劳务分包合同(清包工通用)
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。
劳务分包合同(清包工通用)目录
一、合同双方基本信息
二、合同背景和目的
三、合同范围和内容
四、合同期限
五、合同价格和支付方式
六、双方的权利和义务
七、合同变更和终止
八、违约责任
九、争议解决
十、合同附件
附件一:工作范围和内容详细描述
附件二:支付计划表
一、合同双方基本信息
甲方(雇主):
名称:
地质:
联系人:
乙方(承包方):
名称:
地质:
联系人:
二、合同背景和目的
鉴于甲方需要完成某项工程,而乙方具备相应的技术能力和经验,甲乙双方经友好协商,达成一致,签订本劳务分包合同,以便明确双方的权利和义务,确保工程的顺利进行。
三、合同范围和内容
工程施工
材料搬运
现场清理
其他相关劳务工作
2.乙方应按照甲方的要求,按时完成工作,并保证工作质量符合甲方的要求。
四、合同期限
本合同自双方签字盖章之日起生效,至合同约定的工程完工之日止。
五、合同价格和支付方式
1.乙方提供的服务价格为人民币【】元(大写:【】元整),具体价格根据实际工作量进行调整。
2.甲方应在合同签订后【】日内支付乙方预付款,预付款为合同总价的【】%。
3.乙方完成合同约定的工作内容后,甲方应在验收合格后【】日内支付乙方剩余款项。
六、双方的权利和义务
甲方:
1.提供必要的工作场地和设施。
2.提供必要的技术指导和监督。
3.按照约定支付乙方的款项。
乙方:
1.按时完成合同约定的工作内容。
2.保证工作质量符合甲方的要求。
3.遵守甲方的安全规定和操作规程。
七、合同变更和终止
1.合同双方应协商一致,可以书面形式对合同内容进行变更。
2.任何一方有权在合同履行期间提前终止合同,但应提前通知对方,并承担相应的违约责任。
八、违约责任
1.如乙方未能按照约定完成工作内容,甲方有权要求乙方支付违约金,违约金为合同总价的【】%。
2.如甲方未能按照约定支付乙方的款项,乙方有权要求甲方支付滞纳金,滞纳金为应付款项的【】%。
九、争议解决
本合同的签订、履行、解释及争议解决均适用法律。
如发生争议,双方应友好协商解决;协商不成的,可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。
十、合同附件
本合同附件包括附件一和附件二,附件一详细描述了工作范围和内容,附件二为支付计划表。
附件一和附件二与本合同具有同等法律效力。
甲方(盖章):乙方(盖章):
日期:日期:
特殊应用场合及增加条款:
1.特殊应用场合:高空作业
增加条款:
乙方在进行高空作业时,必须遵守国家相关安全规定,提供专业的安全设备和培训。
乙方应对高空作业人员进行严格的安全教育和考核,确保其具备高空作业资格。
甲方应为乙方提供必要的高空作业设备和工具,并确保设备的安全性。
2.特殊应用场合:危险环境作业
增加条款:
乙方在进行危险环境作业时,必须遵守国家相关安全规定,提供专业的安全设备和培训。
甲方应为乙方提供危险环境作业的安全防护措施,包括但不限于防护服、防护面具等。
乙方应对危险环境作业人员进行严格的安全教育和考核,确保其具备危险环境作业资格。
3.特殊应用场合:夜间作业
增加条款:
乙方在进行夜间作业时,必须遵守国家相关夜间作业规定,提供足够的照明设备和安全措施。
甲方应为乙方提供必要的夜间作业设备和工具,并确保设备的安全性。
间作业资格。
4.特殊应用场合:水上作业
增加条款:
乙方在进行水上作业时,必须遵守国家相关水上作业规定,提供专业的安全设备和培训。
甲方应为乙方提供必要的水上作业设备和工具,并确保设备的安全性。
乙方应对水上作业人员进行严格的安全教育和考核,确保其具备水上作业资格。
5.特殊应用场合:特殊环境作业(如放射性、有毒有害等)
增加条款:
乙方在进行特殊环境作业时,必须遵守国家相关特殊环境作业规定,提供专业的安全设备和培训。
甲方应为乙方提供特殊环境作业的安全防护措施,包括但不限于防护服、防护面具等。
备特殊环境作业资格。
附件列表及要求说明:
1.附件一:工作范围和内容详细描述
要求说明:附件一应详细描述乙方的具体工作范围和内容,包括工作地点、工作时间、工作要求等,以便双方明确工作职责和任务。
2.附件二:支付计划表
要求说明:附件二应详细列出乙方的支付计划,包括预付款、中期付款和尾款的具体金额、支付时间和支付方式等,以便双方明确支付责任和期限。
实际操作过程中的相关问题及解决办法:
1.问题:工作进度延误
解决办法:乙方应制定详细的工作计划,并与甲方进行沟通和协商,确保工作进度符合合同要求。
如发生延误,应及时通知甲方,并采取相应的措施进行调整和补救。
2.问题:工作质量不符合要求
解决办法:乙方应严格按照甲方的要求进行工作,并接受甲方的监督和检查。
如工作质量不符合要求,乙方应立即进行整改,并承担相应的责任和费用。
3.问题:合同变更和终止
解决办法:合同双方应友好协商,书面形式对合同内容进行变更。
如需终止合同,应提前通知对方,并承担相应的违约责任。
同时,双方应按照合同约定进行结算和支付。
4.问题:争议解决
解决办法:合同双方应友好协商解决争议。
如协商不成,可以依法向有管辖权的人民法院提起诉讼,维护自身的合法权益。
5.问题:合同附件的履行和保管
解决办法:合同双方应严格按照附件的要求履行合同义务,并妥善保管附件。
如需变更附件内容,应书面形式进行修改,并经双方签字盖章确认。
同时,双方应定期对附件进行审查和更新,确保其与实际工作情况相符。
近期热搜的高频的与“劳务分包合同(清包工通用)”相关联的合同如下:
1.关于印发《建设工程施工专业分包合同(示范文本)》的通知。
2.2022最新劳务分包合同范本。
3.权威解析劳务分包与劳动合同劳务关系之界定。
4.无讼阅读劳务分包合同纠纷可否适用协议管辖。
5.最高法观点:合法劳务分包也能突破合同相对性,向发包人要。
6.最高法院:劳务分包是否违法,分包合同约定承包人提供辅料是否。
7.最高法:劳务分包合同纠纷不宜按照不动产纠纷确定管辖。