合同范本之10kv线路架设施工合同
10kv临时用电工程施工合同3篇
10kv临时用电工程施工合同3篇全文共3篇示例，供读者参考篇110kv临时用电工程施工合同甲方：_______________乙方：_______________根据中华人民共和国合同法及有关法规，甲方与乙方经友好协商一致，就甲方临时用电工程施工合同相关事项达成如下协议，自愿签订本合同。
一、合同的基本情况1. 甲方拟在______年______月______日至______年______月______日间，在______地点进行临时用电工程施工。
2. 乙方将负责提供施工所需的临时用电工程设备、材料、技术服务等。
二、合同的权利义务1. 甲方的权利和义务1.1 提供施工相关信息，保证施工现场安全；1.2 按照约定的时间和地点提供所需配合；1.3 按照约定支付费用，并按时支付乙方的报酬；1.4 对乙方提供的施工设备和材料进行必要的保管；1.5 对乙方的施工工程进行监督，并有权进行验收。
2. 乙方的权利和义务2.1 按时提供所需的临时用电工程设备、材料及技术服务，确保施工安全、质量；2.2 根据甲方的要求，保质保量完成施工工程；2.3 对施工设备和材料进行维护和保养；2.4 遵守国家相关规定，确保施工安全；2.5 妥善处理甲方提出的问题和意见。
三、费用支付1. 甲方应按照约定的时间和方式支付临时用电工程施工费用。
2. 乙方应及时提供相应的发票和票据。
四、合同的变更和解除1. 本合同如有变更，需经双方协商一致，签署书面变更协议。
2. 若出现以下情况，乙方有权解除本合同：2.1 甲方未按约定支付费用；2.2 甲方的施工现场不符合安全要求；2.3 其他影响施工的情况。
五、争议解决本合同如有争议，应由双方友好协商解决；协商不成的，应提交有管辖权的人民法院裁决。
六、其他事项1. 本合同一式两份，双方各执一份，自签字盖章后生效。
2. 本合同未尽事宜，依据有关法律法规及双方另行约定。
甲方（盖章）：__________ 乙方（盖章）：__________签订日期：______年______月______日以上就是本次10kv临时用电工程施工合同的内容，希望双方能够遵守合同，共同完成施工任务，保证工程质量和安全，达到预期的效果。
10KV电力工程施工合同范本
10KV电力工程施工合同范本合同编号：____________签订日期：____年__月__日甲方（发包方）：____________乙方（承包方）：____________根据《中华人民共和国合同法》、《建筑安装工程承包合同条例》及有关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚信的原则基础上，就甲方将10KV电力工程发包给乙方施工，乙方按合同约定的标准、质量、进度完成施工，甲乙双方共同协商达成如下协议：第一条工程概况1.1 工程名称：10KV电力工程1.2 工程内容：包括但不限于线路铺设、变压器安装、配电柜安装、电缆敷设等。
1.3 工程地点：____________1.4 设计单位：____________1.5 工期：本工程计划自____年__月__日开始，至____年__月__日竣工交付。
1.6 质量标准：符合国家电力行业施工质量验收规范及设计要求。
第二条合同价格2.1 合同总价：人民币（大写）：____________元整（小写）：_____________元。
2.2 合同价格支付方式：（1）合同签订后__日内，甲方支付乙方合同总价的__%；（2）工程进度达到__%时，甲方支付乙方合同总价的__%；（3）工程竣工验收合格后，甲方支付乙方合同总价的__%；（4）剩余__%作为质量保证金，质保期为__年，自工程竣工验收合格之日起计算。
质保期满未发生质量问题，甲方支付乙方质量保证金。
第三条合同履行3.1 甲方责任：（1）负责办理工程建设的相关手续，提供施工场地；（2）提供施工所需的水、电、通信等基础设施；（3）按合同约定支付工程进度款及质量保证金；（4）组织工程竣工验收。
3.2 乙方责任：（1）严格按照国家电力行业施工标准进行施工；（2）按合同约定的工期完成施工；（3）确保工程质量，承担质量问题的修复及整改责任；（4）按合同约定支付税金、规费等；（5）负责施工过程中的安全事故处理。
第四条违约责任4.1 甲方违约：（1）未按合同约定支付工程进度款及质量保证金；（2）未按合同约定提供施工场地及基础设施；（3）其他违反合同约定的行为。
10千伏电力施工合同范本正规范本(通用版)
10千伏电力施工合同范本1. 范本背景本文档为10千伏电力施工合同范本，适用于电力施工项目的合同签订。
该范本包含了合同的一般性条款和特殊性条款，包括合同目的、双方责任、工程规模、工期、支付方式等内容。
2. 合同目的本合同旨在明确施工双方在10千伏电力施工项目中的权利和义务，规定项目的工程范围、质量要求、工期及相关费用，并约定支付方式、合同变更和解决争议的方式。
3. 合同主要内容3.1 项目描述本施工合同涉及的项目是10千伏电力施工项目，包括输电线路、变电站等相关设备和工程。
3.2 合同期限本合同从合同签订之日起生效，至工程竣工并经验收合格之日止。
合同期限为个月。
3.3 施工范围合同双方约定的施工范围包括但不限于内容：•输电线路的铺设和安装；•变电站的建设和设备安装；•相关设备和材料的采购、运输和安装；•工程施工管理和质量控制；•安全生产和环境保护。
3.4 施工进度双方约定的施工进度如下：•X年X月X日开始施工；•X年X月X日完成优先施工工程；•X年X月X日完成整个工程竣工并进行验收。
3.5 施工质量要求双方约定的施工质量要求如下：•严格按照相关法律法规和规范要求进行施工；•合理使用优质材料和先进设备，确保施工质量；•施工期间，保证工程的安全、可靠运行。
3.6 费用支付方式费用支付方式根据工程进度和具体工作量进行分阶段支付，具体约定如下：•工程开工前，甲方支付合同价款的%作为预付款；•工程完成一定比例的施工后，甲方支付相应的施工款；•工程竣工并验收合格后，甲方支付剩余款项。
4. 合同变更和解决争议4.1 合同变更合同变更必须经过双方协商一致，并以书面形式确认。
未经双方协商一致，不得擅自变更合同内容。
4.2 解决争议合同履行过程中，如发生争议，双方应本着友好协商的原则，通过对话解决。
若协商无法解决，双方同意将争议提交至X仲裁机构进行仲裁。
5. 合同生效本合同经双方签字、盖章后生效，具有法律效力。
是10千伏电力施工合同范本的主要内容，供相关方参考使用。
10kv线路施工合同
10kv线路施工合同篇一:10Kv线路施工合同10Kv线路施工合同甲方:新乡长明铅业有限公司乙方:根据《中华人民共和国合同法》、《建筑安装工程承包合同条例》,辽宁省电力xxxx供电公司将承包给施工,为保证该工程按期、保质完成,明确双方职责,经协商,双方达成如下协议。
第一条工程概况一工程名称:二工程内容:三工程地点:四设计单位:五工期:六质量标准:10Kv-35kv架空电力线路施工及验收规范七合同价款(工程总造价):工程施工费用总造价暂定(￥)万元人民币,工程竣工后以工程竣工决算为准,甲方需要增加的项目部分以设计变更为准。
第二条合同使用的语言文字、标准和适用法律一合同语言:汉语二适用法律:国家法律、法规,以及工程所在地地方法规。
三适应标准、规范:建筑工程质量评定验收标准及国家电力工程质量验评标准。
第三条甲乙方驻工地代表一甲方项目负责人:二乙方项目负责人:三工程甲方代表:负责施工全过程工程质量检查。
第四条甲方工作一施工场地具备开工条件和完成时间要求:甲方负责在开工前办理好安全监护、安全交底等相关手续。
二负责组织辽宁省电力xxxxx供电公司生技部、审计部、财务部、监理部、预决算中心、运行维护单位对工程进行竣工验收,对质量不合格工程,有权责令乙方返工,直至合格为止。
三根据乙方申报的开竣工报告,确定开竣工时间。
四负责向乙方提供工程施工图及施工变更单,组织设计部门及乙方对工程施工图进行施工前会审,设计交底。
第五条乙方工作一按照国家电力工程质量验评标准,担负施工任务。
二与甲方签定工程施工合同和安全合同,并接受甲方管理人员对所有施工工程的质量检查监督。
三在工程施工前,必须向甲方申报开工报告,报告经甲方同意后,方可进行工程施工。
工程竣工后,向甲方提出竣工申请,配合甲方做好工程竣工验收工作。
四对甲方检查中发现的不合格工程,乙方必须无条件返工,确保工程质量达到合同约定的验收标准。
五提供施工的工程进度计划及相应进度统计表和工程事故报表,提供前后设备对比变化的照片及录像,并移交档案。
合同范本之10kv线路架设施工合同
10kv线路架设施工合同【篇一：10kv线路施工合同】10kv线路施工合同甲方：新乡长明铅业有限公司乙方：根据《中华人民共和国合同法》、《建筑安装工程承包合同条例》，辽宁省电力xxxx供电公司将承包给施工，为保证该工程按期、保质完成，明确双方职责，经协商，双方达成如下协议。
第一条工程概况一工程名称：二工程内容：三工程地点：四设计单位：五工期：六质量标准：10kv-35kv架空电力线路施工及验收规范七合同价款(工程总造价)：工程施工费用总造价暂定（￥）万元人民币，工程竣工后以工程竣工决算为准，甲方需要增加的项目部分以设计变更为准。
第二条合同使用的语言文字、标准和适用法律一合同语言：汉语二适用法律：国家法律、法规，以及工程所在地地方法规。
三适应标准、规范：建筑工程质量评定验收标准及国家电力工程质量验评标准。
第三条甲乙方驻工地代表一甲方项目负责人：二乙方项目负责人：三工程甲方代表：负责施工全过程工程质量检查。
第四条甲方工作一施工场地具备开工条件和完成时间要求：甲方负责在开工前办理好安全监护、安全交底等相关手续。
二负责组织辽宁省电力xxxxx供电公司生技部、审计部、财务部、监理部、预决算中心、运行维护单位对工程进行竣工验收，对质量不合格工程，有权责令乙方返工，直至合格为止。
三根据乙方申报的开竣工报告，确定开竣工时间。
四负责向乙方提供工程施工图及施工变更单，组织设计部门及乙方对工程施工图进行施工前会审，设计交底。
第五条乙方工作一按照国家电力工程质量验评标准，担负施工任务。
二与甲方签定工程施工合同和安全合同，并接受甲方管理人员对所有施工工程的质量检查监督。
三在工程施工前，必须向甲方申报开工报告，报告经甲方同意后，方可进行工程施工。
工程竣工后，向甲方提出竣工申请，配合甲方做好工程竣工验收工作。
四对甲方检查中发现的不合格工程，乙方必须无条件返工，确保工程质量达到合同约定的验收标准。
五提供施工的工程进度计划及相应进度统计表和工程事故报表，提供前后设备对比变化的照片及录像，并移交档案。
10kv架空线路施工合同
10kv架空线路施工合同甲方：（以下简称“甲方”）地址：联系人：电话：乙方：（以下简称“乙方”）地址：联系人：电话：鉴于甲方拟委托乙方进行10kv架空线路的施工工作，甲乙双方经友好协商达成一致，签订本合同，共同遵守以下条款：第一条施工范围1.1 本合同约定的施工范围为：10kv架空线路的设计、勘测、安装、测试、调试等，并包括相关材料、设备采购、运输等工作。
第二条工期2.1 本工程的施工工期为XX个工作日，工期自双方签订合同之日起计算，具体工期计划将在合同签订后7日内制定并提供甲方。
第三条价格和付款条件3.1 施工总价款为：人民币（大写）（￥）xx万元（小写），价格包含了所有相关工程所需的人工、材料、设备、运输等费用。
3.2 付款方式：（1）甲方预付合同总价款的30%（￥xx万元）作为预付款，在合同签订后3日内支付给乙方；（2）甲方在工程验收合格后15日内，支付合同总价款的40%（￥xx万元）给乙方；（3）甲方在工程完工并经监理单位验收合格后15日内，支付合同总价款的30%（￥xx万元）给乙方。
第四条质量保证和验收4.1 本工程按照相关技术标准和规范进行施工，乙方保证所提供的工程质量满足相关要求，并承诺对施工质量承担相应的法律责任。
4.2 工程的验收按照合同规定的工期和甲方要求进行，甲方有权对工程质量进行检查和验收。
如发现不符合合同约定或施工质量存在问题的，乙方应在收到通知后及时进行整改，并承担由此引起的损失和违约责任。
第五条违约责任5.1 若甲方或乙方未按照合同约定履行责任，致使对方遭受损失的，应承担相应的违约责任并赔偿损失。
5.2 除非出现不可抗力的情况，任何一方中止或终止合同必须提前15日书面通知对方，并经双方协商一致。
第六条知识产权6.1 受合同约束期间，乙方独立保留其在本合同履行过程中所形成的相关技术、经验和其他知识产权。
6.2 未经甲方书面许可，乙方不得将合同中所涉及的任何技术、经验和其他知识产权向其他方披露、出售或转让。
10KV电力工程施工合同范本
10KV电力工程施工合同范本甲方（发包方）： [全称]地址： [地址]法定代表人： [姓名]乙方（承包方）： [全称]地址： [地址]法定代表人： [姓名]鉴于条款：甲方欲进行10KV电力工程施工，乙方具有相应的施工资质和能力，双方本着平等、自愿、公平和诚实信用的原则，就乙方承包甲方的10KV 电力工程施工事宜达成如下协议。
第一条工程概况1. 工程名称：[工程名称]2. 工程地点：[具体地点]3. 工程内容：[具体工程内容，如线路架设、变电站建设等]4. 工程规模：[具体规模，如线路长度、变电站容量等]第二条工程质量乙方必须按照国家和行业的相关标准及甲方的要求进行施工，确保工程质量。
第三条工程进度1. 工程开工日期：[具体日期]2. 工程竣工日期：[具体日期]3. 工程进度计划：[具体进度计划表]第四条合同价格1. 本工程合同总价为：[金额]元人民币。
2. 价格构成：[详细列出价格构成，如材料费、人工费、管理费等]。
第五条付款方式1. 预付款：合同签订后，甲方向乙方支付合同总价的[百分比]%作为预付款。
2. 进度款：根据工程进度，甲方分期向乙方支付进度款。
3. 竣工验收合格后，甲方向乙方支付至合同总价的[百分比]%。
4. 质保金：合同总价的[百分比]%作为质保金，质保期满后无质量问题支付。
第六条违约责任1. 如乙方未能按期完成工程，应向甲方支付违约金，违约金为每逾期一天支付合同总价的[百分比]%。
2. 如工程质量不符合约定标准，乙方应负责无偿修理或返工，并承担由此造成的一切损失。
第七条争议解决双方因履行本合同所发生的一切争议，应通过友好协商解决；协商不成时，提交甲方所在地人民法院诉讼解决。
第八条其他1. 本合同自双方授权代表签字盖章之日起生效。
2. 本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。
甲方代表（签字）：_________ 日期：____年____月____日乙方代表（签字）：_________ 日期：____年____月____日请注意，这只是一个基本的合同范本，具体合同内容需要根据实际情况和当地法律法规来确定。
10KV电力改造工程施工合同范本
10KV电力改造工程施工合同范本甲方（供电方）：___________乙方（施工方）：___________根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》和《建筑安装工程承包合同条例》以及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平和诚实信用的原则基础上，就甲方10KV电力改造工程的施工事宜，经双方友好协商，达成以下合同条款：第一条工程概况工程名称：10KV电力改造工程工程地点：___________工程内容：对现有10KV电力系统进行改造，包括线路铺设、设备更换、系统调试等。
第二条合同价款本工程合同总价为人民币___________元整（大写：_______________________元整）。
第三条付款方式1. 甲方应在合同签订后七个工作日内，向乙方支付合同总价的一定比例作为预付款，预付款比例为___________%。
2. 乙方完成合同约定的工程内容并经验收合格后，甲方应在验收合格后七个工作日内支付合同总价的一定比例作为进度款，进度款比例为___________%。
3. 剩余的合同总价比例将在工程验收合格并满足合同约定的质保期后，由甲方一次性支付给乙方。
第四条工程进度1. 计划开工日期：____年__月__日。
2. 计划竣工日期：____年__月__日。
3. 计划总工期：_____天。
第五条工程质量乙方应按照甲方的要求和国家相关标准、规范进行施工，确保工程质量。
工程验收合格后，乙方应承担一定的质保期，质保期的长短由双方在合同中约定。
第六条违约责任1. 乙方未按照约定时间完成工程，甲方有权按照合同约定扣除乙方相应的违约金。
2. 甲方未按照约定时间支付合同价款，乙方有权按照合同约定暂停施工，并要求甲方支付违约金。
3. 因不可抗力因素导致工程无法按照约定时间完成，双方互不承担违约责任。
第七条争议解决双方在履行合同过程中发生的争议，应首先通过友好协商解决；协商不成的，可以向合同签订地的人民法院提起诉讼。
10kv线路配电工程施工合同
10kv线路配电工程施工合同合同编号：____________甲方（供电公司）：____________乙方（施工单位）：____________根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国电力法》以及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就甲方10kv线路配电工程的施工事宜，达成如下合同：一、工程概况1.1 工程名称：__________10kv线路配电工程1.2 工程地点：__________1.3 工程内容：包括但不限于线路铺设、设备安装、土建通道建设等。
二、工程进度及工期2.1 工程计划开工日期：__________年__________月__________日2.2 工程计划竣工日期：__________年__________月__________日2.3 乙方应按照甲方要求，确保工程按时完成。
三、工程质量标准3.1 乙方应按照国家电力行业施工及验收规范进行施工，确保工程质量。
3.2 工程质量应达到合格工程标准，满足供电运行要求。
四、工程费用及支付4.1 乙方向甲方提供的工程报价为：人民币（大写）：__________元整（小写）：__________元。
4.2 甲方支付乙方工程款项的方式为：__________。
4.3 甲方支付乙方工程款项的时间为：__________。
五、乙方义务5.1 按照甲方要求，完成工程设计、施工、验收等全部工作。
5.2 确保施工过程中的人员安全、工程安全、质量安全。
5.3 施工过程中，乙方应遵守国家法律法规，尊重社会公德，保护环境。
六、甲方义务6.1 按照合同约定，支付乙方工程款项。
6.2 提供施工所需的场地、资料、设备等。
6.3 协助乙方完成工程验收工作。
七、违约责任7.1 乙方未按照约定时间完成工程的，甲方有权按照逾期天数向乙方追讨违约金，违约金计算方式为：__________。
7.2 甲方未按照约定时间支付工程款项的，乙方有权拒绝交付工程，并要求甲方支付逾期付款违约金，违约金计算方式为：__________。
10kv临时用电工程施工合同6篇
10kv临时用电工程施工合同6篇篇110kv临时用电工程施工合同甲方：__________公司地址：__________法定代表人：__________电话：__________乙方：__________公司地址：__________法定代表人：__________电话：__________根据《中华人民共和国合同法》及有关法律法规的规定，甲乙双方经友好协商，就10kv临时用电工程的施工达成以下协议，以保障双方的合法权益，共同遵守以下约定：一、工程名称及地址：10kv临时用电工程，地址为__________。
二、工程内容：按照设计要求和技术规范，完成10kv临时用电工程的施工任务，包括但不限于电缆敷设、接地装置设置、开关设备安装等工作。
三、工程工期：本工程工期为__________天/月，具体执行时间根据双方协商确定。
四、施工价格：本工程总造价为__________元，具体金额由双方协商确定。
五、付款方式：工程款项支付方式为__________，具体支付时间和方式由双方协商确定。
六、质量保证：乙方承诺按照相关标准和要求完成工程施工，保证工程质量符合相关规定，并承担工程质量问题的责任。
七、安全生产：双方承诺保证施工过程中的安全生产，遵守相关法律法规，确保工程安全顺利进行。
八、保密条款：双方保证施工过程中的商业秘密和技术机密不会泄露给第三方，遵守保密协议。
九、争议解决：双方如发生争议，应协商解决；协商不成的，可向有管辖权的仲裁机构提起仲裁，也可向人民法院提起诉讼。
十、合同解释：本合同未尽事宜，由双方协商决定，具有同等法律效力。
十一、生效时间：本合同自双方签字盖章之日起生效，直至工程竣工验收完成。
甲方（盖章）：__________公司法定代表人（签字）：__________日期：__________乙方（盖章）：__________公司法定代表人（签字）：__________日期：__________以上是关于10kv临时用电工程施工合同的具体内容，双方应遵守合同条款，共同完成工程任务，保障双方的权益。
10千伏架空线路工程合同
10千伏架空线路工程合同甲方（发包方）：乙方（承包方）：根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国电力法》等法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚信的原则基础上，就甲方委托乙方进行10千伏架空线路工程建设事宜，达成如下合同：一、工程内容1.1 工程名称：XX地区10千伏架空线路工程1.2 工程地点：XX地区1.3 工程规模：新建10千伏架空线路XX公里，配套塔基、电缆、金具等设施。
1.4 工程标准：符合《中华人民共和国电力法》、《电力工程质量管理规定》等法律法规和行业标准的要求。
二、合同价格2.1 合同总价：人民币XX万元（大写：XXXXXXXXXXXXXXXX）。
2.2 合同价格包含：工程设计、施工、设备材料采购、安装、调试、验收等全部费用。
2.3 合同价格不变，除非双方另有约定。
三、合同工期3.1 工期：自合同签订之日起，至工程验收合格之日止，共计XX个月。
3.2 工期延误：乙方未按照约定的工期完成工程，应当按照违约责任承担相应的违约金。
四、质量保证4.1 乙方应当按照约定的标准和质量要求完成工程，并保证工程的安全、稳定、可靠运行。
4.2 乙方应当提供工程质量保证书，并承担质量保证期内的一切质量问题。
五、付款方式5.1 甲方应当按照合同约定的付款节点和付款比例支付乙方工程款项。
5.2 甲方支付工程款项时，应当提供合法的发票。
六、违约责任6.1 乙方未按照约定的标准和质量要求完成工程，甲方有权要求乙方返工、维修或者赔偿损失。
6.2 乙方未按照约定的工期完成工程，甲方有权要求乙方支付违约金。
6.3 甲方未按照约定的付款节点和付款比例支付乙方工程款项，乙方有权拒绝交付工程或者要求甲方支付滞纳金。
七、争议解决7.1 双方在履行合同过程中发生的争议，应当首先通过友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院起诉。
八、其他约定8.1 本合同一式两份，甲乙双方各执一份。
8.2 本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，有效期至工程验收合格之日止。
10kv高压线路架设工程合同
10kv高压线路架设工程合同甲方：[建设单位名称]乙方：[施工单位名称]鉴于甲方需进行10kV高压线路架设工程，经双方协商一致，特签订本合同，共同遵守以下条款：第一条工程内容及规模1. 工程名称：10kV高压线路架设工程。
2. 工程地点：[具体地点]。
3. 工程规模：架设总长度约为[具体长度]公里的10kV高压线路。
第二条工程标准与质量要求1. 本工程应符合国家相关电力工程建设标准和规范。
2. 乙方必须保证工程质量，确保线路安全可靠，满足长期稳定运行的要求。
第三条工程进度与完成时间1. 本工程自合同签订之日起[具体天数]天内完成。
2. 乙方应制定详细的施工计划，并按计划推进工程进度。
第四条工程造价与支付方式1. 本工程总造价为[具体金额]元。
2. 甲方应按以下方式支付工程款：预付款[比例]%，进度款[比例]%，竣工款[比例]%。
第五条双方权利与义务1. 甲方有权监督乙方的施工过程，确保工程质量和进度。
2. 乙方有义务按照合同约定的时间、质量和标准完成工程。
第六条违约责任1. 如乙方未按合同约定的时间、质量和标准完成工程，应承担违约责任，赔偿甲方因此造成的损失。
2. 如甲方未按合同约定支付工程款，应承担违约责任，赔偿乙方因此造成的损失。
第七条争议解决本合同在履行过程中，如发生争议，双方应友好协商解决；协商不成的，可提交至甲方所在地人民法院诉讼解决。
第八条其他约定1. 本合同一式两份，甲乙双方各执一份。
2. 本合同自双方签字盖章之日起生效。
甲方（盖章）：乙方（盖章）：法定代表人或委托代理人签字：法定代表人或委托代理人签字：日期：日期：。
10KV电力线路施工合同(2024年最新版)
20XX 专业合同封面COUNTRACT COVER甲方：XXX乙方：XXX10KV电力线路施工合同（2024年最新版）本合同目录一览第一条合同主体及定义1.1 合同双方1.2 合同执行地点1.3 合同生效日期第二条工程范围及内容2.1 工程概述2.2 施工内容2.3 施工标准及规范第三条合同价格及支付3.1 合同总价3.2 支付方式3.3 支付进度第四条工期及进度4.1 施工期限4.2 施工进度计划4.3 工期延误及赔偿第五条施工质量及验收5.1 施工质量标准5.2 验收程序5.3 质量保修第六条安全生产及环保6.1 安全生产要求6.2 环保措施6.3 安全事故处理第七条合同变更及解除7.1 合同变更7.2 合同解除第八条违约责任及赔偿8.1 违约行为8.2 违约责任8.3 赔偿金额第九条争议解决9.1 争议解决方式9.2 仲裁地点及机构9.3 诉讼地点及法院第十条合同的生效、终止和解除10.1 合同生效条件10.2 合同终止条件10.3 合同解除条件第十一条保密条款11.1 保密内容11.2 保密期限11.3 违约保密条款第十二条法律适用及争议解决12.1 法律适用12.2 争议解决第十三条其他条款13.1 合同附件13.2 补充协议13.3 合同解除或终止后的权利和义务第十四条双方签字盖章14.1 合同甲方签字14.2 合同乙方签字14.3 签字日期第一部分：合同如下：第一条合同主体及定义1.1 合同双方甲方：X电力公司乙方：X建筑工程有限公司1.2 合同执行地点本合同施工范围涉及省市地区，具体施工地点以甲方指定的为准。
1.3 合同生效日期本合同自双方签字盖章之日起生效，有效期至工程完工并验收合格之日止。
第二条工程范围及内容2.1 工程概述本工程为10KV电力线路施工，包括线路新建、改造、设备安装及调试等。
2.2 施工内容乙方应按照甲方提供的施工图纸和技术要求，完成线路杆塔建设、电缆敷设、设备安装、接线调试等工作。
10kv供电线路施工合同范本
10kv供电线路施工合同范本
甲方：__________(施工单位)
乙方：__________(需方)
鉴于甲方具有从事供电线路施工的能力和技术，乙方有将其供电线路施工工程委托给甲方进行施工的意愿，双方本着互利共赢的原则，经协商一致，达成如下合同：
一、工程内容
1. 项目名称：供电线路施工项目
2. 工程地址：__________
3. 工程规模：10kV供电线路施工
4. 工程内容：包括但不限于施工设计、材料采购、施工实施、验收等工作
二、工程报价
1. 总工程报价：__________元（大写：__________）
2. 付款方式：按合同总价款的____%在工程开始前支付，按工程进度分期支付
三、工程工期
1. 工期要求：______天（工作日），具体施工计划由双方协商确定
2. 工程开工日期：______年______月______日
3. 工程竣工日期：______年______月______日
四、质量保证
1. 甲方保证施工符合相关国家标准和规定，确保工程质量
2. 工程验收标准：按相关部门相关标准进行验收
五、合同变更和解决争议
1. 如需变更合同内容，需双方协商一致，并签订书面变更协议
2. 若因工程发生争议，应协商解决，如协商不成，可向相关部门申请仲裁
甲方（盖章）：__________ 乙方（盖章）：__________
签订日期：______年______月______日
（以上文字仅供参考，具体内容以双方实际签订的合同为准）。
最新整理10kv线路施工合同.docx
最新整理10kv线路施工合同
篇一:10KV线路施工合同
10KV线路施工合同
甲方:xxx长明铅业有限公司
乙方:
根据《中华人民共和国合同法》、《建筑安装工程承包合同条例》,xxx省电力XXXX供电公司将承包给施工,为保证该工程按期、保质完成,明确双方职责,经协商,双方达成如下协议。
第一条工程概况
一工程名称:
二工程内容:
三工程地点:
四设计单位:
五工期:
六质量标准:10KV-35kV架空电力线路施工及验收规范
七合同价款(工程总造价):工程施工费用总造价暂定(￥)万元人民币,工程竣工后以工程竣工决算为准,甲方需要增加的项目部分以设计变更为准。
第二条合同使用的语言文字、标准和适用法律
一合同语言:汉语
二适用法律:国家法律、法规,以及工程所在地地方法规。
三适应标准、规范:建筑工程质量评定验收标准及国家电力工程质量验评标准。
第三条甲乙方驻工地代表
一甲方项目负责人:
二乙方项目负责人:
三工程甲方代表:负责施工全过程工程质量检查。
第四条甲方工作
一施工场地具备开工条件和完成时间要求:甲方负责在开工前办理好安全监护、安全交底等相关手续。
二负责组织xxx省电力XXXXX供电公司生技部、审计部、财务部、监理部、预决算中心、运行维护单位对工程进行竣工验收,对质量不合格工程,有权责令乙方返工,直至合格为止。
三根据乙方申报的开竣工报告,确定开竣工时间。
采油厂10KV电力线路架设安全合同6篇
采油厂10KV电力线路架设安全合同6篇篇1甲方：XXXX采油厂（以下简称甲方）乙方：XXXX电力工程有限公司（以下简称乙方）鉴于甲方需要建设新的电力线路以支持其生产运营，故此委托乙方进行采油厂10KV电力线路架设工程。
为确保工程顺利进行，并保障双方权益，根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规，甲乙双方在平等、自愿、公平的基础上，就本次电力线路架设工作达成以下安全合同：一、合同宗旨甲乙双方共同遵守国家及地方有关安全生产的法律、法规、标准和政策，坚持“安全第一，预防为主”的原则，确保电力线路架设工程安全、优质、高效完成。
二、工程概况2. 工程地点：XXXX采油厂内及周边指定区域。
3. 工程内容：包括电力线路的勘察、设计、施工、验收等。
三、双方责任与义务（一）甲方责任与义务：1. 甲方负责提供工程所需的现场条件，确保施工环境符合安全要求。
2. 甲方有权对乙方的安全生产工作进行监督，并提出整改意见。
3. 甲方负责协调与其他相关单位的沟通与合作，确保工程顺利进行。
（二）乙方责任与义务：1. 乙方应按照国家安全生产的法律、法规及行业标准进行设计和施工，确保工程质量与安全。
2. 乙方应设立专门的安全管理机构，并配备合格的安全管理人员。
3. 乙方应制定并实施严格的安全生产管理制度和操作规程。
4. 乙方应对施工人员进行安全教育及培训，确保人员具备相应的安全知识和操作技能。
5. 乙方应制定应急预案，对突发事件进行及时有效的处理。
四、安全生产要求与管理措施1. 双方应共同制定安全生产方案，明确安全生产目标及措施。
2. 乙方应按照设计要求进行施工，严禁违章指挥和违章操作。
3. 施工期间，乙方应设立安全警示标识，并采取必要的安全防护措施。
4. 乙方应对施工现场进行定期安全检查，及时发现并整改安全隐患。
5. 若发生安全事故，乙方应立即报告甲方，并按照应急预案进行处理。
同时，双方应配合相关部门进行调查和处理。
五、违约责任若任一方违反本合同约定的安全生产义务，导致安全事故或其他损失，应承担相应的法律责任和经济赔偿。
10KV线路工程施工合同书(2024版)
10KV线路工程施工合同书(2024版)甲方(承包商):_________________乙方(业主):_________________根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的基础上，就甲方承建乙方委托的10KV线路工程施工事宜，经友好协商，达成如下协议：第一条工程概况1.1 工程名称：10KV线路工程施工。
1.2 工程地点：_________________。
1.3 工程范围：本合同约定的工程内容，详见附件一《施工图纸》。
1.4 工程质量要求：按照国家有关规定和行业标准执行，确保工程质量符合设计要求和验收标准。
第二条工程造价及支付方式2.1 本工程总造价为人民币________元整(大写：__________)。
(1)合同签订后，甲方应向乙方支付预付款人民币________元整(大写：__________),占工程总造价的30%;(2)工程竣工验收合格后，甲方应向乙方支付中期款人民币________元整(大写：__________),占工程总造价的30%;(3)工程竣工验收合格并交付使用后，甲方应向乙方支付尾款人民币________元整(大写：__________),占工程总造价的40%。
2.3 甲方未按前款约定的时间和金额支付工程款项的，应按逾期未付款金额每日按‰计算支付违约金，并承担因延期付款引起的一切法律责任。
第三条工期及保证措施3.1 本工程工期为自合同签订之日起计算，共计________个月。
3.2 甲方应按照本合同约定的时间完成工程施工任务，并保证工程质量符合设计要求和验收标准。
如因甲方原因导致工程延期，甲方应按照每天工程总造价的3%向乙方支付违约金。
第四条质量保修及售后服务4.1 自本合同生效之日起至工程竣工验收合格并交付使用之日止，甲方应对所承包的工程质量负责。
在保修期内，如发现质量问题，甲方应在接到乙方通知后立即派人进行维修，直至达到验收标准为止。
采油厂10KV电力线路架设安全合同6篇
采油厂10KV电力线路架设安全合同6篇篇1采油厂10KV电力线路架设安全合同甲方（委托方）：____________乙方（承包方）：____________鉴于甲方拟进行采油厂10KV电力线路架设工程，为保障工程的安全施工，特制定本合同。
甲乙双方本着平等互利、诚实守信的原则，就电力线路架设的安全进行约定如下：第一条工程概况甲方拟进行采油厂10KV电力线路架设工程，该工程范围包括线路的设计、施工、验收等内容，总投资金额为____________。
第二条合同价款1.乙方承包本次工程，甲方向乙方支付的工程总价款为____________（大写：____________）。
2.工程预付款：合同签订后，甲方应即刻向乙方支付____________%的合同价款作为工程预付款。
3.工程进度款：工程按照工期分期进行，每完成一定的施工节点，乙方应向甲方申请工程进度款，甲方应按照实际施工进度支付相应款项。
4.工程竣工款：工程竣工验收合格后，由甲乙双方共同确认工程竣工款数目，并由甲方支付给乙方。
第三条安全责任1.乙方在施工中应遵守有关安全施工的规定，保证施工现场的安全。
2.乙方应配备足够的施工人员，保证施工团队的安全施工。
3.乙方应遵循《中华人民共和国建筑法规》和《建筑工程质量管理条例》等相关法规，确保施工过程符合国家标准。
第四条质量承诺1.乙方承诺在施工过程中使用符合国家标准的材料，保证工程的质量。
2.工程竣工后，乙方应对工程的质量负责，负责处理因施工疏忽导致的质量问题。
第五条保修期工程竣工后，乙方应对工程进行保修期，保修期为____________。
第六条违约责任1. 本合同一经签订即生效，若因乙方原因导致合同无法履行，乙方应赔偿甲方因此遭受的全部经济损失。
2. 乙方如未按合同约定完成工程，则应承担相应的违约责任，甲方有权要求乙方支付违约金。
第七条争议解决本合同如有争议，甲乙双方应友好协商解决，如协商无果，应提交至__________仲裁解决。
10KV线路工程施工合同书(2024版) (2)
10KV线路工程施工合同书(2024版)甲方(承包商):_________________ 地址：__________________乙方(业主):_________________ 地址：__________________根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的基础上，就甲方承建乙方委托的10KV线路工程施工事宜，经友好协商，达成如下合同：第一条工程概况1.1 工程名称：__________________。
1.2 工程地点：__________________。
1.3 工程内容：本工程为10KV线路工程施工，具体包括线路铺设、杆塔安装、电缆敷设、变压器安装等工程。
1.4 工程规模：本工程总长度为________米，总负荷为________千瓦。
1.5 工程工期：自合同签订之日起至________年____月____日止。
第二条工程价款及支付方式2.1 本工程的总价款为人民币________元整(大写：________元)。
(1)首付比例：甲方应在合同签订后____日内支付首付款人民币________元整；(2)进度款：自合同生效之日起至合同约定的工程竣工日期前，甲方每完成合同约定工程量的________%,应向乙方支付进度款人民币________元整；(3)最终结算款：工程竣工验收合格后，甲方应向乙方支付最终结算款人民币________元整。
2.3 甲方未按约定时间及金额支付工程价款的，应按逾期未付款额每日按中国人民银行规定的利率加收逾期利息。
2.4 若因不可抗力因素导致工程无法按期完成或需要延期完成的，双方应及时协商解决，并调整工程价款及支付方式。
第三条质量标准与验收标准3.1 工程质量应符合国家有关技术规范、标准和行业惯例的要求。
3.2 工程竣工后，乙方应组织相关人员对工程进行验收，验收合格方可移交使用。
验收标准包括但不限于：线路参数、设备性能、安全防护等方面。
10千伏电力施工合同范本
10千伏电力施工合同范本《10 千伏电力施工合同范本》甲方（供电方）：公司名称：[公司名称]法定代表人：[法定代表人姓名]地址：[公司地址]联系电话：[联系电话]乙方（用电方）：公司名称：[公司名称]法定代表人：[法定代表人姓名]地址：[公司地址]联系电话：[联系电话]一、电力供应1. 甲方将按照国家规定和本合同的约定，向乙方提供 10 千伏电力。
2. 电力供应的地点为[项目地点]。
3. 电力供应的时间为[开始时间]至[结束时间]。
二、电力质量1. 甲方应保证向乙方提供的电力质量符合国家规定的标准。
2. 如乙方发现电力质量不符合标准，应及时通知甲方，甲方应在[合理时间]内解决。
三、电价及电费结算1. 电价为每千瓦时[电价]元。
2. 电费结算方式为[结算方式]，乙方应在每月[结算日期]前向甲方支付上月电费。
3. 如乙方逾期支付电费，甲方有权按照逾期天数收取滞纳金。
四、合同期限1. 本合同的有效期为[合同期限]，自双方签字盖章之日起生效。
2. 合同期满前，双方应协商是否续签合同。
五、双方权利义务1. 双方应按照本合同的约定履行各自的义务。
2. 甲方应保证电力供应的稳定性和安全性，如因甲方原因导致乙方停电，甲方应承担相应的责任。
3. 乙方应按照国家规定和本合同的约定使用电力，不得私自改变用电性质或向第三方转供电力。
4. 乙方应按时支付电费，如逾期支付，应承担违约责任。
六、违约责任1. 如一方违反本合同的约定，应承担违约责任，向对方支付违约金[违约金金额]元。
2. 如因一方违约给对方造成损失的，违约方应承担相应的赔偿责任。
七、争议解决本合同的履行过程中如发生争议，双方应友好协商解决；协商不成的，任何一方均可向有管辖权的人民法院提起诉讼。
八、其他条款1. 本合同一式两份，双方各执一份，具有同等法律效力。
2. 本合同未尽事宜，双方可另行签订补充协议。
甲方（盖章）：__________________法定代表人或授权代表（签字）：________________签订日期：______年____月____日乙方（盖章）：__________________法定代表人或授权代表（签字）：________________签订日期：______年____月____日。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
10kv线路架设施工合同【篇一：10kv线路施工合同】10kv线路施工合同甲方：新乡长明铅业有限公司乙方：根据《中华人民共和国合同法》、《建筑安装工程承包合同条例》，辽宁省电力xxxx供电公司将承包给施工，为保证该工程按期、保质完成，明确双方职责，经协商，双方达成如下协议。
第一条工程概况一工程名称：二工程内容：三工程地点：四设计单位：五工期：六质量标准：10kv-35kv架空电力线路施工及验收规范七合同价款(工程总造价)：工程施工费用总造价暂定（￥）万元人民币，工程竣工后以工程竣工决算为准，甲方需要增加的项目部分以设计变更为准。
第二条合同使用的语言文字、标准和适用法律一合同语言：汉语二适用法律：国家法律、法规，以及工程所在地地方法规。
三适应标准、规范：建筑工程质量评定验收标准及国家电力工程质量验评标准。
第三条甲乙方驻工地代表一甲方项目负责人：二乙方项目负责人：三工程甲方代表：负责施工全过程工程质量检查。
第四条甲方工作一施工场地具备开工条件和完成时间要求：甲方负责在开工前办理好安全监护、安全交底等相关手续。
二负责组织辽宁省电力xxxxx供电公司生技部、审计部、财务部、监理部、预决算中心、运行维护单位对工程进行竣工验收，对质量不合格工程，有权责令乙方返工，直至合格为止。
三根据乙方申报的开竣工报告，确定开竣工时间。
四负责向乙方提供工程施工图及施工变更单，组织设计部门及乙方对工程施工图进行施工前会审，设计交底。
第五条乙方工作一按照国家电力工程质量验评标准，担负施工任务。
二与甲方签定工程施工合同和安全合同，并接受甲方管理人员对所有施工工程的质量检查监督。
三在工程施工前，必须向甲方申报开工报告，报告经甲方同意后，方可进行工程施工。
工程竣工后，向甲方提出竣工申请，配合甲方做好工程竣工验收工作。
四对甲方检查中发现的不合格工程，乙方必须无条件返工，确保工程质量达到合同约定的验收标准。
五提供施工的工程进度计划及相应进度统计表和工程事故报表，提供前后设备对比变化的照片及录像，并移交档案。
六遵守地方政府及有关部门对施工场地交通和施工噪音等管理规定，经甲方同意办理有关手续，甲方承担发生的费用，但因乙方责任造成的罚款及因乙方施工原因造成的赔偿除外。
七已经竣工的工程未交付甲方之前，由乙方负责已完工程的成品保护工作，保护期间发生损失的，乙方应自费修复。
八做好施工现场地下管线及邻近建筑物的保护工作。
九保证施工现场清洁符合有关规定，交工前清理现场符合要求，承担违反有关规定的损失和罚款。
第六条工程质量等级一工程质量等级：按电力行业优质工程执行。
乙方如达不到约定条件的部分，甲方代表一经发现，可要求乙方返工，乙方应按甲方代表要求的时间返工，直至符合约定条件，因乙方原因达不到约定条件的，由乙方承担返工费用，工期不予顺延。
返工后仍不能达到约定条件的，乙方承担违约责任。
二质量评定部门：辽宁省电力xxxxx供电公司生技部、审计部、财务部、监理部、预决算中心、运行维护单位等相关部门。
第七条验收和重新检验一甲方根据乙方的申请，组织辽宁省电力xxxxxx供电公司生技部、财务部、审计部、监理部、预决算中心、运行维护单位对施工项目进行验收。
对不合格的工程甲方通知乙方处理，乙方承担因自身原因导致返工、修改等费用，处理合格后甲方重新组织人员验收，直至符合质量要求。
二检查和返工。
乙方应认真按照标准、规范和设计的要求以及甲方代表发出的施工指令，随时接受甲方代表及其委派人员的检查检验，为检查检验提供便利条件，并按甲方代表及其委派人员的要求返工、修改，并承担由此发生的相关费用，甲方实施检查检验不得影响乙方正常的施工进行。
三隐蔽工程和中间验收。
工程施工达到合同约定的隐蔽工程和中间验收时，乙方应提前二天通知甲方进行验收，甲方应及时进行验收。
验收合格后方可进行隐蔽和继续施工，验收不合格，乙方应在限定时间内修改后重新验收。
第八条工程预付款本工程开工前不预付工程款。
第九条工程款支付一工程款支付方式：支票二工程款支付金额和时间：工程竣工决算后，扣除工程决算款20%做为保修金，其余工程决算款付给乙方。
第十条竣工决算一竣工日期为乙方送交竣工报告的日期，需修改后才能达到竣工要求的，竣工日期为乙方修改后提请甲方验收的日期。
二乙方在工程竣工验收合格后一个月内向甲方提交决算报告。
三保修金和支付方式：按工程决算款20%，保修期满全部付清，保修金无论在何种情况下均不计算利息。
第十一条保修条款一保修内容、范围：乙方施工的项目及乙方提供的相关材料的质量。
二保修期限：一年，自工程验收合格并交付使用之日起计算。
在保修期内，乙方应在接到修理通知之内起3天内派人修理，否则，甲方可委托他人修理，因乙方原因造成返修的费用，甲方在保修金内扣除，不足部分由乙方支付。
第十二条争议因执行本合同发生争议，由争议双方协商解决，协商不成，由营口市仲裁委员会仲裁。
第十三条安全施工在工程施工中，乙方确保工程施工科学、安全，因乙方原因造成的工程质量、财产损失和人身伤害，由乙方承担责任，甲方概不负责；由于乙方施工原因造成他人财产、人身损害的由乙方承担赔偿责任；由于乙方原因造成的工期延误，每延期一天，乙方向甲方支付工程决算款千分之一的违约金。
由于乙方施工原因造成线路、变电所停电等事故，所发生的损失，也均由乙方承担责任并担负全部经济损失。
第十四条合同的生效和份数本合同自双方签字盖章之日起生效，本合同一式四份，具有同等法律效力，甲乙双方各执两份，由双方各自分送相关部门。
第十五条附加条款合同条款中未尽事宜，双方协商解决。
甲方：辽宁省xxxx供电公司负责人：经办人：年月日乙方: xxxx供电公司法人代表：经办人：年月日【篇二：10kv线路及变台安装工程施工合同】10kv线路及变台安装工程施工合同甲方：乙方：合同签订日期：3013年11月合同签订地点：日 2810kv线路及变台安装工程施工合同甲方：乙方：依据《合同法》、《建筑安装工程承包合同条例》及其他相关法律法规的规定，经甲、乙双方协商一致，甲方将杵泥乡10kv及变台安装工程承包给乙方，本着平等、自愿、公平、诚信的原则，特订立本合同，以资双方共同遵守！第一条工程概况2.1工程地点：2.2工程承包范围：2.3计划开工时间：2.4计划完工时间：2.5工程质量标准：本合同所约定工程项目质量标准应达到国家或一一电力行业质量评定标准的合格要求。
第三条承包方式、价格及包含的内容3.1承包方式及价格本合同所述的施工项目实行“总价包干”的承包方式，双方约定总价为￥元（人民币大写：）。
其承包总价包括合同履约期间乙方线路抢险架设所需的设备、材料、施工人员工资及调遣费、所有占地青苗赔偿费及因线路架设而造成的其他掼失费用、跨越公路、河流、高低压输电线路、通讯线路的增加费、劳动保护用品费用、安全措施费、文明施工费用（包括甲方及各上级主管部门对现场的各类检查所发生的应由乙方承担的费用）、工程保险费、施工人员意外伤害保险费。
3.2双方约定的总价不因其它任何因素变化而调整。
第四条合同文件适用的标准和法律条文4.1本合同适用的法规为国家相关法律、法规以及电力行业标准、规范等。
第五条甲方责任5.1及时与乙方沟通并审核乙方制定的施工方案切实可行。
5.2按照本合同第七条工程款支付方式及时支付工程款。
第六条乙方责任6.1严格遵守工程建设安全生产有关管理规定，并随时接受甲方和各上级主管部门依法实施的监督检查。
乙方应经常性对施工现场工作人员进行安全教育，并与甲方签订安全生产协议，同时必须无条件服从甲专的各项管理。
6.2执行电力行业建设安全施工的管理规定，认真实施安全防护措施，消除事故隐患；严格按照电力规程及工程需要设置施工使用的照明、围栏、标示等。
及时发现并排除施工期间所有安全隐患，杜绝施工期间一切人身、设备等安全事故的发生。
乙方在本合同履约期间所发生的人身伤害及设备、财产损失等一切责任均由乙方自行承担。
6.3本合同履约期间，乙方应做好施工现场地下（上）管线和邻近建筑物的保护工作，协调处理好施工现场各施工单位及地方道路、通讯线路、用电线路等的交叉作业关系，及时处理有关问题。
6.4合理组织，精心施工，按时、保质、保量完成工程任务。
6.5乙方选用工程用材时，应确保满足本工程范围内施工用电的需要。
6.6乙方必须在征求甲方同意后方能确定施工方案。
第七条工程款支付方式7.1工程款的支付实行分期付款方式。
第一期付款于乙方施工人员及材料物资迸场后三个工作日内，甲方向乙方支付（）作为本工程启动资金。
7.2在甲乙双方对该工程进行验收并正常供电后七个工作日内，双方按相互约定的结算方式办理结算，乙方向7甲方提供正规税务发票后，甲方一次性支付剩余尾款。
7.3双方约定此工程结算涉及税费由甲方承担。
第八条其它8.1任何一方未履行合同义务、未完全履行合同义务或者履行合同义务不符合约定要求的，即应承担违约责任，并向对方支付合同总价l‰／天的违约金。
8.2本合同一式贰份，甲方执壹份，乙方执壹份，自双方签字盖章之日起生效：8.3本合同的未尽事宜，经双方协商解决，可签订补充合同，补充合同与主合同具有同等法律效力。
甲方：单位负责人（或委托代理人）：签订日期：年月日乙方：单位负责人（或委托代理人）：签订日期：年月日【篇三：10kv架空线路施工总承包合同(2012)】10kv电力架空线路 #～＃杆工程施工总承包合同［合同编号：］甲方（发包方）：乙方（承包方）：签约地点：时间：年月日10kv电力架空线路 #～＃杆工程施工总承包合同(甲方)：(乙方)：甲方作为10kv电力架空线路#～＃杆工程发包方，根据工程需要，现委托乙方承担此项目10kv线路工程总承包施工，为进一步明确双方的责任与权益，根据《中华人民共和国合同法》，甲乙双方经友好协商签订本合同，以资共同遵守。
第一条工程名称第二条 10kv电力架空线路 #～＃杆工程第三条工程地点及迁改方案地点：本合同工程位于。
初步设计及施工图方案：迁改初步方案已经业主（）审定，详见附件。
第三条工程内容、范围及工程量本合同工程内容、范围及工程量以审定的施工图为准。
主要工程量为：10kv电力线路 #～＃杆共处、长公里以上迁改数量均为施工图评审确定的数量，项目具体内容详见相关设计图纸。
乙方需按批准施工图完成各杆线线路及设施安装、征地及青苗补偿、验收资料等工作。
第四条承包方式乙方包工、包料，包工期、包质量、包安全、包文明施工、包征地及青赔，包组织完成施工图设计以及在工程实施中甲方委托乙方开展与本工程相关的建设内容。
第五条工程监理本工程由（广西正远电力工程建设监理有限责任公司）进行监理，监理公司依据监理合同对工程进行“四控制”（质量、投资、进度、安全控制）、“两管理”（合同、信息管理）、“一协调”（协调业主和承包商关系）所采取的相关措施，双方均予以认可或执行。