工程建设监理合同(示范合同)
《建设工程监理合同(示范文本)》(GF-2012-0202)
《建设工程监理合同(示范文本)》(GF-2012-0202)《建设工程监理合同(示范文本)》(GF-2012-0202)第一章总则第一条【立案要求】本合同的立案要求是指根据国家建设工程监理管理的相关法规和政策,进行申请并获得资质,并依法成立监理机构,方可开展建设工程监理活动。
第二条【目的和基本原则】本合同旨在明确委托方和监理方在建设工程监理过程中的权利和义务,确保建设工程的质量、安全、进度和合同约定的其他要求的实现,维护委托方和监理方的合法权益。
第三条【定义和解释】根据本合同的要求,以下术语的定义和解释如下:1. 建设工程:指按照法律法规和合同要求,在土地上修建、改建、扩建、装饰、拆除建筑物、构筑物和其他工程设施的活动。
2. 监理:指对建设工程的施工过程和工程质量进行全过程的监督 inspection, 检验 testing 和评审 review 的活动。
3. 委托方:指依法与监理方签订本合同,委托监理方开展建设工程监理活动的单位。
4. 监理方:指取得了合法资质的监理机构,具有从事建设工程监理活动的能力和经验。
......第二章建设工程监理任务第五条【监理范围】监理方应按照合同约定,对建设工程的各个阶段进行监理。
监理范围主要包括但不限于以下内容:1. 工程设计阶段的审查和确认;2. 施工企业资质、技术、质量等方面的审核;3. 施工过程的监督检验;4. 变更设计和施工方案的审查和确认;......第三章建设工程监理报告第十二条【监理日志】监理方应当按照合同约定,及时记录和整理建设工程的监理日志。
监理日志内容应包括但不限于以下内容:1. 施工过程中的关键环节和节点;2. 施工现场的实际情况和问题;3. 施工进展和工期控制的情况;4. 施工质量的检验、评估和指导意见;......第四章合同变更和索赔第十七条【变更设计和施工方案】如需进行建设工程的设计变更或施工方案变更,应按照合同约定和法律法规的要求进行。
《建设工程监理合同(示范文本)》(GF-2024-0202)
《建设工程监理合同(示范文本)》(GF-2024-0202)附件:第一条定义与解释(1) "工程"指本合同附件一所列明的工程项目;(2) "监理"指甲方对乙方在工程建设过程中的监督和管理;(3) "合同价款"指甲方应支付给乙方的监理费用;(4) "监理期限"指本合同约定的监理起始日至监理结束日。
第二条监理范围和内容2.1乙方应按照甲方的要求,对工程进行全过程监理,包括但不限于施工准备、施工过程、竣工验收等阶段;2.2乙方应对工程的质量、安全、进度、成本等方面进行监督和管理,确保工程符合法律法规、技术规范和甲方的要求;2.3乙方应定期向甲方报告监理情况,及时处理工程中出现的问题,并提出改进意见和建议。
第三条监理费用3.1监理费用包括固定费用和可变费用两部分,具体金额见附件二;3.2固定费用自本合同签订之日起支付;可变费用根据工程实际进度和监理情况按月支付;3.3乙方开具符合国家税务规定的增值税专用发票,甲方支付监理费用。
第四条监理期限4.1监理期限自本合同签订之日起至工程竣工验收合格之日止;4.2 如因不可抗力等原因导致工程延期,监理期限相应顺延。
第五条甲方的权利和义务5.1 按照本合同约定支付监理费用;5.2提供与工程有关的资料、图纸、技术规范等,为乙方提供必要的监理条件;5.3 按照乙方的建议和意见及时处理工程中出现的问题;5.4 不得无故干涉乙方的监理工作。
第六条乙方的权利和义务6.1 按照本合同约定履行监理职责,确保工程质量和安全;6.2 及时向甲方报告监理情况,提出改进意见和建议;6.3 保守甲方的商业秘密和技术秘密;6.4 不得将监理工作转包或分包给第三方。
第七条违约责任7.1如甲方未按照本合同约定支付监理费用,应按照逾期支付金额的日万分之五向乙方支付违约金;7.2如乙方未按照本合同约定履行监理职责,导致工程质量、安全等问题,应承担相应的法律责任。
工程建设委托监理合同示范文本(5篇)
工程建设委托监理合同示范文本(5篇)工程建设委托监理合同示范文本(篇1)发包人(全称):_____________________________承包人(全称):______________________________根据《中华人民共和国合同法》和中华人民共和国建设部,国家工商管理总局共同发布的《建设工程施工合同》及其他有关法律、法规,自愿、平等、公平和诚实信用的原则,甲乙双方就_____________工程协商签订合同,共同信守。
第一条、工程事项1.1工程名称:_______________________________________;1.2工程地点:_______________________________________;1.3工程内容:_______________________________________;1.4工程开竣工日期___________年_________月________日至___________年_________月________日。
第二条、工程承包范围2.1承包范围:乙方包工,包料。
第三条、发包人工作3.1甲方向乙方提供设计图纸,核定乙方的施工方案。
3.2甲方向乙方提供水、电、场地、工人住宿,方便乙方施工。
第四条、承包人的权利和义务4.1按照协议约定进入现场并严格按照设计图纸进行施工,保证按期完工。
4.2施工中做到文明施工,严格按照安全标准组织施工。
4.3乙方编制施工方案,由甲方审定后实施。
4.4乙方保证按图施工,不得私自变更甲方图纸,如需更改必须与甲方沟通协商。
第五条、工程造价和结算5.1工程总价:大写_________________________________。
5.2结款方式:合同签订之日,甲方付给乙方__________元为预付款。
5.3乙方材料及工人进场再付工程款_______%大写__________元5.4工程全部结束验收合格后,甲方向乙方付清余款。
《建设工程监理合同(示范文本)》(GF-2012-0202)
《建设工程监理合同(示范文本)》(GF-2012-0202)《建设工程监理合同(示范文本)》(GF-2012-0202)第一章总则第一条合同目的根据《中华人民共和国合同法》等相关法律法规,为明确建设工程监理服务方与甲方之间的权利义务关系,规范建设工程监理服务,保障工程质量和安全,依法独立公正进行监理,特制订本合同。
第二条合同定义1.建设工程监理:指甲方雇佣监理人员,对建设工程的施工进行全程监督、检查和控制,确保工程按照合同约定的质量、安全、进度和造价要求进行。
2.监理人员:指由甲方委托的具有相应资质和条件的机构或个人,负责承担建设工程监理的全过程工作。
3.甲方:本合同中指建设工程的业主或者委托代表甲方的单位。
以下简称“甲方”。
4.监理服务方:指甲方在本合同中承担监理工作的单位或个人。
以下简称“监理服务方”。
第三条合同补充本合同的所有附件和补充文件均为本合同不可分割的组成部分,与本合同具有同等的法律效力。
第二章服务内容第四条监理范围1.监理服务方应对建设工程施工过程中的质量、安全、进度和造价等进行全程监理。
2.监理服务方应根据本合同的约定,进行监理计划、监理文件的编制和监理报告的撰写。
3.监理服务方应及时向甲方提出建议和意见,并配合乙方解决在工程实施过程中出现的问题和纠纷。
第五条监理义务1.监理服务方应按照“对事不对人”的原则,履行监理职责,保持独立性和公正性。
2.监理服务方应及时到场,对建设工程的施工情况进行监理,并提供监理意见和建议。
3.监理服务方应配合甲方对工程质量和进度进行定期检查和验收。
4.监理服务方应及时向甲方报告建设工程施工中出现的问题和纠纷。
5.监理服务方应确保建设工程合同的履行情况,并向甲方提供法律咨询和法律支持。
第三章合同履行第六条合同变更1.合同变更应经双方协商一致,并以书面形式进行确认。
2.若因不可抗力或其他不可预见的原因导致合同无法履行,双方应及时通知对方,并采取合理措施解决。
建设工程监理合同(示范文本)
建设工程监理合同(示范文本)全文共3篇示例,供读者参考篇1建设工程监理合同(示范文本)甲方(监理单位):____________________(Name of the Supervision Unit)乙方(被监理单位):____________________(Name of the Supervised Unit)为了加强对建设工程质量的监督和管理,保障项目的顺利进行,特订立本监理合同,共同遵守相关法律法规和监理规范,确保工程质量和工期的合理实现。
第一条监理内容1.1 乙方委托甲方对其负责的工程进行监理,包括但不限于对施工过程、工程质量、工程计划的审核监督。
1.2 甲方应按照国家有关规定和标准进行监理工作,保障工程质量和工程进度的安全顺利。
1.3 乙方必须配合甲方的监理工作,提供必要的资料、条件和协助。
第二条监理费用2.1 乙方应按照合同约定支付甲方的监理费用,费用标准为_____________(具体金额),支付方式为_____________。
2.2 如乙方违约或导致监理费用增加的,应当照价赔偿。
第三条监理时限3.1 监理工作应与工程建设同时进行,不得迟滞或耽误工程的进度。
3.2 如乙方需要延长工期,应提前向甲方提出书面申请,并经双方协商确定延期时间。
3.3 若因甲方原因导致监理工作不能按时完成,应适当延长监理时限。
第四条监理报告4.1 甲方应每周向乙方提交监理报告,报告内容包括但不限于工程质量、施工进度、安全生产、环境保护等方面的情况。
4.2 如发现重大安全隐患或工程质量问题,甲方应及时向乙方报告,并协助乙方解决。
第五条监理结果5.1 甲方应按照国家有关规定出具监理报告,对工程质量及时进行评估,并提出合理的建议和改进措施。
5.2 如乙方对监理结果有异议,应及时向甲方提出并提交相关证据,双方协商解决。
第六条违约责任6.1 如一方违约,应承担相应的法律责任,并赔偿对方造成的损失。
6.2 如因不可抗力导致无法履行合同的,应及时通知并协商解决。
《建设工程监理合同(示范文本)》(GF-2012-0202)
《建设工程监理合同(示范文本)》(GF-2012-0202)建设工程监理合同合同编号:GF-2012-0202甲方:_________(以下称甲方)地址:_________乙方:_________(以下称乙方)地址:_________鉴于,甲方拟在______(地点)进行______(工程性质)的建设工程,甲乙双方经友好协商,达成以下监理合同:第一条合同目的1.1 本合同的目的是明确并规定乙方作为监理人员,按照相关法律法规、规划设计文件及其他有关规定,对甲方的建设工程进行监理,并协助甲方管理该工程。
1.2 乙方应根据合同约定向甲方提供工程监理服务,确保工程质量、工期和安全达到法定要求,维护甲方的合法权益。
第二条工程基本情况2.1 工程名称:_________工程地址:_________工程规模:_________工程总造价:_________2.2 工程建设内容:_________2.3 工程计划开工日期:_________工程计划竣工日期:_________第三条乙方的权利和义务3.1 乙方有权依法监督、检查、核定、验收工程建设文件、施工图纸、施工方案等相关文件,并对工程建设过程进行监理。
3.2 乙方有权对施工单位、设计单位提出补充设计、修改方案等要求,并及时报告甲方。
3.3 乙方有义务保守甲方的商业秘密和其他保密事项,不得泄露给第三方。
3.4 乙方有义务按照合同约定的监理工作期限和要求,协助甲方完成工程建设。
3.5 乙方有义务及时向甲方提供工程质量及工程进度的监理意见报告。
3.6 乙方有义务及时向甲方汇报工程建设中的问题、隐患和风险,并提出相应的解决措施。
第四条甲方的权利和义务4.1 甲方有权随时对工程建设进行检查和监督,并提出合理要求。
4.2 甲方有权要求乙方对工程建设过程中发现的问题进行处理和解决。
4.3 甲方有权要求乙方提供工程质量及工程进度的监理意见报告。
4.4 甲方有义务向乙方提供施工图纸、设计文件等必要资料,并配合乙方工作。
《建设工程监理合同(示范文本)》(GF-2012-0202)
《建设工程监理合同(示范文本)》(GF-2012-0202)《建设工程监理合同(示范文本)》(GF-2012-0202)本合同是根据《中华人民共和国合同法》、《建设工程质量管理条例》等相关法律法规制定的,在双方平等自愿的基础上订立,旨在规范建设工程监理服务行为。
第一章总则第一条【合同目的】根据委托人(以下简称“甲方”)的要求,监理人(以下简称“乙方”)接受甲方委托,按照甲方的要求,对建设工程进行监理服务。
第二章监理义务第二条【监理范围】乙方应根据甲方的委托,对建设工程的施工过程、施工质量、施工安全等进行全面监理。
包括但不限于以下内容:1. 确定监理标准和规范;2. 监督施工单位的施工行为,确保其按照合同要求进行施工;3. 监督建设工程质量,提出合理的质量改进意见;4. 报告建设工程进度、质量、安全等情况;5. 协助甲方处理与施工单位的纠纷;6. 其他甲方委托的监理工作。
第三条【监理报告】乙方应定期向甲方提交监理报告,内容包括但不限于:1. 建设工程进度情况;2. 建设工程质量情况;3. 建设工程安全情况;4. 施工单位合规情况;5. 其他与建设工程监理相关的事项。
第四章甲方权利与义务第四条【支付监理费用】甲方应按照合同约定,及时支付监理费用给乙方。
第五章乙方权利与义务第五条【提供监理服务】乙方应按照合同约定,提供专业的建设工程监理服务,并保证监理质量。
第六章法律责任第六条【违约责任】任何一方违反合同约定,给对方造成损失的,应承担违约责任,并赔偿相应的损失。
第七章附则第七条【争议解决】本合同发生争议时,双方应友好协商解决;协商不成的,可提交有关仲裁机构进行仲裁。
附件:1. 建设工程监理合同附表2. 合同支付计划表3. 其他相关附件法律名词及注释:1. 《中华人民共和国合同法》:中华人民共和国于1999年3月15日颁布的法律,目的是确立一个现代的市场经济中合同的关系法则,调整合同制度,取得合同法的基本原则。
监理合同示范文本6篇
监理合同示范文本6篇篇1监理合同示范文本监理合同范本甲方:(委托人)地址:法定代表人:联系方式:乙方:(监理单位)地址:法定代表人:联系方式:为明确监理双方之间的权利和义务,依据《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国建筑法》及相关法律法规,经甲、乙双方友好协商,达成如下协议:一、项目基本信息项目名称:所在地点:建设单位:设计单位:施工单位:监理单位:二、监理服务范围1. 甲方委托乙方对上述项目进行全过程监理服务,具体内容包括但不限于:工程设计、施工单位的选择、工程施工、工程变更、工程竣工验收等方面的监理工作。
2. 监理单位应当遵守国家有关建筑监理规定,保证服务质量、服务标准。
三、价格及支付方式1. 甲方应当按照合同约定支付监理费用,具体费用如下:监理报酬:人民币(大写)(小写)元整。
2. 支付方式:乙方每月向甲方开具监理费用明细清单,甲方应当在接到清单后的10个工作日内支付相应费用。
四、监理责任1. 乙方应当认真履行监理职责,依法监督施工单位的施工行为,发现工程存在安全隐患或质量问题时,应当及时向甲方报告并提出整改意见。
2. 乙方应当保证监理报告的真实性和客观性,不得故意隐瞒或歪曲事实,不得为不法利益谋取个人私利。
五、甲方责任1. 甲方应当依法提供项目建设相关文件和资料,配合监理单位的工作。
2. 甲方应当按照监理合同约定支付监理费用,否则视为违约,应承担相应的法律责任。
六、保密条款1. 双方在合作过程中可能会接触到对方的商业秘密,双方应当保密,不得泄露。
2. 监理合同及相关文件、资料在未经双方书面同意的情况下,不得向第三方披露。
七、变更和解除1. 双方如需变更合同内容,应当经过书面协商并签订书面变更协议。
2. 如因不可抗力等原因导致合同无法履行,双方应当及时协商解除合同,并根据实际情况承担相应的责任。
八、法律适用和争议解决1. 监理合同的签订、履行和解释均适用中华人民共和国法律。
2. 在履行监理合同过程中发生争议,双方应当友好协商解决,协商不成的,可向有管辖权的人民法院提起诉讼。
工程建设监理合同范本(6篇)
工程建设监理合同范本(6篇)工程建设监理合同范本1委托单位:__________________________________________ 监理单位:__________________________________________ 本合同由_________(以下简称甲方)与_________(以下简称乙方)双方协商一致签订。
根据甲方要求,乙方愿意依照本合同所规定的条款及条文,承担________________工程建设监理服务。
兹就以下事项签订本合同。
1.工程概况工程名称:__________________________________________ 工程地点:__________________________________________ 工程规模为:________________________________________ 2.合同总价_________元。
其中工程设计监理费用_________元,土建工程监理费用_________元,安装工程监理费用_________元,合计监理费_________元。
3.责_____限:从基本设计(第一次设计联络会)开始计算起,至_________装置通过_________小时运行后6个月。
4.下列文件应被认为是组成本合同的一部分,并应被作为其一部分进行阅读和理解。
未尽事宜(以国家法律,法规和有关规定为基础),协商解决(1)甲方/乙方工程建设监理合同通用条款;(2)甲方/乙方工程建设监理合同专用条款;(3)本合同附件,即:__附件A-监理服务范围;__附件B-甲方提供的职员、设备、设施和其他;__附件C-报酬和支付。
(4)在本合同履行中双方签署的补充协议与修正文件。
5.考虑到下文提及的甲方对乙方的支付,乙方在此向甲方承诺将遵照本合同的规定履行服务。
6.甲方在此同意按本合同中约定承担责任,按注明的期限和方式,向乙方支付根据合同规定应支付的款项,以此作为履行服务的报酬。
建设工程监理合同(示范文本)5篇
建设工程监理合同(示范文本)5篇第1篇示例:建设工程监理合同(示范文本)甲方:(委托方)地址:电话:鉴于甲方拟开展下列建设工程项目,为了确保工程质量,保障工程进度,特邀请乙方作为本项目的工程监理方,甲乙双方经友好协商,达成如下协议,以便共同遵守:一、监理项目内容及范围1.1 乙方接受甲方委托,负责对甲方下列建设工程项目进行全程监理工作:项目名称:项目地址:工程规模:工程内容:1.2 乙方应当严格遵守国家法律法规,履行监理职责,确保工程按照合同约定及相关规范要求进行施工,并保障工程质量和安全。
1.3 乙方应当做好监理记录,并定期向甲方提供监理报告,对工程施工过程进行全程跟踪和监控。
二、监理费用及支付方式2.1 甲方应按照约定支付监理费用,具体金额为:监理费用总额:(大写)(¥)(小写)2.2 监理费用支付方式:甲方应分批支付监理费用,具体分期支付时间及金额约定如下:第一期:(时间)(金额)元第二期:(时间)(金额)元第三期:(时间)(金额)元2.3 如有变更或调整,需经双方协商一致,并在书面形式上签署补充协议。
三、工程监理时间3.1 本监理合同自双方签署之日起生效,监理的具体开始和结束时间如下:开始时间:结束时间:3.2 在监理期间,乙方应按照约定时间完成监理工作,并确保工程质量。
四、保密条款4.1 甲、乙双方在履行本合同过程中知悉或获得的对方的商业秘密、技术资料、经营信息、合作方式等必须严格保密,未经对方书面许可,不得向第三方披露。
4.2 乙方应妥善保管相关监理文件和资料,不得私自使用或外泄。
五、违约责任5.1 若一方违反本合同约定,给对方造成损失的,应承担相应的违约责任。
5.2 如因不可抗力导致工程进度延误或者工程质量受损的,双方可以协商解决,并通知甲方及时现场查勘、确认。
六、解决争议6.1 因本合同引起的争议,双方应友好协商解决;协商不成的,应提交至所在地人民法院诉讼解决。
本合同一式两份,甲、乙双方各执一份,自双方签字盖章后生效。
《建设工程监理合同(示范文本)》(GF-2012-0202)
《建设工程监理合同(示范文本)》(GF-2012-0202)建设工程监理合同(示范文本)GF-2012-0202甲方(委托人):【甲方名称】乙方(监理人):【乙方名称】鉴于甲方拟进行以下工程的设计、施工等工作,甲乙方根据有关法律、法规和管理办法,通过友好协商,就工程监理事宜达成如下协议:一、监理范围及任务1.1 监理范围:【详细描述监理范围,包括但不限于工程的设计、施工、验收、质量控制、安全管理等内容】1.2 监理任务:【具体监理任务,例如审核设计文件、检查施工过程、监督质量验收等】二、监理工作方式及要求2.1 工作方式:【详细描述监理工作方式,包括但不限于现场检查、资料审查、会议讨论等】2.2 工作要求:【监理工作的具体要求,例如按时提交报告、保密工程信息等】三、费用及支付方式3.1 监理费用:【详细列明监理费用的计算方法和金额】3.2 支付方式:【描述监理费用的支付方式和时间节点】四、保密条款4.1 保密义务:【明确甲乙双方对工程信息及商业秘密的保密义务】4.2 违约责任:【说明违反保密义务的责任承担方式及赔偿标准】五、争议解决5.1 争议解决方式:【列明争议解决方式,例如友好协商、仲裁等】5.2 仲裁委员会:【指定仲裁机构及其联系方式】5.3 法律适用:【适用的法律法规】六、协议变更和终止6.1 协议变更:【明确协议变更的方式和条件】6.2 协议终止:【协议终止的情况及终止方式】七、其他条款7.1 附则:【补充说明其他相关事宜】附件列表:1. 工程设计文件2. 施工合同3. 质量验收记录4. 监理报告法律名词及注释:1. 合同:指根据法律关系双方的协议建立的权利义务关系。
2. 监理:指对建设工程的设计、施工等活动进行监督和管理的行为。
3. 委托人:指工程监理的委托方,即甲方。
4. 监理人:指受委托对工程进行监督和管理的一方,即乙方。
5. 施工合同:指承包商与甲方签订的承担施工任务的合同。
在实际执行过程中可能遇到的困难及解决办法:1. 施工延期:当施工方无法按时完成工程时,应及时与甲方沟通,协商合理的延期方案。
建设工程委托监理合同示范文本(5篇)
建设工程委托监理合同示范文本第一部分建设工程委托监理合同委托人____与监理人____经双方协商一致,签订本合同。
一、委托人委托监理人监理的工程(以下简称“本工程”)概况如下:工程名称:__________工程地点:__________工程规模:__________总投资:__________二、本合同中的有关词语含义与本合同第二部分《标准条件》中赋予它们的定义相同。
三、下列文件均为本合同的组成部分:①监理投标书或中标通知书;②本合同标准条件;③本合同专用条件;④在实施过程中双方共同签署的补充与修正文件。
四、监理人向委托人承诺,按照本合同的规定,承担本合同专用条件中议定范围内的监理业务。
五、委托人向监理人承诺按照本合同注明的期限、方式、币种,向监理人支付报酬。
本合同自____年____月____日开始实施,至____年____月____日完成。
本合同一式____份,具有同等法律效力,双方各执____份。
委托人:__________(签章)监理人:__________(签章)住所:__________ 住所:__________法定代表人:__________(签章)法定代表人:__________(签章)开户银行:__________ 开户银行:__________账号:__________ 账号:__________邮编:__________ 邮编:__________电话:__________ 电话:__________本合同签订于:____年____月____日第二部分标准条件词语定义、适用范围和法规第一条下列名词和用语,除上下文另有规定外,有如下含义:(1)“工程”是指委托人委托实施监理的工程。
(2)“委托人”是指承担直接投资责任和委托监理业务的一方以及其合法继承人。
(3)“监理人”是指承担监理业务和监理责任的一方,以及其合法继承人。
(4)“监理机构”是指监理人派驻本工程现场实施监理业务的组织。
工程建设监理合同(范本)5篇
工程建设监理合同(范本)5篇篇1工程建设监理合同监理合同编号:XXXXX甲方(监理单位):__________ 公司地址:__________法定代表人:__________电话:__________传真:__________邮编:__________乙方(被监理单位):__________ 公司地址:__________法定代表人:__________电话:__________传真:__________邮编:__________鉴于乙方拟建设的__________ 工程,甲方同意为乙方提供工程建设监理服务,并根据以下条款达成一致:第一条服务内容1.1 甲方将对乙方建设的工程进行全程监理,包括设计审查、施工过程监督、质量检验等工作。
1.2 甲方应在工程建设开始前向乙方提供相关的监理方案和监理计划。
1.3 甲方须在监理工作中,全程严格依照国家有关法规和标准要求,对工程建设进行有效监督。
第二条服务费用2.1 乙方应按照约定时间及时支付监理费用,费用包括监理人工费、差旅费、材料费、设备费等。
2.2 若乙方未按时支付监理费用,甲方有权暂停或终止监理服务,并保留追究乙方法律责任的权利。
第三条保密条款3.1 甲方应保护乙方建设工程的商业机密和专利权,不得泄露给第三方。
3.2 乙方须向甲方提供相关的施工信息和文件,以确保监理工作的顺利进行。
第四条担保责任4.1 乙方保证所提供的工程设计、施工材料和设备等均符合国家标准要求,如有问题应负责更正。
4.2 甲方对监理工作的准确性和完整性负有监督和检查责任,必须对监理过程进行全程记录。
第五条违约责任5.1 若甲方未按照合同约定提供监理服务,乙方有权要求返还已支付的监理费用,并有权解除监理合同。
5.2 若乙方未按合同约定提供相关信息或拒绝接受监理建议,甲方有权暂停监理服务,并保留解除合同的权利。
第六条变更和解释6.1 本合同如需变更或解释,应经双方协商一致,并签署书面协议。
(完整版)建设工程监理合同范本
(完整版)建设工程监理合同范本一、合同双方基本信息甲方(建设方):[建设方全称]乙方(监理方):[监理方全称]二、合同目的本合同旨在明确甲乙双方在建设工程监理过程中的权利、义务和责任,确保工程按照国家及行业标准顺利完成。
三、监理范围与内容1. 监理范围:包括但不限于工程施工全过程的质量、进度、成本、安全和环境保护等方面的监督管理。
2. 监理内容:具体包括施工图纸审核、施工方案审查、现场施工监督、材料设备检验、工程变更管理、竣工验收等。
四、监理期限本合同自[起始日期]起至[结束日期]止,除非双方另有书面约定。
五、监理费用1. 监理费用总额为[金额]元,支付方式分为[分期次数]期支付。
2. 首期款项于合同签订后[天数]内支付;余款根据工程进度和监理工作量按期支付。
3. 若因甲方原因导致工程延期,监理费用相应顺延;若因乙方原因导致工程延误,乙方应承担相应责任。
六、双方权利与义务1. 甲方有权要求乙方提供合格的监理服务,并按时支付监理费用。
2. 甲方应向乙方提供必要的工程资料,协助乙方开展监理工作。
3. 乙方应按照合同约定和国家标准执行监理职责,保证工程顺利进行。
4. 乙方应及时向甲方报告工程进展和存在的问题,并提出合理化建议。
七、违约责任如一方违反合同约定,应承担违约责任,赔偿对方因此遭受的损失。
八、争议解决合同执行过程中出现的争议,双方应通过友好协商解决;协商不成时,可提交[仲裁机构名称]进行仲裁。
九、其他条款1. 本合同一式两份,甲乙双方各执一份,具有同等法律效力。
2. 本合同未尽事宜,双方可另行签订补充协议。
3. 本合同自双方签字盖章之日起生效。
《建设工程监理合同(示范文本)》(GF-2012-0202)
《建设工程监理合同(示范文本)》(GF-2022-0202)建设工程监理合同(示范文本) (GF-2022-0202)第一章总则第一条合同目的本合同是为监理我国建设工程项目而订立的合同。
第二条合同范围本合同适合于建设工程监理的各个环节和阶段,包括但不限于工程前期准备、施工过程、工程竣工验收等。
第三条合同双方甲方:建设工程项目的业主乙方:建设工程监理机构第四条合同基础本合同的订立基于双方的商议一致,并遵守相关法律法规以及有关监理规范和标准。
第二章服务内容第五条监理任务乙方应根据合同约定,全面负责建设工程的监理工作,包括但不限于工程进度控制、质量监督、安全检查等。
第六条施工文件审核乙方应对施工方提交的施工文件进行审核,确保其与设计文件和相关法规的一致性。
第七条工程质量控制乙方应对工程施工的过程进行质量控制,包括但不限于材料验收、工艺检查等。
第八条工程安全监督乙方应对工程施工的过程进行安全监督,确保施工过程中的安全措施得到有效执行。
第九条竣工验收乙方应协助甲方进行工程竣工验收,并提供相应的监理报告和意见。
第三章权责义务第十条甲方权利甲方有权要求乙方按照合同约定履行监理责任,提供相关监理文件和报告。
第十一条乙方权利乙方有权要求甲方提供工程施工的相关文件和信息,并按时付款。
第十二条甲方责任甲方应按时支付监理服务费用,并向乙方提供必要的支持和协助。
第十三条乙方责任乙方应认真履行监理职责,确保工程施工按照设计文件和相关规范进行。
第四章合同价款第十四条监理服务费甲方应按照合同约定向乙方支付监理服务费用。
具体费用标准将在合同中约定。
第五章违约责任第十五条违约处理发生违约行为的一方应向对方支付相应的违约金,并承担其他可能导致的损失。
第十六条合同解除在某些特定情况下,双方有权解除本合同。
解除的具体程序和条件将在合同中约定。
第六章争议解决第十七条争议解决方式对于因合同履行发生的争议,双方应友好商议解决。
商议不成的,可提交相关仲裁机构进行仲裁。
工程建设监理合同(15篇)
工程建设监理合同(15篇)工程建设监理合同1建设工程委托监理合同1.《建设工程委托监理合同》的内容1)建设监理合同的范畴包括中标人的监理投标书、招标人的中标通知书、委托监理合同文本(包括委托合同、标准条件和专用条件)以及其他所有在合同实施过程中签署的用以规定合同双方权利义务关系的承诺和约定。
2)狭义的建设监理合同仅指委托监理合同文本(包括委托合同、标准条件和专用条件)。
2.建设工程委托监理合同是合同文件的正文和核心,起总协议的作用。
3.监理合同文件的解释顺序为:第一是双方签署的合同补充与修正文件,具有最优效力等级;第二是委托监理合同;第三是专用条件;第四是标准条件;第五是中标通知书;最后是中标人的监理投标书。
4.工程监理的附加工作是指:(1)委托人委托监理范围以外,通过双方书面协议另外增加的'工作内容;(2)由于委托人或承包人原因,使监理工作受到阻碍或延误,因增加工作量或持续时间而增加的工作。
5.工程监理的额外工作是指正常工作和附加工作以外或非监理人自己的原因而暂停或终止监理义务,其善后工作及恢复监理业务的工作。
6.监理人义务1)向委托人报送委派的总监理工程师及其监理机构主要成员名单、监理规划,完成监理合同专用条件中约定的监理工作范围内的监理义务。
在履行合同义务期间,应按合同约定定期向委托人报告监理工作。
2)监理人在履行本合同的义务期间,应为委托人提供与其水平相适应的咨询意见,公正维护各方面的合法权益。
3)监理人使用委托人提供的设施和物品属委托人的财产,在监理工作完成或中止时,应将其设施和剩余的物品按合同约定的时间和方式移交给委托人。
4)在合同期内或合同终止后,未征得有关方同意,不得泄露与本工程、本合同业务有关的保密资料。
7.监理人对承包人违反合同规定的质量要求和完工(交图、交货)时限,不承担责任。
工程建设监理合同21.某图书馆改造工程,施工中使用了一种新型粘结剂,按规定需要审查该材料的()。
建设工程监理合同(示范文本)5篇
建设工程监理合同(示范文本)5篇篇1甲方(业主):_________________________乙方(监理单位):_________________________根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律法规的规定,甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上,就甲方委托乙方进行建设工程监理事宜,达成如下协议:一、工程概况工程名称:_________________________工程地点:_________________________工程规模:_________________________二、监理范围及内容乙方承担甲方建设工程的监理任务,具体内容包括但不限于:1. 监督管理施工单位施工质量、进度和安全问题。
2. 审查施工单位的施工组织设计、施工方案等。
3. 对工程设计变更、技术核定等进行审核。
4. 监督工程材料的选用及施工质量检验。
5. 协调甲方与施工单位之间的关系,处理有关问题。
三、监理期限监理期限自合同签订之日起至工程竣工验收合格之日止。
四、监理费用及支付方式1. 监理费用:人民币________元整。
2. 支付方式:监理费用分________次支付。
第一次支付________%,计________元;第二次支付________%,计________元;工程竣工验收合格后支付剩余款项。
五、甲方的权利与义务1. 甲方有权要求乙方按照合同约定履行监理职责。
2. 甲方应按时支付监理费用。
3. 甲方应向乙方提供必要的工作条件,协助乙方履行职责。
4. 甲方应及时提供工程相关文件、资料。
六、乙方的权利与义务1. 乙方有权获得约定的监理费用。
2. 乙方应按时进场履行监理职责,确保工程进度和质量。
3. 乙方应按照合同约定进行工程监理,严格执行国家有关工程建设的法律、法规和标准。
4. 乙方应客观公正地履行监理职责,对工程质量承担监理责任。
5. 乙方应妥善保管甲方提供的文件、资料,并承担保密责任。
《建设工程监理合同(示范文本)》(GF-2012-0202)
《建设工程监理合同(示范文本)》(GF-2012-0202)建设工程监理合同(示范文本)(GF-2012-0202)甲方: [甲方名称]乙方: [乙方名称]鉴于甲方拟进行建设工程,为确保工程质量、安全和合法合规,甲乙双方依法自愿达成合作协议,共同遵守以下条款:第一条合同目的本合同的目的是确定甲乙双方在建设工程监理过程中的权利、义务、责任及双方的权益保障,以确保工程的质量、安全和合规。
第二条监理范围1. 甲方委托乙方进行建设工程的监理工作;2. 监理范围包括但不限于:工程设计审查、施工过程监督、工程质量验收、安全监管以及相关工程文件管理等。
第三条合同期限本合同的有效期为 [合同期限],自合同生效之日起至工程完工验收合格之日止。
第四条服务报酬1. 甲方向乙方支付的监理服务报酬为 [金额],支付方式及时间安排双方另行协商;2. 如工程发生设计变更或工程范围增减等情况,监理服务报酬将进行相应调整。
第五条合同的生效与变更1. 本合同自双方签署之日起生效;2. 任何与本合同有关的变更或补充协议,须经甲乙双方书面协商并签署生效。
第六条违约责任1. 若一方违反本合同约定,给对方造成损失的,应承担违约责任;2. 无论何种情况下,违约方应承担因违约行为给对方造成的一切损失,并赔偿其因此所产生的一切费用。
第七条解决争议和法律适用1. 合同履行过程中产生的争议,应通过友好协商解决;2. 协商不成时,争议应提交仲裁委员会进行仲裁;3. 本合同的解释和适用以及与本合同有关的争议,适用 [适用法律的名称] 。
附件:1. 工程设计文件2. 工程施工方案3. 工程质量验收标准4. 监理报告模板5. 相关法律法规法律名词及注释:1. 建设工程:指向甲方提供的具体工程项目。
2. 监理工作:指乙方按照合同要求对建设工程进行监督、检查和评估等工作。
在实际执行过程中可能遇到的困难及解决办法:1. 工程进度延误:乙方应及时与甲方沟通,提出合理的解决办法,并协调各方面力量尽快推进工程进度。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。
签于______________________签于________________________
工程建设监理合同标准条件
词语定义、适用语言和法规
第一条下列名词和用语,除上下文另有规定外,具有如下含义。
(1)获取本工程使用的原材料、构配件、机械设备等生产厂家名录。
(2)提供与本工程有关的协作单位、配合单位的名录。
第十四条业主免费向监理机构提供合同专用条件约定的设施,对监理单位自备
的设施给予合理的经济补偿。
第十五条如果双方约定,由业主免费向监理机构提供职员和服务人员,则应在
监理合同专用条件中增加与此相应的条款。
合同书| CONTRACT
建设工程合同
(1)“工程”是指业主委托实施监理的工程。
(2)“业主”是指承担直接投资责任的、委托监理业务的一方,以及其合法继承人。
(3)“监理单位”是指承担监理业务和监理责任的一方,以及其合法继承人。
(4)“监理机构”是指监理单位派驻本工程现场实施监理业务的组织。
(5)“第三方”是指除业主、监理单位以外与工程建设有关的当事人。
宜作出书面决定。
第十一条业主应当授权一名熟悉本工程情况、能迅速作出决定的常驻代表,负
责与监理单位联系。更换常驻代表,要提前通知监理单位。
第十二条业主应当将授予监理单位的监理权利,以及监理机构主要成员的职能
分工,及时书面通知已选定的第三方,并在与第三方签订的合同中予以明确。
第十三条业主应为监理机构提供如下协助:
总投资:__________________________________________
监理范围:________________________________________
二、本合同中的措词和用词与所属的监理合同条件及有关附件同义。
三、下列文件均为本合同的组成部分:
①监理委托函或中标函;
合同书| CONTRACT
______日完成。
本合同正本一式两份,具有同等法律效力,双方各执一份。副本______份,各执
______份。
业主:(签章)____________监理单位(签章)____________
法定代表人:(签章)______法定代表人:(签章)________
地址:____________________地址:______________________
商一致,签订本合同。
一、业主委托监理单位监理的工程(以下简称“本工程”)概况如下:
工程名称:________________________________________
工程地点:________________________________________
工程规模:________________________________________
建设工程合同
②工程建设监理合同标准条件;
③工程建设监理合同专用条件;
④在实施过程中共同签署的补充与修正文件。
四、监理单位同意,按照本合同的规定,承担本工程合同专用条件中议定范围内
的监理业务。
五、业主同意按照本合同注明的期限、方式、币种,向监理单位支付酬金。
本合同的监理业务自______年______月______日开始实施,至______年______月
(6)“工程建设监理”包括正常的监理工作、附加工作和额外工作。
(7)“日”是指任何一பைடு நூலகம்午夜至下一个午夜的时间段。
(8)“月”是指公历从一个月份中任何一天开始到下一个月相应日期的前一天的
时间段。
第二条工程建设监理合同适用的法规是国家的法律、行政法规,以及专用条件
中议定的部门规章或工程所在地的地方法规、地方规章。
合同书| CONTRACT
建设工程合同
工程建设监理合同(示范合同)
说明:以下合同书内容主要作用是:经过平等协商达成一致意思后订立的协
议,规定了相互之间的必须履行的义务和应当享有的权利,可用于电子存档或
打印使用(使用时请看清是否适合您使用)。
__________(以下简称“业主”)与__________(以下简称监理单位)经过双方协
开户银行:________________开户银行:__________________
帐号:____________________帐号:______________________
邮编:____________________邮编:______________________
电话:____________________电话:______________________
第七条在本合同期内或合同终止后,未征得有关方同意,不得泄露与本工程、
本合同业务活动有关的保密资料。
业主的义务
第八条业主应当负责工程建设的所有外部关系的协调,为监理工作提供外部条
件。
第九条业主应当在双方约定的时间内免费向监理机构提供与工程有关的为监理
机构所需要的工程资料。
第十条业主应当在约定的时间内就监理单位书面提交并要求作出决定的一切事
第三条监理合同的书写、解释和说明,以汉语为主导语言。当不同语言文本发
生不同解释时,以汉语合同文本为准。
监理单位的义务
第四条向业主报送委派的总监理工程师及其监理机构主要成员名单、监理规划,
完成监理合同专用条件中约定的监理工程范围内的监理业务。
第五条监理机构在履行本合同的义务期间,应运用合理的技能,为业主提供与
监理单位的权利
第十六条业主在委托的工程范围内,授予监理单位以下监理权利:
其监理机构水平相适应的咨询意见,认真、勤奋地工作。帮助业主实现合同预定
的目标,公正地维护各方的合法权益。
第六条监理机构使用业主提供的设施和物品属于业主的财产。在监理工作完成
或中止时,应将其设施和剩余的物品库存清单提交给业主,并按合同约定的时间
和方式移交此类设施和物品。
合同书| CONTRACT
建设工程合同
工程建设监理合同(示范合同)
Projectconstructionsupervisioncontract(gf-95-0202)
(合同范本)
姓名:____________________
单位:____________________
日期:____________________
编号:YW-HT-006112