2020监理合同样本(合同示范文本)
工程监管合同模板
工程监管合同模板甲方（业主）：________乙方（监管机构）：________鉴于甲方拟对其投资项目（以下简称“工程项目”）进行监督管理，经双方协商一致，特订立本合同，以便共同遵守执行。
第一条合同目的本合同旨在明确甲乙双方在工程项目监管过程中的权利、义务和责任，保证工程质量、工期和投资控制达到预定要求，确保工程安全无事故，提高工程管理水平和效益。
第二条监管职责1. 乙方应按照国家有关法律、法规以及行业标准，对甲方的工程项目实施全过程监管。
2. 乙方需定期向甲方报告工程进度、质量情况及存在的问题，并提出改进建议。
3. 乙方应对工程项目的关键节点进行现场检查，并做好记录。
4. 如发现工程存在安全隐患或质量问题，乙方应及时通知甲方并督促整改。
第三条监管费用1. 监管费用根据工程项目的实际情况和监管服务的复杂程度确定，由甲乙双方协商一致后在合同中明确。
2. 监管费用的支付方式和时限应在本合同中另行约定。
第四条违约责任1. 如一方违反本合同约定，应当承担违约责任，赔偿对方因此遭受的损失。
2. 若因乙方的监管不力导致工程质量问题或安全事故，乙方应依法承担责任。
第五条争议解决合同履行过程中发生的任何争议，双方应首先通过友好协商解决；协商不成时，可提交至仲裁机构进行仲裁或依法向人民法院提起诉讼。
第六条其他事项1. 本合同自双方授权代表签字盖章之日起生效。
2. 本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。
3. 本合同未尽事宜，由双方协商补充，作为本合同不可分割的一部分。
甲方（盖章）：________ 乙方（盖章）：________授权代表签字：________ 授权代表签字：________日期：____年____月____日日期：____年____月____日。
建设工程监理合同书(合同示范文本)
(合同范本)姓 名：____________________单 位：____________________日 期：____________________编号：YW-HT-051471建设工程监理合同书(合同示范文本)Construction project supervision contract建设工程监理合同书(合同示范文本) 合同编号：_____ 发包方：_____ 法定住址：_____ 法定代表人：_____ 职务：_____ 委托代理人：_____ 身份证号码：_____ 通讯地址：_____ 邮政编码：_____ 联系人：_____ 电话：_____ 传真：_____ 帐号：_____ 电子信箱：_____ 监理方：_____ 法定住址：_____ 法定代表人：_____ 职务：_____ 委托代理人：_____ 身份证号码：_____ 通讯地址：_____ 邮政编码：_____ 联系人：_____ 电话：_____ 传真：_____ 帐号：_____ 电子信箱：_____ 为了确保工程建设质量，提高工程建设水平，充分发挥投资效益，促进工程建设监理事业的健康发展，发包方基于《中华人民共和国合同法》、《工程建设监理规定》、《中华人民共和国建筑法》等单行法律、法规有关监理的规定，委托有监理资质的监理机构依据国家批准的工程项目建设文件、有关工程建设的法律、法规，对_____工程建设实施的监督管理。
第一条 下列名词和用语，除上下文另有规定外，具有本条所赋予的涵义： 1．“工程项目”是指发包方委托监理方实施建设监理的工程建设项目。
2．“发包方”是指承担直接投资责任的、委托监理业务的法人以及其合法继承人。
3．“监理方”是指承担监理业务和监理责任的法人以及其合法继承人。
4．“监理机构”是监理方派驻本工程项目现场直接承担监理业务实施的组织，由总监理工程师、监理工程师和监理员以及其他人员组成。
《建设工程监理合同(示范文本)》(GF-2024-0202)
《建设工程监理合同(示范文本)》(GF-2024-0202)附件：第一条定义与解释(1) "工程"指本合同附件一所列明的工程项目；(2) "监理"指甲方对乙方在工程建设过程中的监督和管理；(3) "合同价款"指甲方应支付给乙方的监理费用；(4) "监理期限"指本合同约定的监理起始日至监理结束日。
第二条监理范围和内容2.1乙方应按照甲方的要求，对工程进行全过程监理，包括但不限于施工准备、施工过程、竣工验收等阶段；2.2乙方应对工程的质量、安全、进度、成本等方面进行监督和管理，确保工程符合法律法规、技术规范和甲方的要求；2.3乙方应定期向甲方报告监理情况，及时处理工程中出现的问题，并提出改进意见和建议。
第三条监理费用3.1监理费用包括固定费用和可变费用两部分，具体金额见附件二；3.2固定费用自本合同签订之日起支付；可变费用根据工程实际进度和监理情况按月支付；3.3乙方开具符合国家税务规定的增值税专用发票，甲方支付监理费用。
第四条监理期限4.1监理期限自本合同签订之日起至工程竣工验收合格之日止；4.2 如因不可抗力等原因导致工程延期，监理期限相应顺延。
第五条甲方的权利和义务5.1 按照本合同约定支付监理费用；5.2提供与工程有关的资料、图纸、技术规范等，为乙方提供必要的监理条件；5.3 按照乙方的建议和意见及时处理工程中出现的问题；5.4 不得无故干涉乙方的监理工作。
第六条乙方的权利和义务6.1 按照本合同约定履行监理职责，确保工程质量和安全；6.2 及时向甲方报告监理情况，提出改进意见和建议；6.3 保守甲方的商业秘密和技术秘密；6.4 不得将监理工作转包或分包给第三方。
第七条违约责任7.1如甲方未按照本合同约定支付监理费用，应按照逾期支付金额的日万分之五向乙方支付违约金；7.2如乙方未按照本合同约定履行监理职责，导致工程质量、安全等问题，应承担相应的法律责任。
建设工程委托监理合同示范文本(2023版)正规范本(通用版)
建设工程委托监理合同示范文本(2023版)1. 合同概述本合同是由甲方（建设工程的委托人）与乙方（建设工程的监理人）就委托乙方监理甲方的建设工程项目而订立的合同。
本合同旨在规范甲乙双方的权利和义务，确保建设工程的质量、进度和安全。
2. 合同条款2.1 项目信息项目名称：_____________________项目地点：_____________________项目规模：_____________________工期要求：_____________________2.2 委托监理内容甲方委托乙方负责监理工程内容：•工程质量的监督和检验；•施工进度的监控和管理；•施工方案的审批；•工程变更和索赔的审核；•施工过程中的安全监督；•其他与建设工程监理相关的工作。
2.3 监理费用甲方应向乙方支付的监理费用为人民币_____________________（大写：_____________________）。
监理费用的支付方式和时间如下：•监理费用的支付方式：_____________________•监理费用的支付时间：_____________________2.4 监理义务乙方应遵守监理义务：•严格按照国家相关法律、法规和标准进行监理，并保证监理工作符合建设工程的要求；•监督施工单位的工程质量，及时发现并整改质量问题；•监督施工进度，确保项目按时竣工；•审批施工方案，确保施工方案符合法律法规和工程要求；•审核工程变更和索赔申请，保证变更和索赔合理合法；•监督施工过程中的安全工作，确保施工安全；•及时向甲方提供建设工程的进度、质量和安全情况的监理报告。
2.5 甲方责任甲方应遵守责任：•向乙方提供建设工程的相关资料、文件和图纸，并保证其真实、准确；•协助乙方履行监理职责，提供必要的配合和支持；•及时支付乙方的监理费用；•对乙方提供的监理报告进行及时确认。
2.6 保密条款甲乙双方应对双方在履行本合同过程中所知悉的商业秘密、技术秘密和个人隐私等进行保密，除非经双方协商一致或法律法规规定，否则不得向第三方披露。
建设工程监理合同示范文本
建设工程监理合同示范文本甲方（委托方）：_____________________乙方（监理方）：_____________________鉴于甲方拟对建设工程项目进行监理，乙方具有相应的监理资质和能力，双方本着平等、自愿、诚实信用的原则，就建设工程监理事项达成如下合同条款：第一条监理范围1.1 本合同监理的范围为甲方的建设工程项目，具体包括但不限于施工准备、施工过程、竣工验收等阶段的监理工作。
1.2 监理内容涵盖工程质量、进度、投资控制，以及合同管理、信息管理、安全文明施工等方面的监理服务。
第二条监理期限2.1 监理期限自本合同签订之日起至工程竣工验收合格之日止。
2.2 如因甲方原因导致工程延期，监理期限相应顺延，双方应另行签订补充协议明确顺延期限及监理费用。
第三条监理费用及支付方式3.1 监理费用按照国家有关规定和双方协商确定的标准计算，具体金额为：________元。
3.2 监理费用的支付方式为：甲方在合同签订后____日内支付总监理费用的____%作为预付款；监理工作完成后，甲方应在____日内支付剩余监理费用。
第四条双方的权利和义务4.1 甲方的权利和义务：4.1.1 甲方有权对乙方的监理工作进行监督和检查。
4.1.2 甲方应按合同约定支付监理费用，并提供必要的工作条件。
4.1.3 甲方应及时向乙方提供工程相关资料和信息，以保证监理工作的顺利进行。
4.2 乙方的权利和义务：4.2.1 乙方有权按照合同约定收取监理费用。
4.2.2 乙方应按照国家有关规定和合同约定，认真履行监理职责，确保工程质量、进度和投资控制。
4.2.3 乙方应定期向甲方报告监理工作进展情况，并提出合理化建议。
第五条违约责任5.1 如甲方未按合同约定支付监理费用，每逾期一日，应向乙方支付未付监理费用____%的违约金。
5.2 如乙方未按合同约定履行监理职责，给甲方造成损失的，应承担相应的赔偿责任。
第六条争议解决6.1 本合同在履行过程中发生的争议，双方应首先通过协商解决；协商不成的，可提交甲方所在地人民法院诉讼解决。
监理合同示范文本6篇
监理合同示范文本6篇篇1监理合同示范文本监理合同范本甲方：（委托人）地址：法定代表人：联系方式：乙方：（监理单位）地址：法定代表人：联系方式：为明确监理双方之间的权利和义务，依据《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国建筑法》及相关法律法规，经甲、乙双方友好协商，达成如下协议：一、项目基本信息项目名称：所在地点：建设单位：设计单位：施工单位：监理单位：二、监理服务范围1. 甲方委托乙方对上述项目进行全过程监理服务，具体内容包括但不限于：工程设计、施工单位的选择、工程施工、工程变更、工程竣工验收等方面的监理工作。
2. 监理单位应当遵守国家有关建筑监理规定，保证服务质量、服务标准。
三、价格及支付方式1. 甲方应当按照合同约定支付监理费用，具体费用如下：监理报酬：人民币（大写）（小写）元整。
2. 支付方式：乙方每月向甲方开具监理费用明细清单，甲方应当在接到清单后的10个工作日内支付相应费用。
四、监理责任1. 乙方应当认真履行监理职责，依法监督施工单位的施工行为，发现工程存在安全隐患或质量问题时，应当及时向甲方报告并提出整改意见。
2. 乙方应当保证监理报告的真实性和客观性，不得故意隐瞒或歪曲事实，不得为不法利益谋取个人私利。
五、甲方责任1. 甲方应当依法提供项目建设相关文件和资料，配合监理单位的工作。
2. 甲方应当按照监理合同约定支付监理费用，否则视为违约，应承担相应的法律责任。
六、保密条款1. 双方在合作过程中可能会接触到对方的商业秘密，双方应当保密，不得泄露。
2. 监理合同及相关文件、资料在未经双方书面同意的情况下，不得向第三方披露。
七、变更和解除1. 双方如需变更合同内容，应当经过书面协商并签订书面变更协议。
2. 如因不可抗力等原因导致合同无法履行，双方应当及时协商解除合同，并根据实际情况承担相应的责任。
八、法律适用和争议解决1. 监理合同的签订、履行和解释均适用中华人民共和国法律。
2. 在履行监理合同过程中发生争议，双方应当友好协商解决，协商不成的，可向有管辖权的人民法院提起诉讼。
建设工程监理合同(示范文本)5篇
建设工程监理合同（示范文本）5篇第1篇示例：建设工程监理合同（示范文本）甲方：（委托方）地址：电话：鉴于甲方拟开展下列建设工程项目，为了确保工程质量，保障工程进度，特邀请乙方作为本项目的工程监理方，甲乙双方经友好协商，达成如下协议，以便共同遵守：一、监理项目内容及范围1.1 乙方接受甲方委托，负责对甲方下列建设工程项目进行全程监理工作：项目名称：项目地址：工程规模：工程内容：1.2 乙方应当严格遵守国家法律法规，履行监理职责，确保工程按照合同约定及相关规范要求进行施工，并保障工程质量和安全。
1.3 乙方应当做好监理记录，并定期向甲方提供监理报告，对工程施工过程进行全程跟踪和监控。
二、监理费用及支付方式2.1 甲方应按照约定支付监理费用，具体金额为：监理费用总额：（大写）（￥）（小写）2.2 监理费用支付方式：甲方应分批支付监理费用，具体分期支付时间及金额约定如下：第一期：（时间）（金额）元第二期：（时间）（金额）元第三期：（时间）（金额）元2.3 如有变更或调整，需经双方协商一致，并在书面形式上签署补充协议。
三、工程监理时间3.1 本监理合同自双方签署之日起生效，监理的具体开始和结束时间如下：开始时间：结束时间：3.2 在监理期间，乙方应按照约定时间完成监理工作，并确保工程质量。
四、保密条款4.1 甲、乙双方在履行本合同过程中知悉或获得的对方的商业秘密、技术资料、经营信息、合作方式等必须严格保密，未经对方书面许可，不得向第三方披露。
4.2 乙方应妥善保管相关监理文件和资料，不得私自使用或外泄。
五、违约责任5.1 若一方违反本合同约定，给对方造成损失的，应承担相应的违约责任。
5.2 如因不可抗力导致工程进度延误或者工程质量受损的，双方可以协商解决，并通知甲方及时现场查勘、确认。
六、解决争议6.1 因本合同引起的争议，双方应友好协商解决；协商不成的，应提交至所在地人民法院诉讼解决。
本合同一式两份，甲、乙双方各执一份，自双方签字盖章后生效。
国家监理合同示范文本4篇
国家监理合同示范文本4篇国家监理合同示范文本1本合同书由____________（以下简称“业主”）为一方，与____________（以下简称“监理单位”）为另一方共同订立。
鉴于业主已委托监理单位为____________工程提供监理服务并已接受了监理单位就此提出的项目建议书，为明确双方在合同期间的义务、责任、权力和利益。
兹就以下事项达成合同：一、本合同书中的词句和用语与“公路工程施工监理合同”中通用条件所规定的定义相同。
二、下列文件是本合同书的组成部分，应作为合同书的有效内容予以遵守和执行。
1、公路工程施工监理中标函或委托函2、公路工程施工监理合同通用条件3、公路工程施工监理合同专用条件4、《公路工程施工监理规范》（JTJ077-95）5、公路工程施工监理招、投标文件6、双方签认的补充或修正文件7、其它文件8、附件：附件A——监理服务的形式、范围与内容附件B——业主提供的监理工作条件附件C——监理服务的费用与支付其它附件三、业主在此同意按照本监理合同规定的期限和方式，向监理单位支付根据监理合同规定应支付的费用和提供监理工作条件。
四、监理单位基于业主的上述保证，在此向业主承诺按照本监理合同的规定履行监理服务。
五、本合同书经双方签字盖章后，自_________年_______月______日生效，至_________年_______月______日终止，在按照监理合同的规定结清监理服务费用后自然失效。
六、本合同书正本一式两份，双方各执一份，具有同等法律效力。
合同书副本_________份，双方各执_________份。
业主：（盖章）____________监理单位：（盖章）_________法定代表人：（签字）______法定代表人：（签字）_______单位________________单位_________________邮编：____________________邮编______________________电话：____________________电话：_____________________传真：____________________传真：_____________________开户银行：________________开户银行：_________________帐号：____________________帐号：_____________________国家监理合同示范文本2本合同书委托方为：______（以下称"甲"方）被委托监理方为：_______工程咨询监理公司（以下称"乙"方）甲方委托乙方，按本合同书要求进行：______工程项目的施工监理，监理范围___质量控制、进度控制和投资控制工作。
建设工程委托监理合同(示范文本GF--2020--0202)
建设工程委托监理合同(示范文本GF--2020--0202)第一部分建设工程委托监理合同委托人_____________________与监理人______________________经双方协商一致，签订本合同。
一、委托人委托监理人监理的工程（以下简称“本工程”）概况如下：工程名称：____________________________________________ 工程地点：____________________________________________ 工程规模：____________________________________________总投资：____________________________________________二、合同中有的有关词语含义与本合同第二部分《标准条件》中赋予它们的定义相同。
三、下列文件均为本合同的组成部分：①监理投标书或中标通知书；②本合同标准条件；③本合同专用条件；④在实施过程中双方共同签署的补充与修正文件。
四、监理人向委托人承诺，按照本合同的规定，承担本合同专用条件中议定范围内的监理业务。
五、委托人向监理人承诺按照本合同注明的期限、方式、币种，向监理人支付报酬。
本合同自__________年____月____日开始实施，至__________年____月____日完成。
本合同一式__________份，具有同等法律效力，双方各执__________份。
委托人：（签章）____________ 监理人：（签章）____________住所：______________________ 住所：______________________法定代表人：（签章）________ 法定代表人：（签章）________开户银行：__________________ 开户银行：__________________账号：______________________ 账号：______________________邮编：______________________ 邮编：______________________电话：______________________ 电话：______________________本合同签订于：________年____月____日第二部分标准条件词语定义、适用范围和法规第一条下列名词和用语，除上下文另有规定外，有如下含义：（1）“工程”是指委托人委托实施监理的工程。
建设工程监理合同示范文本
建设工程监理合同示范文本《建设工程监理合同示范文本》甲方：（委托人名称）乙方：（监理单位名称）根据《中华人民共和国建设工程监理条例》的规定，甲、乙双方遵循平等、自愿、诚实信用的原则，经友好协商，就甲方委托乙方对甲方的建设工程项目进行监理，现达成如下合同：第一条项目概况1.1 项目名称：1.2 项目地址：1.3 建设单位：1.4 监理单位：1.5 项目概况：第二条监理范围2.1 本监理合同包括以下工程项目的监理：（具体列明监理的工程项目范围）2.2 监理的具体内容包括但不限于：（列明监理任务）第三条监理期限3.1 本监理合同的监理期限为自（具体日期）至（具体日期）。
3.2 如因不可抗力等特殊原因需要延长监理期限，应当提前协商一致并签订书面延长协议。
第四条费用及支付方式4.1 甲方应按照双方所签订合同的约定，按时足额支付监理费用。
乙方应当按照相关税收法规办理税务手续。
4.2 若甲方未能按时支付监理费用，乙方有权暂停或中止监理工作，并有权要求甲方支付逾期付款的违约金。
第五条服务标准5.1 乙方应按照国家有关建设工程监理的法律法规和规范要求，认真履行监理职责，保证监理工作的公正、客观、独立性。
5.2 乙方应按照约定的监理计划和方案，及时提交监理报告和意见，对工程质量和安全提出监理意见和建议。
第六条违约责任6.1 任何一方未能履行合同义务或违反合同约定，应当承担相应的违约责任。
6.2 如因一方原因导致监理工作无法继续进行，应当提前通知对方，并及时协商解决办法。
第七条变更和解决纠纷7.1 如因工程变更或其他原因需要修改本合同的内容，需双方协商一致并签署书面变更协议。
7.2 如因本合同引起的争议或纠纷，应尽量通过友好协商解决。
协商不成的，提交所在地人民法院解决。
第八条其他事宜8.1 本合同自双方盖章之日起生效，至监理工作结束截止。
8.2 未尽事宜，双方可另行协商并签订补充协议。
8.3 本合同一式两份，甲、乙双方各执一份，具有同等法律效力。
《工程建设监理合同》示范文本
《工程建设监理合同》示范文本以下是为您起草的一份示范文本：工程建设监理合同1. 合同主体1.1 委托人：____________________________1.2 监理人：____________________________2. 合同标的2.1 工程名称：____________________________2.2 工程地点：____________________________2.3 工程规模：____________________________2.4 工程投资：____________________________3. 权利义务3.1 委托人的权利3.11 对工程建设有关事项包括工程规模、设计标准、规划设计、生产工艺设计和使用功能要求，向监理人提出建议。
3.12 对工程设计中的技术问题，按照安全和优化的原则，向设计人提出建议；如果拟提出的建议可能会提高工程造价，或延长工期，应当事先征得委托人的同意。
3.13 审批工程施工组织设计和技术方案，按照保质量、保工期和降低成本的原则，向承包人提出建议，并向委托人提出书面报告。
3.14 主持工程建设有关协作单位的组织协调，重要协调事项应当事先向委托人报告。
3.15 征得委托人同意，监理人有权发布开工令、停工令、复工令，但应当事先向委托人报告。
如在紧急情况下未能事先报告时，则应在24 小时内向委托人作出书面报告。
3.16 工程上使用的材料和施工质量的检验权。
对于不符合设计要求和合同约定及国家质量标准的材料、构配件、设备，有权通知承包人停止使用；对于不符合规范和质量标准的工序、分部分项工程和不安全施工作业，有权通知承包人停工整改、返工。
承包人得到监理机构复工令后才能复工。
3.17 工程施工进度的检查、监督权，以及工程实际竣工日期提前或超过工程施工合同规定的竣工期限的签认权。
3.18 在工程施工合同约定的工程价格范围内，工程款支付的审核和签认权，以及工程结算的复核确认权与否决权。
建设工程监理合同示范文本(GF-2023-0202)
建设工程监理合同示范文本(GF-2023-0202)第一章总则第一条为规范建设工程监理活动，合理分配双方权责，维护双方合法权益，根据《合同法》和《建设工程监理管理条例》等相关法律法规，制定本合同。
第二条本合同适用于建设工程监理项目，由监理单位与建设单位签订。
第三条监理单位应具备相应资质，并依法经过考核批准，符合国家有关规定。
第二章合同约定第四条监理单位的主要任务包括：监督建设单位的工程项目，确保按照合同约定进行施工，保证工程质量和安全；提供技术咨询和建设方案审核等服务。
第五条建设单位应向监理单位提供必要的工程设计文件和施工图纸等资料，并及时提供相关工程进度和检验报告。
第六条监理单位应按照合同约定和国家相关规定履行监理职责，保证监理工作的独立性和公正性。
第七条建设单位应按照合同约定向监理单位支付监理费用，并按时提供合同约定的工程款项。
第八条合同双方发生争议时，应通过协商解决；协商不成的，可以向有关仲裁机构申请仲裁。
第三章责任与权利第九条监理单位应尽职尽责，全面监督工程进展，发现问题及时提出处理意见并跟踪整改情况。
第十条建设单位应按照国家相关规定和监理合同要求，保证提供工程所需的材料、设备和人力资源。
第十一条监理单位在施工过程中发现存在工程质量、安全隐患等情况时，应立即向建设单位报告，并提出整改措施。
第十二条建设单位应按照监理单位要求，保证工程符合相关法律法规和技术标准要求。
第十三条监理单位对工程施工质量和进度情况负有监督责任，应对建设单位施工过程中的违规行为提出批评和要求整改。
第十四条建设单位应按时足额支付监理费用，否则监理单位有权暂停监理工作。
第四章违约与解除第十五条任何一方违反本合同约定，应承担相应的违约责任，并赔偿对方而遭受的损失。
第十六条合同双方一致同意解除合同的，应通过书面协议解除，解除后各方责任终止。
第十七条合同双方因不可抗力等合理事由无法履行合同的，应及时通知对方，并协商解决。
第十八条合同解除后，双方应进行结算，并按照约定进行权益的交接。
建设工程监理合同示范文本
建设工程监理合同示范文本合同编号：____________ 委托人（全称）：____________法定代表人：____________地址：____________联系方式：____________监理人（全称）：____________法定代表人：____________地址：____________联系方式：____________根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就下述工程委托监理与相关服务事项协商一致，订立本合同。
一、工程概况1.工程名称：[填写工程全称]2.工程地点：[填写工程具体地址]3.工程规模：[简要描述工程规模，如建筑面积、投资额等]4.工程总投资：[填写工程总投资额]5.工程计划工期：[起始日期至结束日期]二、监理范围、内容、服务期限1.监理范围：依据有关法律、法规、技术标准、设计文件及合同约定，对工程建设项目实施施工阶段（或勘察阶段、设计阶段、保修阶段）监理。
2.监理内容：包括但不限于质量控制、进度控制、投资控制、合同管理、信息管理、组织协调和安全生产管理等方面的监理工作。
3.服务期限：自[起始日期]至[结束日期]（或根据工程实际进展情况确定）。
三、监理人义务1.监理人应组建满足工程需要的项目监理机构，配备必要的监理人员及检测设备。
2.监理人应按照法律法规、工程建设标准、设计文件及合同约定实施监理，并对工程建设实施监督管理。
3.监理人应及时向委托人报告监理工作情况及发现的问题，并提出相应的处理建议。
四、委托人义务1.委托人应按合同约定支付监理酬金。
2.委托人应授权一名熟悉工程情况、能在规定时间内作出决定的常驻代表，负责与监理人联系。
3.委托人应及时向监理人提供与工程有关的文件、资料，并保证其真实、准确、完整。
五、监理酬金1.监理酬金（含税）为：[填写金额]元（大写：[填写大写金额]）。
2.监理酬金的支付方式：[详细描述支付方式，如分期支付的比例、时间等]。
建设工程委托监理合同(示范文本GF--2020--0202)
建设工程委托监理合同(示范文本GF--2020--0202)第一部分建设工程委托监理合同委托人_____________________与监理人______________________经双方协商一致，签订本合同。
一、委托人委托监理人监理的工程（以下简称“本工程”）概况如下：工程名称：____________________________________________ 工程地点：____________________________________________ 工程规模：____________________________________________总投资：____________________________________________二、合同中有的有关词语含义与本合同第二部分《标准条件》中赋予它们的定义相同。
三、下列文件均为本合同的组成部分：①监理投标书或中标通知书；②本合同标准条件；③本合同专用条件；④在实施过程中双方共同签署的补充与修正文件。
四、监理人向委托人承诺，按照本合同的规定，承担本合同专用条件中议定范围内的监理业务。
五、委托人向监理人承诺按照本合同注明的期限、方式、币种，向监理人支付报酬。
本合同自__________年____月____日开始实施，至__________年____月____日完成。
本合同一式__________份，具有同等法律效力，双方各执__________份。
委托人：（签章）____________ 监理人：（签章）____________住所：______________________ 住所：______________________法定代表人：（签章）________ 法定代表人：（签章）________开户银行：__________________ 开户银行：__________________账号：______________________ 账号：______________________邮编：______________________ 邮编：______________________电话：______________________ 电话：______________________本合同签订于：________年____月____日第二部分标准条件词语定义、适用范围和法规第一条下列名词和用语，除上下文另有规定外，有如下含义：（1）“工程”是指委托人委托实施监理的工程。
简单的监理合同模板
简单的监理合同模板甲方（监理单位）：（公司名称）法定代表人：（姓名）地址：（办公地址）联系电话：（联系方式）乙方（被监理单位）：（公司名称）法定代表人：（姓名）地址：（办公地址）联系电话：（联系方式）鉴于甲乙双方为落实施工项目的质量管理，并保障工程的安全顺利进行，特订立本监理合同，共同遵守并执行。
一、监理范围1.1 甲方应在指定的时间内对乙方的施工工程进行全程监督和检查，确保工程按照相关法规和标准进行施工，并达到约定的质量要求。
1.2 乙方应在监理期限内，提供施工计划、进度表等相关资料，以便甲方进行监理工作。
1.3 甲方有权对乙方施工工程进行现场检查，并随时提出改进建议，乙方应按照相关规定及监理要求进行调整和改进。
二、监理权利和义务2.1 甲方有权要求乙方按照合同约定的要求，及时提供必要的施工资料和资质证明。
2.2 甲方有权对乙方施工现场进行随时抽查，发现质量问题时应及时提出整改意见，并监督乙方进行整改。
2.3 乙方应全力配合甲方的监理工作，提供必要的协助和配合，确保监理工作的顺利进行。
2.4 乙方应按照监理意见和要求整改施工工程，保证工程的质量和安全。
三、监理费用3.1 乙方应按照约定的金额，及时支付监理费用给甲方，监理费用应包括监理工作的人工、交通费用等。
3.2 若乙方未按时支付监理费用，甲方有权要求停止监理工作，并可以向乙方追加逾期费用和相关损失。
3.3 监理费用的支付方式、时间等具体事项由甲乙双方另行协商确定。
四、违约与解除4.1 若甲方或乙方一方未履行本合同约定的义务，构成违约行为，则对方有权单方解除本合同，并要求违约方承担相应的法律责任。
4.2 对于不可抗力等因素导致监理工作无法继续的情况，甲乙双方可就解除合同事宜进行协商，并不承担违约责任。
五、其他事项5.1 本合同自双方签字盖章之日起生效，至监理工作结束为止。
5.2 本合同任何争议应协商解决，若协商无果，则应提交有管辖权的仲裁机构进行裁决。
工程监管合同模板
工程监管合同模板甲方（监理单位）（公司名称）法定代表人：联系电话：地址：乙方（被监理单位）（公司名称）法定代表人：联系电话：地址：为更好地规范工程监管活动，保障工程验收合格，依照相关法律法规，甲、乙双方就该工程项目的监理工作事宜达成如下协议：第一条监理范围1.1 本监理合同所涉及的工程项目为（项目名称），具体施工地点在（地点），工程内容包括（工程范围）。
1.2 甲方应对上述工程项目的施工情况进行全程监理，包括但不限于工程质量、安全管理、施工计划的执行等。
1.3 乙方应全权配合甲方对工程项目进行监理，并提供必要的配合和支持。
第二条监理人员2.1 甲方应组织专业的监理人员对工程项目进行监理，具体监理人员的任职资格和职责由甲方负责确定。
2.2 监理人员应遵守相关法律法规，保守工程项目的商业秘密。
第三条监理工作内容3.1 甲方应对工程项目施工过程中的各项工作进行技术检查，确保施工质量符合相关标准。
3.2 甲方应对工程进度进行监督，确保施工进度符合合同约定。
3.3 甲方应对工程安全进行监督，提出合理的安全管理建议，确保施工安全。
第四条报告和通知4.1 甲方应每隔一定周期向乙方提交监理报告，报告中应包括工程质量、进度和安全情况等。
4.2 乙方应密切关注监理报告内容，并及时进行整改和改进。
第五条紧急处理5.1 在工程施工过程中发生突发事件时，甲方应立即通知乙方，并提出应急处理措施。
5.2 乙方应配合甲方采取必要的紧急处理措施，确保工程安全和质量。
第六条代理6.1 甲方有权委托第三方机构代理部分或全部监理工作，但应事先向乙方报备。
6.2 委托监理的第三方机构必须具备相应资质和经验，由甲方负责选择和管理。
第七条违约责任7.1 若任何一方未能按照本监理合同的规定履行义务，应承担相应的违约责任。
7.2 一方因故不能履行合同义务时，应立即通知对方，并提出合理的解决方案。
第八条合同期限8.1 本监理合同自双方签署之日起生效，直至工程项目验收合格之日止。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
2020 监理合同样本(合同示范文2020 supervision contract sample(合同范本)姓名：单位：日期：编号：YW-HT-0455602020 监理合同样本(合同示范文本)说明：以下合同书内容主要作用是：合同有效的约定了合同双方的权利和义务,对合同的履行有积极的作用,能够较为有效的约束违约行为,能够最大程度的保障自己的合法权利，可用于电子存档或打印使用（使用时请看清是否适合您使用）。
1.工程建设监理委托合同范本甲方：地址：电话：法定代表人：职务：乙方：地址：电话：法定代表人：职务：根据《中华人民共和国合同法》之规定，经双方在平等、自愿、互利的基础上，签订本合同，共同信守。
第一条监理项目范围甲方委托乙方，按本合同书要求进行工程项目的施工监理，监理范围：质量控制、进度控制和投资控制工作。
第二条期限费用服务期限为年月至年月。
总费用为：万元。
第三条条款定义1.甲乙双方的监理依据是《建设监理试行规定》和其他有关规定以及施工承包合同。
2.甲方是本工程项目建设的组织者，负责建设中筹集资金、征地、移民、协调与当地关系等职责，对本工程建设效益全面向国家负责。
乙方受甲方的委托，作为本项目监理单位，根据本合同书进行监理工作，行使赋予的权力和责任，对甲方负责。
3.本合同书所指的工程监理范围与内容在附录 B 服务范围与内容中详细说明。
4.本合同书所指的监理费用及支付办法在附录 D 中详细说明。
5.在合同实施过程中，合同双方一切联系均以书面通知为准，特殊情况可先口头通知并即补书面通知。
双方共同签署的有关文件，属于合同的补充文件。
双方联系的具体规定(代表、地点、方式等)在特殊条款中订明。
第四条本合同书的开始、完成与变更。
1.按本合同书规定的全部有效的签字盖章完成后，本合同书立即生效。
2.监理单位应按本合同书特殊条款中所订明的期限开始其服务。
3.监理单位应按本合同书特殊条款中所订明的期限完成服务。
4.如果情况变化，致使合同书需变更时，必须经双方书面同意才能成立。
为此，一方提出的建议需经送交另一方作应有的考虑。
5.如果如本合同书需延长(不可抗力等)，甲乙双方应签订补充合同，或在特殊条款中事先加以说明。
6.合同签约后出现国家法律、法规和政策等变化时，合同双方经协商后可做调整，并在特殊条款中具体说明。
第五条甲方的权力与责任。
1.甲方依据监理合同对乙方的工程进行督促和检查。
2.甲方若认为乙方履行合同不力严重影响工程进度，甲方有权要求更换乙方主要人员，直至终止合同。
3.对涉及工程工期、质量、造价等重大问题变更时，应由甲方最后确定并按国家规定的基建程序办理。
4.甲方支持乙方的工作，按合同保证乙方责任和权力的统一。
甲方应按附录C 按时向乙方提供规定的设备、设施和材料。
5.甲方应向乙方提供本合同规定的监理工作所需的合同文本、资料、图纸和数据等。
同时应在特殊条款中明确提供的方式、份数与回收、保密等办法。
6.甲方应负责协调工程外部条件及与地方的关系。
7.甲方应在特殊条款中双方订明的期限内，对由乙方提交甲方决策的报告、文件等作出决定。
8.甲方依据附录 D 按时支付乙方监理费用。
第六条乙方权力与责任。
1.乙方拥有合同中规定的权力，并承担相应全部责任。
2.乙方必须具有履行本合同书所需的技能、谨慎与勤奋，必须按照监理的职业准则完成其全部职责。
3.在监理过程中监理单位如需另聘专家咨询或协助，在监理服务责任以内发生的费用，由乙方承担;超出监理服务责任并发生费用，应征得甲方书面同意后，由甲方承担费用。
4.乙方按附录 C 按时自带规定的设备、材料和设施。
具体使用合同在附录 C中规定。
5.乙方必须按附录 E 规定派出监理工作需要的监理人员及项目监理机构。
其主要人员资格和服务条件须经甲方审查同意，甲方不得无理由地拒绝。
甲方同意乙方根据监理目标需要提出的工程监理组织机构，并确认总监理工程师。
6.监理应按本合同规定的人员在各规定期限内进行。
为保证监理的有效实施，乙方可在该期限内作出合理调整。
若更换现场人员，应代之同等技能的人员，其中主要监理人员的更换需经甲方同意，乙方派驻现场监理人员应连续稳定，保证监理工作正常进行。
7.乙方有本监理项目的质量否决权、签发付款凭证权和开工、停工、返工和复工命令权。
8.乙方向甲方收取的报酬，是其关于本合同书的唯一报酬。
乙方及其人员不得接受与本合同书有关的或与其承担义务有关的其他津贴、回扣等报酬和非直接支付。
9.乙方在监理的过程中，不得泄露甲方申明的秘密，乙方亦不得泄露设计、承包等单位提供并申明的秘密。
第八条调解与仲裁。
在合同执行过程中，如甲乙双方发生争端，双方应首先本着相互谅解、信任、平等互利原则充分协商，解决争端;若协商失败，任何一方均可向监理主管部门申请调解争端;若调解无效，任何一方可依法要求仲裁。
双方同意由仲裁委员会仲裁。
在调解和仲裁过程中，双方应保证工程建设正常进行。
第九条违约责任由甲方原因要求终止合同，甲方应至少提前 2 个月通知乙方，并要承担违约责任，支付约定赔偿费用。
由乙方原因要求终止合同，乙方应至少提前 2 个月通知甲方，并要承担违约责任，支付约定赔偿费用。
甲方或乙方在接到终止合同通知后，15 天内没有答复，可视为本合同终止。
违约赔偿费或其他违约事项由甲乙双方在特殊条款中具体约定。
第十条甲方可视乙方的监理工作情况，进行奖罚。
具体内容由双方在特殊条款中规定。
第十一条特殊条款鉴于本工程的特点与实际需要，甲乙双方经协商同意签订以下特殊条款以补充合同一般条款，当一般条款与特殊条款不一致时以特殊条款为准。
具体条款如下：1.额外服务：如果甲方委托乙方承担本合同范围以外的任务，甲方应另行补签委托合同。
如果甲方或承包施工单位使服务受阻或延误，以至增加了服务的工作量和持续时间，则乙方将此情况及可能发生的影响通知甲方，甲方应增加额外服务费。
2.双方联系方式：重要问题为函件，一般问题以电话或口头指示，但都应有记录，会议以纪要为据。
3.监理服务期限：4.在履行合同中因发生不可抗力(洪水、地震等)造成合同部分或全部不能履行，乙方不承担违约责任，允许延期或部分或全部不履行者，双方应签补充合同。
5.合同签发后，若出现国家法律、法规和政策变化等，导致监理费用的变化，本合同监理费应作相应调整。
6.甲方向乙方无偿提供监理工作需要的图纸(蓝图)、资料(技术要求、通知等) 及与被监理项目有关的试验报告等技术资料5 份，甲方与承建施工单位签订的合同副本 2 份。
乙方在使用上述资料期间不得向其他无关单位泄露，项目结束后归还甲方。
7.甲方接受乙方提交的需甲方决策的报告、文件等，应在 7 天内给予明确指示，并采用书面形式通知乙方。
8.乙方不承担施工中工伤事故的责任。
9.违约金：由于甲方或乙方的原因要求终止合同，按一般条款第九条的期限办理。
由于甲方原因终止合同，甲方支付乙方违约金元。
由于乙方原因终止合同，乙方支付甲方违约金元。
因甲方决策不当而影响工程进度、质量，应由甲方负经济责任。
违反合同条，方支付方违约金：元。
违反合同条，方支付方违约金：元。
违反合同条，方支付方违约金：元。
违反合同条，方支付方违约金：元。
10.奖罚：甲方可视乙方工作成效进行奖罚。
资金在元范围内，罚金在元限度之内。
为了促进承建施工单位保证进度、质量和安全，乙方可写出书面材料建议奖励有关人员。
具体数额及开支办法由甲乙双方协商确定，乙方使用时受甲方监督。
且立账备查。
第十二条本合同自签订之日起生效，本合同正本一式两份，甲乙双方各执一份。
甲方：代表人：年月日乙方：代表人：年月日2.公路工程施工监理合同范本本合同书由(以下简称“业主”)为一方，与(以下简称“监理单位”)为另一方共同订立。
鉴于业主已委托监理单位为工程提供监理服务并已接受了监理单位就此提出的项目建议书，为明确双方在合同期间的义务、责任、权力和利益.兹就以下事项达成合同:一、本合同书中的词句和用语与“公路工程施工监理合同”中通用条件所规定的定义相同。
二、下列文件是本合同书的组成部分，应作为合同书的有效内容予以遵守和执行。
1.公路工程施工监理中标函或委托函2.公路工程施工监理合同通用条件3.公路工程施工监理合同专用条件4.《公路工程施工监理规范》(JTJ 077-95)5.公路工程施工监理招、投标文件6.双方签认的补充或修正文件7.其它文件8.附件：附件 A——监理服务的形式、范围与内容附件 B——业主提供的监理工作条件附件 C——监理服务的费用与支付其它附件三、业主在此同意按照本监理合同规定的期限和方式，向监理单位支付根据监理合同规定应支付的费用和提供监理工作条件。
四、监理单位基于业主的上述保证，在此向业主承诺按照本监理合同的规定履行监理服务。
五、本合同书经双方签字盖章后，自年月日生效，至年月日终止，在按照监理合同的规定结清监理服务费用后自然失效。
六、本合同书正本一式两份，双方各执一份，具有同等法律效力。
合同书副本份，双方各执份。
业主：(盖章) 监理单位：(盖章)法定代表人：(签字) 法定代表人：(签字)单位地址：单位地址：邮编：邮编电话：电话：传真：传真：开户银行：开户银行：帐号：帐号：3.建设工程委托监理合同范本委托人与监理人经双方协商一致，签订本合同。
一、委托人委托监理人监理的工程(以下筒称"本工程")概况如下：工程名称：工程地点：工程规模：总投资：二、本合同中的有关词语含义与本合同第二部分《标准条件》中赋予它们的定义相同。
三、下列文件均为本合同的组成部分：①监理投标书或中标通知书;②本合同标准条件;③本合同专用条件;④在实施过程中双方共同签署的补充与修正文件。
四、监理人向委托人承诺，按照本合同的规定，承担本合同专用条件中议定范围内的监理业务。
五、委托人向监理人承诺按照本合同注明的期限、方式、币种，向监理人支付报酬。
本合同自年月日开始实施，至年月日完成。
本合同一式份，具有同等法律效力，双方各执份。
合同书| CONTRACT合同样本委托人：(签章) 监理人：(签章)住所：住所：法定代表人：(签章) 法定代表人：(签章)开户银行：开户银行：账号：账号：邮编：邮编：电话：电话：本合同签订于：年月日XX 图文设计YuWen Graphic Design Co., Ltd.第11 页。