【律师推荐】建设项目委托代建合同(新版)最终版.doc
委托代建合同范本 完整版doc
委托代建合同范本完整版doc本合同由甲方(委托方)与乙方(承办方)共同订立,双方经协商一致,就委托甲方的建筑项目进行代建事项进行合作,达成如下协议:一、合同目的本合同的目的是为了明确双方在委托项目的代建过程中的权利和义务,确保双方的权益得到充分保护。
二、委托事项甲方委托乙方按照约定的要求和期限进行建筑项目的代建工作,具体内容包括但不限于:1.按照甲方提供的设计图纸和技术要求进行建筑施工;2.负责项目的材料采购、工人招聘及管理;3.监控施工进度,确保按时完成项目;4.提供相关施工报告、图纸和技术支持;5.接受甲方的建议和指导,确保项目质量和效果。
三、合作方式1.项目费用和付款方式:甲方将支付代建项目总金额的30%作为项目启动费用,在合同签订后的5个工作日内支付;剩余费用按照工程进度分阶段支付,具体支付比例双方另行协商确定。
2.合作时间:本合同从双方正式签署之日起生效,有效期为项目竣工之日。
3.协调沟通:双方应保持密切的沟通,协商解决合作过程中出现的问题,确保项目的顺利进行。
四、保密条款五、知识产权1.甲方在委托代建过程中提供的设计图纸、技术指导等知识产权归甲方所有;2.乙方在本合同履行过程中所创作的工程图纸、技术报告等知识产权归乙方所有;3.甲方在未经乙方书面许可的情况下,不得擅自向外界披露乙方的技术、报告等知识产权。
六、违约责任1.若乙方未按合同约定按时完成委托的代建工作,应承担延迟竣工的违约责任,并赔偿甲方因此造成的损失。
2.若甲方未按合同约定支付费用或提供必要的协作,应承担相应违约责任,并赔偿乙方因此造成的损失。
七、争议解决双方因履行本合同而发生的争议应通过友好协商解决,协商不成的,应提交有管辖权的人民法院进行解决。
八、其他条款1.本合同未约定的事宜,双方可以另行协商,并就相关事项签署补充协议;2.本合同一式两份,甲方和乙方各持一份,具有同等法律效力;甲方(委托方):姓名:_________________单位:_________________日期:_________________乙方(承办方):姓名:_________________ 单位:_________________ 日期:_________________。
委托代建合同范本最新
委托代建合同范本最新《委托代建合同》甲方(委托方):乙方(代建方):根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》等法律法规的规定,甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上,就甲方委托乙方代建工程项目的事宜,达成如下协议:一、工程概况1.1 工程名称:__________1.2 工程地点:__________1.3 工程规模:__________1.4 工程总投资:__________1.5 工程质量标准:__________二、代建内容2.1 乙方负责本工程的勘察、设计、施工、监理、设备采购等工作。
2.2 乙方按照甲方的要求,按时完成工程,并保证工程质量达到约定的标准。
三、代建期限3.1 乙方承诺在本合同签订后____个月内完成本工程。
3.2 乙方如因不可抗力等特殊情况导致无法按时完成工程,应提前通知甲方,并协商延期。
四、代建费用4.1 乙方向甲方收取代建费用,具体金额和支付方式如下:(1)代建费用总额为:人民币(大写):__________元整(小写):__________元。
(2)甲方分期支付代建费用,具体支付时间和金额如下:第一期:合同签订后____日内,支付代建费用的____%。
第二期:工程进度达到____%后,支付代建费用的____%。
第三期:工程验收合格并交付使用后,支付代建费用的____%。
4.2 乙方应提供合法的税务发票。
五、质量保证5.1 乙方应按照约定的质量标准进行建设,确保工程质量合格。
5.2 工程验收不合格的,乙方应负责无偿修复,直至验收合格。
六、保密条款6.1 乙方应对在代建过程中获知的甲方商业秘密、技术秘密等保密信息予以保密。
6.2 保密期限自本合同签订之日起算,至工程验收合格之日止。
七、违约责任7.1 乙方如未按约定完成工程,应向甲方支付违约金,违约金为代建费用的____%。
7.2 甲方如未按约定支付代建费用,应向乙方支付滞纳金,滞纳金为应付款项的____%。
(完整版)建设工程委托代建(合同)(范本)
(完整版)建设工程委托代建合同(范本)合同编号:X--本建设工程委托代建合同(简称“合同”)由甲方(委托方)与乙方(代建方)共同订立并遵守。
一、合同背景根据甲方计划开展的建设工程项目,甲方希望委托乙方进行代建。
双方经友好协商,达成如下约定:二、项目概述1.项目名称:2.项目地点:X3.项目规模:X4.项目工期:年月日至年月日5.建设工程内容及范围:X三、委托代建内容1.代建工作内容包括但不限于:–建设项目的设计、施工、监理和后期维护等工作;–制定项目计划、工程进度安排和质量控制标准;–完成项目的设计、施工、验收等阶段;–协助甲方办理相关手续和审批事项;–提供工程监理和质量检测报告;–完成项目移交和售后服务。
2.委托代建工作的要求:–乙方必须按照项目计划和工期安排进行施工;–乙方必须严格按照相关法律法规和规范要求进行施工,保质保量完成工程任务;–乙方必须提供真实可行的工程方案和技术方案;–乙方必须按照约定标准提供施工设备、材料和人力资源。
四、合同条款1.委托代建合同期限:自本合同生效之日起,至工程竣工并经甲方验收合格交付之日止。
2.委托代建的费用:–乙方应根据工程规模、难度和时间等因素综合考虑,向甲方提供合理的代建费用预算;–乙方应按照工程进度和完成情况向甲方报销相关费用。
3.付款方式:–甲方应在本合同签订后的个工作日内,支付乙方合同金额的%作为预付款;–余下费用按照合同约定的支付方式进行结算。
4.违约责任:–若甲方未按时支付款项,甲方需按日计算向乙方支付相应违约金;–若乙方未按照合同约定完成代建工作,乙方须承担相应违约责任。
5.合同解除:–在情况下,合同将解除:•双方协商一致;•因不可抗力等不可预见因素导致工程;•乙方严重违反合同约定。
五、保密条款双方保证在合同履行期间及合同解除后继续履行保密义务。
未经对方书面许可,任何一方不得向第三方透露或公开与本合同相关的机密信息。
六、风险和责任1.建筑工程所发生的风险和损失由乙方承担,并提供相应的保险和保证金;2.乙方负责工程施工期间的安全和职工伤害事故,同时要确保工程质量符合相关规定。
建设工程项目委托代建合同
1.保密条款:
-双方在合同履行过程中所获悉的对方的商业秘密、技术秘密、市场信息等,应予以严格保密,未经对方同意不得向任何第三方披露。
2.知识产权归属:
-乙方在项目设计和建设过程中产生的知识产权归乙方所有,但甲方有权在项目范围内使用。
-除非另有约定,甲方提供的图纸、资料等知识产权仍归甲方所有。
d.法律规定的其他终止情形。
-合同终止时,双方应按照合同约定及法律规定处理终止后的相关事宜。
甲方(委托方)签字:________________________
甲方代表:_________________日期:____年__月__日
乙方(代建方)签字:________________________
联系人:__________________
二、标的物或服务:
1.甲方委托乙方代建以下工程项目:
项目名称:____________________
项目地点:____________________
项目规模:____________________
项目预算:____________________
2.乙方负责项目的设计、施工、监理、验收等全过程管理,确保项目按照甲方要求的质量、进度、投资完成。
1.生效条件与时间:
-本合同自甲乙双方代表签字并加盖公章之日起生效。
-本合同自生效之日起对双方具有法律约束力,双方应严格按照本合同的约定履行各自的权利和义务。
2.终止条件与程序:
-本合同在以下情况下终止:
a.合同履行完毕,双方权利义务全部履行结束。
b.双方经协商一致,书面同意解除本合同。
c.一方违反合同规定,另一方依照本合同约定行使解除权。
3.免责范围:
(完整版)建设工程委托代建合同(范本)
广州市政府法制办公室合同范本起草之二建设工程项目委托代建合同甲方:乙方:签约时间:签约地点:说明为了规范建设工程代建活动,维护合同双方当事人的合法权益,依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》等相关法律法规,制定本《建设工程项目委托代建合同》。
为了便于合同当事人使用《建设工程项目委托代建合同》,现就有关问题说明如下:一、《建设工程项目委托代建合同》的组成《建设工程项目委托代建合同》由合同协议书、通用合同条款和专用合同条款三部分组成。
(一)合同协议书《建设工程项目委托代建合同》合同协议书共计9条,主要包括:项目概况、委托代建范围及内容、代建项目管理目标、代建费、合同文件构成、承诺以及合同生效条件等重要内容,集中约定了合同当事人基本的合同权利义务。
(二)通用合同条款通用合同条款是合同当事人根据《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国合同法》等法律法规的规定,就建设工程项目委托代建的实施及相关事项,对合同当事人的权利义务作出的约定。
通用合同条款共计70条,具体条款分别为:词语定义、适用的法律法规、语言,双方权利、双方义务、工程竣工验收及工程移交、代建费与工程资金的支付使用、合同生效、变更与终止、保修期责任、争议的解决、违约责任等。
前述条款安排既考虑了现行法律法规对建设工程项目委托代建的有关要求,也考虑了建设工程项目委托代建的特殊需要。
(三)专用合同条款专用合同条款是对合同条款约定的细化、完善、补充、修改或另行约定的条款。
合同当事人可以根据不同建设工程委托代建的特点及具体情况,通过双方的谈判、协商对相应的专用合同条款进行修改补充。
在使用专用合同条款时,应注意以下事项:1、合同当事人可以通过对专用合同条款的修改,满足具体建设工程委托代建的特殊要求;2、在专用合同条款中有横道线的地方,合同当事人可针对相应的合同条款进行细化、完善、补充、修改或另行约定;如无细化、完善、补充、修改或另行约定,则填写“无”或划“/”。
建设工程项目委托代建合同
建设工程项目委托代建合同甲方(委托方):乙方(代建方):根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》等相关法律法规,甲乙双方在平等、自愿、公平、诚信的原则基础上,就甲方委托乙方代建甲方建设工程项目事宜,达成如下协议:第一条工程概况1.1 工程名称:____________________1.2 工程地点:____________________1.3 工程规模:____________________1.4 工程投资估算:____________________1.5 工程质量标准:符合_______等相关法律法规及规范要求。
第二条代建内容2.1 乙方负责本工程的全部或部分建设工作,包括但不限于:(1)项目前期策划、可行性研究、规划设计、建筑设计、施工图设计等;(2)项目招投标、施工许可、工程监理、施工组织与管理、设备材料采购等;(3)项目竣工验收、工程结算、财务决算、资料归档等;(4)项目移交及后期维护管理。
2.2 乙方应确保工程质量、安全、进度等目标的实现,并承担相应的法律责任。
第三条代建期限3.1 工程预计开工日期:____年__月__日;3.2 工程预计竣工日期:____年__月__日;3.3 乙方应按照双方约定的时间表完成工程各项任务,如有特殊情况需延长工期,应提前向甲方申请并获得甲方同意。
第四条投资控制4.1 乙方应根据甲方提供的投资估算,合理控制工程投资,确保投资不超过甲方批准的投资预算。
4.2 乙方应定期向甲方报告工程投资情况,如需调整投资预算,应提前向甲方申请并获得甲方同意。
第五条质量与安全5.1 乙方应严格按照国家相关法律法规及行业规范要求,保证工程质量。
5.2 乙方应加强施工现场安全管理,确保工程施工过程中不发生重大安全事故。
5.3 乙方应对工程质量、安全问题负责到底,及时整改,确保工程顺利通过验收。
第六条费用与支付6.1 乙方向甲方提供的代建服务费用为人民币____元(大写:____________________元整)。
建设项目代建合同
建设项目代建合同合同范本。
建设项目代建合同。
甲方,(委托方)。
乙方,(承建方)。
根据《中华人民共和国合同法》及其他相关法律法规的规定,甲乙双方经友好协商,就甲方委托乙方进行建设项目代建事宜,达成如下合同:第一条项目概况。
甲方委托乙方进行(项目名称)的代建工作,具体工程范围包括(工程内容),工程地点位于(地点),工程预算金额为(金额),工程工期为(时间)。
第二条代建责任。
乙方应按照甲方的要求,全面负责工程的代建工作,包括但不限于项目规划设计、施工管理、材料采购、工程质量控制、安全生产管理等,确保工程按时按质完成。
第三条项目管理。
乙方应组织专业技术人员对工程进行全程跟踪管理,确保工程进度和质量符合甲方的要求,及时报告工程进展情况,并接受甲方的监督和检查。
第四条合同价款。
1. 甲方应按照工程进度和质量支付相应的工程款项,具体支付方式和时间由双方另行协商确定。
2. 工程款项支付完毕后,乙方应向甲方提供相应的工程款项使用情况和发票等相关资料。
第五条变更和索赔。
1. 在工程实施过程中,如有工程范围、工程内容、工程设计等需要变更的情况,应经双方协商一致后签订书面变更协议。
2. 如因不可抗力或其他原因导致工程延误或增加费用的,乙方应及时向甲方提出索赔申请,并提供相关证明材料,甲方应在合理范围内予以支持和协助。
第六条违约责任。
1. 任何一方违反本合同的约定,应承担相应的违约责任,并赔偿对方因此造成的损失。
2. 乙方违约的,甲方有权解除合同,并要求乙方承担相应的违约责任。
第七条合同变更和解释。
本合同的任何变更均须经双方书面协议,并应作为本合同的附件。
本合同一经签订,即对双方具有法律约束力。
第八条争议解决。
因本合同引起的或与本合同有关的任何争议,双方应友好协商解决;协商不成的,任何一方均可向合同签订地的人民法院提起诉讼。
第九条合同生效。
本合同自双方签字盖章之日起生效,有效期至工程竣工验收合格并结清款项之日止。
甲方(盖章):乙方(盖章):签订日期:签订日期:。
新版委托代建合同书
新版委托代建合同书甲方(委托方):_________________________乙方(受托方):_________________________根据有关法律法规,甲乙双方在平等、自愿、公平、诚信的基础上,就甲方委托乙方进行建设项目代建事宜,达成如下协议:一、合同背景及目的鉴于甲方拟进行建设项目的实施,现委托乙方作为代建方,负责项目的规划、设计、施工、管理等工作。
本合同的目的是明确双方的权利和义务,确保项目顺利进行并保障双方利益。
二、委托事项1. 甲方委托乙方承担下列建设项目的代建工作:____________。
2. 乙方的主要职责包括但不限于项目的规划与设计、预算编制、招标代理、施工管理、质量控制、竣工验收等。
三、合同期限与进度安排1. 本合同的期限自合同签订之日起至项目竣工验收合格并交付甲方使用之日止。
2. 双方应按照下列进度安排执行本合同:_____________(具体进度安排)。
四、费用及支付方式1. 乙方代建项目的费用计算方式为:按照项目总投资的一定比例或者固定金额计算。
具体费用标准及支付方式为:____________。
2. 甲方应按照约定时间支付代建费用,如甲方未按时支付,应按照未支付金额的百分之____向乙方支付滞纳金。
五、质量保证与验收1. 乙方应确保代建项目的质量符合国家相关标准及合同约定。
如因乙方原因导致项目质量不达标,乙方应承担相应的违约责任。
2. 项目竣工验收合格后,应提交相关验收资料给甲方备案。
六、保密条款1. 双方应对涉及本合同的所有信息进行保密,未经对方同意,不得向第三方泄露。
2. 保密信息的范围包括但不限于项目的技术资料、商业秘密、合同内容等。
七、违约责任1. 如因乙方原因导致项目未按约定时间完成,乙方应承担违约责任,并向甲方支付违约金。
2. 如因甲方原因导致项目无法进行或延误,甲方应承担相应责任。
3. 其他违约责任按照相关法律规定及本合同约定执行。
八、争议解决1. 本合同的解释、履行和争议解决应遵守中华人民共和国法律。
最新版建设项目委托代建合同
最新版建设项目委托代建合同合同编号:__________甲方:__________乙方:__________根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律法规的规定,甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上,就甲方委托乙方代建项目有关事宜,达成如下协议:一、项目概况1.1 项目名称:__________1.2 项目地点:__________1.3 项目规模:__________1.4 项目投资估算:__________1.5 项目审批文件:__________二、委托代建范围2.1 乙方代建范围包括:项目管理、施工图设计、施工组织、设备采购、材料供应、质量控制、进度控制、投资控制等。
2.2 乙方应严格按照甲方提供的技术要求和标准进行建设,确保项目质量符合相关法律法规及行业标准。
2.3 乙方应承担项目代建期间的一切经济责任和法律风险。
三、合同价格3.1 代建费用:根据项目规模、投资估算和双方协商,乙方承担的代建费用为人民币(大写):__________元整(小写):__________元。
3.2 支付方式:(1)甲方支付代建费用的30%作为预付款,乙方收到预付款后开始进行项目前期工作。
(2)项目进度达到50%时,甲方支付代建费用的30%。
(3)项目验收合格后,甲方支付代建费用的剩余40%。
3.3 乙方应提供合法的税务发票,按照国家有关规定缴纳税费。
四、项目进度及质量要求4.1 项目计划工期:__________个月。
4.2 乙方应按照约定的工期完成项目,如因乙方原因导致工期延误,乙方应承担相应的违约责任。
4.3 项目质量标准:符合国家及行业相关法律法规、技术规范、标准及设计文件要求。
4.4 乙方应建立健全质量管理体系,确保项目质量。
五、保密条款5.1 双方在合同履行过程中所获悉的对方商业秘密、技术秘密、市场信息等,应予以严格保密。
5.2 保密期限:自合同签订之日起至合同终止或履行完毕之日止。
建设工程委托代建合同范本
建设工程委托代建合同范本【合同标题】建设工程委托代建合同【甲方】(以下简称为“业主”):【乙方】(以下简称为“代建方”):鉴于业主拟对其投资的工程项目进行建设管理,经友好协商,特委托乙方作为该工程的代建单位,负责项目的建设管理工作。
现根据《中华人民共和国民法典》及相关法规规定,就双方的权利义务、合同条款等达成如下协议:一、项目基本情况1. 项目名称:_____________2. 项目地址:_____________3. 项目规模及主要建设内容:_____________4. 项目建设周期:自____年__月__日至____年__月__日二、委托范围与内容1. 工程设计管理:乙方需审核设计方案,确保设计质量满足国家及行业标准。
2. 工程施工管理:监督施工进度,质量控制,安全生产等。
3. 成本控制与结算:合理控制成本,及时完成工程款项的结算工作。
4. 其他委托事项:包括但不限于设备采购、人员培训等。
三、双方权利与义务1. 业主权利与义务:- 提供必要的工程资料和资金保障;- 对乙方的工作进行监督和评价;- 按合同约定支付相关费用。
2. 代建方权利与义务:- 按照约定完成工程建设管理任务;- 定期向业主报告工程进展情况;- 保守业主的商业秘密和技术秘密。
四、合同价款与支付方式1. 合同总价款为人民币(大写)_____________元整(¥_____________)。
2. 支付方式:_____________(分期支付、里程碑支付等)。
3. 违约责任:若一方违反合同约定,应承担相应的违约责任。
五、合同变更与解除1. 合同一经签订,任何一方未经另一方同意不得擅自变更或解除合同。
2. 因不可抗力或其他特殊情况需要变更或解除合同的,双方应协商一致。
六、争议解决方式因履行本合同所产生的争议,双方应通过友好协商解决;协商不成时,可提交至业主所在地人民法院诉讼解决。
七、其他1. 本合同自双方签字盖章之日起生效。
建设项目委托代建合同标准范本
建设项目委托代建合同标准范本建设项目委托代建合同甲方:(委托方)地址:联系人:电话:乙方:(代建方)地址:联系人:电话:鉴于,甲方拟进行一项建设项目,现委托乙方作为代建方负责承担该项目的全部或部分工程建设任务,并达成如下合同:第一条项目基本情况1.1 项目名称:1.2 项目地点:1.3 项目规模:1.4 项目工期:1.5 项目预算:第二条代建范围2.1 乙方将根据甲方的要求,负责承担该项目的全部或部分工程建设任务,包括但不限于项目的策划、设计、施工、监理等工作。
2.2 乙方应确保按照相关法律法规和标准进行施工,并保证工程质量符合合同约定和相关规定。
第三条项目进度和支付方式3.1 乙方应按照项目进度表的要求,保证项目的按时完成。
3.2 甲方将根据工程进度向乙方支付工程款项。
工程款项的支付方式和比例将在双方签订本合同后另行协商确定。
第四条合同价款4.1 项目总价款为人民币(大写)(小写)。
4.2 甲方将根据工程进度逐次向乙方支付工程款项。
4.3 如发生合同约定外的变更或额外工作,乙方应提供变更或额外工作的报价,并经双方协商一致后,方可进行施工。
第五条保证金5.1 乙方应按照甲方的要求提供保证金,作为对工程质量、工程期限和合同履行的担保。
5.2 保证金金额为人民币(大写)(小写)。
5.3 保证金将在项目完工验收合格后,扣除工程款项后返还给乙方。
第六条风险责任和保险6.1 乙方在施工期间对工地的风险负有责任,并应按照相关规定进行风险管理和安全保障工作。
6.2 乙方应购买适当的施工保险,确保施工期间的人员、财产安全。
第七条违约责任7.1 如一方未能履行合同义务,应向对方承担相应的违约责任,包括但不限于支付违约金、赔偿损失等。
7.2 如双方均存在违约情形,应共同协商解决,并根据实际情况确定相应的违约责任和补救措施。
第八条保密条款8.1 双方应对在合同履行过程中所涉及的技术、商业秘密及其他保密信息予以严格保密,未经对方书面同意,不得向第三方透露或使用。
建设项目委托实施代建合同(精选3篇)
建设项目委托实施代建合同(精选3篇)建设项目委托实施代建篇1委托人(全称):某某宾馆代建人(全称):某某建设项目管理有限公司依照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》和有关建设项目管理办法,经委托人研究,同意将建设项目委托给代建人实施代建管理,按照平等、自愿和诚实信用的原则,就代建管理事项协商一致,订立本合同。
一、项目概况:工程名称:工程地点:工程内容:前期工作代理和建设实施代建总投资(估算投资):工程立项批准文号:二、工程总建设期工程总建设期(自合同签订日起): .7. -. .xx年月日合同订立地点:本合同约定双方签字盖章后生效。
委托人: (公章) 代建人: (公章)法定代表人:法定代表人:委托代表人:委托代表人:地址:地址:年月日建设项目委托实施代建合同篇2委托人(全称):代建人(全称):依照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》和有关建设项目管理办法,经委托人研究,同意将南山甲所、梅岭1号、2号、3号建设项目委托给代建人实施代建管理,按照平等、自愿和诚实信用的原则,就代建管理事项协商一致,订立本合同。
一、项目概况:工程名称: 1号、2号、3号改造工程工程地点:工程内容:前期工作代理和建设实施代建总投资(估算投资):壹亿元人民币(财政投资20xx万元,东湖宾馆20xx万元)工程立项批准文号:二、工程总建设期工程总建设期(自合同签订日起): .7.1-.1.20,三、质量标准: 优良四、合同价款甲方以项目总概算的 2% 作为乙方的代建管理费(工程概算为20xx 万元,开班费等其他费用20xx万元)。
工程竣工后,根据审计结果据实调整代建管理费。
五、合同组成的文件组成本合同的文件包括:1、双方认可的有关工程的变更、洽商等书面文件或协议修正文件2、委托代建合同书3、本合同专用条款4、本合同通用条款5、描述代建项目的技术性文件6、标准、规范及有关技术文件构成本合同的文件若存在歧义或不一致时,则按上述排列次序进行解释。
建筑工程项目委托代建合同
建筑工程项目委托代建合同在建筑工程领域,委托代建是一种常见的合作模式。
它涉及到业主将建设工程项目的建设任务委托给具备相应资质的代建单位来完成。
为了保障双方的权益,明确各自的责任和义务,签订一份详尽的委托代建合同显得尤为重要。
下面为您提供一个建筑工程项目委托代建合同的范本,以供参考。
---建筑工程项目委托代建合同甲方(委托方):________乙方(代建方):________鉴于甲方拟进行________(具体项目名称)的建设,并希望乙方作为专业的代建单位承担该项目的建设任务,甲乙双方本着平等自愿、诚实信用的原则,经友好协商,达成如下合同:一、项目概述项目名称:________项目地点:________建设规模:________预计投资总额:________二、代建内容与范围1. 乙方负责本项目的设计、采购、施工、监理等全过程管理工作。
2. 乙方应确保工程质量符合国家及行业标准,满足甲方的使用要求。
3. 乙方应在合同约定的时间内完成工程建设任务。
三、合同价款1. 双方约定的合同总价为________元。
2. 付款方式及时间按照附件中的付款计划执行。
四、工期与进度1. 工程开工日期为____年____月____日,竣工日期为____年____月____日。
2. 乙方应按照附件中的工程进度计划表执行,确保工程按期完成。
五、质量要求1. 乙方必须严格遵守国家有关建设工程质量管理的法律、法规,保证工程质量达到国家规定的标准。
2. 如出现质量问题,乙方应负责无偿修复直至达到合格标准。
六、变更与索赔1. 工程变更应经甲乙双方协商一致,并以书面形式确认。
2. 因变更引起的费用增减,应按合同约定进行调整。
七、违约责任1. 若一方未能履行合同义务,应向对方支付违约金。
2. 违约金的具体数额及支付方式按本合同相关条款执行。
八、争议解决合同执行过程中发生的任何争议,双方应首先通过友好协商解决;协商不成时,可提交至甲方所在地人民法院诉讼解决。
新版委托代建合同书
新版委托代建合同书甲方:(委托方)地址:法定代表人:联系电话:乙方:(代建方)地址:法定代表人:联系电话:鉴于甲方计划进行某项建设项目,并决定委托乙方进行代建,双方经友好协商达成如下合同:第一条合同目的甲方在此委托乙方代为承担某项建设工程,并由乙方按照约定的工程要求和时间节点按时完成建设工程,以达到甲方的预期目标。
第二条建设内容1. 建设项目:(具体项目)2. 建设地点:(具体地址)3. 建设规模:(建筑面积、容积率等)4. 建设期限:(起止日期)第三条权益保障1. 甲方要求乙方按照约定负责项目的设计、施工和监管,并确保建设工程的质量符合国家相关标准和规定。
2. 甲方享有对乙方提供的设计方案、施工方案和进度计划进行审查的权利,并有权提出合理的修改和要求。
3. 乙方保证根据甲方的要求提供项目的整体预算和费用计划,并在工程施工过程中严格控制费用,确保项目的总投资不超出预算。
第四条建设费用1. 甲方将支付给乙方的代建费用为人民币(具体金额),乙方应当按照约定的付款条件和时间节点收取代建费。
2. 甲方应按照约定的进度和方式向乙方支付费用,对于超过约定期限未支付的,甲方应支付逾期付款的违约金。
3. 若甲方提出额外的变更要求,乙方有权提出该变更所需额外费用,并经甲方确认后支付。
第五条竣工验收1. 乙方完成建设工程后,应及时通知甲方进行竣工验收。
2. 甲方有权组织相关部门对建设工程进行验收,验收合格后乙方应将相关的工程文件和合格证等材料交付甲方。
第六条违约责任1. 甲方未按照约定的时间和金额支付代建费用的,应支付乙方迟延支付的违约金。
2. 若乙方不能按时完成工程或工程质量不合格的,应承担相应的违约责任,并向甲方支付违约金。
第七条争议解决1. 合同履行中如发生争议,双方应友好协商解决;如协商不成,可向双方所在地人民法院提起诉讼。
2. 本合同适用中华人民共和国法律。
第八条其他约定1. 本合同自双方法定代表人签字盖章之日起生效,并在合同期限届满后自动终止。
2023建设项目委托代建合同正规范本(通用版)
建设项目委托代建合同合同介绍本合同是由甲方(委托方)与乙方(代建方)之间签署的建设项目委托代建合同。
根据双方的协商一致,甲乙双方同意遵守条款和条件。
第一条委托事项1.甲方委托乙方进行建设项目的代建工作,包括但不限于项目计划编制、工程施工管理、质量监督、工程验收等工作。
2.建设项目的具体内容、工作范围、工期等细节由甲乙双方在本合同签订后另行约定,并以书面形式确认。
第二条权利义务1.甲方的权利和义务:–提供与建设项目相关的图纸、资料等必要信息。
–配合乙方进行工程施工管理、质量监督等工作。
–在乙方完成指定工作后,进行工程验收并支付相应费用。
2.乙方的权利和义务:–根据甲方提供的图纸、资料等,制定项目计划和施工方案。
–安排施工人员、采购材料设备等,确保工程按时完成。
–在工程验收合格后,向甲方提交相应的施工报告和验收资料。
第三条价格和支付方式1.乙方向甲方提供的建设项目的代建费用为 [金额] 元(大写)。
2.甲方应在乙方完成指定工作后的 [时间] 日内,向乙方支付代建费用。
支付方式为 [支付方式]。
第四条保密条款1.双方在合同履行过程中所涉及到的具体项目信息、技术资料等应保密,双方不得向未经授权的第三方透露、转让或使用该等信息。
2.甲乙双方对于泄密行为所造成的损失,承担赔偿责任。
第五条违约责任1.若甲方未按照约定向乙方支付代建费用,乙方有权要求甲方支付违约金,违约金数额为代建费用的 [违约金比例] %。
2.若乙方未按照约定完成工程,并未提前通知甲方,甲方有权要求乙方支付违约金,违约金数额为 [违约金比例] %。
第六条其他事项1.本合同一经签署即生效,并对双方具有约束力。
2.本合同的修改、解释及争议解决均应通过双方友好协商进行,协商不成时,提交有管辖权的人民法院裁决。
第七条合同终止1.本合同履行完毕,或者达到约定的终止条件,合同即终止。
2.合同终止后,双方应解除相关权利和义务,但保密条款仍然有效。
第八条合同争议的解决办法本合同履行过程中,如发生合同争议,应通过友好协商解决;协商不成,可提交所在地人民法院进行仲裁或诉讼。
委托代建(合同)范本Word模板
委托代建合同范本Word模板1. 引言2. 合同范本合同编号合同编号:合同编号合同双方甲方:[甲方名称]乙方:[乙方名称]合同背景鉴于甲方拥有项目的所有权,并委托乙方进行代建事宜,为确保双方权益,根据《合同法》及相关法律法规,双方达成如下合同:合同条款2.1 建设内容甲方委托乙方按照约定的时间和质量标准,对项目进行代建。
具体的建设内容包括但不限于:•[建设内容1]•[建设内容2]•[建设内容3]2.2 建设期限本次代建的建设期限为[建设期限],具体开始和结束日期如下:•开始日期:[开始日期]•结束日期:[结束日期]2.3 双方权利与义务2.3.1 甲方权利与义务•提供项目资料和工程设计,配合乙方进行代建;•向乙方支付代建费用;•监督乙方按照合同约定进行代建。
2.3.2 乙方权利与义务•按照甲方提供的项目资料和工程设计进行代建;•按照合同约定的时间和质量标准完成代建;•承担代建过程中的技术、质量和安全责任;•向甲方提供代建过程的进展情况,并按时汇报。
2.4 代建费用与支付方式甲方将支付给乙方的代建费用为[代建费用]。
支付方式如下:•[支付方式1]•[支付方式2]•[支付方式3]2.5 违约责任如果任何一方违反本合同约定,应当承担相应的违约责任。
具体的违约责任和处理方式如下:•[违约责任1]•[违约责任2]•[违约责任3]3. 法律适用和争议解决本合同受相关法律法规的约束。
双方如在履行本合同过程中发生争议,应通过友好协商解决;协商不成时,可向相关法院提起诉讼。
4. 合同变更和解除合同变更和解除需经双方协商一致,并以书面形式确认。
5. 合同生效和终止本合同一式两份,甲方和乙方各执一份,自双方签字盖章之日起生效。
合同终止条件为:•合同履行完毕;•双方同意解除本合同;•法院判决解除合同。
6. 其他条款合同中未尽事宜,可由甲乙双方另行协商处理,并在协商一致后以书面形式确认。
为委托代建合同的范本Word模板。
建设工程委托代建合同
编号:XXXX改造建设项目委托代建合同项目名称:项目委托人:项目代建人:项目使用人:委托代建合同书委托人:代建人:使用人:根据《中华人民共和国合同法》、及政府相关投资建设项目代建制管理办法,经委托人研究同意将建设项目委托给代建人实施代建投资和管理,按照平等自愿、互惠互利和诚实信用的原则,现委托人、代建人与使用人三方协商同意,就有关代建管理事宜达成协议,签订本合同。
一、项目概况项目名称:项目总投资:40000 (万元)(以批准的投资概算为准)建设地点:XX 政府东侧、206国道及XX车管所北侧建设规模:135465.4m2建设工期:总工期36个月建设内容:规划及施工图设计全部内容二、代建项目管理范围和内容:代建范围为工程建设全过程代建,包含过程建设的全部内容,具体为:1、前期工作代理内容:组织项目可行性研究及地灾、环评的评估;主持规划方案的设计;办理规划用地许可;协助委托人征用土地;2、组织建设实施的代理内容:负责施工图设计;办理施工图审查、消防及防雷各专业审查;规划许可证的办理;负责工程报建,拟定施工、监理的招标方案,确定施工和监理单位,领取施工许可证;负责用地红线范围内的管网及配套设施的设计组织与施工组织;负责工程施工管理、工程中间验收、隐蔽验收、竣工验收,审查预决算报告,档案的收集,资产的交付。
三、代建项目管理目标:工程质量标准:代建项目建设工程质量标准为合格率100%。
代建管理期限:安置区全部交付使用人为止四、代建工程造价计算依据:1、2000年《全国统一建筑工程基础定额安徽省综合估价表》2、2000年《全国统一安装工程预算定额安徽省估价表》3、1999年《全国统一建筑工程基础定额安徽省装饰工程综合估价表》4、2003年《安徽省建设工程补充定额估价表》5、人工费调整执行安徽省建设工程造价管理总站造计[2007]33号文件,6、主要材料价格依据工程开工时当月的造价信息中的材料价格计取。
7、综合费率按一类工程类别取费标准取费。
项目委托代建合同模板
项目委托代建合同模板甲方(委托方):________________________乙方(代建方):_______________________鉴于甲方拟委托乙方代建项目,经双方协商一致,根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规,特订立本合同,以资共同遵守。
第一条项目概况1.1 项目名称:_____________________1.2 项目地点:_____________________1.3 项目规模:_____________________1.4 项目内容:_____________________1.5 项目总投资预算:_____________________1.6 项目计划开工日期:_____________________1.7 项目计划竣工日期:_____________________第二条委托代建范围2.1 乙方负责项目的设计、施工、监理、验收等全过程的管理工作。
2.2 乙方应按照甲方的要求,确保项目质量、进度和安全符合国家及行业标准。
第三条甲方的权利和义务3.1 甲方有权对乙方的工作进行监督和指导。
3.2 甲方应按合同约定及时支付代建费用。
3.3 甲方应提供必要的项目资料和支持。
第四条乙方的权利和义务4.1 乙方有权按照合同约定收取代建费用。
4.2 乙方应保证代建工作的质量、进度和安全。
4.3 乙方应定期向甲方报告项目进展情况。
第五条代建费用及支付方式5.1 代建费用总额为:_____________________5.2 支付方式:_____________________5.3 代建费用的支付应按照工程进度和合同约定进行。
第六条质量保证6.1 乙方应保证代建项目的质量符合国家及行业标准。
6.2 甲方有权对项目质量进行监督和检查。
第七条违约责任7.1 如甲方未按期支付代建费用,应承担违约责任。
7.2 如乙方未按合同约定完成代建工作,应承担违约责任。
第八条合同变更和解除8.1 合同一经签订,未经双方协商一致,任何一方不得擅自变更或解除。
通用范文(正式版)(完整版)建设工程委托代建合同(范本)
建设工程委托代建合同(范本)一、合同背景本合同为建设工程委托代建合同范本,由甲方委托乙方为其承担某一建设工程的全过程代建工作。
本合同旨在确立双方的权益和责任,保证建设工程的顺利进行和质量达标。
二、合同内容1. 甲方责任甲方应按照法律、法规和相关标准要求提供资料和条件:•建设工程的规划设计文件;•现场勘察、平整等前期准备工作完成的资料;•建设工程的资金和支付方式;•在建设过程中的各项许可证件;•其他与建设工程相关的必要资料和条件。
2. 乙方责任乙方应按照合同约定承担如下责任:•全面负责建设工程的规划、设计、施工等工作;•按照法律法规和相关标准,确保建设工程的质量达到要求;•合理安排施工进度,保证建设工程按时完成;•管理好施工现场,确保施工安全;•其他与代建工作相关的必要职责。
3. 代建费用乙方的代建费用为总工程造价的比例,具体比例根据双方协商确定,并在合同中明确详细。
4. 保证金和履约保证双方约定的代建合同期限内,乙方应按照合同要求支付给甲方一定数额的保证金,作为履约保证。
在合同期满或合同解除后,甲方应及时将保证金返还给乙方。
5. 违约责任如任何一方违反合同约定,应承担相应的违约责任。
违约方应向守约方支付违约金,并承担由违约行为造成的其他损失。
6. 保密条款双方在合作过程中可能接触到对方的商业机密和敏感信息,双方应予以保密,并确保不泄露给第三方。
对于违反保密条款的一方,应承担相应的法律责任。
7. 合同变更和解除如因特殊情况需要变更或解除合同,需经过双方协商一致,并按照法律程序办理。
8. 法律适用和争议解决本合同的签订、效力、履行和解释均适用法律。
如因合同履行过程中发生争议,双方应协商解决。
协商不成的,可向有管辖权的人民法院提起诉讼。
三、合同生效和补充本合同一式两份,双方各执一份,并自双方签字盖章之日起生效。
本合同的补充协议及附件,为本合同的组成部分,具有同等法律效力。
甲方(盖章/签字):___________________乙方(盖章/签字):___________________日期:___________________。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。
第一部分建设项目委托代建合同(新版)
委托人(全称):武汉东湖宾馆
代建人(全称):湖北阳光建设项目管理有限公司
依照《中华人民共和国合同(新版)法》、《中华人民共和国建筑法》和有关建设项目管理办法,经委托人研究,同意将南山甲所、梅岭1号、2号、3号建设项目委托给代建人实施代建管理,按照平等、自愿和诚实信用的原则,就代建管理事项协商一致,订立本合同(新版)。
一、项目概况:
工程名称:南山甲所、梅岭1号、2号、3号改造工程
工程地点:东湖路146号
工程内容:前期工作代理和建设实施代建
总投资(估算投资):壹亿元人民币(财政投资9000万元,东湖宾馆1000万元)
工程立项批准文号:
二、工程总建设期
工程总建设期(自合同(新版)签订日起):南山新村建设工期20GG.7.1-20GG.1.20,梅岭建设工期另行商定
三、质量标准: 优良
四、合同(新版)价款
甲方以项目总概算的2%作为乙方的代建管理费(工程概算为9000万元,开班费等其他费用1000万元)。
工程竣工后,根据审计结果据实调整代建管理费。
五、合同(新版)组成的文件
组成本合同(新版)的文件包括:
1、双方认可的有关工程的变更、洽商等书面文件或协议修正文件
2、委托代建合同(新版)书
3、本合同(新版)专用条款
4、本合同(新版)通用条款
5、描述代建项目的技术性文件
6、标准、规范及有关技术文件
构成本合同(新版)的文件若存在歧义或不一致时,则按上述排列次序进行解释。
六、本协议书中的有关词语含义与本合同(新版)第二部分《通用合同(新版)条款》中分别赋予它们的定义相同。
七、代建人向委托人承诺,按本合同(新版)的规定承担本合同(新版)专用条款中议定范围内的工程委托代建工作。
八、委托人向代建人承诺,按本合同(新版)专用条款中议定的期限、方式和币种,向代建人支付代建管理费。
九、合同(新版)生效
合同(新版)订立时间:年月日
合同(新版)订立地点:武汉东湖宾馆
本合同(新版)约定双方签字盖章后生效。
委托人:(公章)代建人:(公章)
法定代表人:法定代表人:
委托代表人:委托代表人:
地址:地址:
第二部分通用合同(新版)条款
词语定义、适用范围和法规
第一条下列词语除专用合同(新版)条款另有约定外,应具有本条所赋予的定义:
(1)“工程”是指委托人委托实施建设工程项目管理的工程。
(2)“委托人”是指承担投资责任并委托工程项目管理工作的一方以及其合法继承人。
(3)“代建人”是指承担建设工程项目管理业务及其责任的一方及其合法继承人。
(4)“项目管理机构”是指代建人派驻本工程现场实施工程项目管理业务的组织。
(5)“项目经理”是指经委托人同意,代建人派到项目管理机构全面履行本合同(新版)的全权负责人。
(6)“工程项目管理的正常工作”是指双方在专用条件中约定,委托人委托的工作范围和内容。
(7)“工程项目管理的附加工作”是指:①委托人委托项目管理以外,通过双方书面协议另外增加的工作内容;②由于委托人原因,使项目管理工作受到妨碍或延误,因增加工作量或持续时间而增加的工作。
(8)“工程项目管理的额外工作”是指正常工作和附加工作以外或由于委托人原因而暂停或终止代建业务,其善后工作及恢复代建业务的工作。
(9)“日”是指任何一个零时至第二天零时的时间段。
(10)“月”是指根据公历从一个月份中任何一天开始到下一个月相应日期的前一天的时间段。
第二条建设工程委托代建合同(新版)适用的法律是指国家的法律、行政法规,以及专用合同(新版)条款中约定的部门规章或工程所在地的地方法规、地方规章。
第三条本合同(新版)文件使用汉语语言文字书写、解释和说明。
如专用条件约定使用两种以上(含两种)语言文字时,汉语应为解释和说明本合同(新版)的。