职责1. 乙方应严格遵守国家有关法律法规和规范标准，认真履行建筑质检员的职责。

2. 乙方应根据甲方的要求，对建筑施工质量进行检查、监督、验收等工作。

3. 乙方应参加甲方组织的建筑质量会议，及时了解建筑质量动态，反映质量问题。

工程检测委托合同范本(6篇)

工程检测委托合同范本根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，经双方协商一致，特订立本合同，以资共同遵守。

第一条委托检测内容及价格2.结算方式：如非因甲方设计变更，则本工程总价按上述总价一次性包干，不作任何调整;如因甲方设计变更造成建筑面积变更的，则按上述对应综合单价进行调整结算(即最终施工图纸如与上述面积不一致，则最终结算价=最终施工图纸标准的建筑面积____本合同综合单价)第二条委托检测时间1.委托开始时间：年日(具体以甲方项目实际开工时间为准);2.委托结束时间：____年____月____日(具体以本项目整体竣工验收通过并取得本项目整体工程竣工验收备案表为准);3.委托期限：日历天(具体以实际工期为准)。

第三条质量要求1.乙方须在本项目整个工程建设过程中根据甲方以及相关规范要求要求完成本项目现场及实验室内的各项检测工作，并按时、按量提交对应检测报告。

2.乙方须按照相关规范要求及政府职能部门、甲方等要求提交各项检测报告，承诺检测质量符合相关规范、规定的要求，并确保本项目建筑工程材料检测、保温节能监测、门窗六性检测、环境检测等通过甲方验收以及本项目所在政府相关职能部门(包括但不限于质监站)的验收。

3.乙方须确保杭州市城建档案馆接受本项目提交的工程相关资料、验收整改回单等所有文件。

第四条付款方式1.乙方完成本项目整体±0.00以下相关试验及实体检测，提交完整试验报告，经甲方验收确认合格(以甲方加盖公章确认的合格证明文件为准)，且甲方、监理单位及相关政府部门完成本项目±0.00以下结构验收并确认合格(以验收各方加盖公章确认的合格证明文件为准)后个工作日内，甲方向乙方支付合同总价的2.乙方完成本项目主体工程中间结构验收相关试验及实体检测，提交完整试验报告，经甲方验收确认合格(以甲方加盖公章确认的合格证明文件为准)，且甲方、监理单位及相关政府部门完成中间结构验收并确认合格(以验收各方加盖公章确认的合格证明文件为准)后个工作日内，甲方向乙方支付合同总价的3.乙方完成本项目整体工程竣工验收所需试验及实体检测，提交完整试验报告,经甲方验收确认合格(以甲方加盖公章确认的合格证明文件为准)，且甲方、监理单位及相关政府部门完成整体工程验收并确认合格(以验收各方加盖公章确认的合格证明文件为准)，且甲乙双方完本委托检测费用结算后____个工作日内，甲方向乙方支付至结算总价的____%;4.乙方完成本项目房屋交付验收之前的所有相关检测工作，提交完整的试验报告,经甲方验收确认合格(以甲方加盖公章确认的合格证明文件为准)后____个工作日内，甲方向乙方支付剩余款项(如有剩余)。

建设工程委托检测合同

建设工程委托检测合同【建设工程委托检测合同】甲方（委托方）：_________乙方（检测方）：_________鉴于甲方需对其承建的工程项目进行质量检测，乙方具有相应资质并愿提供检测服务，双方本着平等自愿、诚实信用的原则，经友好协商，特订立本合同，以资共同遵守。

一、合同目的本合同旨在明确甲乙双方的权利义务，确保工程质量检测工作的顺利进行，为工程的顺利完成和安全使用提供保障。

二、检测内容与要求1. 检测范围包括但不限于：混凝土强度、钢筋焊接接头、防水层、电气安装等。

2. 检测标准应符合国家相关标准和行业规范。

3. 检测工作应在甲方指定的时间、地点进行，并由乙方负责组织专业技术人员执行。

4. 检测结果应由乙方出具正式检测报告，并对检测结果的准确性负责。

三、双方权利与义务1. 甲方应按合同约定支付检测费用，并提供必要的现场条件和资料以便乙方开展工作。

2. 乙方应按照约定时间完成检测任务，保证检测数据的真实性和准确性。

3. 如遇特殊情况需变更检测内容或时间，应及时通知对方，并取得对方同意后进行调整。

四、费用支付1. 检测费用根据实际工作量及双方协议的价格确定。

2. 支付方式可采取预付款、分期付款或一次性付款等方式，具体由双方协商决定。

3. 发票开具及税务处理应符合国家税法规定。

五、违约责任1. 如甲方未按约定时间支付费用，应承担迟延支付的违约金。

2. 如乙方未能按时完成检测或检测结果出现严重错误，应承担相应违约责任。

六、争议解决合同履行过程中发生争议，双方应首先通过协商解决；协商不成时，可提交至合同签订地有管辖权的人民法院诉讼解决。

七、其他事项1. 本合同自双方签字盖章之日起生效。

2. 本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。

3. 未尽事宜，双方可另行签订补充协议。

甲方代表（签字）：_________ 日期：____年____月____日乙方代表（签字）：_________ 日期：____年____月____日。

工程检测委托合同范本6篇

工程检测委托合同范本6篇第1篇示例：工程检测委托合同范本甲方（委托方）：________ （单位名称）乙方（检测方）：________ （单位名称）根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲、乙双方本着公平、自愿、诚实信用的原则，就甲方委托乙方进行工程检测事宜达成如下协议：一、委托事项1.1 甲方委托乙方对_____（工程项目名称）进行检测，具体包括但不限于_____（列明检测内容）。

1.2 检测地点为_____，具体检测时间及验收标准由双方商定。

1.3 双方应严格按照国家相关标准及法律法规执行检测工作，并确保检测结果的准确性和可靠性。

二、检测费用及支付方式2.1 甲方应按照约定的检测内容及标准支付检测费用，具体金额为_____，包括但不限于检测费、材料费、人工费等。

2.2 检测费用一次性支付，支付方式为_____（现金/转账/支票等），支付时间为_____。

2.3 如因甲方的原因导致检测无法完成或需再次进行检测的，甲方应承担额外费用。

三、权利义务3.1 乙方应按约定时间完成检测工作，并在规定时间内提交检测报告，确保报告的真实性和准确性。

3.2 如发现问题或异常情况，乙方应及时向甲方进行通报并提出解决方案。

3.3 甲方应配合乙方完成检测工作，提供必要的支持和协助。

3.4 双方在合同履行过程中如有争议，应友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向有关部门申请调解或提起诉讼。

四、保密条款4.1 双方在合作过程中可能涉及到商业机密或技术机密，因此双方在合同期限及合作结束后应对相关信息进行保密。

4.2 未经对方书面同意，任何一方不得向第三方透露涉及到的机密信息。

五、合同解除5.1 如因不可抗力等不可抗因素导致双方无法继续履行合同，合同自动解除，双方互不承担责任。

5.2 任何一方在未经对方同意的情况下单方解除合同，需承担违约责任。

六、其他6.1 本合同一式两份，甲乙双方各持一份，具有同等法律效力。

建设工程检测委托合同7篇

建设工程检测委托合同7篇篇1甲方（委托方）：____________________统一社会信用代码：____________________地址：____________________法定代表人：____________________联系方式：____________________电子邮箱：____________________乙方（受托方）：____________________检测有限公司统一社会信用代码：____________________地址：____________________法定代表人：____________________联系方式：____________________电子邮箱：____________________鉴于甲方需就其建设工程进行检测，乙方具备相关检测资质和能力，双方在平等、自愿、公平的基础上，经友好协商，就本次建设工程检测事宜达成如下协议：第一条合同目的本合同旨在明确甲乙双方就建设工程检测事项达成的委托关系，明确双方的权利和义务，确保检测工作的顺利进行。

第二条检测范围与内容1. 甲方委托乙方进行建设工程检测，具体检测项目包括但不限于结构安全检测、建筑材料检测、节能环保检测等。

2. 乙方应根据国家相关法规、规范及标准，对甲方提供的建设工程进行检测并出具检测报告。

第三条合同金额及支付方式1. 甲方应支付乙方检测费用总计人民币______元（大写：______元整）。

2. 支付方式：甲方应在合同签订后______日内支付乙方合同金额的______%作为预付款，剩余款项在乙方提交检测报告后______日内支付完毕。

3. 如因甲方原因导致合同无法履行或中途变更检测项目，乙方已收取的款项不予退还。

第四条合同履行期限1. 本合同自双方签字盖章之日起生效，至检测报告提交并完成支付后终止。

2. 乙方应在收到甲方提供的检测样品后______个工作日内完成检测工作并出具检测报告。

建筑工程检测合同范本(5篇)

建筑工程检测合同范本甲方(委托人)：乙方(检测机构)：根据《中华人民共和国合同法》以及其他有关法律法规的规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，甲乙双方就本建设工程检测事项协商一致，签订本合同。

第一条、工程概况工程名称：工程地址：建设单位：监理单位：施工单位：第二条、检测项目甲方委托乙方检测的检测项目包括(以打“√”为准)□建筑材料检测□主体结构工程检测☑建筑节能检测□空气检测具体的检测项目为：建筑节能热工检测。

第三条、检测费用的核算与支付1、工程量为____房楼，计____个单体，检测费用按省检测统一收费标准____元/栋的____折计费，共计金额____元。

2、合同价款支付方式为乙方提交检测报告后由甲方一次性付清。

第四条、检测报告的交付(一)乙方交付检测报告一式三份，并对其准确性和可靠性负责。

当甲方对部分检测项目的检测报告份数有特殊需要时，可另行约定。

(二)报告由甲方自行来实验室提取。

第五条、违约责任(一)因甲方未履行义务而造成乙方无法按时保质地完成检测业务的，甲方应当承担相应的经济损失，并赔偿由此给乙方造成的损失。

完成检测业务的时限由双方另行约定。

(二)检测项目属于现场检测的，乙方应在检测活动前____日通知甲方，甲方按照通知的日期配合乙方进场开展检测活动。

因乙方未履行义务而造成甲方无法按时完成进度的，乙方应当承担相应的经济损失，并赔偿由此给甲方造成的损失。

第六条、其他约定事项(一)本合同严格按《中华人民共和国合同法》执行，如有争议及改变内容，需经双方协商后解决，如通过诉讼解决，依法向____市人民法院提起诉讼。

(二)本合同签字之日起____个工作日检测完毕并提供合格的检测报告。

第七条、附则本合同一式肆份，甲方叁份，乙方壹份。

双方签字盖章后即生效。

甲方(公章)：__________ 乙方(公章)：__________法定代表人(签字)：__________ 法定代表人(签字)：__________ ____年____月____日 ____年____月____日建筑工程检测合同范本（二）甲方：乙方：工程地址：工程名称：工程建筑面积：依照《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、法规，遵循自愿、平等和诚信的原则。

建设工程检测委托合同书5篇

建设工程检测委托合同书5篇篇1建设工程检测委托合同书甲方（委托方）：______________法定代表人（负责人）：______________联系地址：______________联系电话：______________传真：______________电子邮箱：______________乙方（受托方）：______________法定代表人（负责人）：______________联系地址：______________联系电话：______________传真：______________电子邮箱：______________根据《中华人民共和国合同法》以及相关法律法规的规定，甲乙双方经协商一致，就以下建设工程检测事宜签订检测委托合同。

一、委托项目甲方委托乙方进行建设工程的检测工作，具体包括但不限于建筑结构、土建工程、给排水工程、电气工程等方面的检测。

二、检测标准乙方应按照国家有关标准和规范的要求，对委托项目进行检测，并出具检测报告。

三、检测费用及支付方式1. 检测费用：委托项目的检测费用为______________（大写：人民币______________元整）。

2. 支付方式：甲方应在签订本合同后的三个工作日内将检测费用支付至乙方账户。

乙方收到款项后方可进行检测工作。

四、检测期限1. 乙方应在收到检测费用并确认委托项目后，按照双方约定的时间完成检测工作。

具体时间为______________。

2. 若因乙方原因导致检测工作延误，乙方应承担相应责任，并按延误天数进行赔偿。

五、终止合同1. 若出现下列情况，本合同可提前终止：（1）双方协商一致；（2）一方违约，另一方有权终止合同。

六、保密条款1. 双方应对涉及委托项目的相关信息和资料保密，未经对方书面同意，不得向第三方透露。

七、违约责任1. 任何一方违反本合同的约定，应承担相应的违约责任，包括但不限于赔偿损失、承担违约金等。

八、争议解决1. 本合同的解释与执行均适用中华人民共和国法律。