建设工程劳务分包合同纠纷民事答辩状(参考范本)

民事答辩状
答辩人：****建设工程有限公司，住所地：****。

法定代表人：***，该公司董事长。

现就原告***与答辩人劳务分包合同纠纷一案，答辩如下：
一、原、被告就涉案工程至今没有进行结算，原告事实理由中工程款445797元无事实及法律依据；其在诉讼请求中欠付工程款180526元亦无事实及法律依据。

根据2020年12月1日双方所签订的《排污管道施工合同》，合同中未约定逾期付款利息及利息，故原告诉请于法无据，应驳回其诉讼请求。

二、原告诉请违背契约精神，于法无据，与事实不符。

《排污管道施工合同》依法成立，受法律保护，当事人应当按照合同约定全面履行自己的义务。

结合本案，根据总承包单位陕西华山建设集团有限公司西安市高陵区农村生活污水治理工程PPP项目部所出具的编号为：LW-JL-220816《工作联系单》确认：工程名称为西安市高陵区农村生活污水治理工程PPP项目验收申请结论为未通过。

另根据合同第五条第二款之规定，验收合格后甲方付至乙方工程款的95%，剩余5%为质保金，一年后付清。

而该工程至今未验收合格，未达到付款条件，应驳回起诉。

三、施工过程中，因所施工工程未能达到质量标准。

经我公司多次沟通，原告未出面解决，为此我公司无奈要求其他工队进行恢复，共计花费8509元，该笔费用应在工程款中予以扣除；原告在施工过程中出现超用混凝土、管件、管材等，严重超出涉案工程实际施工应
用量，超额129252元左右，也应在工程款中予以扣除。

综上，请求法院依法驳回原告的诉讼请求，或者驳回其起诉。

此致
***人民法院
答辩人（签名或盖章）：
年月日。