建设工程监理合同(一)示范文本
建设工程监理合同示范文本(GF-2012-0202) (1)
（ＧＦ－2012－0202）建设工程监理合同(示范文本)住房和城乡建设部制定国家工商行政管理总局第一部分协议书委托人（全称）：监理人（全称）：根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚信的原则，双方就下述工程委托监理与相关服务事项协商一致，订立本合同。
一、工程概况1. 工程名称：；2. 工程地点：；3. 工程规模：；4. 工程概算投资额或建筑安装工程费：二、词语限定协议书中相关词语的含义与通用条件中的定义与解释相同。
三、组成本合同的文件1. 协议书；2. 中标通知书（适用于招标工程）或委托书（适用于非招标工程）；3. 投标文件（适用于招标工程）或监理与相关服务建议书（适用于非招标工程）；4. 专用条件；5. 通用条件；6. 附录，即：附录A 相关服务的范围和内容附录B 委托人派遣的人员和提供的房屋、资料、设备本合同签订后，双方依法签订的补充协议也是本合同文件的组成部分。
四、总监理工程师总监理工程师姓名：曾土海，身份证号码：330822196310232 ，注册号：33014609 。
五、签约酬金签约酬金（大写）贰拾伍萬元整（¥ 250000 ）。
结算方式：1、厂房及专家中心、多功能厅、职工宿舍、公共设备车间，按建筑面积每平方拾元。
2、所有附属按决算0.9个点给予结算1. 监理酬金：/ 。
2. 相关服务酬金：/ 。
其中：（1）勘察阶段服务酬金：/ 。
（2）设计阶段服务酬金：/ 。
（3）保修阶段服务酬金：/ 。
（4）其他相关服务酬金：/ 。
六、期限1. 监理期限：自2015 年9 月1日始，至2016 年9 月1日止。
2. 相关服务期限：（1）勘察阶段服务期限自年月日始，至年月日止。
（2）设计阶段服务期限自年月日始，至年月日止。
（3）保修阶段服务期限自年月日始，至年月日止。
（4）其他相关服务期限自年月日始，至年月日止。
七、双方承诺1. 监理人向委托人承诺，按照本合同约定提供监理与相关服务。
工程建设委托监理合同示范文本(5篇)
工程建设委托监理合同示范文本（5篇）工程建设委托监理合同示范文本（篇1）发包人（全称）：_____________________________承包人（全称）：______________________________根据《中华人民共和国合同法》和中华人民共和国建设部，国家工商管理总局共同发布的《建设工程施工合同》及其他有关法律、法规，自愿、平等、公平和诚实信用的原则，甲乙双方就_____________工程协商签订合同，共同信守。
第一条、工程事项1.1工程名称：_______________________________________；1.2工程地点：_______________________________________；1.3工程内容：_______________________________________；1.4工程开竣工日期___________年_________月________日至___________年_________月________日。
第二条、工程承包范围2.1承包范围：乙方包工，包料。
第三条、发包人工作3.1甲方向乙方提供设计图纸，核定乙方的施工方案。
3.2甲方向乙方提供水、电、场地、工人住宿，方便乙方施工。
第四条、承包人的权利和义务4.1按照协议约定进入现场并严格按照设计图纸进行施工，保证按期完工。
4.2施工中做到文明施工，严格按照安全标准组织施工。
4.3乙方编制施工方案，由甲方审定后实施。
4.4乙方保证按图施工，不得私自变更甲方图纸，如需更改必须与甲方沟通协商。
第五条、工程造价和结算5.1工程总价：大写_________________________________。
5.2结款方式：合同签订之日，甲方付给乙方__________元为预付款。
5.3乙方材料及工人进场再付工程款_______%大写__________元5.4工程全部结束验收合格后，甲方向乙方付清余款。
《建设工程监理合同(示范文本)》(GF-2012-0202)
《建设工程监理合同(示范文本)》(GF-2012-0202)《建设工程监理合同(示范文本)》(GF-2012-0202)第一章总则第一条合同目的根据《中华人民共和国合同法》等相关法律法规，为明确建设工程监理服务方与甲方之间的权利义务关系，规范建设工程监理服务，保障工程质量和安全，依法独立公正进行监理，特制订本合同。
第二条合同定义1.建设工程监理：指甲方雇佣监理人员，对建设工程的施工进行全程监督、检查和控制，确保工程按照合同约定的质量、安全、进度和造价要求进行。
2.监理人员：指由甲方委托的具有相应资质和条件的机构或个人，负责承担建设工程监理的全过程工作。
3.甲方：本合同中指建设工程的业主或者委托代表甲方的单位。
以下简称“甲方”。
4.监理服务方：指甲方在本合同中承担监理工作的单位或个人。
以下简称“监理服务方”。
第三条合同补充本合同的所有附件和补充文件均为本合同不可分割的组成部分，与本合同具有同等的法律效力。
第二章服务内容第四条监理范围1.监理服务方应对建设工程施工过程中的质量、安全、进度和造价等进行全程监理。
2.监理服务方应根据本合同的约定，进行监理计划、监理文件的编制和监理报告的撰写。
3.监理服务方应及时向甲方提出建议和意见，并配合乙方解决在工程实施过程中出现的问题和纠纷。
第五条监理义务1.监理服务方应按照“对事不对人”的原则，履行监理职责，保持独立性和公正性。
2.监理服务方应及时到场，对建设工程的施工情况进行监理，并提供监理意见和建议。
3.监理服务方应配合甲方对工程质量和进度进行定期检查和验收。
4.监理服务方应及时向甲方报告建设工程施工中出现的问题和纠纷。
5.监理服务方应确保建设工程合同的履行情况，并向甲方提供法律咨询和法律支持。
第三章合同履行第六条合同变更1.合同变更应经双方协商一致，并以书面形式进行确认。
2.若因不可抗力或其他不可预见的原因导致合同无法履行，双方应及时通知对方，并采取合理措施解决。
建设工程监理合同(示范文本)
建设工程监理合同（示范文本）全文共3篇示例，供读者参考篇1建设工程监理合同（示范文本）甲方（监理单位）：____________________（Name of the Supervision Unit）乙方（被监理单位）：____________________（Name of the Supervised Unit）为了加强对建设工程质量的监督和管理，保障项目的顺利进行，特订立本监理合同，共同遵守相关法律法规和监理规范，确保工程质量和工期的合理实现。
第一条监理内容1.1 乙方委托甲方对其负责的工程进行监理，包括但不限于对施工过程、工程质量、工程计划的审核监督。
1.2 甲方应按照国家有关规定和标准进行监理工作，保障工程质量和工程进度的安全顺利。
1.3 乙方必须配合甲方的监理工作，提供必要的资料、条件和协助。
第二条监理费用2.1 乙方应按照合同约定支付甲方的监理费用，费用标准为_____________（具体金额），支付方式为_____________。
2.2 如乙方违约或导致监理费用增加的，应当照价赔偿。
第三条监理时限3.1 监理工作应与工程建设同时进行，不得迟滞或耽误工程的进度。
3.2 如乙方需要延长工期，应提前向甲方提出书面申请，并经双方协商确定延期时间。
3.3 若因甲方原因导致监理工作不能按时完成，应适当延长监理时限。
第四条监理报告4.1 甲方应每周向乙方提交监理报告，报告内容包括但不限于工程质量、施工进度、安全生产、环境保护等方面的情况。
4.2 如发现重大安全隐患或工程质量问题，甲方应及时向乙方报告，并协助乙方解决。
第五条监理结果5.1 甲方应按照国家有关规定出具监理报告，对工程质量及时进行评估，并提出合理的建议和改进措施。
5.2 如乙方对监理结果有异议，应及时向甲方提出并提交相关证据，双方协商解决。
第六条违约责任6.1 如一方违约，应承担相应的法律责任，并赔偿对方造成的损失。
6.2 如因不可抗力导致无法履行合同的，应及时通知并协商解决。
建设工程监理合同示范文本
建设工程监理合同示范文本甲方（委托方）：_____________________乙方（监理方）：_____________________鉴于甲方拟对建设工程项目进行监理，乙方具有相应的监理资质和能力，双方本着平等、自愿、诚实信用的原则，就建设工程监理事项达成如下合同条款：第一条监理范围1.1 本合同监理的范围为甲方的建设工程项目，具体包括但不限于施工准备、施工过程、竣工验收等阶段的监理工作。
1.2 监理内容涵盖工程质量、进度、投资控制，以及合同管理、信息管理、安全文明施工等方面的监理服务。
第二条监理期限2.1 监理期限自本合同签订之日起至工程竣工验收合格之日止。
2.2 如因甲方原因导致工程延期，监理期限相应顺延，双方应另行签订补充协议明确顺延期限及监理费用。
第三条监理费用及支付方式3.1 监理费用按照国家有关规定和双方协商确定的标准计算，具体金额为：________元。
3.2 监理费用的支付方式为：甲方在合同签订后____日内支付总监理费用的____%作为预付款；监理工作完成后，甲方应在____日内支付剩余监理费用。
第四条双方的权利和义务4.1 甲方的权利和义务：4.1.1 甲方有权对乙方的监理工作进行监督和检查。
4.1.2 甲方应按合同约定支付监理费用，并提供必要的工作条件。
4.1.3 甲方应及时向乙方提供工程相关资料和信息，以保证监理工作的顺利进行。
4.2 乙方的权利和义务：4.2.1 乙方有权按照合同约定收取监理费用。
4.2.2 乙方应按照国家有关规定和合同约定，认真履行监理职责，确保工程质量、进度和投资控制。
4.2.3 乙方应定期向甲方报告监理工作进展情况，并提出合理化建议。
第五条违约责任5.1 如甲方未按合同约定支付监理费用，每逾期一日，应向乙方支付未付监理费用____%的违约金。
5.2 如乙方未按合同约定履行监理职责，给甲方造成损失的，应承担相应的赔偿责任。
第六条争议解决6.1 本合同在履行过程中发生的争议，双方应首先通过协商解决；协商不成的，可提交甲方所在地人民法院诉讼解决。
2024年-《工程建设监理合同(示范文本)
《工程建设监理合同(示范文本)》第一章总则第一条本合同遵循《合同法》、《建筑法》、《招标投标法》等法律、法规的规定，并参照国家建设部、国家工商行政管理局联合发布的《建设工程监理合同（示范文本）》的要求，结合本工程的具体情况，经双方协商一致后签订。
第二条本合同适用于各类建设工程的监理活动，包括新建、扩建、改建、维修、拆除等工程。
第三条监理合同双方应当遵守合同约定，履行各自的权利和义务，共同维护建设工程的合法性和安全性。
第四条监理合同双方应当遵循公平、公正、诚信的原则，严格按照合同约定和法律法规的规定履行职责。
第五条监理合同双方应当尊重社会公德，保护环境，确保建设工程的质量和安全。
第二章定义与术语第六条本合同中所称的“建设单位”是指具有法人资格，依法承担建设工程投资、组织、管理、使用等职责的单位。
第七条本合同中所称的“监理单位”是指依法取得监理资质，承担建设工程监理业务的单位。
第八条本合同中所称的“建设工程”是指建筑物、构筑物、市政公用设施、园林绿化、装饰装修等工程。
第九条本合同中所称的“监理”是指监理单位依法对建设工程的质量、安全、进度、投资等方面进行监督检查的活动。
第十条本合同中所称的“监理人员”是指监理单位派驻建设工程现场，负责监理工作的人员。
第三章监理合同双方的权利与义务（一）建设工程的批准文件、设计文件、施工图纸等；（二）建设工程的投资、进度、质量、安全等方面的要求；（三）建设工程的施工组织设计、施工方案等；（四）其他与建设工程有关的资料。
第十二条监理单位应当根据建设单位提供的资料，制定监理规划和监理实施细则，并报建设单位批准。
第十三条监理单位应当对建设工程的质量、安全、进度、投资等方面进行监督检查，发现问题及时向建设单位报告，并提出处理意见。
第十四条监理单位应当对建设工程的施工组织设计、施工方案等进行审核，确保其符合法律法规和技术规范的要求。
第十五条监理单位应当对建设工程的材料、构配件、设备等进行检查，确保其质量符合法律法规和技术规范的要求。
建设工程监理合同示范文本
建设工程监理合同示范文本【注意】以下内容为建设工程监理合同示范文本，仅供参考，请在实际操作中咨询专业人士或律师进行具体的合同编写。
建设工程监理合同甲方：(甲方名称)地址：(甲方地址)联系人：(甲方联系人)联系方式：(甲方联系电话)乙方：(乙方名称)地址：(乙方地址)联系人：(乙方联系人)联系方式：(乙方联系电话)鉴于甲、乙双方为了确保建设工程质量，明确监理职责和权益，特订立本合同，共同遵守并履行以下条款：第一条监理范围和内容1.1 根据甲方委托，乙方作为监理单位，负责对以下工程进行全程监理：(列明具体的监理范围和内容，如土建工程、装饰工程、设备安装等)1.2 监理人员配备：乙方应派遣合格的监理人员到工程现场进行实时监督和管理，并及时向甲方提供监理报告。
第二条监理义务和职责2.1 乙方应按照国家有关法律法规、规范、标准和相关技术要求，履行监理职责，确保建设工程的质量、进度和安全。
2.2 乙方应及时对甲方提出的监理要求进行处理，并提供专业的监理建议。
2.3 乙方应对施工方的施工过程进行监督，确保施工按照合同约定和设计文件进行，并提供监理意见。
2.4 乙方应对工程施工过程中的不合格构件和工艺进行整改，确保工程的质量达到合同约定的标准。
第三条技术服务费和支付方式3.1 甲方应按照合同约定的支付方式和时间节点支付监理费用。
3.2 监理费用应根据工程规模、难度、工期等因素进行合理计算。
3.3 监理费用的支付方式采用：(具体的支付方式，如按月支付或按工程进度支付等)3.4 如甲方未按时支付监理费用，乙方有权暂停或终止履行监理职责。
第四条保密义务4.1 乙方应对甲方提供的施工图纸、技术文件和其他相关资料保密，不得泄露给任何第三方。
4.2 乙方应对工程实施过程中的施工技术、施工管理及质量控制等信息保密，不得向任何第三方提供。
第五条违约责任5.1 若任何一方违反本合同约定，给对方造成经济损失的，应承担相应的违约责任，并进行赔偿。
建设工程监理合同(示范文本)5篇
建设工程监理合同（示范文本）5篇第1篇示例：建设工程监理合同（示范文本）甲方：（委托方）地址：电话：鉴于甲方拟开展下列建设工程项目，为了确保工程质量，保障工程进度，特邀请乙方作为本项目的工程监理方，甲乙双方经友好协商，达成如下协议，以便共同遵守：一、监理项目内容及范围1.1 乙方接受甲方委托，负责对甲方下列建设工程项目进行全程监理工作：项目名称：项目地址：工程规模：工程内容：1.2 乙方应当严格遵守国家法律法规，履行监理职责，确保工程按照合同约定及相关规范要求进行施工，并保障工程质量和安全。
1.3 乙方应当做好监理记录，并定期向甲方提供监理报告，对工程施工过程进行全程跟踪和监控。
二、监理费用及支付方式2.1 甲方应按照约定支付监理费用，具体金额为：监理费用总额：（大写）（￥）（小写）2.2 监理费用支付方式：甲方应分批支付监理费用，具体分期支付时间及金额约定如下：第一期：（时间）（金额）元第二期：（时间）（金额）元第三期：（时间）（金额）元2.3 如有变更或调整，需经双方协商一致，并在书面形式上签署补充协议。
三、工程监理时间3.1 本监理合同自双方签署之日起生效，监理的具体开始和结束时间如下：开始时间：结束时间：3.2 在监理期间，乙方应按照约定时间完成监理工作，并确保工程质量。
四、保密条款4.1 甲、乙双方在履行本合同过程中知悉或获得的对方的商业秘密、技术资料、经营信息、合作方式等必须严格保密，未经对方书面许可，不得向第三方披露。
4.2 乙方应妥善保管相关监理文件和资料，不得私自使用或外泄。
五、违约责任5.1 若一方违反本合同约定，给对方造成损失的，应承担相应的违约责任。
5.2 如因不可抗力导致工程进度延误或者工程质量受损的，双方可以协商解决，并通知甲方及时现场查勘、确认。
六、解决争议6.1 因本合同引起的争议，双方应友好协商解决；协商不成的，应提交至所在地人民法院诉讼解决。
本合同一式两份，甲、乙双方各执一份，自双方签字盖章后生效。
建设工程监理示范合同文本
建设工程监理示范合同文本合同编号：________甲方（业主）：________乙方（监理单位）：________鉴于甲乙双方本着平等自愿的原则，就________工程项目的施工监理工作达成如下协议：一、合同目的本合同旨在明确甲乙双方在建设工程监理过程中的权利、义务和责任，确保工程项目按照预定的质量、进度和成本目标顺利完成。
二、监理范围乙方根据国家有关法律法规和技术标准，对甲方的建设工程从开工到竣工验收的全过程进行监督管理，包括但不限于工程质量、安全生产、进度控制、成本管理等方面。
三、监理期限监理期限自____年____月____日起至____年____月____日止，具体以工程实际进度为准。
四、监理费用监理费用根据工程规模、复杂度及监理工作量等因素综合确定，由甲乙双方协商一致后，按照约定的支付方式和时间节点支付。
五、权利与义务1. 甲方应提供必要的工程资料，配合乙方开展监理工作，及时支付监理费用。
2. 乙方应派遣合格的监理人员，按照合同约定执行监理职责，定期向甲方报告工程进展情况。
六、违约责任任何一方违反合同约定，应承担违约责任，赔偿对方因此遭受的损失。
七、争议解决因本合同引起的或与本合同有关的任何争议，双方应首先通过友好协商解决；协商不成时，可提交至仲裁机构进行仲裁或依法向人民法院提起诉讼。
八、其他事项本合同未尽事宜，双方可另行签订补充协议。
补充协议与本合同具有同等法律效力。
九、合同生效本合同自双方授权代表签字盖章之日起生效，一式两份，甲乙双方各执一份。
十、附件本合同的附件包括工程项目的技术资料、施工图纸、监理实施细则等，与本合同具有同等法律效力。
甲方（盖章）：________ 乙方（盖章）：________授权代表签字：________ 授权代表签字：________日期：____年____月____日日期：____年____月____日。
建设工程委托监理合同示范文本(5篇)
建设工程委托监理合同示范文本第一部分建设工程委托监理合同委托人____与监理人____经双方协商一致，签订本合同。
一、委托人委托监理人监理的工程（以下简称“本工程”）概况如下：工程名称：__________工程地点：__________工程规模：__________总投资：__________二、本合同中的有关词语含义与本合同第二部分《标准条件》中赋予它们的定义相同。
三、下列文件均为本合同的组成部分：①监理投标书或中标通知书；②本合同标准条件；③本合同专用条件；④在实施过程中双方共同签署的补充与修正文件。
四、监理人向委托人承诺，按照本合同的规定，承担本合同专用条件中议定范围内的监理业务。
五、委托人向监理人承诺按照本合同注明的期限、方式、币种，向监理人支付报酬。
本合同自____年____月____日开始实施，至____年____月____日完成。
本合同一式____份，具有同等法律效力，双方各执____份。
委托人：__________（签章）监理人：__________（签章）住所：__________ 住所：__________法定代表人：__________（签章）法定代表人：__________（签章）开户银行：__________ 开户银行：__________账号：__________ 账号：__________邮编：__________ 邮编：__________电话：__________ 电话：__________本合同签订于：____年____月____日第二部分标准条件词语定义、适用范围和法规第一条下列名词和用语，除上下文另有规定外，有如下含义：（1）“工程”是指委托人委托实施监理的工程。
（2）“委托人”是指承担直接投资责任和委托监理业务的一方以及其合法继承人。
（3）“监理人”是指承担监理业务和监理责任的一方，以及其合法继承人。
（4）“监理机构”是指监理人派驻本工程现场实施监理业务的组织。
建设工程监理合同示范文本
建设工程监理合同示范文本建设工程监理合同是建设工程监理服务的法律依据和保障，合同的签订对于建设工程的顺利进行和质量保障具有重要意义。
以下是建设工程监理合同的示范文本：一、合同双方。
甲方，（监理单位名称）。
地址，（监理单位地址）。
法定代表人，（监理单位法定代表人姓名）。
联系电话，（监理单位联系电话）。
乙方，（被监理单位名称）。
地址，（被监理单位地址）。
法定代表人，（被监理单位法定代表人姓名）。
联系电话，（被监理单位联系电话）。
二、监理范围。
1.监理内容，监理单位应当对建设工程的施工过程进行全程监督、检查，并对施工单位的施工质量、安全生产等方面进行监督和检查。
2.监理标准，监理单位应当按照国家相关法律法规和建设工程监理规范进行监理，并对施工单位的违规行为进行制止和整改。
3.监理期限，监理单位应当按照合同约定的期限进行监理，并在监理过程中及时向被监理单位提出监理意见和建议。
三、监理报酬。
1.监理报酬，被监理单位应当按照合同约定的方式和期限向监理单位支付监理报酬，监理报酬的支付应当按照监理单位提供的监理服务情况进行结算。
2.监理费用，监理单位在监理过程中产生的差旅费、通讯费等费用由监理单位自行承担，被监理单位不承担监理单位的差旅费、通讯费等费用。
四、其他条款。
1.违约责任，任何一方违反合同约定的，应当承担相应的违约责任，并赔偿对方因此造成的损失。
2.合同解除，在监理过程中，如有需要解除合同的，应当提前书面通知对方，并按照合同约定的方式和程序进行解除。
3.法律适用和争议解决，本合同的签订、履行和解释均适用中华人民共和国法律，对于因本合同引起的争议，双方应当友好协商解决，协商不成的，应当提交至有管辖权的人民法院解决。
以上是建设工程监理合同的示范文本，希望双方在签订合同时能够认真阅读并遵守合同的约定，共同维护建设工程的质量和安全。
建设工程监理合同示范文本
建设工程监理合同示范文本合同编号：__________甲方（委托人）：________________地址：_________________________联系方式：____________________乙方（监理人）：________________地址：_________________________联系方式：____________________第一章总则1.1 本合同依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》等相关法律法规的规定，甲乙双方本着平等、自愿、公平、诚信的原则，就甲方委托乙方进行建设工程监理事宜，经友好协商，达成以下协议。
1.2 甲方委托乙方监理的建设工程名称为：________________（以下简称“工程”）。
1.3 工程地点：________________。
1.4 工程总投资：人民币 ________ 元整。
第二章监理范围和内容2.1 乙方监理范围：根据甲方提供的工程设计文件、施工图纸、施工方案等，对工程的质量、安全、进度、投资等方面进行全面的监理。
2.2 乙方监理内容：2.2.1 对施工单位的资质、人员、设备、材料等进行审查，确保其符合国家及行业相关要求。
2.2.2 对施工过程进行现场监督，确保工程质量、安全、进度符合甲方要求。
2.2.3 对工程变更、签证等进行审核，确保符合国家及行业相关要求。
2.2.4 对工程投资进行控制，确保不超过预算。
第三章监理期限3.1 本合同监理期限自____年__月__日起至____年__月__日止。
3.2 如因工程进度等原因需要延长监理期限，双方应协商一致，并签订补充协议。
第四章权利与义务4.1 甲方权利与义务：4.1.1 甲方有权对乙方监理工作进行监督、检查。
4.1.2 甲方应按约定支付监理费用。
4.1.3 甲方应及时向乙方提供与工程有关的资料和信息。
4.2 乙方权利与义务：4.2.1 乙方有权根据本合同约定收取监理费用。
建设工程监理合同示范文本(GF-2012-0202) (1)
(ＧＦ－2012－0202)建设工程监理合同(示范文本)住房和城乡建设部制定国家工商行政管理总局第一部分协议书委托人（全称)：监理人(全称）:根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、法规,遵循平等、自愿、公平和诚信的原则,双方就下述工程委托监理与相关服务事项协商一致，订立本合同。
一、工程概况1. 工程名称：；2。
工程地点：；3。
工程规模：；4。
工程概算投资额或建筑安装工程费：二、词语限定协议书中相关词语的含义与通用条件中的定义与解释相同。
三、组成本合同的文件1. 协议书;2。
中标通知书（适用于招标工程）或委托书（适用于非招标工程）；3。
投标文件（适用于招标工程）或监理与相关服务建议书（适用于非招标工程）；4。
专用条件;5。
通用条件；6。
附录，即：附录A 相关服务的范围和内容附录B 委托人派遣的人员和提供的房屋、资料、设备本合同签订后，双方依法签订的补充协议也是本合同文件的组成部分.四、总监理工程师总监理工程师姓名：曾土海，身份证号码:330822196310232 ，注册号:33014609。
五、签约酬金签约酬金（大写）贰拾伍萬元整（¥250000 ）.结算方式：1、厂房及专家中心、多功能厅、职工宿舍、公共设备车间，按建筑面积每平方拾元。
2、所有附属按决算0.9个点给予结算1. 监理酬金:/。
2. 相关服务酬金：/.其中：（1）勘察阶段服务酬金：/。
（2）设计阶段服务酬金：/。
（3）保修阶段服务酬金：/。
（4）其他相关服务酬金：/。
六、期限1. 监理期限：自2015年9月1日始，至2016年9月1日止。
2。
相关服务期限：（1）勘察阶段服务期限自年月日始，至年月日止。
（2）设计阶段服务期限自年月日始，至年月日止.（3）保修阶段服务期限自年月日始,至年月日止。
（4)其他相关服务期限自年月日始，至年月日止。
七、双方承诺1. 监理人向委托人承诺，按照本合同约定提供监理与相关服务。
建设工程监理合同示范文本
4.5乙方应定期向甲方报告工程进度、质量、安全等情况，并对甲方提出的合理要求予以满足。
五、甲方权利与义务
5.1甲方应按照合同约定及时支付监理费用。
5.2甲方应为乙方提供必要的监理条件，包括办公场所、住宿、交通等方面的便利。
5.3甲方应配合乙方开展监理工作，及时提供施工图纸、技术资料等相关文件。
6.4乙方应按照合同约定，完成监理任务，确保工程质量、进度、安全等目标的实现。
七、监理费用
7.1监理费用为人民币（大写）：______பைடு நூலகம்___元整（小写）：__________元。
7.2甲方应按照以下付款计划支付监理费用：
（1）合同签订后7个工作日内，支付监理费用的30%；
（2）工程进度达到50%时，支付监理费用的30%；
三、合同期限
3.1本合同自双方签字盖章之日起生效，至工程竣工验收合格、备案手续办理完毕之日止。
四、监理职责
4.1乙方负责对甲方建设项目的工程质量、进度、安全、投资等方面进行全面监督管理。
4.2乙方应按照国家和地方有关工程建设监理的法律法规、规范标准及合同约定，对工程实施全过程监理。
4.3乙方应审查施工组织设计、施工方案、施工图纸等文件，并对施工过程中的质量问题提出整改意见。
签订日期：__________签订日期：__________
（3）工程进度达到90%时，支付监理费用的30%；
（4）工程竣工验收合格后，支付剩余10%的监理费用。
八、违约责任
8.1双方应严格履行合同约定，如一方违约，应承担相应的违约责任。
8.2甲方未按约定支付监理费用的，乙方有权暂停监理工作，直至甲方支付完毕。
《工程建设监理合同》示范文本
《工程建设监理合同》示范文本以下是为您起草的一份示范文本：工程建设监理合同1. 合同主体1.1 委托人：____________________________1.2 监理人：____________________________2. 合同标的2.1 工程名称：____________________________2.2 工程地点：____________________________2.3 工程规模：____________________________2.4 工程投资：____________________________3. 权利义务3.1 委托人的权利3.11 对工程建设有关事项包括工程规模、设计标准、规划设计、生产工艺设计和使用功能要求，向监理人提出建议。
3.12 对工程设计中的技术问题，按照安全和优化的原则，向设计人提出建议；如果拟提出的建议可能会提高工程造价，或延长工期，应当事先征得委托人的同意。
3.13 审批工程施工组织设计和技术方案，按照保质量、保工期和降低成本的原则，向承包人提出建议，并向委托人提出书面报告。
3.14 主持工程建设有关协作单位的组织协调，重要协调事项应当事先向委托人报告。
3.15 征得委托人同意，监理人有权发布开工令、停工令、复工令，但应当事先向委托人报告。
如在紧急情况下未能事先报告时，则应在24 小时内向委托人作出书面报告。
3.16 工程上使用的材料和施工质量的检验权。
对于不符合设计要求和合同约定及国家质量标准的材料、构配件、设备，有权通知承包人停止使用；对于不符合规范和质量标准的工序、分部分项工程和不安全施工作业，有权通知承包人停工整改、返工。
承包人得到监理机构复工令后才能复工。
3.17 工程施工进度的检查、监督权，以及工程实际竣工日期提前或超过工程施工合同规定的竣工期限的签认权。
3.18 在工程施工合同约定的工程价格范围内，工程款支付的审核和签认权，以及工程结算的复核确认权与否决权。
建设工程监理合同完整示范文本
建设工程监理合同完整示范文本在建设工程领域，施工监理是确保工程质量、安全和进度的重要环节。
为了规范监理行为，保障工程建设的顺利进行，制定一份完善的建设工程监理合同至关重要。
以下是一份建设工程监理合同的完整示范文本范本，供相关方参考使用。
甲方（业主）：________乙方（监理单位）：________鉴于甲方拟对________项目进行建设，并委托乙方负责该项目的施工监理工作，双方本着平等自愿、诚实信用的原则，经协商一致，达成如下协议：一、工程概况1. 工程名称：________2. 工程地点：________3. 工程规模：________4. 工程内容：________5. 工程预算：________6. 工程工期：________二、监理范围和任务1. 乙方应按照国家有关法律法规、标准规范及合同约定，对甲方的建设工程项目进行全过程监理。
2. 乙方应对工程质量、安全、进度、投资等方面进行全面监控，确保工程建设目标的实现。
3. 乙方应及时向甲方报告工程进展情况，提出合理化建议，协助甲方解决工程建设中的问题。
三、监理费用和支付方式1. 监理费用：双方根据工程规模、复杂程度等因素协商确定。
2. 支付方式：甲方应按合同约定向乙方支付监理费用，具体支付时间和方式由双方协商确定。
四、合同期限本合同自双方签字盖章之日起生效，至工程竣工验收合格之日止。
五、违约责任1. 若甲方未按合同约定支付监理费用，乙方有权暂停监理工作，直至甲方支付完毕。
2. 若乙方未按合同约定履行监理职责，造成工程质量、安全等问题，乙方应承担相应的法律责任。
六、争议解决本合同在履行过程中，如发生争议，双方应首先友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。
七、其他事项1. 本合同一式两份，甲乙双方各执一份。
2. 本合同未尽事宜，可由双方另行签订补充协议。
甲方（业主）：__________（盖章）乙方（监理单位）：__________（盖章）签订日期：____年____月____日。
建设工程监理合同(示范文本)正规范本(通用版)
建设工程监理合同(示范文本)1. 引言此份建设工程监理合同（简称“本合同”）由甲方（建设工程业主）和乙方（建设工程监理机构）双方在平等、自愿的基础上签订，以规范建设工程监理服务，保障建设工程质量和工程安全。
2. 合同背景甲方计划进行建设工程项目（简称“工程项目”）：项目名称：____________________项目地点：____________________在此背景下，甲方需要聘请乙方作为建设工程的监理机构，负责监理工程施工过程中的技术、质量和安全等方面的监督和管理。
3. 合同内容3.1 服务范围乙方将根据甲方的委托，提供建设工程监理服务：3.1.1 监督和管理施工过程中的技术、质量和安全等方面。
3.1.2 对施工图纸、设计方案、施工工艺等进行审核和监督。
3.1.3 监测建设工程进度和质量，并提出必要的监督指导。
3.1.4 及时报告工程进展情况、施工质量问题和安全隐患等，并提出相应的处理意见。
3.2 服务期限本合同的服务期限从__年__月__日起，至工程竣工验收合格之日止。
双方可以协商一致，决定延长或缩短服务期限。
3.3 服务报酬3.3.1 甲方为乙方提供的建设工程监理服务，应按照方式支付报酬：（1）按照合同总价的百分比进行支付，共分__次支付。
（2）每次支付的比例和时间节点如下：支付比例时间节点__%工程开工后__%完成__%的工程进度后__%完成__%的工程进度后__%工程竣工验收合格后3.3.2 若在工程施工过程中，因乙方原因导致工程进度延误或构成严重质量问题，甲方有权暂停支付报酬，并有权向乙方追究责任。
3.4 合同变更除非双方协商一致，否则不得擅自变更本合同。
若因工程需要或其他特殊情况，需要变更本合同的，必须经双方书面协商并签署变更协议后方可生效。
3.5 合同解除下列情况发生时，本合同自动解除：（1）工程项目终止或中止；（2）双方协商一致决定解除本合同；（3）因任何原因，乙方无法继续履行本合同；（4）依法解除。
《建设工程监理合同(示范文本)》(GF-2012-0202)
《建设工程监理合同(示范文本)》(GF-2022-0202)建设工程监理合同(示范文本) (GF-2022-0202)第一章总则第一条合同目的本合同是为监理我国建设工程项目而订立的合同。
第二条合同范围本合同适合于建设工程监理的各个环节和阶段，包括但不限于工程前期准备、施工过程、工程竣工验收等。
第三条合同双方甲方：建设工程项目的业主乙方：建设工程监理机构第四条合同基础本合同的订立基于双方的商议一致，并遵守相关法律法规以及有关监理规范和标准。
第二章服务内容第五条监理任务乙方应根据合同约定，全面负责建设工程的监理工作，包括但不限于工程进度控制、质量监督、安全检查等。
第六条施工文件审核乙方应对施工方提交的施工文件进行审核，确保其与设计文件和相关法规的一致性。
第七条工程质量控制乙方应对工程施工的过程进行质量控制，包括但不限于材料验收、工艺检查等。
第八条工程安全监督乙方应对工程施工的过程进行安全监督，确保施工过程中的安全措施得到有效执行。
第九条竣工验收乙方应协助甲方进行工程竣工验收，并提供相应的监理报告和意见。
第三章权责义务第十条甲方权利甲方有权要求乙方按照合同约定履行监理责任，提供相关监理文件和报告。
第十一条乙方权利乙方有权要求甲方提供工程施工的相关文件和信息，并按时付款。
第十二条甲方责任甲方应按时支付监理服务费用，并向乙方提供必要的支持和协助。
第十三条乙方责任乙方应认真履行监理职责，确保工程施工按照设计文件和相关规范进行。
第四章合同价款第十四条监理服务费甲方应按照合同约定向乙方支付监理服务费用。
具体费用标准将在合同中约定。
第五章违约责任第十五条违约处理发生违约行为的一方应向对方支付相应的违约金，并承担其他可能导致的损失。
第十六条合同解除在某些特定情况下，双方有权解除本合同。
解除的具体程序和条件将在合同中约定。
第六章争议解决第十七条争议解决方式对于因合同履行发生的争议，双方应友好商议解决。
商议不成的，可提交相关仲裁机构进行仲裁。
工程监理合同示范文本(精选)(1范本)
工程监理合同示范文本(精选)一、合同背景本合同是根据《合同法》及相关法律、法规制定的，由甲方与乙方就乙方为甲方提供工程监理服务事宜达成的协议。
二、合同目的本合同的目的是明确甲方与乙方之间的权利和义务，保障工程监理服务的顺利进行，确保工程项目的质量、进度和安全。
三、合同内容1.工程名称：【填写工程名称】2.工程地质：【填写工程地质】3.工程概况：【填写工程概况，包括规模、工期等信息】4.工程监理任务：–乙方作为工程监理人员，负责监督、检查和控制工程项目的实施过程，保障工程的质量和安全。
–乙方要对工程项目的计划、设计、施工等进行全程把关、跟踪监督，向甲方及时汇报工程进展情况，并提出有关建议和意见。
–乙方要遵守国家相关法律法规，保护甲方的合法权益，维护工程项目的利益。
四、合同签署1.甲方：–公司名称（章）：–法定代表人（签字）：【签字】–地质：【填写地质】–方式：【填写方式】–【填写】–：【填写】2.乙方：–公司名称（章）：–法定代表人（签字）：【签字】–地质：【填写地质】–方式：【填写方式】–【填写】–：【填写】五、合同生效与解除1.本合同自双方签字盖章之日起生效，有效期为【填写有效期】。
2.若一方违反本合同约定，未履行合同义务或履行不完全，对方有权要求违约方承担违约责任，并有权解除本合同。
六、争议解决1.如因本合同发生争议，双方应友好协商解决。
2.协商不成的，任何一方均可向有管辖权的人民法院提起诉讼。
是工程监理合同的示范文本，双方在签署合同时应仔细阅读，清楚了解各自的权利和义务。
本合同可根据实际情况进行修改和完善，但修改部分应经双方书面确认，并在合同上签字盖章。
合同甲方（盖章）：____________________法定代表人（签字）：___________________合同乙方（盖章）：____________________法定代表人（签字）：___________________。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
建设工程监理合同（一）
示范文本
In Order To Protect Their Legitimate Rights And Interests, The Cooperative Parties Reach A Consensus Through Consultation And Sign Into Documents, So As To Solve And Prevent Disputes
And Achieve The Effect Of Common Interests
某某管理中心
XX年XX月
建设工程监理合同（一）示范文本使用指引：此合同资料应用在协作多方为保障各自的合法权益，经过共同商量最终得出一致意见，特意签订成为文书材料，从而达到解决和预防纠纷实现共同利益的效果，文档经过下载可进行自定义修改，请根据实际需求进行调整与使用。
合同编号：_____________
发包方：_________
监理方：_________
依据《中华人民共和国合同法》，___________（以下简
称发包方）与___________（以下简称监理方），就本项工程
建设有关事项，经双方协商一致，订立本合同。
第一条下列名词和用语，除上下文另有规定外，具
有本条所赋予的涵义
1．“工程项目”是指发包方委托监理方实施建设监理
的工程建设项目。
2．“发包方”是指承担直接投资责任的、委托监理业
务的法人以及其合法继承人。
3．“监理方”是指承担监理业务和监理责任的法人以及其合法继承人。
4．“监理机构”是监理方派驻本工程项目现场直接承担监理业务实施的组织，由总监理工程师、监理工程师和监理员以及其他人员组成。
5．“建设工程监理”是监理工程师根据本合同约定履行其职责，包括正常的监理工作和额外的监理工作。
6．“总监理工程师”是由监理方提名并经发包方同意后，委派到监理方履行本合同的现场负责人。
7．“承包方”是指与发包方签订工程建设合同的施工人。
8．“天”是指任何一个午夜至下一个午夜之前的时间段。
9．“月”是根据公历从一个月份中的任何一天开始到下一个月相应日期的前一天的时段。
10．“本合同”指经双方签署并生效的本监理合同。
11．“工程建设合同”是指发包方与承包方所签署并生效的有关本工程项目建设的合同。
12．“进驻”是指监理方和监理方人员进入工地，开始实施或准备实施监理业务的行为。
13．“现场”是指建设项目实施的场所。
14．“地方法规和规章”是指省级人民代表大会或常务委员会和人民政府所制定的法规和规章。
第二条本合同适用的语言文字为汉语文字
第三条适用法律、法规、规章和监理依据
适用于本合同的法律、法规和规章是中华人民共和国法律、行政法规以及国务院有关部门的规章和工程所在地的地方法规和规章
监理工作的依据是国家的法律、法规、规章和技术标准、经有关部门批准的工程项目建设文件以及工程建设合
同文件和本合同文件
第四条发包方委托监理方按本建设监理合同要求进行项目的建设监理
一、工程概况：
1．工程名称：______________
2．工程地点：______________
3．工程规模及特性：_______________
4．工程总投资：_____________，静态：
_____________，动态：____________
5．工程总工期：____________
二、监理范围：按照合同条款中约定的范围承担监理业务。
三、监理内容：按照合同条款中约定的内容承担监理业务。
四、工程建设监理的期限自_______年_______月_______
日至_______年_______月_______日。
五、建设监理报酬为（大写）_________元，由发包方按本合同条款约定的方式、时间向监理方结算支付。
第五条建设监理合同的组成文件及解释顺序
一、监理委托函或中标函
二、监理合同书
三、监理实施过程中双方共同签署的补充文件
四、合同条款
五、监理招标书（或委托书）
六、监理投标书（或监理大纲）
上列合同文件为一整体，代替了本合同书签署前双方签署的所有的协议、会谈记录以及有关相互承诺的一切文件。
第六条通知与联系
发包方应当授权一名熟悉本工程情况、能迅速做出决
定的常驻代表负责与监理方联系并通知监理方。
更换常驻代表，需提前通知监理方。
在合同实施过程中，双方的一切联系均以书面形式为准。
特殊情况下可先口头或电话通知并即补书面通知。
第七条本合同书的开始、完成与变更
1．按本合同书规定的全部有效的签字盖章完成后，本合同书立即生效。
2．监理方应按本合同书特殊条款中所订明的期限开始其服务。
3．监理方应按本合同书特殊条款中所订明的期限完成服务。
4．如果情况变化，致使合同书需变更时，必须经双方书面同意才能成立。
为此，一方提出的建议需经送交另一方作应有的考虑。
5．如果如本合同书需延长（不可抗力等），双方应签
订补充合同，或在特殊条款中事先加以说明。
6．合同签约后出现国家法律、法规和政策等变化时，合同双方经协商后可做调整，并在特殊条款中具体说明。
第八条监理方的义务和责任
1．监理方应在合同条款约定的时间内，向发包方提交监理规划、监理方以及委派的总监理工程师和主要监理方人员的名单、简历。
2．监理方应按照合同条款约定的监理范围和内容，在约定的时间内，按监理规划派出专业配套、符合资格条件的监理方人员进驻施工现场，组建监理方，编制监理细则，并正常有序地开展监理工作，完成本合同所约定的监理任务，并承担相应的监理责任。
3．在监理期限内，监理方可根据工程进展情况和监理业务量的大小，对监理方和人员进行合理的调整。
更换总监理工程师须经发包方同意，同时应保持其他主要监理方
人员的相对稳定，如有调整应报发包方备案。
4．监理方应按照国家的有关规定，建立监理岗位责任制和工程质量终身负责制。
5．在监理期间，监理方人员必须遵守监理工作的职业道德和行为规范，运用合理的技能提供优质服务；应坚持“守法、诚信、公正、科学”的原则，勤奋、高效、独立自主地开展监理服务，维护发包方的利益和承包方的合法权益。
监理方人员不得受雇于承包方或接受其利益。
6．现场监理方人员应按照施工作业程序及时到位，对工程建设进行动态跟踪监理，工程的关键部位、关键工序应进行旁站监理。
7．监理方人员必须采取有效的手段，作好工程实施阶段各种信息的收集、整理和归档，并保证现场记录、试验、检验以及质量检查等资料的完整性和准确性。
8．监理方应认真作好《监理日记》，保持其及时性、
完整性和连续性；应向发包方提交监理工作月度报告及监理业务范围内的专题报告。
9．监理方所使用的发包方提供的设备、设施，除有特殊规定外，产权属于发包方。
在本合同终止后，应按照合同条款的规定移交给发包方。
请在此位置输入品牌名/标语/slogan
Please Enter The Brand Name / Slogan / Slogan In This Position, Such As Foonsion。