建筑法规合同管理考卷上课讲义
监理考试 法规讲义 第三节建设工程监理合同管理
第三节建设工程监理合同管理知识点一、建设工程监理合同订立（一）建设工程监理合同及其特点建设工程监理合同是一种委托合同，除具有委托合同的共同特点外，还具有以下特点：(1)建设工程监理合同当事人双方应是具有民事权力能力和民事行为能力、具有法人资格的企事业单位及其他社会组织，个人在法律允许的范围内也可以成为合同当事人。
接受委托的监理人必须是依法成立、具有工程监理资质的企业，其所承担的工程监理业务应与企业资质等级和业务范围相符合。
(2)建设工程监理合同委托的工作内容必须符合法律法规、有关工程建设标准、工程设计文件、施工合同及物资采购合同。
(3)建设工程监理合同的标的是服务。
（二）《建设工程监理合同（示范文本）》的结构为了规范建设工程监理合同，住房和城乡建设部和国家工商行政管理总局于2012年3月发布了《建设工程监理合同（示范文本）》，该合同示范文本由“协议书”、“通用条件”、“专用条件”、附录a和附录b组成。
1．协议书明确了委托人和监理人；明确了双方约定的委托建设工程监理与相关服务的工程概况、总监理工程师、签约酬金、服务期限以及双方对履行合同的承诺及合同订立的时间、地点、份数等。
明确了建设工程监理合同的组成文件：(1)协议书；(2)中标通知书（适用于招标工程）或委托书（适用于非招标工程）；(3)投标文件（适用于招标工程）或监理与相关服务建议书（适用于非招标工程）；(4)专用条件；(5)通用条件；(6)附录，即：1)附录a相关服务的范围和内容：2)附录b委托人派遣的人员和提供的房屋、资料、设备。
双方依法签订的补充协议也是建设工程监理合同文件的组成部分。
【例】根据《建设工程监理合同(示范文本)》(gf-2012-0202)，需要在协议书中约定的内容有()。
（2014年真题）a.监理合同文件组成b.总监理工程师c.监理与相关服务酬金支付方式d.合理化建议奖励金额的确定方法e.监理与相关服务期限【答案】abe2．通用条件通用条件涵盖了建设工程监理合同中所用的词语定义与解释，监理人的义务，委托人的义务，签约双方的违约责任，酬金支付，合同的生效、变更、暂停、解除与终止，争议解决及其他诸如外出考察费用、检测费用、咨询费用、奖励、守法诚信、保密、通知、著作权等方面的约定。
2024二建法规讲义
2024二级建造师考试《法规》讲义一、建设工程法规体系1. 了解我国建设工程法规的制定与体系构成。
2. 掌握建设法规的调整对象和调整范围。
二、建设法律关系1. 了解建设法律关系的构成要素。
2. 掌握建设法律关系的产生、变更和终止。
三、建设工程土地使用权的获取1. 了解土地使用权的获取方式。
2. 掌握土地使用权出让与划拨的区别。
四、建设工程安全生产管理1. 了解建设工程安全生产管理的方针和原则。
2. 掌握建设单位、设计单位、施工单位的安全生产责任。
3. 熟悉安全生产许可制度、安全培训制度、安全生产检查制度等相关内容。
五、建设工程质量管理1. 了解建设工程质量管理的基本要求。
2. 掌握建设单位、设计单位、施工单位的质量责任。
3. 熟悉工程质量监督管理制度、工程质量检测制度等相关内容。
六、建设工程招标投标1. 了解招标投标的概念、基本原则和适用范围。
2. 掌握招标、投标、开标、评标和中标的过程及要求。
3. 熟悉招标代理机构的选择和招标文件的内容。
七、建设工程合同管理1. 了解建设工程施工合同的类型及选择方法。
2. 掌握施工合同的组成和履行要求。
3. 熟悉施工合同中发包人和承包人的权利与义务。
4. 掌握合同争议的解决方式。
八、建设工程知识产权保护1. 了解知识产权的概念和保护范围。
2. 掌握专利权、商标权、著作权的申请与保护。
3. 熟悉建设工程中知识产权的保护措施和侵权责任。
九、建设工程环境保护与节能减排1. 了解建设工程环境保护的基本要求和节能减排的意义。
2. 掌握建设工程中环境保护的措施和节能减排的技术要求。
3. 熟悉环保部门对建设工程环境保护的监管要求。
十、建设工程施工现场管理1. 了解施工现场管理的基本要求和内容。
2. 掌握施工现场安全防护措施和文明施工要求。
建设工程法规及相关知识题培训讲解课件
ABE
建设工程法规及相关知识(题)培训 讲解
• 某投资公司欲建设某五星级酒店大楼，合同工 期一年六个月，合同价款三亿元人民币，原则 上资金应到位（ ）方能领取施工许可证。
• A．因为有内部关系的约定，甲可以不承担这部分债务 • B．甲不得拒绝招标人的要求，只能自己承担这部分债务 • C．甲可以只承担300万元的债务，另外400万元可以建议
• D. 甲委托乙购买PVC管材，乙同PVC管材厂串通 后将抬高了价格的PVC管材卖给了甲
建设工程法规及相关知识(题)培训 讲解
建设工程法规及相关知识(题)培训 讲解
• 某承包商在支付某工人工资的时候，由于 会计的疏忽，误将500看成了5000，多支付 了4500元。承包商发觉后，向这名工人讨 要。这种债产生的原因是（ ）
• A. 企业B和C可以与企业A组成联合体对该工程投标
• B．企业B和C不可以与企业A组成联合体对该工程投标
• C. 若这三家企业组成联合体，其资质应为一级
• D. 若这三家企业组成联合体，其资质应为二级
建设工程法规及相关知识(题)培训 讲解
答案B
• 甲、乙两个施工单位组成联合体投标，双方约定，如因施工质量问题 导致建设单位索赔，各自承担索赔额的50%。施工过程中建设单位确 因质量原因索赔12万元，则下列关于此索赔和赔偿责任承担的说法中， 正确的有（ ）
• B.材料供应商应该支付给承包商乙基于无因管理而发生的 费用
• C.材料供应商应该支付给承包商乙基于不当得利而发生的 费用
建筑法规合同管理考卷
1?法是一种规范，它确定人的行为的 自由程度2?法是上层建筑的组成部分，受 经济基础的制约3.法的内容只能是不是所有人的想法，只能是国家禾 U 益，且不是简单相加，而是集中的、 __________高度的概括。
____________________________________________________________________________________ 4?任何一个法律规范都必须由假定、处理、制裁三部分组成，法学上称之为法律规范的三要 素。
5?建设法律关系是指由建设法律规范所确认在建设业管理和建设协作过程中所产生的权利、 _义务关系。
6?行政法规是指国务院以及建设部制定颁布, 或建设部与其他部、委联合颁发的规范性文件,其效力低于宪法和法律，在全国范围内有效。
7?建设行政执法监督检查的对象主要是行政机关、执法机关及其 工作人员8?行政处罚的决定程序有简易程序 、一般程序和听证程序三种9?注册工程师实行注册执业管理制度制度10. 工程勘察设计业务的委托可以通过竞选委托委托或 11施工图设计文件审查机构的设立，应当坚持内行审查的原则12. 监理工程师应当按照工程监理规范的要求，采取旁站、巡视和平行检验等形式，对建设 工程实施监理13. 〈〈建筑法》是以市场管理为中心，以 的监管为主线而设置法律条文框架的。
15. 在建设工程中，法律明确规定，承包商的债务转移只能是 部分转移16. 资格预审的基本内容主要包括投标人签约资格 和履约能力直接委托的方式讲行建筑工程质量和安全 为重点，以加强对建筑活动14.合同成立的根本标志在于合同当事人的意思表示一致。
18?当事人在保证合同中约定，债务人不能履行债务时，保证。
19.确的20. 合同工作分析的结果是合同事代表21. 由保证人承担保证责任的，为一般保险合同中，投保人对保险标的必须具有明保险利益，否则保险合同无效计算额外工作索赔和价格；后者的计算基础是成本22•在我国，合同争议解决的方式主要有和解、调解仲裁禾和诉讼4种A .总体性B .单件性C .固定性D .流动性2?属中央投资、中央和地方合资的大中型和限额以上项目的可行性研究报告要报送A ?国家发改委B ?国务院C ?建设部D ?行业归口主管部门3?建设单位应当自领取施工许可证之日起_CJ内开工。
建设法规建筑工程合同管理法规ppt课件(一)
建设法规建筑工程合同管理法规ppt课件（一）一、引言合同是建筑工程管理中不可缺少的重要环节，建筑工程合同管理法规是指规范和管理建筑工程合同的法律法规。
本节课程将重点介绍建筑工程合同管理法规相关内容。
二、建筑工程合同的基本要素1. 合同的定义和要素建筑工程合同是指建设单位与承包商之间达成的、约定建筑工程的设计、施工、监理等内容并确定权利义务的文件。
合同的基本要素包括合同当事人、合同目的、合同内容、合同价格、履约期限等。
2. 合同类型与性质合同可以分为施工合同、设计合同、监理合同等类型。
对于建筑工程合同，需明确合同的性质是委托合同还是承揽合同，以确定各方的权责。
三、建筑工程合同管理法规的内容1. 建筑工程合同的订立建筑工程合同的订立应当符合法律法规的规定，包括合同主体的资质要求、合同的书面形式、合同的订立程序等。
2. 建筑工程合同的履行建筑工程合同的履行应当按照合同约定进行，并且要确保合同各方的权益能得到保障。
履行过程中应注意施工进度、质量把控、安全生产等方面的要求。
3. 建筑工程合同的变更和解除根据工程实际情况的变更，合同双方可以协商变更合同内容。
同时，合同的解除也需要遵循法律法规的规定，例如违约时应该采取的救济措施等。
4. 建筑工程合同的索赔和争议解决在合同履行过程中，双方可能发生争议，此时应该按照合同约定进行索赔和争议解决。
如果无法达成一致，可以通过仲裁或法院进行解决。
四、建筑工程合同管理的重要性1. 保障权益建筑工程合同管理可以保障建设单位、承包商和相关利益相关方的合法权益，减少合同纠纷的发生。
2. 提高工程质量通过合同管理，可以明确工程的质量要求和验收标准，推动工程质量的提升。
3. 规范工程管理合同管理有助于规范工程的各个环节，确保施工进程、质量控制、安全管理等得到有效执行。
4. 促进产业发展建筑工程合同管理的规范实施，可以促进建筑产业的健康发展，提升整个行业的水平和形象。
五、建筑工程合同管理法规的相关案例1. 某城市一建筑工程合同纠纷案件案例描述：合同订立时未明确约定合同变更的程序和方式，导致工程进度滞后和质量问题。
建筑法规合同管理考卷
2. 法是上层建筑的组成部分，受经济基础的制约3. 法的内容只能是不是所有人的想法，只能是国家利益，且不是简单相加，而是集中的、高度的概括。
4. 任何一个法律规范都必须由假定、处理、制裁三部分组成，法学上称之为法律规范的三要素。
5?建设法律关系是指由建设法律规范所确认在建设业管理和建设协作过程中所产生的权利、义务关系。
6?行政法规是指国务院以及建设部制定颁布，或建设部与其他部、委联合颁发的规范性文件，其效力低于宪法和法律，在全国范围内有效。
7.建设行政执法监督检查的对象主要是行政机关、执法机关及其工作人员8?行政处罚的决定程序有简易程序、一般程序和听证程序三种。
9. 注册工程师实行注册执业管理制度制度10. 工程勘察设计业务的委托可以通过竞选委托委托或直接委托的方式进行11施工图设计文件审查机构的设立，应当坚持内行审查的原则12. 监理工程师应当按照工程监理规范的要求，采取旁站、巡视和平行检验等形式，对建设工程实施监理13. 《建筑法》是以市场管理为中心，以建筑工程质量和安全为重点，以加强对建筑活动的监管为主线而设置法律条文框架的。
14. 合同成立的根本标志在于合同当事人的意思表示一致。
15. 在建设工程中，法律明确规定，承包商的债务转移只能是部分转移16. 资格预审的基本内容主要包括投标人签约资格和履约能力18. 当事人在保证合同中约定，债务人不能履行债务时，由保证人承担保证责任的，为一般保证。
19. 保险合同中，投保人对保险标的必须具有明确的保险利益，否则保险合同无效20. 合同工作分析的结果是合同事代表21?计算额外工作索赔和损失索赔的主要区别是：前者的计算基础是价格；后者的计算基础是成本。
22?在我国，合同争议解决的方式主要有和解、调解、仲裁和诉讼4 种1. 以下不属于建设产品的特殊性的是D。
A . 总体性B . 单件性C .固定性D . 流动性2. 属中央投资、中央和地方合资的大中型和限额以上项目的可行性研究报告要报送A 审批。
最新2019年建设法规与合同管理讲解学习
1.【第01章】法律关系主体与客体的变更（）A 必然导致权利的增加B 必然导致义务的增加C 必然导致内容的变更D 不会导致权利义务的变更正确答案:C2.【第01章】建设法规体系由很多不同层次的法规组成，下列选项中不属于建设法规的是（）A 浙江省城乡规划管理条例B 北京市建筑工程施工许可办法C 浙江省高级人民法院发布的工程案件判例D 工程建设标准正确答案:C3.【第01章】法律效力等级是正确适用法律的关键，下述法律效力排序正确的是（）A 行政规章>宪法>行政法规>地方性法规B 法律>行政法规>地方政府规章>地方性法规C 行政法规>部门规章>地方性法规>地方政府规章D 宪法>法律>行政法规>地方政府规章正确答案:D4.【第01章】建设法规的调整对象是在建设活动中所发生的各种社会关系，具体包括建设活动中的( )A 行政管理关系B 经济协作关系C 技术管理关系D 民事关系E 组织管理关系正确答案:ABD5.【第02章】征地、拆迁、报建，属于( )阶段的工作A 项目建议书阶段B 可行性研究阶段C 建设准备阶段D 建设实施阶段正确答案:C6.【第02章】主要包括工程勘察设计、施工准备、工程施工、生产准备等环节工作的是基本建设程序中的( ).A 决策分析阶段B 建设准备阶段C 建设实施阶段D 工程终结阶段正确答案:C7.【第02章】在我国建设程序中“通过多方案比较，提出评价意见，推荐最佳建设方案”的阶段是( )A 项目建议书阶段B 可行性研究阶段C 初步设计阶段D 建设前期准备工作阶段正确答案:B8.【第03章】安全生产事故隐患报告义务，主要是( )的安全责任.A 建设单位B 勘察、设计单位C 监理单位D 施工单位正确答案:C9.【第03章】事故调查组应当自事故发生之日起( )日内提交事故调查报告；特殊情况下，经负责事故调查的人民政府批准，提交事故调查报告的期限可以适当延长，但延长的期限最长不超过60日.A 30B 60C 90D 120正确答案:B10.【第03章】《建设工程质量管理条例》规定，建设单位将建设工程发包给不具有相应资质等级的勘察、设计、施工单位或者委托给不具有相应资质等级的工程监理单位的，责令改正，处( )的罚款.A 工程合同价款1%以上2%以下B 5万元以上10万元以下C 20万元以上50万元以下D 50万元以上100万元以下正确答案:D11.【第03章】建设单位应当自领取施工许可证之日起( )个月内开工.A 3B 6C 9D 12正确答案:A12.【第03章】保证安全生产投入，是( )的安全责任.A 建设单位B 勘察、设计单位C 监理单位D 施工单位正确答案:A13.【第03章】甲总承包单位与乙分包单位依法签订了专业工程分包合同，在建设单位组织竣工验收时，发现该专业工程质量不合格.关于该专业工程质量责任的说法，正确的是( )A 乙就分包工程对建设单位承担全部法律责任B 甲就分包工程对建设单位承担全部法律责任C 甲和乙就分包工程对建设单位承担连带责任D 甲对建设单位承担主要责任，乙承担补充责任正确答案:C14.【第03章】根据《建筑法》及相关法规，下列工程中应当办理施工许可证的是( ).A 国务院批准开工报告的工程B 大型市政基础设施工程C 建筑面积200m2的农民自建低层住宅D 工程投资额为25万元的工程正确答案:B15.【第03章】建设单位应当在建筑工程开工前，申请领取施工许可证.建设行政主管部门应当自收到申请之日起( )日内，对符合条件的申请颁发施工许可证.A 7B 15C 28D 30正确答案:B16.【第03章】《建设工程质量管理条例》对最低保修期限作出规定，正常使用条件下，屋面防水工程的最低保修期限为( )年.A 2B 5C 8D 合理使用年限正确答案:B17.【第03章】保证本单位安全生产条件所需资金的投入，是( )的安全生产责任.A 建设单位B 勘察、设计单位C 物资供应单位D 施工单位正确答案:D18.【第03章】根据《建设工程质量保证金管理暂行办法》，全部或部分使用政府投资的建设项目，按工程价款结算总额( )左右的比例预留保证金.A 3%B 5%C 10%D 15%正确答案:B19.【第03章】《建设工程质量管理条例》规定，施工单位不履行保修义务或者拖延履行保修义务的，责令改正，处( )的罚款，并对在保修期内因质量缺陷造成的损失承担赔偿责任.A 工程合同价款2%以上4%以下B 5万元以上10万元以下C 10万元以上20万元以下D 20万元以上50万元以下正确答案:C20.【第03章】施工作业人员应当享有的安全生产权利有( ).A 获得防护用品权B 获得保险赔偿权C 拒绝违章指挥权D 安全生产决策权E 紧急避险权正确答案:ABCE21.【第03章】根据《建设工程质量管理条例》，下列选项属于建设工程竣工验收应当具备的条件的是( ).A 完成建设工程设计和合同约定的各项内容B 有监理单位和施工单位共同签署的质量合格文件C 有完整的技术档案和施工管理资料D 有工程使用的主要建筑材料、建筑构配件和设备的进场试验报告E 有建设单位签署的工程保修书正确答案:ACD22.【第03章】下列各项权利中，属于施工作业人员安全生产权利的是( )A 检举权B 控告权C 批评权D 接受安全教育培训的权利E 危险报告权正确答案:ABC23.【第03章】根据《建设工程质量管理条例》，必须实行监理的建设工程有( ).A 国家重点建设工程B 大中型公用事业工程C 成片开发建设的住宅小区工程D 限额以下的小型住宅工程E 利用国际组织贷款的工程正确答案:ABCE24.【第03章】《建设工程安全生产管理条例》规定，违反本条例的规定，施工起重机械和整体提升脚手架、模板等自升式架设设施安装、拆卸单位有下列( )行为的，责令限期改正，处5万元以上10万元以下的罚款；情节严重的，责令停业整顿，降低资质等级，直至吊销资质证书；造成损失的，依法承担赔偿责任.A 未编制拆装方案、制定安全施工措施的；B 未由专业技术人员现场监督的；C 未出具自检合格证明或者出具虚假证明的；D 未经监理工程师验收合格，擅自投入使用的；E 未向施工单位进行安全使用说明，办理移交手续的正确答案:ABCE25.【第04章】《城乡规划法》所称城乡规划，包括城镇体系规划、城市规划、镇规划及( ).A 区规划B 村庄规划C 乡规划D 乡规划和村庄规划正确答案:D26.【第04章】按照国家规定需要有关部门批准或者核准的建设项目，以划拨方式提供国有土地使用权的，建设单位在报送有关部门批准或者核准前，应当向城乡规划主管部门申请核发( ).A 选址意见书B 建设用地规划许可证C 建设工程规划许可证D 规划条件通知书正确答案:A27.【第04章】城市、镇总体规划的规划期限一般为( )年.A 15B 20C 25D 30正确答案:B28.【第04章】因依法修改城乡规划，给被许可人合法权益造成损失的，应当依法给予( ).A 困难补助B 生活补助C 补偿D 赔偿正确答案:C29.【第05章】适用于具有通用技术性能标准或者招标人对技术、性能没有特殊要求的法定招标项目的评标方法是( ).A 最低价法B 经评审的最低投标价法C 综合评估法D 评议法正确答案:B30.【第05章】下列关于投标联合体资格条件的说法，正确的是( )A 联合体牵头单位具备招标文件规定的相应资格条件即可B 联合体一方具备招标文件规定的相应资格条件即可C 联合体各方均应当具备招标文件规定的相应资格条件D 由不同专业的单位组成联合体，按照资质等级较低的单位确定其资质等级正确答案:C31.【第05章】评标委员会由招标人的代表和有关技术、经济等方面的专家组成，人数为人以上单数.其中技术、经济等方面的专家不得少于总数的.正确的选项是( ).A 3；1/2B 3；2/3C 5；1/2D 5；2/3正确答案:D32.【第05章】“不得违法限制或者排斥本地区、本系统以外的法人或者其他组织参加投标”遵循的是招标投标中的( )原则.A 公开B 公平C 公正D 诚实信用正确答案:B33.【第05章】下列属于投标人不正当竞争行为的有( )A 投标人以自身技术优势降低投标报价B 招标人与投标人串通投标C 投标人以行贿手段谋取中标D 投标人以低于成本的报价竞标E 投标人以他人名义投标正确答案:BCDE34.【第06章】以下不属于代位权成立条件的是( ).A 债务人对第三人享有债权B 债务人实施了处分财产的法定行为C 债务人的行为对债权人造成损害D 债务人不行使债权，有造成债权消失或者丧失的危险.正确答案:B35.【第06章】( )是指按照合同约定或者法律规定负有先履行债务的一方当事人，届期未履行债务或履行债务严重不符合约定条件时，相对人为保护自己的到期利益或为保证自己履行债务的条件而中止履行合同的权利.A 同时履行抗辩权B 不安抗辩权C 后履行抗辩权D 保证履约抗辩权正确答案:C36.【第06章】某承包商与业主就某酒楼的装修工程达成协议.该酒楼包括2个大厅、20个包厢和1个歌舞厅.在签订的合同中没有对该酒楼是全部装修还是部门装修作出具体规定，在招标文件的工程量表中仅仅开列了包括大厅和包厢在内的工程的装修要求，对歌舞厅未作要求.根据( )规则，应当认为该装修合同中未包含歌舞厅的装修.A 对合同条款起草人不利B 主张合同有效的解释优先C 排他D 同类相容正确答案:C37.【第06章】《合同法》规定，债权人自知道撤销事由之日起？年内或者债务人的行为发生之日起？年内，没有行使撤销权的，该撤销权消灭.正确选项是( ).A 1，2B 2，5C 1，5D 2，6正确答案:C38.【第06章】在某装修工程合同中没有对材料的防火阻燃等要求进行事先约定，在施工过程中，承包商采用了易燃材料，业主对此产生异议.根据( )解释，承包商应当采用防火阻燃材料进行装修.A 词句B 整体C 合同目的D 交易习惯正确答案:C39.【第06章】履行抗辩权的目的不在于完全消除或者改变自己的债务，只是延期履行自己的债务的是( ).A 同时履行抗辩权B 后履行抗辩权C 违约救济权D 不安抗辩权正确答案:A40.【第06章】以下属于合同违约责任的特点的是( ).A 违约责任是当事人违反法律规定和合同义务所产生的责任B 违约责任具有行政责任、刑事责任、民事责任等多种形式C 违约责任具有相对性D 违约责任具有法定性和任意性双重特征E 违约责任具有补偿性和惩罚性双重属性正确答案:CDE41.【第06章】无效合同具有以下法律特征( ).A 合同已经成立B 合同不能产生法律约束力C 是当事人意思表示不真实的合同D 合同自始无效E 订立合同时显失公平正确答案:ABD42.【第06章】不可抗力是指( )的客观情况.A 不能判断B 不可改变C 不能预见D 不能避免E 不能克服正确答案:CDE43.【第06章】合同成立的条件包括( ).A 订立主体存在双方或者多方当事人B 合同的订立符合法律规定C 对主要条款达成合意D 合同按规定办理了批准、登记手续E 合同按约定办理公正、鉴证手续正确答案:AC44.【第06章】《合同法》中规定，在合同履行过程中必须遵循的基本原则是( ).A 适当履行原则B 全面履行原则C 公平合理原则D 诚实信用原则E 遵守法律原则正确答案:BD45.【第06章】以下属于《合同法》中所述的合同法律特征的是( ).A 合同是两个以上当事人意思表示一致的协议B 合同是一种民事法律行为C 合同是一种行政法律行为D 合同以设立、变更、终止身份关系为目的E 合同以设立、变更、终止民事权利义务关系为目的正确答案:ABE46.【第06章】合同法律关系主体的种类包括( ).A 自然人B 法人C 经济人D 社会人E 其他组织正确答案:ABE47.【第07章】根据我国现行法律规定，一般建设项目按和两个阶段进行设计.正确选项是( )A 初步设计、技术设计B 初步设计、总体设计C 初步设计、施工图设计D 总体设计、施工图设计正确答案:C48.【第07章】按照工程建设阶段分类，工程合同可分为( )A 勘察合同、设计合同和施工合同B 监理合同、担保合同和施工合同C 设计合同、监理合同和施工合同D 担保合同、设计合同和施工合同正确答案:A49.【第07章】总价合同是指业主付给承包商的款额在合同中是一个规定的金额（即总价）的合同，又称闭口合同、包干合同.根据工程合同总价变化的可能性，可进一步分为（），另外还有管理费总价合同.A 固定总价合同B 调值总价合同C 固定工程量总价合同D 纯总价合同E 估计工程量总价合同正确答案:ABC50.【第07章】单价合同包括哪几种形式( )A 固定工程量单价合同B 估计工程量单价合同C 调值单价合同D 纯单价合同E 单价与包干混合式合同正确答案:BDE51.【第07章】合同风险评价主要包括( )A 风险的辨识B 风险的比较C 风险的评估D 风险的选择E 风险的判断正确答案:AC52.【第08章】下列建设项目中，属于依法应当进行公开招标范围的是( )A 涉及国家安全、国家机密的项目B 使用各级财政预算资金的项目C 使用企事业单位自有资金的项目D 使用上市公司资金的项目正确答案:B53.【第08章】建设工程监理投标文件的核心是( ).A 监理实施细则B 监理大纲C 监理服务报价单D 监理规划正确答案:B54.【第08章】下列工程建设项目可以不进行招标的是( )A 关系社会公共利益、公众安全的公用事业项目B 全部或部分使用国家融资的项目C 利用扶贫资金实行以工代赈、需要使用农民工的工程建设项目D 需要采用专利或者专有技术的工程建设项目正确答案:C55.【第08章】以下属于施工投标策略的有( ).A 不平衡报价B 多方案报价C 无利润算标D 增加建议方案E 以缩短工期为承诺正确答案:ABCD56.【第08章】世界银行贷款项目采购招标采用的评标价法，除投标价外的评审要素还应有( ).A 运输费用B 技术性能、维修、运行费C 售后服务D 标准备件E 企业财务状况及银行信用正确答案:ABCD57.【第08章】依法必须进行施工招标的工程建设项目，可以采用邀请招标的情形有( ).A 项目受自然地域环境限制，只有少数潜在投标人可供选择B 采用公开招标方式的费用占项目合同金额的比例过大C 涉及国家安全、国家秘密或者抢险救灾，适宜招标且不宜公开招标D 施工主要技术采用不可替代的专利或者专有技术E 在建工程追加附属小型工程或者主体加固工程正确答案:ABC58.【第08章】勘察投标书的评标内容主要包括( )A 勘察方案是否合理B 勘察技术水平是否先进C 勘察进度快慢D 报价是否合理E 投入、产出经济效益比较正确答案:ABD59.【第09章】根据《建设工程监理合同（示范文本）》（GF-2012-0202），当发生（）情况时，监理人有权向委托人发出解除合同的通知.A 执行监理业务的时间超过合同内约定的时间B 委托人未批准监理单位更换总监理工程师的要求C 委托人未按监理人提交的支付清单中要求的附加监理酬金付款D 由于委托人资金的原因导致被监理的施工暂停6个月正确答案:D60.【第09章】下列监理人违约给委托人造成经济损失的赔偿说法中，正确的是( ).A 最高赔偿额为合同约定的正常服务酬金B 最高赔偿额不超过扣除税金后约定的监理酬金C 赔偿额为该部分正常工作酬金占工程概算投资的的比例乘以直接经济损失D 赔偿额为合同约定的正常工作酬金占工程概算投资额的比例乘以直接经济损失正确答案:D61.【第09章】根据《建设工程监理合同（示范文本）》（GF-2012-0202），监理合同的有效期是从监理合同双方签字之日起，到（）止.A 完成监理合同约定的监理工作之日B 签订监理合同时约定的结束日C 被监理的工程竣工移交后收到监理报酬尾款之日D 完成正常监理工作和附加监理工作之日正确答案:C62.【第09章】根据《建设工程监理合同（示范文本）》（GF-2012-0202），对于非招标的监理工程，除专用条件另有约定外，下列合同文件解释顺序正确的是（）.A 通用条件—协议书—委托书B 委托书—通用条件—协议书C 委托书—协议书—通用条件D 协议书—委托书—通用条件正确答案:D63.【第09章】根据《建设工程监理合同（示范文本）》（GF-2012-0202），委托人与违约承包人解除合同后，监理人完成的善后工作属于（）.A 正常工作B 本职工作C 额外工作D 附加工作正确答案:D64.【第09章】《建设工程监理合同（示范文本）》（GF-2012-0202）附录A是用来明确约定（）.A 相关服务工作内容和范围B 项目监理机构人员及其职责C 项目监理设备配置数量和时间D 监理服务酬金及支付时间正确答案:A65.【第09章】根据《建设工程监理合同（示范文本）》（GF-2012-0202），关于委托人义务，正确的是（）.A 在监理过程中，不得泄露委托人申明的秘密B 对建设工程有关事项和工程设计提出建议C 负责合同的协调管理工作D 在双方议定的时间内，免费向监理人提供与工程有关的监理服务所需要的工程资料正确答案:D66.【第09章】工程监理合同生效后，出现( )情况致使监理人不能完成全部或部分工作，合同终止后的善后工作以及恢复服务的准备工作应为附加工作.A 因委托人原因致使监理人服务的工程被迫终止B 因委托人原因致使被监理合同终止C 因监理人原因致使监理合同终止D 因施工承包人原因致使被监理合同终止，实施工程需要更换施工承包人E 不可抗力原因致使被监理合同暂停履行或终止正确答案:ABDE67.【第09章】根据《建设工程监理合同（示范文本）》（GF-2012-0202），下列属于监理人需要完成的基本工作内容的是（）.A 主持工程竣工验收B 编制工程竣工结算报告C 检查施工承包人的试验室D 验收隐蔽工程、分部分项工程E 主持召开第一次工地会议正确答案:CD68.【第09章】下列情形中，属于监理人未正确履行合同义务的有( )A 未完成合同约定范围内的工作B 未按规范程序进行监理C 无正当理由不履行合同约定的义务D 无正当理由单方解除合同E 发出错误指令，导致工程受到损失等正确答案:ABE69.【第10章】根据《建设工程设计合同示范文本（房屋建筑工程）》（GF-2015-0209），设计合同中约定的费用如为估算设计费，需按批准的（）核算设计费.A 扩大的初步设计概算B 施工图预算C 地质地理环境特征和地下水分布情况D 地质地理环境特征和岩土工程条件正确答案:D70.【第10章】根据《建设工程设计合同示范文本（房屋建筑工程）》（GF-2015-0209），委托设计的工程中，如果有部分属于外商提供的设计，如大型设备采用外商供应的设备而需使用外商提供的制造图纸，（）应负责对外商的设计资料进行审查，并负责该合同项目的设计联络工作.A 发包人B 设备安装承包商C 设计人D 监理工程师正确答案:C71.【第10章】工程勘察合同是指根据建设工程的要求，查明、分析、评价建设场地的( )，编制建设工程勘察文件而订立的协议.A 地质地理环境特征B 岩土工程条件C 地质地理环境特征和地下水分布情况D 地质地理环境特征和岩土工程条件正确答案:D72.【第10章】如果发包人根据工程的实际需要确需修改建设工程勘察、设计文件时，应当首先报经( )批准.A 原设计单位B 原审批单位C 原备案部门D 建设行政管理部门正确答案:B73.【第10章】根据《建设工程勘察合同（示范文本）》（GF-2016-0203），勘察合同履行过程中，勘察承包人应做到（）A 提出勘查技术要求B 勘查进度符合合同规定C 自行解决勘察现场的土地使用和通道D 勘察成果质量符合规范及合同的约定E 勘察中的漏项及时予以勘察，但由此支出的费用由发包人承担正确答案:BD74.【第10章】对于技术复杂而又缺乏经验的项目一般有哪几个阶段的设计工作( )A 施工图设计阶段B 技术设计阶段C 初步设计阶段D 总体规划设计E 总体方案设计正确答案:ABC75.【第10章】工程设计资质分为( )A 工程设计综合资质B 工程设计劳务资质C 工程设计行业资质D 工程设计专业资质E 工程设计专项资质正确答案:ACDE76.【第11章】根据《标准施工合同》，履约担保和预付款担保采用的担保形式是( ).A 均采用无条件担保B 分别采用无条件担保和有条件担保C 均采用有条件担保D 分别采用有条件担保和无条件担保正确答案:A77.【第11章】根据《标准施工合同》，关于承包人施工安全责任的说法，正确的是( ).A 承包人应按合同约定的安全工作内容编制施工安全措施计划B 合同约定的安全施工措施所需费用由承包人承担，安全作业环境所需费用由发包人承担C 承包人对施工现场所有人员的工伤事故承担责任D 因采取合同未约定的安全施工措施增加的费用由承包人自行承担正确答案:A78.【第11章】根据《标准施工合同》，下列属于监理人在工程施工准备阶段职责的是( ).A 组织施工图设计交底B 审查承包人质量管理体系C 组织专项施工方案论证D 审查暂估价及暂列金额正确答案:B79.【第11章】根据《标准施工合同》，承包人需要变动保险合同条款时，正确的处理方式是( ).A 直接与保险人协商一致后，并通知发包人B 直接与保险人协商一致后，并通知监理人C 应事先征得发包人同意，并通知监理人D 应事先征得监理人同意，并通知发包人正确答案:C80.【第11章】根据《标准施工合同》，不属于施工合同履行中“不利物质条件”的是( ).A 不利地质条件B 不利水文条件C 有毒作业环境D 不利气候条件正确答案:D81.【第11章】根据《标准施工合同》，缺陷责任期满承包人提交最终结清单前，仍有权提出索赔要求.索赔的原因应是在( )发生的事项.A 施工期间B 竣工验收期间C 缺陷责任期间D 合同有效期间正确答案:C82.【第11章】根据《标准施工合同》，投保工程一切险的保险金额不足以赔偿实际损失时，差额部分应由( )进行补偿.A 发包人B 承包人C 合同条款确定的该风险责任人D 造价咨询机构正确答案:C83.【第11章】根据《标准施工合同》，履约担保和预付款担保的主要区别有( ).A 担保的方式不同B 担保的金额不同C 担保的期限不同D 担保的作用不同E 被担保的主体不同正确答案:BCD84.【第11章】根据《标准施工合同》，合同进度计划的主要作用有( ).A 监理人控制合同进度的依据B 监理人签认进度付款证书的依据C 施工进度受到干扰后，监理人判定是否应顺延合同工期的依据D 承包人编制分阶段和分项进度计划的基础E 监理人确认承包人逾期违约的依据正确答案:AC85.【第11章】根据《标准施工合同》，工程施工准备阶段承包人应履行的义务有( ).A 收集地下管线资料B 建立专门的质量检查体系C 测试施工控制网D 组织施工图纸会审。
24年二建法规讲义
24年二建法规讲义一、考试概述《建设工程法规及相关知识》是二级建造师考试的重要科目之一，主要考查考生对建设工程法律法规、施工合同管理等方面的理解和应用能力。
本讲义将围绕这一考试科目的要求展开，帮助考生系统掌握相关知识点，提高应试能力。
二、考试内容与要求(一)考试内容1. 建设工程基本法律知识2. 施工许可法律制度3. 建设工程发承包法律制度4. 建设工程合同和劳动合同法律制度5. 建设工程施工环境保护、节约能源和文物保护法律制度6. 建设工程安全生产法律制度7. 建设工程质量法律制度8. 解决建设工程纠纷法律制度(二)考试要求1. 掌握建设工程基本法律知识，了解建设工程施工相关的基本法律原则;2. 熟悉施工许可法律制度，掌握施工许可证的申请条件和程序;3. 熟悉建设工程发承包法律制度，掌握工程招标方式和招标程序;4. 熟悉建设工程合同和劳动合同法律制度，掌握合同履行、变更和终止的相关规定;5. 熟悉建设工程施工环境保护、节约能源和文物保护法律制度，了解施工现场环境保护、节约能源和文物保护的基本要求;6. 熟悉建设工程安全生产法律制度，掌握施工现场安全防护、消防安全等方面的规定;7. 熟悉建设工程质量法律制度，掌握工程质量监督、验收的相关规定;8. 熟悉解决建设工程纠纷法律制度，了解不同类型纠纷的解决方式和程序。
三、知识点梳理与应试策略(一)知识点梳理1. 建设工程基本法律知识：包括建设工程施工相关的基本法律原则、民事法律关系等;2. 施工许可法律制度：重点掌握施工许可证的申请条件和程序;3. 建设工程发承包法律制度：熟悉工程招标方式和招标程序，了解承包方的资质要求和禁止行为;4. 建设工程合同和劳动合同法律制度：重点掌握合同的履行、变更和终止的相关规定，了解劳动合同的签订和解除等规定;5. 建设工程施工环境保护、节约能源和文物保护法律制度：熟悉施工现场环境保护、节约能源和文物保护的基本要求;6. 建设工程安全生产法律制度：重点掌握施工现场安全防护、消防安全等方面的规定;7. 建设工程质量法律制度：熟悉工程质量监督、验收的相关规定;8. 解决建设工程纠纷法律制度：了解不同类型纠纷的解决方式和程序，如和解、调解、仲裁和诉讼等。
《建筑工程管理》建设工程合同管理法律基础讲义
第二章建设工程合同管理法律基础第一节合同法律关系1.合同法律关系的构成1.1 合同法律关系的构成要素（三主体三客体两内容）改变其中任何一个要素，就改变了原来设定的法律关系1.2 自然人的两种能力自然人既包括公民，也包括外国人和无国籍人，都可以作为合同法律关系的主体。
【2017年真题】作为合同法律关系主体的自然人必须具备（）能力。
A.完全民事行为B.限制民事行为C.与合同履行相适应的民事行为D.一般民事行为『正确答案』C『答案解析』本题考查的是合同法律关系的构成。
作为合同法律关系主体的自然人必须具备相应的民事权利能力和民事行为能力。
参见教材P5。
【2016年真题】根据《民法通则》，自然人作为合同法律关系主体必须具备的条件是（）。
A.取得相应的执业资格证书B.有依法成立的公司C.具有中华人民共和国国籍D.具备相应的民事权利能力和民事行为能力『正确答案』D『答案解析』本题考查的是合同法律关系的构成。
自然人是指基于出生而成为民事法律关系主体的有生命的人。
作为合同法律关系主体的自然人必须具备相应的民事权利能力和民事行为能力。
参见教材P5。
1.3 与法人有关的两个易混概念1.4 法人的四条件■依法成立－不能自然产生，必须依法批准或核准登记■有必要的财产或者经费－物质基础■有自己的名称，组织机构和场所－法人以它的主要办事机构所在地为住所■能够独立承担民事责任依法成立、有钱、有名、能独立承担责任【2017年真题】法人是依法独立享有民事权利和承担民事义务的组织，其应具备的条件包括（）。
A.依法成立B.有自己的名称及组织机构C.有必要的经费D.有资质证书E.法定代表人具有执业资格『正确答案』ABC『答案解析』本题考查的是合同法律关系的构成。
法人应当具有以下条件：（1）依法成立；（2）有必要的财产或者经费；（3）有自己的名称、组织机构和场所；（4）能够独立承担民事责任。
参见教材P5。
1.5 法人的分类1.6 法人资格的获得1.7 其他组织■概念·不具备法人资格，但是可以作为合同的主体■类型·法人的分支机构（如分公司）·不具备法人资格的联营体（如联合体投标）·合伙企业·个人独资企业【易错点辨析】子公司具有法人资格，分公司不具备法人资格√不具备法人资格就不能签订合同（只有法人才能签合同）。
建筑法规合同管理考卷
建筑法规合同管理考卷一、单项选择题（每题2分，共20分）1. 建筑施工合同的订立应当遵循平等、自愿、公平、诚信的原则。
以下哪项不是订立合同的原则？（）A. 合法B. 平等C. 自愿D. 公平2. 建筑施工合同中，合同价款约定不明确，当事人不能达成补充协议的，按照（）确定合同价款。
A. 订立合同时的履行费用B. 合同约定的结算方式C. 合同约定的工程量D. 当地市场价格义务，造成发包人损失的，应当承担（）责任。
A. 违约B. 侵权C. 缔约过失D. 连带4. 建筑施工合同中，发包人未按照约定支付价款的，承包人可以催告发包人在合理期限内支付价款。
发包人逾期不支付的，承包人可以与发包人协议将工程折价，也可以请求()判决。
A. 工程师B. 仲裁机构C. 人民法院D. 建设行政主管部门期内完成工程。
工程经竣工验收合格的，以()为实际竣工日期。
A. 竣工验收合格之日B. 合同签订之日C. 工程开工之日D. 工程交付之日二、多项选择题（每题3分，共30分）6. 建筑施工合同中，下列哪些事项可以约定在合同中？（）A. 工程范围B. 工程质量C. 工程进度D. 工程价款E. 违约责任7. 建筑施工合同中，下列哪些情况可以解除合同？（）A. 因不可抗力致使不能实现合同目的B. 当事人一方明确表示或者以自己的行为表明不履行主要债务C. 当事人一方迟延履行主要债务，经催告后在合理期限内仍未履行D. 当事人一方迟延履行债务或者有其他违约行为致使不能实现合同目的E. 合同约定的工程量与实际工程量严重不符三、简答题（每题10分，共30分）8. 建筑施工合同中，发包人和承包人的权利和义务有哪些？9. 建筑施工合同中，合同价款的约定包括哪些内容？10. 建筑施工合同中，违约责任如何承担？四、案例分析题（每题20分，共40分）11. 甲乙双方签订了一份建筑施工合同，合同约定乙方向甲方交付一套现代化的办公楼，甲方支付约定的价款。
合同签订后，乙方按照合同约定完成了办公楼的建设。
建筑工程合同法律解析：2024年培训讲义精编
20XX 标准合同模板范本PERSONAL RESUME甲方：XXX乙方：XXX建筑工程合同法律解析：2024年培训讲义精编本合同目录一览1 建筑工程合同概述1.1 建筑工程合同的定义1.2 建筑工程合同的类型1.3 建筑工程合同的作用2 合同主体2.1 发包人的义务与权利2.2 承包人的义务与权利2.3 设计人和监理人的义务与权利3 工程范围与内容3.1 工程范围3.2 工程内容3.3 工程量的确定4 合同价款与支付4.1 合同价款的确定4.2 合同支付的方式和时间4.3 价款调整的条件和方式5 工程进度与交付5.1 工程进度的要求5.2 工程交付的条件5.3 工程延期的处理6 工程质量与保修6.1 工程质量的标准6.2 质量控制与检查6.3 工程保修的期限和范围7 合同的变更与解除7.1 合同变更的条件7.2 合同解除的条件8 违约责任8.1 发包人的违约责任8.2 承包人的违约责任8.3 设计人和监理人的违约责任9 争议解决9.1 争议解决的方式9.2 仲裁或诉讼的程序10 合同的生效、变更与终止10.1 合同的生效条件10.2 合同的变更程序10.3 合同的终止条件11 合同的附件11.1 附件的构成11.2 附件的效力12 合同的签订与备案12.1 合同签订的程序12.2 合同备案的程序13 合同的履行与监督13.1 合同履行的要求13.2 合同监督的方式14 合同的解除与终止后的事宜14.1 合同解除的程序14.2 合同终止后的事宜第一部分：合同如下：第一条建筑工程合同概述1.1 建筑工程合同的定义本合同是指发包人（甲方）与承包人（乙方）就建筑工程的设计、施工、设备安装、材料供应等事项，经协商一致而订立的明确双方权利和义务关系的书面文件。
1.2 建筑工程合同的类型根据工程特点和实施方式，建筑工程合同可分为设计合同、施工合同、设备和材料采购合同等。
1.3 建筑工程合同的作用建筑工程合同是规范双方行为、确保工程质量、进度和投资控制的重要依据，是双方履行义务、承担责任和解决争议的基础。
建设法规建筑工程合同管理法规ppt课件(二)2024
建设法规建筑工程合同管理法规ppt课件（二）目录：一、引言二、法律法规概述A. 建设法规B. 建筑工程合同管理法规三、建筑工程合同管理的原则A. 平等自愿原则B. 公正交易原则C. 诚实信用原则四、建筑工程合同的主要内容A. 合同的定义B. 合同的签订C. 合同的履行D. 合同的变更和解除五、建筑工程合同管理的法律责任A. 违约责任B. 违法责任C. 法律补偿责任六、建筑工程合同管理的案例分析A. 工期延误案例B. 施工质量问题案例C. 违约纠纷案例七、结论八、参考文献一、引言建设法规对建筑工程合同的管理起到了重要的指导作用。
本课件是关于建设法规建筑工程合同管理法规的系列课件之一，旨在介绍建筑工程合同管理的相关法规和原则，以及相应的法律责任和案例分析。
本课件将重点讨论建筑工程合同的主要内容以及合同管理中的法律责任。
二、法律法规概述A. 建设法规建设法规是指国家为规范建设行为而制定的法规，主要涉及到建筑工程的各个方面，包括建筑设计、施工、监理等。
建设法规对建筑工程合同的签订和履行提供了一定的法律基础。
B. 建筑工程合同管理法规建筑工程合同管理法规是指针对建筑工程合同签订和履行过程中的管理问题而制定的法规。
这些法规主要包括建筑工程合同的签订程序、合同各方义务和责任、合同履行的监督和评估等内容。
三、建筑工程合同管理的原则A. 平等自愿原则建筑工程合同的签订应基于各方的平等自愿，不得有强迫、胁迫等非法手段。
签订合同的各方应当在平等的基础上达成协议，并自愿履行合同。
B. 公正交易原则建筑工程合同的签订和履行应遵循公正交易原则，不得损害他人利益或侵犯他人权益。
各方应本着公正、公平的原则，进行合同的签订和履行。
C. 诚实信用原则建筑工程合同的签订和履行应基于诚实信用原则，各方应真实地履行合同义务，不得故意隐瞒或歪曲事实，也不得采取欺诈手段。
四、建筑工程合同的主要内容A. 合同的定义建筑工程合同是建设单位与设计单位、施工单位、监理单位或其他相关单位之间订立的约束各方行为的协议。
建设工程合同管理讲解含试题解析1
建设工程合同管理
A.该施工企业 B.该外地的分公司 C.项目经理部 D.项目经理 『正确答案』A 『答案解析』本题考查的是合同法律关系的构成。子公司具有法人资格，分公司无法人资格。投标一 般要求具有法人资格或法人的授权书。参见教材 P6。 【习题】某施工企业拥有一处办公楼，评估价为 5000 万元。该施工企业从 A 银行贷款 3000 万元、从 B 银行贷款 2000 万元，并与 B 银行办理了抵押登记。后该施工企业无力还款，经诉讼后拍卖办公楼，取 得售楼款 3000 万元用于清偿 A、B 银行债务。A、B 银行债权的分配数额应为（ ）。（2012 年真题） A.A 银行 1000 万元，B 银行 2000 万元 B.A 银行 1800 万元，B 银行 1200 万元 C.A、B 银行各 1500 万元 D.A 银行 2000 万元，B 银行 1000 万元 『正确答案』A 『答案解析』本题考查的是担保方式。抵押物已登记的先于未登记的受偿。因 B 银行的 2000 万元已 登记，故偿还 B 银行 2000 万元，剩余 1000 万元用于偿还 A 银行。参见教材 P12。 【习题】在施工招投标中，银行为投标人出具的投标保函属于（ ）。（2012 年真题） A.留置担保 B.保证担保 C.抵押担保 D.质押担保 『正确答案』B 『答案解析』本题考查的是担保方式。银行是保证人。参见教材 P10。 【习题】某工程项目在施工阶段投保了建筑工程一切险，保险人承担保险责任的开始时间是（ ）。 （2012 年真题） A.中标通知书发出日 B.施工合同协议书签字日 C.保险合同签字日 D.工程材料运抵施工现场日 『正确答案』D 『答案解析』本题考查的是工程建设涉及的主要险种。建筑工程一切险的保险责任自保险工程在工地 动工或用于保险工程的材料、设备运抵工地之时起始。参见教材 P15。 【习题】如果施工单位项目经理由于工作失误导致采购的材料不能按期到货，施工合同没有按期完成， 则建设单位可以要求（ ）承担责任。 A.施工单位 B.监理单位 C.材料供应商 D.项目经理 『正确答案』A 『答案解析』本题考查的是代理关系。项目经理是施工单位的代理人，代理人行为的后果由被代理人 施工单位承担。参见教材 P8。
建筑法规试卷课件.doc
2013-8-16 15:33:35⋯⋯⋯建设工程法规课程试卷C．发包无效，并承担赔偿损失⋯⋯⋯⋯20 12 —20 13 学年第二学期期末考试试卷（ A 卷）D．构成犯罪的，依法追究刑事责任6、建设单位将建设工程发包给不具有相应资质等级的勘察、设计、施工单位，（ B ）。
⋯⋯题号一二总分总分人复核人A．由工商行政管理机关吊销营业执照号学⋯⋯⋯线... .⋯⋯⋯⋯得分分一、数评卷人单项选择题（共60题，每题1分。
每个备选项中，只有 1 个最符合题意。
）B．处50 万元以上100 万元以下的罚款C．发包无效，并承担赔偿损失D．构成犯罪的，依法追究刑事责任7、两个以上不同资质等级的单位实行联合承包，应当按照（ B ）业务许可范围承揽工程。
⋯⋯⋯⋯⋯1、《建设工程质量管理条例》从发的表现形式上说属于（ C ）A.宪法B. 建设法律C. 行政法规D. 部门规章Ａ．资质等级较高的单位Ｂ．资质等级较低的单位Ｃ．联合各方平均资质等级Ｄ．双方协商确定的资质等级名姓⋯⋯封.⋯2、发电厂甲与施工单位乙签订了价款为5000 万元的固定总价建设工程承包合同，则这笔5000 万元工程价款是（ B ）。
8、下面没有违反《建筑法》承揽工程的有（ B ）A. 借用其他施工企业的名义承揽工程⋯⋯A. 工程建设法律关系主体B. 工程建设法律关系客体B. 与其他承包单位联合共同承包大型建设工程⋯⋯⋯⋯⋯C. 工程建设法律关系的内容D. 工程建设法律关系内容中的义务3、消费者王某从某房屋开发公司开发的小区购买别墅一栋，半年后发现屋顶漏水，于是向C.经建设单位同意，某施工企业超越本企业资质承揽工程D.某一级企业与二级企业联合承包了只有一级企业才有资质承包的项目⋯该公司提出更换别墅。
在这个案例中，法律关系的主体是（ D ）。
9、下列中建筑法未禁止的行为是（ B ）。
级班⋯⋯密.⋯⋯⋯⋯A.该小区B. 王某购买的别墅C.别墅的屋顶D. 王某和该房屋开发公司4、下面不属于法律事实中的事件的是( D ) 。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
1.法是一种规范，它确定人的行为的自由程度2.法是上层建筑的组成部分，受经济基础的制约3.法的内容只能是不是所有人的想法，只能是国家利益，且不是简单相加，而是集中的、高度的概括。
4.任何一个法律规范都必须由假定、处理、制裁三部分组成，法学上称之为法律规范的三要素。
5.建设法律关系是指由建设法律规范所确认在建设业管理和建设协作过程中所产生的权利、义务关系。
6.行政法规是指国务院以及建设部制定颁布，或建设部与其他部、委联合颁发的规范性文件，其效力低于宪法和法律，在全国范围内有效。
7.建设行政执法监督检查的对象主要是行政机关、执法机关及其工作人员8.行政处罚的决定程序有简易程序、一般程序和听证程序三种。
9.注册工程师实行注册执业管理制度制度10. 工程勘察设计业务的委托可以通过竞选委托委托或直接委托的方式进行11施工图设计文件审查机构的设立，应当坚持内行审查的原则12. 监理工程师应当按照工程监理规范的要求，采取旁站、巡视和平行检验等形式，对建设工程实施监理13.《建筑法》是以市场管理为中心，以建筑工程质量和安全为重点，以加强对建筑活动的监管为主线而设置法律条文框架的。
14. 合同成立的根本标志在于合同当事人的意思表示一致。
15. 在建设工程中，法律明确规定，承包商的债务转移只能是部分转移16. 资格预审的基本内容主要包括投标人签约资格和履约能力18.当事人在保证合同中约定，债务人不能履行债务时，由保证人承担保证责任的，为一般保证。
19.保险合同中，投保人对保险标的必须具有明确的保险利益，否则保险合同无效20. 合同工作分析的结果是合同事代表21. 计算额外工作索赔和损失索赔的主要区别是：前者的计算基础是价格；后者的计算基础是成本。
22. 在我国，合同争议解决的方式主要有和解、调解、仲裁和诉讼4种。
1.以下不属于建设产品的特殊性的是D 。
A．总体性B．单件性C．固定性D．流动性2.属中央投资、中央和地方合资的大中型和限额以上项目的可行性研究报告要报送A审批。
A．国家发改委B．国务院C．建设部D．行业归口主管部门3.建设单位应当自领取施工许可证之日起C 内开工。
A．一周内B．一个月内C．三个月D．半年内4. 以下哪个不属于建设工程勘察、设计合同中发包方的义务 B 。
A．向承包方提供开展勘察、设计工作所需的有关基础资料B．初步设计经上级主管部门审查后，在原定任务书范围内的必要修改。
C．明确设计范围和深度，并负责及时向有关部门办理各设计阶段设计文件的审批工作。
D．负责必要的工作和生活条件。
5. 以下关于主合同和从合同的关系描述中，错误的是 C 。
A.主合同和从合同并存时，两者发生互补作用；B.主合同无效或者被撤销时，从合同也将失去法律效力；C.从合同无效或者被撤销时，一般将影响主合同的法律效力；D.从合同无效或者被撤销时，一般不影响主合同的法律效力。
6.当事人希望对方向自己提出订立合同的意思表示的是A 。
A.要约B.要约邀请C.承诺D.出盘7. 在合同订立过程中，一方当事人违反诚实信用原则的要求，因自己的过失而引起合同不成立、无效或者被撤销而给对方造成损失时所应当承担的损害赔偿责任是C 。
A.违约责任B.违法责任C.缔约过失责任D.违纪责任8.履行抗辩权的目的不在于完全消除或者改变自己的债务，只是延期履行自己的债务的是B。
A. 同时履行抗辩权B. 后履行抗辩权C.违约救济权D. 不安抗辩权9.以下不属于代位权成立条件的是B 。
A.债务人对第三人享有债权B.债务人实施了处分财产的法定行为C.债务人的行为对债权人造成损害D.债务人不行使债权，有造成债权消失或者丧失的危险。
10.《合同法》规定，债权人自知撤销事由之日起年内或者债务人的行为发生之日起年内，没有行使撤销权的，该撤销权消灭。
正确选项是 C 。
A. 1，2B. 2，5C. 1，5D. 2，611.在违约责任与侵权责任竞合的情况下，受害人在两项请求权中只能选择 C 行使。
A.违约责任B.侵权责任C.违约责任和侵权责任中的任意一项D.违约责任和侵权责任共同12.某承包商与业主就某酒楼的装修工程达成协议。
该酒楼包括2个大厅、20个包厢和1个歌舞厅。
在签订的合同中没有对该酒楼是全部装修还是部门装修作出具体规定，在招标文件的工程量表中仅仅开列了包括大厅和包厢在内的工程的装修要求，对歌舞厅未作要求。
根据C 规则，应当认为该装修合同中未包含歌舞厅的装修。
A.对合同条款起草人不利B.主张合同有效的解释优先C.排他D.同类相容13. “不得违法限制或者排斥本地区、本系统以外的法人或者其他组织参加投标”遵循的是B 原则。
A.公开B.公平C.公正D.诚实信用14.从招标文件发出之日起到递交投标文件截至日的时间应是投标人理解招标文件，进行必要的调研，完成投标文件编制所需的合理时间，不得少于D 天。
A. 7B. 10C. 14D. 2015.具有“可以带动承包商所在国成套设备的出口”特点的建设模式是 C 。
A.平行承发包模式B.D+B模式C.EPC模式D.BOT模式16.适用于工期较短（一般不超过一年）而且对最终产品的要求又非常明确的工程项目的总价合同形式是 D 。
A.固定工程量总价合同B.管理费总价合同C.调值总价合同D.固定总价合同17.具有“可以在保证债务履行的同时，保证工程建设的正常进行”优点的保证方式是。
A.银行担保B.同业担保C.联合担保D.担保公司担保18. 合同实施情况偏差处理的措施中， D 是承包商的首选措施。
A.组织措施B.技术措施C.经济措施D.合同措施19.在工程实践中，比较详细的索赔工作通常包括以下内容：①索赔资料的准备②索赔意向通知③索赔事件的提交④业主审查索赔处理⑤工程师对索赔事件的审查⑥工程师与承包人协商补偿额和工程师索赔处理意见⑦承包人是否接受最终索赔处理，可能仲裁或诉讼。
这些工作内容的安排有一定的先后顺序，以下排序的选项中较合理的是 D 。
A. ①-②-③-④-⑤-⑥-⑦B. ②-①-③-⑤-④-⑥-⑦C. ①-②-③-⑤-⑥-④-⑦D. ②-①-③-⑤-⑥-④-⑦20.综合费用索赔的计算方法中，承包人广泛采用的方法是。
A.总费用法B.分项法C.修正的总费用法D.分摊法多选题1.按照合同的表现形式，合同可以分为ADE 。
A.书面合同B.双务合同C.诺成合同D.口头合同E.默示合同2.无效合同具有以下法律特征ABD 。
A.合同已经成立B.合同不能产生法律约束力C.是当事人意思表示不真实的合同D.合同自始无效E.订立合同时显失公平3. 有关合同履行中约定不明情况的处置，如果合同当事人双方不能达成一致意见，又不能按照合同的有关条款或者交易习惯确定。
则以下处置规定的描述中正确的是ABCDE 。
A.质量要求不明确的，按照国家标准、行业标准履约；没有国家标准、行业标准的，按照通常标准或者符合合同目的的特定标准履行。
B.价款或者报酬不明确的，按照订立合同时履行地市场价格履行；依法执行政府定价或者政府指导价的，按照规定执行。
C.履行地点不明确，给付货币的，在给付货币一方所在地履行；交付不动产的，在不动产所在地履行；其他标的，在履行义务一方所在地履行。
D.履行期限不明确，债务人可以随时履行，债权人也可以随时要求履行，但应当给对方必要的准备时间。
E.履行费用的负担不明确的，由履行债权的一方负担。
4. 依照我国招标投标法及有关规定，必须通过招标投标选择承包人的项目范围内，总投资低于3000万元人民币，但单项合同估算价达到ABE 的，也必须进行招标。
A.施工单项合同估算价在200万元人民币以上的。
B.重要设备、材料等货物的采购，单项合同估算价在100万元人民币以上的。
C.施工单项合同估算价在500万元人民币以上的。
D.重要设备、材料等货物的采购，单项合同估算价在150万元人民币以上的。
E.勘察、设计、监理等的服务采购，单位合同价在50万元人民币以上的。
5.与邀请招标相比，公开招标程序仅是在招标准备阶段多了CD 的内容。
A.组成招标机构B.招标条件准备C.发布招标公告D.进行资格预审E.发售招标文件6.《建筑法》规定，工程监理应当依照ABCD对承包在施工质量箭镞工期建设资金使用等方面，代表建设单位实施监督。
A．法律 B.行政法规及有关的技术标准 C.设计文件D.工程承包合同E.施工分包合同7.勘察设计合同按委托的内容分类可分为BEA.单价合同B.勘察设计总承包合同C总价合同 D.勘察合同 E.设计合同8.以下原因造成的工期延误中，经工程师确认，承包人工期可以相应顺延的是ACDE A．发包人未能按专用条款的约定提供图纸及开工条件B．承包人在协议书约定的开工日期前7天，以书面形式向工程师提出延期开工的理由和要求。
C设计变更和工程量增加D．不可抗力E.一周内非承包人原因停水、停电、停气造成停工累计超过7小时9. 土木工程合同审查分析的内容主要包括CDE 。
A.合同的总体分析B.合同的结构分解C.合同效力的审查与分析D.合同的完备性审查E.合同条款的公正性审查10. 按照工程惯例，以下费用中不能包含在承包人的可索赔费用中的是ABE 。
A.承包人进行索赔工作的准备费用B.承包人对索赔事项未采取减轻措施，因而扩大的损失费用C.保函手续费D.保险费E.索赔金额在索赔处理期间的利息判断题1.施工单位应当依法取得相应等级的资质证书，并在其资质等级许可的范围内承揽工程。
（√）2.注册监理工程师依据其所学专业、工作经历、工程业绩，按照《工程监理企业资质管理规定》划分的工程类别，按专业注册。
每人最多可以申请两个专业注册。
（√）3. 改建的建筑工程开工前可不申请领取建筑工程施工许可证。
（×）4. 提倡对建筑工程实行总承包，禁止将建筑工程肢解发包。
（√）5. 建设工程的招标文件，由招标单位负责编制；也可委托有资格的咨询公司编制，由招标单位审定。
（√）6. 建筑工程的决标包括评标和定标两个阶段。
（×）7. 三种工程勘察资质都分别包括甲、乙、丙三级。
（×）8.建设工程勘察、设计企业应当按照其拥有的注册资本、专业技术人员、技术装备和勘察设计业绩等条件，即可从事相应的建设工程勘察、设计咨询和技术服务。
（×）9.建设工程勘察、设计企业的资质条件中技术骨干总人数未达到资质分级标准的80%，则其资质年检结论为不合格。
（√）10.注册工程师可以受聘于多个建设工程勘察、设计、施工、监理、招标代理、造价咨询等单位。
（×）简答题：1.简述法律体系？P1-P22.简答简述活动中的行政管理关系P8-P93.简述施工图设计文件的审查内容P116-P1174.简述《建筑法》的立法意义P171-172。