期房买卖协议合同范本3篇

期房买卖协议合同范本3篇
篇一
《期房买卖协议合同》
甲方（出售方）：_______________________
身份证号：_______________________
联系地址：_______________________
联系电话：_______________________
乙方（购买方）：_______________________
身份证号：_______________________
联系地址：_______________________
联系电话：_______________________
根据《中华人民共和国民法典》及相关法律法规的规定，为明确双方在期房买卖中的权利和义务，就乙方购买甲方开发的期房事宜，经双方友好协商，达成如下协议：
一、房屋基本情况
1. 甲方所售房屋为位于__________（具体地址）的______（楼盘名称）______栋______单元______层______号房，房屋建筑面积为______平方米，房屋用途为______。

2. 该房屋的预计交付时间为______年______月______日，具体交付时间以甲方通知为准。

二、房屋价格及付款方式
1. 该房屋的成交价格为人民币______元/平方米，总房款为人民币______元（大写：______元整）。

乙方应在签订本合同之日起______日内，向甲方支付定金人民币______元（大写：______元整）；
乙方应在______年______月______日前，向甲方支付首付款人民币______元（大写：______元整）；
剩余房款人民币______元（大写：______元整），乙方应通过银行贷款的方式支付给甲方。

乙方应在接到甲方通知后______日内，办理好银行贷款手续，如因乙方原因导致贷款无法办理或贷款金额不足，乙方应在______日内补足房款。

三、房屋交付及相关事宜
1. 甲方应在房屋交付日期前，取得《商品房竣工验收备案表》，并将房屋交付给乙方。

2. 房屋交付时，双方应共同对房屋进行验收。

如发现房屋存在质量问题，甲方应负责及时修复，直至符合交付标准。

3. 房屋交付后，甲方应协助乙方办理房屋产权登记手续，相关费用由乙方承担。

四、违约责任
1. 如甲方未能在约定的交付时间内将房屋交付给乙方，每逾期一日，甲方应按照总房款的______%向乙方支付违约金；逾期超过______日的，乙方有权解除本合同，甲方应退还乙方已支付的房款及利息，并按照总房款的______%向乙方支付违约金。

2. 如乙方未能按照本合同约定的时间支付房款，每逾期一日，乙方应按照未付款项的______%向甲方支付违约金；逾期超过______日的，甲方有权解除本合同，没收乙方已支付的定金，并将房屋另行出售。

3. 如因不可抗力等不可预见、不可避免的因素导致无法履行本合同，双方互不承担违约责任。

五、争议解决方式
本合同履行过程中如发生争议，双方应协商解决；协商不成的，任何一方均可向房屋所在地的人民法院提起诉讼。

六、其他条款
1. 本合同未尽事宜，双方可另行协商补充，并以书面形式作为本合同的附件，与本合同具有同等法律效力。

2. 本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。

3. 本合同自双方签字（或盖章）之日起生效。

甲方（出售方）签字：_____________________
乙方（购买方）签字：_____________________
签订日期：______年______月______日
篇二
《期房买卖协议合同》
甲方（出售方）：_______________________
身份证号：_______________________
联系地址：_______________________
联系电话：_______________________
乙方（购买方）：_______________________
身份证号：_______________________
联系地址：_______________________
联系电话：_______________________
鉴于甲方已与开发商签订了《商品房预售合同》，购买了位于
_______________________（具体地址）的期房一套，且甲方有意将该期房转让给乙方，乙方愿意购买该期房，双方经友好协商，达成如下协议：
一、房屋基本情况
1. 甲方所售期房的具体情况如下：
楼盘名称：_______________________
房号：_______________________
建筑面积：_______________________平方米
房屋用途：_______________________
预计交房时间：_______________________
2. 该房屋的《商品房预售合同》编号为：_______________________
二、房屋价款及付款方式
1. 该房屋的成交总价为人民币：_______________________元（大写：
_______________________元整）。

定金：乙方应在本合同签订之日向甲方支付定金人民币：_______________________元（大写：_______________________元整）。

定金在签订正式的《商品房买卖合同》后转为房款。

首付款：乙方应在______年______月______日前向甲方支付首付款人民币：
_______________________元（大写：_______________________元整）。

尾款：乙方应在房屋交付并办理完产权过户手续后______日内，向甲方支付尾款人民币：_______________________元（大写：_______________________元整）。

三、房屋交付及相关事宜
1. 甲方应在开发商通知交房后的______日内，通知乙方办理房屋交接手续。

2. 双方应按照开发商的要求，共同办理房屋交付手续，包括但不限于验收房屋、签署相关文件等。

3. 如因开发商原因导致房屋交付延迟，甲方应及时通知乙方，并协助乙方与开发商协商解决。

四、产权过户及相关事宜
1. 甲方应在取得房屋产权证后的______日内，与乙方共同前往房地产管理部门办理产权过户手续。

2. 办理产权过户手续所需的税费，由甲乙双方按照国家规定各自承担。

五、违约责任
1. 如乙方未按照本合同约定的时间支付房款，每逾期一日，应按照未付款项的
______%向甲方支付违约金。

逾期超过______日的，甲方有权解除本合同，并没收乙方已支付的定金。

2. 如甲方未按照本合同约定的时间办理房屋交付或产权过户手续，每逾期一日，应按照房屋成交总价的______%向乙方支付违约金。

逾期超过______日的，乙方有权解除本合同，并要求甲方退还已支付的房款及利息，同时甲方应按照房屋成交总价的______%向乙方支付违约金。

3. 如因不可抗力等不可预见、不可避免的因素导致无法履行本合同，双方互不承担违约责任。

六、争议解决方式
本合同履行过程中如发生争议，双方应协商解决；协商不成的，可向房屋所在地的人民法院提起诉讼。

七、其他条款
1. 本合同未尽事宜，双方可另行协商并签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。

2. 本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。

3. 本合同自双方签字（或盖章）之日起生效。

甲方（签字/盖章）：_______________________
乙方（签字/盖章）：_______________________
签订日期：______年______月______日
篇三
《期房买卖协议合同》
甲方（出售方）：_______________________
身份证号：_______________________
联系地址：_______________________
联系电话：_______________________
乙方（购买方）：_______________________
身份证号：_______________________
联系地址：_______________________
联系电话：_______________________
根据《中华人民共和国民法典》及相关法律法规的规定，为明确双方在期房买卖中的权利和义务，就乙方购买甲方开发的期房事宜，经双方友好协商，达成如下协议：
一、房屋基本情况
1. 甲方所售期房位于_______________________（具体地址），项目名称为
_______________________，房屋用途为_______________________。

2. 该房屋的建筑面积为______平方米，套内建筑面积为______平方米，房屋户型为
______室______厅______卫。

3. 该房屋的预测绘面积及预测绘报告编号以政府相关部门出具的为准。

二、房屋价格及付款方式
1. 该房屋的单价为人民币______元/平方米，总价款为人民币______元（大写：
_______________________元整）。

定金：乙方应在本合同签订之日向甲方支付定金人民币______元（大写：
_______________________元整）。

定金在签订正式的《商品房买卖合同》时转为房款。

首付款：乙方应在______年______月______日前向甲方支付首付款人民币______元（大写：_______________________元整）。

尾款：乙方应在房屋交付时，将剩余房款人民币______元（大写：
_______________________元整）支付给甲方。

3. 乙方应将房款支付至甲方指定的银行账户，账户信息如下：
开户银行：_______________________
账户名称：_______________________
账号：_______________________
三、房屋交付及相关事宜
1. 甲方应在______年______月______日前将房屋交付给乙方。

如遇不可抗力或政府原因导致交房时间延迟，甲方应及时通知乙方，并在不可抗力或政府原因消除后尽快交付房屋。

2. 房屋交付时，双方应按照国家及地方相关规定进行验收。

如发现房屋存在质量问题，甲方应负责及时维修或更换，直至符合交付标准。

3. 甲方应在房屋交付后______日内，协助乙方办理房屋产权登记手续。

办理产权登记手续所需的费用由甲乙双方按照国家及地方相关规定各自承担。

四、违约责任
1. 如乙方未按照本合同约定的时间支付房款，每逾期一日，乙方应按照未付款项的______%向甲方支付违约金。

逾期超过______日的，甲方有权解除本合同，并没收乙方已支付的定金。

2. 如甲方未按照本合同约定的时间交付房屋，每逾期一日，甲方应按照已付房款的______%向乙方支付违约金。

逾期超过______日的，乙方有权解除本合同，并要求甲方退还已付房款及利息，同时甲方应按照已付房款的______%向乙方支付违约金。

3. 如因甲方原因导致乙方无法取得房屋产权证书的，甲方应按照已付房款的______%向乙方支付违约金，并负责解决产权问题。

五、争议解决方式
本合同履行过程中如发生争议，双方应协商解决；协商不成的，任何一方均可向房屋所在地的人民法院提起诉讼。

六、其他条款
1. 本合同未尽事宜，双方可另行协商签订补充协议。

补充协议与本合同具有同等法律效力。

2. 本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。

3. 本合同自双方签字（或盖章）之日起生效。

甲方（出售方）签字（或盖章）：_______________________
乙方（购买方）签字（或盖章）：_______________________
签订日期：______年______月______日。