二级建造师网络继续教育试题及答案
二级建造师网络继续教育试题及答案
第1题(2分) 加入到易错题危险性较大的分部分项工程安全管理办法中规定，专项方案实施前，编制人员或（）应当向现场管理人员和作业人员进行安全技术交底。
A. 施工单位技术负责人B. 项目安全管理人员C. 项目技术负责人D. 项目负责人第2题(2分) 加入到易错题绿色施工示范工程的推荐部门（单位），要加强对绿色施工示范工程进行实施工作的组织指导和行业自律管理，制定监管计划，至少每（）年对绿色实施规划方案的内容检查总结一次。
A. 3B. 2C. 1D. 半第3题(2分) 加入到易错题履约担保，非因承包人原因导致工期延长的，继续提供履约担保所增加的费用由（）承担。
A. 发承包人共同B. 发包人C. 监理人D. 承包人第4题(2分) 加入到易错题单位工程的竣工验收工作（）不用必须参加。
A. 建设单位B. 设计单位C. 消防单位D. 施工单位第5题(2分) 加入到易错题工程价款的结算方式是（）。
A. 按月结算B. 竣工后一次结算C. 分段结算D. 以上都可以第6题(2分) 加入到易错题实际施工人以转包人、违法分包人为被告起诉的，人民法院应当依法受理，体现了（）原理。
A. 代为受偿B. 主次责任C. 连带责任D. 合同相对性第7题(2分) 加入到易错题根据最高院的司法解释，建设工程施工合同无效，且建设工程经竣工验收不合格的，经修复后的建设工程经竣工验收不合格，工程价款（）。
A. 由建设单位支付B. 由承包单位自行承担C. 由承包单位承担主要责任D. 由有过错的一方承担第8题(2分) 加入到易错题索赔工作程序的第一步是（）A. 索赔资料准备B. 索赔意向通知书C. 索赔报告的编写D. 索赔文件的提交第9题(2分) 加入到易错题下列哪个奖项是我国建设领域工程质量的最高奖（）。
A. 西湖杯B. 白玉兰杯C. 鲁班奖D. 钱江杯第10题(2分) 加入到易错题询价采购，又称为货比三家，是指在比较几家供货商报价的基础上进行的采购，询价采购的程序第一步就是成立询价小组，关于询价小组说法正确的是（）A. 采购人代表和有关专家共三人以上单数组成，其中专家不少于2／3B. 采购人代表和有关专家共三人以上单数组成，其中专家不少于1／3C. 采购人代表和有关专家共五人以上单数组成，其中专家不少于2／3D. 采购人代表和有关专家共五人以上单数组成，其中专家不少于1／3第11题(2分) 加入到易错题当利用S形曲线比较实际进度与计划进度时，如果检查日期实际进展点落在计划S曲线的右侧，则该实际进展点与计划S曲线在纵坐标方向的距离表示工程项目( )。
二级建造师继续教育试题库(含答案)
二级建造师继续教育试题库（含答案）一、单项选择题（每题2分，共40分）1. 下列不属于建筑施工企业的现场管理内容包括：（）A. 施工方案的编制与实施B. 施工现场的安全管理C. 建筑材料的采购与储存D. 建筑施工机械的使用与管理答案：C2. 下列关于建筑施工安全生产的说法中，错误的是：（）A. 安全生产责任制是建筑施工企业最基本的安全管理制度B. 建筑施工企业应建立健全安全生产责任制度C. 建筑施工企业应设立安全管理部门D. 施工现场的临时用电设备必须由专业电工负责安装和维修答案：D3. 下列关于建筑施工临时设施的说法中，错误的是：（）A. 临时设施应按照施工组织设计进行规划B. 临时设施应满足施工生产和生活的需要C. 临时设施的设置应符合消防安全要求D. 临时设施的拆除应提前向有关部门申请答案：D4. 下列关于建筑施工场界噪声的说法中，正确的是：（）A. 建筑施工场界噪声是指建筑施工过程中产生的所有噪声B. 建筑施工场界噪声的测量应在无风、晴朗的天气进行C. 建筑施工场界噪声的测量应采用固定式监测仪D. 建筑施工场界噪声的测量应符合国家标准的规定答案：D5. 下列关于建筑施工现场环境保护的说法中，错误的是：（）A. 建筑施工现场应采取有效措施，防止环境污染B. 建筑施工现场的生活垃圾应分类存放，定期清运C. 建筑施工现场的废水排放应符合国家有关规定D. 建筑施工现场可以随意堆放建筑材料和废弃物答案：D6. 下列关于建筑施工企业劳动保护的说法中，正确的是：（）A. 建筑施工企业应定期对员工进行安全培训和教育B. 建筑施工企业应建立健全员工伤亡事故报告制度C. 建筑施工企业应允许员工在危险岗位上工作D. 建筑施工企业应按照员工工资总额的一定比例提取安全生产费用答案：A7. 下列关于建筑施工企业劳动保险的说法中，错误的是：（）A. 建筑施工企业应按时足额支付员工工资B. 建筑施工企业应依法为员工参加社会保险C. 建筑施工企业应定期组织员工进行体检D. 建筑施工企业可以为员工提供低于当地标准的劳动保护条件答案：D8. 下列关于建筑施工合同管理的说法中，正确的是：（）A. 建筑施工合同的签订应严格遵守国家法律法规B. 建筑施工合同的签订应符合工程建设的实际需要C. 建筑施工合同的签订可以不考虑工程质量的要求D. 建筑施工合同的签订可以不考虑工程进度的要求答案：A9. 下列关于建筑施工项目管理的说法中，正确的是：（）A. 建筑施工项目管理应按照施工组织设计进行B. 建筑施工项目管理应注重工程质量和安全C. 建筑施工项目管理可以不考虑工程成本D. 建筑施工项目管理可以不考虑工程进度答案：B10. 下列关于建筑施工项目验收的说法中，正确的是：（）A. 建筑施工项目验收应由施工单位自行组织B. 建筑施工项目验收应由建设单位和施工单位共同组织C. 建筑施工项目验收应由监理单位组织D. 建筑施工项目验收应由设计单位组织答案：B二、多项选择题（每题3分，共30分）11. 建筑施工企业的现场管理内容包括：（）A. 施工方案的编制与实施B. 施工现场的安全管理C. 建筑材料的采购与储存D. 建筑施工机械的使用与管理E. 建筑施工项目的进度管理答案：ABCD12. 建筑施工安全生产管理的基本制度包括：（）A. 安全生产责任制度B. 安全生产许可证制度C. 安全生产培训制度D. 安全生产费用提取制度E. 安全生产事故报告制度答案：ABCE13. 建筑施工临时设施的设置应符合下列要求：（）A. 应按照施工组织设计进行规划B. 应满足施工生产和生活的需要C. 应符合消防安全要求D. 应符合环境保护要求E. 可以随意选择临时设施的位置答案：ABCD14. 建筑施工现场环境保护的措施包括：（）A. 防止环境污染B. 保护生态环境C. 防止噪声污染D. 防止废水污染E. 可以随意堆放建筑材料和废弃物答案：ABCD15. 建筑施工企业劳动保护的措施包括：（）A. 定期对员工进行安全培训和教育B. 建立健全员工伤亡事故报告制度C. 在危险岗位上工作时应采取安全防护措施D. 按照员工工资总额的一定比例提取安全生产费用E. 可以允许员工在危险岗位上工作答案：ABCD三、简答题（每题10分，共20分）16. 请简述建筑施工企业现场管理的主要内容。
二级建造师继续教育网络考试试题及答案.doc
3、冲击压实法中，断裂稳固的目的是使旧路面形成混凝土小块，板体因温度或活载原因产生的位移就大大减小，从而减少了沥青混凝土加铺层的（D反射裂缝）。
4、冲击压路机（等效静态）瞬时冲击力有（C 150~300t），可将混凝土板断成“亚米”级板块。
5、冲击碾压标准需要根据实验路段实测资料回归决定，设计控制参数是(破碎后)板底基础表面（A回弹模量）。
36、不是装配式预应力钢筋混凝土水池的施工方法是（B.电热张拉法）
37、不属于盾构法修建区间隧道的衬砌是（A．复合式衬砌）
38壁板间的接缝宽度，不宜超过板宽的(B．1/10)1/10；缝内浇筑细石混凝土或膨胀性混凝土，其强度等级应符合设计要求；设计无要求时，应比壁板混凝土强度等级提高一级
C
1、采用碱性石料破碎机制砂或石屑时，拌和机的粉尘可作为矿粉的一部分回收使用，回收粉用量不得超过填料总量的（D 25%）。
26、安装工程一切险的责任免除不包括（C.安装技术不善所致保险财产的损失）
27、安装工程一切险的保险期限内包括（A.有关设备的考核期）
28、按照现行规定，规费是指按国家法律、法规规定，由省级政府和省级有关权力部门规定必须缴纳或计取的费用，下列选项中不属于规费的是（C.危险作业意外伤害保险）
29、按成本计算估价法计算非标准设备的原价时，生产工人工资和工资附加费属于（C.加工费）
18、按照施工合同示范文本规定，承包人的义务包括（B.按工程需要提供非夜间施工使用的照明）
19、按照“施工合同”，乙方按协议条款将部分工程分包给分包单位后（D.分包单位的任何违约和疏忽，均视为乙方的违约或疏忽）
20、按照施工合同示范文本规定，下列关于发包人供应的材料设备运至施工现场后的保管及保管费用的说法中，正确的是（D.应当由承包人保管，但保管费用由发包人承担）
二级建造师(机电工程)网络继续教育考试试题及答案
二级建造师（机电工程）网络继续教育考试试题及答案第1题(2分）单选题轮式起重机方面，徐工集团和浦沅集团自行设计开发了( )t和（)t全地面起重机。
A. 160，300B. 170，300C。
180，300D. 160.280第2题（2分)单选题工程合同管理的原则不包含（）A. 求同存异B. 协调矛盾C. 解决问题D。
据理力争第3题（2分）单选题机制玻镁复合板风管适用于工业与民用建筑中工作压力不大于（)的通风、空调、洁净及防排烟系统中的风管。
A. 1000PaB. 2000 PaC. 3000PaD。
4000Pa第4题（2分）单选题注册建造师不得有下列行为（）。
A. 使用注册建造师名称B。
保管本人注册证书和执业印章C. 接受继续教育D。
出借本人注册证书和执业印章第5题(2分）单选题施工工法简称工法，是指建造建筑物（构筑物）的施工方法或建造方法，大体包括新的工程结构构造、（）、材料和新的工艺方法.A. 设备B。
工艺C。
测量D. 建造第6题(2分）单选题项目安全管理中，( )应对项目的安全负责,落实安全生产责任制度、安全生产规章制度和操作规程，确保安全生产费用的有效使用.A。
公司总经理B. 总工程师C. 项目经理D. 班组长第7题（2分)单选题当前,工程项目人力资源管理应特别重视四点：1)坚持（）. 2）继续教育。
3）建立诚信型项目管理组织。
4)管好作业队伍.A. 总工程师负责人制度B. 项目负责人制度C. 监理负责人制度D. 甲方负责人制度第8题（2分）单选题从信息角度而言，是处理投资与合同的信息相关性问题。
投资控制与合同管理的管理关系和( )。
A. 相关性B. 信息关系C. 关联性D。
信息关联第9题(2分)单选题机电工程呈(）、项目高复杂化趋势发展A. 国际化B。
规模超大化C. 集成化D。
信息化第10题(2分)单选题申请变更注册的应当自变更情形发生之日起（)内申请。
A. 15天B。
20天C. 30天第11题(2分)单选题聘用执业单位名称变更时，申请变更注册不需提供是( ）。
二级建造师继续教育网络考试题与答案
公路、市政公用工程单选题及答案A1、安全管理基本线路图①危险源②潜在事故③危险因素、事故隐患分析④预防措施⑤实施⑥验证。
正确的顺序是（A.①②③④⑤⑥）2、安装好永久支座后设置临时支座，临时支座设置在纵向，临时支座比永久性支座高（D 3 mm）。
3、23.安全生产监督部门对某大型施工单应进行紧急救援工作情况检查时，提出了以下要求，其中符合《安全生产法》有关规定的是（A.应建立应急救援资金专款专用制度）。
4、安全生产许可证的有效期为（C.3）年。
5、安全检查等级划分为（B.优良、合格、不合格）几个等级6、按照《建筑施工安全检查标准》中的规定，市区主要路段的工地周围应设置高于（A.2.5m）的现场围挡。
7、按照现行规定，施工管理用车辆的保险费属于（B.企业管理费）。
8、按现行规定，综合单价不包括（C.税金）9、按现行规定，发包人应在收到承包人提交竣工结算款支付申请后（A.7）天内予以核实，向承包人签发竣工结算支付证书。
10、按现行规定，发包人签发竣工结算支付证书后的（B.14）天内，按照竣工结算支付证书列明的金额向承包人支付结算款。
11、按照“招投标法”规定,下列施工项目属于必须招标范围的是（C.使用世界银行贷款的项目）。
12、按照“招投标法”规定,下列施工项目属于不需进行招标范围的是（B.抢险救灾工程）。
13、按照《招标投标法》及相关规定，必须进行施工招标的工程项目是（B.属于利用扶贫资金实行以工代赈需要使用农民工的工程）。
14、按照施工合同示范文本规定，下列关于发包人供应的材料设备运至施工现场后的保管及保管费用的说法中，正确的是（D.应当由承包人保管，但保管费用由发包人承担）。
15、按照“施工合同”，对已经隐蔽的工程（B.仅在监理工程师未曾参加验收时，监理工程师有权提出重新检验）16、按照施工合同示范文本规定，当组成施工合同的各文件出现含糊不清或矛盾时，应按（C.合同履行中的洽商协议、中标通知书、工程量清单）顺序解释。
二级建造师继续教育题库参考答案
二级建造师继续教育题库参考答案一、建筑工程法规及相关知识1、建设工程安全生产管理条例规定，施工单位应当在（）设置明显的安全警示标志。
答案：施工现场入口处、施工起重机械、临时用电设施、脚手架、出入通道口、楼梯口、电梯井口、孔洞口、桥梁口、隧道口、基坑边沿、爆破物及有害危险气体和液体存放处等危险部位。
2、建设工程质量管理条例规定，未经（）签字，建筑材料、建筑构配件和设备不得在工程上使用或者安装，施工单位不得进行下一道工序的施工。
答案：监理工程师3、根据《招标投标法》，依法必须进行招标的项目，自招标文件开始发出之日起至投标人提交投标文件截止之日止，最短不得少于（）日。
答案：204、建筑工程实行总承包的，工程质量由工程总承包单位负责，总承包单位将建筑工程分包给其他单位的，应当对分包工程的质量与分包单位承担（）责任。
答案：连带二、建筑工程施工管理1、项目管理的核心任务是项目的（）。
答案：目标控制2、编制施工组织设计时，下列各项内容中应首先确定的是（）。
答案：施工方案3、某工程网络计划中，工作 M 的最早开始时间和最迟开始时间分别为第 12 天和第 15 天，其持续时间为 5 天。
工作 M 有 3 项紧后工作，它们的最早开始时间分别为第 21 天、第 24 天和第 28 天，则工作 M的自由时差为（）天。
答案：44、施工成本控制的步骤是（）。
答案：比较、分析、预测、纠偏、检查三、建筑工程实务1、某建筑物，地上二层作为临时仓库，房间内按统一高度堆满水泥，按荷载作用面分类，该建筑物二层楼面上分布的荷载是（）。
答案：均布面荷载2、关于钢筋混凝土梁配筋的说法，正确的是（）。
答案：纵向受拉钢筋应布置在梁的受拉区3、关于砌体结构施工的说法，正确的是（）。
答案：在干热条件砌筑时，应选用较大稠度值的砂浆4、防水混凝土试配时的抗渗等级应比设计要求提高（）MPa。
答案：02以上只是二级建造师继续教育题库中的部分参考答案，继续教育的目的不仅在于通过考试，更在于不断更新知识、提升技能，以适应建筑行业不断发展的需求。
2024-2025二级建造师继续教育必修课 ( 题库及答案)
装配式内装修技术标准解读班级：二级建造师继续教育必修课网络学习班(2024-2025建筑工程专业)单选题：(共4题，每题1分)1、目前我国应用最广泛的装配式建筑结构系统是（A ）A .装配式混凝土结构体系B .装配式钢结构体系C .装配式钢-混凝土组合体系D .装配式木结构体系2、装配式条板隔墙厚度要求，以下哪些是正确的?（ A ）A .单层使用时厚度不应小于90mmB .作分户墙使用时，厚度不应小于180mmC .作内隔墙使用时，厚度不宜小于90mm3、以提高结构和主要部品耐久性、设备部品更新性、空间灵活可变与未来的适应性具有非常显著特点的建筑理论体系是（ C ）A .SAR体系B .OB开放式建筑体系C .SI体系4、下列哪些不属于内装集成部品系统（ E ）A .装配式墙面B .装配式隔墙C .集成厨房D .装配式吊顶E .装配式地面5、关于装配式内装修，下列哪些说法是正确的（ C ）A .内装修是在工程后期阶段完成B .内装修设计应在结构设计完成后立即进行C .内装修在项目早期就应参与项目策划中，与结构系统、外围护系统、设备管线系统同时进行一体化集成设计6、下列哪些说法是正确的（A ）A .我国推广装配式建筑的最终目标是实现建筑产业现代化B .我国推广装配式建筑的最终目标是实现建筑生产的工业化，建筑生产由人工建造转向工厂制造C .集成厨房D .装配式吊顶E .装配式地面7、我国大力发展装配式建筑的最主要原因是（A ）A .建筑产业现代化的需要B .解决建筑市场劳动力短缺的需要C .改变建筑设计模式和建造方案D .建筑行业节能减排的需要8、对于装配式建筑部品、部件，以下哪些说法是正确的？（A ）A .梁、板、柱、外墙板、内墙板均属于装配式建筑部品B .吊顶属于装配式建筑部件C .整体式阳台属于装配式建筑部件D .模块化部品包括隔墙、楼地面、集成厨房9、建筑工业化的核心是（B ）A .标准化设计B .施工装配化C .构配件生产工厂化D .运维智能化10、建筑"生产论"核心内容指的是（C ）A .建筑设计的工业化B .建筑生产的工业化C .建筑施工的工业化1、2016年2月6日《中共中央国务院关于进一步加强城市规划建设管理工作的若干意见》，其中指出，力争用10年左右时间，使装配式建筑占新建建筑的比例达到（ B ）A .20%B .30%C .50%多选题：(共3题，每题1分)1、建筑工业化主要包含以下哪些方面（ABE ）A .建筑设计标准化和建筑体系工业化B .构配件生产工厂化和E.现场施工机械化C .内装管线与结构分离技术应用化D .BIM技术应用化E .组织管理科学化2、下列哪项属于装配式建筑外围护系统（BCD ）A .承重类外墙的结构部分B .非承重类外墙C .屋面D .外门窗3、对装配式建筑基本特征的描述，下列哪些说法是正确（ABCD ）A .标准化设计方式和工厂化生产方式B .装配化施工方式和一体化装修方式C .信息化管理方式和智能化运维方式D .机械化施工方式和多样化、灵活多变的设计方式4、广西“三板”应用项目实施的试点城市有哪些？（AD ）A .南宁市和柳州市B .桂林市C .北海市D .贺州市和玉林市5、下列属于国内传统建筑业现状的是（ABC ）A .建筑能耗高B .资源消耗大C .环境污染严重D .建造速度快、质量过硬6、装配式住宅建筑通用体系有以下特点：（ABC ）A .工业化生产方式；B .具有系统性、适应性和多样性；C .部品部件具有通用性和互换性；D .专用体系在一定条件下可以成为通用体系。
二级建造师继续教育试题及答案
二级建造师继续教育试题及答案一、单项选择题（每题1分，共10分）1. 根据《建筑法》规定，建筑工程在施工前，建设单位应当向施工许可证的发证机关提供（）。
A. 施工组织设计B. 施工图纸C. 工程质量监督手续D. 安全生产许可证答案：C2. 在建筑工程管理中，施工单位应当确保施工现场的（）。
A. 整洁有序B. 材料堆放规范C. 安全文明施工D. 施工进度答案：C3. 下列关于建筑工程质量管理的说法，错误的是（）。
A. 建筑工程质量管理应贯穿于工程建设的全过程B. 施工单位应当建立质量责任制度C. 工程质量事故处理完毕后，无需进行后续的跟踪检查D. 建筑工程的保修期限自竣工验收合格之日起计算答案：C4. 建筑工程项目负责人对工程质量承担（）责任。
B. 主要C. 全部D. 间接答案：B5. 根据《建筑工程安全生产管理条例》，施工单位应当对（）进行安全生产教育和培训。
A. 管理人员B. 施工人员C. 监理人员D. 所有选项答案：D6. 建筑工程项目在施工过程中，应当定期进行（）。
A. 安全检查B. 质量检验C. 进度评估D. 成本核算答案：A7. 建筑工程竣工验收时，建设单位应当向有关部门提交的文件不包括（）。
A. 竣工验收报告B. 施工许可证C. 工程质量保修书D. 工程竣工图8. 建筑工程项目在施工过程中，施工单位应当（）。
A. 随意更改施工图纸B. 严格按照施工图纸施工C. 根据天气情况调整施工计划D. 根据施工进度调整施工图纸答案：B9. 建筑工程施工现场的临时用电，应当符合（）。
A. 施工单位的规定B. 建设单位的要求C. 国家现行的施工现场临时用电规范D. 监理单位的指示答案：C10. 建筑工程项目在施工过程中，对于发现的质量问题，施工单位应当（）。
A. 立即报告建设单位B. 隐瞒不报C. 继续施工D. 等待监理单位指示答案：A二、多项选择题（每题2分，共10分）11. 建筑工程项目在施工过程中，施工单位应当遵守的规定包括（）。
2023年二级建造师继续教育试题及答案
2023年二级建造师继续教育试题及答案一、建筑法规知识1.建筑安全生产法中规定的建设项目中主要负责与安全生产有关的主体是谁？（答案：项目建设单位）2.在建设工程中，质量事故的认定标准是什么？（答案：造成损失人身伤亡、直接经济损失超过5万元、房屋破坏面积达到20平方米以上。
）3.建筑施工现场应设置安全警示标志的情况有哪些？（答案：周界围挡、周界照明、危险区域标志、工地出入口标志等。
）4.建筑项目中，哪些人员应当经过安全生产教育培训并持证上岗？（答案：施工人员、工程管理人员和项目技术负责人。
）5.建筑法规中规定了对于违法建筑和不合格工程的处理措施，列举几个处理方式。
（答案：责令停止施工、限期整改、处以罚款、强制拆除等。
）1.建筑施工合同是指建筑施工单位与哪方签订的合同？（答案：建设单位。
）2.在工程造价控制中，分项工程造价的计算公式是什么？（答案：分项工程造价 = 直接费用 + 间接费用 + 利润。
）3.动态投资分析法是工程投资评价的常用方法之一，简述该方法的基本原理。
（答案：动态投资分析法通过考虑各个时期的现金流量，并结合时间价值的概念，对工程项目进行经济性评价。
）4.什么是施工进度计划表？它的主要作用是什么？（答案：施工进度计划表是指按照合同约定，将整个施工过程分解为若干个施工任务，并规定每个施工任务开始和结束的时间。
它的主要作用是进行施工进度的控制和管理。
）5.建筑项目管理中的“三统一”原则是指什么？（答案：“三统一”原则是指工程设计、施工图预算和工程招投标文件中的基本要求要相互一致、相互匹配、相互补充。
）1.建筑项目中的“三同时”原则是指什么？（答案：“三同时”原则是指工程设计、施工图预算和工程招投标文件的编制要在同一起点上进行，相互之间要保持一致。
）2.建筑结构设计中的“受力原理”是什么？（答案：受力原理是指建筑结构在受力作用下，荷载将结构内的力沿结构传递和平衡的基本原理。
）3.建筑物基坑的支护形式有哪些？简述它们的特点。
最全二级建造师继续教育题库及答案(轻松考满分)
1。
以下哪项不是平原微丘区公路总体设计原则？A.力求路线短捷、顺直B.重视地形选线C.有效降低路基填土高度D.重视地质选线2. 下列哪一项不属于土工格室在路基中的应用？A。
排水 B。
边坡防护 C.挡土墙工程 D.加固软土地基3。
为保证视线，弯道内侧半径小于多少米时不栽树？A。
50 B。
150 C。
200 D.1004. 桥梁美学设计不包括以下哪个方面？A.桥梁与周围环境的协调B.绿化环境C.桥梁装饰美观D.桥梁各部构造形象5. 不符合要求安全防护的措施为（B )。
A。
支设临空构筑物模板时，应搭设支架或脚手架.模板上有预留孔时,应在安装后将孔封堵。
B.攀登的用具，结构构造必须牢固可靠，供人上下的踏板其使用荷载不得大于1500N。
C。
井架与施工用电梯、架桥机等施工机械、脚手架与建筑物等通道的两侧边及端头，必须设防护栏杆。
D.高处作业的安全防护设施及其所需料具,应优先采购、发放。
6. 当相邻坡段的坡差很小时，应设置什么样的竖曲线?A。
较小半径B.较大半径 C.较短 D.较陡7. 安全标准Ⅱ是指什么?A。
运动动力学连续性标准 B.运行速度均衡性标准 C。
线形连续性标准D.运行速度连续性标准8。
隧道洞内运输车速不得超过( )。
A.15km/hB.10km/hC.20km/h D。
5km/h9。
滑坡地段的开挖，应从滑坡体( )进行，禁止全面拉槽开挖A.两侧向中部,自上而下 B。
自下而上 C.中部向两侧 D.中部向两侧自下而上10. 同一地点需要设置两种以上标志时,可以安装在一根标志柱上，但最多不应超过几种？A.三B。
四 C.五 D.二11. 从我国的实际出发并根据国外的经验，我国的中间带宽度应该大于多少？A.3mB.1mC.4m D。
2m12. 在沥青混凝土路面施工过程中,下列哪项不符合安全施工的要求（）。
A。
驾驶摊铺机应平稳，弯道作业时,熨平装置的端头与路缘石的间距不得小于10cm,以免发生碰撞. B.在沥青摊铺作业中应设置施工标志,用柴油清洗摊铺机时，不许接近明火。
二级建造师网络继续教育及答案
二级建造师网络继续教育及答案
单选
1.应用最广泛的道岔类型为()。
A.普通单开道岔;
B.单开对称道岔;
C.三开道岔:
D.交叉渡线
正确答案:A
2.在PC工法中柱筋采用()方式进行连接。
A.焊接
B.浆锚套简
C.绑扎连接
D.机械连接
正确答案:B
3.NPC体系采用预制钢筋混凝土柱、墙，预制钢筋混凝土叠合梁、板，通过预埋件、预留插孔灌浆、钢筋混凝土后浇部分等将梁、板、柱及节点连成整体，形成整体结构体系，预制装配率达到()。
A.0.6
B.0.75
C.0.9
D.1.0
正确答案:C
4.BIM构件分类以()为基础构建管理体系。
A.企业属性
B.项目属性
C.管理属性
D.独立属性
正确答案:A
6.楼板的结构有()种楼板层功能。
A.3.0
B.4.0
C.6.0
D.7.0
正确答案:D
7.对于挤压混凝土衬砌，说法正确的是()。
A.一次成型:
B.内表面粗糙;
C.衬砌背后有空隙:
D.仍需注浆
正确答案:A。
二级建造师继续教育题库及答案
二级建造师继续教育题库及答案二级建造师是建筑行业中重要的专业人才，为了保持和提升其专业素养与能力，继续教育是必不可少的环节。
以下为您呈现一份二级建造师继续教育的题库及答案，希望对您有所帮助。
一、单选题1、建筑工程中，基础工程属于（）。
A 单项工程B 单位工程C 分部工程D 分项工程答案：C解析：分部工程是单位工程的组成部分，按专业性质、建筑部位确定。
基础工程属于建筑工程中的分部工程。
2、施工现场临时用电设备在 5 台及以上或设备总容量在（）kW 及以上者，应编制用电组织设计。
A 30B 40C 50D 60答案：C解析：施工现场临时用电设备在 5 台及以上或设备总容量在 50kW及以上者，应编制用电组织设计。
3、某工程网络计划中，工作 M 的自由时差为 2 天，总时差为 5 天。
实施中进度检查时发现该工作的持续时间延长了 4 天，则工作 M 的实际进度（）。
A 不影响总工期，但将其紧后工作的最早开始时间推迟 2 天B 既不影响总工期，也不影响其后续工作的正常进行C 将使总工期延长 4 天，但不影响其后续工作的正常进行D 将其后续工作的开始时间推迟 4 天，并使总工期延长 1 天答案：A解析：工作M 的总时差为5 天，持续时间延长4 天未超过总时差，所以不影响总工期。
自由时差为 2 天，持续时间延长 4 天超过自由时差 2 天，所以将其紧后工作的最早开始时间推迟 2 天。
4、下列关于施工成本控制的说法，正确的是（）。
A 施工成本控制应贯穿项目从投标开始到竣工验收的全过程B 施工成本控制应对成本的形成过程进行分析，并寻求进一步降低成本的途径C 施工成本控制需按动态控制原理对实际施工成本的发生过程进行有效控制D 进度报告和工程变更与索赔资料是施工成本控制过程中的动态资料答案：C解析：施工成本控制应贯穿项目从投标阶段开始直至竣工验收的全过程，A 选项不全面；施工成本分析是在施工成本核算的基础上，对成本的形成过程和影响成本升降的因素进行分析，以寻求进一步降低成本的途径，B 选项表述错误；进度报告和工程变更与索赔资料是施工成本控制过程中的动态资料，D 选项表述不完整。
二级建造师继续教育试题及答案
二级建造师继续教育试题及答案一、单项选择题（每题1分，共10分）1. 二级建造师继续教育的周期是多久？A. 1年B. 2年C. 3年D. 5年答案：C2. 二级建造师继续教育的学时要求是多少？A. 20学时B. 30学时C. 40学时D. 50学时答案：B3. 继续教育的内容包括哪些？A. 法律法规B. 职业道德C. 专业知识D. 以上都是答案：D4. 继续教育的学时数如何计算？A. 按小时计算B. 按天计算C. 按课程计算D. 按完成的任务计算5. 继续教育的学时数是否可以累积？A. 是B. 否C. 视情况而定D. 不清楚答案：A6. 继续教育的学时数是否需要在规定时间内完成？A. 是B. 否C. 视情况而定D. 不清楚答案：A7. 继续教育的学时数是否可以跨周期累积？A. 是B. 否C. 视情况而定D. 不清楚答案：B8. 继续教育的学时数是否可以用于其他职业资格认证？A. 是B. 否C. 视情况而定D. 不清楚答案：B9. 继续教育的学时数是否可以转让给他人？B. 否C. 视情况而定D. 不清楚答案：B10. 继续教育的学时数是否需要通过考试来确认？A. 是B. 否C. 视情况而定D. 不清楚答案：C二、多项选择题（每题2分，共10分）1. 二级建造师继续教育的目的包括以下哪些？A. 提升专业技能B. 增强法律意识C. 拓展职业视野D. 增加社交活动答案：ABC2. 继续教育的培训方式可能包括哪些？A. 线上学习B. 线下讲座C. 实地考察D. 个人自学答案：ABCD3. 继续教育的考核方式可能包括哪些？A. 闭卷考试B. 开卷考试C. 论文撰写D. 实践操作答案：ABCD4. 继续教育的学时数可以用于以下哪些情况？A. 职业资格升级B. 职业资格续期C. 职业资格换证D. 职业资格注销答案：ABC5. 继续教育的学时数不足时，可能面临哪些后果？A. 职业资格被吊销B. 职业资格被降级C. 职业资格被暂停D. 职业资格被取消答案：C三、判断题（每题1分，共10分）1. 二级建造师继续教育是强制性的。
2022年建筑工程浙江省二级建造师网络继续教育试题及答案
【建筑工程】浙江省二级建造师网络继续教育试题及答案41、至"十二五"期末，努力实现产业规模目旳，以完毕全社会固定资产投资建设任务为基础，全国建筑业总产值、建筑业增长值年均增长（B ）以上。
A. 10%B. 15C. 16D. 20%2、双代号网络图与单代号网络图旳最重要区别是（ A ）。
A. 节点和箭线代表旳含义不一样B. 节点旳编号不一样C. 使用旳范围不一样D. 时间参数旳计算措施不一样3、资金集中管理旳模式没有下列哪项（ B ）A. 统收统支模式B. 支付员工工资模式C. 结算中心模式D. 内部银行模式4、《建筑施工安全检查原则》JGJ59-将"（ B ）防护检查评分表"改为"高处作业检查评分表"，并新增移动式操作平台和悬挑式钢平台旳检查内容；A. 高空作业B. '三宝'、'四口'C. 项目技术负责人D. 五临边5、通过评审旳全国建筑业新技术应用示范工程，住房和城镇建设部工程质量安全监管司将按照程序予以（D ）。
A. 公开B. 考核C. 审评D. 公告6、应针对新技术示范工程旳（ A ）制定详细旳计划推广项目、数量和应用旳工程部位，并按计划实行A. 特点B. 目旳C. 有关规定D. 目旳7、超大件和超重件旳运送，由承包人负责运送旳超大件或超重件，应由（D ）负责向交通管理部门办理申请手续。
运送超大件或超重件所需旳道路和桥梁临时加固改造费用和其他有关费用，由（）承担，但专用协议条款另有约定除外。
( )A. 发包人B. 发承人共同C. 超大构件生产方D. 承包人8、推广应用建筑业十项新技术( A ) 项以上，且成效明显；积极采用新技术、新工艺、新材料、新设备并在关键技术和工艺上有所创新。
A. 六B. 五C. 四D. 三9、静态风险是由于自然力旳不规则变化或人旳行为失误导致旳风险，从其后果来看，多属于（A ）。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
第1题(2分) 加入到易错题危险性较大的分部分项工程安全管理办法中规定，专项方案实施前，编制人员或（）应当向现场管理人员和作业人员进行安全技术交底。
A. 施工单位技术负责人B. 项目安全管理人员C. 项目技术负责人D. 项目负责人正确答案第2题(2分) 加入到易错题绿色施工示范工程的推荐部门（单位），要加强对绿色施工示范工程进行实施工作的组织指导和行业自律管理，制定监管计划，至少每（）年对绿色实施规划方案的内容检查总结一次。
A. 3B. 2C. 1D. 半正确答案第3题(2分) 加入到易错题履约担保，非因承包人原因导致工期延长的，继续提供履约担保所增加的费用由（）承担。
A. 发承包人共同B. 发包人C. 监理人D. 承包人正确答案第4题(2分) 加入到易错题单位工程的竣工验收工作（）不用必须参加。
A. 建设单位B. 设计单位C. 消防单位D. 施工单位正确答案第5题(2分) 加入到易错题工程价款的结算方式是（）。
A. 按月结算B. 竣工后一次结算C. 分段结算D. 以上都可以正确答案第6题(2分) 加入到易错题实际施工人以转包人、违法分包人为被告起诉的，人民法院应当依法受理，体现了（）原理。
A. 代为受偿B. 主次责任C. 连带责任D. 合同相对性正确答案第7题(2分) 加入到易错题根据最高院的司法解释，建设工程施工合同无效，且建设工程经竣工验收不合格的，经修复后的建设工程经竣工验收不合格，工程价款（）。
A. 由建设单位支付B. 由承包单位自行承担C. 由承包单位承担主要责任D. 由有过错的一方承担正确答案第8题(2分) 加入到易错题索赔工作程序的第一步是（）A. 索赔资料准备B. 索赔意向通知书C. 索赔报告的编写D. 索赔文件的提交正确答案第9题(2分) 加入到易错题下列哪个奖项是我国建设领域工程质量的最高奖（）。
A. 西湖杯B. 白玉兰杯C. 鲁班奖D. 钱江杯正确答案第10题(2分) 加入到易错题询价采购，又称为货比三家，是指在比较几家供货商报价的基础上进行的采购，询价采购的程序第一步就是成立询价小组，关于询价小组说法正确的是（）A. 采购人代表和有关专家共三人以上单数组成，其中专家不少于2／3B. 采购人代表和有关专家共三人以上单数组成，其中专家不少于1／3C. 采购人代表和有关专家共五人以上单数组成，其中专家不少于2／3D. 采购人代表和有关专家共五人以上单数组成，其中专家不少于1／3正确答案第11题(2分) 加入到易错题当利用S形曲线比较实际进度与计划进度时，如果检查日期实际进展点落在计划S曲线的右侧，则该实际进展点与计划S曲线在纵坐标方向的距离表示工程项目( )。
A. 实际进度超前的时间B. 实际进度拖后的时间C. 实际超额完成的任务量D. 实际拖欠的任务量正确答案第12题(2分) 加入到易错题各省部级示范工程的申报条件以各（）级主管单位的文件为准。
A. 省部B. 市级C. 县级D. 县市级正确答案第13题(2分) 加入到易错题2010版建筑业10项新技术的指导思想注重（）先进性的同时，保证其安全、可靠，着重选用节能环保技术，能代表现阶段我国建筑业技术发展的新成就及发展方向。
A. 新技术、新机械、新材料B. 新技术、新设计、新材料、新设备C. 新工艺、新材料、新思想D. 新技术、新工艺、新材料、新设备正确答案第14题(2分) 加入到易错题石材挂装有干挂、（）、背粘三种技术。
A. 湿贴B. 悬挂C. 背栓D. 抹砂浆正确答案第15题(2分) 加入到易错题项目经理应具备的领导方法中不包括（）。
A. 以人为本、做好服务B. 以身作则、行动领先C. 发扬民主、科学决策D. 讲究艺术、懂得激励正确答案第16题(2分) 加入到易错题在环境管理中，确定环境因素时考虑的情况中不包括（）的紧急状态。
A. 正常B. 非正常C. 通常D. 潜在正确答案第17题(2分) 加入到易错题（）是通过项目组织明文规定的渠道进行信息传递和交流的方式。
A. 正式沟通B. 非正式沟通C. 单向沟通D. 双向沟通正确答案第18题(2分) 加入到易错题在价值工程法的基本途径中，下列（）可以大幅度提高价值。
A. 提高功能，降低成本B. 功能不变，成本降低C. 功能略有下降，成本大幅度降低D. 功能有所提高，成本保持不变正确答案第19题(2分) 加入到易错题项目管理（PM）分成三个部分，分别是（）。
A. 投资管理、施工管理和物业管理B. 设计管理、施工管理和物业管理C. 前期管理、实施管理和运营管理D. 投资管理、实施管理和物业管理正确答案第20题(2分) 加入到易错题变更估价原则，除专用合同条款另有约定外，变更估价按照本款约定处理，如变更导致实际完成的变更工程量与已标价工程量清单或预算书中列明的该项目工程量的变化幅度超过15%模 蛞驯昙酃こ塘壳宓セ蛟に闶橹形尴嗤 钅考袄嗨葡钅康ゼ鄣模 凑蘸侠淼模? ），由合同当事人按照第4.4款〔商定或确定〕确定变更工作的单价。
A. 成本与规费构成原则B. 成本与利润构成的原则C. 措施费与管理费构成原则D. 直接费与间接费构成的原则正确答案第21题(2分) 加入到易错题争议解决条款效力，合同有关争议解决的条款独立存在，合同的变更、解除、终止、无效或者被撤销（）。
A. 均不影响其效力B. 影响其效力C. 视合同性质确定其效力D. 一律无效正确答案第22题(2分) 加入到易错题项目的沟通计划目的之一是提供哪项信息？（）A. 用于传达信息的方法B. 当不需要某团队成员时，将其解聘的方法C. 项目组织和干系人的责任关系D. 每位成员的经验和技能水平正确答案第23题(2分) 加入到易错题项目经理部各岗位的设置应根据项目的（）、结构、专业化程度以及人员素质等因素综合确定，并明确相应职责和权限。
A. 工期B. 技术复杂程度C. 建造成本D. 规模正确答案第24题(2分) 加入到易错题竣工验收由（）组织。
A. 建设单位B. 设计单位C. 施工单位D. 监理单位正确答案第25题(2分) 加入到易错题（）优点是可以作为资料长期保存，反复查阅。
缺点是效率低，缺乏反馈。
A. 书面沟通B. 口头沟通C. 正式沟通D. 非正式沟通正确答案第26题(2分) 加入到易错题不可抗力导致的人员伤亡、财产损失、费用增加和（或）工期延误等后果，由合同当事人按以下原则承担：永久工程、已运至施工现场的材料和工程设备的损坏，以及因工程损坏造成的第三人人员伤亡和财产损失由（）。
A. 承包人承担B. 承发包人共同承担C. 发包人承担D. 相关单位各自承担正确答案第27题(2分) 加入到易错题浙江省高院关于施工合同纠纷案件若干疑难问题的解答，一审诉讼期间对工程价款进行了鉴定，当事人在二审诉讼期间申请重新鉴定或补充鉴定的，以下结论错误的有（）A. 一般情况不予准许B. 鉴定单位不具备相关资质的予准许C. 均应予准许D. 鉴定单位明显鉴定错误的予以准许正确答案第28题(2分) 加入到易错题（）应依照法律规定参加工伤保险，并为其履行合同的全部员工办理工伤保险，缴纳工伤保险费，并要求分包人及由承包人为履行合同聘请的第三方依法参加工伤保险。
A. 承包人B. 发包人C. 分包人D. 第三人正确答案第29题(2分) 加入到易错题《导则》在文明施工和现场管理的基础上，有针对性地加强了环境保护工作。
从项目经理进行环境管理策划、制定环境管理目标开始，细化和完善了环境管理（）、组织机构建立、污染应对等关键性内容，提高了环境保护在项目管理环节中的地位。
A. 规划制度B. 总体规划C. 规划大纲D. 实施规划正确答案第30题(2分) 加入到易错题不是常用的建筑装饰用胶粘剂是（）A. 合成硅胶粘剂B. 有机硅胶粘剂C. 合成胶粘剂D. 木材加工用胶粘剂正确答案第31题(2分) 加入到易错题网络计划中工作之间的逻辑关系包括( )。
A. 工艺关系B. 组织关系C. 生产关系D. 技术关系正确答案第32题(2分) 加入到易错题关于"香蕉"曲线比较法说法正确的是（）。
AA. 科学合理的进度计划优化曲线应处于香蕉曲线所包络的区域之内B. LS曲线一般总位于ES曲线的上方C. 实际进展点落在ES曲线的左侧，表明实际进度比按最早开始时间安排的计划进度超前D. 实际进展点落在LS曲线的右侧，表明实际进度比按最早开始时间安排的计划进度超前正确答案第33题(2分) 加入到易错题下列进度比较方法中可以预测后期进度趋势的有（）。
A. 横道计划比较法B. S形曲线比较法C. "香蕉"曲线比较法D. 列表比较法正确答案第34题(2分) 加入到易错题网络计划中虚工作的作用有（）。
A. 短路B. 断路C. 区分D. 联系正确答案第35题(2分) 加入到易错题团队精神具体体现在（）。
A. 明确的共同目标B. 合理的分工和合作C. 共同的权利和责任D. 能在友好的氛围下解决分歧和争端正确答案第36题(2分) 加入到易错题项目采购依据采购的内容不同可以分为（）。
A. 货物采购B. 工程采购C. 招标采购D. 服务采购正确答案第37题(2分) 加入到易错题已知网络计划中工作M有两项紧后工作，这两项紧后工作的最早开始时间分别为第15天和第18天，工作M的最早开始时间和最迟开始时间分别为第6天和第9天。
如果工作M的持续时间为9天。
则工作M( )。
A. 总时差为3天B. 自由时差为0天C. 总时差为2天D. 最早完成时间为第15天正确答案第38题(2分) 加入到易错题商务评审主要是从成本、财务等方面评审投标报价的正确性、合理性、经济效益和风险等，估量授标给不同投标人产生不同的后果。
商务评审可从以下几方面进行（）A. 工程材料和机械设备是否符合施工要求B. 投标文件中的支付和财务问题C. 价格的调整问题D. 审查投标保证金；正确答案第39题(2分) 加入到易错题1、工程项目的特点包括（）。
A. 工程项目是一次性过程B. 每一个工程项目的最终产品均可有多样化的用途和功能C. 实施阶段主要在露天进行D. 投入资源和风险的大量性正确答案第40题(2分) 加入到易错题在工程双代号网络计划中，某项工作的最早完成时间是指其( )。
A. 开始节点的最早时间与工作总时差之和B. 开始节点的最早时间与工作持续时间之和C. 完成节点的最迟时间与工作持续时间之差D. 完成节点的最迟时间与工作总时差之差正确答案第41题(2分) 加入到易错题工法按工程专业分为三个类别分别为房屋建筑工程、土木工程、水电安装工程。
T. trueF. false正确答案第42题(2分) 加入到易错题知识管理作为施工企业管理的重要组成部分，是企业有效降低成本，创造利润的"第三利润源泉"，引起施工企业的广泛重视。