2015年装修协议合同
关于房屋过户前装修的协议
关于房屋过户前装修的协议
甲方：郑淑萍
乙方：罗娜
丙方：合肥森旺房地产经纪有限公司
鉴于乙方已与甲方签订了房屋转让合同、乙方需要在房屋过户前进行装修、甲方已完成物业及水电气结清到2015年3月底、丙方作为中介服务方，经协商：达成协议如下：
1、甲方同意，乙方负责在装修进场前去小区物业中心完成业主信息（业主姓名、联系电话）的更改，并承担与小区物业的联系、协调和处理相关事宜。
2、乙方在完成更改业主联系信息的基础上，可以在2015年4月份起进场装修，并负责从2015年4月起缴纳物业及水电气费用。
3、毕竟存在着各种过户风险并会给乙方提前装修带来风险及损失，乙方同意承担此风险及损失。
若非甲方原因无法过户，甲方保留让乙方恢复房屋原貌的权利。
4、丙方负责各方之间的联系，见证上述条款的执行，帮助协调处理相关事宜。
5、由于甲乙方签订的“存量房买卖合同”附件四第一条第（二）款中空白处内容漏填，甲方请丙方联系甲乙方将空白处填写完整。
甲方：乙方：丙方：
二〇一五年三月二十八日。
王宏艳与珠海蓝琴发展有限公司商品房预售合同纠纷一案民事二审判决书
王宏艳与珠海蓝琴发展有限公司商品房预售合同纠纷一案民事二审判决书【案由】民事合同、无因管理、不当得利纠纷合同纠纷房屋买卖合同纠纷商品房预售合同纠纷【审理法院】广东省珠海市中级人民法院【审理法院】广东省珠海市中级人民法院【审结日期】2020.08.03【案件字号】(2020)粤04民终1797号【审理程序】二审【审理法官】李烈斌庹佳王芳【审理法官】李烈斌庹佳王芳【文书类型】判决书【当事人】王宏艳;珠海蓝琴发展有限公司【当事人】王宏艳珠海蓝琴发展有限公司【当事人-个人】王宏艳【当事人-公司】珠海蓝琴发展有限公司【代理律师/律所】胡金锐北京汇淳律师事务所;杨波青广东铭建律师事务所;王任辉广东正澳律师事务所【代理律师/律所】胡金锐北京汇淳律师事务所杨波青广东铭建律师事务所王任辉广东正澳律师事务所【代理律师】胡金锐杨波青王任辉【代理律所】北京汇淳律师事务所广东铭建律师事务所广东正澳律师事务所【法院级别】中级人民法院【终审结果】二审维持原判【字号名称】民终字【原告】王宏艳【被告】珠海蓝琴发展有限公司【本院观点】王宏艳提交证据与本案事实具有关联性，本院将结合其他证据予以认定，蓝琴公司提交民事判决书不属于证据范畴，本院不予采信。
本案二审争议的焦点是：蓝琴公司是否存在王宏艳主张的违约行为以及违约责任如何认定。
一审法院认为涉案房屋在出售时宣传为“商住两用"（LOFT）未对王宏艳造成购房价差损失，并无不当。
根据商品房预售合同及装修协议书的约定，涉案房屋交付时间为2018年6月30日，交付条件为商品房预售合同第九条及装修合同约定的“带装修房屋"，根据一审法院查明的事实，蓝琴公司依约取得了竣工验收备案表也向购房者发出了交房通知。
王宏艳上诉主张蓝琴公司存在违约的理由不成立，本院不予采纳。
【权责关键词】完全民事行为能力代理实际履行违约金消除影响合同约定书证鉴定意见重新鉴定关联性合法性证明责任（举证责任）罚款诉讼请求【指导案例标记】0【指导案例排序】0【本院查明】经审理查明，珠海市住建局于2020年6月1日出具《关于横琴国贸大厦相关投诉的复函》，载明对该大厦各房间室内装修部分未申报消防设计审查验收的情况，该局于2020年1月7日已向蓝琴公司下发《消防隐患整改通知书》，通知该公司立即停止对国贸大厦的使用，全面进行整改，采取有效措施消除隐患，完善消防审验相关手续。
全版家庭装修协定书
全版家庭装修协定书甲方：________乙方：________根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就甲方委托乙方进行家庭装修的事宜，经友好协商，达成以下协议：一、装修工程概况1. 工程地址：________2. 工程面积：________3. 装修风格：________4. 装修预算：________5. 工程工期：________二、乙方责任与义务1. 乙方应按照甲方的要求，完成装修工程的设计、施工、验收等全部工作。
2. 乙方应保证装修工程的质量和安全，确保工程按时完工。
3. 乙方在施工过程中应遵守相关法律法规，确保施工不影响周围环境和邻居的正常生活。
4. 乙方应承担因自身原因造成的损失和责任。
三、甲方责任与义务1. 甲方应按照约定的时间和要求，向乙方支付装修费用。
2. 甲方应提供施工场地，并保证乙方的施工顺利进行。
3. 甲方应协助乙方完成相关政府部门的相关审批工作。
4. 甲方应承担因自身原因造成的损失和责任。
四、装修费用及支付方式1. 装修费用为人民币（大写）：____元整（小写）：_____元。
2. 甲方按以下方式向乙方支付装修费用：a. 合同签订后三个工作日内，支付装修费用的30%；b. 工程进度达到50%时，支付装修费用的30%；c. 工程验收合格后，支付装修费用的剩余40%。
3. 甲方未按时支付装修费用的，应按照逾期支付金额的0.05%支付违约金。
五、验收及保修1. 工程验收合格的标准为：____。
2. 乙方应在工程验收合格后____个月内，对工程进行保修。
3. 乙方在保修期内，对工程出现的质量问题应无条件进行维修。
六、违约责任1. 任何一方违反合同的，应承担违约责任，向守约方支付违约金，并赔偿因此给对方造成的损失。
2. 由于不可抗力因素导致合同无法履行或部分履行，双方应协商解决。
七、争议解决1. 本合同履行过程中发生的争议，双方应首先协商解决。
个人装修承揽合同模板（精选5篇）
个人装修承揽合同模板（精选5篇）个人装修承揽合同模板（精选5篇）个人装修承揽合同1甲方（业主):乙方（承揽方):依照《中华人民共和国合同法》及有关法律、法规的规定，结合居室装饰装修工程施工的要求，双方在平等、自愿、协商一致的基础上，就甲方的室内装修工程(以下简称工程)的有关事宜，达成如下条款：一、工程施工地点及房屋情况1.施工地点：小区3号楼2单元1503室。
2.住房结构：钢筋混凝土结构；房型：二室二厅一厨一卫，建筑面积：90.2㎡。
二、双方权利义务1．乙方应加强对其施工人员的安全教育，在施工过程中应采取必要的安全防护和消防措施，严格管理，遵守安全操作，安全施工，为施工人员全程配备安全帽、安全绳、安全网等安全用具，保障作业人员及相邻居民的安全，防止相邻居民住房的管道堵塞、渗漏水、停电、物品毁坏等损害其他人的财产、生命健康、安全等事故发生。
由于乙方人员的故意或过失引起的上述情况发生等事故由乙方负责全部责任，与甲方无关。
2.乙方为包工不包料的承揽方式，甲方负责提供砖、水泥、沙子、水源、电源、内外墙砖、铁丝、地板砖等建筑装修材料。
根据施工进度，乙方应提前5天通知甲方购买所需材料。
3.乙方具有从事房屋装修的成熟经验，负责施工建设并交付建设成果。
当事人明确，双方不存在雇佣关系。
4.施工机械以及模板、工具等所有劳动工具由乙方自带，费用由乙方自理。
5.乙方所属人员的工资报酬由乙方负责支付，与甲方无关。
6.为施工方便，甲方给乙方提供房屋的钥匙一把，乙方不能将钥匙遗失、损坏、复制、转借，并在结算加工承揽费时交还甲方，同时对房屋内的原有设施、堆放的各种材料及电器、家具及装饰装潢负有保护和保管责任，防止被盗丢失，否则应对保管不当造成的直接和间接损失负全额赔偿责任。
三、质量和工期要求1.工期从2015年10月日开始建设，到2015年11月日止。
在约定的工期内，施工时间、施工进程由乙方自定2.装饰施工内容：水电路工程、泥水工程，木工工程、刮瓷工程、漆工工程及需要的其他工程。
封阳台协议书、
编号：_______________本资料为word版本，可以直接编辑和打印，感谢您的下载封阳台协议书、甲方：___________________乙方：___________________日期：___________________篇一：封阳台合同协议封闭阳台合同协议书委托方：身份证：（以下简称甲方）承接方：身份证：（以下简称乙方）甲方因装修房屋，请乙方封闭客厅的阳台，经甲、乙双方友好协商，达成以下一致意见，以咨共同遵守。
1、甲方客厅、卧室封闭阳台为双层真空钢化玻璃窗。
2、封闭阳台所用材料：全部为荣兴型材，内有优质钢条，双层玻璃均为钢化玻璃，厚度5毫米，夹层为12毫米厚，两层玻璃表层均印有认证合格标记。
3、总价为：5100元。
4、乙方保证所用材料为上述第二条所规定的材料，非假冒伪劣产品，保证材料的品质，若非上述型材，甲方有权利拒付款项。
甲方在日后（两年）的使用过程中，若为非人为故意损坏的原因，乙方愿意无条件承担给甲方或他人带来的一切损失和伤害。
5、乙方在安装过程中，由于乙方失误造成的任何安全事件，责任都由乙方承担，与甲方无关。
6、甲方在签定合同日时付500元订金给乙方，安装完毕经甲方检验合格同意后，甲方付清余款。
7、本合同一式贰份，签字生效，双方各执壹份。
2015年5月24日星期日篇二：封阳台安装合同封阳台安装合同甲方：乙方：经甲乙双方协商一致，就乙方承接封阳台加工安装工程达成一致意见，特制定本合同。
—、工程名称：封阳台。
二、工程地址：三、工程范围：铝合金加工安装。
四、工程虽：窗户面积约仃，单价元/ m2五、工程造价：合计价款约六、铝合金采用，玻璃采用七、工程工期乙方于年月日进场安装，按甲方需求进度完成门窗的安装任务。
八、付款方式和结算方式签订合同预付定金，外框安装完成后付总价的30%®度款，玻璃装完付清余款。
（质保一年）。
九、甲乙双方应履行的职责1、甲方提供门窗的加工图纸，并确定门窗的安装位置;乙方按图纸加工安装。
装饰装修合同完整版
装饰工程合同书甲方：乙方:装饰工程发包方(简称乙方)：联系方式：承包方（简称乙方): 联系方式：根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国消费者权益保护法》、《中华人民共和国价格法》、建设部《住宅室内装饰装修管理办法》以及其他有关法律法规规定的原则,结合本工程的具体情况,甲、乙双方在平等、自愿、协商一致的基础上达成如下协议,共同遵守。
第一条工程概况1．装修施工地点：。
2．承包方式：乙方包工包料(五金配件，各种灯，甲方负责提供）3．总价款:￥元，大写（人民币）: 整。
4．工期:自2015年月日开工，至2015年月日竣工.工期天。
第二条材料供应的约定：1．承包方提供材料：乙方负责采购装修内容包含供应的材料（预算中不含的由甲方自行采购材料、材料的标准应符合设计要求的合格产品，并应按时供应到现场。
甲方如发现乙方提供的材料、设备有质量问题或规格差异，应及时向乙方提出，乙方仍表示使用的，由此造成工程损失，责任由乙方承担.乙方自带的施工工具,要保证安全性、良好使用性，乙方自行承担工具维修费,因工具产生的易耗品(如钻头、锯片等），由乙方承担。
第三条关于工程质量及验收的约定：1．本工程执行《住宅建筑装饰工程技术规程》、《住宅装饰装修验收标准》和市建设行政主管部门制定的其它地方标准,质量评定验收标准。
2．本工程由乙方设计,并向甲方提供设计图纸，乙方不得擅自更改。
3．在施工过程中，甲方提出设计修改意见及增减工程项目，须提前与乙方联系，在签订《工程项目变更单》后,方能进行该项目的施工,由此影响竣工日期的，由甲、乙双方商定.凡甲方私自与施工人员商定更改施工内容、增加施工项目所引起的一切后果，甲方自负，给乙方造成损失的,甲方应予赔偿.4．工程竣工：乙方应提前三天通知甲方验收，甲方在接到通知三日内组织验收，并办理验收移交手续，如果甲方在规定时间内不能组织验收，须及时通知乙方，另定验收日期。
如通过竣工验收,甲方应承认原竣工日期。
装修服务协议
装修服务协议甲方：（以下简称"业主"）地址：联系人：联系电话：乙方：（以下简称"装修公司"）地址：联系人：联系电话：鉴于：甲方为以上地址的真实拥有人，拥有装修权利；乙方为一家合法注册的装修公司，具备从事装修业务的资质和能力；双方在平等、自愿的基础上，达成以下协议，共同完成甲方装修工程，并确保履行各项义务。
一、装修工程范围1.1 甲方委托乙方进行房屋装修工程，包括但不限于墙面装修、地面装修、天花板装修、水电设施等。
1.2 装修工程具体内容详见附件一（工程施工图纸），甲方确认并签字后，视为双方共同认可。
二、装修工期2.1 装修工期为自本协议签订之日起，约定工期为（以日历天计算）。
2.2 若由于甲方原因导致装修工期延误，甲方需书面告知乙方，并承担因此产生的费用退还或赔偿。
2.3 若由于乙方原因导致装修工期延误，乙方需在延误情况发生之日起三日内书面告知甲方，并承担因此产生的费用退还或赔偿。
三、装修费用及支付方式3.1 装修费用总额为元（人民币），具体费用详见附件二（装修费用清单）。
3.2 装修费用支付方式分两次支付：第一次支付：装修工程开工前甲方需支付总费用的 %，即元（人民币）。
款项应在签订本协议后三日内支付至乙方指定账户。
第二次支付：装修工程竣工后，甲方验收合格后需支付剩余费用，即元（人民币）。
款项应在装修工程竣工后三日内支付至乙方指定账户。
四、装修质量与保修4.1 乙方承诺按照相关行业标准进行装修工程，完成后确保质量合格。
4.2 甲方可在装修工程竣工后三日内进行验收，如发现质量不合格问题，甲方有权要求乙方进行整改到位。
乙方应在接到书面整改通知后三日内进行整改，并保证整改质量满足甲方要求。
4.3 装修工程的保修期为满个月，自装修竣工之日起计算。
在保修期内，如发现装修质量问题，乙方应负责进行免费维修。
五、违约责任5.1 若甲方未按照约定时间支付装修费用的，应承担相应的违约责任，并支付违约金，违约金按逾期未支付金额的 %计算。
装修施工安全协议
装修施工安全协议(一)：装修安全协议书装修安全协议书甲方单位：乙方单位：甲方将装修工程项目委托乙方施工，为了明确双方的安全生产责任，确保施工安全，双方在签订装修工程合同的同时，签订本协议，双方必须严格执行。
一、工程概述：1、工程名称：2、工程地址：3、分包形式：二、工程项目期限：自年月日起开工至年月日止完工。
三、乙方在甲方装修工程项目进行施工作业过程中严格按甲方要求进行施工。
为了方便于双方的管理，确实保证施工和施工场所的安全，特制定以下安全协议书：1.施工单位的施工负责人为第一安全责任人，现场施工负责人为现场安全责任人。
2.施工单位的第一安全责任人对施工人员及现场安全负全责3.施工单位必须有国家认可的相关施工资质，施工人员需有“人生意外伤害保险”。
4.施工队入场施工前，须提供施工单位资质证书及施工人员身份证复印件，办理《施工许可证》、《出入证》。
5.施工单位必须教育施工人员，在施工期间严格遵守商场各项内部管理规定、服从管理，按照电气安全操作规程、高空作业安全规程、装修施工规范、装修管理流程、装修规程修安全违规处罚细则》等规范安全文明施工，对教育仍不服从管理者，甲方有权进行处罚，对情节严重者家甲方有权将其清理出商场外。
6.乙方施工人员夜间进场施工，应办理临时出入证并填写楼层装修申请单，两项缺一不可，凭出入证进场施工，并按甲方规定的入口进出。
7.施工现场严禁吸烟，禁止饮酒后上岗，发现烟头每个50元，发现当众吸烟或酒后上岗一次扣款500元，依次类推。
8.施工时现场未经许可严禁动用明火，确需动用明火时必须到商场办理动火手续，经批准动火现场必须有专人进行现场监护，配备灭火器材和水后方可施工；否则造成的损失由乙方承担，情节严重者将追究法律责任。
9.动用工地各类电器、线路和接照明动力电源，必须报甲方部门审批，经批准方可施工，施工现场禁止使用电炉、热得快、电饭煲、电炒锅、碘钨灯等大功率电器，施工中严禁楼面积水，防止水下漏，否则造成的后果由乙方负责。
外墙维修简单版的合同范本（精选5篇）
外墙维修简单版的合同随着法律观念的日渐普及，合同出现在我们生活中的次数越来越多，正常情况下，签订合同必须经过规定的方式。
那么合同要怎么拟定？想必这让大家都很苦恼吧，以下是小编整理的外墙维修简单版的合同范本（精选5篇），欢迎阅读，希望大家能够喜欢。
外墙维修简单版的合同1甲方：乙方：甲方座落在余井北街商住楼( )幢外墙装修工程由乙方承担施工，经双方协商达成如下意见：一、工程性质：由乙方包工包料(双包)。
二、施工工艺：刮白水泥两遍，砂纸打磨一遍，外墙漆两遍(白色)。
三、质量要求：不起皮、不脱落、光亮、中档以上外墙漆。
保质期三年(期内包修)。
四、工程造价：每平方米玖元玖角(9.9元/m2)，按实际完成面积计算工程款。
五、付款方式：工程结束验收后付总额的，余额作为质量保证金在前付清。
六、安全：按施工规范操作，一切安全责任乙方负责。
七、甲方工地现有脚手架，乙方可借用施工，检查加固安全由乙方自行负责。
八、工期：自开工之日起天内完成工程任务。
九、本协议一式二份，甲乙双方各执一份，签字后生效。
甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________法定代表人(签字)：_________ 法定代表人(签字)：__________________年____月____日 _________年____月____日外墙维修简单版的合同2发包方：__________________________(以下简称甲方)承包方：__________________________(以下简称乙方)依照《中华人民共和国合同法》及其他有关法律和行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就我村2015年外墙装修(抹水泥、刮腻子、刷涂料)工程建设的有关事项协商一致，订立本合同：一、工程项目：1、工程名称：外墙装修(抹水泥、刮腻子、刷涂料)工程2、工程地点：__________________3、承包方式：包工包料(包括水电费及场地租赁费)、包质量、包工期、包安全、包文明施工及验收通过。
物业封阳台协议书
物业封阳台协议书【篇一：封阳台合同协议】封闭阳台合同协议书委托方：身份证：（以下简称甲方）承接方：身份证：（以下简称乙方）甲方因装修房屋，请乙方封闭客厅的阳台，经甲、乙双方友好协商，达成以下一致意见，以咨共同遵守。
1、甲方客厅、卧室封闭阳台为双层真空钢化玻璃窗。
2、封闭阳台所用材料：全部为荣兴型材，内有优质钢条，双层玻璃均为钢化玻璃，厚度5毫米，夹层为12毫米厚，两层玻璃表层均印有认证合格标记。
3、总价为：5100元。
4、乙方保证所用材料为上述第二条所规定的材料，非假冒伪劣产品，保证材料的品质，若非上述型材，甲方有权利拒付款项。
甲方在日后（两年）的使用过程中，若为非人为故意损坏的原因，乙方愿意无条件承担给甲方或他人带来的一切损失和伤害。
5、乙方在安装过程中，由于乙方失误造成的任何安全事件，责任都由乙方承担，与甲方无关。
6、甲方在签定合同日时付500元订金给乙方，安装完毕经甲方检验合格同意后，甲方付清余款。
7、本合同一式贰份，签字生效，双方各执壹份。
2015年5月24日星期日【篇二：物业包小区封阳台的合同范本】阳台，是家与大自然亲近的窗口，小孩喜欢在阳台上玩耍，老人喜欢在阳台上侍弄花草，坐在阳台上看日出日落。
而又因阳台与外界的联通，它又是家最危险的地方。
一旦阳台窗的材料不合格，或是产生工艺不过关，最终导致的结果轻则是阳台窗漏水，窗框变形，重则玻璃及窗扇脱落下坠，会严重危害到小区业主的安全。
随着****家园小区交房的临近，小区将会迎来一个装修高潮。
我公司将配合物业公司更周到的服务于业主，使物业的管理更统一、协调。
我公司根据国家颁布的建筑门窗标准，及十多年来门窗生产经验，结合本小区特点，提出本小区如下阳台封装方案：一、外形设计：公司将根据小区的建筑风格及原建筑外窗的式样，在阳台窗设计时，力求与小区原风格及颜色一致，使小区建筑外立面协调统一、美观。
二、材料：1、主材：足1.4厚50系列型材由于现在市场上型材基本都会在厚度上缩水，比如标注1.2mm的型材，实际上只有1.1mm厚。
关于房屋过户前装修的协议
关于房屋过户前装修的协议
甲方:郑淑萍
乙方:罗娜
丙方:合肥森旺房地产经纪有限公司
鉴于乙方已与甲方签订了房屋转让合同、乙方需要在房屋过户前进行装修、
甲方已完成物业及水电气结清到2015年3月底、丙方作为中介服务方,经协商:达成协议如下:
1、甲方同意,乙方负责在装修进场前去小区物业中心完成业主信息(业主姓名、联系电话)的更改,并承担与小区物业的联系、协调和处理相关事宜。
2、乙方在完成更改业主联系信息的基础上,可以在2015年4月份起进场装修,并负责从2015年4月起缴纳物业及水电气费用。
3、毕竟存在着各种过户风险并会给乙方提前装修带来风险及损失,乙方同意
承担此风险及损失。
若非甲方原因无法过户,甲方保留让乙方恢复房屋原貌的权利。
4、丙方负责各方之间的联系,见证上述条款的执行,帮助协调处理相关事宜。
5、由于甲乙方签订的“存量房买卖合同”附件四第一条第(二)款中空白处内容漏填,甲方请丙方联系甲乙方将空白处填写完整。
甲方:乙方:丙方:
二〇一五年三月二十八日。
2015装修合同范本
2015装修合同范本
合同编号：[编号]
甲方（业主）：[甲方名称]
乙方（装修公司）：[乙方名称]
根据《中华人民共和国合同法》及有关法律法规的规定，甲乙
双方经友好协商，就甲方委托乙方进行装修工程事宜，达成如下协议：
一、装修工程内容
1. 乙方应根据甲方的要求和设计方案，按照相关法律法规和质
量标准，对甲方指定的装修项目进行设计、施工、材料采购等工作。
2. 装修工程内容包括但不限于：墙面装修、地面铺设、天花板
设计、水电改造、家具安装等。
二、工程质量和保修
1. 乙方承诺所提供的装修工程质量符合国家相关标准，保证装
修工程的安全、耐久和美观。
2. 装修工程竣工后，乙方对装修工程提供一定期限的免费保修
服务，具体保修期限为______。
三、工程进度和支付方式
1. 双方约定装修工程的开工日期为______，竣工日期为______。
2. 甲方应按照工程进度和验收情况，按照约定的支付方式及时
支付工程款项。
四、违约责任
1. 若乙方未按照约定完成装修工程，或者工程质量不符合约定
标准，乙方应承担相应的违约责任。
2. 若甲方未按时支付工程款项，应承担相应的违约责任。
五、其他约定
1. 本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。
2. 本合同未尽事宜，由双方协商解决。
甲方（盖章）：__________ 日期：__________
乙方（盖章）：__________ 日期：__________
合同附件：装修设计方案、工程款支付计划、工程验收标准等。
315平方米装修合同书
315平方米装修合同书合同范本专家。
合同标题，315平方米装修合同书。
合同编号，__________。
甲方（委托方），__________（以下简称甲方）。
乙方（承包方），__________（以下简称乙方）。
鉴于甲方拟对位于__________（地址）的315平方米房屋进行装修，现委托乙方承担该装修项目，并双方经协商一致，达成如下合同：一、装修内容。
1.1 甲方委托乙方对房屋进行装修，包括但不限于墙面粉刷、地面铺设、门窗更换、卫生间厨房改造等。
1.2 装修材料及设备的选择应符合国家标准和相关规定，乙方应保证装修质量符合甲方的要求。
二、工期和费用。
2.1 装修工期为__________（具体时间），乙方应按时完成装修工程，并保证工程质量。
2.2 装修费用为__________（具体金额），甲方应在工程完工后的__________天内支付全部装修费用。
三、保修条款。
3.1 装修工程完工后，乙方应提供__________年的免费保修期，保修期内对装修工程出现的质量问题负责维修。
3.2 保修期外，乙方如需提供维修服务，应按照双方协商的费用标准进行收费。
四、违约责任。
4.1 若乙方未按约定时间完成装修工程，应按日向甲方支付违约金，违约金金额为装修费用的__________%。
4.2 若乙方在装修过程中使用劣质材料或者施工不符合要求，应承担相应的违约责任，并赔偿甲方因此造成的损失。
五、其他条款。
5.1 本合同一式两份，甲乙双方各持一份，自双方签字盖章之日起生效。
5.2 本合同未尽事宜，由双方协商解决。
甲方（盖章），__________ 日期，__________。
乙方（盖章），__________ 日期，__________。
合同范本专家，__________（签名）。
以上为315平方米装修合同书范本，若有需要，可根据实际情况进行修改和补充。
总包分包管理三方协议书(甲方版)
泡泡海家园期分包管理协议书工程名称：泡泡海家园一期工程工程地点：惠州市大亚湾区霞涌街道办，东兴路西侧霞光西路南侧建设单位：惠州南海旅游有限公司总承包单位：福建名城建工有限公司分包单位：深圳装饰集团股份有限公司签订时间： 2015 年 6 月日签订地点：惠州大亚湾泡泡海家园一期室内精装修工程分包管理协议书建设单位：惠州南海旅游有限公司总承包单位：福建建工有限公司分包单位：深圳装修集团股份有限公司根据总承包合同，“建设单位另外单独发包的专业工程的承包单位必须与施工总承包单位签订分包管理协议书，明确各自的工程质量、现场安全生产及文明施工方面的权利、义务”。
结合泡泡海家园一期工程的实际情况，现就泡泡海家园一期工程的 1栋室内精装修工程分包管理事宜，经三方协商，签订本协议书。
一、分包工程概况1、分包工程位于惠州市大亚湾区霞涌街道办，东兴路侧，霞西路南侧。
分包工程内容范围、施工工期、分包工程造价、质量标准、价款及支付、违约责任等按惠海旅游限公司建设单位与深圳集团股份有限公司分包单位签订的合同编号为 GT-2-1.G-100 施工分包工程合同执行。
2、分包工程造价暂定人民币 1461.14 元。
最终以审定的分包工程结算为准。
3、分包单位应支付给总承包单位施工现场二、分包企业必须严格执行《建设工程质量管理条例》、《建设工程安全生产管理条例》等有关法律、法规，按与建设单位签订的合同合格质量标准、工程进度、安全生产、文明施工等要求规范施工，如有违反，分包单位承担由此造成的一切经济、法律责任。
分包企业安全责任人为：。
三、建设单位责任1、按签订的泡泡海家园一期工程分包管理协议书和泡泡海家园二期施工总承包合同（合同编号：2015. ）相应条款支付工程费用。
2、根据本协议具体约定，因甲定分包单位原因对总承包单位造成扣分、处罚、停工甚至经济损失等情况的，总承包单位有权向分包单位予以罚款，建设单位予以支持。
即施工过程中，分包单位自身原因所造成的质量、安全、管理、工期延误等一切由分包单位负责。
315平米装修合同书
315平米装修合同书合同范本专家。
合同标题，315平米装修合同书。
合同范本内容：甲方（委托方），__________（委托方名称）。
乙方（承包方），__________（承包方名称）。
鉴于甲方拥有315平米的装修项目，现委托乙方进行装修施工，双方经协商一致，达成以下合同条款：一、装修内容。
1.1 乙方应根据甲方的要求，对315平米的装修项目进行设计、施工和装饰，确保施工质量和装修效果符合甲方的要求。
1.2 装修内容包括但不限于，墙面粉刷、地面铺设、水电改造、门窗安装、厨卫设施安装等。
1.3 甲方有权对装修内容进行监督和验收，乙方应配合并及时进行整改。
二、工期及费用。
2.1 工期，乙方应按照双方约定的工期完成装修项目，如因特殊原因需要延期，应提前征得甲方同意。
2.2 费用，甲方应按照双方约定的付款方式及时间节点，及时支付装修款项。
乙方应对装修费用进行合理的预算和报价，不得擅自增加费用。
三、合同解除。
3.1 若因不可抗力等特殊原因导致装修无法继续进行，双方可以协商解除合同，但应提前书面通知对方，并协商好相关赔偿事宜。
3.2 若因乙方违约导致装修无法完成，甲方有权解除合同，并要求乙方承担相应的违约责任。
四、其他条款。
4.1 双方应遵守国家相关法律法规和行业标准，确保装修过程中的安全和质量。
4.2 本合同一式两份，甲乙双方各执一份，自双方签字盖章之日起生效。
甲方（委托方），__________（签字）日期，__________。
乙方（承包方），__________（签字）日期，__________。
以上为315平米装修合同书的范本内容，具体合同条款可根据双方实际情况进行调整和完善。
希望以上范本能够对您有所帮助，如有任何疑问或需要进一步的法律咨询，请随时与我联系。
质保期限承诺书
质保期限承诺书甲方：乙方：四川奥瑞装饰有限公司本公司具有一支较强的工程技术队伍，责任心强，技术精湛，我公司建立以法人，代表为首的质量保证体系，由董事长分管质量检验工作质检工程部负责具体质量管理工作，根据gb装修质量管理标准，四川省现行装修管理标准,按“全面质量管理规程”使工程从开工到完工的各个环节均处于受检状态，检验记录和报告齐全，并归档。
售后服务部对用户进行跟踪服务！为创造名牌，提高企业知名度，树立企业形象，我们本着“一切追求高质量，用户满意为宗旨”的精神，以“最优惠的价格、最周到的服务、最可靠的产施工质量”的原则向您郑重承诺：（一）售后服务承诺服务宗旨：快速、果断、准确、周到、彻底服务目标：服务质量赢得用户满意服务效率：随叫随到高效快捷服务原则：工程在2年保修期内乙方将免费维修属质量原因造成的损坏，保修期外的损坏，提供的材料只收成本费，由甲方人为因素造成的损坏，乙方维修或提供的材料均按成本价计。
在保修期外我公司技术人员每年不少于两次回访调查甲方装饰使用情况。
（二）售后服务措施为保证“快捷、诚信、品牌、专业”的服务，真正贯彻到位，我们采取了一系列措施：1、董事长亲自处理售后工作，随时响应顾客的售后需求。
确保雷厉风行，不拖泥带水，24小时完成维修工作。
保证专业服务至上。
品牌第一！2，对员工专业培训，使每一项工程的售后服务达到客户的要求，不找借口，不讲条件，高效率的完成服务，踏踏实实为用户解决问题。
签字区：甲方：乙方：年月日质量保证承诺书1、投标人产品质量保证承诺如果我公司在贵单位组织的项目名称：长沙市地方税务局机关及稽查局大院安全技术防范设备采购项目招标中获取中标，应项目投标的有关要求，我方对该项目做出如下产品质量承诺：（1）技术规范及相关产品标准：按国家标准执行。
（2）产品都是厂家原装正品产品。
（3）所有的附件及零配件是正规厂商生产的产品（4）产品“三包”内容：实行包退、包换、包修服务。
（5）质量问题的处理：按厂家质量保证实行。
起诉装修公司的起诉状怎么写
起诉装修公司的起诉状怎么写
原告：
姓名：李某性别：男年龄：40民族：汉族
地址：xx县xx镇x街x号身份证号：联系电话：邮政编码：被告：
姓名：张某性别：年龄：民族：
地址：身份证号：联系电话：邮政编码：
诉讼请求：
1、请求贵院依法判令被告向原告支付拖欠的装修工程款共计xxx 元。
2、支付利息x元。
3、本案全部诉讼费用由被告承担。
事实与理由：
2015年2月中旬，被告张某委找到我，要求我工程队为其xx镇xx小区101房间进行装修。
经协商签订《房屋装修合同》，工程承包形式为“包工包料”，其装修工程款承包额为10万元，开工日期定为2015年3月1日；竣工日期定为2015年5月30日。
开工前，原告支付了定金1000元，告诉我待工程完工后，剩余的9.9万元一次性付清。
2015年5月30日，原告已按照双方约定完成全部工程施工，现已投产使用。
工程完工后我找到了被告，要求其支付剩余款项，被告因工程质量存在问题不予支付。
我多次和被告进行协商，被告不予理
会以各种理由推脱，时至今日，被告一直拖欠剩余的工程款9.9万元不结账。
综上所述，被告违反合同书的约定，无理拖欠原告工程款，给乙方造成了很大的经济损失。
恳请贵院依法支持原告的诉讼请求。
此致
xx区人民法院
具状人：李某
xxxx年x月x日。
施工合同框架协议
项目土建施工框架协议订立合同双方：甲方：乙方：甲方将位于新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市米东区振兴村棚户区改造项目(以下简称“项目”)的土建工程施工发包给乙方，乙方已接受甲方提出的承担本工程的施工、竣工、交付并维修其任何缺陷的要求。
依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国民法通则》、及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，合同双方就本工程承包事宜经协商一致并订立如下框架协议，双方共同遵守：一、项目基本情况项目位于新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市米东区振兴村，府前路与建国中路交界处，项目占地面积约326亩，地上建筑面积约65万平方米，地下建筑面积约15万平方米。
（具体数据以乌鲁木齐市房管局实测面积为准）。
项目为100米以内的高层建筑为主，附1-3层的裙楼底商和独立商业建筑。
地下建筑1层。
（以乌鲁木齐市规划局批准实施的总图为准）。
预计开发建设周期为5年左右。
项目分期建设，第一期的总建筑面积在20万平方米左右。
计划开工时间为2015年4月。
二、承包方式为交钥匙承包，乙方为甲方项目的总包单位。
未经甲方同意，乙方不得分包或者转包。
乙方并保证是本公司的团队进行项目的施工及管理等。
三、施工范围房建工程、给排水工程、电气工程及相关附属工程的施工（即施工图范围内的内容，但不含消防设施、公共部分装修）。
电梯、外墙保温及外墙涂料、单元门入户门、房间窗甲方指定三种品牌由乙方选择其一采购。
四、工程质量标准施工工程质量验收时达到“合格”。
五、计价方式1、采用2010年现行定额计算，按照一类取费中限，不上浮，不下调。
人工费调差以政府相关文件为准。
六、计价文件：按定额套用2010版《新疆维吾尔自治区建筑工程计价定额》、2010版《新疆维吾尔自治区装饰工程计价定额》、2009版《新疆维吾尔自治区安装工程计价定额》、2010版《新疆维吾尔自治区市政工程计价定额》以及相关配套文件。
七、合同履约保证金合同履约保证金为人民币2000万元(大写：贰千万元整)，本合同签订后五个工作日，乙方支付到甲方指定账户。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
室内装修协议合同
甲方（业主）：电话
乙方（承办方）：电话
依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国消费者权益保护法》以及其它有关法律、法规的规定，遵循公平、诚实信用的原则，双方就本装饰工程的有关事项协商达成一致，订立本合同。
一、工程概况
1、装饰工程施工地点：。
2、工程装饰装修面积：平方，户型：室厅厨
卫。
3、工程承包方式，双方商定采取以下承包方式：
乙方包工，包基础施工材料（见附件：装修报价明细表为准），主材业主自购。
4、合同总工期天，自年月日开工至
年月日竣工。
5、合同总价款（金额大写）：
二、双方工作
1、甲方工作
1.1、开工前，向乙方应腾空房屋，清除影响施工的障碍物。
对只能部分腾
空的房屋中所滞留的家具、陈设等采取保护措施，并经乙方书面确认。
1.2、办理本工程施工所涉及的各种申请、批件等手续，协调邻里关系，保
证乙方施工时间。
1.3、向乙方提供施工需用的水、电、气等设备，并说明使用注意事项。
协
调做好垃圾清理等工作，并承担相应费用。
2、乙方工作
2.1、按照甲方的意图和要求，向甲方提供施工图纸及做法说明并进行现场
交底，交甲方进行书面认定。
2.2、乙方指派（姓名）为乙方驻现场代表，负责合同履
行。
按要求组织施工，解决由乙方负责的各项事宜。
2.3、未经甲方同意和所在地房管或物业管理部门批准，不准随意拆改原有
建筑结构及各种设备管线。
2.4、遵守国家或地方政府及有关部门对施工现场管理的规定，严格执行施
工规范、安全操作规程、防火及环保规定。
2.5、工程竣工未移交甲方之前，负责对现场的一切设施和工程成品进行保
护。
三、工期
1 工期延误
1.1、因以下原因造成工期延误，经甲方确认，工期相应顺延：
（1）甲方不能按约定提供开工条件。
（2）设计变更和工程变化。
（3）甲方同意工期相应顺延的其它情况。
1.2 由于甲方原因导致中途停工，甲方应补偿乙方因停工、设备闲置所造成的损失，每停工一天，甲方支付乙方合同总金额的千分之二(违约金）。
1.3 由于乙方原因逾期竣工的，每逾期一天，乙方支付甲方合同总金额的千分之二（违约金）。
四、工程价款支付
五、材料供应
1、甲方提供材料甲方供应的材料、设备应有材料设备表（见项目附件表一）。
甲方供应材料、设备有质量问题或规格差异，乙方应及时向甲方提出，甲方仍表示使用的，由此造成损失的，由甲方承担责任。
甲方供应的材料、设备运抵现场两个工作日内，经乙方验收，由乙方负责保管。
由于保管不当造成的损失，由乙方负责。
甲方供应的材料、设备未经甲方同意，乙方不得挪作它用，否则，乙方应按相应价款的双倍补偿给甲方，并承担由此造成的损失。
2、乙方采购的材料、设备，必须有材料设备表（见项目附件表二）注明品牌、规格、等级、数量、单价和总价，甲乙双方签字认可。
如乙方采购的材料、设备与材料设备表不符，不得使用。
如乙方未经甲方同意擅自使用，造成的损失由乙方负责。
六、工程变更
在工程施工过程中甲方提出设计修改意见及增减工程项目时，须提前与乙方代表联系，在签订变更单（见附表三）后方可进行该项目施工。
凡私自与施工作业人员商定更改施工内容所引起的一切后果，甲方自负。
给乙方造成损失的，甲方应负责赔偿。
七、工程质量
1.1、工程以施工图纸、做法说明、设计变更为依据。
以《安徽省建筑装饰工程质量检验评定标准》为质量评定标准。
1.2、乙方应认真按照约定技术质量标准和设计要求进行施工，随时按受甲
方的检查检验，为检查检验提供便利条件。
如工程质量达不到约定条件，乙方应按照甲方的要求返工、修改，并承担由于自身原因导致返工、修改的费用。
2、竣工验收与保修
2.1、工程完工后，乙方应当向甲方提交工程验收单（见附表四）。
甲方自接到工程验收单七日内验收，在验收单上签字。
甲方无正当理由不按时验收，超过七日的视为竣工验收已被确定。
八、安全和防火
1、甲方或乙方提供的施工图纸或做法说明，应符合《中华人民共和国消防法》和有关防火设计规范。
2、由于乙方在施工生产过程中违反有关安全操作规程，导致发生安全或火灾事故，乙方应承担由此引发的一切经济损失。
九、违约责任
甲、乙双方应严格履行合同所规定的各项条款，甲方不能及时给出必要的指令、确认，不按合同约定履行自己的义务，或其他使合同无法履行的行为，甲方应承担违约责任。
乙方不能按合同工期竣工，施工质量达不到标准要求，或其他使合同无法履行的行为，乙方应承担违约责任。
甲乙双方承担违约责任均按合同总价款的0.2%向对方支付违约金，若违约金不能弥补损失时，当事人可以要求对方予以增加。
十、合同争议解决方式
1、双方约定在履行合同过程中发生争议时，在不影响工程进度的前提下，当事人可采取协商解决。
2、协商不成时，当事人可以选择下列第种解决方式：
（1）、向市仲裁委员会申请仲裁。
（2）、向人民法院起诉。
十一、其他约定事项：
十二、其它事项
1、本合同经甲乙双方签字（盖章）后生效，履行完毕后自行终止，未尽事宜，由双方另行书面补充，任何口头协议、约定均属无效。
2、本合同文本一式份，由甲方执份，乙方执份。
3、合同附件《装修主材明细表》为本合同有效组成部分，与本合同具有同等法律效应。
甲方（签字）：乙方（签字）：
年月日年月日。